北京2015年上半年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试卷

第一篇：北京2015年上半年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试卷

北京2015年上半年监理工程师《合同管理》：施工合同履

约保证考试试卷

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、系统识别和管理组织内使用的过程间的相互作用，称为。A：改进方法 B：过程方法 C：信息方法 D：分析方法 E：工程变更单

2、实行施工总承包的，施工现场安全由负责。A：业主 B：监理单位 C：设计单位 D：总承包单位 E：工程保险金

3、在不影响施工总工期的前提下，有利于业主降低资金成本的工作安排方式是。A：所有工作均按最早开始时间安排 B：所有工作均按最迟开始时间安排

C：早期工作按最早时间安排，后期工作按最迟时间安排 D：早期工作按最迟时间安排，后期工作按最早时间安排 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、根据《注册监理工程师管理规定》。下列权利和义务中，属于注册监理工程师享有的权利是。

A：保证执业活动成果的质量

B：依据本人能力从事相应的执业活动

C：在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动 D：接受继续教育，努力提高执业水准 E：工程保险金

5、扩大单价法编制单位工程概算首先以为依据，编制成扩大单位估价表。A：概算指标 B：概算定额 C：预算定额

D：类似工程预算资料

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在天内订立书面合同。A：10 B：20 C：30 D：40 E：专业监理

7、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。A．质量事故 B．安全事故 C．进度拖延 D．经济损失

8、【例2·单选题】某建设项目，建设期为2年，其向银行贷款1200万元，贷款时间和额度为第1年600万元，第2年600万元，贷款年利率6％，建设期只支付利息，则该项目的建设期利息为万元。A：54 B：55．08 C：72 D：73．08 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、是政府主管部门对工程勘察设计质量监督管理的重要环节。A：施工图设计文件审查 B：施工图备案 C：施工图纸会审

D：施工图设计文件和有关资料的报审 E：工程变更单

10、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作的进度偏差超过其自由时差，则该工作。

A：实际进度影响工程总工期

B：实际进度影响其紧后工作的最早开始时间 C：由非关键工作转变为关键工作 D：总时差大于零 E：自我评定

11、关于项目投资中流动资金的说法，正确的是。A：流动资金估算一般采用分项详细估算法

B：流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债

C：项目总投资中的流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金 D：流动资金应列入建设工程造价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的规范，由国家主席签署主席令予以公布的文件属于。A：法律 B：行政法规 C：国家规范 D：部门规章 E：工程保险金

13、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作G的总时差为周。A：2 B：3 C：4 D：5 E：自我评定

14、下列内容中。应列入施工进度控制工作细则的是。A：进度控制的方法和措施 B：进度计划协调性分析 C：工程材料的进场安排

D：保证工期的技术组织措施 E：自我评定

15、对于不合格的施工作业人员__有权要求承包单位予以撤换。A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．资质管理部门 D．监理员

16、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求__承担责任。A．施工单位 B．监理单位 C．材料供应商 D．项目经理

17、下列方法中，既能比较工作的实际进度与计划进度，又能分析工作的进度偏差对工程总工期影响程度的是。A：匀速进度横道图比较法 B：S曲线比较法

C：非匀速进展横道图比较法 D：前锋线比较法 E：自我评定

18、为了有效地控制施工进度，要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，其中按项目组成分解总目标的是。A：单位工程动用时间 B：土建工程完工日期 C：一季度进度目标

D：二期(年)工程进度目标 E：自我评定 19、2008版ISO9000族标准包括核心标准。A：一个 B：两个 C：三个 D：四个

E：工程变更单

20、编制施工图预算时，预算单价法与实物法的最大区别是的计算方法不同。A：直接费 B：直接工程费 C：间接费 D：利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、施工合同示范文本规定，发包人，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。A：未经承包人同意 B：未经工程师审核确认

C：未经工程师对分包工程验收 D：在分包人未提交工程进度表时 E：专业监理

22、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是。A：表明从发出该通知时间开始工作 B：与“开工通知”的说法相同

C：表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期 D：该通知是由发包人发出的 E：专业监理

23、从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的直接基础是__。A．概算定额 B．预算定额 C．工程量清单 D．施工定额

24、在工程网络计划的实施过程中，监理工程师检查实际进度时只发现工作L的总时差，由原计划的5天变为—2天，说明工作L的实际进度__。A．拖后5天，影响工期2天 B．拖后7天，影响工期2天 C．拖后5天，影响工期5天 D．拖后7天，影响工期7天

25、《中华人民共和国建筑法》规定，由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。A．国务院

B．工商行政管理部门

C．国务院安全行政主管部门 D．国务院建设行政主管部门

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、对建设工程质量进行全方位控制，包括对进行控制。A：建设工程所有工程内容的质量 B：建设工程各个阶段工作的质量 C：建设工程质量目标的所有内容

D：建设工程投资、进度、质量目标的协调与平衡 E：影响建设工程质量目标的所有因素

2、制定施工投标价格时，采用不平衡报价策略的具体方式有。A：对早期可结算的工程，单价定高些

B：估计施工中工程量可能会减少的项目，单价定低些 C：工程内容说明不清的工程，单价定高些

D：没有工程量，只填单价的项目，单价定高些 E：对于零星用工，单价定低些

3、物资供应计划按其内容和用途，主要有__。A．物资需求计划 B．建设单位采购供应 C．申请与订货计划

D．专门物资采购部门供应 E．采购与加工计划

4、不确定性分析的主要方法有。A：盈亏平衡分析法 B：价值工程分析法 C：敏感性分析法 D：概率分析法 E：ABC分析法

5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，在投标报价时不得竞争的费用有。

A：危险作业意外伤害保险费 B：安全文明施工费 C：工程排污费 D：总承包服务费 E：营业税

6、某工程双代号时标网络图如下图所示，正确的答案有（）。A．工作F最早结束时间为第7天  B．工作D总时差为1天  C．工作E的自由时差为2天  D．工作G最迟开始时间为第5天  E．工作A总时差为2天

7、当地基基础、主体结构相关的分部工程验收，参与方有（）。A．勘察、设计单位工程项目负责人 B．施工单位技术部门负责人 C．施工单位质量部门负责人

D．总监理工程师建设单位负责人 E．专业监理工程师

8、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有__。A．投标人提供投标保函

B．中标人提供担保公司出具的履约保证书 C．发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D．发包人提供的在建工程留置权担保 E．承包人提交的预付款保函

9、流水施工有利于。A：提高劳动生产率 B：提高技术水平C：提高工程质量

D：提高工作自由时差的利用效率 E：提高投入产出比

10、施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告56天后仍然不支付竣工结算款时，承包人不可以__。A．拍卖该工程 B．留置该工程

C．与发包人协议将该工程折价 D．请仲裁机构将该工程依法拍卖 E．申请法院将该工程依法拍卖

11、下列关于风险型CM模式的表述中，正确的有。A：GMP低于合理值时，CM单位承担的风险就增大

B：GMP具体数额的确定就成为CM合同谈判的一个焦点和难点 C：签订CM合同时，就合同价而言，主要是确定计价原则和方式 D：CM单位与承包商是分包关系 E：CM单位介入工程时间较晚

12、某订购50吨水泥的材料采购合同，供货方在约定的交付时间前30天通过铁路运输将55吨水泥发运到工程所在地车站，采购方将全部货物运到施工现场的露天存放，起风连续降雨使3吨水泥被浸泡，关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有。

A：接货后采购方应及时支付50吨水泥的货款 B：接货后采购方应及时支付55吨水泥的货款

C：采购方仍按合同约定的到货时间支付50吨水泥的货款 D：采购方可向供货方索要55吨水泥的保管费 E：供货方应承担3吨水泥的损失

13、下列关于进口设备阐述正确的有。A：进口产品增值税额=CIF×增值税率 B：CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费

C：进口产品增值税额=组成计税价格×增值税率

D：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)×消费税率

E：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)÷(1一消费税率)×消费税率

14、确定工程施工进度控制目标的主要依据包括__。A．建设工程总进度目标对施工工期的要求 B．工期定额

C．施工进度计划

D．类似工程项目的实际进度 E．工程条件的落实情况

15、建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有。A：开通施工现场公共道路 B：水准点与坐标控制点的交验 C：办理施工许可手续

D：审查承包人提交的施工进度计划

E：书面通知发包人及时支付工程预付款

16、【例4·多选题】在工程网络计划中，关键线路上。A：相邻两项工作之间的时间间隔全部为零 B：工作的持续时间总和为计算工期

C：工作的总时差等于计划工期与计算工期之差 D：相邻两项工作之间的时距全部为零 E：节点的最早时间等于最迟时间

17、建设工程平行承发包模式的优点有__。A．有利于缩短工期 B．有利于质量控制 C．有利于投资控制

D．有利于业主选择承建单位 E．有利于合同管理

18、【例1·多选题】子单位工程的划分一般可根据工程的等实际情况，在施工前由建设、监理、施工单位自行商定，并据此收集整理施工技术资料和验收。A：规模 B：专业类别

C：建筑设计分区

D：使用功能的显著差异 E：结构缝的设置

19、关于组织流水施工中的时间参数，下列说法正确的有。A：流水节拍是某个专业队在一个施工段上的施工时间

B：主导施工过程中的流水节拍应是各施工过程流水节拍的平均值 C：流水步距是两个相邻的工作队进人流水作业的最小时间间隔

D：工期是指第一个专业队投入流水施工开始到最后一个专业队完成流水施工止的延续时间

E：流水步距的最大长度必须保证专业队进场后不发生停工、窝工现象

20、勘察阶段监理工程师对勘察现场作业的质量控制，应重点检查的内容包括__。A．勘察工作方案执行的情况 B．现场作业人员的情况

C．原始资料取得的方法、手段 D．项目技术管理制度是否健全 E．所使用的仪器设备的情况

21、与其他建设工程组织管理模式相比，EPC模式的基本特征有。A：承包商承担大部分风险 B：管理层的参与 C：长期协议 D：资源共享 E：总价合同

22、进行建设项目敏感性分析时，可以通过计算确定敏感因素。A：盈亏平衡点 B：评价指标变动率 C：不确定性因素变动率 D：变动因素临界点 E：敏感度系数

23、对监理人的禁止行为包括__。A．不得接受承包人的报酬

B．不得参与和委托人利益相冲突的任何活动 C．不得泄露与本工程有关的保密资料 D．不得泄露设计人申明的秘密 E．不得参与合同的协调管理工作

24、建设工程措施项目清单的通用项目包括（）。A．临时设施 B．施工机械修理 C．工地材料保管

D．已完工程及设备保护 E．施工排水、降水

25、【例5·多选题】监理工程师要经常定期地监测进度计划的执行情况，那么进度监测系统过程的内容有。A：经常定期地收集进度报表资料 B：整理、统计和分析收集的数据 C：实际进度与计划进度对比 D：进度计划执行中的跟踪检查 E：向施工单位反映建设单位的意见

第二篇：2017年吉林省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试卷

2017年吉林省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证

考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每30～50cm测定一次浇筑高度，这是针对可能发生的质量问题而采取的预控措施。A：混凝土强度不足 B：斜孔、断桩 C：钢筋笼上浮 D：缩颈、堵管 E：工程变更单

2、下列属于项目监理机构在施工阶段投资控制技术措施的是。A：编制资金使用计划 B：做施工记录 C：控制设计变更 D：编制工作流程图

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、下列质量事故中，属于建设单位责任的是。A：商品混凝土未经检验造成的质量事故 B：总包和分包职责不明造成的质量事故

C：施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故 D：地下管线资料不准确造成的质量事故 E：工程变更单

4、为了确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理结果，通常还需要。A：请专家论证 B：进行定期观测

C：做必要的试验和检验鉴定工作 D：请工程质量监督机构认可 E：工程变更单

5、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师不得委托总监理工程师代表的工作是。

A：审查分包单位的资质

B：主持整理工程项目的监理资料 C：审查和处理工程变更 D：审批监理实施细则 E：工程保险金

6、【例2·单选题】下列不属于监理员职责的是。A：进行工程计量 B：进行见证取样 C：检查工序施工结果

D：复核工程计量有关数据 E：工程保险金

7、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。A：资质等级高 B：资质等级低 C：各自 D：综合后 E：工程保险金

8、业主对分包合同的管理主要表现为。A：对分包商发布指令 B：对分包工程的批准 C：向分包商支付工程款 D：审查分包商的资质 E：专业监理

9、因故中止施工的建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当__。A．重新申请领取施工许可证

B．向发证机关申请延期施工许可证 C．报发证机关核验施工许可证 D．重新办理开工报告的批准手续

10、对于建设单位采购的主要设备，应由三方在开箱记录上签字，其中不包括。A：建设单位 B：项目监理机构 C：安装单位 D：施工单位 E：工程变更单

11、为了实现进度控制目标，监理工程师根据建设工程的具体情况，制定了下列进度控制措施，其中属于组织措施的是。A：加强索赔管理，公正地处理索赔

B：建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 C：审查承包商提交的进度计划

D：及时办理工程预付款及工程进度款支付手续 E：自我评定

12、合同解除后，合同中的__条款仍然有效。A．结算和清理 B．仲裁和诉讼

C．结算、清理、违约 D．结算、仲裁、违约

13、委托工程监理是业主在工程阶段的工作． A：设计 B：施工安装 C：建设准备 D：生产准备 E：工程保险金

14、某工程合同价的确定方式为：发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只需按发包方给出的分部分项工程及工程范围提出报价，而工程量则按实际完成的数量结算，这种合同属于。A：纯单价合同

B：可调工程量单价合同 C：不可调值单价合同 D：可调值总价合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、【例1·单选题】施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是。A：工程本身的损害 B：工程所需清理费用 C：承包人的施工机械损坏

D：因工程损害导致的第三方财产损失 E：专业监理

16、建设工程档案是指__。

A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录 B．建设工程中各种文件的总称 C．建设工程中的文件档案资料

D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录

17、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于状态。A：成立但不生效 B：生效但不成立

C：既不成立也不生效

D：承诺生效但合同不成立 E：专业监理

18、编制施工总进度计划时。组织全工地性流水作业应以的单位工程为主导。A：工程量大、工期短 B：工程量大、工期长 C：工程量小、工期短 D：工程量小、工程长 E：自我评定

19、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，属于劳动保险费的是。A：养老保险费

B：离退休职工的易地安家补助费 C：职工退职金

D：女职工哺乳期间的工资

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、运输货物时的运输合同的客体是。A：被运货物 B：运输行为 C：运输费用 D：运输工具 E：专业监理 21、2011年年底，某工程受大雪影响，导致承包商工期延长，则承包商有权索赔。

A：费用，但不包括工期

B：工期、费用，但不包括利润 C：工期，但不包括费用 D：工期、费用和利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、按GB/T 19000—2000族标准的要求，系统识别和管理组织内使用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，其目的是__。

A．实现质量管理体系的持续改进，并使组织的总体业绩得到显著的提高 B．评价质量管理体系的运行状况

C．加强管理者在质量管理体系中的作用 D．实现对质量管理的全员参与

23、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不包括。A：煤炭 B：铁路 C：邮政

D：商品住宅 E：工程保险金

24、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，可采用编制建筑工程概算。A：扩大单价法 B：概算指标法 C：价值百分率法 D：预算单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合的条件之一是。A：投标报价最低 B：经评审的价格最低 C：可垫付全部建设投资 D：投标价格可以低于成本 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列有关建设工程各阶段工作内容的表述正确的是。A：批准的项目建议书是工程项目的最终决策

B：平整场地开始施工的日期不能算作正式开工日期

C：如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的5％以上时，应重新向原审批单位报批可行性研究报告 D：工程设计工作一般划分为两个阶段，其中包括技术设计阶段

E：生产准备是衔接建设和生产的桥梁，是工程项目建设转入生产经营的必要条件

2、施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按来划分。A：设计系统 B：安装工艺 C：主要工种 D：楼层 E：组别

3、组织的质量管理体系文件包括。A：质量手册

B：质量管理体系程序文件 C：质量策划 D：质量计划 E：质量记录

4、事故调查报告应当包括的内容有。A：事故发生的原因和事故性质 B：事故发生单位概况

C：事故发生经过和事故救援情况

D：事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失

E：事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

5、下列有关监理合同双方关系的说法正确的是__。

A．由非监理人原因使监理工作延误，监理人应得到附加工作酬金 B．监理合同的变更只需委托人同意

C．当事人一方要求解除合同时，应当在1周内通知对方 D．变更合同必须采取书面形式

E．监理合同的终止不影响双方的权利和义务的责任

6、根据《建设工程勘察合同示范文本》的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括。A：办理施工许可证 B：拆除地下障碍物 C：平整施工现场 D：挖好排水沟渠 E：接通水源电源

7、【例4·多选题】监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括。A：协助业主确定工期总目标 B：办理工程立项审批或备案手续 C：办理建筑材料及设备订货手续 D：调查和分析环境及施工现场条件 E：编制施工图出图计划

8、改革国有工程监理企业管理体制和经营机制，使监理企业真正成为“四自”主体。“四自”是指__。A．自主经营 B．自负盈亏 C．自担风险 D．自我约束 E．自我发展

9、按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有。A：公开招标的投标人不受地域和行业限制 B：议标是招标方式的一种

C：竞争性谈判是招标方式的一种 D：邀请招标不能限制投标人的数量 E：公开招标意味着招标时间长、费用高

10、确定施工顺序时工作之间的逻辑关系包括。A：工艺关系 B：紧前工作 C：紧后工作 D：组织关系 E：先行工作

11、对设计投标人的资格审查包括__。A．证书的种类 B．证书级别

C．允许承接的任务范围 D．近几年完成工程项目表 E．提供方案的技术先进性

12、按照《建设工程监理规范》的规定，总监理工程师代表的职责有__。A．负责编制监理实施细则 B．负责监理工作的具体实施 C．审核签认竣工结算

D．负责总监理工程师指定或交办的监理工作

E．按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力

13、计数值标准型二次抽样方案为(、、；、)，其中C为合格判定数，r为不合格判定数，若咒中有个不合格品，中有个不合格品，则可判断送检品合格的情况有。A： B： C： D： E：

14、下列对于监理合同的暂停或终止，说法正确的有__。A．当事人一方要求解除合同的，应当在30日前通知对方 B．解除合同的通知必须采取书面形式

C．暂停监理业务期限超过半年的，监理人可以向委托人发出终止合同的通知 D．合同协议的终止不影响各方应有权利和应承担责任

E．因解除合同令一方遭受损失的，除依法可免除责任外，责任方应负责赔偿

15、对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意。A：工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期 B：被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期 C：划清施工进度拖延的责任

D：无权要求承包人缩短合同工期

E：被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容

16、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有。A：延误发放图纸 B：延误移交施工现场

C：施工中遇到异常恶劣的气候条件影响

D：执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、下列关于工程质量事故处理鉴定验收的说法，正确的是__。

A．工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上进行验收

B．工程质量事故处理验收合格后，由建设单位办理交工验收文件，组织各有关单位会签

C．涉及结构承载力的工程质量事故处理工作，需要做必要的试验和检验鉴定工作

D．即便是不需要进行专门处理的质量事故，也应出具书面结论

E．对于处理验收合格的工程质量事故，质量事故调查组应注明责任方主要承担的经济责任

18、为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是__。A．投标须知

B．业主提供的现场办公条件 C．评标原则 D．合同条件

E．对监理单位的要求

19、【例1.多选题】工程监理企业组织形式中，股份有限公司的设立条件有。A：发起人符合法定人数 B：有公司住所

C：股份发行、筹办事项符合法律规定

D：有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构

E：股东共同制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过 20、下列对建设工程归档文件的要求中，属于质量要求的有。A：符合国家有关的技术规范、标准和规程

B：同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长 C：同一案卷内有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级 D：内容真实、准确，与工程实际相符 E：应采用耐久性强的书写材料

21、质量数据的收集方法有__。A．等距抽样 B．二次抽样 C．全数检验

D．随机抽样检验 E．分层抽样

22、工程事故处理的原则是（）。A．满足设计要求和用户期望 B．保证结构安全、可靠 C．不留任何质量隐患 D．符合经济合理的原则 E．尽快找出事故的责任人

23、施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有__。A．办理施工所需的证件

B．提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C．按规定办理施工噪声有关手续 D．负责已完成工程的成品保护

E．保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

24、承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是。

A：施工图纸延误

B：发包人原因导致暂停施工 C：监理人发布错误的指令 D：工程变更，工程量增加 E：施工中遇到大雨天气

25、下列监理工程师权利和义务中，既是监理工程师权利又是监理工程师义务的有__。

A．使用注册监理工程师的称谓 B．在规定范围内从事执业活动

C．保证执业活动成果的质量，并承担相应责任 D．在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字 E．接受继续教育

第三篇：青海省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试题

青海省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。A．专业监理工程师应参与编制 B．应由项目总监理工程师主持

C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成 D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划

2、项目监理机构的总监理工程师代表，应处于__。A．决策层 B．协调层 C．操作层 D．执行层

3、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。A．内部 B．外部 C．组织

D．内部和外部

4、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。A．风险可以忽略不计 B．主动控制是不可能的 C．主动控制是不经济的

D．被控制的效果比主动控制好

5、建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种__的风险对策。A．风险回避 B．风险转移 C．损失控制 D．风险自留

6、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。A．隐蔽性 B．波动性

C．影响多样性 D．影响复杂性

7、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能

8、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。A．建设工程的特点 B．建设单位的需要 C．本单位的特点 D．主管部门的要求

9、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。A．10万元 B．50万元 C．100万元 D．1000万元

10、第一次工地会议应在__举行。A．开工时 B．开工后

C．总监理工程师下达开工令之时 D．总监理工程师下达开工令之前

11、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费

12、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程

D．一半以上工程量

13、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。A．有大量的隐蔽工程

B．施工中未及时进行质量检查 C．工程质量的评价方法具有特殊性 D．工程质量具有较大的波动性

14、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。A．主动控制 B．被动控制 C．反馈控制 D．事后控制

15、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。A．权责一致

B．总监理工程师负责制 C．严格监理，热情服务 D．公正、独立、自主

16、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。A．确认承包商索赔计算正确与否 B．认定承包商索赔理由成立 C．同意接受承包商索赔要求 D．审核承包商提出的索赔报告

17、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解，就是考虑了建设工程__的不同风险。A．进度目标 B．实施不同阶段 C．施工阶段 D．季节变化

18、《中华人民共和国建筑法》规定，由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。A．国务院

B．工商行政管理部门

C．国务院安全行政主管部门 D．国务院建设行政主管部门

19、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员

B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人

20、组织构成因素包括__工作。A．确定管理层次 B．确定工作内容 C．制定信息流程 D．制定工作流程

21、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。A．无关 B．成正比 C．成反比

D．有多种关系

22、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。A．理解了业主对该工程的建设意图 B．包括了全部委托的工作任务 C．与合同要求和建设意图相一致 D．适合工程的特点

23、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。

A．主观性 B．明确性 C．现实性 D．层次性

24、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。A．联系单 B．变更单 C．通知单 D．回复单

25、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A．予以取缔，处以罚款 B．吊销资质证书

C．吊销资质证书，处以罚款 D．处以罚款

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、综合单价法编制标底的表格有（）。A．分部分项工程费用计算表 B．措施项目价格表 C．工程量清单价格表 D．标底编制说明

E．分部分项工程工料价格计算表

2、在实际应用中工程造价就是指工程价格，即建成一项工程预计或实际在（）等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建设工程总价格。A．土地市场 B．设备市场 C．人才市场

D．技术劳务市场 E．承包市场

3、建设工程质量不仅关系到（），而且关系到人民群众生命财产的安全。A．工程的进度 B．工程的投资 C．工程的适用性 D．工程的结算

E．建设项目的投资效果

4、关于下面的计算公式，正确的是（）。A．FOB=CIF+国外运费+国外运输保险费 B．CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费 C．国外运输保险费＝FOB×国外保险费率 D．国外运费=离岸价×运费率 E．消费税=关税×消费税率

5、质量控制点是施工质量控制的重点，（）应作为质量控制点的对象。A．隐蔽工程 B．主体工程

C．施工条件困难或技术难度大的工序或环节 D．采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节 E．基础工程

6、监理工程师对施工图审核的主要原则有（）。A．是否符合业主对初步设计的要求

B．安全可靠性、经济合理性是否有保证，是否符合工程总造价的要求 C．设计深度是否符合设计阶段的要求

D．是否对初步设计进行了全面合理的优化 E．是否满足使用功能和施工工艺的要求

7、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。A．竣工财务决算说明书 B．工程竣工图

C．工程造价对比分析 D．竣工财务决算报表 E．建设项目财务结算书

8、下列关于流水施工的表述中，正确的有__。A．流水施工工期就是整个建设工程的总工期 B．划分施工段的目的就是为了组织流水施工

C．流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式 D．专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数 E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求

9、监理工程师写出的质量问题处理报告内容主要包括（）。A．调查与核查情况

B．质量问题处理补救的建议方案 C．审核认可的质量问题处理方案 D．质量问题处理结论

E．对处理结果的检查、鉴定和验收结论

10、进度、质量三大目标之间存在统一关系的是__。A．降低投资就需考虑低功能和质量要求

B．提早发挥的投资效益超过因加快进度所增加的投资额

C．提高功能和质量增加的投资从全寿命费用分析的角度是节约投资的 D．实施过程中严格质量控制，可以减少返工费用和维修费用 E．工程实施过程中发现问题及时进行返工

11、工程建设其他费用由（）构成。A．土地使用费

B．与建设项目有关的费用

C．与未来企业生产和经营活动有关的费用 D．应急费 E．暂列金额

12、标底价格的编制步骤包括__。A．准备工作 B．收集编制资料 C．计算标底价格

D．结合投标报价确定标底终价 E．审核标底价格

13、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是__。

A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期 B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系 C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系 D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间 E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象

14、b、c三点所提供的信息是（）。A.A B.B C.C D.D

15、构成直接工程成本的定额是指（）。A．冬雨季节施工费 B．直接费定额

C．企业管理费定额 D．其他直接费定额 E．现场经费定额

16、在工程质量控制统计方法中，与因果分析图法含义相同的是__。A．树枝图 B．鱼刺图

C．特性要因图 D．推导演绎表 E．层次分析图

17、某工程单代号网络计划图如下，下列选项正确的是（）。A．工作A的EF为2天 B．工作D的FF为2天 C．工作C的EF为Z天 D．工作B的FF为1天 E．计算工期为8天

18、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括__。A．建设工程设计单位配合施工的能力 B．建设工程总进度目标对施工工期的要求 C．类似工程项目的实际进度

D．施工单位项目经理部组织能力 E．外部协作条件的配合情况

19、下列属于施工单位职责的是__。A．应有完整的施工文件移交建设单位 B．实行技术负责人负责制

C．负责对城建档案工作进行业务指导，监督有关城建档案法规的实施 D．工程项目的施工文件应设专门的部门(专人)负责收集、整理 E．按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕

20、施工质量验收中，检验批和分项工程应由（）组织验收。A．总监理工程师 B．监理工程师 C．施工技术负责人 D．建设单位项目代表

E．建设单位项目技术负责人

21、设备安装质量记录资料的控制内容有（）。A．安装单位质量管理检查资料 B．分包单位的技术资料 C．安装依据

D．设备、材料的质量证明资料 E．安装设备验收资料

22、关于设备采购的质量控制，下列说法正确的有__。A．成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B．总包单位采购，采购方案由监理工程师编写并报建设单位批准 C．市场采购设备，一般适用于小型通用设备的采购

D．建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E．向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

23、工程量清单计价格式的填写，应符合的规定有（）。A．工程量清单计价格式由投标人填写 B．封面应按规定内容填写、签字、盖章

C．投标总价应按工程项目总价表合计金额填写

D．单项工程费汇总表中的单位工程名称应按措施项目清单中的相应内容填写 E．分部分项工程量清单综合单价分析表，应由监理工程师根据需要提出要求后填写

24、阶段性设计进度计划包括（）。A．设计准备工作进度计划 B．初步设计工作进度计划 C．设计总进度计划

D．施工图设计工作进度计划 E．设计作业进度计划

25、某分部工程双代号网络计划图如下图所示，图中错误为（）。A．多个起点节点 B．多个终点节点 C．存在循环回路 D．工作代号重复 E．节点编号有误

第四篇：四川省2015年下半年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试卷

四川省2015年下半年监理工程师《合同管理》：施工合同

履约保证考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值

B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件

C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系

D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款

2、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A．15 B．30 C．45 D．60

3、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。A．只能在范围内压缩 B．与其协商 C．不得压缩 D．不得延长

4、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。A．与分包单位承担连带责任 B．与建设单位承担连带责任 C．承担监理责任

D．与设计单位承担连带责任

5、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员

B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人

6、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费

7、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。A．实施阶段 B．性质 C．范围 D．规定

8、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。A．内部 B．外部 C．组织

D．内部和外部

9、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

10、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。A．交谈协调法 B．书面协调法 C．访问协调法 D．情况介绍法

11、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。A．关键岗位 B．关键部位 C．重要部位 D．重要岗位

12、下列对工程档案移交的描述错误的是__。

A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案

B．所有工程文档都要向城建档案馆移交

C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章 D．移交在工程完工后的3个月内

13、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。A．要素有用性 B．动态相关性 C．主观能动性 D．规律效应性

14、工程项目建设监理实行__负责制。A．总监理工程师 B．项目法人 C．监理单位 D．项目经理

15、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

16、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。A．监理大纲 B．监理规划

C．监理实施细则 D．监理目标

17、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程

D．一半以上工程量

18、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。A．终身保修 B．30年 C．50年

D．设计文件规定的年限

19、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。A．对单位负责人的任职要求 B．对技术负责人的资格要求 C．注册资金数额

D．对技术管理人员素质、数量、结构的要求

20、采用代理型CM模式时，CM单位是业主的__。A．监理单位 B．咨询单位 C．承包单位 D．伙伴单位

21、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。

A．可行性研究 B．项目建设方案

C．编制可行性研究报告 D．项目决策

22、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的__。A．监理大纲 B．委托监理合同 C．监理规划 D．监理实施细则

23、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。A．无关 B．成正比 C．成反比

D．有多种关系

24、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。

A．50万元以上100万元以下 B．30万元以上50万元以下 C．30万元以上80万元以下 D．40万元以上80万元以下

25、加快工程进度，会导致施工效率下降，单位产品的费用上升，从而使整个工程的总投资增加，这表明__。

A．进度目标与投资目标之间存在统一关系 B．进度目标与投资目标之间存在对立关系 C．进度目标与质量目标之间存在对立关系 D．进度目标与质量目标之间存在统一关系

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、非节奏流水施工的特点是__。A．相邻专业队的流水步距不尽相等

B．各施工过程在各个施工段流水节拍不尽相等 C．流水节拍较大的施工段可增加专业队 D．各专业队在施工段上能够连续作业 E．每个施工段上由不同专业队连续作业

2、有关实施见证取样的要求的说法中，不正确的是（）。A．承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人 B．送验要有见证取样监理工程师的签字

C．试验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存 D．见证取样的试验费用由建设单位支付

E．实行见证取样可代替承包单位应对材料、构配件进场时必须的自检

3、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应该在下列__处危险部位设置明显的安全警示标志。A．施工现场入口处 B．十字路口 C．脚手架 D．分叉路口 E．电梯井口

4、工艺性质和复杂程度不同，属于（）施工过程。A．主导的 B．穿插的 C．连续的 D．间断的 E．复杂的

5、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的技术措施有__。A．采用更先进的施工方法

B．增加劳动力和施工机械的数量 C．改进施工工艺和施工技术 D．改善劳动条件

E．采用更先进的施工机械

6、下列属于设备及安装工程概算的有（）。A．通风空调工程概算 B．照明工程概算

C．给排水管理工程概算

D．机械设备及安装工程概算 E．电气设备及安装工程概算

7、工程发生质量事故之后，国家或地方相应级别主管部门应组织成立调查组，进行__等一系列工作。A．现场调查取证

B．提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施 C．事故原因分析

D．组织必要的技术鉴定

E．监督施工单位实施技术处理方案

8、建筑工程概算审查的主要内容包括（）。A．工程量的审查

B．采用的定额或指标的审查 C．概算文件组成的审查 D．各项费用的审查 E．材料预算价格的审查

9、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。A．竣工财务决算说明书 B．工程竣工图

C．工程造价对比分析 D．竣工财务决算报表 E．建设项目财务结算书

10、工程质量数据的抽样检验的优点包括（）。A．具有充分的代表性 B．准确性高

C．可用于破坏性检验 D．较经济 E．数据可靠

11、在工程质量控制统计方法中，与因果分析图法含义相同的是__。A．树枝图 B．鱼刺图

C．特性要因图 D．推导演绎表 E．层次分析图

12、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是__。

A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期 B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系 C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系 D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间 E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象

13、在保修期内，由于施工单位的原因，项目出现了质量问题，原施工单位又不能及时检查修理，影响了使用，造成了一定的损失，业主对此__。A．可以另行委托其他施工单位进行维修，其费用由原施工单位负责 B．不能另行委托其他施工单位，但可就造成的损失提出索赔 C．不仅可以另行委托其他施工单位，还应就造成的损失提出索赔

D．处理完原施工单位质量问题后，如预留的保修费用有所剩余，至保修期满应将所剩余的保修费用结付给原施工单位

E．因原施工单位在保修期内严重违约，保修关系应予解除，剩余的保修费用不再结付给施工单位

14、建设工程施工阶段投资控制时，根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以划分为__等类型。A．按子项目分解 B．按投资构成分解 C．按时间分解 D．按净现值分解 E．按终值分解

15、在与项目建设有关的其他费用中，属勘察设计费的有（）。A．勘察费 B．设计费

C．可行性研究费

D．项目建议书编制费 E．研究试验赞

16、工程量清单格式应由（）等组成。A．封面 B．填表须知 C．总说明

D．分部分项工程量清单 E．检验批工程量清单

17、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。A．关键线路上的工作都是关键工作

B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作 C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移 D．总持续时间最短的线路是关键线路 E．关键线路只有一条

18、监理大纲的作用是__。A．为今后开展监理工作提出监理方案 B．指导监理机构全面开展监理工作 C．为监理单位承揽监理业务服务 D．编写监理规划的直接依据

E．具体指导监理各专业开展监理实务作业

19、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003)的规定，工程量清单包括__。

A．施工机械使用费清单 B．零星工作价格清单 C．主要材料价格清单 D．措施项目清单 E．其他项目清单

20、FIDIC合同条件规定业主的风险包括（）。

A．战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动 B．承包商人员在工程所在国内的**、骚动或混乱

C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．承包商使用军火、炸药、辐射或放射性材料引起的污染

E．不可预见的或不能合理预期一个有经验的承包商已采取适宜预防措施的任何自然力的作用

21、在施工质量控制中，人的因素对质量有重要影响，人的素质反映在（）方面。A．文化水平B．职业道德 C．技术水平D．学历水平E．身体素质

22、限额设计控制工作的内容包括__。A．重视初步设计的方案选择

B．配合施工单位，制定合理的施工计划，确保投资不被突破 C．加强设计变更管理 D．加强合同管理

E．严格控制施工图预算

23、工程施工质量验收是工程建设质量控制的一个重要环节，它包括工程施工质量的（）方面。A．合同验收 B．施工资料验收 C．自验

D．中间验收 E．竣工验收

24、下列费用中，属于措施费的有__。A．临时设施费 B．夜间施工增加费 C．固定资产使用费 D．检验试验费 E．工程排污费

25、建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好__。

A．对计划目标值的论证和分析 B．收集实际数据

C．进行项目计划值与实际值的比较 D．不断地与质量目标进行对比

E．采取控制措施以确保投资目标的实现

第五篇：湖南省监理工程师《合同管理》施工合同履约保证试题

2015年湖南省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于。A：建设全过程 B：决策阶段 C：设计阶段 D：施工阶段 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、下列合同属于按照完成承包的内容进行划分的是。A：工程承包合同 B：建设工程设计施工总承包合同 C：施工分包合同 D：建设工程施工合同 E：专业监理

3、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是。A：评标的工作量大 B：选择中标人的范围广 C：评标时间长 D：招标费用高 E：专业监理

4、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为元／件。A：1400 B：1650 C：2100 D：2400 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、【例1．单选题】依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定申标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A：15 B：20 C：30 D：60 E：工程保险金

6、【例1．单选题】下列对世界银行工程造价构成中应急费的理解，正确的是。A：包括未明确项目的准备金和不可预见准备金 B：未明确项目的准备金只是一种储备，可能不动用

C：不可预见准备金是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用 D：未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为万元。A：2 B：5 C：7 D：12 E：专业监理

8、组织构成因素包括__工作。A．确定管理层次 B．确定工作内容 C．制定信息流程 D．制定工作流程

9、由于目标控制通常表现为一个有限的周期性循环过程，因此，目标控制是一种__。A．动态控制 B．主动控制 C．被动控制 D．实时控制

10、某施工合同履行过程中，因施工需要I临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由。A：发包人赔偿，延误的工期顺延 B：发包人赔偿，延误的工期不予顺延 C：承包人承担，延误的工期顺延 D：承包人承担，延误的工期不予顺延 E：专业监理

11、注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。A：1年内 B：5年内 C：8年内 D：终身 E：工程保险金

12、办公及生活用家具购置费属于。A：设备及工、器具购置费 B：有项目建设有关的其他费用 C：生产准备费 D：与未来企业生产经营有关的其他费用 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定

节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为天。A：20 B：10 C：5 D：4 E：自我评定

14、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是__。A．发包人办理申报手续并承担费用 B．发包人办理申报手续，承包人承担费用 C．承包人办理申报手续，发包人承担费用 D．承包人办理申报手续并承担费用

15、建设工程总投资，一般是指进行某项工程建设花费的。A：全部费用 B：建筑安装工程费 C：建筑工程费 D：建筑工程费和安装工程费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、编制单位建筑工程概算时，比较准确的方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法 C：概算指标法 D：类似工程预算法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是。A：建设工程勘察合同 B：建设工程设计施工总承包合同 C：建设工程设计合同 D：建设工程施工合同 E：专业监理

18、下列不属于建筑与结构项目安全各功能检验项目的是。A：地基承载力检验报告 B：外窗气密性检测报告 C：幕墙气密性检测报告 D：外墙热工性能 E：工程变更单

19、下列不属于对招标文件核查范围的是__。A．招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件 B．招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理 C．招标文件的形式是否合乎要求 D．是否有限制竞争的条件 20、施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为。A：中标通知书、工程量清单、标准

B：合同通用条款、合同专用条款、图纸 C：投标书、合同通用条款、已标价的工程量清单 D：中标通知书、工程报价单、投标书 E：专业监理

21、通常将勘察任务包括在__的发包范围内。A．设计招标 B．监理招标 C．施工招标 D．前期准备

22、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。A．内部 B．外部 C．组织 D．内部和外部

23、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是。A：监理工作联系单 B：备忘录 C：会议纪要 D：监理工程师通知 E：工程变更单

24、在进口设备交货类别中，卖方承担风险最大的交货方式是。A：目的地交货类 B：装运港交货类 C：装运港船上交货类 D：内陆交货类 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、在设计和施工阶段，监理工程师为了有效控制建设工程进度，不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，更要，以确保进度控制目标的实现。A：编制施工总进度计划 B：编制监理进度计划 C：进行进度控制决策 D：编制施工组织设计 E：自我评定

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、进度控制的技术措施主要包括。A：推行CM承发包模式，对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工 B：采用网络计划技术并结合电子计算机的应用，实施动态控制 C：建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 D：审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理状态下施工 E：编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

2、在工程建设施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工

期时，通常采取的技术措施有。A：改善外部配合条件 B：增加每天的施工时间 C：采用更先进的施工方法 D：改进施工工艺和施工技术 E：采用更先进的施工机械

3、建筑工程总概算是根据所包括的__等汇总编制而成的。A．单项工程综合概算 B．预算费用 C．单位工程概算 D．工程建设其他费用 E．预备费用

4、《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，监理人的主要义务包括__。A．依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益 B．推荐选择工程的施工单位 C．选派合格的监理人员及总监理工程师 D．不得泄露与工程有关的保密资料 E．代表委托人与承包人解决合同争议

5、按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定，措施费包括__。A．环境保护费 B．文明施工费 C．混凝土添加剂的费用 D．安全施工费 E．脚手架摊销费

6、在项目施工招标中，资格须知中的附加合格条件可以包括__。A．同类工程施工经历 B．财务状况 C．企业信誉 D．项目经理资质要求 E．环境管理体系

7、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的。A：施工操作依据 B：质量保证所必需的管理制度 C：过程控制 D：质量检查情况 E：质量特性指标

8、项目监理机构人员数量的确定方法的步骤包括。A：项目监理机构人员需要量定额 B：确定工程建设强度 C：确定工程复杂程度 D：根据工程投资和工程工期套用监理人员需要量定额 E：根据实际情况确定监理人员数量

9、【例7·多选题】某工程双代号时标网络计划如图3-9所示，该计划表明。

A：工作C的自由时差为2天 B：工作E的最早开始时间为第4天 C：工作D为关键工作 D：工作H的总时差为零 E：工作B的最迟完成时间为第1天

10、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权__。A．将工程直接收归已有 B．与发包人协议将该工程折价 C．自行将该工程卖给他人 D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程拍卖的价款优先受偿

11、某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第11周末时，检查其实际进度如图3-64前锋线所示，检查结果表明。A：第6周末检查时，工作A拖后1周，不影响总工期 B：第6周末检查时，工作E提前1周，不影响总工期 C：第6周末检查时，工作C提前1周，预计总工期缩短1周 D：第11周末检查时，工作G拖后1周，不影响总工期 E：第11周末检查时，工作H提前1周．预计总工期缩短1周

12、【例2·多选题】下列关于固定节拍流水施工特点的说法中，正确的有。A：所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等 B：相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等 C：专业工作队的数量等于施工过程的数量 D：各施工段之间没有空闲时间 E：流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积

13、工程材料检验制度中，材料进场必须有。A：出厂合格证 B：生产许可证 C：质量保证书 D：使用说明书 E：研究化验单

14、下列关于招标流程的相关说法正确的是。A：投标人收到的投标文件．在招标文件规定的开标时间前不得开启 B：招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜 C：招标人承担踏勘现场的费用 D：招标人需要向建设行政主管部门办理申请招标手续 E：必须设定标底

15、属于静态评价指标的是__。A．财务净现值 B．投资回收期 C．财务内部收益率 D．投资利润率 E．投资利税率

16、根据《建设工程质量管理条例》，承包单位向建设单位提交工程竣工验收报 告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应明确建设工程的保修等。A：内容 B：范围 C：期限 D：效果 E：责任

17、绘制和使用因果分析图时应注意的问题是(．)。A．集思广益 B．过程分析 C．制订对策 D．明确质量问题 E．ABC分类

18、下列关于建设工程投资效益最大化含义的说法中，正确的是。A：在满足建设工程投资控制要求的前提下，建设投资额最少 B：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设投资额最少 C：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，使用费用最少 D：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设工程寿命周期费用最少 E：建设工程本身的投资效益与环境、社会效益的综合效益最大化

19、下述属于设备、工器具购置费的有__。A．国产设备从交货地点至工地仓库的运费 B．进口设备银行财务费 C．进口设备检验鉴定费 D．进口设备仓库保管费 E．为进口设备而出国的人员差旅费 20、建设工程措施项目清单的通用项目包括（）。A．临时设施 B．施工机械修理 C．工地材料保管 D．已完工程及设备保护 E．施工排水、降水

21、建设工程平行承发包模式中，进行任务分解与确定合同数量、内容时要考虑的因素有__。A．工程情况 B．市场情况 C．贷款协议要求 D．业主对施工方要求 E．分包的实力

22、在某工程网络计划中，工作M的总时差为2天，监理工程师在该计划执行一段时间后检查实际进展情况，发现工作M的总时差变为一3天，说明工作M的实际进度。A：拖后3天 B：影响工期3天 C：拖后5天 D：影响工期5天

E：拖后2天

23、认证机构收到申请方的质量管理体系认证正式申请后，将对申请方的申请文件进行审查。下列有关认证申请的审查和批准的说法，正确的是__。A．审查质量手册的内容是否覆盖了质量管理体系标准要求的内容 B．经审查符合规定的申请要求，则批准注册并颁发注册证书 C．申请单位在提交申请书时，应同时预交认证费用 D．认证机构决定接受申请后，应向申请单位发出“接受申请通知书” E．认证机构应审查申请内容，包括填报的各项内容是否完整正确

24、抽样检验可能产生的两类错误是__。A．将不合格产品认定为合格产品 B．将未检验产品认定为已检验产品 C．将合格产品认定为不合格产品 D．将已检验产品认定为未检验产品 E．以上均不完全正确

25、关于项目法人责任制与建设工程监理的关系，下列叙述正确的是__。A．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件 B．项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件 C．项目法人责任制是实行建设工程监理制的基本保障 D．建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障 E．建设工程监理制与项目法人责任制没有必然联系