第一篇：福建省2016年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题
福建省2016年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人正确的应对措施是。
A：继续停工等待工程师的指示
B：向工程师再次发出请求复工的报告 C：自行复工
D：向发包人提交请求复工的报告 E：专业监理
2、我国建设领域推行法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，是核心内容。A：法人负责制 B：招标投标制 C：工程监理制 D：合同管理制 E：专业监理
3、开标时判定为无效的投标文件，应当。A：不再进入评标 B：在初评阶段淘汰 C：在详评阶段淘汰 D：在定标阶段淘汰 E：专业监理
4、下列内容关于预付款担保的说法正确的是。A：采用的是条件担保形式 B：自合同签订时生效
C：至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款 D：自始至终保函的金额不得变动 E：专业监理
5、编制工程概算定额的基础是。A：估算指标 B：概算指标 C：预算指标 D：预算定额
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
6、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由签认后报建设单位。A：专业监理工程师 B：总监理工程师 C：专业工程师
D：施工单位技术负责人 E：工程变更单
7、《建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的__，并具备国家规定的其他竣工条件。A．工程设计文件、施工文件和监理文件 B．工程建设文件、竣工图和竣工验收文件 C．监理文件和经签署的工程质量保证书
D．工程技术经济资料和经签署的工程保修书
8、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是。A：合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效 B：合同需要重新登记备案后继续有效 C：合同需要双方重新签字盖章后继续有效 D：合同的效力不受影响 E：专业监理
9、计算某项目内部收益率，已知当折现率为10％时，净现值为600万元；当折现率为14％时，净现值为一400万元，则该项目内部收益率为。A：12％ B：11％ C：12．4％ D：13．4％
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
10、某工程双代号时标网络计划执行到第5周末时，实际进度前锋线如下图所示，从图中可以看出。
A：工作D拖延2周，不影响工期 B：工作E拖延1周，影响工期1周 C：工作F拖延2周，影响工期2周 D：工作D拖延3周，不影响后续工作 E：自我评定
11、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示。A：可以拒绝执行
B：应当执行，但可获得费用补偿
C：应当执行，但可获得费用和利润的补偿 D：应当执行，不能获得补偿 E：专业监理
12、某宗房地产未来第一年的净收益为20万元．此后每年的净收益会在上一年的基础上增加3万元，该类房地产的报酬率为8%。该房地产的价格为__万元。A．695.83 B．681.25 C．715.83 D．718.75
13、总监理工程师是工程监理的主体。A：决策 B：权力 C：利益 D：行为
E：工程保险金
14、下列风险分类中，属于按风险影响范围分类的是。A：基本风险和特殊风险 B：基本风险和投机风险 C：责任风险和行业风险 D：地区风险和自然风险 E：工程保险金
15、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定。A：结清全部设计费 B：支付一半设计费 C：停止支付设计费
D：预留一定保证金后全部支付设计费 E：专业监理
16、《招标投标法实施条例》明确规定了必须依法进行招标的项目，下列项目可以不进行招标。
A：总投资额3000万元，但是单项施工项目合同估算价为150万元 B：关系社会公共利益的公用事业项目合同估算价为100万元 C：使用国有投资的项目施工单项合同估算价150万元
D：具有相应资质，能自行建设的单项合同估算价为500万元 E：专业监理
17、工程项目的设计成果完成后，由负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。A：设计人 B：监理人 C：审图机构 D：发包人 E：专业监理
18、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是。A：地方税费发生变化
B：工程造价管理部门公布的价格调整 C：施工作业导致停水2天
D：一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日 E：专业监理
19、建筑安装工程费构成中，地方教育附加属于。A：企业管理费 B：规费 C：措施费 D：税金
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
20、下列关于建设工程监理特点的说法中，不正确的是。A：建设工程监理的服务对象具有单一性 B：建设工程监理具有监督功能
C：建设工程监理市场准入实行双重控制
D：建设工程监理有利于实现建设工程投资效益最大化 E：工程保险金
21、某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约不能全部交货，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付承担违约责任。A：4万元 B：8万元 C：10万元 D：14万元 E：专业监理
22、某建设项目，建安工程费为40000万元，设备及工、器具购置费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9500万元(其中基本预备费为4900万元)，项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为万元。A：6000 B：6600 C：11500 D：59900 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
23、关于要约撤销的说法，正确的是。
A：撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人 B：要约撤销的目的是让要约丧失法律效力 C：要约人确定承诺期限的要约可以撤销
D：撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人 E：专业监理
24、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，需要通知监理人 A：第一阶段 B：第二阶段 C：第三阶段
D：三个阶段都需要 E：专业监理
25、根据FIDIC《施工合同条件》，建筑工程保险费、履约保证金等项目的计量方法适合采用。A：凭据法 B：估价法 C：均摊法
D：分解计量法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、【例3·多选题】压缩关键工作的持续时间，来确保进度控制目标的实现，具体措施包括。A：组织措施 B：技术措施 C：经济措施
D：其他配套措施
E：组织搭接作业的措施
2、可行性研究中的社会评价主要包括__。A．项日对社会的影响分析 B．项目对环境的影响分析 C．项目与所在地互适性分析 D．社会风险分析
E．项目的节能、节水措施分析
3、施工图预算审查的具体内容包括。A：各项取费标准是否符合现行规定 B：是否考虑了施工方案对工程量的影响 C：工程计量单位是否符合要求 D：施工组织设计是否合理
E：利润和税金的计取是否符合规定
4、FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括__。A．图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响 B．业主提供的设计不当造成的损失 C．战争
D．有毒气体污染 E．气候条件影响
5、工程上使用的原材料、半成品和构配件，进场前必须有__，经监理工程师审查并确认其质量合格后方可进场。A．产品出厂合格证 B．技术说明书
C．生产厂家的营业执照 D．检验或试验报告
E．质检部门的质量检验合格证明
6、质量管理体系有效运行的要求，可以概括为下列。A：全面贯彻 B：行为到位 C：超时管理 D：适中控制 E：有效识别
7、工程设计专项资质划分为__。A．建筑工程 B．建筑装饰
C．建筑安装工程 D．市政工程 E．建筑幕墙
8、违反《建设工程质量管理条例》规定，__执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书。A．质量监督工程师 B．监理工程师 C．造价工程师
D．注册结构工程师 E．注册建筑师
9、建设工程监理表格体系中，属于承包单位用表的有__。A．工程暂停令
B．工程临时延期审批表 C．工程款支付申请表 D．费用索赔审批表
E．工程开工/复工报审表
10、监理工程师控制建设工程进度的合同措施包括__。A．协调合同工期与进度计划之间的关系 B．建立进度计划审核制度
C．推行CM承发包模式，分段设计、发包工程 D．建立设计变更、工程变更管理制度 E．严格控制工程变更和设计变更
11、下列属于监理工程师注册证书和执业印章失效的情形有。A：聘用单位破产的
B：已与聘用单位解除劳动关系的 C：年龄超过65周岁的
D：在两个或者两个以上单位申请注册的 E：聘用单位被吊销相应资质证书的
12、某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第11周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，下列表述正确的是。
A：第6周末检查时，工作A拖后2周，影响总工期1周 B：第6周末检查时，工作E提前1周，不影响总工期
C：第6周末检查时，工作C提前1周，预计总工期缩短1周 D：第11周末检查时，工作G拖后1周，不影响总工期
E：第11周末检查时，工作H提前1周，预计总工期缩短1周
13、影响工程质量的因素有__。A．人员素质 B．施工进度 C．管理条件 D．技术条件 E．环境条件
14、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻，应当采取专项防护措施。A：施工现场临时设施 B：建筑物 C：构筑物 D：地下管线 E：施工现场道路
15、项目监理机构在工程质量控制中应遵循的原则包括。A：质量第一，坚持标准 B：以人为核心，预防为主 C：旁站监督，平行检测
D：科学、公正、守法的职业道德 E：审核文件、报告、报表
16、常用的工程价款的动态结算方法有。A：按计划价格结算法 B：按主材计算价差 C：主料按抽料计算价差 D：竣工调价系数法 E：调值公式法
17、施工过程中技术复核工作的主要内容可概括为（）。A．图纸审查
B．隐蔽工程的检查验收 C．技术交底
D．工序间交接检查验收 E．工程施工预检
18、建设工程竣工决算资料包括。A：竣工财务决算报表 B：竣工财务决算说明书 C：竣工工程平面示意图 D：竣工工程整体效果图 E：工程造价比较分析资料
19、监理工程师应根据工程的__等条件，确定参与投标企业的类型及资质等级。A．规模 B．结构 C．类型 D．特点 E．工期
20、甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定__。
A．合同主体不变仍为甲乙两公司
B．甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D．丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任 E．丙公司直接对乙公司承担合同义务
21、建设工程监理文件档案资料管理主要包括__。A．监理文件档案资料的收、发文与登记 B．监理文件档案资料的传阅 C．监理文件档案资料的分类存放
D．监理文件档案资料的归档、借阅、更改与作废 E．监理文件档案资料的移交
22、施工准备阶段质量控制的内容主要有（）。A．作业技术交底
B．设计交底和图纸会审 C．施工组织设计审查
D．施下生产要素配置质量审查 E．审查开工申请，把好开工关
23、建筑安装工程费构成中，属于企业管理费的有。A：管理人员工资 B：工具用具使用费 C：加班加点工资 D：财务费 E：劳动保护费
24、图纸会审的主要目的在于__。A．减少图纸差错
B．让施工单位熟悉图纸、了解工程特点、设计意图 C．让施工单位了解关键部分的质量要求 D．提请施工单位有关注意事项 E．为施工单位解决技术难题
25、设计标准的作用包括__。
A．对项目规模、内容、建造标准进行控制 B．减少设计工程量和预算工程量 C．提高设计效率
D．提高建筑物功能，降低成本
E．促进建筑工业化，装配化，加快建设速度
第二篇：福建省2015年监理工程师合同管理：施工预付款保证考试题
福建省2015年监理工程师合同管理：施工预付款保证考试
题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、根据施工合同示范文本规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承担。A：发包人 B：承包人
C：监理工程师
D：发包人与承包人共同
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
2、纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。A：直线职能制组织形式 B：职能制组织形式 C：直线制组织形式 D：矩阵制组织形式 E：工程保险金
3、某关系社会公共利益的国家投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目。A：必须公开招标 B：必须邀请招标 C：可直接委托发包
D：必须聘请招标代理机构委托发包 E：工程保险金
4、承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期处理为__。A．费用和工期损失全部由发包人承担 B．费用和工期损失全部由承包人承担 C．费用由承包商承担，了期给予顺延
D．工期不予顺延，但费用由发包人给予补偿
5、建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按__的市场价格履行。A．工程所在地 B．施工单位所在地 C．建设单位所在地 D．签订合同所在地
6、某道路工程划分为3个施工过程、5个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为天。A：26 B：24 C：22 D：20 E：自我评定
7、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行政府指导价，价格为4000元／吨。合同约定2011年3月1日提货，但施工企业逾期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元／吨。该施工企业给供应商的钢材款应按。
A：4500元／吨计算并追加违约金 B：4000元／吨计算并追加违约金 C：4500元／吨计算 D：4000元／吨计算 E：专业监理
8、某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应。A：按订购数量支付 B：按实际交货数量支付
C：待供货方补足数量后再按订购数量支付 D：按订购数量支付但扣除少交部分的违约金 E：专业监理
9、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。A：合同责任单一，责任明确 B：固定工期、固定费用 C：可以减少设计变更 D：增加承包人的索赔 E：专业监理
10、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是。A：保证 B：定金 C：留置 D：质押 E：专业监理
11、审查住宅工程和不具备全面审查条件的工程。应采用。A：全面审查法
B：用标准预算审查法 C：“筛选”审查法 D：重点审查法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
12、国有工程监理企业改制为有限责任公司的基本步骤中，产权界定的前一项工作是__。A．股权配置 B．资产评估 C．认缴出资额 D．提出改制申请
13、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示。A：可以拒绝执行
B：应当执行，但可获得费用补偿
C：应当执行，但可获得费用和利润的补偿 D：应当执行，不能获得补偿 E：专业监理
14、将分类对象按照所选定的若干属性或特征逐次地分成相应的若干个层级目录，并排列成一个有层次的、逐级展开的树状信息分类体系的分类方法是__。A．点分类法 B．面分类法 C．线分类法 D．三维分类法
15、关于项目监理机构组织形式的说法，正确的是。A：矩阵制监理组织形式的优点是纵横向协调工作量小 B：直线职能制监理组织形式的优点是信息传递路线短 C：直线制监理组织形式只适用于小型建设工程项目
D：职能制监理组织形式能发挥职能机构专业管理作用，提高管理效率 E：工程保险金
16、对建设工程实施监理时，负责检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件的人员是__。A．专业监理工程师 B．材料试验员 C．质量监理员 D．材料监理员
17、某工程项目在施工过程中，遭遇50年一遇强度的大风天气，无法施工，停工5天。在这种情况下。
A：承包商可得到延长工期，也可得到费用补偿 B：承包商可得到延长工期，得不到费用补偿 C：承包商得不到延长工期，可得到费用补偿 D：承包商得不到延长工期，也得不到费用补偿 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
18、向厂家订货的设备在制造过程中如需对设备的设计提出修改，应由原设计单位进行设计变更，并由审核设计变更文件和处理相关事宜。A：原设计负责人 B：建设单位代表 C：总监理工程师 D：采购方负责人 E：工程变更单
19、我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革制度中，核心内容是。A：招标投标制 B：合同管理制 C：工程监理制
D：项目法人负责制 E：专业监理
20、编制监理规划的时间是。A：第一次工地会议前 B：监理大纲编制完成 C：提交投标文件后
D：签订监理合同及收到工程设计文件后 E：工程保险金
21、关于合同终止的说法，正确的是。A：合同终止是指当事人暂时停止合同履行 B：合同终止时不表示合同关系消灭 C：债权人不得通过免除债务使合同终止 D：债权债务同归于一人导致合同终止 E：专业监理
22、【例3·单选题】政府、勘察和设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的。A：自控主体 B：外控主体 C：内控主体 D：监控主体 E：工程变更单
23、组织构成因素包括__工作。A．确定管理层次 B．确定工作内容 C．制定信息流程 D．制定工作流程
24、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由。A：保管员负责赔偿损失 B：发包人承担损失责任 C：承包人负责赔偿损失
D：发包人与承包人共同承担损失责任 E：专业监理
25、对履约保证金等项目。监理工程师一般采用进行计量支付。A：均摊法 B：凭据法 C：图纸法
D：分解计量法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、可以不申请办理施工许可证的情形有。A：工程投资额在80万元以下的建筑工程 B：工程投资额在30万元以下的建筑工程 C：建筑面积在以下的建筑工程 D：政府投资的建筑工程
E：建筑面积在以下的建筑工程
2、下列工作职权中，属于项目法人总经理职权的有。A：提出开工报告
B：确定工程监理中标单位 C：组织项目后评估
D：提出项目竣工验收申请报告
E：组织项目试生产和单项工程预验收
3、下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是。A：供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失 B：供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货 C：采购方可因供货方逾期交货而解除合同 D：采购方因供货方提前交货而应提前付款 E：逾期交货承担违约责任
4、排列图是一种常见的质量控制统计分析法，可用于。A：分析造成质量问题的薄弱环节 B：评价生产过程的能力 C：掌握质量数据的分布规律 D：分析质量控制措施的有效性
E：找出生产不合格品最多的关键过程
5、在下列关于不确定性分析的表述中，正确的有__。
A．生产能力利用率表示的盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强 B．产量表示的盈亏平衡点越低，项目适应市场变化的能力越强 C．盈亏平衡点应按项目计算期内的平均值计算 D．敏感因素是指敏感度系数大的不确定性因素 E．敏感因素是指临界点大的不确定性因素
6、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师的职责是。A：验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程 B：审核分部工程的质量检验评定资料
C：参与编制监理规划，负责编制监理实施细则 D：对重大问题及时向承包单位做出指示 E：参与工程竣工预验收和竣工验收
7、【例5·多选题】属于S曲线比较法的绘制步骤的是。A：确定工程进展速度曲线
B：计算规定时间计划完成的任务量 C：绘制S曲线
D：确定工程项目实际进度与计划进度的比较情况
E：计算工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间
8、为控制工程建设设计进度，设计单位应采取等有效措施。A：建立计划部门，负责设计单位计划的编制和工程建设项目设计进度计划的编制
B：建立健全设计技术经济定额，并按定额要求进度计划的编制与考核 C：实行设计工作技术经济责任制
D：不断分析总结设计进度控制工作经验，按程序办事，实施设计进度计划，编制切实可行的设计总进度控制计划等 E：一成不变地按照设计进度计划办事
9、下列__行为，由监理工程师注册机关根据情节，分别给予处罚。A．未经注册，以监理工程师的名义从事监理业务的 B．同时受聘于两个以上的单位执业的
C．以不正当手段取得《监理工程师资格证书》或《监理工程师岗位证书》的 D．监理工程师执业中出现的行为过失产生不良后果的 E．在开展监理工作中，有工作失误的
10、与其他建设工程组织管理模式相比，EPC模式的基本特征有。A：承包商承担大部分风险 B：管理层的参与 C：长期协议 D：资源共享 E：总价合同
11、建筑工程施工质量验收中，检验批质量验收的内容包括检查。A：质量资料 B：允许偏差项目 C：主控项目 D：观感质量 E：一般项目
12、施工单位可以在其资质等级许可的范围内。A：将其承接的工程转包
B：允许其他单位以本单位的名义承揽工程
C：按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工 D：将其承接的工程合理分包
E：将其承接的工程肢解后转包给很多分包商
13、FIDIC合同条件规定，工程师在审核承包商提交的月报表后，应按合同规定扣除__等款额后，所得金额净值为承包商本月应获得支付的款额。A．以前支付的预付款 B．分包工程款
C．按合同规定计算的保留金 D．监理酬金
E．承包商到期应付给业主的其他款项
14、下列有关确定变更价款的做法，正确的有__。A．变更确定后承包人应及时提出追加价款要求的报告 B．工程师应在规定时间内对承包人的要求作出答复 C．确定的价款报送造价管理部门备案
D．工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准 E．承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额
15、工程施工中监理工程师获得实际施工进度的信息方式是（）。A．现场跟踪检查 B．工程进度计划 C．现场例会
D．业主转送的进度报表资料
E．施工单位递交的进度报表资料
16、监理合同终止的条件有。A：工程竣工并移交
B：监理人完成合同约定的全部工作 C：施工单位办理完竣工结算
D：委托人与监理人结清并支付全部酬金 E：施工单位保修期结束
17、关于建设工程组织管理基本模式的说法，正确的有。A：平行承发包模式的优点是有利于投资控制 B：项目总承包模式的缺点是不利于投资控制
C：项目总承包模式的优点是监理单位的组织协调工作量小 D：项目总承包管理模式的优点是有利于进度控制
E：平行承发包模式的缺点是不利于业主选择承建单位
18、设备采购方案明确设备采购的。A：范围及内容 B：原则 C：程序 D：市场
E：方式和方法
19、《建设工程工程量清单计价规范》(GBS0500—2008)中的综合单价是由完成一个计量单位的分部分项工程量清单项目的直接工程费和等组成。A：企业管理费 B：利润
C：一定范围的风险费用 D：间接费用 E：其他直接费
20、进口设备的交货方式有。A：内陆交货 B：目的地交货 C：场址交货 D：装运港交货 E：海上交货
21、宜委托多家监理单位进行管理的是__组织管理模式。A．平行承发包 B．设计总分包 C．施工总分包 D．项目总承包
E．项目总承包管理
22、【例1·多选题】关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有。A：成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式
B：总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准 C：市场采购设备，一般用于小型通用设备的采购
D：建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案
E：向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商
23、建筑安装工程直接工程费中的人工费包括生产工人__。A．劳动保险费
B．因气候影响的停工工资 C．培训期间的工资 D．劳动保护费
E．病假在六个月以内的工资
24、钢筋焊接接头的基本力学性能包括。A：拉伸试验 B：抗剪试验 C：抗压试验 D：弯曲试验 E：韧性试验
25、为了控制物资供应进度，监理工程师协助业主进行物资供应决策的工作内容包括。
A：根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求 B：推荐物资供应单位并签署物资供应合同 C：组织编制物资供应招标文件
D：提出对物资供应单位的要求及其在财务方面应负的责任 E：提出物资供应分包方式及分包合同清单
第三篇：西藏2017年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题
西藏2017年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。A：提交给业主 B：提交给工程师 C：提交给承包商
D：分别提交给业主和承包商 E：专业监理
2、《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A：7 B：15 C：30 D：60 E：工程保险金
3、下列费用中，属于生产准备费的是。A：试运转所需的原料费 B：生产职工培训费 C：办公家具购置费 D：生产家具购置费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
4、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员
B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人
5、关于评标委员会组成的说法，正确的是。A：招标人代表2人，专家6人 B：招标人代表2人，专家5人 C：招标人代表2人，专家4人 D：招标人代表2人，专家3人 E：专业监理
6、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是__。A．不同时在两个或两个以上单位执业 B．坚持独立自主地开展工作 C．不以个人名义承揽监理业务 D．接受对社会的职业责任
7、承包人无权要求追加合同价款的情况不包括。A：发包人要求的设计变更
B：承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰 C：由自身原因导致施工进度滞后
D：承包人原因致使工程师指示改变了施工顺序导致效率降低 E：专业监理
8、【例1·单选题】某分部工程双代号网络计划如图3-2所示，其关键线路有条。A：2 B：3 C：4 D：5 E：自我评定
9、当工程发生需要加固补强的质量缺陷时，监理单位应先签发。A：监理通知单 B：工程暂停令 C：整改通知 D：工程变更单 E：工程变更单
10、某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交。A：索赔报告 B：索赔意向通知 C：索赔依据和资料
D：工期和费用索赔的具体要求 E：专业监理
11、依照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，__后推迟开工日期。
A．需承包人书面通知工程师 B．应经建设行政主管部门批准 C．应经工程师批准
D．需承包人书面通知发包人
12、建设工程自之日起进入工程质量保修期。A：提交竣工验收报告之日 B：竣工验收之日
C：竣工验收合格之日 D：竣工验收合格后15日 E：工程保险金
13、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是。A：评标的工作量大 B：选择中标人的范围广 C：评标时间长 D：招标费用高 E：专业监理
14、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由。A：保险公司承担全部损失
B：保险公司承担除外责任以外的全部损失 C：业主自行承担全部损失
D：业主和保险公司协商分担损失 E：专业监理
15、观察工序产品质量分布状态，一是看分布中心位置，二是看。A：分布的离散程度 B：极差 C：变异系数 D：标准偏差 E：工程变更单
16、当利用S曲线比较工程项目的实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划s曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目。
A：实际超额完成的任务量 B：实际拖欠的任务量 C：实际进度拖后的时间 D：实际进度超前的时间 E：自我评定
17、勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于__的委托任务。
A．岩土工程勘察工作、水文地质勘察工作
B．民用建设工程勘察工作、其他专业工程勘察工作 C．为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察工作 D．要求简单的勘察工作、要求复杂的勘察工作
18、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付__。A．2万元 B．2.5万元 C．3万元 D．3.5万元
19、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润 B：承包人承担费用和延误的工期
C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润 D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期 E：专业监理 20、【例2·单选题】国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于。
A：分包商的报价
B：承包商对分包商的管理费 C：业主对分包商的管理费 D：分包商的报价加总包管理费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
21、在青藏铁路施工过程中，出现冻土地基，为解决此问题承包商花费了大量的时间和金钱，则承包商有权索赔。A：成本，但不包括工期和利润 B：成本和利润，但不包括工期 C：成本和工期，但不包括利润 D：成本、工期和利润
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
22、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由。A：承包人全部承担
B：承包人与审查单位连带承担 C：审查单位与监理单位共同承担
D：承包人承担设计损失，发包人承担施工损失 E：专业监理
23、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，材料费的组成内容，不包括。A：采购及保管费 B：运输损耗费 C：检验试验费 D：运杂费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
24、”建筑工程一切险”承担保险责任的范围不包括。A：错误设计引起的费用 B：火灾 C：地震
D：地面下陷下沉 E：专业监理
25、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
A．生产许可证 B．产品合格证 C．检验合格证 D．施工许可证
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。
A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动
B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等 C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分
E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计
2、某房屋建筑工程，建设单位与施工单位在工程质量保修书中对保修期限作如下约定，其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有。A：装修工程1年 B：安装工程2年
C：屋面防水工程10年 D：主体结构工程30年
E：其他有防水要求的工程5年
3、项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务包括。A：对拟建项目进行市场调查和预测 B：编制投资估算
C：编制与审查设计概算 D：评标定标
E：协助业主与承包商签订承包合同
4、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有。A：监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议
B：建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议 C：仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书 D：法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书
E：合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
5、根据国家相关法律法规规定，建设单位下列行为合法合理的有__。A．经协商，要求承包方以低于成本价格参加竞标 B．不得任意压缩合理工期
C．不得明示或暗示施工单位降低建设工程质量 D．不得肢解工程发包
E．不得暗示施工单位、设计单位违反建设强制性标准
6、由总监理工程师签字并加盖执业印章的表式有。A：工程开工令 B：工程复工令
C：工程款支付证书
D：总监理工程师任命书 E：费用索赔报审表
7、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人应完成的工作包括__。A．在形式后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题 B．对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫 C．提供具备施工条件的场地
D．将水、电、电讯线路从施工场地外部接到施工场地 E．向承包人提供施工现场办公和生活用房
8、施工合同范本中为使用者提供了__标准化的附件。A．承包人承包工程项目一览表 B．发包人提供施工准备一览表 C．发包人供应材料设备一览表 D．工程竣工验收标准规定 E．房屋建筑工程质量保修书
9、建设工程设计需要与外部环境因素进行反复协调，在这方面主要涉及与__的协调。A．业主 B．施工单位 C．监理单位
D．勘察、设计单位
E．政府有关部门审批工作
10、建设工程目标控制的组织措施包括。A：确定建设工程发包组织管理模式 B：明确目标控制人员的任务和职能分工 C：落实目标控制机构与相关人员 D：改善目标控制工作流程
E：对技术方案组织技术经济分析论证
11、【例4·多选题】监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括。A：协助业主确定工期总目标 B：办理工程立项审批或备案手续 C：办理建筑材料及设备订货手续 D：调查和分析环境及施工现场条件 E：编制施工图出图计划
12、以下风险转移的情况属于非保险转移的有__。A．建立非基金储备 B．第三方担保
C．业主将合同责任和风险转移给对方当事人 D．承包商进行合同转让或工程分包 E．制定损失控制措施
13、下列属于工程监理乙级企业资质标准的有。A：具有独立法人资格且注册资本不少于100万元 B：注册造价工程师不少于1人
C：申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故 D：申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故 E：企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历
14、某分部工程双代号网络图计划如下图所示．图中的错误有。A：多个起点节点 B：存在循环回路 C：多个终点节点 D：节点编号有误 E：工作代号重复
15、施工过程根据其性质和特点不同可分为制备类、运输类和建造类三种，以下施工过程一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。A：砂浆的制备过程 B：地下工程 C：主体工程
D：混凝土制备过程 E：屋面工程
16、当项目实际工程量与估计工程量没有实质性差别时，由承包人承担工程量变动风险的合同形式有。A：固定总价合同 B：纯单价合同
C：成本加奖励合同 D：可调总价合同
E：成本加固定百分比酬金合同
17、按照《合同法》，下列合同中，属于可撤销合同的有。A：订立损害社会公共利益的合同 B：必须招标的项目未招标订立的合同 C：订立显失公平的合同
D：因重大误解而订立的合同
E：乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同
18、项目监理机构内部组织关系的协调包括。A：在目标分解的基础上设置组织机构 B：明确规定每个部门的目标、职责和权限 C：事先约定各个部门在工作中的相互关系 D：实事求是地进行成绩评价 E：建立信息沟通制度
19、在单代号网络计划中，如果工作i只有一项紧后工作j，则工作i的总时差等于。
A：工作j的最迟完成时间与工作i的最早完成时间之差 B：工作j的最早开始时间与工作i的最早完成时间之差 C：工作i与工作j的时间间隔加上工作j的总时差
D：工作i的最迟开始时间与工作i的最早开始时间之差 E：工作j的最早开始时间与工作i的最迟完成时间之差
20、按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有__。A．业主未能按时提供现场 B．工程暂停
C．难以合理预见的地下障碍物
D．由业主委托的设计单位所做的工程设计的错误 E．业主提前占用合同规定以外的永久工程
21、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位不得将工程发包给。A：不具备相应资质的单位 B：无资质证书的单位
C：以欺骗手段取得资质证书的单位 D：非本地区的施工企业 E：超越资质等级的单位
22、某分部工程时标网络计划如图4-15所示，当工程执行到第4周末及第8周末时，检查实际进度如图中前锋线所示，该图表明。A：第4周末检查时预计工期将延长1周
B：第4周末检查时只有工作D拖后而影响工期 C：第4周末检查时工作A尚有总时差1周
D：第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期 E：第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期
23、按风险影响范围划分。A：社会风险 B：局部风险 C：自然风险 D：政治风险 E：总体风险
24、根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有。A：组织设计成果鉴定 B：参加隐蔽工程验收
C：对外商提供的设备设计图纸进行审查
D：向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案 E：组织并主持有关方面参加的设计交底会
25、承包人提出费用索赔中的人工费包括__。A．增加工作内容的人工费 B．停工损失费
C．工作效率降低的损失费
D．闲置人员在停工期间的福利费 E．计日工资
第四篇：吉林省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试题
吉林省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。A：分部分项工程量清单 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：零星工作项目表
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
2、如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。A：5％ B：10％ C：15％ D：20％
E：工程保险金
3、建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按__的市场价格履行。A．工程所在地 B．施工单位所在地 C．建设单位所在地 D．签订合同所在地
4、《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。A：建设单位 B：总承包单位 C：分包单位
D：劳务分包单位 E：工程保险金
5、某工作的实际进度与计划进度如下图所示，表述正确的是。A：第4～5周为匀速进展 B：本工作按计划完成 C：第3周停工一周
D：第4周末本工作实际完成的任务量小于计划任务量 E：自我评定
6、某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人。
A：应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B：应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C：不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D：不赔偿承包人的损失，工期不予顺延 E：专业监理
7、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A：单价计算结果与总价不一致
B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章 E：专业监理
8、建设工程自之日起进入工程质量保修期。A：提交竣工验收报告之日 B：竣工验收之日
C：竣工验收合格之日 D：竣工验收合格后15日 E：工程保险金
9、下列属于要约的是。A：拍卖公告 B：招标公告 C：招股说明书 D：投标文件 E：工程保险金
10、在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其。A：实体工程量 B：实际工程量
C：实体工程量+损耗工程量
D：实体工程量+需要增加的工程量
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
11、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在退还。A：发出中标通知书后 B：完成评标后
C：提交履约担保后 D：合同履行完毕后 E：专业监理
12、下列常见质量缺陷及其成因划分错误的是。A：无图施工属于违背建设程序 B：无证设计属于违反法律法规 C：盲目套用图纸属于设计差错
D：施工组织管理紊乱属于操作工人素质差 E：工程变更单
13、【例1·单选题】在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进行比较；②收集实际进度数据；③数据整理、统计、分析；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是。A：①→③→④→②→⑤ B：④→③→②→①→⑤ C：④→②→③→①→⑤ D：②→④→③→①→⑤ E：自我评定
14、某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款。第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6％，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期贷款利息为。A：76．8万元 B：106．8万元 C：366．3万元 D：389．3万元
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
15、在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行。A：控制进度 B：控制质量 C：控制投资 D：项目管理
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
16、【例1·单选题】对于灾后恢复工程，适合采用。A：可调总价合同 B：纯单价合同 C：可调单价合同 D：成本加酬金合同
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
17、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位可以不编制专项施工方案的分部分项工程有。A：拆除、爆破工程 B：土方开挖工程 C：脚手架工程 D：土方回填工程 E：工程保险金
18、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。
A．可组建多个监理分支机构 B．不应组建监理分支机构 C．只组建两个监理分支机构 D．只组建一个监理分支机构
19、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。A．项目决策咨询评估制度 B．工程招标投标制度 C．建设工程监理制度 D．项目法人责任制度
20、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于__。A．一般质量事故 B．严重质量事故 C．重大质量事故 D．特别重大事故
21、因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担__。A．赔偿责任 B．保修责任 C．合同责任 D．保管责任
22、【例4·单选题】下列选项中，可以质押的是。A：动产和智力成果 B：动产和权利
C：智力成果和权利 D：人身利益和权利 E：专业监理
23、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位。
A：不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 B：不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 C：不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 D：不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 E：工程保险金
24、编制单位建筑工程概算时，比较准确的方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法 C：概算指标法
D：类似工程预算法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
25、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行实质性相应，其投标将被否决。
A：按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足 B：按照招标文件要求逐页签字 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：有法定代表人的签字和盖章 E：专业监理
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、下列说法正确的是__。
A．总时差是不影响计划总工期条件下所具有的机动富裕时间 B．总时差等于该工序的最迟开始时间与最早可能开始时间之差
C．总时差=本工作的紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差 D．自由时差=本工作的紧前工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差 E．自由时差=本工作的紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差
2、GB/T 19000—2000族标准中对质量的定义是：“一组固有特性满足要求的程度”。其中满足要求应包括（）的需要和期望。A．图纸中明确规定 B．组织惯例
C．质量管理方面 D．行业规则
E．其他相关方利益
3、下列关于建设工程投资效益最大化含义的说法中，正确的是。A：在满足建设工程投资控制要求的前提下，建设投资额最少
B：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设投资额最少 C：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，使用费用最少
D：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设工程寿命周期费用最少 E：建设工程本身的投资效益与环境、社会效益的综合效益最大化
4、安装工程定额包括__定额。A．机械设备安装 B．电气设备安装 C．自动化仪表安装 D．电气照明安装
E．静置设备与工艺金属结构安装
5、有关实施见证取样的要求的说法中，不正确的是（）。A．承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人 B．送验要有见证取样监理工程师的签字
C．试验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存 D．见证取样的试验费用由建设单位支付
E．实行见证取样可代替承包单位应对材料、构配件进场时必须的自检
6、在材料采购合同中，交货数量的验收方法有__。A．物理试验 B．查点法 C．衡量法
D．经验鉴别法 E．理论换算法
7、阶段性设计进度计划包括（）。A．设计准备工作进度计划 B．初步设计工作进度计划 C．设计总进度计划
D．施工图设计工作进度计划 E．设计作业进度计划
8、国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的税金包括。A：营业税 B：教育附加费 C：增值税
D：城市维护建设税 E：所得税
9、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位职责的说法，正确的有。
A：工程监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
B：工程监理单位发现存在安全事故隐患．应要求施工单位整改
C：专职安全生产管理人员发现存在安全事故隐患，应向总监理工程师报告 D：危险性较大的分部分项工程专项施工方案．应由施工单位技术负责人签字后实施
E：工程监理单位应委派专职安全生产管理人员现场监督专项施工方案的实施
10、下列属于无效合同的情形的有。
A：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B：恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C：因重大误解订立的
D：以合法形式掩盖非法目的 E：损害社会公共利益
11、检验批在验收前，施工单位应先填好“检验批验收记录”，并由__分别在检验批质量检验记录的相关栏目中签字后，由监理工程师组织验收。A．监理员
B．项目专业质量检验员 C．项目专业安全检验员 D．项目专业技术负责人 E．具体施工人员
12、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更。
A：须经工程师同意 B：不须经工程师同意
C：发生的费用由发包人承担 D：发生的费用由承包人承担 E：发生的费用由双方约定承担
13、流水施工工艺参数包括（）。A．工作面 B．流水强度 C．施工过程 D．施工段 E．专业队数
14、按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括__。
A．投标书及其附件
B．招标阶段对投标人质疑的书面解答 C．资格审查文件 D．工程报价单
E．履行合同过程中的变更协议
15、下列关于建设工程监理规划编写要求的表述中，正确的有__。A．监理工作的组织、控制、方法、措施等是必不可少的内容 B．由总监理工程师组织监理单位技术管理部门人员共同编制 C．要随建设工程的展开进行不断的补充、修改和完善 D．可按工程实施的各阶段来划分编写阶段
E．留有必要的时间，以便监理单位负责人进行审核签认
16、下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有。A：工程师负责分包商施工的协调管理 B：业主不参与分包合同履行的管理
C：承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令 D：承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作 E：当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔
17、【例5·多选题】履行合同的担保方式包括。A：投标保证 B：留置 C：动产抵押 D：定金 E：违约金
18、下列关于价值工程的说法中，正确的有。A：价值工程的性质属于一种思想方法和管理技术
B：价值工程的核心内容是对功能与成本进行系统分析并不断创新 C：价值工程的目的是最大限度地提高产品功能 D：价值工程以满足使用者的功能需求为出发点 E：价值工程通常是产品设计部门独自进行的
19、项目环境影响评价的原则包括__。A．符合环境保护法律法规 B．环境效益与经济效益要统一 C．坚持“四同时”原则
D．力求环境效益与经济效益相统一 E．注重资源综合利用
20、工程咨询公司为承包商提供工程设计服务的具体方式是__。A．承担基本设计 B．承担详细设计
C．承担全部或绝大部分设计 D．承担投标估价 E．承担概念设计
21、质量管理体系的运行中的工作要点，包括下列。A：确定质量方针和目标 B：文件的标识和控制 C：产品质量的追踪检查
D：建立并实行严格的考核制度 E：物资管理
22、建设工程实施的全过程包括__等。A．决策阶段 B．设计阶段 C．施工阶段 D．保修阶段 E．招标阶段
23、工程计量的依据包括。A：质量合格证书
B：承包商填报的工程款支付申请 C：工程量清单前言
D：技术规范中的“计量支付”条款 E：设计图纸
24、招标准备阶段招标人的主要工作包括。A：向建设行政主管部门办理申请招标手续 B：选择招标方式 C：发布招标公告
D：编制招标有关文件 E：资格预审
25、在施工过程中，允许承包商既可索赔工期又可索赔费用的原因有。A：特殊恶劣气候造成停工
B：业主采购的材料不符合合同要求 C：发包人提供的资料错误导致损失 D：承包商采购的材料未及时供应 E：施工现场发现文物
第五篇：西藏2016年下半年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题
西藏2016年下半年监理工程师合同管理：施工预付款保证
试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报审核。A：建设行政主管部门 B：财政部门 C：建设单位 D：原概算部门
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
2、下列属于监理工程师的常规工作方法的是。A：支付控制手段 B：监理通知 C：指令文件 D：见证取样 E：工程保险金
3、工程监理企业资质证书的有效期为。A：1年 B：3年 C：5年 D：10年
E：工程保险金
4、建设工程监理平行承发包模式的缺点不包括。A：合同数量少
B：工程造价控制难度大 C：工程招标任务量大
D：施工过程中设计变更和修改较多 E：工程保险金
5、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。
A．接受对社会的职业责任
B．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责
C．通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突 D．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情
6、计算建设工程投资时，按顺序计算，并逐级汇总。A：分项、分部、单位、单项工程 B：土建、安装设备工程流动资金 C：分部、分项、单项、单位工程 D：设备、土建、安装工程
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
7、以一定方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失的风险对策是。A：损失控制 B：风险自留 C：风险转移 D：风险回避 E：工程保险金
8、【例1·单选题】当施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可能是。
A：改善劳动条件外部配合条件
B：更换设备，采用更先进的施工机械 C：增加劳动力和施工机械的数量 D：改进施工工艺和施工技术 E：自我评定
9、在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行。A：控制进度 B：控制质量 C：控制投资 D：项目管理
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
10、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是。A：和解 B：调解 C：行政决定 D：仲裁 E：专业监理
11、【例3·单选题】监理工程师在项目质量控制中，应以为核心。A：质量控制 B：质量控制点 C：质量第一 D：人
E：工程变更单
12、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是。
A：工程本身的损害 B：工程所需清理费用 C：承包人的施工机械损坏
D：因工程损害导致的第三方财产损失 E：专业监理
13、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由承担。A：乙承包人 B：发包人 C：甲承包人 D：工程师 E：专业监理
14、由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。A：提交给业主 B：提交给工程师 C：提交给承包商
D：分别提交给业主和承包商 E：专业监理
15、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生的情况下，发包方应对合同总价作相应的调整。A：承包商漏算工程量 B：工、料、机价格上涨 C：工程范围调整 D：出现恶劣气候
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
16、工程变更由审核。A：业主
B：监理工程师 C：承包商
D：造价工程师
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
17、某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交。A：索赔报告 B：索赔意向通知 C：索赔依据和资料
D：工期和费用索赔的具体要求 E：专业监理
18、关于项目监理机构组织形式的说法，正确的是。A：矩阵制监理组织形式的优点是纵横向协调工作量小 B：直线职能制监理组织形式的优点是信息传递路线短 C：直线制监理组织形式只适用于小型建设工程项目
D：职能制监理组织形式能发挥职能机构专业管理作用，提高管理效率 E：工程保险金
19、在设备制造的质量控制方式中，如对某些特别重要的设备，监理单位可以采取的方式。A：驻厂监造 B：巡回监控 C：定点监控 D：分期监控 E：工程变更单
20、建设工程档案是指__。A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录 B．建设工程中各种文件的总称 C．建设工程中的文件档案资料
D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录
21、监理实施细则中，监理工作涉及的流程不包括。A：进度控制流程 B：造价控制流程
C：监理大纲编制流程
D：分包单位资格审核流程 E：工程保险金
22、风险管理过程中的首要步骤是。A：风险评价 B：风险预控 C：风险决策 D：风险识别 E：工程保险金
23、【例2·单选题】竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于个检验点。A：2 B：3 C：4 D：5 E：工程变更单
24、【例2·单选题】方案评价的基本方法包括定性评价法和定量评价法，下列属于定性评价法的是。A：德尔菲法 B：直接评分法 C：加权评分法 D：环比评分法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
25、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是。A：发布招标公告、开标、审查投标人资格 B：发出投标邀请书、开标、审查投标人资格
C：发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 D：审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件 E：专业监理
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、描述质量数据离中趋势的特征值有__。A．标准偏差 B．变异系数 C．样本中位数 D．极差
E．算术平均值
2、对项目建设总进度计划的作用叙述正确的有__。A．保证项目建设的连续性 B．增强建设工作的预见性 C．确保项目按期动用
D．编制上报计划的依据
E．使建设前期的各项工作相互衔接，时间得到控制
3、工程项目计划的文字部分有。A：说明编制计划的依据和原则 B：本计划建造的建筑面积 C：计划项目表
D：对外部协作配合项目建设进度的安排或要求 E：计划中存在的其他问题
4、【例2·多选题】建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与的协调。
A：所在地区社会环境 B：周围生态环境 C：周围已建工程 D：周围生活环境 E：所在地区经济环境
5、对监理单位不能独立完成的监理项目，该单位__。A．不可参与监理
B．可以聘请短缺的监理人员 C．可以与其他监理单位合作监理 D．可以与业主合作监理 E．可以转让给其他监理单位
6、掌握和运用建设程序，是监理人员__的要求。A．科学、公正监理 B．业务素质 C．职业准则 D．监理义务 E．监理职责
7、在建设工程风险事件发生前，风险管理的目标有__。A．使实际损失最小 B．使潜在损失最小
C．减少忧虑及相应的忧虑价值 D．承担社会责任 E．满足外部附加义务
8、项目总承包模式的优点之一是有利于投资控制，主要表现在。A：承包范围大，竞争不激烈 B：合同总价较低
C：可以提高项目的经济性
D：从价值工程角度可以取得明显的经济效果 E：从全寿命费用的角度可以取得明显的经济效果
9、建设工程施工期间，监理工程师要对承包单位的各种质量记录资料进行监控。施工质量记录资料包括。
A：施工现场质量管理检查记录资料 B：各种工程合同文件 C：工程材料质量证明资料 D：施工单位质量自检资料 E：各种设计文件
10、某材料采购合同中，双方约定的采购量为120吨，合理磅差为0．5％。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有。A：计量118吨，则应补交2吨 B：计量118吨，则应补交1．4吨 C：计量119．6吨，则不再补交
D：计量119．6吨，则应补交0．4吨 E：计量122吨，则退还2吨
11、关于代理，以下各项表述中正确的是。
A：代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任 B：无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任
C：书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任 D：第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任
E：被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任
12、下列关于被动控制的说法，正确的有__。
A．被动控制的作用之一是可以降低偏差发生的概率 B．被动控制可以降低目标偏离的严重程度 C．被动控制表现为一个循环过程 D．被动控制是一种面对现实的控制 E．被动控制是一种前馈控制
13、在工程质量控制统计方法中，与因果分析图法含义相同的是__。A．树枝图 B．鱼刺图
C．特性要因图 D．推导演绎表 E．层次分析图
14、下列产生投资偏差的原因中，属于监理工程师纠偏的重点有。A：物价上涨原因 B：设计原因 C：业主原因 D：施工原因 E：客观原因
15、《建设工程监理规范》规定，监理规划编写的依据包括__。A．建设工程项目审批文件 B．施工组织设计文件 C．建设工程设计合同 D．建设工程设计文件 E．监理大纲
16、【例5·多选题】我国颁布《建设工程勘察合同示范文本》和《建设工程设计合同示范文本》的目的是为了保证勘察、设计合同。A：内容完备 B：责任明确
C：风险责任分担合理 D：经济合理 E：技术可行
17、依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，__。A．不免除迟延履行方的相应责任 B．双方的风险责任均不免除
C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续
D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
18、监理机构应当采取__等组织措施，以便与其他方面的措施相配套，对项目目标实施有效控制。
A．根据工程实际调整目标或计划 B．合理调配监理人员
C．制定监理人员岗位职责标准 D．确定考核监理人员工作的办法
E．确定监理人员目标控制工作和职能分工
19、监理人应及时更换有下列情形的监理人员。A：严重过失行为的
B：有违法行为不能履行职责的 C：涉嫌犯罪的
D：不能胜任岗位职责的 E：违反职业道德的
20、下列网络图中存在的错误有（）。A．节点重复编号 B．虚丁作多余 C．存在循环回路 D．有虚工序
E．箭尾节点号大于箭头节点号
21、监理工程师在施工过程中要对施工环境进行控制，下列属于施工质量管理环境的有。
A：质量管理体系是否处于良好状态 B：质量责任制是否落实 C：施工场地空间条件和通道是否符合要求 D：质量控制自检系统是否处于良好状态 E：现场质量检测制度是否完善
22、采用排列图法进行工程质量控制统计分析，考虑a～f这6种影响因素，影响频数分别为： a为350，b为30，c为：100，d为70，e为400，f为50。下列说法正确的是__。A．a因素是次要因素 B．b因素是一般因素 C．c因素是次要因素 D．d因素是次要因素 E．e因素是主要因素
23、关于招标控制价的说法，正确的有。
A：招标控制价是招标人对招标工程限定的最高工程造价 B：招标人应在招标文件中如实公布招标控制价 C：招标价格控制可以上浮或下调
D：招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容 E：招标控制价应该在开标时公布
24、申请方、受审核方或获证方对认证机构的各项活动持有异议时，可__。A．向仲裁机构提出仲裁 B．向其认证机构提出申诉
C．向其认证机构上级主管部门提出申诉 D．向人民法院起诉
E．向申请单位上级主管部门提出申诉
25、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有。A：延误发放图纸 B：延误移交施工现场
C：施工中遇到异常恶劣的气候条件影响
D：执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
点击咨询 