2017年青海省监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试题

第一篇：2017年青海省监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试题

2017年青海省监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考

试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、采用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点是的分部分项工程。A：单价经换算 B：不易被重视 C：量大价高

D：采用补充单位估价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、【例1·单选题】某分部工程双代号网络计划如图3-2所示，其关键线路有条。A：2 B：3 C：4 D：5 E：自我评定

3、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由。

A：招标人承担，费用由投标人承担 B：投标人承担．费用由招标人承担 C：招标人承担，费用由招标人承担 D：投标人承担，费用由投标人承担 E：专业监理

4、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨元。A：4300 B：4250 C：4200 D：4150 E：专业监理

5、关于风险识别的说法。错误的是。

A：建设工程涉及的风险因素与风险事件多，体现了风险识别的复杂性 B：避免和减少风险识别的风险，不属于风险管理的内容

C：在风险识别时，应尽可能减少主观性对风险识别结果的影响 D：风险识别结论的错误。往往会导致风险对策的决策错误 E：工程保险金

6、【例2·单选题】在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是。A：匀速进展横道图比较法 B：前锋线比较法

C：非匀速进展横道图比较法 D：S曲线比较法 E：自我评定

7、质量管理体系程序的内容包括__。A．不合格控制程序 B．整改措施程序 C．顾客投诉程序

D．文件流程控制程序

8、工程监理企业组织形式中，有限责任公司由个以下股东出资设立。A：10 B：20 C：50 D：100 E：工程保险金

9、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。A：价值工程的对象是什么 B：价值工程对象的用途是什么 C：提高价值是否有替代方案 D：提高价值的方案成本是多少

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、某企业用50万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12％，则每年均等的净收益至少应为万元。A：7．893 B：8．849 C：9．056 D：9．654 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%，实际完成合同计划价的70%，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为__。A．超支100万元、超前50万元 B．超支50万元、拖后100万元 C．节约50万元、拖后l00万元 D．节约100万元、超前50万元

12、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是。A：不改变工作之间的先后顺序关系 B：缩短非关键线路上工作的持续时间 C：压缩费用增加量最大的关键工作 D：不改变原有计划的关键线路 E：自我评定

13、在工程网络计划的实施过程中，监理工程师检查实际进度时只发现工作L的总时差，由原计划的5天变为—2天，说明工作L的实际进度__。A．拖后5天，影响工期2天 B．拖后7天，影响工期2天 C．拖后5天，影响工期5天 D．拖后7天，影响工期7天

14、建设工程施工完成以后，监理单位应。A：组织工程竣工验收

B：与建设单位一起组织竣工验收 C：在正式验收前组织工程竣工预验收 D：与施工单位一起组织竣工验收 E：工程保险金

15、按风险潜在损失形态划分，可将风险划分为。A：财产风险和责任风险 B：地区风险和特殊风险 C：投机风险和人身风险 D：基本风险和经济风险 E：工程保险金

16、建设工程总投资，一般是指进行某项工程建设花费的。A：全部费用

B：建筑安装工程费 C：建筑工程费

D：建筑工程费和安装工程费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、通过质量控制的动态分析随时了解生产过程汇总的质量变化情况，预防出现废品。下列方法中，属于动态分析方法的是。A：排列图法 B：直方图法 C：控制图法 D：解析图法 E：工程变更单

18、在设备检验的方法中，专业检查主要是检验设备的__。A．名称、型号、规格 B．性能、参数、运转情况 C．外观、零部件、资料

D．装箱清单、技术文件、运转情况

19、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A．予以取缔，处以罚款 B．吊销资质证书

C．吊销资质证书，处以罚款 D．处以罚款 20、2008版ISO9000族标准包括核心标准。A：一个 B：两个 C：三个 D：四个

E：工程变更单

21、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与共同验货。A：供货商

B：铁路运输部门 C：监理工程师

D：供货商和铁路运输部门 E：专业监理

22、FIDIC施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是__规定。A．招标公告 B．投标文件 C．中标通知书 D．招标文件

23、下列关于法人的表述中，错误的是。A：具有民事权利能力 B：具有民事行为能力

C：是自然人和企事业单位的总称 D：能够独立承担民事责任 E：专业监理

24、下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响，表述错误的是__。A．不影响合同的效力

B．合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效

C．分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人 D．部分影响合同的效力

25、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照计算。A：台班费 B：台班折旧费 C：实际租金 D：设备使用费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按照施工合同示范文本的规定．由于等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

A：发包人未按约定提供施工场地 B：分包人对承包人的施工干扰 C：设计变更

D：承包人的主要施工机械出现故障 E：发生不可抗力

2、项目监理机构的内部管理制度包括。A：隐蔽工程质量验收制度 B：工程质量事故处理制度 C：监理费用支出预算制度 D：对外行文审核批准制度 E：监理工作日志制度

3、【例7·多选题】某工程双代号时标网络计划如图3-9所示，该计划表明。A：工作C的自由时差为2天

B：工作E的最早开始时间为第4天 C：工作D为关键工作 D：工作H的总时差为零

E：工作B的最迟完成时间为第1天

4、设备安装前，监理工程师对设备基础检查验收的内容包括。A：有足够的代表性 B：是否满足

C：所有预埋件的数量是否正确 D：所有预埋件的位置是否正确

E：是否制定了预防设备失稳倾覆的措施

5、下列属于环境影响评价内容的有__。A．城市化进程的影响 B．技术文化条件的影响 C．噪声对居民生活的影响 D．森林草地植被的破坏

E．社会环境、文物古迹的破坏

6、在价值工程活动的创新阶段，实施价值工程的步骤有。A：功能分析 B：提案编写 C：方案创新 D：方案评价

E：方案实施与检查

7、【例4·多选题】以下对索赔的表述中，正确的是。A：索赔要求的提出不需经对方同意 B：索赔依据应在合同中有明确根据

C：承包人必须执行工程师的索赔处理决定

D：应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告

E：工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

8、价值工程研究对象的选择方法有很多，主要包括。A：价值百分率法 B：经验分析法 C：头脑风暴法 D：强制确定法 E：哥顿法

9、工程咨询公司为承包商提供的服务有__。A．施工阶段全过程服务 B．全方位目标控制服务 C．合同咨询和索赔服务 D．技术咨询服务 E．工程设计服务

10、在建设工程风险识别过程中的核心工作是__。A．建设工程风险评价 B．建设工程风险分解 C．识别建设工程风险因素 D．识别建设工程风险事件 E．识别建设工程风险后果

11、招标代理机构所具备的条件有__。

A．有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 B．有审查招标单位资质的能力 C．具备相应的专家库

D．符合法律规定的其他条件 E．能够编制招标文件和组织评标

12、工程施工中监理工程师获得实际施工进度的信息方式是__。A．现场跟踪检查 B．工程进度计划 C．现场例会

D．业主转送的进度报表资料 E．施工单位递交的进度报表资料

13、工程监理单位在组建项目监理机构时，一般步骤包括。A：确定项目监理机构目标 B：确定监理工作内容

C：项目监理机构组织结构设计 D：严格监理与热情服务 E：制定工作流程和信息流程

14、流水施工有利于。A：提高劳动生产率 B：提高技术水平C：提高工程质量

D：提高工作自由时差的利用效率 E：提高投入产出比

15、GB/T 19000—2000族核心标准由（）四部分组成。

A．GB/T 19000—2000质量管理体系—质量标准 B．GB/T 19001—2000质量管理体系—要求

C．GB/T 19000—2000质量管理体系—基础和术语 D．GB/T 19004—2000质量管理体系—业绩改进指南 E．ISO 19011质量和环境审核指南

16、工程网络计划中的关键线路是指的线路。A：单代号搭接网络计划中由关键工作组成 B：双代号时标网络计划中自始至终没有波形线 C：单代号网络计划中相邻工作时间间隔均为零 D：双代号网络计划中自始至终没有虚箭线 E：双代号网络计划中由关键声点组成

17、在对进场施工机械设备的性能及工作状态进行质量控制时，监理工程师的工作包括__。

A．考查施工机械设备的工作效率和可维修性

B．对于有特殊安全要求的机械设备应要求承包单位在使用前办理相关手续 C．核对承包单位报送的进场设备清单

D．考查施工机械的性能参数是否与施工对象的特点相适应 E．实际复验重要工程机械的工作状态

18、合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行__的义务。A．抗辩 B．通知 C．合作 D．协助 E．保密

19、根据《建设工程质量管理条例》，未经总监理工程师签字，不得进行的工作包括。

A：建筑材料、建筑构配件在工程上使用 B：设备在工程上安装

C：施工单位进行下一道工序的施工 D：建设单位拨付工程款 E：建设单位进行竣工验收 20、工程勘察工作一般分为。A：可行性研究勘察 B：初步勘察 C：二次勘察 D：粗略勘察 E：详细勘察

21、根据《合同法》的规定，下列关于格式条款合同的说法中，正确的有。A：格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务 B：订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款 C：订立合同时，不允许对合同的任何条款做改动

D：发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应由起草方解释 E：发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释

22、质量控制目标包括__。A．设计质量控制目标 B．材料质量控制目标 C．设备质量控制目标

D．土建施工质量控制目标 E．设备制造质量控制目标

23、抽样检验可能产生的两类错误是__。A．将不合格产品认定为合格产品 B．将未检验产品认定为已检验产品 C．将合格产品认定为不合格产品 D．将已检验产品认定为未检验产品 E．以上均不完全正确

24、从国际工程市场的情况来看，工程咨询的发展趋势有__。A．向全过程和全方位服务方向发展 B．逐渐取代工程承包

C．与工程承包相互渗透、相互融合

D．带动本国工程设备、材料和劳务出口 E．促进国际间工程领域的交流和合作

25、建设工程监理招标准备工作包括。A：确定招标组织 B：明确招标范围 C：明确招标内容 D：编制招标方案 E：发出招标公告

第二篇：青海省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试题

青海省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。A．专业监理工程师应参与编制 B．应由项目总监理工程师主持

C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成 D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划

2、项目监理机构的总监理工程师代表，应处于__。A．决策层 B．协调层 C．操作层 D．执行层

3、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。A．内部 B．外部 C．组织

D．内部和外部

4、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。A．风险可以忽略不计 B．主动控制是不可能的 C．主动控制是不经济的

D．被控制的效果比主动控制好

5、建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种__的风险对策。A．风险回避 B．风险转移 C．损失控制 D．风险自留

6、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。A．隐蔽性 B．波动性

C．影响多样性 D．影响复杂性

7、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能

8、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。A．建设工程的特点 B．建设单位的需要 C．本单位的特点 D．主管部门的要求

9、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。A．10万元 B．50万元 C．100万元 D．1000万元

10、第一次工地会议应在__举行。A．开工时 B．开工后

C．总监理工程师下达开工令之时 D．总监理工程师下达开工令之前

11、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费

12、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程

D．一半以上工程量

13、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。A．有大量的隐蔽工程

B．施工中未及时进行质量检查 C．工程质量的评价方法具有特殊性 D．工程质量具有较大的波动性

14、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。A．主动控制 B．被动控制 C．反馈控制 D．事后控制

15、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。A．权责一致

B．总监理工程师负责制 C．严格监理，热情服务 D．公正、独立、自主

16、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。A．确认承包商索赔计算正确与否 B．认定承包商索赔理由成立 C．同意接受承包商索赔要求 D．审核承包商提出的索赔报告

17、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解，就是考虑了建设工程__的不同风险。A．进度目标 B．实施不同阶段 C．施工阶段 D．季节变化

18、《中华人民共和国建筑法》规定，由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。A．国务院

B．工商行政管理部门

C．国务院安全行政主管部门 D．国务院建设行政主管部门

19、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员

B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人

20、组织构成因素包括__工作。A．确定管理层次 B．确定工作内容 C．制定信息流程 D．制定工作流程

21、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。A．无关 B．成正比 C．成反比

D．有多种关系

22、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。A．理解了业主对该工程的建设意图 B．包括了全部委托的工作任务 C．与合同要求和建设意图相一致 D．适合工程的特点

23、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。

A．主观性 B．明确性 C．现实性 D．层次性

24、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。A．联系单 B．变更单 C．通知单 D．回复单

25、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A．予以取缔，处以罚款 B．吊销资质证书

C．吊销资质证书，处以罚款 D．处以罚款

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、综合单价法编制标底的表格有（）。A．分部分项工程费用计算表 B．措施项目价格表 C．工程量清单价格表 D．标底编制说明

E．分部分项工程工料价格计算表

2、在实际应用中工程造价就是指工程价格，即建成一项工程预计或实际在（）等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建设工程总价格。A．土地市场 B．设备市场 C．人才市场

D．技术劳务市场 E．承包市场

3、建设工程质量不仅关系到（），而且关系到人民群众生命财产的安全。A．工程的进度 B．工程的投资 C．工程的适用性 D．工程的结算

E．建设项目的投资效果

4、关于下面的计算公式，正确的是（）。A．FOB=CIF+国外运费+国外运输保险费 B．CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费 C．国外运输保险费＝FOB×国外保险费率 D．国外运费=离岸价×运费率 E．消费税=关税×消费税率

5、质量控制点是施工质量控制的重点，（）应作为质量控制点的对象。A．隐蔽工程 B．主体工程

C．施工条件困难或技术难度大的工序或环节 D．采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节 E．基础工程

6、监理工程师对施工图审核的主要原则有（）。A．是否符合业主对初步设计的要求

B．安全可靠性、经济合理性是否有保证，是否符合工程总造价的要求 C．设计深度是否符合设计阶段的要求

D．是否对初步设计进行了全面合理的优化 E．是否满足使用功能和施工工艺的要求

7、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。A．竣工财务决算说明书 B．工程竣工图

C．工程造价对比分析 D．竣工财务决算报表 E．建设项目财务结算书

8、下列关于流水施工的表述中，正确的有__。A．流水施工工期就是整个建设工程的总工期 B．划分施工段的目的就是为了组织流水施工

C．流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式 D．专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数 E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求

9、监理工程师写出的质量问题处理报告内容主要包括（）。A．调查与核查情况

B．质量问题处理补救的建议方案 C．审核认可的质量问题处理方案 D．质量问题处理结论

E．对处理结果的检查、鉴定和验收结论

10、进度、质量三大目标之间存在统一关系的是__。A．降低投资就需考虑低功能和质量要求

B．提早发挥的投资效益超过因加快进度所增加的投资额

C．提高功能和质量增加的投资从全寿命费用分析的角度是节约投资的 D．实施过程中严格质量控制，可以减少返工费用和维修费用 E．工程实施过程中发现问题及时进行返工

11、工程建设其他费用由（）构成。A．土地使用费

B．与建设项目有关的费用

C．与未来企业生产和经营活动有关的费用 D．应急费 E．暂列金额

12、标底价格的编制步骤包括__。A．准备工作 B．收集编制资料 C．计算标底价格

D．结合投标报价确定标底终价 E．审核标底价格

13、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是__。

A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期 B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系 C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系 D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间 E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象

14、b、c三点所提供的信息是（）。A.A B.B C.C D.D

15、构成直接工程成本的定额是指（）。A．冬雨季节施工费 B．直接费定额

C．企业管理费定额 D．其他直接费定额 E．现场经费定额

16、在工程质量控制统计方法中，与因果分析图法含义相同的是__。A．树枝图 B．鱼刺图

C．特性要因图 D．推导演绎表 E．层次分析图

17、某工程单代号网络计划图如下，下列选项正确的是（）。A．工作A的EF为2天 B．工作D的FF为2天 C．工作C的EF为Z天 D．工作B的FF为1天 E．计算工期为8天

18、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括__。A．建设工程设计单位配合施工的能力 B．建设工程总进度目标对施工工期的要求 C．类似工程项目的实际进度

D．施工单位项目经理部组织能力 E．外部协作条件的配合情况

19、下列属于施工单位职责的是__。A．应有完整的施工文件移交建设单位 B．实行技术负责人负责制

C．负责对城建档案工作进行业务指导，监督有关城建档案法规的实施 D．工程项目的施工文件应设专门的部门(专人)负责收集、整理 E．按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕

20、施工质量验收中，检验批和分项工程应由（）组织验收。A．总监理工程师 B．监理工程师 C．施工技术负责人 D．建设单位项目代表

E．建设单位项目技术负责人

21、设备安装质量记录资料的控制内容有（）。A．安装单位质量管理检查资料 B．分包单位的技术资料 C．安装依据

D．设备、材料的质量证明资料 E．安装设备验收资料

22、关于设备采购的质量控制，下列说法正确的有__。A．成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B．总包单位采购，采购方案由监理工程师编写并报建设单位批准 C．市场采购设备，一般适用于小型通用设备的采购

D．建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E．向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

23、工程量清单计价格式的填写，应符合的规定有（）。A．工程量清单计价格式由投标人填写 B．封面应按规定内容填写、签字、盖章

C．投标总价应按工程项目总价表合计金额填写

D．单项工程费汇总表中的单位工程名称应按措施项目清单中的相应内容填写 E．分部分项工程量清单综合单价分析表，应由监理工程师根据需要提出要求后填写

24、阶段性设计进度计划包括（）。A．设计准备工作进度计划 B．初步设计工作进度计划 C．设计总进度计划

D．施工图设计工作进度计划 E．设计作业进度计划

25、某分部工程双代号网络计划图如下图所示，图中错误为（）。A．多个起点节点 B．多个终点节点 C．存在循环回路 D．工作代号重复 E．节点编号有误

第三篇：2016年青海省监理工程师：施工预付款保证试题

2016年青海省监理工程师：施工预付款保证试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、工程项目的设计成果完成后，由负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。A：设计人 B：监理人 C：审图机构 D：发包人 E：专业监理

2、质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。

A：施工单位质量负责人 B：施工单位保管人员 C：监理员

D：专业监理工程师 E：工程变更单

3、在建设工程进度控制工作中，监理工程师所采取的合同措施是指。A：建立进度协调会议制度和工程变更管理制度 B：协调合同工期与进度计划之间的关系

C：编制进度控制工作细则并审查施工进度计划 D：及时办理工程预付款及工程进度款支付手续 E：自我评定

4、项目监理机构接到工程质量事故调查组提出的技术处理意见后，可组织相关单位研究，责成相关单位完成后，予以审核签认。A：技术论证方案 B：技术处理方案 C：事故调查报告 D：事故处理报告 E：工程变更单

5、Partnering模式中，共享工程项目实施所产生的有形效益包括。A：费用降低

B：避免争议和诉讼的产生 C：工作积极性提高

D：承包单位社会信誉提高 E：工程保险金

6、质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为。A：简单随机抽样 B：分层抽样 C：等距抽样 D：多阶段抽样 E：工程变更单

7、将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理是质量管理原则中的。A：过程方法 B：持续改进

C：质量管理的系统方法 D：质量体系过程评价 E：工程变更单

8、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。

A．不会影响其紧后工作的最迟开始 B．不会影响其后续工作的正常进行 C．必定影响其紧后工作的最早开始 D．必定影响其后续工作的正常进行

9、项目监理机构在施工招标阶段投资控制中的主要任务包括。A：编制投资估算 B：组织设计招标 C：协助评审投标书

D：协商确定工程变更的价款

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 E：专业监理

11、【例1·单选题】工程监理单位调换总监理工程师，应征得书面同意。A：建设单位 B：总承包单位 C：质量监督机构

D：建设行政主管部门 E：工程保险金

12、监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是__。

A．要求承包人在合理的状态下施工 B．监理工程师对工程延期的批准 C．作为承包人进行工期索赔的依据 D．对承包人赶工措施的批准

13、关于建设工程档案质量要求和组卷方法的说法，正确的是。A：所有竣工图均应加盖设计单位和施工单位的图章

B：建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按形成单位组卷 C：工程准备阶段的文件应包含施工文件、监理文件和竣工验收文件 D：既有文字资料又有图纸的案卷，应将文字资料排前，图纸排后 E：工程保险金

14、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差__。

A．均为1周

B．分别为3周和1周 C．均为3周

D．分别为4周和3周

15、为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由__。A．承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B．承包人负责检验工作，并承担检验费用 C．发包人负责检验工作，并承担检验费用

D．发包人负责检验工作，承包人承担检验费用

16、”既能满足组织内部质量管理的要求，又能满足组织与顾客的合同要求，还能满足第二方认定、第三方认定和注册的要求。”属于质量管理体系的特征。A：符合性 B：系统性

C：全面有效性 D：动态性 E：工程变更单

17、所谓工程建设强度，是指__。A．工程结构所能承受的强度 B．政府对工程建设管理的力度

C．单位时间内投入的工程建设资金的数量 D．单位时间内投入的工程建设人员的数量

18、专业乙级、丙级资质和事务所资质由审批。A：国务院

B：工商行政管理部门 C：国务院建设主管部门

D：企业所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 E：工程保险金

19、工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定，在正式开工前预先支付给承包人的。A：材料购置费 B：垫付资金 C：工程款 D：定金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过万元。A：50 B：100 C：200 D：1000 E：专业监理

21、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是。

A：由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验 B：由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验 C：承包人应在设备到货时与发包人共同核验 D：承包人应在设备到货时与工程师共同核验 E：专业监理

22、【例1·单选题】《总监理工程师任命书》需要由工程监理单位签字，并加盖单位公章。A：法定代表人 B：技术负责人 C：主要负责人 D：项目监理机构 E：工程保险金

23、在EPC模式下，如果业主想更换业主代表，需提前。A：14天通知承包商，并征得承包商同意 B：14天通知承包商，无须征得承包商同意 C：42天通知承包商，并征得承包商同意 D：42天通知承包商，无须征得承包商同意 E：工程保险金

24、可调总价合同较固定总价合同多考虑的调值因素是。A：设计变更 B：工程范围变更 C：通货膨胀 D：不可抗力

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程

D．一半以上工程量

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列模式中，可采用快速路径法的是__。A．平行承发包模式 B．总分包模式

C．项目总承包模式 D．PM模式 E．CM模式

2、根据《建设工程设计合同》，设计人完成的方案设计的深度应满足的需要。A：编制招标文件 B：订购主要设备 C：编制初步设计文件 D：编制施工图设计 E：控制工程概算

3、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有__。A．工作A B．工作B C．工作C D．工作D E．工作E

4、工程质量事故与其他行业的质量事故相比，其具有的特点是__。A．复杂性 B．严重性 C．多发性 D．不变性 E．随机性

5、在施工图预算审查时，普遍适用的方法有__。A．逐项审查法 B．标准预算审查法 C．对比审查法

D．分组计算审查法 E．重点审查法

6、我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的项目有（）。A．财务费 B．工会经费 C．脚手架费 D．劳动保险费 E．住房公积金

7、认证机构收到申请方的质量管理体系认证正式申请后，将对申请方的申请文件进行审查。下列有关认证申请的审查和批准的说法，正确的是__。A．审查质量手册的内容是否覆盖了质量管理体系标准要求的内容 B．经审查符合规定的申请要求，则批准注册并颁发注册证书 C．申请单位在提交申请书时，应同时预交认证费用

D．认证机构决定接受申请后，应向申清单位发出“接受申请通知书” E．认证机构应审查申请内容，包括填报的各项内容是否完整正确

8、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。A．竣工财务决算说明书 B．工程竣工图

C．工程造价对比分析 D．竣工财务决算报表 E．建设项目财务结算书

9、建筑工程施工质量验收的要求包括__。A．符合工程勘察和设计文件的要求 B．符合施工组织设计要求 C．施工单位自行检查评定合格

D．检验批的质量中主控项目和一般项目验收合格 E．符合扩初设计图的要求

10、标底价格的编制步骤包括__。A．准备工作 B．收集编制资料 C．计算标底价格

D．结合投标报价确定标底终价 E．审核标底价格

11、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程范围包括。A：使用外商援助资金的项目

B：使用国际组织或者国外政府援助资金的项目 C：使用国外银行贷款资金的项目

D：使用国外政府及其机构贷款资金的项目

E：使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目

12、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师应签发监理工程师通知单，要求承包单位整改的情况有__。A．施工存在重大质量隐患

B．承包单位拒绝项目监理机构的管理 C．工程材料验收不合格

D．工程实际进度滞后于计划进度 E．施工中出现重大安全隐患

13、分包单位资格审核应包括的基本内容有。A：营业执照、企业资质等级证书 B：安全生产许可文件 C：类似工程业绩

D：专职管理人员资格 E：自有设备维修状况

14、某网络计划图如图3-55所示，下列说法正确的是。A：工作A的紧后工作是工作D B：工作C的紧后工作是工作G C：工作E的紧前工作是工作B D：工作D的紧后工作是工作H E：工作F的紧前工作是工作B

15、某工作的计划进度与实际进度情况如下图所示，从图中可以看出。A：在第1月内，本工作按计划进行

B：到第2月末，本工作拖欠5％的任务量 C：在第4月内，本工作没有进行

D：到第5月末，本工作拖欠5％的任务量 E：本工作已按计划完成

16、建设单位计划系统中工程项目计划的内容有。A：建设资金平衡表 B：设备平衡表 C：投资计划分配表 D：出图计划表

E：竣工投产交付使用计划表

17、建设单位的质量责任有。

A：选择勘察设计单位和施工单位，在合同中提供与建设工程有关的原始资料 B：根据工程特点，配备相应的管理人员

C：在工程开工前，负责办理有关的手续，组织设计交底和图纸会审

D：按合同规定和有关要求购买相应材料，对发生的质量问题承担相应的责任 E：按工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工

18、某房屋建筑工程，建设单位与施工单位在工程质量保修书中对保修期限作如下约定，其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有。A：装修工程1年 B：安装工程2年

C：屋面防水工程10年 D：主体结构工程30年

E：其他有防水要求的工程5年

19、【例2·多选题】下列机电产品可以不进行国际招标的是。A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品 B：一次性采购产品合同估算价格150万元人民币 C：供生产企业研究开发用的样品样机

D：产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50％的机电产品 E：供产品维修用的零件及部件

20、下列情形属于可以不招标的有。

A：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目 B：需要采用不可替代的专利或者专有技术的项目 C：采购人依法能够自行建设、生产或者提供的项目

D：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目

E：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的项目

21、【例5·多选题】工程项目计划的内容包括。A：投资计划分配表 B：建设资金平衡表 C：计划形象进度表 D：年、季、月进度计划表 E：设备平衡表

22、限额设计就是按批准的投资估算控制初步设计，按批准的初步设计总概算控制施工图设计，即将上阶段设计审定的__先行分解到各专业，然后再分解到各单位工程和分部工程。A．单位工程预算 B．投资额

C．单位工程概算 D．投资估算 E．工程量

23、建筑工程一切险中的除外责任包括。A：地震 B：洪水

C：设计错误引起的损失 D：自然磨损 E：维修保养费用

24、某工程双代号时标网络计划执行到第4周末和第10周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（）。

A．第4周末检查时工作B拖后1周，但不影响工期 B．第4周末检查时工作A拖后1周，影响工期1周

C．第10周末检查时工作I提前1周，可使工期提前1周 D．第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响工期

E．在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度正常

25、下列关于总部管理费索赔的说法，正确的有。

A：索赔款中的总部管理费是指工程延误期间所增加的公司总部机关管理费 B：可以按照投标书中总部管理费的比例(3％～8％)计算索赔额

C：当按总部管理费的比例计算索赔时，计费基础是工地管理费的索赔款额 D：可按照公司总部统一规定的管理费比率计算索赔额 E：可按工程延期的总天数计算索赔额

第四篇：西藏2017年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题

西藏2017年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。A：提交给业主 B：提交给工程师 C：提交给承包商

D：分别提交给业主和承包商 E：专业监理

2、《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A：7 B：15 C：30 D：60 E：工程保险金

3、下列费用中，属于生产准备费的是。A：试运转所需的原料费 B：生产职工培训费 C：办公家具购置费 D：生产家具购置费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员

B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人

5、关于评标委员会组成的说法，正确的是。A：招标人代表2人，专家6人 B：招标人代表2人，专家5人 C：招标人代表2人，专家4人 D：招标人代表2人，专家3人 E：专业监理

6、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是__。A．不同时在两个或两个以上单位执业 B．坚持独立自主地开展工作 C．不以个人名义承揽监理业务 D．接受对社会的职业责任

7、承包人无权要求追加合同价款的情况不包括。A：发包人要求的设计变更

B：承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰 C：由自身原因导致施工进度滞后

D：承包人原因致使工程师指示改变了施工顺序导致效率降低 E：专业监理

8、【例1·单选题】某分部工程双代号网络计划如图3-2所示，其关键线路有条。A：2 B：3 C：4 D：5 E：自我评定

9、当工程发生需要加固补强的质量缺陷时，监理单位应先签发。A：监理通知单 B：工程暂停令 C：整改通知 D：工程变更单 E：工程变更单

10、某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交。A：索赔报告 B：索赔意向通知 C：索赔依据和资料

D：工期和费用索赔的具体要求 E：专业监理

11、依照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，__后推迟开工日期。

A．需承包人书面通知工程师 B．应经建设行政主管部门批准 C．应经工程师批准

D．需承包人书面通知发包人

12、建设工程自之日起进入工程质量保修期。A：提交竣工验收报告之日 B：竣工验收之日

C：竣工验收合格之日 D：竣工验收合格后15日 E：工程保险金

13、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是。A：评标的工作量大 B：选择中标人的范围广 C：评标时间长 D：招标费用高 E：专业监理

14、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由。A：保险公司承担全部损失

B：保险公司承担除外责任以外的全部损失 C：业主自行承担全部损失

D：业主和保险公司协商分担损失 E：专业监理

15、观察工序产品质量分布状态，一是看分布中心位置，二是看。A：分布的离散程度 B：极差 C：变异系数 D：标准偏差 E：工程变更单

16、当利用S曲线比较工程项目的实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划s曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目。

A：实际超额完成的任务量 B：实际拖欠的任务量 C：实际进度拖后的时间 D：实际进度超前的时间 E：自我评定

17、勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于__的委托任务。

A．岩土工程勘察工作、水文地质勘察工作

B．民用建设工程勘察工作、其他专业工程勘察工作 C．为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察工作 D．要求简单的勘察工作、要求复杂的勘察工作

18、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付__。A．2万元 B．2.5万元 C．3万元 D．3.5万元

19、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润 B：承包人承担费用和延误的工期

C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润 D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期 E：专业监理 20、【例2·单选题】国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于。

A：分包商的报价

B：承包商对分包商的管理费 C：业主对分包商的管理费 D：分包商的报价加总包管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、在青藏铁路施工过程中，出现冻土地基，为解决此问题承包商花费了大量的时间和金钱，则承包商有权索赔。A：成本，但不包括工期和利润 B：成本和利润，但不包括工期 C：成本和工期，但不包括利润 D：成本、工期和利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由。A：承包人全部承担

B：承包人与审查单位连带承担 C：审查单位与监理单位共同承担

D：承包人承担设计损失，发包人承担施工损失 E：专业监理

23、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，材料费的组成内容，不包括。A：采购及保管费 B：运输损耗费 C：检验试验费 D：运杂费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、”建筑工程一切险”承担保险责任的范围不包括。A：错误设计引起的费用 B：火灾 C：地震

D：地面下陷下沉 E：专业监理

25、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A．生产许可证 B．产品合格证 C．检验合格证 D．施工许可证

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。

A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动

B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等 C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分

E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计

2、某房屋建筑工程，建设单位与施工单位在工程质量保修书中对保修期限作如下约定，其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有。A：装修工程1年 B：安装工程2年

C：屋面防水工程10年 D：主体结构工程30年

E：其他有防水要求的工程5年

3、项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务包括。A：对拟建项目进行市场调查和预测 B：编制投资估算

C：编制与审查设计概算 D：评标定标

E：协助业主与承包商签订承包合同

4、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有。A：监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

B：建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议 C：仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书 D：法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

E：合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

5、根据国家相关法律法规规定，建设单位下列行为合法合理的有__。A．经协商，要求承包方以低于成本价格参加竞标 B．不得任意压缩合理工期

C．不得明示或暗示施工单位降低建设工程质量 D．不得肢解工程发包

E．不得暗示施工单位、设计单位违反建设强制性标准

6、由总监理工程师签字并加盖执业印章的表式有。A：工程开工令 B：工程复工令

C：工程款支付证书

D：总监理工程师任命书 E：费用索赔报审表

7、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人应完成的工作包括__。A．在形式后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题 B．对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫 C．提供具备施工条件的场地

D．将水、电、电讯线路从施工场地外部接到施工场地 E．向承包人提供施工现场办公和生活用房

8、施工合同范本中为使用者提供了__标准化的附件。A．承包人承包工程项目一览表 B．发包人提供施工准备一览表 C．发包人供应材料设备一览表 D．工程竣工验收标准规定 E．房屋建筑工程质量保修书

9、建设工程设计需要与外部环境因素进行反复协调，在这方面主要涉及与__的协调。A．业主 B．施工单位 C．监理单位

D．勘察、设计单位

E．政府有关部门审批工作

10、建设工程目标控制的组织措施包括。A：确定建设工程发包组织管理模式 B：明确目标控制人员的任务和职能分工 C：落实目标控制机构与相关人员 D：改善目标控制工作流程

E：对技术方案组织技术经济分析论证

11、【例4·多选题】监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括。A：协助业主确定工期总目标 B：办理工程立项审批或备案手续 C：办理建筑材料及设备订货手续 D：调查和分析环境及施工现场条件 E：编制施工图出图计划

12、以下风险转移的情况属于非保险转移的有__。A．建立非基金储备 B．第三方担保

C．业主将合同责任和风险转移给对方当事人 D．承包商进行合同转让或工程分包 E．制定损失控制措施

13、下列属于工程监理乙级企业资质标准的有。A：具有独立法人资格且注册资本不少于100万元 B：注册造价工程师不少于1人

C：申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故 D：申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故 E：企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历

14、某分部工程双代号网络图计划如下图所示．图中的错误有。A：多个起点节点 B：存在循环回路 C：多个终点节点 D：节点编号有误 E：工作代号重复

15、施工过程根据其性质和特点不同可分为制备类、运输类和建造类三种，以下施工过程一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。A：砂浆的制备过程 B：地下工程 C：主体工程

D：混凝土制备过程 E：屋面工程

16、当项目实际工程量与估计工程量没有实质性差别时，由承包人承担工程量变动风险的合同形式有。A：固定总价合同 B：纯单价合同

C：成本加奖励合同 D：可调总价合同

E：成本加固定百分比酬金合同

17、按照《合同法》，下列合同中，属于可撤销合同的有。A：订立损害社会公共利益的合同 B：必须招标的项目未招标订立的合同 C：订立显失公平的合同

D：因重大误解而订立的合同

E：乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同

18、项目监理机构内部组织关系的协调包括。A：在目标分解的基础上设置组织机构 B：明确规定每个部门的目标、职责和权限 C：事先约定各个部门在工作中的相互关系 D：实事求是地进行成绩评价 E：建立信息沟通制度

19、在单代号网络计划中，如果工作i只有一项紧后工作j，则工作i的总时差等于。

A：工作j的最迟完成时间与工作i的最早完成时间之差 B：工作j的最早开始时间与工作i的最早完成时间之差 C：工作i与工作j的时间间隔加上工作j的总时差

D：工作i的最迟开始时间与工作i的最早开始时间之差 E：工作j的最早开始时间与工作i的最迟完成时间之差

20、按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有__。A．业主未能按时提供现场 B．工程暂停

C．难以合理预见的地下障碍物

D．由业主委托的设计单位所做的工程设计的错误 E．业主提前占用合同规定以外的永久工程

21、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位不得将工程发包给。A：不具备相应资质的单位 B：无资质证书的单位

C：以欺骗手段取得资质证书的单位 D：非本地区的施工企业 E：超越资质等级的单位

22、某分部工程时标网络计划如图4-15所示，当工程执行到第4周末及第8周末时，检查实际进度如图中前锋线所示，该图表明。A：第4周末检查时预计工期将延长1周

B：第4周末检查时只有工作D拖后而影响工期 C：第4周末检查时工作A尚有总时差1周

D：第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期 E：第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期

23、按风险影响范围划分。A：社会风险 B：局部风险 C：自然风险 D：政治风险 E：总体风险

24、根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有。A：组织设计成果鉴定 B：参加隐蔽工程验收

C：对外商提供的设备设计图纸进行审查

D：向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案 E：组织并主持有关方面参加的设计交底会

25、承包人提出费用索赔中的人工费包括__。A．增加工作内容的人工费 B．停工损失费

C．工作效率降低的损失费

D．闲置人员在停工期间的福利费 E．计日工资

第五篇：辽宁省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷

辽宁省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩7天，才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以。A：招标文件为准，开标时间后延 B：招标文件为准．开标时间不变 C：书面解答为准，开标时间后延 D：书面解答为准，开标时间不变 E：专业监理

2、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为__周。A．1 B．2 C．3 D．4

3、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。A：资质等级高 B：资质等级低 C：各自 D：综合后 E：工程保险金

4、建设工程竣工决算的内容不包括__。A．竣工财务决算报表 B．竣工财务决算说明书 C．竣工工程平面示意图 D．竣工工程施工图预算

5、”为了更高效地得到预期的结果，将活动和相关的资源作为过程进行管理”属于质量管理原则中的。A：改进方法 B：过程方法 C：信息方法 D：分析方法 E：工程变更单

6、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是。

A：因承包商的严重违约行为，业主解除合同

B：竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C：对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付 D：承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复 E：专业监理

7、建筑安装工程费用组成中。不属于规费的是。A：养老保险费 B：失业保险费 C：工伤保险费 D：劳动保护费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、【例1·单选题】工程网络计划的费用优化是指寻求的过程。A：工期固定条件下最低工程总成本 B：资源有限条件下最低工程总成本 C：工程总成本最低时的工期安排 D：工程总成本最低时资源均衡使用 E：自我评定

9、对业主合同管理而言，项目总承包管理模式的特点是。A：合同关系简单，故合同管理难度较小 B：合同关系简单，但合同管理难度较大 C：合同关系复杂，故合同管理难度较大 D：合同关系复杂，但合同管理难度较小 E：工程保险金

10、某工作的实际进度与计划进度如下图所示，表述正确的是。A：第4～5周为匀速进展 B：本工作按计划完成 C：第3周停工一周

D：第4周末本工作实际完成的任务量小于计划任务量 E：自我评定

11、【例2·单选题】有3个施工过程A、B、C，在平面上划分为3个施工段，其流水节拍≠=，则流水的组织方式应为。A：无节奏流水 B：异节奏流水 C：等节奏流水 D：难以确定 E：自我评定

12、《建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的__，并具备国家规定的其他竣工条件。A．工程设计文件、施工文件和监理文件 B．工程建设文件、竣工图和竣工验收文件 C．监理文件和经签署的工程质量保证书

D．工程技术经济资料和经签署的工程保修书

13、【例3·单选题】某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费费率为8．2％，国外运输保险费费率为4％，银行财务费费率0．5％，外贸手续费率为5％，进口关税税率为8％，增值税率为17％，则该设备的外贸手续费万元。A：500 B：562 C：25．00 D：28．13 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行检测。A：抽样 B：全数 C：元损

D：见证取样 E：工程变更单

15、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：12 B：24 C：48 D：72 E：工程保险金

16、依据《建设工程质量管理条例》，施工单位在进行下一道工序的施工前需经签字。

A：项目负责人 B：建造师

C：监理工程师

D：专业监理工程师 E：工程保险金

17、【例3·单选题】我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是。A：施工合同的发包人 B：施工合同的承包人

C：施工合同的发包人和承包人

D：工程项目的代建方和施工合同的发包人 E：专业监理

18、【例1·单选题】当实际完成工程量与报价工程量没有实质性差异时。由承包方承担工程量变动风险的合同是。A：估算工程量单价合同 B：固定总价合同 C：纯单价合同

D：成本加酬金合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人 B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历 C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历 D．承担过2个以上房屋建筑工程项目 20、【例1·单选题】采用非代理型CM模式时，CM单位一般在项目阶段介入。A：设计 B：立项 C：招投标

D：可行性研究 E：工程保险金

21、市场采购的设备，若由建设单位直接采购，监理工程师要协助编制设备采购方案，设备采购方案最终需获得的批准。A：总监理工程师 B：建设单位 C：质监站

D：建设单位工程主管部门 E：工程变更单

22、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是。A：流水节拍 B：流水间隔 C：流水强度 D：流水时距 E：自我评定

23、实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在。A：熟悉图纸和预算定额

B：划分工程项目和计算工程量

C：套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量 D：了解施工组织设计和施工现场情况 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的__。A．自控主体 B．外控主体 C．间控主体 D．监控主体

25、监理工程师对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，应。A：重复验收

B：提请建设单位进行验收 C：拒绝验收

D：折价进行验收 E：工程变更单

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、依照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权利包括__。A．工程设计的建议权 B．工程规模的认定权 C．工程设计变更的决定权 D．承包人索赔要求的审核权 E．施工协调的主持权

2、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的。A：施工操作依据

B：质量保证所必需的管理制度 C：过程控制

D：质量检查情况 E：质量特性指标

3、在施工合同中，__的合同属于无效合同。A．施工企业伪造资质等级证书签订 B．招标人与投标人串通签订 C．施工企业的违约责任明显过高 D．建设单位的违约责任明显过高 E．约定的质量标准低于强制性标准

4、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商只可提出工期补偿的是__。A．公共当局引起的延误 B．对竣工检验的干扰 C．业主提前占用工程 D．业主的干扰

E．变更导致竣工时间的延长

5、承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是。

A：施工图纸延误

B：发包人原因导致暂停施工 C：监理人发布错误的指令 D：工程变更，工程量增加 E：施工中遇到大雨天气

6、反映质量数据集中位置的特征值有__。A．均值 B．极差 C．中位数 D．变异系数 E．标准偏差

7、控制图法是工程质量控制的统计分析方法之一，其用途包括。A：过程控制 B：评价过程能力 C：找出薄弱环节

D：掌握质量分布规律 E：过程分析

8、依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师可以从事等业务。A：工程监理 B：工程审价

C：工程经济与技术咨询 D：工程招标与采购咨询 E：工程项目管理服务

9、抽样检验可能产生的两类错误分别是。A：将不合格产品认定为合格产品 B：将未检验产品认定为已检验产品 C：将合格产品认定为不合格产品 D：将已检验产品认定为未检验产品 E：以上均不完全正确

10、在工程网络计划中，关键工作是指__的工作。

A．单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小 B．双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线

C．单代号搭接网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小 D．双代号网络计划中两端节点均为关键节点

E．单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大

11、下列情况中，属于额外监理工作的有__。A．由于变更而需延长的监理工作

B．由于承包商延误竣工而延长的监理工作

C．业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作 D．不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作 E．设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作

12、工程质量问题处理完毕，监理工程师应组织相关人员写出质量处理报告，其主要内容包括。

A：基本处理工程描述

B：施工方提供的有关数据及资料 C：质量问题处理依据

D：施工方质量问题处理方案

E：对处理结果的检查、鉴定和验收结论

13、以成本加酬金这种计价方式签订的工程承包合同，其明显缺点是。A：承包方对工程总价不能实施有效的控制 B：发包方对工程总价不能实施有效的控制 C：监理方对工程总价不能实施有效的控制 D：承包方对降低成本不太感兴趣 E：发包方对降低成本不太感兴趣

14、工程质量问题处理之后，监理工程师应写出质量问题处理报告，报送存档备案。

A：质量监督机构 B：建设单位 C：监理单位 D：设计单位 E：勘察单位

15、FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括__。A．由工程师确定

B．提交争端裁决委员会决定 C．双方协商

D．提交仲裁机构裁决 E．通过诉讼解决

16、建设项目董事会的职权包括。A：负责筹措建设资金 B：负责提出开工报告

C：负责控制工程投资、工期和质量 D：负责生产准备和培训人员

E：负责提出项目竣工验收申请报告

17、用实物法编制施工图预算时，其直接工程费的计算与（）有关。A．人工、材料、机械的市场价格 B．工、料、机的定额消耗量 C．预算定额基价 D．工程量 E．取费定额

18、根据现行建筑安装工程造价组成的有关规定，下列费用中属于企业管理费的有。

A：休病假期限为6个月的工资 B：危险作业意外伤害保险费 C：工具用具使用费 D：财务费 E：印花税

19、合同成立后，具备其生效的条件是__。A．当事人是法人 B．意思表示真实

C．不违反法律或者社会公共利益

D．合同的标的、数量等内容协商一致

E．当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 20、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师对建设工程质量控制工作包括__。

A．可要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保质量的措施，审核同意后予以签认

B．应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查

C．应对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认

D．对施工过程中出现的质量缺陷，应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果

E．应对承包单位的试验室进行考核

21、以下属于监理人的监督控制权的是__。A．向承包人提出建议 B．对施工进度的监督 C．征得委托人同意，发布开工令

D．对工程上使用的材料和施工质量进行检验 E．工程设计变更的审批

22、建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与的协调。A：所在地区社会环境 B：周围生态环境 C：周围已建工程 D：周围生活环境 E：所在地区经济环境

23、根据某工程的双代号时标网络图，下列说法正确的是（）。A．计算工期为14天

B．工作D的总时差为3天 C．工作A、D、F为关键工作

D．工作E的总时差和自由时差均为2天 E．工作B的总是差为2天，自由时差为0天

24、《卓越绩效评价准则》的评价内容包括。A：决策 B：领导 C：战略

D：顾客与市场 E：资源

25、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括__。A．投标书及其附件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答 C．资格审查文件 D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议