2015年上半年山东省监理工程师合同管理：施工预付款保证模拟试题

第一篇：2015年上半年山东省监理工程师合同管理：施工预付款保证模拟试题

2015年上半年山东省监理工程师合同管理：施工预付款保

证模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、对建设工程实施监理时，负责检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件的人员是__。A．专业监理工程师 B．材料试验员 C．质量监理员 D．材料监理员

2、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元、到岸价为250万元，进口关税率为10％，增值税率为17％，无消费税。该进口设备应纳的增值税额为万元。

A：34．00 B：37．40 C：42．50 D：46．75 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、下列有关工程监理单位勘察质量管理的主要工作描述正确的是。A：监理机构要编制工程勘察任务书

B：监理机构要协助建设单位签订工程勘察合同 C：监理机构要审查勘察单位提交的勘察方案

D：监理机构要检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格 E：工程变更单

4、《建设工程质量管理条例》规定，外墙面的防渗漏最低保修期限为。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

5、某人以8％单利借出15000元，借款期为3年，收回后以7％的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第十三年年终可以获得复本利和是万元。A：3．3568 B：3．4209 C：3．5687 D：3．6589 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、【例1·单选题】乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同：甲知道乙的该行为，却不予否认。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。

A：效力待定 B：无效 C：有效

D：经过乙催告甲后生效 E：专业监理

7、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。A．确认承包商索赔计算正确与否 B．认定承包商索赔理由成立 C．同意接受承包商索赔要求 D．审核承包商提出的索赔报告

8、刺绣“除丝线外，还用孔雀毛或马尾缠绒作线，讲求华丽效果，且绣工多为男工所任”，指的是__。A．苏绣 B．湘绣 C．粤绣 D．蜀绣

9、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。A．建设工程的特点 B．建设单位的需要 C．本单位的特点 D．主管部门的要求

10、在不影响施工总工期的前提下，有利于业主降低资金成本的工作安排方式是。A：所有工作均按最早开始时间安排 B：所有工作均按最迟开始时间安排

C：早期工作按最早时间安排，后期工作按最迟时间安排 D：早期工作按最迟时间安排，后期工作按最早时间安排 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、下列费用中不属于静态投资的是。A：设备及工、器具购置费 B：建设单位管理费 C：建设期贷款利息 D：研究试验费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、风险管理过程中的首要步骤是。A：风险评价 B：风险预控 C：风险决策 D：风险识别 E：工程保险金

13、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。A．生产许可证 B．产品合格证 C．检验合格证 D．施工许可证

14、某工程双代号时标网络计划如下图所示，因工作B、D、G和J共用一台施工机械并必须顺序施工，在合理安排下．该施工机械在现场闲置天。A： B：1 C：2 D：3 E：自我评定

15、某企业拟建造一幢宿舍楼，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单，该工程适宜采用形式。A：固定总价合同

B：估计工程量单价合同 C：可调单价合同 D：纯单价合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、关于承担违约责任的说法，正确的是。

A：无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任

B：合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任 C：合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任

D：因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任 E：专业监理

17、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A：发生后的28天内 B：全部消除后

C：影响结束后的14天内 D：影响结束后的28天内 E：专业监理

18、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为元／件。A：1400 B：1650 C：2100 D：2400 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。A．报价最低 B．报价合理

C．公平、公正、独立

D．公开、公正、平行竞争

20、关于物资供应计划的编制的准备阶段的叙述，错误的有。A：调查研究、收集有关资料 B：核算需要、确定储备 C：进行需求预测和购买决策

D：监理工程师必须明确物资的供应方式 E：自我评定

21、对建筑工程概算的审查有。A：施工组织设计审查

B：采用的定额或指标的审查 C：设计标准的审查 D：编制人员的审查

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、描述质量特性数据离散趋势的特征值是__。A．算术平均数 B．中位数 C．极差 D．期望值

23、承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由承担。A：承包人 B：发包人 C：设计单位 D：监理工程师

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是。A：顺延合同工期，给予费用补偿 B：顺延合同工期，不给予费用补偿 C：不顺延合同工期，给予费用补偿 D：缩短合同工期，给予费用补偿 E：专业监理

25、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法

C：按设备费百分比形式的概算指标法 D：按每吨设备安装费形式的概算指标法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、有关组织结构的叙述中，正确的说法是__。A．组织结构为职权关系提供了一定的格局

B．组织结构为职责的分配和确定奠定一定的基础 C．组织结构图可准确、完整地表达组织结构

D．组织结构图可说明一个上级对其下级所具有的职权的程度 E．利用组织结构可以评价组织各个成员的功绩与过错

2、招标文件包括。A：评标专家 B：投标人须知 C：投标文件格式 D：技术标准和要求 E：设计资料

3、下列关于招标文件与资格审查说法正确的是。A：招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复

B：对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出 C：通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标

D：潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出

E：依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告，应当在省级发展改革部门依法指定的媒介发布

4、检验批的质量验收是指对__的检查项目。A．主控项目 B．抽查项目 C．一般项目

D．允许偏差项目 E．完整的质量资料

5、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法包括。A：拉伸试验 B：抗压试验 C：抗剪试验 D：弯曲试验 E：抗扭试验

6、仲裁协议应包括的内容有__。A．仲裁事项 B．法定仲裁管辖 C．是否可提出起诉 D．选定的仲裁委员会 E．请求仲裁的意思表示

7、监理工作完成后，向建设单位提交的监理工作总结的主要内容包括。A：建设工程监理合同履行情况概述 B：监理任务或监理目标完成情况评价 C：表明工程监理工作终结的说明 D：工程监理工作的成效和经验

E：由建设单位提供的供项目监理机构使用的办公用房、车辆、试验设施等的清单

8、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，其他项目清单由组成。A：暂列金额 B：暂估价 C：计日工

D：总承包服务费 E：措施项目费

9、工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括。A：业主延误移交施工现场 B：不可抗力造成的损失

C：业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失

D：施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿 E：施工中遇到异常恶劣气候条件的影响

10、监理例会会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理，主要内容包括。A：会议地点及时间

B：与会人员姓名、单位、职务 C：会议主要内容、决议事项

D：负责落实单位、负责人和时限要求 E：与会各方代表会签

11、监理工程师对施工过程所形成的产品质量控制的内容包括__。A．检验批质量控制 B．分项分部工程的验收

C．组织联动试车或设备的试运转

D．组织单位工程或整个工程项目的竣工验收 E．工程施工预检

12、【例4·多选题】监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括。A：协助业主确定工期总目标 B：办理工程立项审批或备案手续 C：办理建筑材料及设备订货手续 D：调查和分析环境及施工现场条件 E：编制施工图出图计划

13、多级网络计划系统除具有一般网络计划的功能和特点外，还有其自身的特点，其表现在。

A：其编制过程是一个由浅入深、从顶层到底层、由粗到细的过程，并且贯穿在该实施计划系统的始终

B：可以随时进行分解和综合

C：不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制 D：层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关 E：不同层级的网络计划，由一个人负责编制，因此达到统一

14、某大学新建校区有一实验楼单项工程。下列费用中，应列入实验楼单项工程综合概算的有。

A：分摊到实验楼的土地征用费 B：实验楼的土建工程费 C：实验楼的给排水工程费

D：实验楼的设备及安装工程费 E：分摊到实验楼的建设期利息

15、根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位的质量责任和义务的说法，正确的有。

A：施工单位依法取得相应等级的资质证书．在其资质等级许可范围内承揽工程 B：总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

C：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应及时要求设计单位改正

D：施工单位对建筑材料、设备进行检验，须有书面记录并经项目经理或技术负责人签字

E：施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或竣工验收不合格的工程，应负责返修

16、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（）。A．资源强度最低 B．总费用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

17、建设单位在工程开工前应负责向建设行政管理部门办理等手续。A：建设资金贷款 B：施工图文件审查 C：工程施工许可证 D：工程质量监督手续 E：大型施工机械进场许可

18、监理大纲一般应包括的主要内容是。A：工程监理实施方案

B：工程监理难点、重点及合理化建议 C：工程概况

D：监理依据和监理工作内容 E：拟采用的监理实施细则

19、工程质量问题处理完毕，监理工程师应组织相关人员写出质量处理报告，其主要内容包括。

A：基本处理工程描述

B：施工方提供的有关数据及资料 C：质量问题处理依据

D：施工方质量问题处理方案

E：对处理结果的检查、鉴定和验收结论

20、施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有。A：不可抗力 B：承包人的违约

C：施工机械发生故障 D：发包人延迟提供材料 E：提供图纸延误

21、某工程单代号网络计划如下图所示，其中关键工作有。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E

22、【例2·多选题】影响建设工程进度的不利因素有很多，其中属于组织管理因素的有。

A：地下埋藏文物的保护及处理 B：临时停水停电

C：施工安全措施不当

D：计划安排原因导致相关作业脱节

E：向有关部门提出各种申请审批手续的延误

23、施工图审查的依据有__。

A．(建筑工程施工质量验收统一标准)B．批准的立项文件 C．批准的初步设计文件

D．国家关于结构安全、消防、抗震等方面的强制性标准、规范 E．设计合同

24、下列属于建设工程风险识别的具体方法有。A：经验数据法 B：风险调查法 C：专家咨询法 D：财务报表法 E：初始清单法

25、国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的税金包括。A：营业税 B：教育附加费 C：增值税

D：城市维护建设税 E：所得税

第二篇：陕西省2015年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证模拟试题

陕西省2015年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证

模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为。A：不成立 B：无效 C：可撤销 D：效力待定 E：专业监理

2、当工程发生需要加固补强的质量缺陷时，监理单位应先签发。A：监理通知单 B：工程暂停令 C：整改通知 D：工程变更单 E：工程变更单

3、资格预审的目的不包括。A：排除不合格的投标人 B：提高招标工作效率 C：避免无效投标

D：降低招标人的招标成本 E：工程保险金

4、在代理型CM模式下，CM合同价格为。

A：CM费+CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价 B：CM费+CMP C：CM费 D：CMP E：工程保险金

5、下列工作用表中，属于监理单位用表的是。A：施工组织设计审批表 B：费用索赔核定表 C：工程款支付证书 D：工程竣工报验单 E：工程保险金

6、在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有__个命令源。A．1 B．2 C．3 D．大于3

7、开标应当在的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 A：招标人 B：一投标人

C：建设行政主管部门 D：评标委员会 E：工程保险金

8、建设工程总投资包括。A：工程造价 B：固定资产

C：流动资产投资

D：建设投资和流动资产投资

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、某项目的建筑安装工程投资为1500万元，基本预备费为100万元，设备购置费为500万元，涨价预备费为80万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的因素总和为万元。A：2150 B：1550 C：2180 D：2100 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是。A：监理工作联系单 B：备忘录 C：会议纪要

D：监理工程师通知 E：工程变更单

11、对于分阶段设计审查中，施工图设计评审的重点是。A：设计依据

B：总平面步骤、工艺流程能否实现 C：使用功能是否满足质量目标和标准 D：工程进度能否实现 E：工程变更单

12、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为。

A：工期顺延，给予经济补偿 B：工期不予顺延，给予经济补偿 C：工期顺延，不给经济补偿

D：工期不予顺延，不给经济补偿 E：专业监理

13、【例1．单选题】监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。

A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 E：专业监理

14、我国推行的建设领域改革，核心是__。A．项目法人负责制 B．招标投标制 C．工程监理制 D．合同管理制

15、【例2·单选题】根据《建设工程施工合同(示范文本)》．发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过共同清点。A：发包人与工程师 B：工程师与承包人 C：发包人与承包人 D：工程师与供货人 E：专业监理

16、在评标过程中，评标委员会可以书面方式，要求投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿，澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组成部分，但会谈中不得涉及__事项。A．变更工期 B．变更报价

C．变更主要工种施工方案 D．变更报价、工期等

17、依据投资概算核拨的，由建设单位直接移交使用单位。A：固定资产 B：无形资产

C：项目铺底流动资金 D：其他资产

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、领导者建立组织统一的宗旨和方向，领导作用的基本内容不包括下列。A：确定质量方针、质量目标 B：建立组织的发展前景 C：形成内部环境

D：确定每个过程活动的能力和需求 E：工程变更单

19、根据质量管理体系理论，质量管理体系的目的就是要__。A．提高企业经济效益 B．帮助组织增进顾客满意 C．持续改进产品质量

D．提高组织的声誉和效率

20、从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是。A：设计计算失误 B：操作未按规程进行 C：施工方法不当

D：机械设备正常磨损 E：工程变更单

21、【例1·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，对于技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用进行评标。A：最低投标价法 B：综合评标法 C：综合评估法 D：评标价法 E：专业监理

22、对于建设工程风险来说，工程保险是建设工程风险中采用的对策。A：风险转移 B：非保险转移 C：损失控制 D：风险回避 E：工程保险金

23、某投资项目建设期为3年，在建设期第1年贷款100万元，第2年贷款300万元，第3年贷款100万元，贷款年利率为6％。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为万元。A：62．18 B：46．27 C：30．00 D：15．00 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。A：分公司 B：项目经理部 C：项目法人 D：项目监理部 E：工程保险金

25、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是。A：一方因重大误解而订立的合同

B：双方协商一致订立的显失公平的合同

C：双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

D：一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业行使权利的说法，正确的有。A：施工企业可以行使代位权 B：施工企业可以行使撤销权

C：施工企业应以建设单位名义行使权利

D：施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利 E：施工企业行使权利的范围以其债权为限

2、GB/T 19000—2000族核心标准由（）四部分组成。

A．GB/T 19000—2000质量管理体系—质量标准 B．GB/T 19001—2000质量管理体系—要求

C．GB/T 19000—2000质量管理体系—基础和术语 D．GB/T 19004—2000质量管理体系—业绩改进指南 E．ISO 19011质量和环境审核指南

3、下列施工过程中，作为建造类施工过程而必须列入流水施工进度计划之中的有。

A：混凝土构件预制 B：基础混凝土浇筑 C：建筑材料运输 D：砂浆预制 E：主体结构工程

4、下列对建设工程目标控制的要求中．属于建设工程质量系统控制的要求有。A：确保基本质量目标的实现 B：避免不断提高质量目标的倾向 C：确保政府质量监督的有效性

D：避免仅对施工阶段进行质量控制

E：发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用

5、工程质量数据的抽样检验的优点包括（）。A．具有充分的代表性 B．准确性高

C．可用于破坏性检验 D．较经济 E．数据可靠

6、在建设工程监理中规范化地开展监理工作，体现在__等方面。A．工作目标的确定性 B．职责分工的严密性 C．权责一致性 D．工作的时序性 E．组织协调性

7、组织流水施工时，划分施工段的主要目的是。A：可增加更多的专业队

B：缩短施工工艺与组织间歇时间

C：有利于各专业队在各施工段组织流水施工

D：有利于不同专业队同一时间内在各施工段平行施工 E：充分利用工作面、避免窝工、有利于缩短工期

8、施工阶段建设工程投资控制的主要任务是通过来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。A：控制工程付款

B：协调各有关单位关系 C：控制工程变更费用 D：预防及处理费用索赔 E：挖掘节约投资潜力

9、工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定__。A．质量合格 B．需重新修复

C．不补偿费用但顺延合同工期 D．顺延合同工期并追加合同价款

E．承包人损失的工期和费用均不予补偿

10、《中华人民共和国合同法》采用合同形式的不要式原则的理由是__。A．符合我国大多数的意愿

B．合同本质对合同形式不作要求

C．市场经济要求不应对合同形式进行限制 D．国际公约要求不应对合同形式进行限制 E．电子技术对合同形式的影响

11、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的有。A：从施工现场外部接通施工用电线路 B：施工现场的安全保卫 C：已完工程的保护

D：办理爆破作业行政许可手续 E：施工现场邻近建筑物的保护

12、FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括__发布的指令。A．业主 B．工程师

C．承包商代表 D．工程师代表

E．经承包商代表确认工程师

13、设立监理股份有限公司可以采取__方式。A．认缴设立 B．发起设立 C．募集设立 D．合作设立 E．独资设立

14、对建设工程三大目标之间的统一关系进行分析时，应注意的主要问题有。A：对投资、进度、质量目标进行定性分析 B：将投资、进度、质量目标分别进行分析论证 C：掌握客观规律，充分考虑制约因素 D：对未来的、可能的收益不宜过于乐观 E：将目标规划和计划结合起来

15、为了取得建设工程目标控制的理想成果，应当从多方面采取措施实施控制，通常可以将这些措施归纳为__。A．组织措施 B．控制措施 C．技术措施 D．经济措施 E．合同措施

16、守法是工程监理企业经营活动的基本准则之一，主要体现为。A：在核定的业务范围内开展经营活动

B：以善意的心态行使民事权利、承担民事义务 C：按照委托监理合同的约定认真履行职责

D：承接监理业务的总量要视本单位的力量而定 E：不以其他工程监理企业的名义承揽监理业务

17、下列属于环境影响评价内容的有__。A．城市化进程的影响 B．技术文化条件的影响 C．噪声对居民生活的影响 D．森林草地植被的破坏

E．社会环境、文物古迹的破坏

18、按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分，应由业主承担的风险有。A：社会**对施工的干扰

B：不属于承包商原因造成的爆炸

C：承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰 D：业主提供施工图纸因设计不当造成的损失 E：不可抗力造成的工程损失

19、对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有。

A：解答应说明问题的来源

B：仅对提出质疑人给予书面形式的解答 C：在标前会上给予解答并记入会议纪要

D：以书面形式将质疑的解答通知所有投标人 E：以口头形式将质疑的解答通知所有投标人 20、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列工作中，属于监理人附加工作的有。

A：两个承包人出现施工干扰后的协调工作

B：因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作

C：委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量和应支付款项的确认

D：应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法

E：施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续

21、总监理工程师负责制原则的内涵包括。A：总监理工程师是工程监理的责任主体 B：总监理工程师是工程监理的权力主体 C：总监理工程师是工程监理的质量主体 D：总监理工程师是工程监理的造价主体 E：总监理工程师是工程监理的利益主体

22、编制监理总进度计划的依据有。A：工程项目可行性研究报告 B：工程建设总进度计划 C：设计总进度计划 D：施工总进度计划

E：工程项目前期工作计划

23、下列说法正确的是__。

A．概算指标是编制初步设计概算的依据

B．基础定额主要是统一预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据 C．基础定额是编制概算定额及投资估算指标的依据 D．预算定额可作为编制标底的基础 E．概算定额是编制预算定额的基础

24、【例6·多选题】在网络计划的工期优化过程中，为了有效地缩短工期，应选择的关键工作作为压缩对象。A：持续时间最长

B：缩短时间对质量影响不大 C：直接费用最小 D：直接费用率最小 E：有充足备用资源

25、系统方法包括__几个环节。A．系统分析 B．系统实施 C．系统工程 D．系统管理 E．系统控制

第三篇：山东省2017年上半年监理工程师：施工预付款保证试题

山东省2017年上半年监理工程师：施工预付款保证试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列属于设备制造前的质量控制的是。A：加工作业条件的控制 B：工序产品的检查与控制 C：不合格零件的处置

D：审查设备制造的工艺方案 E：工程变更单

2、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由承担。A：发包人 B：承包人 C：使用人

D：以上都不正确 E：专业监理

3、图纸会审和设计交底应由来组织进行。A：发包人 B：承包人 C：设计人 D：监理单位 E：专业监理

4、投标保证的有效期限从之日起计算。A：招标文件出售 B：投标文件递交 C：投标截止

D：中标通知书发出 E：专业监理

5、不经竣工验收就交付使用常常是导致工程质量问题的重要原因，这是因而致。A：违反法规行为 B：使用不当

C：施工与管理不到位 D：违背建设程序 E：工程变更单

6、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作包括。A：签订保修合同 B：审查设计概算 C：审核竣工结算款

D：分析发生索赔的原因

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报审核。A：建设行政主管部门 B：财政部门 C：建设单位 D：原概算部门

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、承包人如果发现招标文件、工程说明书或合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻时，应采用的单价合同投标报价方法是。A：多方案报价法 B：不平衡报价 C：突然降价法 D：先亏后盈法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是。A：合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效 B：合同需要重新登记备案后继续有效 C：合同需要双方重新签字盖章后继续有效 D：合同的效力不受影响 E：专业监理

10、某建筑公司承建某县政府办公楼，其营业额为5000万元人民币，则该施工企业应绷纳的城市维护建设税应为万元。A：1．5 B：4．5 C：7．5 D：10．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、在施工阶段监理工作的基本表式中，《工程开工/复工报审表》属于__。A．建设单位用表 B．监理单位用表 C．承包单位用表 D．各方通用表

12、【例2·单选题】根据《建设工程施工合同(示范文本)》．发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过共同清点。A：发包人与工程师 B：工程师与承包人 C：发包人与承包人 D：工程师与供货人 E：专业监理

13、下列因素中，不影响基准收益率大小的是。A：加权平均资本成本率 B：投资的机会成本率 C：贷款准备金率 D：通货膨胀率

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是。A：由承包商负责协调管理

B：指定分包商的违约责任由承包商承担 C：业主必须保护承包商合法利益不受侵害 D：承包商应向指定分包商收取协调管理费 E：专业监理

15、某分部工程有8个施工过程，分为4个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天，则流水步距和专业工作队数分别为。A：6天和3个 B：4天和4个 C：4天和3个 D：2天和7个 E：自我评定

16、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是。A：无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任 B：无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任 C：甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提 D：甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提 E：专业监理

17、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应。

A：申请仲裁机构重新仲裁 B：申请仲裁机构撤销仲裁裁决 C：申请人民法院撤销仲裁裁决 D：申请政府主管部门撤销该裁决 E：专业监理

18、某建筑安装工程以直接费为计算基础，已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12％，利润率为4％，计税系数为3．41％，则该工程的含税造价为万元。A：9886．82 B：10238．42 C：12109．77 D：12821．03 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在退还。A：发出中标通知书后 B：完成评标后

C：提交履约担保后 D：合同履行完毕后 E：专业监理 20、不论是由建设工程参与方的哪一方提出的设计变更，作出变更决定后由__签发《工程变更单》，指示承包单位按变更的决定组织方可施工。A．专业监理工程师 B．总监理工程师 C．设计负责人 D．项目经理

21、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是。

A：勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金

B：勘察工作已经进行了25％，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费 C：勘察工作已经进行了40％，发包人应支付预算额100％的勘察费 D：勘察工作已经进行了80％，发包人应支付预算额100％的勘察费 E：专业监理

22、下列风险识别方法中，有可能发现其他识别方法难以识别出的工程风险的方法是__。A．流程图法 B．初始清单法 C．经验数据法 D．风险调查法

23、我国规定，参加监理工程师资格考试的条件之一是取得中级技术职称满三年，此规定的目的在于保证监理工程师具有__。A．较高的学历

B．丰富的工程建设实践经验 C．良好的职业道德 D．充沛的精力

24、在EPC模式下，如果业主想更换业主代表，需提前__。A．14天通知承包商，并征得承包商同意 B．14天通知承包商，无须征得承包商同意 C．42天通知承包商，并征得承包商同意 D．42天通知承包商，无须征得承包商同意

25、《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的。A：由总承包单位承担主要责任 B：由分包单位承担主要责任

C：由总承包单位和分包单位承担连带责任

D：由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、影响合同计价方式选择的因素有。A：项目的复杂程度 B：工程设计工作的深度 C：工程施工的难易程度 D：工程进度要求的紧迫程度 E：工程投资目标的约束条件

2、施工招标中投标人的必要合格条件包括__。A．营业执照 B．固定资产 C．资质等级 D．履约情况 E．分包计划

3、项目监理机构施工阶段投资控制的主要任务有。A：编制招标工程标底 B：提供费用索赔的依据 C：进行工程计量 D：审查施工图预算

E：对工程造价目标进行风险分析

4、下列所列现象中，属于工程建设进度控制合同措施的有__。A．推行CM承发包模式 B．加强索赔管理 C．加强风险管理

D．建立进度控制目标体系 E．应用电子计算机实施控制

5、在材料的质量检验中，常用材料的试验项目有__。A．一般试验项目 B．其他试验项目 C．重要试验项目 D．特殊试验项目 E．最终试验项目

6、在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则，其主要内容有__。A．进度控制工作流程 B．材料进场及检验安排

C．业主提供施工条件的进度协调程序 D．工程进度款的支付时间与方式 E．进度控制的方法和具体措施

7、设备采购的原则有。

A：向有良好信誉，供货质量稳定合格的供货商采购

B：所采购设备和配件的价格是合理的，技术相对先进，交货及时，维修和保养能得到充分保障

C：向有信誉的合作单位介绍的供货企业采购

D：所采购设备的质量是可靠的，满足设计文件所确定的各项技术要求，能保证整个项目生产或运行的稳定性

E：符合国家对特定设备采购的政策法规

8、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有。

A：因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定

B：因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔

C：因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告 D：因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告 E：因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告

9、总监理工程师应承担的职责有等。A：确定项目监理机构人员及其岗位职责 B：组织审查和处理工程变更 C：进行工程计量

D：检查进场的工程材料、构配件、设备的质量 E：参与或配合工程质量安全事故的调查和处理

10、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括（）。A．采用先进的施工方法以减少施工过程的数量 B．增加工作面，组织更多的专业工作队 C．改善劳动条件和外部配合条件 D．增加劳动力和施工机械的数量 E．改进施工工艺并实施强有力的调度

11、施工图审查的主要内容包括（）。A．建筑物的稳定性、安全性审查 B．施工图是否达到规定的深度要求 C．建筑设计方案是否符合建设单位要求

D．是否符合消防、节能、环保等有关强制性标准规范 E．是否损害公众利益

12、下列属于联合试运转费用的有。A：单台设备调试费

B：施工单位参加试运转人员的工资 C：试运转所需的原料

D：无负荷联动试运转费用 E：试运转产品的销售收入

13、下列网络图中，关键工作有。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E

14、【例6·多选题】建筑工程一切险中的除外责任包括。A：地震 B：洪水

C：设计错误引起的损失 D：自然磨损 E：维修保养费用

15、依据《建设工程质量管理条例》有关规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任，这些行为包括__。

A．明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料，建筑构配件和设备的 B．未组织竣工验收，擅自交付使用的 C．验收不合格，擅自交付使用的

D．对不合格的建设工程按照合格工程验收的 E．与施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量

16、影响建设工程进度的不利因素很多，其中属于组织管理因素的有__。A．地下埋藏文物的保护及处理 B．临时停水停电

C．施工安全措施不当

D．计划安排原因导致相关作业脱节

E．向有关部门提出各种申请审批手续的延误

17、关于设计阶段特点的说法，正确的是。

A：设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段 B：设计阶段是影响建设工程投资的关键阶段 C：设计阶段是资金投入量最大的阶段 D：设计阶段合同关系复杂，合同争议多 E：设计阶段持续时间长，风险因素最多

18、依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时__履行。

A．交付不动产的，在不动产所在地 B．给付货币的，在给付货币一方所在地 C．交付动产的，在接受动产一方所在地 D．设备采购，在采购方所在地 E．材料采购，在供货方所在地

19、固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点表现在。A：所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等

B：各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，仅在施工段之间有空闲时间 C：相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍

D：专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务

E：流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积

20、下列有关归档工程文件组卷方法及要求的表述正确的是。A：案卷不宜过厚，一般不超过50毫米

B：同一事项的请示与批复，按照批复在前，请示在后的顺序排列 C：文字材料按事项、专业顺序排列

D：一个建设工程由多个单位工程组成时，应按组成单位工程的分部工程组卷 E：监理文件资料可按单位工程等组卷

21、在建设工程设计准备阶段监理工程师进度控制的任务包括。A：协助建设单位确定工期总目标 B：编制工程项目建设总进度计划 C：编制设计阶段简单的工作计划 D：施工现场条件调查和分析 E：编制施工总进度计划

22、以代理权产生的依据不同，可将代理分为__。A．委托代理 B．间接代理 C．法定代理 D．直接代 E．指定代理

23、施工图设计阶段，监理工程师对设计图纸进行审核的主要内容包括__。A．使用功能和质量要求是否得到满足 B．设备选型是否先进、适用、经济合理

C．各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D．各专业设计之间是否协调一致

E．建设法规、技术规范要求的满足程度

24、关于联动无负荷试车，下列说法错误的是__。A．由承包人组织

B．试车合格，工程师签字 C．发包人按要求做好准备工作 D．由发包人组织

E．双方签字确认试车合格

25、以下关于经济评价指标的描述中，正确的有。A：投资收益率就是总投资收益率

B：净年值不能反映单位投资的使用效率 C：内部收益率适合于常规现金流量 D：净现值不考虑方案的寿命期

E：增量投资收益率大于基准收益率表明投资较大的方案可行

第四篇：河北省2017年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证模拟试题

河北省2017年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证

模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工__。A．必须由总承包单位自行完成

B．可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

C．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

D．经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

2、【例2·单选题】有3个施工过程A、B、C，在平面上划分为3个施工段，其流水节拍≠=，则流水的组织方式应为。A：无节奏流水 B：异节奏流水 C：等节奏流水 D：难以确定 E：自我评定

3、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。A．主动控制 B．被动控制 C．反馈控制 D．事后控制

4、某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款3000万元，贷款时间为第一年1000万元，第二年2000万元，年利率8％。用复利法计算该项目建设期的贷款利息为万元。A：40 B：163．2 C：203．2 D：243．2 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、《建设工程安全生产管理条例》规定。施工单位专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和报告。A：监理机构

B：安全生产管理机构 C：建设单位

D：建设主管部门 E：工程保险金

6、依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以__。A．发出终止合同通知，终止监理合同 B．发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同

C．发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同

D．发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同

7、分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失。

A：分包商可直接向工程师递交索赔报告 B：分包商可直接向业主递交索赔报告

C：在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告

D：在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告 E：专业监理

8、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 E：专业监理

9、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差为周。A： B：1 C：2 D：3 E：自我评定

10、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是。

A：担保发包人能够按期支付工程进度款

B：发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难 C：表明发包人与承包人合作的诚意

D：防止承包人擅自变更、终止施工合同 E：专业监理

11、某工程内容及技术经济指标尚未全面确定，投标报价的依据尚不充分，而发包方因工期要求紧迫必须发包的工程，宜采用__。A．成本加酬金合同 B．固定总价合同

C．估算工程量单价合同 D．可调单价合同

12、对于投资偏差的原因，不属于业主原因的是。A：投资规划不当 B：建设手续不全 C：未及时提供场地 D：图纸提供不及时

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括__。A．投标书及其附件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答 C．资格审查文件 D．工程预算单

14、下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是。A：设计方案最优

B：有利于发包人对承包人的监督和检查 C：可以减少设计变更 D：增加承包人的索赔 E：专业监理

15、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，正确的是。A：双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁

B：工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定 C：工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D：双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定 E：专业监理

16、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是。A：应当由发包人保管并承担保管费用

B：应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担 C：应当由承包人保管并承担保管费用

D：应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担 E：专业监理

17、监理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查__。A．操作人员资格 B．操作方法

C．施工设备状况 D．记录方式

18、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备、保养测量设备等，一般采用进行计量支付。A：均摊法 B：凭证法 C：估价法

D：分析计量法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在退还。A：发出中标通知书后 B：完成评标后

C：提交履约担保后 D：合同履行完毕后 E：专业监理

20、承包商应在履约证书颁发后__天内向工程师提交最终报表草案。A．28 B．30 C．42 D．56

21、在建立单位的计划系统中，根据初步设计中确立的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划，称为__。A．工程项目总进度计划 B．工程项目前期工作计划 C．工程项目计划

D．工程项目进度平衡计划

22、监理服务招标应优先考虑__因素。A．技术 B．经济 C．组织 D．管理

23、在建设工程进度控制计划体系中，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划是。

A：工程项目进度平衡表 B：单位工程施工进度计划 C：工程项目前期工作计划 D：工程项目总进度计划 E：自我评定

24、常用的投资估算方法中，比较适用于设备投资占比例较大的项目的方法是。A：生产能力指数法 B：比例估算法 C：资金周转率法 D：综合指标估算法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、不属于建设工程合同管理的目标的是。A：发展和完善建筑市场

B：普及相关法律知识，培训合同管理人才 C：推进建筑领域的改革

D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的项目有（）。A．财务费 B．工会经费 C．脚手架费 D．劳动保险费 E．住房公积金

2、在建设工程中，建设项目董事会的职权主要有__。A．负责筹措建设资金 B．编制项目财务预决算 C．组织项目后评估 D．提出项目开工报告

E．负责提出项目竣工验收申请报告

3、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位职责的说法，正确的有。

A：工程监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

B：工程监理单位发现存在安全事故隐患．应要求施工单位整改

C：专职安全生产管理人员发现存在安全事故隐患，应向总监理工程师报告 D：危险性较大的分部分项工程专项施工方案．应由施工单位技术负责人签字后实施

E：工程监理单位应委派专职安全生产管理人员现场监督专项施工方案的实施

4、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括__。A．被代理人的法人终止

B．被代理人取得民事行为能力 C．被代理人取消委托 D．代理事项完成 E．代理期限届满

5、在材料的质量检验中，常用材料的试验项目有__。A．一般试验项目 B．其他试验项目 C．重要试验项目 D．特殊试验项目 E．最终试验项目

6、建设工程流水施工的特点包括。A：有利于提高工程质量

B：各专业工作队能够连续施工

C：有利于提高技术水平和劳动生产率

D：尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短 E：单位时间投入的资源量大，不利于资源供应组织

7、下列可能导致工程出现质量缺陷的情况中，不属于施工管理不到位的有。A：选用了不恰当的标准图集

B：采用不正确的结构方案，荷载取值过小 C：挡土墙未按图设滤水层、排水孔 D：悬挑结构未进行抗倾覆验算 E：未进行技术交底，违章作业

8、建设工程项目投资包括__。A．设备工器具购置投资

B．用于建筑物的建造及有关准备、清理等工程投资 C．建筑安装工程投资 D．用于装配工程的投资 E．工程建设其他投资

9、以下属于可行性研究各阶段内容的是__。A．机会研究

B．初步可行性研究 C．项目建议书 D．可行性研究 E．项目评估

10、【例4·多选题】以下对索赔的表述中，正确的是。A：索赔要求的提出不需经对方同意 B：索赔依据应在合同中有明确根据

C：承包人必须执行工程师的索赔处理决定

D：应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告

E：工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

11、FIDIC施工合同通用条款规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括__。

A．延误发放图纸

B．不可预见的外界条件 C．延误移交施工现场

D．对施工中废弃物和古迹的干扰 E．因质量问题进行的返工

12、抽样检验方案将检查评判为合格而接受的概率的数值可以用__等公式计算或查图表得到。A．超几何分布 B．正态分布 C．二项分布 D．泊松分布 E．指数分布

13、在施工合同中，发包人的义务通常包括。A：平整施工场地 B：提供工程进度计划

C：确保施工所需水、电供应 D：负责施工现场的安全保卫 E：办理施工临时用地的批准手续

14、在价值工程活动的创新阶段，实施价值工程的步骤有。A：功能分析 B：提案编写 C：方案创新 D：方案评价

E：方案实施与检查

15、建设工程物资储备计划的编制依据有。A：物资供应计划 B：物资供应方式 C：物资需求计划 D：场地条件 E：市场供应信息

16、合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行__的义务。A．抗辩 B．通知 C．合作 D．协助 E．保密

17、【例4·多选题】工作总时差、自由时差及相邻两项工作之间的时间间隔的关系为。

A：工作的自由时差一定不会超过其相应的总时差

B：工作的自由时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔 C：工作的自由时差有可能超过其相应的总时差

D：工作的自由时差有可能超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔 E：工作的总时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔

18、进行建设投资估算常用的方法有__。A．生产能力指数法 B．比例估算法 C．头脑风暴法 D．指数平移法

E．综合指标投资估算法

19、关于我国现行建设工程的投资构成，下列叙述正确的有__。A．建设工程总投资分为建设投资和流动资产投资两大部分 B．流动资产投资部分主要包括铺底流动资金

C．工具、器具及生产家具购置费应列入建筑安装工程费 D．设备购置费由设备原价和设备运杂费两部分构成 E．固定资产投资方向调节税应列入流动资产投资部分 20、人工费的索赔包括。

A：完成合同之外的额外工作所花费的人工费用 B：由于承包商责任的工效降低所增加的人工费用 C：超过法定工作时间加班劳动 D：法定人工费增长

E：非承包商责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费

21、单位工程质量验收合格的条件除所含各分部工程质量验收合格之外，还包括。A：质量控制资料完整

B：所含分部工程有关安全和功能的检验资料完整

C：主要功能项目的抽检结果符合相关专业质量验收规范的规定 D：施工操作依据、检查记录完整 E：观感质量验收符合要求

22、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工单位的__应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。A．主要负责人 B．技术负责人 C．项目负责人

D．人事管理负责人

E．专职安全生产管理人员

23、【例1·多选题】关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有。A：成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B：总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准 C：市场采购设备，一般用于小型通用设备的采购

D：建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E：向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

24、假设工程组织流水施工时，流水步距的大小取决于。A：参加流水的施工过程数 B：施工段的划分数量 C：施工段的流水节拍

D：参加流水施工的作业队数 E：流水施工的组织方式

25、工程监理企业有下列情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销工程监理企业资质。A：资质证书有效期届满，未依法申请延续的

B：超越法定职权做出准予工程监理企业资质许可的 C：违反资质审批程序做出准予工程监理企业资质许可的

D：对不符合许可条件的申请人做出准予工程监理企业资质许可的

E：资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予工程监理企业资质许可的

第五篇：辽宁省2015年上半年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证模拟试题（范文）

辽宁省2015年上半年监理工程师《合同管理》：施工预付

款保证模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为。

A：发包人负责试验，费用由发包人承担 B：发包人负责试验，费用由承包人承担 C：承包人负责试验，费用由发包人承担 D：承包人负责试验，费用由承包人承担 E：专业监理

2、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则。A：甲、乙都应向发包人索赔 B：甲、乙分别承担对方的损失 C：甲、乙分别承担各自的损失

D：甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担 E：专业监理

3、设计人完成合同约定的设计任务后，交付设计文件，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由__。A．原设计人承担

B．承接变更的设计人承担

C．原设计人与承接变更的设计人共同承担 D．承接变更的设计人与监理工程师共同承担

4、【例2·单选题】可直接用于施工作业技术活动质量控制的专门技术性法规是。A：监理规范 B：施工管理规程 C：混凝土验收规范 D：电焊操作规程 E：工程变更单

5、【例2．单选题】某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失3000万元，该事故为。A：特别重大生产安全事故 B：重大生产安全事故 C：较大生产安全事故 D：一般生产安全事故 E：工程保险金

6、《建设工程质量管理条例》规定，外墙面的防渗漏最低保修期限为。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

7、【例3·单选题】建设工程施工进度控制工作细则的内容不包括。A：施工进度控制人员的职责分工 B：施工进度控制工作流程 C：工程进度款支付条件及方式

D：施工进度控制目标实现的风险分析 E：自我评定

8、【例2·单选题】下列情形中，不属于施工中不利物质条件的有。A：污染物

B：不利于施工的气候条件 C：非自然的物质障碍

D：不可预见的自然物质条件 E：专业监理

9、【例2·单选题】安装图设计时间目标属于阶段的时间目标。A：初步设计 B：技术设计 C：施工图设计 D：设计准备 E：自我评定

10、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的__。A．优化方案 B．施工原则 C．内在规律 D．科学方法

11、是一个建设工程监理工作的总负责人。A：监理员

B：专业监理工程

C：总监理工程师代表 D：总监理工程师 E：工程保险金

12、某项目，在建设期初的建筑安装工程费为1000万元。设备工器具购置费为800万元，项目建设期为2年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为5％，则该项目建设期的涨价预备费为万元。A：50．O0 B：90．00 C：137．25 D：184．50 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、承包商要求业主提供付款担保，属于承包商的__的风险对策。A．保险转移 B．非保险转移 C．损失控制 D．风险回避

14、由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。A：提交给业主 B：提交给工程师 C：提交给承包商

D：分别提交给业主和承包商 E：专业监理

15、下列费用中，属于措施项目费用的是。A：施工降水费 B：总承包服务费 C：工程排污费 D：社会保障费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、【例1·单选题】关于抵押的说法，正确的是。A：抵押的财产不转移占有

B：抵押的财产应当为抵押人所有 C：土地所有权可以作为抵押物 D：抵押合同应自登记之日起生效 E：专业监理

17、建设项目投资决策后，投资控制的关键阶段是。A：设计阶段 B：施工招标阶段 C：施工阶段 D：竣工阶段

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、某材料采购合同中，双方约定的采购量为500吨，合理磅差为0．3％。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中错误的有。A：计量498吨，则应补交2吨

B：计量498．7吨，则应补交1．3吨 C：计量499．2吨，则不再补交 D：计量501．7吨，则退还1．7吨 E：专业监理

19、工程招标阶段所确定的作为投标人入围条件的企业资质等级，应取得的认可。A：建设主管部门 B：招标管理部门 C：工商管理部门 D：资质管理部门 E：工程变更单 20、【例1·单选题】在国际工程项目建筑安装工程费用组成中，人身意外保险属于。A：保险费 B：间接费

C：公司总部管理费 D：直接费中的人工费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应。

A：申请仲裁机构重新仲裁 B：申请仲裁机构撤销仲裁裁决 C：申请人民法院撤销仲裁裁决 D：申请政府主管部门撤销该裁决 E：专业监理

22、【例1·单选题】根据现行规定，工程质量保证金一般是合同价款的。A：3％ B：5％

C：3％～5％ D：10％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是__。

A．施工合同的发包人 B．施工合同的承包人

C．施工合同的发包人和承包人

D．工程项目的代建方和施工合同的发包人

24、对施工单位工程文件的形成、积累、立卷归档工作进行监督、检查是__的职责。

A．建设单位和施工总承包单位 B．监理单位和施工总承包单位 C．建设单位和监理单位 D．地方城建档案管理部门

25、注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。A：1年内 B：5年内 C：8年内 D：终身

E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、对施工现场不同的原材料、半成品、工序、过程或工程产品的质量检验可以划分为不同的检验程度。下列检验对象中可予以免检的是__。A．有足够证据证明有质量保证的一般材料 B．破坏性试验项目，质量保证资料齐全时 C．耐久性试验项目，质量保证资料齐全时 D．质量长期稳定且质量保证资料齐全的材料

E．只有通过对施工过程的严格监控而很难再对内在质量做出检验的产品

2、【例4·多选题】某分部工程中各项工作间逻辑关系见表3-5，相应的双代号网络计划如图3-4所示，图中错误有。A：多个终点节点 B：多个起点节点 C：工作代号重复

D：不符合给定逻辑关系 E：节点编号有误

3、质量记录资料的管理中，质量记录资料包括。A：施工现场质量管理检查记录资料 B：工程材料质量记录

C：施工过程作业活动质量记录资料 D：工程总分包任务分配协议 E：有关工程争议的解决条款

4、项目监理机构施工阶段投资控制的主要任务有。A：编制招标工程标底 B：提供费用索赔的依据 C：进行工程计量 D：审查施工图预算

E：对工程造价目标进行风险分析

5、工程项目计划的文字部分有。A：说明编制计划的依据和原则 B：本计划建造的建筑面积 C：计划项目表

D：对外部协作配合项目建设进度的安排或要求 E：计划中存在的其他问题

6、政府的工程质量监督管理的特点有__。A．法令性 B．权威性 C．科学性 D．强制性 E．服务性

7、施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则包括。

A：施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等

B：每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求

C：施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性

D：每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求 E：施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面

8、项目监理机构在建设工程施工阶段投资控制的任务包括。A：确定建设工程设计限额

B：对建设工程造价目标进行风险分析 C：编制工程量清单 D：审查工程变更价款

E：进行实际工程量和计划工程量对比

9、【例4·多选题】以下对索赔的表述中，正确的是。A：索赔要求的提出不需经对方同意 B：索赔依据应在合同中有明确根据

C：承包人必须执行工程师的索赔处理决定

D：应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告

E：工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

10、监理工程师审查总承包单位提交的分包单位资格报审材料时，主要审查的内容有。

A：施工承包合同是否允许分包

B：分包的范围和工程部位是否可进行分包 C：分包合同的支付方式是否合理

D：分包单位的现场组织机构是否合理 E：分包单位是否有能力完成分包工程

11、下述文件中，属于建筑工程概算的有。A：给排水工程概算 B：设备安装工程概算 C：采暖工程概算 D：土地使用费概算 E：预备费概算

12、在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有。A：完成监理任务后获得酬金 B：变更委托监理工作范围 C：监督委托人执行法规政策

D：委托人严重违约时解除监理合同 E：协调委托人与设计单位的关系

13、依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，__履行。

A．交付不动产的，在不动产所在地 B．给付货币的，在给付货币一方所在地 C．交付动产的，在接受动产一方所在地 D．设备采购，在采购方所在地 E．材料采购，在供货方所在地

14、必须实行监理的工程包括。A：国家重点建设工程 B：大中型公用事业工程

C：成片开发建设的住宅小区工程 D：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E：总投资为2800万元的通信建设工程

15、重大工程和技术复杂工程的工程设计工作一般划分为。A：专项施工方案设计 B：初步设计阶段 C：施工组织设计 D：技术设计阶段 E：施工图设计阶段

16、在建设工程中，建设项目董事会的职权主要有__。A．负责筹措建设资金 B．编制项目财务预决算 C．组织项目后评估 D．提出项目开工报告

E．负责提出项目竣工验收申请报告

17、【例3·多选题】在网络图中，严禁出现。A：循环回路 B：双箭头连线

C：没有箭头节点的箭线 D：没有箭尾节点的箭线 E：交叉箭线

18、在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括__。A．同类工程施工经历 B．财务状况 C．企业信誉

D．项目经理资质要求 E．环境管理体系

19、下列费用中，属于措施费的有__。A．临时设施费 B．夜间施工增加费 C．固定资产使用费 D．检验试验费 E．工程排污费

20、关于盈亏平衡点分析，正确的说法有__。

A．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大，项目风险越小

B．盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算，而不能按计算期内的平均值计算 C．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEPQ=BEP(%)×设计生产能力

D．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEP(%)=BEPQ×设计生产能力 E．盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析

21、要约应当具备的条件是__。A．内容具体确定 B．接受要约邀请 C．希望收到承诺 D．合同的一般条款

E．表明经受要约人承诺，要约人即受该意思约束

22、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师除了审核承包单位试验室的资质等级及其试验范围之外，还应考核。A：试验室的管理制度 B：试验人员的资格证书

C：试验计划的时间安排及实施情况 D：本工程的试验项目及其要求

E：法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

23、监理实施细则的审核内容主要包括。A：编制依据的审核

B：工程质量控制方法的审核 C：项目监理人员的审核

D：监理工作方法和措施的审核

E：安全生产管理监理工作内容的审核

24、监理实施细则中，监理工作涉及的流程包括。A：开工审核工作流程 B：施工质量控制流程 C：监理规划编制流程

D：工程质量问题处理审核流程 E：隐蔽工程验收流程

25、根据《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在工程开工前应负责办理。A：施工图设计文件的报审 B：设计交底

C：专项施工方案编制 D：施工许可证 E：质量监督手续