2016年下半年四川省监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试卷

第一篇：2016年下半年四川省监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试卷

2016年下半年四川省监理工程师《合同管理》：施工预付款

保证考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由承担。A：承包人 B：发包人 C：监理单位 D：钢材供应商 E：专业监理

2、在钢筋混凝土工程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的项目。A：主控 B：一般 C：观感 D：基本

E：工程变更单

3、设备购置费的构成为。A：设备原价

B：设备原价、设备运输费

C：进口设备抵岸价、设备运杂费 D：设备原价、附属工器具购置费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影n向评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。若合同终止，发包人应向设计人支付。A：合同约定设计费的60％ B：双倍定金作为赔偿 C：合同约定设计费的一半 D：合同约定的全部设计费 E：专业监理

5、下列不属于项目监理机构的内部协调的是。A：建立信息沟通制度

B：与政府建设行政主管机构的协调

C：及时交流信息、处理矛盾，建立良好的人际关系 D：明确监理人员分工及各自的岗位职责 E：工程保险金

6、在纯单价合同中工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的为依据。A：清单中的工程量 B：预算工程量 C：实际完成量 D：计划完成量

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同决定的。A：合同主体的严格性 B：合同标的的特殊性 C：合同履行期限的长期性 D：计划和程序的严格性 E：专业监理

8、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金。A：不再返还

B：在颁发接收证书时全部返还 C：在颁发履约证书时全部返还

D：在颁发接收证书和履约证书时各返还一半 E：专业监理

9、【例2·单选题】下列关于招标流程的相关说法错误的是。A：现场踏勘是由招标人组织的

B：招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜

C：评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二 D：组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行 E：专业监理

10、关于合同鉴证的说法，正确的是。

A：经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证 B：法律规定强制实施合同鉴证 C：合同鉴证的效力不限于我国国内 D：合同鉴证由工商行政管理机关作出 E：专业监理

11、在单代号网络计划中，关键线路是指的线路。A：各项工作持续时间之和最小 B：由关键工作组成

C：相邻两项工作之间时间间隔均为零 D：各项工作自由时差均为零 E：自我评定

12、部分费用综合单价中未包括分项工程的。A：措施费、管理费和规费 B：措施费、利润和规费 C：管理费、规费和税金 D：措施费、规费和税金 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、审查住宅工程和不具备全面审查条件的工程。应采用。A：全面审查法

B：用标准预算审查法 C：“筛选”审查法 D：重点审查法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由__提出。A．发包人 B．设计单位 C．承包人 D．监理单位

15、下列关于工程项目竣工决算的说法中，正确的是。

A：竣工决算应包括从可行性研究到竣工投产全过程的实际支出费用 B：中央级大型基本建设项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批 C：竣工决算文件是竣工验收报告的重要组成部分 D：竣工决算应由建设单位的工程、预算部门编制 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、某企业拟建造一幢宿舍楼，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单，该工程适宜采用形式。A：固定总价合同

B：估计工程量单价合同 C：可调单价合同 D：纯单价合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出的方案。A：功能最好 B：成本最低 C：价值最高 D：技术最新

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、建设工程监理的实施需要的委托和授权。A：施工单位 B：建设单位 C：监理单位 D：政府部门 E：工程保险金

19、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为。

A：工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任 B：工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任 C：工程师未确认，承包人应修改进度计划 D：工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示 E：专业监理 20、5万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由人民政府建设行政主管部门规定。A：国务院

B：省、自治区、直辖市 C：县级 D：地市级 E：工程保险金

21、根据《建设工程安全生产管理条例》，针对编制的专项施工方案，施工单位还应组织专家进行论证、审查。A：起重吊装工程 B：脚手架工程 C：高大模板工程 D：拆除、爆破工程 E：工程保险金

22、下列内容中，属于建设工程静态投资的是。A：涨价预备费 B：基本预备费 C：建设期利息 D：铺底流动资金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、监理工程师的执业特点之一是执业范围广泛，该特点表现在。A：监理的工程类别方面 B：监理的过程方面

C：监理的工程类别或监理的过程方面 D：监理的工程类别和监理的过程方面 E：工程保险金

24、采用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点是的分部分项工程。A：单价经换算 B：不易被重视 C：量大价高

D：采用补充单位估价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、有关其他项目清单的表述，下列内容中错误的是。A：暂估价包括材料暂估价和专业工程暂估价

B：投标人应将材料暂估单价计人工程量清单综合单价报价中

C：计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之内的因变更而产生的额外工作

D：以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、施工单位质量记录资料包括三方面的内容，包括。A：施工现场质量管理检查记录资料 B：工程材料质量记录 C：工程设备价款记录

D：施工材料实验室记录资料

E：施工过程作业活动质量记录资料

2、在下列所述线路中，必为关键线路。A：时标网络计划中没有波形线的线路 B：双代号网络计划中没有虚箭线的线路 C：单代号网络计划中由关键工作组成的

D：双代号网络计划中由关键节点组成的线路

E：单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路

3、债权人将合同的权利转让给受让人时，__。A．应征得债务人同意

B．未通知债务人，该转让不发生效力 C．债务人的抗辩权只能针对债权人 D．应当通知债务人

E．所有的从权利都随之转让给受让人

4、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（）。A．关键线路有2条  B．工作1—3与工作3—6的总时差相等  C．工作4—7与工作5—7的自由时差相等  D．工作2—6的总时差与自由时差相等  E．工作3—6的总时差与自由时差不等

5、定额按建设程序分类分为__。A．基础定额 B．估算指标 C．概算定额

D．安装工程定额 E．建筑工程定额

6、控制施工工序质量等方面的技术规范性依据包括（）。A．有关建筑安装作业方面的操作规程 B．有关工程施工及验收规范 C．工程承包合同文件

D．工程项目质量检验评定标准 E．设计文件

7、承包人可以采用的投标报价策略有__。A．不平衡报价 B．多方案报价法 C．随标底报价法 D．突然降价法 E．先亏后盈法

8、撤回要约的通知应当在__到达受要约人。A．要约到达受要约人之前 B．受要约人发出承诺通知之前 C．要约到达受要约人同时 D．承诺到达对方之前 E．要约在发生效力之后

9、进口设备采用装运港船上交货价(FOB)，其抵岸价格的构成含有。A：进口设备检验费 B：银行财务费 C：运输保险费 D：关税 E：增值税

10、下列情形属于可以不招标的有。

A：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目 B：需要采用不可替代的专利或者专有技术的项目 C：采购人依法能够自行建设、生产或者提供的项目

D：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目

E：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的项目

11、设计展开阶段监理的主要工作方法有__。A．在建设单位与设计单位间发挥桥梁和纽带作用 B．跟踪设计审核制度化 C．检查和监督

D．采用多种方案比较法 E．协调各相关单位关系

12、对于主要或关键设备，在制造过程中质量检查控制的主要内容包括__。A．钢结构焊接部件 B．机械类部件

C．电气自动化部件 D．配件及备件 E．设备的组装

13、为了减少或避免工程延期事件的发生，监理工程师应做好的工作包括__。A．及时下达工程开工令 B．及时提供施工场地 C．妥善处理工程延期事件 D．提醒业主履行自己的职责 E．及时支付工程进度款

14、招标人编制的招标文件通常包括__。A．资格预审表 B．工程量清单 C．合同条件 D．投标须知

E．技术规范、图纸和技术资料

15、排列图是一种常见的质量控制统计分析方法，它可用于。A：分析造成质量问题的薄弱环节 B：评价生产过程的能力 C：掌握质量数据的分布规律 D：分析质量控制措施的有效性

E：找出生产不合格品最多的关键过程

16、在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括。A：事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误

B：造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任 C：造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错 D：按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知 E：按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告、17、影响项目监理机构人员数量的主要因素有__。A．监理单位的已有监理工程师人数 B．工程建设强度

C．建设工程复杂程度 D．监理单位的业务水平

E．项目监理机构的组织结构和任务职能分工

18、关于建设工程档案资料管理职责的说法，正确的有。A：工程档案资料应随工程进展及时收集、整理

B：由建设单位收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的档案资料 C：监理档案资料的管理由总监理工程师负责．并指定专人具体实施

D：分包单位应对本单位形成的工程档案资料负责，立卷后及时移交建设单位 E：工程档案资料应分级管理，各单位档案管理员负责工程档案资料全过程的组织与审核工作

19、由于成本加酬金合同对于业主控制投资不利，只有出现的情况，建设单位才有可能采用此类合同形式。

A：施工图纸齐全、能准确计算工程量 B：施工图纸不全，工程量不能准确计算 C：施工图纸不全、施工技术简单 D：工程急于开工

E：工程采用新技术、新结构

20、以下风险转移的情况属于非保险转移的有__。A．建立非基金储备 B．第三方担保

C．业主将合同责任和风险转移给对方当事人 D．承包商进行合同转让或工程分包 E．制定损失控制措施

21、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位职责的说法，正确的有。

A：工程监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

B：工程监理单位发现存在安全事故隐患．应要求施工单位整改

C：专职安全生产管理人员发现存在安全事故隐患，应向总监理工程师报告 D：危险性较大的分部分项工程专项施工方案．应由施工单位技术负责人签字后实施

E：工程监理单位应委派专职安全生产管理人员现场监督专项施工方案的实施

22、下列情况中，承包商可以提出工期索赔的是。A：合同文件的内容出错或互相矛盾 B：业主合理终止合同

C：业主和监理工程师命令暂停工程 D：业主违约

E：业主未能按时提供现场

23、在对建设工程投资、进度，质量三大目标之间的统一关系进行分析时，应该做到。

A：掌握客观规律，充分考虑制约因素 B：充分考虑组织协调对目标控制的作用

C：慎重选择被删减或降低设计标准的具体工程内容 D：对未来、预期的收益不宜过于乐观 E：将目标规划和计划结合起来考虑

24、施工进度控制工作细则是指监理工程师具体开展建设工程施工进度控制实务工作的文件。其主要内容包括。A：建筑材料进场安排 B：进度控制目标分解图 C：进度控制工作流程

D：进度控制目标实现的风险分析 E：进度控制的方法

25、建设工程项目专业监理工程师的基本职责是__。A．具体负责本专业的监理工作 B．管理本专业建设工程的监理资料

C．对投资、进度、质量有重大影响的监理问题应及时上报 D．根据监理合同，建立和有效管理项目监理机构

E．做好监理机构内各部门之间的监理任务的衔接、配合工作

第二篇：辽宁省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷

辽宁省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩7天，才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以。A：招标文件为准，开标时间后延 B：招标文件为准．开标时间不变 C：书面解答为准，开标时间后延 D：书面解答为准，开标时间不变 E：专业监理

2、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为__周。A．1 B．2 C．3 D．4

3、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。A：资质等级高 B：资质等级低 C：各自 D：综合后 E：工程保险金

4、建设工程竣工决算的内容不包括__。A．竣工财务决算报表 B．竣工财务决算说明书 C．竣工工程平面示意图 D．竣工工程施工图预算

5、”为了更高效地得到预期的结果，将活动和相关的资源作为过程进行管理”属于质量管理原则中的。A：改进方法 B：过程方法 C：信息方法 D：分析方法 E：工程变更单

6、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是。

A：因承包商的严重违约行为，业主解除合同

B：竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C：对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付 D：承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复 E：专业监理

7、建筑安装工程费用组成中。不属于规费的是。A：养老保险费 B：失业保险费 C：工伤保险费 D：劳动保护费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、【例1·单选题】工程网络计划的费用优化是指寻求的过程。A：工期固定条件下最低工程总成本 B：资源有限条件下最低工程总成本 C：工程总成本最低时的工期安排 D：工程总成本最低时资源均衡使用 E：自我评定

9、对业主合同管理而言，项目总承包管理模式的特点是。A：合同关系简单，故合同管理难度较小 B：合同关系简单，但合同管理难度较大 C：合同关系复杂，故合同管理难度较大 D：合同关系复杂，但合同管理难度较小 E：工程保险金

10、某工作的实际进度与计划进度如下图所示，表述正确的是。A：第4～5周为匀速进展 B：本工作按计划完成 C：第3周停工一周

D：第4周末本工作实际完成的任务量小于计划任务量 E：自我评定

11、【例2·单选题】有3个施工过程A、B、C，在平面上划分为3个施工段，其流水节拍≠=，则流水的组织方式应为。A：无节奏流水 B：异节奏流水 C：等节奏流水 D：难以确定 E：自我评定

12、《建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的__，并具备国家规定的其他竣工条件。A．工程设计文件、施工文件和监理文件 B．工程建设文件、竣工图和竣工验收文件 C．监理文件和经签署的工程质量保证书

D．工程技术经济资料和经签署的工程保修书

13、【例3·单选题】某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费费率为8．2％，国外运输保险费费率为4％，银行财务费费率0．5％，外贸手续费率为5％，进口关税税率为8％，增值税率为17％，则该设备的外贸手续费万元。A：500 B：562 C：25．00 D：28．13 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行检测。A：抽样 B：全数 C：元损

D：见证取样 E：工程变更单

15、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：12 B：24 C：48 D：72 E：工程保险金

16、依据《建设工程质量管理条例》，施工单位在进行下一道工序的施工前需经签字。

A：项目负责人 B：建造师

C：监理工程师

D：专业监理工程师 E：工程保险金

17、【例3·单选题】我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是。A：施工合同的发包人 B：施工合同的承包人

C：施工合同的发包人和承包人

D：工程项目的代建方和施工合同的发包人 E：专业监理

18、【例1·单选题】当实际完成工程量与报价工程量没有实质性差异时。由承包方承担工程量变动风险的合同是。A：估算工程量单价合同 B：固定总价合同 C：纯单价合同

D：成本加酬金合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人 B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历 C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历 D．承担过2个以上房屋建筑工程项目 20、【例1·单选题】采用非代理型CM模式时，CM单位一般在项目阶段介入。A：设计 B：立项 C：招投标

D：可行性研究 E：工程保险金

21、市场采购的设备，若由建设单位直接采购，监理工程师要协助编制设备采购方案，设备采购方案最终需获得的批准。A：总监理工程师 B：建设单位 C：质监站

D：建设单位工程主管部门 E：工程变更单

22、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是。A：流水节拍 B：流水间隔 C：流水强度 D：流水时距 E：自我评定

23、实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在。A：熟悉图纸和预算定额

B：划分工程项目和计算工程量

C：套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量 D：了解施工组织设计和施工现场情况 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的__。A．自控主体 B．外控主体 C．间控主体 D．监控主体

25、监理工程师对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，应。A：重复验收

B：提请建设单位进行验收 C：拒绝验收

D：折价进行验收 E：工程变更单

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、依照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权利包括__。A．工程设计的建议权 B．工程规模的认定权 C．工程设计变更的决定权 D．承包人索赔要求的审核权 E．施工协调的主持权

2、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的。A：施工操作依据

B：质量保证所必需的管理制度 C：过程控制

D：质量检查情况 E：质量特性指标

3、在施工合同中，__的合同属于无效合同。A．施工企业伪造资质等级证书签订 B．招标人与投标人串通签订 C．施工企业的违约责任明显过高 D．建设单位的违约责任明显过高 E．约定的质量标准低于强制性标准

4、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商只可提出工期补偿的是__。A．公共当局引起的延误 B．对竣工检验的干扰 C．业主提前占用工程 D．业主的干扰

E．变更导致竣工时间的延长

5、承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是。

A：施工图纸延误

B：发包人原因导致暂停施工 C：监理人发布错误的指令 D：工程变更，工程量增加 E：施工中遇到大雨天气

6、反映质量数据集中位置的特征值有__。A．均值 B．极差 C．中位数 D．变异系数 E．标准偏差

7、控制图法是工程质量控制的统计分析方法之一，其用途包括。A：过程控制 B：评价过程能力 C：找出薄弱环节

D：掌握质量分布规律 E：过程分析

8、依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师可以从事等业务。A：工程监理 B：工程审价

C：工程经济与技术咨询 D：工程招标与采购咨询 E：工程项目管理服务

9、抽样检验可能产生的两类错误分别是。A：将不合格产品认定为合格产品 B：将未检验产品认定为已检验产品 C：将合格产品认定为不合格产品 D：将已检验产品认定为未检验产品 E：以上均不完全正确

10、在工程网络计划中，关键工作是指__的工作。

A．单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小 B．双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线

C．单代号搭接网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小 D．双代号网络计划中两端节点均为关键节点

E．单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大

11、下列情况中，属于额外监理工作的有__。A．由于变更而需延长的监理工作

B．由于承包商延误竣工而延长的监理工作

C．业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作 D．不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作 E．设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作

12、工程质量问题处理完毕，监理工程师应组织相关人员写出质量处理报告，其主要内容包括。

A：基本处理工程描述

B：施工方提供的有关数据及资料 C：质量问题处理依据

D：施工方质量问题处理方案

E：对处理结果的检查、鉴定和验收结论

13、以成本加酬金这种计价方式签订的工程承包合同，其明显缺点是。A：承包方对工程总价不能实施有效的控制 B：发包方对工程总价不能实施有效的控制 C：监理方对工程总价不能实施有效的控制 D：承包方对降低成本不太感兴趣 E：发包方对降低成本不太感兴趣

14、工程质量问题处理之后，监理工程师应写出质量问题处理报告，报送存档备案。

A：质量监督机构 B：建设单位 C：监理单位 D：设计单位 E：勘察单位

15、FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括__。A．由工程师确定

B．提交争端裁决委员会决定 C．双方协商

D．提交仲裁机构裁决 E．通过诉讼解决

16、建设项目董事会的职权包括。A：负责筹措建设资金 B：负责提出开工报告

C：负责控制工程投资、工期和质量 D：负责生产准备和培训人员

E：负责提出项目竣工验收申请报告

17、用实物法编制施工图预算时，其直接工程费的计算与（）有关。A．人工、材料、机械的市场价格 B．工、料、机的定额消耗量 C．预算定额基价 D．工程量 E．取费定额

18、根据现行建筑安装工程造价组成的有关规定，下列费用中属于企业管理费的有。

A：休病假期限为6个月的工资 B：危险作业意外伤害保险费 C：工具用具使用费 D：财务费 E：印花税

19、合同成立后，具备其生效的条件是__。A．当事人是法人 B．意思表示真实

C．不违反法律或者社会公共利益

D．合同的标的、数量等内容协商一致

E．当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 20、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师对建设工程质量控制工作包括__。

A．可要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保质量的措施，审核同意后予以签认

B．应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查

C．应对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认

D．对施工过程中出现的质量缺陷，应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果

E．应对承包单位的试验室进行考核

21、以下属于监理人的监督控制权的是__。A．向承包人提出建议 B．对施工进度的监督 C．征得委托人同意，发布开工令

D．对工程上使用的材料和施工质量进行检验 E．工程设计变更的审批

22、建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与的协调。A：所在地区社会环境 B：周围生态环境 C：周围已建工程 D：周围生活环境 E：所在地区经济环境

23、根据某工程的双代号时标网络图，下列说法正确的是（）。A．计算工期为14天

B．工作D的总时差为3天 C．工作A、D、F为关键工作

D．工作E的总时差和自由时差均为2天 E．工作B的总是差为2天，自由时差为0天

24、《卓越绩效评价准则》的评价内容包括。A：决策 B：领导 C：战略

D：顾客与市场 E：资源

25、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括__。A．投标书及其附件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答 C．资格审查文件 D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议

第三篇：广东省2017年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试卷

广东省2017年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证

考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某工程由4个分项工程组成，平面上划分为4个施工段，各分项工程在各施工段上流水节拍为3天，该工程工期天。A：12 B：15 C：18 D：21 E：自我评定

2、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1600万元、1630万元；乙，1620万元、1610万元；丙，1670万元、1620万元；丁，1630万元、1590万元，则中标候选人中排序第一的应为。A：甲 B：乙 C：丙 D：丁

E：专业监理

3、根据《建设工程设计合同》示范文本，合同有效期是。A：从合同签字日起，至提交设计文件之日止 B：从合同签字日起，至工程竣工验收之日止

C：从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止 D：从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止 E：专业监理

4、【例4·单选题】物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出。A：申请量和采购量 B：采购量和库存量 C：库存量和供应量 D：供应量和申请量 E：自我评定

5、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作的相等。A：总时差与自由时差

B：最早开始时间与最迟开始时间 C：最早完成时间与最迟完成时间 D：时间间隔与自由时差 E：自我评定

6、”暂列金额”款项使用的特点是。A：该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人 B：承包商有权根据施工实际需要自主使用 C：承包商应于工程竣工前使用完毕 D：暂列金额不包含在合同价款之内 E：专业监理

7、【例2·单选题】下列关于招标流程的相关说法错误的是。A：现场踏勘是由招标人组织的

B：招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜

C：评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二 D：组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行 E：专业监理

8、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是。

A：中标通知书发出日 B：施工合同协议书签字日 C：保险合同签字日

D：工程材料运抵施工现场日 E：专业监理

9、【例4·单选题】建筑工程一切险的保险期限开始。A：自工地动工

B：保险公司中约定日期

C：自主要材料、设备运抵工地

D：自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生者为准 E：专业监理

10、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由提出。A：发包人 B：设计单位 C：承包人 D：监理单位 E：专业监理

11、组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同空间，按施工工艺要求完成各施工对象的施工方式是。A：平行施工 B：流水施工 C：依次施工 D：垂直施工 E：自我评定

12、依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的。A：三分之一 B：三分之二 C：四分之一 D：一半 E：工程保险金

13、【例4·单选题】下列关于工程费用与工期关系的说法中，正确的是。A：直接费会随着工期的缩短而增加 B：直接费率会随着工期的增加而减小 C：间接费会随着工期的缩短而增加 D：间接费率会随着工期的增加而减小 E：自我评定

14、是实施工程监理制的核心和基础。A：注册一级建造师 B：注册二级建造师 C：注册造价工程师 D：注册监理工程师 E：工程保险金

15、【例4·单选题】材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该。A：提取全部材料，按实际交付数量付款

B：按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C：拒绝提前提货，拒付货款

D：提取全部材料，按订购数量付款 E：专业监理

16、关于设计招标，下列说法错误的是。

A：设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争 B：一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段

C：设计招标应采用设计方案竞选的方式

D：设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细 E：专业监理

17、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是__。A．物 B．财 C．行为

D．智力成果

18、某工程双代号时标网络计划如图3-42所示，其中工作C的总时差为周。A：1 B：2 C：3 D：4 E：自我评定

19、是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公平性 E：工程保险金

20、某工程合同价的确定方式为：发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只需按发包方给出的分部分项工程及工程范围提出报价，而工程量则按实际完成的数量结算，这种合同属于。A：纯单价合同

B：可调工程量单价合同 C：不可调值单价合同 D：可调值总价合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、我国现行建设工程总投资构成中，不属于建筑安装工程费用的是。A：设备运杂费 B：人工费 C：材料费

D：企业管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、按施工层次划分工程质量控制的系统过程时，最基本的控制对象是。A：原材料和构配件 B：施工机械与设备 C：施工作业过程 D：分部工程 E：工程变更单

23、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由承担。A：发包人 B：承包人 C：工程师

D：发包人和承包人共同 E：专业监理

24、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或返修的检验批，应。A：予以验收 B：重新进行验收 C：鉴定验收 D：协商验收 E：工程变更单

25、在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离可能性的基础上，拟订和采取有针对性的预防措施，从而减少乃至避免目标偏离的控制方式是。A：闭环控制 B：反馈控制 C：主动控制 D：被动控制 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、监理实施细则中，监理工作涉及的流程包括。A：开工审核工作流程 B：施工质量控制流程 C：监理规划编制流程

D：工程质量问题处理审核流程 E：隐蔽工程验收流程

2、如果业主委托监理单位对建设工程实施全过程监理，项目监理机构可按__设立直线制监理组织形式。A．子项目分解 B．专业内容分解

C．监理工作内容分解 D．建设阶段分解 E．承包单位分解

3、监理大纲一般应包括的主要内容是。A：工程监理实施方案

B：工程监理难点、重点及合理化建议 C：工程概况

D：监理依据和监理工作内容 E：拟采用的监理实施细则

4、某分部工程设定为施工质量控制点。用解析图表示质量预控与对策措施时，预控图部分反映的内容有。A：该分部工程的施工阶段划分 B：质量控制有关的技术工作 C：影响施工质量的各种因素 D：各阶段质量控制的管理要求 E：所采取的对策或措施

5、施工招标中投标人的必要合格条件包括__。A．营业执照 B．固定资产 C．资质等级 D．履约情况 E．分包计划

6、根据《建设工程委托监理合同》的规定__是监理人的权利。A．选择施工总承包人的确认权与否决权 B．工程实际竣工日期的签认权

C．工程上使用的材料和施工质量的检验权 D．设计变更的审批权

E．工程款支付的审核和签认权

7、下列监理文件中，应由监理单位长期保存的有。A：监理实施细则

B：质量事故报告及处理意见 C：分包单位资质材料

D：有关进度控制的监理通知 E：费用索赔报告及审批

8、建设项目董事会的职权包括__。A．负责筹措建设资金 B．负责提出开工报告

C．负责控制工程投资、工期和质量 D．负责生产准备和培训人员

E．负责提出项目竣工验收申请报告

9、某城市立交桥工程在组织流水施工时，需要纳入施工进度计划中的施工过程包括。

A：桩基础灌制 B：梁的现场预制

C：商品混凝土的运输

D：钢筋混凝土构件的吊装 E：混凝土构件的采购运输

10、不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有__。A．债务人许可债权人转让债权的 B．债权人许可债务人转让债务的 C．债权人与债务人协议变更主合同 D．债权人要求债务人履行债务 E．主债务履行期间

11、监理单位对投资控制的技术措施是__。A．合理确定标底 B．推行优化设计 C．质量价格比选 D．审核施下方案 E．严格事前监督

12、下列组织协调工作中，属于项目监理机构内部组织关系协调内容的有。A：及时消除工作中的矛盾或冲突

B：尊重建设单位，让建设单位一起投入工程建设全过程

C：明确规定每个部门的目标，职责和权限，最好以规章制度形式作出明确规定 D：建立信息沟通制度

E：事先约定各个部门在工作中的相互关系

13、设计合同示范文本规定，设计人的责任包括__。

A．负责修改和完善各设计阶段设计文件审查会提出的修改意见 B．对提交的设计文件质量负责

C．参加有关的设计审查并负责调整和补充设计范围的内容 D．完成初步设计、技术设计和施工图设计 E．负责现场施工指导

14、单位工程施工进度计划编制的依据有。A：施工总进度计划 B：合同工期或定额工期 C：分部工程施工方案 D：气象资料 E：施工现场条件

15、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审核签证的工程进度款支付报表中，应包括的内容有。

A：经工程师计量的合格工程的工程款额 B：完成变更工程的款额

C：作为保留金本期应扣的款额 D：承包商需支付给分包商的款额 E：本期经工程师批准的索赔款额

16、委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权力不包括__。A．起草招标文件 B．接受委托招标代理

C．对规划设计要求的认定权 D．工程款支付的审核和签认权 E．对监理人员的监督控制

17、下列所列现象中，属于工程建设进度控制合同措施的有__。A．推行CM承发包模式 B．加强索赔管理 C．加强风险管理

D．建立进度控制目标体系 E．应用电子计算机实施控制

18、地基基础、主体结构分部工程的验收，应由总监理工程师组织进行。A：勘察、设计单位工程项目负责人 B：相关金融机构负责人

C：施工单位技术、质量负责人 D：质量监督部门负责人 E：材料供应单位负责人

19、可行性研究报告的内容包括__。A．市场调查与市场预测 B．建设规模与产品方案 C．设计概算 D．节能措施 E．节水措施

20、当发生__的情况时，监理工程师将不予续期注册。A．允许他人以本人名义执业

B．没有从事工程监理的业绩证和工作总结 C．同时在两个或两个以上单位执业 D．在申报注册过程中有弄虚作假行为

E．未按照规定参加监理工程师继续教育或继续教育未达到标准的

21、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应该在下列__处危险部位设置明显的安全警示标志。A．施工现场入口处 B．十字路口 C．脚手架 D．分叉路口 E．电梯井口

22、依据《工程监理企业资质管理规定》，我国工程监理企业资质等级划分为。A：综合资质 B：专业资质 C：非专业资质 D：事务所 E：管理所

23、排列图是质量管理的重要工具之一，它可用于。A：分析造成质量问题的薄弱环节 B：寻找质量不合格是最多的关键过程

C：分析比较各制造技术水平和质量管理水平D：分析费用、安全问题 E：分析质量特性的分布规律

24、总监理工程师负责制的内涵包括。A：总监理工程师是工程监理的权力主体 B：总监理工程师对一切事务负责

C：总监理工程师是工程监理的责任主体 D：总监理工程师是工程监理的利益主体 E：总监理工程师享有一切权力

25、下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有。A：总投资收益率 B：财务内部收益率 C：利息备付率 D：财务净现值 E：资产负债率

第四篇：吉林省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试题

吉林省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。A：分部分项工程量清单 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：零星工作项目表

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。A：5％ B：10％ C：15％ D：20％

E：工程保险金

3、建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按__的市场价格履行。A．工程所在地 B．施工单位所在地 C．建设单位所在地 D．签订合同所在地

4、《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。A：建设单位 B：总承包单位 C：分包单位

D：劳务分包单位 E：工程保险金

5、某工作的实际进度与计划进度如下图所示，表述正确的是。A：第4～5周为匀速进展 B：本工作按计划完成 C：第3周停工一周

D：第4周末本工作实际完成的任务量小于计划任务量 E：自我评定

6、某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人。

A：应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B：应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C：不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D：不赔偿承包人的损失，工期不予顺延 E：专业监理

7、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A：单价计算结果与总价不一致

B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章 E：专业监理

8、建设工程自之日起进入工程质量保修期。A：提交竣工验收报告之日 B：竣工验收之日

C：竣工验收合格之日 D：竣工验收合格后15日 E：工程保险金

9、下列属于要约的是。A：拍卖公告 B：招标公告 C：招股说明书 D：投标文件 E：工程保险金

10、在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其。A：实体工程量 B：实际工程量

C：实体工程量+损耗工程量

D：实体工程量+需要增加的工程量

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在退还。A：发出中标通知书后 B：完成评标后

C：提交履约担保后 D：合同履行完毕后 E：专业监理

12、下列常见质量缺陷及其成因划分错误的是。A：无图施工属于违背建设程序 B：无证设计属于违反法律法规 C：盲目套用图纸属于设计差错

D：施工组织管理紊乱属于操作工人素质差 E：工程变更单

13、【例1·单选题】在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进行比较；②收集实际进度数据；③数据整理、统计、分析；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是。A：①→③→④→②→⑤ B：④→③→②→①→⑤ C：④→②→③→①→⑤ D：②→④→③→①→⑤ E：自我评定

14、某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款。第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6％，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期贷款利息为。A：76．8万元 B：106．8万元 C：366．3万元 D：389．3万元

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行。A：控制进度 B：控制质量 C：控制投资 D：项目管理

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、【例1·单选题】对于灾后恢复工程，适合采用。A：可调总价合同 B：纯单价合同 C：可调单价合同 D：成本加酬金合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位可以不编制专项施工方案的分部分项工程有。A：拆除、爆破工程 B：土方开挖工程 C：脚手架工程 D：土方回填工程 E：工程保险金

18、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。

A．可组建多个监理分支机构 B．不应组建监理分支机构 C．只组建两个监理分支机构 D．只组建一个监理分支机构

19、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。A．项目决策咨询评估制度 B．工程招标投标制度 C．建设工程监理制度 D．项目法人责任制度

20、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于__。A．一般质量事故 B．严重质量事故 C．重大质量事故 D．特别重大事故

21、因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担__。A．赔偿责任 B．保修责任 C．合同责任 D．保管责任

22、【例4·单选题】下列选项中，可以质押的是。A：动产和智力成果 B：动产和权利

C：智力成果和权利 D：人身利益和权利 E：专业监理

23、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位。

A：不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 B：不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 C：不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 D：不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 E：工程保险金

24、编制单位建筑工程概算时，比较准确的方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法 C：概算指标法

D：类似工程预算法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行实质性相应，其投标将被否决。

A：按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足 B：按照招标文件要求逐页签字 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：有法定代表人的签字和盖章 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列说法正确的是__。

A．总时差是不影响计划总工期条件下所具有的机动富裕时间 B．总时差等于该工序的最迟开始时间与最早可能开始时间之差

C．总时差=本工作的紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差 D．自由时差=本工作的紧前工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差 E．自由时差=本工作的紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差

2、GB/T 19000—2000族标准中对质量的定义是：“一组固有特性满足要求的程度”。其中满足要求应包括（）的需要和期望。A．图纸中明确规定 B．组织惯例

C．质量管理方面 D．行业规则

E．其他相关方利益

3、下列关于建设工程投资效益最大化含义的说法中，正确的是。A：在满足建设工程投资控制要求的前提下，建设投资额最少

B：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设投资额最少 C：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，使用费用最少

D：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设工程寿命周期费用最少 E：建设工程本身的投资效益与环境、社会效益的综合效益最大化

4、安装工程定额包括__定额。A．机械设备安装 B．电气设备安装 C．自动化仪表安装 D．电气照明安装

E．静置设备与工艺金属结构安装

5、有关实施见证取样的要求的说法中，不正确的是（）。A．承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人 B．送验要有见证取样监理工程师的签字

C．试验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存 D．见证取样的试验费用由建设单位支付

E．实行见证取样可代替承包单位应对材料、构配件进场时必须的自检

6、在材料采购合同中，交货数量的验收方法有__。A．物理试验 B．查点法 C．衡量法

D．经验鉴别法 E．理论换算法

7、阶段性设计进度计划包括（）。A．设计准备工作进度计划 B．初步设计工作进度计划 C．设计总进度计划

D．施工图设计工作进度计划 E．设计作业进度计划

8、国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的税金包括。A：营业税 B：教育附加费 C：增值税

D：城市维护建设税 E：所得税

9、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位职责的说法，正确的有。

A：工程监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

B：工程监理单位发现存在安全事故隐患．应要求施工单位整改

C：专职安全生产管理人员发现存在安全事故隐患，应向总监理工程师报告 D：危险性较大的分部分项工程专项施工方案．应由施工单位技术负责人签字后实施

E：工程监理单位应委派专职安全生产管理人员现场监督专项施工方案的实施

10、下列属于无效合同的情形的有。

A：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B：恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C：因重大误解订立的

D：以合法形式掩盖非法目的 E：损害社会公共利益

11、检验批在验收前，施工单位应先填好“检验批验收记录”，并由__分别在检验批质量检验记录的相关栏目中签字后，由监理工程师组织验收。A．监理员

B．项目专业质量检验员 C．项目专业安全检验员 D．项目专业技术负责人 E．具体施工人员

12、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更。

A：须经工程师同意 B：不须经工程师同意

C：发生的费用由发包人承担 D：发生的费用由承包人承担 E：发生的费用由双方约定承担

13、流水施工工艺参数包括（）。A．工作面 B．流水强度 C．施工过程 D．施工段 E．专业队数

14、按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括__。

A．投标书及其附件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答 C．资格审查文件 D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议

15、下列关于建设工程监理规划编写要求的表述中，正确的有__。A．监理工作的组织、控制、方法、措施等是必不可少的内容 B．由总监理工程师组织监理单位技术管理部门人员共同编制 C．要随建设工程的展开进行不断的补充、修改和完善 D．可按工程实施的各阶段来划分编写阶段

E．留有必要的时间，以便监理单位负责人进行审核签认

16、下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有。A：工程师负责分包商施工的协调管理 B：业主不参与分包合同履行的管理

C：承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令 D：承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作 E：当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔

17、【例5·多选题】履行合同的担保方式包括。A：投标保证 B：留置 C：动产抵押 D：定金 E：违约金

18、下列关于价值工程的说法中，正确的有。A：价值工程的性质属于一种思想方法和管理技术

B：价值工程的核心内容是对功能与成本进行系统分析并不断创新 C：价值工程的目的是最大限度地提高产品功能 D：价值工程以满足使用者的功能需求为出发点 E：价值工程通常是产品设计部门独自进行的

19、项目环境影响评价的原则包括__。A．符合环境保护法律法规 B．环境效益与经济效益要统一 C．坚持“四同时”原则

D．力求环境效益与经济效益相统一 E．注重资源综合利用

20、工程咨询公司为承包商提供工程设计服务的具体方式是__。A．承担基本设计 B．承担详细设计

C．承担全部或绝大部分设计 D．承担投标估价 E．承担概念设计

21、质量管理体系的运行中的工作要点，包括下列。A：确定质量方针和目标 B：文件的标识和控制 C：产品质量的追踪检查

D：建立并实行严格的考核制度 E：物资管理

22、建设工程实施的全过程包括__等。A．决策阶段 B．设计阶段 C．施工阶段 D．保修阶段 E．招标阶段

23、工程计量的依据包括。A：质量合格证书

B：承包商填报的工程款支付申请 C：工程量清单前言

D：技术规范中的“计量支付”条款 E：设计图纸

24、招标准备阶段招标人的主要工作包括。A：向建设行政主管部门办理申请招标手续 B：选择招标方式 C：发布招标公告

D：编制招标有关文件 E：资格预审

25、在施工过程中，允许承包商既可索赔工期又可索赔费用的原因有。A：特殊恶劣气候造成停工

B：业主采购的材料不符合合同要求 C：发包人提供的资料错误导致损失 D：承包商采购的材料未及时供应 E：施工现场发现文物

第五篇：四川省2016年下半年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证模拟试题范文

四川省2016年下半年监理工程师《合同管理》：施工预付

款保证模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、【例2·单选题】工程设计进度计划的审查内容不包括。A：计划中各个节点是否存在漏项

B：工程监理单位应审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告 C：出图节点是否符合建设工程总体计划进度节点要求

D：分析各阶段、各专业工种设计工作量和工作难度，并审查相应设计人员的配置安排是否合理 E：工程保险金

2、【例2·单选题】下列关于招标流程的相关说法错误的是。A：现场踏勘是由招标人组织的

B：招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜

C：评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二 D：组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行 E：专业监理

3、某工程有六个施工段，分为甲、乙、丙、丁四个施工过程。在没有技术间歇和提前插入时间的情况下，组织固定节拍流水施工，若计划工期不超过45天，则各施工过程之间的最大流水步距为天。A：3 B：4 C：5 D：6 E：自我评定

4、与邀请招标相比，公开招标的特点是。A：竞争程度低 B：评标量小 C：招标时间短 D：费用高 E：专业监理

5、下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是。A：初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请

B：注册有效期满需继续执业的，应在有效期满1周前，提出延续注册申请 C：在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年

D：每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料 E：工程保险金

6、质量管理体系的实施中，下列说法正确的是。A：认证由授权机构进行 B：认可由第三方进行 C：认可是书面保证

D：认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力 E：工程变更单

7、建设工程质量保修书应由出具。A：建设单位向建设行政主管部门 B：建设单位向用户 C：承包单位向建设单位 D：承包单位向监理单位 E：工程变更单

8、某项目属于一级项目，施工图审查机构在2012年8月1日星期三收到该项目的施工图审查资料，则最迟应当在完成审查。A：2012年8月20日 B：2012年8月31日 C：2012年8月22日 D：2012年9月11日 E：工程变更单

9、关于抵押的说法，正确的是。A：抵押的财产不转移占用

B：抵押的财产应当为抵押人所有 C：土地所有权可以作为抵押物 D：抵押合同应自登记之日起生效 E：专业监理

10、总监理工程师代表可以帮助总监理工程师处理__。A．审批项目监理实施细则 B．主持监理工作会议 C．调换不称职的监理人员 D．审核签署工程款支付证书

11、依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是。A：只能向有合同关系的对方提出索赔

B：工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力 C：工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬 D：索赔处理应尽可能协商达成一致 E：专业监理

12、监理单位发现施工现场存在严重安全隐患，应及时下达工程暂停令，并报告建设单位。施工单位拒不停工整改，监理单位应及时向工程所在地建设行政主管部门报告，__。

A．以口头形式报告的，应当记入监理日记 B．以电话形式报告的，应当有通话记录

C．以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告 D．以电话形式报告，有通话记录的，可不再书面报告

13、【例2·单选题】监理工程师在建设工程设计阶段进度控制的任务是。A：编制项目总进度计划 B：编制设计总进度计划 C：审核阶段设计进度计划和出图计划 D：编制详细的出图计划 E：自我评定

14、下列关于虚工作的表述不正确的是。A：虚工作用虚箭线表示

B：虚工作既不消耗时间，也不消耗资源

C：虚工作有时也是为了避免两项同时开始、同时进行的工作具有相同的开始节点和完成节点

D：虚工作主要表示两项工作之间的搭接关系 E：自我评定

15、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，规定工程招标承发包的范围、类型、条件，对招投标承发包活动依法监督属于的管理职能。A：业主 B：政府 C：监理单位 D：施工单位 E：工程变更单

16、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是。A：通知委托人，建议下达停工指令 B：征得委托人同意后，下达停工指令 C：立即下达停工指令并尽快通知委托人 D：立即召开现场会议，讨论对策 E：专业监理

17、投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指之积。A：计划工程量和实际单价 B：计划工程量和计划单价 C：已完工程量和实际单价 D：已完工程量和计划单价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、下列费用中不属于静态投资的是。A：设备及工、器具购置费 B：建设单位管理费 C：建设期贷款利息 D：研究试验费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、关于项目投资中流动资金的说法，正确的是。A：流动资金估算一般采用分项详细估算法

B：流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债

C：项目总投资中的流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金 D：流动资金应列入建设工程造价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

20、对择优选择承建单位最有利的工程承发包模式是__。A．平行承发包 B．设计和施工总分包 C．项目总承包

D．设计和施工联合体承包

21、下列不属于工程监理企业事务所资质业务范围的是。A：建设工程的项目管理 B：建设工程的技术咨询

C：二级建设工程项目的工程监理业务 D：三级建设工程项目的工程监理业务 E：工程保险金

22、【例2·单选题】某建设工程设备及工、器具购置费为500万元，基本预备费为90万元，建筑安装工程投资为1200万元，建设期利息为55万元，土地使用费为800万元，铺底流动资金为100万元，则上述投资中属于动态投资的为万元。A：55 B：145 C：165 D：175 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、【例4·单选题】某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A：监理单位 B：建设单位 C：分公司 D：施工企业 E：专业监理

24、组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象的施工方式是。A：平行施工 B：循环施工 C：依次施工 D：流水施工 E：自我评定

25、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A．生产许可证 B．产品合格证 C．检验合格证 D．施工许可证

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、监理工程师应对施工单位施工过程中的等工作质量进行监控。A：技术复核 B：材料取样送检 C：级配、计量 D：控制点设置 E：质量记录资料

2、监理工作目标通常以建设工程目标的控制值来表示。A：工期 B：质量 C：造价 D：进度 E：安全

3、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件不包括__。A．资格审查文件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答 C．投标书及其附件 D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议

4、下列关于参与工程建设各方质量责任或质量职责的说法，正确的有__。A．监理单位在开工前，负责办理工程质量监督手续 B．建设单位对按合同约定采购的建筑材料负质量责任

C．由于监理单位的原因造成的施工质量责任由监理单位负责 D．施工单位必须按图纸和施工技术规范标准组织施工 E．勘察设计单位对所编制的勘察设计文件的质量负责

5、工程量清单格式应由（）等组成。A．封面 B．填表须知 C．总说明

D．分部分项工程量清单 E．检验批工程量清单

6、按照FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，关于分包合同管理的说法，正确的有。

A：签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意

B：业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性 C：工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行 D：承包商对分包商的施工负有监督、管理责任

E：工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任

7、工程监理评标办法中，通常会将作为评标内容。A：工程监理单位的基本素质 B：工程监理人员配备 C：工程监理规划

D：试验检测仪器设备及其应用能力 E：工程监理费用报价

8、工程质量事故处理结束后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上，应严格按验收标准及有关规范的规定并结合__进行验收。A．监理人员的旁站、巡视和平行检验结果 B．质量事故处理方案的要求 C．实际量测结果

D．有关的各种资料数据 E．建设单位意见

9、下列工作职权中，属于项目法人总经理职权的有。A：提出开工报告

B：确定工程监理中标单位 C：组织项目后评估

D：提出项目竣工验收申请报告

E：组织项目试生产和单项工程预验收

10、网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外时，其进度计划的调整方法可分为三种情况。A：项目总工期不允许拖延 B：项目总工期允许拖延

C：项目总工期允许拖延的时间有限 D：项目持续时间允许拖延 E：项目持续时间不允许拖延

11、设计阶段质量控制的主要任务有__。A．审核设计基础资料的正确性和完整性 B．组织施工图会审 C．评定、验收设计文件

D．审查设计方案的先进性和合理性，确定最佳设计方案 E．督促建设单位完善质量体系

12、某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第11周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，下列表述正确的是。

A：第6周末检查时，工作A拖后2周，影响总工期1周 B：第6周末检查时，工作E提前1周，不影响总工期

C：第6周末检查时，工作C提前1周，预计总工期缩短1周 D：第11周末检查时，工作G拖后1周，不影响总工期

E：第11周末检查时，工作H提前1周，预计总工期缩短1周

13、根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位的质量责任和义务的说法，正确的有。

A：施工单位依法取得相应等级的资质证书．在其资质等级许可范围内承揽工程 B：总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

C：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应及时要求设计单位改正

D：施工单位对建筑材料、设备进行检验，须有书面记录并经项目经理或技术负责人签字

E：施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或竣工验收不合格的工程，应负责返修

14、Partnering模式中，共享工程项目实施所产生的无形效益包括。A：费用降低 B：质量提高

C：工作积极性提高

D：承包单位社会信誉提高 E：避免争议和诉讼的产生

15、与其他建设工程组织管理模式相比，EPC模式的基本特征有。A：承包商承担大部分风险 B：管理层的参与 C：长期协议 D：资源共享 E：总价合同

16、审查施工组织设计的基本要求有（）。A．施工组织应有规定的格式填写

B．施工组织设计应有承包单位负责人签字 C．施工组织设计应符合施工合同要求

D．施工组织设计应由专业监理工程师审核后经总监理工程师签认

E．发现施工组织设计中存在问题应提出修改意见，由承包单位修改后重新报审

17、自然人从事建筑工程活动的从业资格有__。A．注册建筑师 B．注册结构工程师 C．注册建造师

D．注册造价工程师 E．注册监理工程师

18、在施工合同中，__的合同属于无效合同。A．施工企业伪造资质等级证书签订 B．招标人与投标人串通签订 C．施工企业的违约责任明显过高 D．建设单位的违约责任明显过高 E．约定的质量标准低于强制性标准

19、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应组织专家对的专项施工方案进行论证、审查。A：深基坑工程 B：地下暗挖工程 C：脚手架工程 D：设备安装工程 E：高大模板工程

20、某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第11周末时，检查其实际进度如图3-64前锋线所示，检查结果表明。

A：第6周末检查时，工作A拖后1周，不影响总工期 B：第6周末检查时，工作E提前1周，不影响总工期

C：第6周末检查时，工作C提前1周，预计总工期缩短1周 D：第11周末检查时，工作G拖后1周，不影响总工期

E：第11周末检查时，工作H提前1周．预计总工期缩短1周

21、质量管理体系文件的编制原则包括下列。A：符合性 B：确定性 C：相容性 D：持续受控 E：可操作性

22、关于违约金的说法，正确的有。A：当事人可以约定一定数额的违约金

B：当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法

C：违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失 D：只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加 E：只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少

23、监理工程师通常在__情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。A．索赔事项属于发包人的责任 B．事实依据不足 C．合同的依据不足

D．承包人未遵守意向通知要求 E．承包人必须提供进一步的证据

24、合同成立后，具备生效的条件是__。A．当事人是法人 B．意思表示真实

C．当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 D．合同的标的、数量等内容协商一致 E．不违反法律或者社会公共利益

25、主动控制也可以表述为__。A．事前控制 B．反馈控制 C．前馈控制 D．开环控制 E．闭环控制