山东省2017年上半年监理工程师：施工预付款保证试题（大全）

第一篇：山东省2017年上半年监理工程师：施工预付款保证试题（大全）

山东省2017年上半年监理工程师：施工预付款保证试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列属于设备制造前的质量控制的是。A：加工作业条件的控制 B：工序产品的检查与控制 C：不合格零件的处置

D：审查设备制造的工艺方案 E：工程变更单

2、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由承担。A：发包人 B：承包人 C：使用人

D：以上都不正确 E：专业监理

3、图纸会审和设计交底应由来组织进行。A：发包人 B：承包人 C：设计人 D：监理单位 E：专业监理

4、投标保证的有效期限从之日起计算。A：招标文件出售 B：投标文件递交 C：投标截止

D：中标通知书发出 E：专业监理

5、不经竣工验收就交付使用常常是导致工程质量问题的重要原因，这是因而致。A：违反法规行为 B：使用不当

C：施工与管理不到位 D：违背建设程序 E：工程变更单

6、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作包括。A：签订保修合同 B：审查设计概算 C：审核竣工结算款

D：分析发生索赔的原因

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报审核。A：建设行政主管部门 B：财政部门 C：建设单位 D：原概算部门

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、承包人如果发现招标文件、工程说明书或合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻时，应采用的单价合同投标报价方法是。A：多方案报价法 B：不平衡报价 C：突然降价法 D：先亏后盈法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是。A：合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效 B：合同需要重新登记备案后继续有效 C：合同需要双方重新签字盖章后继续有效 D：合同的效力不受影响 E：专业监理

10、某建筑公司承建某县政府办公楼，其营业额为5000万元人民币，则该施工企业应绷纳的城市维护建设税应为万元。A：1．5 B：4．5 C：7．5 D：10．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、在施工阶段监理工作的基本表式中，《工程开工/复工报审表》属于__。A．建设单位用表 B．监理单位用表 C．承包单位用表 D．各方通用表

12、【例2·单选题】根据《建设工程施工合同(示范文本)》．发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过共同清点。A：发包人与工程师 B：工程师与承包人 C：发包人与承包人 D：工程师与供货人 E：专业监理

13、下列因素中，不影响基准收益率大小的是。A：加权平均资本成本率 B：投资的机会成本率 C：贷款准备金率 D：通货膨胀率

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是。A：由承包商负责协调管理

B：指定分包商的违约责任由承包商承担 C：业主必须保护承包商合法利益不受侵害 D：承包商应向指定分包商收取协调管理费 E：专业监理

15、某分部工程有8个施工过程，分为4个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天，则流水步距和专业工作队数分别为。A：6天和3个 B：4天和4个 C：4天和3个 D：2天和7个 E：自我评定

16、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是。A：无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任 B：无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任 C：甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提 D：甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提 E：专业监理

17、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应。

A：申请仲裁机构重新仲裁 B：申请仲裁机构撤销仲裁裁决 C：申请人民法院撤销仲裁裁决 D：申请政府主管部门撤销该裁决 E：专业监理

18、某建筑安装工程以直接费为计算基础，已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12％，利润率为4％，计税系数为3．41％，则该工程的含税造价为万元。A：9886．82 B：10238．42 C：12109．77 D：12821．03 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在退还。A：发出中标通知书后 B：完成评标后

C：提交履约担保后 D：合同履行完毕后 E：专业监理 20、不论是由建设工程参与方的哪一方提出的设计变更，作出变更决定后由__签发《工程变更单》，指示承包单位按变更的决定组织方可施工。A．专业监理工程师 B．总监理工程师 C．设计负责人 D．项目经理

21、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是。

A：勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金

B：勘察工作已经进行了25％，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费 C：勘察工作已经进行了40％，发包人应支付预算额100％的勘察费 D：勘察工作已经进行了80％，发包人应支付预算额100％的勘察费 E：专业监理

22、下列风险识别方法中，有可能发现其他识别方法难以识别出的工程风险的方法是__。A．流程图法 B．初始清单法 C．经验数据法 D．风险调查法

23、我国规定，参加监理工程师资格考试的条件之一是取得中级技术职称满三年，此规定的目的在于保证监理工程师具有__。A．较高的学历

B．丰富的工程建设实践经验 C．良好的职业道德 D．充沛的精力

24、在EPC模式下，如果业主想更换业主代表，需提前__。A．14天通知承包商，并征得承包商同意 B．14天通知承包商，无须征得承包商同意 C．42天通知承包商，并征得承包商同意 D．42天通知承包商，无须征得承包商同意

25、《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的。A：由总承包单位承担主要责任 B：由分包单位承担主要责任

C：由总承包单位和分包单位承担连带责任

D：由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、影响合同计价方式选择的因素有。A：项目的复杂程度 B：工程设计工作的深度 C：工程施工的难易程度 D：工程进度要求的紧迫程度 E：工程投资目标的约束条件

2、施工招标中投标人的必要合格条件包括__。A．营业执照 B．固定资产 C．资质等级 D．履约情况 E．分包计划

3、项目监理机构施工阶段投资控制的主要任务有。A：编制招标工程标底 B：提供费用索赔的依据 C：进行工程计量 D：审查施工图预算

E：对工程造价目标进行风险分析

4、下列所列现象中，属于工程建设进度控制合同措施的有__。A．推行CM承发包模式 B．加强索赔管理 C．加强风险管理

D．建立进度控制目标体系 E．应用电子计算机实施控制

5、在材料的质量检验中，常用材料的试验项目有__。A．一般试验项目 B．其他试验项目 C．重要试验项目 D．特殊试验项目 E．最终试验项目

6、在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则，其主要内容有__。A．进度控制工作流程 B．材料进场及检验安排

C．业主提供施工条件的进度协调程序 D．工程进度款的支付时间与方式 E．进度控制的方法和具体措施

7、设备采购的原则有。

A：向有良好信誉，供货质量稳定合格的供货商采购

B：所采购设备和配件的价格是合理的，技术相对先进，交货及时，维修和保养能得到充分保障

C：向有信誉的合作单位介绍的供货企业采购

D：所采购设备的质量是可靠的，满足设计文件所确定的各项技术要求，能保证整个项目生产或运行的稳定性

E：符合国家对特定设备采购的政策法规

8、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有。

A：因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定

B：因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔

C：因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告 D：因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告 E：因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告

9、总监理工程师应承担的职责有等。A：确定项目监理机构人员及其岗位职责 B：组织审查和处理工程变更 C：进行工程计量

D：检查进场的工程材料、构配件、设备的质量 E：参与或配合工程质量安全事故的调查和处理

10、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括（）。A．采用先进的施工方法以减少施工过程的数量 B．增加工作面，组织更多的专业工作队 C．改善劳动条件和外部配合条件 D．增加劳动力和施工机械的数量 E．改进施工工艺并实施强有力的调度

11、施工图审查的主要内容包括（）。A．建筑物的稳定性、安全性审查 B．施工图是否达到规定的深度要求 C．建筑设计方案是否符合建设单位要求

D．是否符合消防、节能、环保等有关强制性标准规范 E．是否损害公众利益

12、下列属于联合试运转费用的有。A：单台设备调试费

B：施工单位参加试运转人员的工资 C：试运转所需的原料

D：无负荷联动试运转费用 E：试运转产品的销售收入

13、下列网络图中，关键工作有。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E

14、【例6·多选题】建筑工程一切险中的除外责任包括。A：地震 B：洪水

C：设计错误引起的损失 D：自然磨损 E：维修保养费用

15、依据《建设工程质量管理条例》有关规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任，这些行为包括__。

A．明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料，建筑构配件和设备的 B．未组织竣工验收，擅自交付使用的 C．验收不合格，擅自交付使用的

D．对不合格的建设工程按照合格工程验收的 E．与施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量

16、影响建设工程进度的不利因素很多，其中属于组织管理因素的有__。A．地下埋藏文物的保护及处理 B．临时停水停电

C．施工安全措施不当

D．计划安排原因导致相关作业脱节

E．向有关部门提出各种申请审批手续的延误

17、关于设计阶段特点的说法，正确的是。

A：设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段 B：设计阶段是影响建设工程投资的关键阶段 C：设计阶段是资金投入量最大的阶段 D：设计阶段合同关系复杂，合同争议多 E：设计阶段持续时间长，风险因素最多

18、依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时__履行。

A．交付不动产的，在不动产所在地 B．给付货币的，在给付货币一方所在地 C．交付动产的，在接受动产一方所在地 D．设备采购，在采购方所在地 E．材料采购，在供货方所在地

19、固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点表现在。A：所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等

B：各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，仅在施工段之间有空闲时间 C：相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍

D：专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务

E：流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积

20、下列有关归档工程文件组卷方法及要求的表述正确的是。A：案卷不宜过厚，一般不超过50毫米

B：同一事项的请示与批复，按照批复在前，请示在后的顺序排列 C：文字材料按事项、专业顺序排列

D：一个建设工程由多个单位工程组成时，应按组成单位工程的分部工程组卷 E：监理文件资料可按单位工程等组卷

21、在建设工程设计准备阶段监理工程师进度控制的任务包括。A：协助建设单位确定工期总目标 B：编制工程项目建设总进度计划 C：编制设计阶段简单的工作计划 D：施工现场条件调查和分析 E：编制施工总进度计划

22、以代理权产生的依据不同，可将代理分为__。A．委托代理 B．间接代理 C．法定代理 D．直接代 E．指定代理

23、施工图设计阶段，监理工程师对设计图纸进行审核的主要内容包括__。A．使用功能和质量要求是否得到满足 B．设备选型是否先进、适用、经济合理

C．各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D．各专业设计之间是否协调一致

E．建设法规、技术规范要求的满足程度

24、关于联动无负荷试车，下列说法错误的是__。A．由承包人组织

B．试车合格，工程师签字 C．发包人按要求做好准备工作 D．由发包人组织

E．双方签字确认试车合格

25、以下关于经济评价指标的描述中，正确的有。A：投资收益率就是总投资收益率

B：净年值不能反映单位投资的使用效率 C：内部收益率适合于常规现金流量 D：净现值不考虑方案的寿命期

E：增量投资收益率大于基准收益率表明投资较大的方案可行

第二篇：2016年湖南省监理工程师：施工预付款保证试题

2016年湖南省监理工程师：施工预付款保证试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、承担违约责任的条件是采用__。A．严格责任原则 B．限制责任原则 C．公平原则

D．客观公正原则

2、某工程单代号搭接网络计划如图3-47所示，其中关键工作有。A：工作A和工作B B：工作C和工作D C：工作B和工作D D：工作C和工作F E：自我评定

3、某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为5050万元、评标价为5060万元，乙的投标价为5070万元、评标价为5050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是。A：甲投标人，合同价为5050万元 B：甲投标人，合同价为5060万元 C：乙投标人，合同价为5070万元 D：乙投标人，合同价为5050万元 E：专业监理

4、关于抵押的说法，正确的是。A：抵押的财产不转移占用

B：抵押的财产应当为抵押人所有 C：土地所有权可以作为抵押物 D：抵押合同应自登记之日起生效 E：专业监理

5、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。A．生产许可证 B．产品合格证 C．检验合格证 D．施工许可证

6、某施工合同履行过程中，发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆除重新购置，关于该事件的处理方法，正确的是。A：承包人负责拆除，供货商承担费用 B：承包人负责拆除，发包人承担费用 C：供货商负责拆除，发包人承担费用 D：供货商负责拆除，并承担费用 E：专业监理

7、履行施工合同时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在。A：所有合同文件之后 B：中标通知书之前 C：投标书之后 D：图纸之后 E：专业监理

8、【例5·单选题】为了缩短流水施工工期，一般均采用施工方式。A：加快的成倍节拍流水 B：一般的成倍节拍流水施工 C：固定节拍流水施工 D：无节奏流水施工 E：自我评定

9、某混凝土工程按计划12天完成，下图中标出了截止第7天末的实际施工时从图中可以看出__。

A．该工作实际开始时间比计划开始时间晚2天 B．第5天末实际进度比计划进度拖后3% C．第4天内计划完成的任务量为12% D．第7天内实际进度比计划进度拖后5%

10、工程建设监理规划的基本作用是__。A．指导项目监理组织全面开展监理工作 B．指导项目监理组织开展主要监理工作

C．工程建设监理主管机构对监理单位实施监督管理的重要依据 D．监理单位重要的存档资料

11、计算某项目内部收益率，已知当折现率为10％时，净现值为600万元；当折现率为14％时，净现值为一400万元，则该项目内部收益率为。A：12％ B：11％ C：12．4％ D：13．4％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、建筑工程管理(CM)方法的特点是。

A：待施工图设计全部完成后，分阶段施工，分批交付使用

B：待施工图设计全部完成后，分阶段施工，全部工程竣工后一并交付使用 C：分阶段进行施工图设计，全部工程竣工后一并交付使用 D：分阶段进行施工图设计，分阶段施工，分批交付使用 E：自我评定

13、施工单位提出的工程变更，经各方同意签字后，由组织实施。A：项目经理 B：业主代表

C：专业监理工程师 D：总监理工程师 E：工程变更单

14、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是。

A：在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定

B：工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力 C：工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定 D：工程师的索赔处理决定不需通知发包人 E：专业监理

15、【例1．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，有防水要求的卫生间最低保修期限为。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

16、”暂列金额”款项使用的特点是。

A：该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人 B：承包商有权根据施工实际需要自主使用 C：承包商应于工程竣工前使用完毕 D：暂列金额不包含在合同价款之内 E：专业监理

17、某世界银行项目各项数据如下：项目管理费600万元，开工试车费400万元，业主的行政性费用200万元，生产前费用700万元，运费和保险费为250万元，地方税200万元，建设成本上升费用220万元，则该项目间接建设成本为万元。A：1200 B：2000 C：2350 D：2570 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、关于保证人资格的说法，正确的是。

A：企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人 B：企业法人的分支机构一律不得作为保证人 C：医院可以作为保证人 D：学校不得作为保证人 E：专业监理

19、某建设项目在建设期初的建安工程费和设备工器具购置费为2000万元，项目建设期2年，投资分年使用比例为第一年50％，第二年50％。在基本预备费率为5％，年平均价格总水平上涨率为10％的情况下，该项目建设期的涨价预备费是万元。A：212．6 B：310．0 C：315．0 D：325．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为。A：流水节拍 B：流水步距 C：流水强度 D：流水节奏 E：自我评定

21、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审的批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由承担。A：承包人 B：发包人 C：政府部分

D：发包人和承包人 E：专业监理

22、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处的罚款；情节严重的，降低资质等级、直至吊销资质证书。A：1万元以上5万元以下 B：5万元以上l0万元以下 C：10万元以上30万元以下 D：30万元以上50万元以下 E：工程保险金

23、”由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应__。A．由债权人承担违约责任

B．由债权人追究第三人的违约责任 C．由债务人向债权人承担违约责任 D．由债务人追究第三人的违约责任

24、当承包商提交的进场材料出厂合格证及检验、试验报告不足以说明进场材料符合要求时，监理工程师可__。A．要求承包商将该材料运出现场 B．再组织复验或见证取样试验 C．亲自对该材料进行抽样检验 D．向承包商下达停工指令

25、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由__。A．保险公司承担全部损失

B．保险公司承担除外责任以外的全部损失 C．业主自行承担全部损失

D．业主和保险公司协商分担损失

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列哪些属于工程监理文件资料编制要求。A：工程文件一般为复印件

B：文件资料应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备 C：文件资料的内容必须真实、准确，与工程实际相符 D：文件资料应采用耐久性强的书写材料 E：工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A3幅面

2、在下列质量统计分析方法中，可用于过程评价或过程控制的是。A：排列图 B：因果分析图 C：直方图 D：控制图 E：相关图

3、根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有。A：延误发放图纸

B：不可预见的外界条件 C：其他承包商的干扰 D：公共当局引起的延误 E：异常不利的气候条件

4、依据施工合同通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求有__。A．完成合同约定的所有内容 B．发包人提出工程竣工报告

C．有施工单位签署的工程质量保修书 D．责令整改的问题全部整改完毕

E．工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字

5、下列建设项目财务评价指标中，属于动态分析的指标有。A：财务内部收益率 B：财务净现值 C：总投资收益率

D：项目资本金净利润率 E：财务净现值指数

6、勘察成果报告应包括下列内容。A：勘察工作概况 B：勘察报告编制深度 C：与勘察标准的符合情况 D：勘察任务书的完成情况 E：设计阶段的完成情况

7、排列图是质量管理的重要工具之一，它可用于。A：分析造成质量问题的薄弱环节 B：寻找质量不合格是最多的关键过程

C：分析比较各制造技术水平和质量管理水平D：分析费用、安全问题 E：分析质量特性的分布规律

8、办理工程质量监督手续时需要提供的材料包括． A：中标通知书 B：招标文件 C：监理合同

D：施工组织设计 E：监理大纲

9、承包单位在施工作业技术活动运行过程中，所实施的质量控制内容有。A：作业技术交底 B：质量控制点的设置 C：技术复核 D：见证取样

E：施工质量记录资料管理

10、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括__。

A．有编制招标文件的能力 B．已发布招标公告 C．具有开标场地

D．有组织评标的能力 E．已委托公证机关公证

11、工程质量问题处理完毕，监理工程师应组织相关人员写出质量处理报告，其主要内容包括。

A：基本处理工程描述

B：施工方提供的有关数据及资料 C：质量问题处理依据

D：施工方质量问题处理方案

E：对处理结果的检查、鉴定和验收结论

12、我国现行的建安工程费中的土建了程利润的计费基础包括（）。A．人工费 B．材料费

C．直接工程费 D．直接费 E．间接费

13、在建设工程施工阶段，监理工程师对施工进度计划审核的内容包括（）。A．施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求

B．业主负责提供的施工：条件安排得是否合理、明确 C．是否有进度控制人员的职责分工

D．生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现 E．进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定

14、工程质量数据的抽样检验的优点包括（）。A．具有充分的代表性 B．准确性高

C．可用于破坏性检验 D．较经济 E．数据可靠

15、【例6·多选题】在网络计划的工期优化过程中，为了有效地缩短工期，应选择的关键工作作为压缩对象。A：持续时间最长

B：缩短时间对质量影响不大 C：直接费用最小 D：直接费用率最小 E：有充足备用资源

16、【例3·多选题】下列工程进度控制措施中，那些是属于工程师采取的技术措施。

A：审查施工单位的进度计划 B：建立工程进度计划制度

C：协调进度计划与合同工期之间的关系 D：利用网络技术控制工程进度 E：协助施工单位编制施工组织设计

17、材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有。A：不按合同约定的时间支付货款

B：拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款 C：不按合同约定接受运抵的货物

D：拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物

E：变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担该货物转运费用

18、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有等。A：选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B：竞争的激烈程度相对较差 C：招标时间长 D：招标费用高 E：评标工作量较大

19、非确定型网络计划，是指网络计划中各项工作及其持续时间和各工作之间的相互关系都是不确定的。下列各项中属于非确定型网络计划的有。A：双代号网络计划 B：单代号网络计划 C：计划评审技术 D：风险评审技术 E：决策关键线路法

20、某分部工程时标网络计划如下图所示，其实际进度如图中前锋线所示，该图表明（）。

A．第4周末检查时预计工期将延长1周  B．第4周末检查时只有工作D拖后而影响工期  C．第4周末检查时工作A尚有总时差1周  D．第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期  E．第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期

21、下列关于建设工程进度控制的表述中，正确的是__。

A．局部工期延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间不存在某种等值关系

B．合理确定具体的搭接工作内容和搭接时间，是进度计划优化的重要内容 C．进度控制的重点对象是关键线路上的各项工作 D．组织协调对进度控制的作用最为突出且最为直接

E．在工程建设早期由于资料详细程度不够而无法编制进度计划

22、Partnering模式中，共享工程项目实施所产生的无形效益包括。A：费用降低 B：质量提高

C：工作积极性提高 D：承包单位社会信誉提高 E：避免争议和诉讼的产生

23、合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据包括__。A．无仲裁协议

B．裁决所根据的证据是伪造的 C．裁决中有受贿行为 D．违反仲裁的法定程序 E．裁决对当事人不利

24、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的组织措施有__。A．改善劳动条件

B．增加每天的施工班次

C．增加劳动力和施工机械的数量 D．组织搭接作业或平行作业 E．缩短工艺技术间歇时间

25、排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素，其主要应用于。A：安全问题分析 B：成本费用分析

C：分析系统性原因引起的质量问题 D：分析比较各单位质量管理水平E：分析主次因素

第三篇：2015年下半年湖南省监理工程师：施工预付款保证试题（本站推荐）

2015年下半年湖南省监理工程师：施工预付款保证试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的经济措施是。

A：实行包干奖励

B：采用更先进的施工方法 C：增加每天的施工时间 D：改善劳动条件 E：自我评定

2、【例1·单选题】工程质量事故的技术处理方案，一般应由提出。A：施工单位

B：工程检测加固单位 C：事故调查组建议的单位 D：政府质量监督部门 E：工程变更单

3、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是。A：合同工期 B：竣工日期 C：施工期

D：合同有效期 E：专业监理

4、关于抵押的说法，正确的是。A：抵押的财产不转移占用

B：抵押的财产应当为抵押人所有 C：土地所有权可以作为抵押物 D：抵押合同应自登记之日起生效 E：专业监理

5、招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是。A：通知中标结果并退还投标保证金 B：通知中标结果，但不退还投标保证金 C：不通知中标结果，也不退还投标保证金 D：不通知中标结果，但退还投标保证金 E：专业监理

6、施工阶段监理工程师进行投资控制的技术措施之一是。A：明确投资控制人员的责任 B：确定工程变更的价款 C：审核施工方案 D：做好施工记录

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由填写。A：监理单位、施工单位 B：施工单位、监理单位 C：设计单位、质监站 D：施工单位、质监站 E：工程变更单

8、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是。A：平行施工和流水施工 B：依次施工和流水施工 C：搭接施工和平行施工 D：依次施工和平行施工 E：自我评定

9、平行承发包模式的优点不包括。A：有利于缩短工期 B：有利于提高利润 C：有利于质量控制

D：有利于建设单位在更广范围内选择施工单位 E：工程保险金

10、可调总价合同的风险分担方式为。

A：承包方承担通货膨胀风险，发包方承担其他风险 B：发包方承担通货膨胀风险，承包方承担其他风险 C：承包方承担一切风险 D：发包方承担一切风险

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、监理实施细则中，监理工作涉及的流程不包括。A：进度控制流程 B：造价控制流程

C：监理大纲编制流程

D：分包单位资格审核流程 E：工程保险金

12、物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出。

A：申请量和采购量 B：采购量和库存量 C：库存量和供应量 D：供应量和申请量 E：自我评定

13、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法

C：按设备费百分比形式的概算指标法 D：按每吨设备安装费形式的概算指标法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。A：措施费 B：直接工程费 C：企业管理费 D：现场管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、要限制宏命令的操作范围，可以在创建宏时定义 A．宏操作对象 B．宏条件表达式

C．窗体或报表控件属性 D．宏操作目标

16、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是。A：顺延合同工期，给予费用补偿 B：顺延合同工期，不给予费用补偿 C：不顺延合同工期，给予费用补偿 D：缩短合同工期，给予费用补偿 E：专业监理

17、选定满意的施工单位及材料设备供应单位是目标控制的。A：组织措施 B：技术措施 C：经济措施 D：合同措施 E：工程保险金

18、施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是__。A．协议书 B．专用条款 C．标准条款 D．质量保修书

19、，即《质量管理体系基础和术语》，奠定了理论基础，具有重要的地位。A：GB／T19000--2008 B：GB／T19001--2008 C：GB／T19004--2009 D：GB／T19011--2003 E：工程变更单

20、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审的批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由承担。A：承包人 B：发包人 C：政府部分 D：发包人和承包人 E：专业监理

21、为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行招标由中标的设计单位承担该任务。A：勘察

B：施工图设计 C：技术设计 D：初步设计 E：专业监理

22、【例2．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：1 B：12 C：24 D：48 E：工程保险金

23、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，一般情况下，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步工作程序是。A：施工单位提出处理方案

B：建设单位要求有关单位提交质量缺陷调查报告 C：监理单位及时向建设单位和监理公司汇报 D：施工单位进行质量缺陷调查 E：工程变更单

24、土建工程基础定额与安装工程预算定额都属于。A：其他直接费定额 B：直接费定额 C：间接费定额 D：现场经费定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、【例1·单选题】监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是。A：停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B：停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C：停工责任在承包人。因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D：停工责任在承包人．由承包人承担发生的费用．相应顺延工期 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、后履行抗辩权的适用条件包括__。A．合同中未约定履行顺序 B．合同中约定了履行顺序

C．由同一双务合同产生互负的对价给付债务 D．应当先履行的对价给付是可能履行的义务 E．经营状况严重恶化

2、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误包括（）。A．有多个起点节点 B．有多个终点节点 C．存在循环回路 D．工作代号重复 E．节点编号有误

3、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有。

A：发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿 B：施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件 C：业主提前占用部分工程导致后续施工的延误 D：后续法规调整引起的延误 E：施工中受到其他承包商的干扰

4、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列工作中，属于发包人义务的有。A：办理施工许可

B：办理施工临时用地手续 C：施工用电接入现场

D：作好施工现场邻近建筑物的保护措施 E：提供施工现场的安全防护设施

5、项目设计要求的．内容包括__。A．工程的范围和规模 B．限额设计的要求

C．经批准的项目可行性研究报告或项目建议书 D．设计依据的标准

E．法律、法规规定应满足的其他条件

6、【例2·多选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，下列合同价款调整的因素中，属于工程变更类的包括。A：法律法规变化 B：项目特征不符 C：暂估价

D：工程量偏差 E：计日工

7、采用工程量清单方式招标，投标人投标报价的工作内容有。A：以工料机费、企业管理费、利润之和生成单价 B：按照预算定额确定综合单价 C：确定分包工程费

D：按招标人列出的数值填写暂列金额且不得变动 E：按有关部门规定计算规费和税金

8、现新建一所大学，则单项工程综合概算中包括__。A．该楼给排水工程概算 B．该大学预备费 C．该大学征地用费 D．该楼土建工程概算 E．该楼电气照明工程概算

9、处理工程质量事故的依据有。A：质量事故的实况资料 B：有关合同及合同文件 C：有关的经济文件和报表 D：有关的技术文件和档案 E：相关的建设法规

10、守法是工程监理企业经营活动的基本准则之一，主要体现为。A：在核定的业务范围内开展经营活动

B：以善意的心态行使民事权利、承担民事义务 C：按照委托监理合同的约定认真履行职责

D：承接监理业务的总量要视本单位的力量而定 E：不以其他工程监理企业的名义承揽监理业务

11、工程变更单包括的内容有。A：工程变更要求 B：工程变更说明

C：工程变更费用和工期 D：必要的附件 E：设计变更文件

12、建筑材料或产品质量检验方式中，与全数检验相比较，抽样检验的优点有。A：检验数量少，比较经济

B：适合于需要进行破坏性试验的检验项目 C：不需要复杂设备 D：检验结果准确性高 E：检验所需时间较少

13、【例3·多选题】在传统计价模式下，编制施工图预算的主要依据是。A：施工图设计文件 B：施工组织设计文件 C：有关的合同或协议 D：预算定额

E：工程量清单计价规范

14、参与工程建设各方共同使用的监理表格有。A：工程暂停令 B：工程变更单

C：工程款支付证书 D：工作联系单 E：索赔意向通知书

15、有下列情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存。A：债权人下落不明

B：债权人无正当理由拒绝受领 C：债权人死亡未确定继承人

D：债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 E：丧失民事行为能力未确定监护人

16、关于监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准，下列说法正确的有（）。

A．不解除承包单位施工进度、计划的任何责任和义务 B．承包单位不承担任何责任和义务 C．监理工程师可以提出建设性意见

D．监理工程师可以干预承包单位的进度安排

E．监理工程师不可以支配施工中所需要的劳动力、设备和材料

17、下列关于参与工程建设各方质量责任或质量职责的说法，正确的有__。A．监理单位在开工前，负责办理工程质量监督手续 B．建设单位对按合同约定采购的建筑材料负质量责任

C．由于监理单位的原因造成的施工质量责任由监理单位负责 D．施工单位必须按图纸和施工技术规范标准组织施工 E．勘察设计单位对所编制的勘察设计文件的质量负责

18、应用建设工程数据库确定建设工程目标的工作内容包括__。A．确定建设工程数据库基本结构 B．明确拟建工程的基本技术要求

C．找出拟建工程与已建类似工程的差异 D．调整修正拟采用的已建类似工程数据 E．分解建设工程项目目标

19、对设计投标人的资格审查包括__。A．证书的种类 B．证书级别

C．允许承接的任务范围 D．近几年完成工程项目表 E．提供方案的技术先进性 20、建造装配式工业厂房组织流水施工时，纳入施工进度计划的施工过程可以是__。

A．混凝土的拌制

B．钢筋混凝土构件的现场预制 C．钢筋混凝土构件的采购运输 D．钢筋混凝土构件的结构吊装 E．厂房内的装饰工程

21、网络计划中，关键线路是指（）的线路。A．工作总持续时间最短

B．各工作总时差为零的工作组成

C．从终点工作起逆箭线找LAGi·j为零组成

D．节点最早时间等于最迟时间，且工作的完成节点最迟时间等于工作的起始节点最迟时间与工作的持续时间之和的工作组成 E．无波形线

22、在工程网络计划中，关键线路是指的路线。A：单代号网络计划中由关键工作组成 B：双代号网络计划中由关键节点组成 C：双代号时标网络计划中无波形线

D：单代号搭接网络计划中时距之和最大 E：单代号网络计划中时间间隔均为零

23、在建设工程施工阶段，监理工程师实施进度控制的主要工作内容包括（）。A．审核承包商调整后的施工进度计划 B．签发工程进度与支付凭证 C．协助承包商确定工程延期时间 D．编制进度控制工作细则

E．定期向业主提交工程进度报告

24、【例3·多选题】在网络图中，严禁出现。A：循环回路 B：双箭头连线

C：没有箭头节点的箭线 D：没有箭尾节点的箭线 E：交叉箭线

25、影响工程项目质量的环境因素包括__。A．工程技术环境 B．社区环境 C．管理环境 D．经营环境 E．劳动环境

第四篇：2016年青海省监理工程师：施工预付款保证试题

2016年青海省监理工程师：施工预付款保证试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、工程项目的设计成果完成后，由负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。A：设计人 B：监理人 C：审图机构 D：发包人 E：专业监理

2、质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。

A：施工单位质量负责人 B：施工单位保管人员 C：监理员

D：专业监理工程师 E：工程变更单

3、在建设工程进度控制工作中，监理工程师所采取的合同措施是指。A：建立进度协调会议制度和工程变更管理制度 B：协调合同工期与进度计划之间的关系

C：编制进度控制工作细则并审查施工进度计划 D：及时办理工程预付款及工程进度款支付手续 E：自我评定

4、项目监理机构接到工程质量事故调查组提出的技术处理意见后，可组织相关单位研究，责成相关单位完成后，予以审核签认。A：技术论证方案 B：技术处理方案 C：事故调查报告 D：事故处理报告 E：工程变更单

5、Partnering模式中，共享工程项目实施所产生的有形效益包括。A：费用降低

B：避免争议和诉讼的产生 C：工作积极性提高

D：承包单位社会信誉提高 E：工程保险金

6、质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为。A：简单随机抽样 B：分层抽样 C：等距抽样 D：多阶段抽样 E：工程变更单

7、将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理是质量管理原则中的。A：过程方法 B：持续改进

C：质量管理的系统方法 D：质量体系过程评价 E：工程变更单

8、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。

A．不会影响其紧后工作的最迟开始 B．不会影响其后续工作的正常进行 C．必定影响其紧后工作的最早开始 D．必定影响其后续工作的正常进行

9、项目监理机构在施工招标阶段投资控制中的主要任务包括。A：编制投资估算 B：组织设计招标 C：协助评审投标书

D：协商确定工程变更的价款

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 E：专业监理

11、【例1·单选题】工程监理单位调换总监理工程师，应征得书面同意。A：建设单位 B：总承包单位 C：质量监督机构

D：建设行政主管部门 E：工程保险金

12、监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是__。

A．要求承包人在合理的状态下施工 B．监理工程师对工程延期的批准 C．作为承包人进行工期索赔的依据 D．对承包人赶工措施的批准

13、关于建设工程档案质量要求和组卷方法的说法，正确的是。A：所有竣工图均应加盖设计单位和施工单位的图章

B：建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按形成单位组卷 C：工程准备阶段的文件应包含施工文件、监理文件和竣工验收文件 D：既有文字资料又有图纸的案卷，应将文字资料排前，图纸排后 E：工程保险金

14、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差__。

A．均为1周

B．分别为3周和1周 C．均为3周

D．分别为4周和3周

15、为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由__。A．承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B．承包人负责检验工作，并承担检验费用 C．发包人负责检验工作，并承担检验费用

D．发包人负责检验工作，承包人承担检验费用

16、”既能满足组织内部质量管理的要求，又能满足组织与顾客的合同要求，还能满足第二方认定、第三方认定和注册的要求。”属于质量管理体系的特征。A：符合性 B：系统性

C：全面有效性 D：动态性 E：工程变更单

17、所谓工程建设强度，是指__。A．工程结构所能承受的强度 B．政府对工程建设管理的力度

C．单位时间内投入的工程建设资金的数量 D．单位时间内投入的工程建设人员的数量

18、专业乙级、丙级资质和事务所资质由审批。A：国务院

B：工商行政管理部门 C：国务院建设主管部门

D：企业所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 E：工程保险金

19、工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定，在正式开工前预先支付给承包人的。A：材料购置费 B：垫付资金 C：工程款 D：定金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过万元。A：50 B：100 C：200 D：1000 E：专业监理

21、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是。

A：由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验 B：由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验 C：承包人应在设备到货时与发包人共同核验 D：承包人应在设备到货时与工程师共同核验 E：专业监理

22、【例1·单选题】《总监理工程师任命书》需要由工程监理单位签字，并加盖单位公章。A：法定代表人 B：技术负责人 C：主要负责人 D：项目监理机构 E：工程保险金

23、在EPC模式下，如果业主想更换业主代表，需提前。A：14天通知承包商，并征得承包商同意 B：14天通知承包商，无须征得承包商同意 C：42天通知承包商，并征得承包商同意 D：42天通知承包商，无须征得承包商同意 E：工程保险金

24、可调总价合同较固定总价合同多考虑的调值因素是。A：设计变更 B：工程范围变更 C：通货膨胀 D：不可抗力

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程

D．一半以上工程量

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列模式中，可采用快速路径法的是__。A．平行承发包模式 B．总分包模式

C．项目总承包模式 D．PM模式 E．CM模式

2、根据《建设工程设计合同》，设计人完成的方案设计的深度应满足的需要。A：编制招标文件 B：订购主要设备 C：编制初步设计文件 D：编制施工图设计 E：控制工程概算

3、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有__。A．工作A B．工作B C．工作C D．工作D E．工作E

4、工程质量事故与其他行业的质量事故相比，其具有的特点是__。A．复杂性 B．严重性 C．多发性 D．不变性 E．随机性

5、在施工图预算审查时，普遍适用的方法有__。A．逐项审查法 B．标准预算审查法 C．对比审查法

D．分组计算审查法 E．重点审查法

6、我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的项目有（）。A．财务费 B．工会经费 C．脚手架费 D．劳动保险费 E．住房公积金

7、认证机构收到申请方的质量管理体系认证正式申请后，将对申请方的申请文件进行审查。下列有关认证申请的审查和批准的说法，正确的是__。A．审查质量手册的内容是否覆盖了质量管理体系标准要求的内容 B．经审查符合规定的申请要求，则批准注册并颁发注册证书 C．申请单位在提交申请书时，应同时预交认证费用

D．认证机构决定接受申请后，应向申清单位发出“接受申请通知书” E．认证机构应审查申请内容，包括填报的各项内容是否完整正确

8、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。A．竣工财务决算说明书 B．工程竣工图

C．工程造价对比分析 D．竣工财务决算报表 E．建设项目财务结算书

9、建筑工程施工质量验收的要求包括__。A．符合工程勘察和设计文件的要求 B．符合施工组织设计要求 C．施工单位自行检查评定合格

D．检验批的质量中主控项目和一般项目验收合格 E．符合扩初设计图的要求

10、标底价格的编制步骤包括__。A．准备工作 B．收集编制资料 C．计算标底价格

D．结合投标报价确定标底终价 E．审核标底价格

11、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程范围包括。A：使用外商援助资金的项目

B：使用国际组织或者国外政府援助资金的项目 C：使用国外银行贷款资金的项目

D：使用国外政府及其机构贷款资金的项目

E：使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目

12、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师应签发监理工程师通知单，要求承包单位整改的情况有__。A．施工存在重大质量隐患

B．承包单位拒绝项目监理机构的管理 C．工程材料验收不合格

D．工程实际进度滞后于计划进度 E．施工中出现重大安全隐患

13、分包单位资格审核应包括的基本内容有。A：营业执照、企业资质等级证书 B：安全生产许可文件 C：类似工程业绩

D：专职管理人员资格 E：自有设备维修状况

14、某网络计划图如图3-55所示，下列说法正确的是。A：工作A的紧后工作是工作D B：工作C的紧后工作是工作G C：工作E的紧前工作是工作B D：工作D的紧后工作是工作H E：工作F的紧前工作是工作B

15、某工作的计划进度与实际进度情况如下图所示，从图中可以看出。A：在第1月内，本工作按计划进行

B：到第2月末，本工作拖欠5％的任务量 C：在第4月内，本工作没有进行

D：到第5月末，本工作拖欠5％的任务量 E：本工作已按计划完成

16、建设单位计划系统中工程项目计划的内容有。A：建设资金平衡表 B：设备平衡表 C：投资计划分配表 D：出图计划表

E：竣工投产交付使用计划表

17、建设单位的质量责任有。

A：选择勘察设计单位和施工单位，在合同中提供与建设工程有关的原始资料 B：根据工程特点，配备相应的管理人员

C：在工程开工前，负责办理有关的手续，组织设计交底和图纸会审

D：按合同规定和有关要求购买相应材料，对发生的质量问题承担相应的责任 E：按工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工

18、某房屋建筑工程，建设单位与施工单位在工程质量保修书中对保修期限作如下约定，其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有。A：装修工程1年 B：安装工程2年

C：屋面防水工程10年 D：主体结构工程30年

E：其他有防水要求的工程5年

19、【例2·多选题】下列机电产品可以不进行国际招标的是。A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品 B：一次性采购产品合同估算价格150万元人民币 C：供生产企业研究开发用的样品样机

D：产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50％的机电产品 E：供产品维修用的零件及部件

20、下列情形属于可以不招标的有。

A：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目 B：需要采用不可替代的专利或者专有技术的项目 C：采购人依法能够自行建设、生产或者提供的项目

D：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目

E：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的项目

21、【例5·多选题】工程项目计划的内容包括。A：投资计划分配表 B：建设资金平衡表 C：计划形象进度表 D：年、季、月进度计划表 E：设备平衡表

22、限额设计就是按批准的投资估算控制初步设计，按批准的初步设计总概算控制施工图设计，即将上阶段设计审定的__先行分解到各专业，然后再分解到各单位工程和分部工程。A．单位工程预算 B．投资额

C．单位工程概算 D．投资估算 E．工程量

23、建筑工程一切险中的除外责任包括。A：地震 B：洪水

C：设计错误引起的损失 D：自然磨损 E：维修保养费用

24、某工程双代号时标网络计划执行到第4周末和第10周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（）。

A．第4周末检查时工作B拖后1周，但不影响工期 B．第4周末检查时工作A拖后1周，影响工期1周

C．第10周末检查时工作I提前1周，可使工期提前1周 D．第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响工期

E．在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度正常

25、下列关于总部管理费索赔的说法，正确的有。

A：索赔款中的总部管理费是指工程延误期间所增加的公司总部机关管理费 B：可以按照投标书中总部管理费的比例(3％～8％)计算索赔额

C：当按总部管理费的比例计算索赔时，计费基础是工地管理费的索赔款额 D：可按照公司总部统一规定的管理费比率计算索赔额 E：可按工程延期的总天数计算索赔额

第五篇：2015年上半年山东省监理工程师合同管理：施工预付款保证模拟试题

2015年上半年山东省监理工程师合同管理：施工预付款保

证模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、对建设工程实施监理时，负责检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件的人员是__。A．专业监理工程师 B．材料试验员 C．质量监理员 D．材料监理员

2、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元、到岸价为250万元，进口关税率为10％，增值税率为17％，无消费税。该进口设备应纳的增值税额为万元。

A：34．00 B：37．40 C：42．50 D：46．75 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、下列有关工程监理单位勘察质量管理的主要工作描述正确的是。A：监理机构要编制工程勘察任务书

B：监理机构要协助建设单位签订工程勘察合同 C：监理机构要审查勘察单位提交的勘察方案

D：监理机构要检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格 E：工程变更单

4、《建设工程质量管理条例》规定，外墙面的防渗漏最低保修期限为。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

5、某人以8％单利借出15000元，借款期为3年，收回后以7％的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第十三年年终可以获得复本利和是万元。A：3．3568 B：3．4209 C：3．5687 D：3．6589 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、【例1·单选题】乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同：甲知道乙的该行为，却不予否认。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。

A：效力待定 B：无效 C：有效

D：经过乙催告甲后生效 E：专业监理

7、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。A．确认承包商索赔计算正确与否 B．认定承包商索赔理由成立 C．同意接受承包商索赔要求 D．审核承包商提出的索赔报告

8、刺绣“除丝线外，还用孔雀毛或马尾缠绒作线，讲求华丽效果，且绣工多为男工所任”，指的是__。A．苏绣 B．湘绣 C．粤绣 D．蜀绣

9、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。A．建设工程的特点 B．建设单位的需要 C．本单位的特点 D．主管部门的要求

10、在不影响施工总工期的前提下，有利于业主降低资金成本的工作安排方式是。A：所有工作均按最早开始时间安排 B：所有工作均按最迟开始时间安排

C：早期工作按最早时间安排，后期工作按最迟时间安排 D：早期工作按最迟时间安排，后期工作按最早时间安排 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、下列费用中不属于静态投资的是。A：设备及工、器具购置费 B：建设单位管理费 C：建设期贷款利息 D：研究试验费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、风险管理过程中的首要步骤是。A：风险评价 B：风险预控 C：风险决策 D：风险识别 E：工程保险金

13、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。A．生产许可证 B．产品合格证 C．检验合格证 D．施工许可证

14、某工程双代号时标网络计划如下图所示，因工作B、D、G和J共用一台施工机械并必须顺序施工，在合理安排下．该施工机械在现场闲置天。A： B：1 C：2 D：3 E：自我评定

15、某企业拟建造一幢宿舍楼，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单，该工程适宜采用形式。A：固定总价合同

B：估计工程量单价合同 C：可调单价合同 D：纯单价合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、关于承担违约责任的说法，正确的是。

A：无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任

B：合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任 C：合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任

D：因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任 E：专业监理

17、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A：发生后的28天内 B：全部消除后

C：影响结束后的14天内 D：影响结束后的28天内 E：专业监理

18、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为元／件。A：1400 B：1650 C：2100 D：2400 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。A．报价最低 B．报价合理

C．公平、公正、独立

D．公开、公正、平行竞争

20、关于物资供应计划的编制的准备阶段的叙述，错误的有。A：调查研究、收集有关资料 B：核算需要、确定储备 C：进行需求预测和购买决策

D：监理工程师必须明确物资的供应方式 E：自我评定

21、对建筑工程概算的审查有。A：施工组织设计审查

B：采用的定额或指标的审查 C：设计标准的审查 D：编制人员的审查

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、描述质量特性数据离散趋势的特征值是__。A．算术平均数 B．中位数 C．极差 D．期望值

23、承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由承担。A：承包人 B：发包人 C：设计单位 D：监理工程师

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是。A：顺延合同工期，给予费用补偿 B：顺延合同工期，不给予费用补偿 C：不顺延合同工期，给予费用补偿 D：缩短合同工期，给予费用补偿 E：专业监理

25、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法

C：按设备费百分比形式的概算指标法 D：按每吨设备安装费形式的概算指标法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、有关组织结构的叙述中，正确的说法是__。A．组织结构为职权关系提供了一定的格局

B．组织结构为职责的分配和确定奠定一定的基础 C．组织结构图可准确、完整地表达组织结构

D．组织结构图可说明一个上级对其下级所具有的职权的程度 E．利用组织结构可以评价组织各个成员的功绩与过错

2、招标文件包括。A：评标专家 B：投标人须知 C：投标文件格式 D：技术标准和要求 E：设计资料

3、下列关于招标文件与资格审查说法正确的是。A：招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复

B：对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出 C：通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标

D：潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出

E：依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告，应当在省级发展改革部门依法指定的媒介发布

4、检验批的质量验收是指对__的检查项目。A．主控项目 B．抽查项目 C．一般项目

D．允许偏差项目 E．完整的质量资料

5、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法包括。A：拉伸试验 B：抗压试验 C：抗剪试验 D：弯曲试验 E：抗扭试验

6、仲裁协议应包括的内容有__。A．仲裁事项 B．法定仲裁管辖 C．是否可提出起诉 D．选定的仲裁委员会 E．请求仲裁的意思表示

7、监理工作完成后，向建设单位提交的监理工作总结的主要内容包括。A：建设工程监理合同履行情况概述 B：监理任务或监理目标完成情况评价 C：表明工程监理工作终结的说明 D：工程监理工作的成效和经验

E：由建设单位提供的供项目监理机构使用的办公用房、车辆、试验设施等的清单

8、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，其他项目清单由组成。A：暂列金额 B：暂估价 C：计日工

D：总承包服务费 E：措施项目费

9、工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括。A：业主延误移交施工现场 B：不可抗力造成的损失

C：业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失

D：施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿 E：施工中遇到异常恶劣气候条件的影响

10、监理例会会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理，主要内容包括。A：会议地点及时间

B：与会人员姓名、单位、职务 C：会议主要内容、决议事项

D：负责落实单位、负责人和时限要求 E：与会各方代表会签

11、监理工程师对施工过程所形成的产品质量控制的内容包括__。A．检验批质量控制 B．分项分部工程的验收

C．组织联动试车或设备的试运转

D．组织单位工程或整个工程项目的竣工验收 E．工程施工预检

12、【例4·多选题】监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括。A：协助业主确定工期总目标 B：办理工程立项审批或备案手续 C：办理建筑材料及设备订货手续 D：调查和分析环境及施工现场条件 E：编制施工图出图计划

13、多级网络计划系统除具有一般网络计划的功能和特点外，还有其自身的特点，其表现在。

A：其编制过程是一个由浅入深、从顶层到底层、由粗到细的过程，并且贯穿在该实施计划系统的始终

B：可以随时进行分解和综合

C：不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制 D：层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关 E：不同层级的网络计划，由一个人负责编制，因此达到统一

14、某大学新建校区有一实验楼单项工程。下列费用中，应列入实验楼单项工程综合概算的有。

A：分摊到实验楼的土地征用费 B：实验楼的土建工程费 C：实验楼的给排水工程费

D：实验楼的设备及安装工程费 E：分摊到实验楼的建设期利息

15、根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位的质量责任和义务的说法，正确的有。

A：施工单位依法取得相应等级的资质证书．在其资质等级许可范围内承揽工程 B：总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

C：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应及时要求设计单位改正

D：施工单位对建筑材料、设备进行检验，须有书面记录并经项目经理或技术负责人签字

E：施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或竣工验收不合格的工程，应负责返修

16、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（）。A．资源强度最低 B．总费用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

17、建设单位在工程开工前应负责向建设行政管理部门办理等手续。A：建设资金贷款 B：施工图文件审查 C：工程施工许可证 D：工程质量监督手续 E：大型施工机械进场许可

18、监理大纲一般应包括的主要内容是。A：工程监理实施方案

B：工程监理难点、重点及合理化建议 C：工程概况

D：监理依据和监理工作内容 E：拟采用的监理实施细则

19、工程质量问题处理完毕，监理工程师应组织相关人员写出质量处理报告，其主要内容包括。

A：基本处理工程描述

B：施工方提供的有关数据及资料 C：质量问题处理依据

D：施工方质量问题处理方案

E：对处理结果的检查、鉴定和验收结论

20、施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有。A：不可抗力 B：承包人的违约

C：施工机械发生故障 D：发包人延迟提供材料 E：提供图纸延误

21、某工程单代号网络计划如下图所示，其中关键工作有。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E

22、【例2·多选题】影响建设工程进度的不利因素有很多，其中属于组织管理因素的有。

A：地下埋藏文物的保护及处理 B：临时停水停电

C：施工安全措施不当

D：计划安排原因导致相关作业脱节

E：向有关部门提出各种申请审批手续的延误

23、施工图审查的依据有__。

A．(建筑工程施工质量验收统一标准)B．批准的立项文件 C．批准的初步设计文件

D．国家关于结构安全、消防、抗震等方面的强制性标准、规范 E．设计合同

24、下列属于建设工程风险识别的具体方法有。A：经验数据法 B：风险调查法 C：专家咨询法 D：财务报表法 E：初始清单法

25、国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的税金包括。A：营业税 B：教育附加费 C：增值税

D：城市维护建设税 E：所得税