西藏2017年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题

第一篇：西藏2017年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题

西藏2017年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。A：提交给业主 B：提交给工程师 C：提交给承包商

D：分别提交给业主和承包商 E：专业监理

2、《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A：7 B：15 C：30 D：60 E：工程保险金

3、下列费用中，属于生产准备费的是。A：试运转所需的原料费 B：生产职工培训费 C：办公家具购置费 D：生产家具购置费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员

B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人

5、关于评标委员会组成的说法，正确的是。A：招标人代表2人，专家6人 B：招标人代表2人，专家5人 C：招标人代表2人，专家4人 D：招标人代表2人，专家3人 E：专业监理

6、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是__。A．不同时在两个或两个以上单位执业 B．坚持独立自主地开展工作 C．不以个人名义承揽监理业务 D．接受对社会的职业责任

7、承包人无权要求追加合同价款的情况不包括。A：发包人要求的设计变更

B：承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰 C：由自身原因导致施工进度滞后

D：承包人原因致使工程师指示改变了施工顺序导致效率降低 E：专业监理

8、【例1·单选题】某分部工程双代号网络计划如图3-2所示，其关键线路有条。A：2 B：3 C：4 D：5 E：自我评定

9、当工程发生需要加固补强的质量缺陷时，监理单位应先签发。A：监理通知单 B：工程暂停令 C：整改通知 D：工程变更单 E：工程变更单

10、某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交。A：索赔报告 B：索赔意向通知 C：索赔依据和资料

D：工期和费用索赔的具体要求 E：专业监理

11、依照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，__后推迟开工日期。

A．需承包人书面通知工程师 B．应经建设行政主管部门批准 C．应经工程师批准

D．需承包人书面通知发包人

12、建设工程自之日起进入工程质量保修期。A：提交竣工验收报告之日 B：竣工验收之日

C：竣工验收合格之日 D：竣工验收合格后15日 E：工程保险金

13、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是。A：评标的工作量大 B：选择中标人的范围广 C：评标时间长 D：招标费用高 E：专业监理

14、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由。A：保险公司承担全部损失

B：保险公司承担除外责任以外的全部损失 C：业主自行承担全部损失

D：业主和保险公司协商分担损失 E：专业监理

15、观察工序产品质量分布状态，一是看分布中心位置，二是看。A：分布的离散程度 B：极差 C：变异系数 D：标准偏差 E：工程变更单

16、当利用S曲线比较工程项目的实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划s曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目。

A：实际超额完成的任务量 B：实际拖欠的任务量 C：实际进度拖后的时间 D：实际进度超前的时间 E：自我评定

17、勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于__的委托任务。

A．岩土工程勘察工作、水文地质勘察工作

B．民用建设工程勘察工作、其他专业工程勘察工作 C．为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察工作 D．要求简单的勘察工作、要求复杂的勘察工作

18、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付__。A．2万元 B．2.5万元 C．3万元 D．3.5万元

19、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润 B：承包人承担费用和延误的工期

C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润 D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期 E：专业监理 20、【例2·单选题】国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于。

A：分包商的报价

B：承包商对分包商的管理费 C：业主对分包商的管理费 D：分包商的报价加总包管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、在青藏铁路施工过程中，出现冻土地基，为解决此问题承包商花费了大量的时间和金钱，则承包商有权索赔。A：成本，但不包括工期和利润 B：成本和利润，但不包括工期 C：成本和工期，但不包括利润 D：成本、工期和利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由。A：承包人全部承担

B：承包人与审查单位连带承担 C：审查单位与监理单位共同承担

D：承包人承担设计损失，发包人承担施工损失 E：专业监理

23、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，材料费的组成内容，不包括。A：采购及保管费 B：运输损耗费 C：检验试验费 D：运杂费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、”建筑工程一切险”承担保险责任的范围不包括。A：错误设计引起的费用 B：火灾 C：地震

D：地面下陷下沉 E：专业监理

25、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A．生产许可证 B．产品合格证 C．检验合格证 D．施工许可证

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。

A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动

B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等 C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分

E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计

2、某房屋建筑工程，建设单位与施工单位在工程质量保修书中对保修期限作如下约定，其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有。A：装修工程1年 B：安装工程2年

C：屋面防水工程10年 D：主体结构工程30年

E：其他有防水要求的工程5年

3、项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务包括。A：对拟建项目进行市场调查和预测 B：编制投资估算

C：编制与审查设计概算 D：评标定标

E：协助业主与承包商签订承包合同

4、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有。A：监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

B：建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议 C：仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书 D：法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

E：合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

5、根据国家相关法律法规规定，建设单位下列行为合法合理的有__。A．经协商，要求承包方以低于成本价格参加竞标 B．不得任意压缩合理工期

C．不得明示或暗示施工单位降低建设工程质量 D．不得肢解工程发包

E．不得暗示施工单位、设计单位违反建设强制性标准

6、由总监理工程师签字并加盖执业印章的表式有。A：工程开工令 B：工程复工令

C：工程款支付证书

D：总监理工程师任命书 E：费用索赔报审表

7、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人应完成的工作包括__。A．在形式后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题 B．对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫 C．提供具备施工条件的场地

D．将水、电、电讯线路从施工场地外部接到施工场地 E．向承包人提供施工现场办公和生活用房

8、施工合同范本中为使用者提供了__标准化的附件。A．承包人承包工程项目一览表 B．发包人提供施工准备一览表 C．发包人供应材料设备一览表 D．工程竣工验收标准规定 E．房屋建筑工程质量保修书

9、建设工程设计需要与外部环境因素进行反复协调，在这方面主要涉及与__的协调。A．业主 B．施工单位 C．监理单位

D．勘察、设计单位

E．政府有关部门审批工作

10、建设工程目标控制的组织措施包括。A：确定建设工程发包组织管理模式 B：明确目标控制人员的任务和职能分工 C：落实目标控制机构与相关人员 D：改善目标控制工作流程

E：对技术方案组织技术经济分析论证

11、【例4·多选题】监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括。A：协助业主确定工期总目标 B：办理工程立项审批或备案手续 C：办理建筑材料及设备订货手续 D：调查和分析环境及施工现场条件 E：编制施工图出图计划

12、以下风险转移的情况属于非保险转移的有__。A．建立非基金储备 B．第三方担保

C．业主将合同责任和风险转移给对方当事人 D．承包商进行合同转让或工程分包 E．制定损失控制措施

13、下列属于工程监理乙级企业资质标准的有。A：具有独立法人资格且注册资本不少于100万元 B：注册造价工程师不少于1人

C：申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故 D：申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故 E：企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历

14、某分部工程双代号网络图计划如下图所示．图中的错误有。A：多个起点节点 B：存在循环回路 C：多个终点节点 D：节点编号有误 E：工作代号重复

15、施工过程根据其性质和特点不同可分为制备类、运输类和建造类三种，以下施工过程一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。A：砂浆的制备过程 B：地下工程 C：主体工程

D：混凝土制备过程 E：屋面工程

16、当项目实际工程量与估计工程量没有实质性差别时，由承包人承担工程量变动风险的合同形式有。A：固定总价合同 B：纯单价合同

C：成本加奖励合同 D：可调总价合同

E：成本加固定百分比酬金合同

17、按照《合同法》，下列合同中，属于可撤销合同的有。A：订立损害社会公共利益的合同 B：必须招标的项目未招标订立的合同 C：订立显失公平的合同

D：因重大误解而订立的合同

E：乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同

18、项目监理机构内部组织关系的协调包括。A：在目标分解的基础上设置组织机构 B：明确规定每个部门的目标、职责和权限 C：事先约定各个部门在工作中的相互关系 D：实事求是地进行成绩评价 E：建立信息沟通制度

19、在单代号网络计划中，如果工作i只有一项紧后工作j，则工作i的总时差等于。

A：工作j的最迟完成时间与工作i的最早完成时间之差 B：工作j的最早开始时间与工作i的最早完成时间之差 C：工作i与工作j的时间间隔加上工作j的总时差

D：工作i的最迟开始时间与工作i的最早开始时间之差 E：工作j的最早开始时间与工作i的最迟完成时间之差

20、按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有__。A．业主未能按时提供现场 B．工程暂停

C．难以合理预见的地下障碍物

D．由业主委托的设计单位所做的工程设计的错误 E．业主提前占用合同规定以外的永久工程

21、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位不得将工程发包给。A：不具备相应资质的单位 B：无资质证书的单位

C：以欺骗手段取得资质证书的单位 D：非本地区的施工企业 E：超越资质等级的单位

22、某分部工程时标网络计划如图4-15所示，当工程执行到第4周末及第8周末时，检查实际进度如图中前锋线所示，该图表明。A：第4周末检查时预计工期将延长1周

B：第4周末检查时只有工作D拖后而影响工期 C：第4周末检查时工作A尚有总时差1周

D：第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期 E：第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期

23、按风险影响范围划分。A：社会风险 B：局部风险 C：自然风险 D：政治风险 E：总体风险

24、根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有。A：组织设计成果鉴定 B：参加隐蔽工程验收

C：对外商提供的设备设计图纸进行审查

D：向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案 E：组织并主持有关方面参加的设计交底会

25、承包人提出费用索赔中的人工费包括__。A．增加工作内容的人工费 B．停工损失费

C．工作效率降低的损失费

D．闲置人员在停工期间的福利费 E．计日工资

第二篇：西藏2016年下半年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题

西藏2016年下半年监理工程师合同管理：施工预付款保证

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报审核。A：建设行政主管部门 B：财政部门 C：建设单位 D：原概算部门

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、下列属于监理工程师的常规工作方法的是。A：支付控制手段 B：监理通知 C：指令文件 D：见证取样 E：工程保险金

3、工程监理企业资质证书的有效期为。A：1年 B：3年 C：5年 D：10年

E：工程保险金

4、建设工程监理平行承发包模式的缺点不包括。A：合同数量少

B：工程造价控制难度大 C：工程招标任务量大

D：施工过程中设计变更和修改较多 E：工程保险金

5、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。

A．接受对社会的职业责任

B．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责

C．通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突 D．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情

6、计算建设工程投资时，按顺序计算，并逐级汇总。A：分项、分部、单位、单项工程 B：土建、安装设备工程流动资金 C：分部、分项、单项、单位工程 D：设备、土建、安装工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、以一定方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失的风险对策是。A：损失控制 B：风险自留 C：风险转移 D：风险回避 E：工程保险金

8、【例1·单选题】当施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可能是。

A：改善劳动条件外部配合条件

B：更换设备，采用更先进的施工机械 C：增加劳动力和施工机械的数量 D：改进施工工艺和施工技术 E：自我评定

9、在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行。A：控制进度 B：控制质量 C：控制投资 D：项目管理

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是。A：和解 B：调解 C：行政决定 D：仲裁 E：专业监理

11、【例3·单选题】监理工程师在项目质量控制中，应以为核心。A：质量控制 B：质量控制点 C：质量第一 D：人

E：工程变更单

12、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是。

A：工程本身的损害 B：工程所需清理费用 C：承包人的施工机械损坏

D：因工程损害导致的第三方财产损失 E：专业监理

13、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由承担。A：乙承包人 B：发包人 C：甲承包人 D：工程师 E：专业监理

14、由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。A：提交给业主 B：提交给工程师 C：提交给承包商

D：分别提交给业主和承包商 E：专业监理

15、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生的情况下，发包方应对合同总价作相应的调整。A：承包商漏算工程量 B：工、料、机价格上涨 C：工程范围调整 D：出现恶劣气候

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、工程变更由审核。A：业主

B：监理工程师 C：承包商

D：造价工程师

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交。A：索赔报告 B：索赔意向通知 C：索赔依据和资料

D：工期和费用索赔的具体要求 E：专业监理

18、关于项目监理机构组织形式的说法，正确的是。A：矩阵制监理组织形式的优点是纵横向协调工作量小 B：直线职能制监理组织形式的优点是信息传递路线短 C：直线制监理组织形式只适用于小型建设工程项目

D：职能制监理组织形式能发挥职能机构专业管理作用，提高管理效率 E：工程保险金

19、在设备制造的质量控制方式中，如对某些特别重要的设备，监理单位可以采取的方式。A：驻厂监造 B：巡回监控 C：定点监控 D：分期监控 E：工程变更单

20、建设工程档案是指__。A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录 B．建设工程中各种文件的总称 C．建设工程中的文件档案资料

D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录

21、监理实施细则中，监理工作涉及的流程不包括。A：进度控制流程 B：造价控制流程

C：监理大纲编制流程

D：分包单位资格审核流程 E：工程保险金

22、风险管理过程中的首要步骤是。A：风险评价 B：风险预控 C：风险决策 D：风险识别 E：工程保险金

23、【例2·单选题】竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于个检验点。A：2 B：3 C：4 D：5 E：工程变更单

24、【例2·单选题】方案评价的基本方法包括定性评价法和定量评价法，下列属于定性评价法的是。A：德尔菲法 B：直接评分法 C：加权评分法 D：环比评分法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是。A：发布招标公告、开标、审查投标人资格 B：发出投标邀请书、开标、审查投标人资格

C：发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 D：审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、描述质量数据离中趋势的特征值有__。A．标准偏差 B．变异系数 C．样本中位数 D．极差

E．算术平均值

2、对项目建设总进度计划的作用叙述正确的有__。A．保证项目建设的连续性 B．增强建设工作的预见性 C．确保项目按期动用

D．编制上报计划的依据

E．使建设前期的各项工作相互衔接，时间得到控制

3、工程项目计划的文字部分有。A：说明编制计划的依据和原则 B：本计划建造的建筑面积 C：计划项目表

D：对外部协作配合项目建设进度的安排或要求 E：计划中存在的其他问题

4、【例2·多选题】建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与的协调。

A：所在地区社会环境 B：周围生态环境 C：周围已建工程 D：周围生活环境 E：所在地区经济环境

5、对监理单位不能独立完成的监理项目，该单位__。A．不可参与监理

B．可以聘请短缺的监理人员 C．可以与其他监理单位合作监理 D．可以与业主合作监理 E．可以转让给其他监理单位

6、掌握和运用建设程序，是监理人员__的要求。A．科学、公正监理 B．业务素质 C．职业准则 D．监理义务 E．监理职责

7、在建设工程风险事件发生前，风险管理的目标有__。A．使实际损失最小 B．使潜在损失最小

C．减少忧虑及相应的忧虑价值 D．承担社会责任 E．满足外部附加义务

8、项目总承包模式的优点之一是有利于投资控制，主要表现在。A：承包范围大，竞争不激烈 B：合同总价较低

C：可以提高项目的经济性

D：从价值工程角度可以取得明显的经济效果 E：从全寿命费用的角度可以取得明显的经济效果

9、建设工程施工期间，监理工程师要对承包单位的各种质量记录资料进行监控。施工质量记录资料包括。

A：施工现场质量管理检查记录资料 B：各种工程合同文件 C：工程材料质量证明资料 D：施工单位质量自检资料 E：各种设计文件

10、某材料采购合同中，双方约定的采购量为120吨，合理磅差为0．5％。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有。A：计量118吨，则应补交2吨 B：计量118吨，则应补交1．4吨 C：计量119．6吨，则不再补交

D：计量119．6吨，则应补交0．4吨 E：计量122吨，则退还2吨

11、关于代理，以下各项表述中正确的是。

A：代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任 B：无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任

C：书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任 D：第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任

E：被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任

12、下列关于被动控制的说法，正确的有__。

A．被动控制的作用之一是可以降低偏差发生的概率 B．被动控制可以降低目标偏离的严重程度 C．被动控制表现为一个循环过程 D．被动控制是一种面对现实的控制 E．被动控制是一种前馈控制

13、在工程质量控制统计方法中，与因果分析图法含义相同的是__。A．树枝图 B．鱼刺图

C．特性要因图 D．推导演绎表 E．层次分析图

14、下列产生投资偏差的原因中，属于监理工程师纠偏的重点有。A：物价上涨原因 B：设计原因 C：业主原因 D：施工原因 E：客观原因

15、《建设工程监理规范》规定，监理规划编写的依据包括__。A．建设工程项目审批文件 B．施工组织设计文件 C．建设工程设计合同 D．建设工程设计文件 E．监理大纲

16、【例5·多选题】我国颁布《建设工程勘察合同示范文本》和《建设工程设计合同示范文本》的目的是为了保证勘察、设计合同。A：内容完备 B：责任明确

C：风险责任分担合理 D：经济合理 E：技术可行

17、依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，__。A．不免除迟延履行方的相应责任 B．双方的风险责任均不免除

C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续

D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

18、监理机构应当采取__等组织措施，以便与其他方面的措施相配套，对项目目标实施有效控制。

A．根据工程实际调整目标或计划 B．合理调配监理人员

C．制定监理人员岗位职责标准 D．确定考核监理人员工作的办法

E．确定监理人员目标控制工作和职能分工

19、监理人应及时更换有下列情形的监理人员。A：严重过失行为的

B：有违法行为不能履行职责的 C：涉嫌犯罪的

D：不能胜任岗位职责的 E：违反职业道德的

20、下列网络图中存在的错误有（）。A．节点重复编号 B．虚丁作多余 C．存在循环回路 D．有虚工序

E．箭尾节点号大于箭头节点号

21、监理工程师在施工过程中要对施工环境进行控制，下列属于施工质量管理环境的有。

A：质量管理体系是否处于良好状态 B：质量责任制是否落实 C：施工场地空间条件和通道是否符合要求 D：质量控制自检系统是否处于良好状态 E：现场质量检测制度是否完善

22、采用排列图法进行工程质量控制统计分析，考虑a～f这6种影响因素，影响频数分别为： a为350，b为30，c为：100，d为70，e为400，f为50。下列说法正确的是__。A．a因素是次要因素 B．b因素是一般因素 C．c因素是次要因素 D．d因素是次要因素 E．e因素是主要因素

23、关于招标控制价的说法，正确的有。

A：招标控制价是招标人对招标工程限定的最高工程造价 B：招标人应在招标文件中如实公布招标控制价 C：招标价格控制可以上浮或下调

D：招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容 E：招标控制价应该在开标时公布

24、申请方、受审核方或获证方对认证机构的各项活动持有异议时，可__。A．向仲裁机构提出仲裁 B．向其认证机构提出申诉

C．向其认证机构上级主管部门提出申诉 D．向人民法院起诉

E．向申请单位上级主管部门提出申诉

25、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有。A：延误发放图纸 B：延误移交施工现场

C：施工中遇到异常恶劣的气候条件影响

D：执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

第三篇：吉林省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试题

吉林省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。A：分部分项工程量清单 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：零星工作项目表

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。A：5％ B：10％ C：15％ D：20％

E：工程保险金

3、建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按__的市场价格履行。A．工程所在地 B．施工单位所在地 C．建设单位所在地 D．签订合同所在地

4、《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。A：建设单位 B：总承包单位 C：分包单位

D：劳务分包单位 E：工程保险金

5、某工作的实际进度与计划进度如下图所示，表述正确的是。A：第4～5周为匀速进展 B：本工作按计划完成 C：第3周停工一周

D：第4周末本工作实际完成的任务量小于计划任务量 E：自我评定

6、某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人。

A：应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B：应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C：不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D：不赔偿承包人的损失，工期不予顺延 E：专业监理

7、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A：单价计算结果与总价不一致

B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章 E：专业监理

8、建设工程自之日起进入工程质量保修期。A：提交竣工验收报告之日 B：竣工验收之日

C：竣工验收合格之日 D：竣工验收合格后15日 E：工程保险金

9、下列属于要约的是。A：拍卖公告 B：招标公告 C：招股说明书 D：投标文件 E：工程保险金

10、在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其。A：实体工程量 B：实际工程量

C：实体工程量+损耗工程量

D：实体工程量+需要增加的工程量

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在退还。A：发出中标通知书后 B：完成评标后

C：提交履约担保后 D：合同履行完毕后 E：专业监理

12、下列常见质量缺陷及其成因划分错误的是。A：无图施工属于违背建设程序 B：无证设计属于违反法律法规 C：盲目套用图纸属于设计差错

D：施工组织管理紊乱属于操作工人素质差 E：工程变更单

13、【例1·单选题】在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进行比较；②收集实际进度数据；③数据整理、统计、分析；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是。A：①→③→④→②→⑤ B：④→③→②→①→⑤ C：④→②→③→①→⑤ D：②→④→③→①→⑤ E：自我评定

14、某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款。第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6％，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期贷款利息为。A：76．8万元 B：106．8万元 C：366．3万元 D：389．3万元

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行。A：控制进度 B：控制质量 C：控制投资 D：项目管理

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、【例1·单选题】对于灾后恢复工程，适合采用。A：可调总价合同 B：纯单价合同 C：可调单价合同 D：成本加酬金合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位可以不编制专项施工方案的分部分项工程有。A：拆除、爆破工程 B：土方开挖工程 C：脚手架工程 D：土方回填工程 E：工程保险金

18、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。

A．可组建多个监理分支机构 B．不应组建监理分支机构 C．只组建两个监理分支机构 D．只组建一个监理分支机构

19、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。A．项目决策咨询评估制度 B．工程招标投标制度 C．建设工程监理制度 D．项目法人责任制度

20、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于__。A．一般质量事故 B．严重质量事故 C．重大质量事故 D．特别重大事故

21、因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担__。A．赔偿责任 B．保修责任 C．合同责任 D．保管责任

22、【例4·单选题】下列选项中，可以质押的是。A：动产和智力成果 B：动产和权利

C：智力成果和权利 D：人身利益和权利 E：专业监理

23、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位。

A：不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 B：不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 C：不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 D：不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 E：工程保险金

24、编制单位建筑工程概算时，比较准确的方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法 C：概算指标法

D：类似工程预算法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行实质性相应，其投标将被否决。

A：按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足 B：按照招标文件要求逐页签字 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：有法定代表人的签字和盖章 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列说法正确的是__。

A．总时差是不影响计划总工期条件下所具有的机动富裕时间 B．总时差等于该工序的最迟开始时间与最早可能开始时间之差

C．总时差=本工作的紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差 D．自由时差=本工作的紧前工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差 E．自由时差=本工作的紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差

2、GB/T 19000—2000族标准中对质量的定义是：“一组固有特性满足要求的程度”。其中满足要求应包括（）的需要和期望。A．图纸中明确规定 B．组织惯例

C．质量管理方面 D．行业规则

E．其他相关方利益

3、下列关于建设工程投资效益最大化含义的说法中，正确的是。A：在满足建设工程投资控制要求的前提下，建设投资额最少

B：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设投资额最少 C：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，使用费用最少

D：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设工程寿命周期费用最少 E：建设工程本身的投资效益与环境、社会效益的综合效益最大化

4、安装工程定额包括__定额。A．机械设备安装 B．电气设备安装 C．自动化仪表安装 D．电气照明安装

E．静置设备与工艺金属结构安装

5、有关实施见证取样的要求的说法中，不正确的是（）。A．承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人 B．送验要有见证取样监理工程师的签字

C．试验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存 D．见证取样的试验费用由建设单位支付

E．实行见证取样可代替承包单位应对材料、构配件进场时必须的自检

6、在材料采购合同中，交货数量的验收方法有__。A．物理试验 B．查点法 C．衡量法

D．经验鉴别法 E．理论换算法

7、阶段性设计进度计划包括（）。A．设计准备工作进度计划 B．初步设计工作进度计划 C．设计总进度计划

D．施工图设计工作进度计划 E．设计作业进度计划

8、国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的税金包括。A：营业税 B：教育附加费 C：增值税

D：城市维护建设税 E：所得税

9、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位职责的说法，正确的有。

A：工程监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

B：工程监理单位发现存在安全事故隐患．应要求施工单位整改

C：专职安全生产管理人员发现存在安全事故隐患，应向总监理工程师报告 D：危险性较大的分部分项工程专项施工方案．应由施工单位技术负责人签字后实施

E：工程监理单位应委派专职安全生产管理人员现场监督专项施工方案的实施

10、下列属于无效合同的情形的有。

A：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B：恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C：因重大误解订立的

D：以合法形式掩盖非法目的 E：损害社会公共利益

11、检验批在验收前，施工单位应先填好“检验批验收记录”，并由__分别在检验批质量检验记录的相关栏目中签字后，由监理工程师组织验收。A．监理员

B．项目专业质量检验员 C．项目专业安全检验员 D．项目专业技术负责人 E．具体施工人员

12、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更。

A：须经工程师同意 B：不须经工程师同意

C：发生的费用由发包人承担 D：发生的费用由承包人承担 E：发生的费用由双方约定承担

13、流水施工工艺参数包括（）。A．工作面 B．流水强度 C．施工过程 D．施工段 E．专业队数

14、按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括__。

A．投标书及其附件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答 C．资格审查文件 D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议

15、下列关于建设工程监理规划编写要求的表述中，正确的有__。A．监理工作的组织、控制、方法、措施等是必不可少的内容 B．由总监理工程师组织监理单位技术管理部门人员共同编制 C．要随建设工程的展开进行不断的补充、修改和完善 D．可按工程实施的各阶段来划分编写阶段

E．留有必要的时间，以便监理单位负责人进行审核签认

16、下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有。A：工程师负责分包商施工的协调管理 B：业主不参与分包合同履行的管理

C：承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令 D：承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作 E：当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔

17、【例5·多选题】履行合同的担保方式包括。A：投标保证 B：留置 C：动产抵押 D：定金 E：违约金

18、下列关于价值工程的说法中，正确的有。A：价值工程的性质属于一种思想方法和管理技术

B：价值工程的核心内容是对功能与成本进行系统分析并不断创新 C：价值工程的目的是最大限度地提高产品功能 D：价值工程以满足使用者的功能需求为出发点 E：价值工程通常是产品设计部门独自进行的

19、项目环境影响评价的原则包括__。A．符合环境保护法律法规 B．环境效益与经济效益要统一 C．坚持“四同时”原则

D．力求环境效益与经济效益相统一 E．注重资源综合利用

20、工程咨询公司为承包商提供工程设计服务的具体方式是__。A．承担基本设计 B．承担详细设计

C．承担全部或绝大部分设计 D．承担投标估价 E．承担概念设计

21、质量管理体系的运行中的工作要点，包括下列。A：确定质量方针和目标 B：文件的标识和控制 C：产品质量的追踪检查

D：建立并实行严格的考核制度 E：物资管理

22、建设工程实施的全过程包括__等。A．决策阶段 B．设计阶段 C．施工阶段 D．保修阶段 E．招标阶段

23、工程计量的依据包括。A：质量合格证书

B：承包商填报的工程款支付申请 C：工程量清单前言

D：技术规范中的“计量支付”条款 E：设计图纸

24、招标准备阶段招标人的主要工作包括。A：向建设行政主管部门办理申请招标手续 B：选择招标方式 C：发布招标公告

D：编制招标有关文件 E：资格预审

25、在施工过程中，允许承包商既可索赔工期又可索赔费用的原因有。A：特殊恶劣气候造成停工

B：业主采购的材料不符合合同要求 C：发包人提供的资料错误导致损失 D：承包商采购的材料未及时供应 E：施工现场发现文物

第四篇：江西省2015年上半年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证试题

江西省2015年上半年监理工程师《合同管理》：施工预付

款保证试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至之日止。

A：竣工验收

B：工程师签发工程接收证书 C：工程师签发履约证书 D：结清单生效 E：专业监理

2、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作的相等。A：总时差与自由时差

B：最早开始时间与最迟开始时间 C：最早完成时间与最迟完成时间 D：时间间隔与自由时差 E：自我评定

3、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。A．运走施工设备

B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人 C．更换施工设备 D．暂停施工

4、某工程单代号网络计划如下图所示，其关键线路有条。A：1 B：2 C：3 D：4 E：自我评定

5、【例1·单选题】某施工合同履行过程中，经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。

A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延 E：专业监理

6、《中华人民共和国建筑法》规定，房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。A．相应资质 B．质量保证 C．保证安全 D．保证工期

7、设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由__组织试车。A．发包人 B．设计人 C．承包人

D．设备供应单位

8、下列不能处于项目监理机构的决策层。A：监理员

B：专业监理工程师 C：总监理工程师代表 D：总监理工程师 E：工程保险金

9、【例1·单选题】根据工程延期的审批程序，当延期事件具有持续性，承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期事件的。A：工程延期估计值 B：延期意向通知 C：阶段性详情报告 D：临时延期申请书 E：自我评定

10、为解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包商的资金流动等问题，在工程计量时可以采用__。A．估价法 B．分解计量法 C．均摊法 D．图样法

11、以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是。A：形式评审标准 B：资格评审标准 C：响应评审标准

D：施工组织设计和项目管理机构评审标准 E：专业监理

12、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和检验等形式，对建设工程实施监理。A：等距 B：随机 C：平行 D：抽样

E：工程保险金

13、某工程双代号时标网络计划如图4-10所示，根据第6周末实际进度检查结果绘制的前锋线如点划线所示。通过比较可以看出。A：C工作实际进度拖后2周，影响工期2周 B：D工作实际进度超前2周．不影响工期 C：D工作实际进度拖后3周．影响工期2周 D：E工作实际进度拖后1周，不影响工期 E：自我评定

14、【例3·单选题】某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款。A：经乙签字的均无效，全部由甲重新确认 B：经甲确认的有效，甲不予确认的无效 C：经乙签字的全部有效

D：需委托造价管理部门确定 E：专业监理

15、采用S曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，可以明显地看出。A：某一工作的实际进度情况 B：某一工作完成工作量情况 C：导致进度拖延的某一具体工作 D：项目总的实际进展情况 E：自我评定

16、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是。A：衡量法 B：理论换算法 C：查点法

D：经验鉴别法 E：专业监理

17、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。A．甲级

B．监理业务跨部门的 C．本部门乙、丙级 D．兼承监理业务的

18、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求。A：资源有限条件下的最短工期安排 B：资源均衡使用条件下的最短工期安排 C：资源使用最少条件下的合理工期安排 D：工程总成本最低条件下的资源均衡安排 E：自我评定

19、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A：颁发工程接收证书 B：颁发履约证书

C：签发最终支付证书 D：承包商提交结清单 E：专业监理

20、由于目标控制通常表现为一个有限的周期性循环过程，因此，目标控制是一种__。

A．动态控制 B．主动控制 C．被动控制 D．实时控制

21、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。A．报价最低 B．报价合理

C．公平、公正、独立

D．公开、公正、平行竞争

22、影响工程进度的因素中，施工设备不配套，选型失当，安装失误，有故障等属于。

A：材料、设备因素 B：勘察设计因素 C：施工技术因素 D：社会环境因素 E：自我评定

23、关于合同鉴证的说法，正确的是。

A：经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证 B：法律规定强制实施合同鉴证 C：合同鉴证的效力不限于我国国内 D：合同鉴证由工商行政管理机关作出 E：专业监理

24、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金。A：不再返还

B：在颁发接收证书时全部返还 C：在颁发履约证书时全部返还

D：在颁发接收证书和履约证书时各返还一半 E：专业监理

25、工程进度动态比较的内容包括。A：工程进度目标值的预测分析 B：工程预算值与概算值 C：工程合同价与工程预算值

D：工程进度目标分解值与合同价比较 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设工程风险识别的方法有__。A．专家调查法 B．财务报表法 C．流程图法 D．概率分布法 E．风险量函数法

2、下列建设项目财务评价指标中，属于动态分析的指标有。A：财务内部收益率 B：财务净现值 C：总投资收益率

D：项目资本金净利润率 E：财务净现值指数

3、因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是__。

A．按工程实际受到的损害计算 B．按委托人认为所受到的损害计算 C．按实际损害计算一定比例的赔偿金

D．监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额

E．监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额

4、在施工合同中，__的合同属于无效合同。A．施工企业伪造资质等级证书签订 B．招标人与投标人串通签订 C．施工企业的违约责任明显过高 D．建设单位的违约责任明显过高 E．约定的质量标准低于强制性标准

5、影响项目监理机构人员数量的主要因素有。A：建设工程复杂程度 B：工程建设强度

C：工程监理单位的业务水平D：监理合同的要求

E：建设工程组织管理模式

6、项目总承包模式的优点之一是有利于投资控制，主要表现在。A：承包范围大，竞争不激烈 B：合同总价较低

C：可以提高项目的经济性

D：从价值工程角度可以取得明显的经济效果 E：从全寿命费用的角度可以取得明显的经济效果

7、由于业主原因，工程暂停一个月，则承包商可索赔。A：材料超期储存费用 B：施工机械窝工费 C：合理的利润 D：工人窝工费 E：增加的利息支出

8、可以不申请办理施工许可证的情形有。A：工程投资额在80万元以下的建筑工程 B：工程投资额在30万元以下的建筑工程 C：建筑面积在以下的建筑工程 D：政府投资的建筑工程

E：建筑面积在以下的建筑工程

9、担保是指当事人根据__，为促使债务人履行债务实现债权人的债权的法律制度。

A．法律规定 B．委托代理 C．保险合同

D．公证机关规定 E．双方约定

10、承包商的质量责任包括__。

A．因业主的行为，导致承包商增加施工成本，承包商的损害由承包商承担 B．折价接收部分有缺陷工程

C．不合格材料和工程的重复检验费用由承包商承担 D．承包商没有改正忽视质量的错误行为

E．因业主应承担风险责任的事件发生，导致承包商工程延期，延期期间费用应由承包商和业主共同承担

11、国家实行建设工程质量监督管理，其主要任务为__。A．现场跟踪监督管理

B．检查施工现场建设工程各方主体的质量行为 C．检查建设工程实体质量 D．参加工程竣工验收 E．制定质量监督工作方案

12、物资供应计划按其内容和用途，主要有__。A．物资需求计划 B．建设单位采购供应 C．申请与订货计划

D．专门物资采购部门供应 E．采购与加工计划

13、在双代号网络计划中，下列说法正确的是（）。A．本工作前面的工作是紧前工作 B．本工作后面的工作是紧后工作

C．以本工作起点节点为完成节点的工作是本工作的紧前工作 D．以本工作起点节点为完成节点的虚工作是本工作的紧前工作 E．以本工作完成节点为起始节点的工作是本工作的紧后工作

14、下列各项中，属于从确定型网络计划中派生出的网络计划。A：双代号网络计划 B：单代号搭接网络计划 C：单代号网络计划 D：有时限的网络计划 E：流水网络计划

15、出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有。A：投标人提交的投标文件被确认无效 B：投标人在开标前撤回投标文件 C：投标人在投标有效期内撤销投标文件 D：中标后，投标人拒绝订立合同

E：中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同

16、工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署，其主要内容有。A：投资计划分配表 B：设计总进度计划表 C：工程项目一览表

D：建设资金平衡表 E：工程项目进度平衡表

17、有关组织结构的叙述中，正确的说法是__。A．组织结构为职权关系提供了一定的格局 B．组织结构为职责的分配和确定奠定了基础 C．组织结构图可准确、完整地表达组织结构

D．组织结构图可说明一个上级对其下级所具有的职权的程度 E．利用组织结构可以评价组织各个成员的功绩与过错

18、下列筹资渠道中利率较为优惠的是__。A．外国政府贷款 B．国际金融组织贷款 C．国外商业银行贷款 D．利用出口信贷

E．在国外金融市场上履行债券

19、监理工程师审查总包单位提交的《分包单位资质报审表》，主要审查__。A．施工承包合同是否允许分包

B．分包的范围和工程部位是否可进行分包 C．关于拟分包工程的情况 D．分包单位是否有相应能力 E．总包单位的管理责任

20、下列关于基准收益率表述中，正确的有。A：基准收益率是投资资金应获得的最低盈利水平B：测定基准收益率应考虑资金成本和机会成本因素 C：测定基准收益率不考虑通货膨胀因素

D：对债务资金比例高的项目应降低基准收益率取值 E：基准收益率体现了对项目风险程度的估计

21、下列有关质量文件的构成，分类正确的是。A：第一层：质量手册 B：第二层次：程序文件

C：第三层次：各种作业指导书 D：第四层：工作规程 E：第五层：质量记录

22、对设计投标人的资格审查包括__。A．证书的种类 B．证书级别

C．允许承接的任务范围 D．近几年完成工程项目表 E．提供方案的技术先进性

23、物资需求计划中的计划期需求量的编制方法有。A：计算法

B：横道图比较法 C：前锋线比较法 D：卡段法 E：列表比较法

24、关于联动无负荷试车，下列说法错误的是__。A．由承包人组织

B．试车合格，工程师签字 C．发包人按要求做好准备工作 D．由发包人组织

E．双方签字确认试车合格

25、【例4·多选题】流水施工的表达方式有。A：横道图 B：甘特图 C：网络图 D：垂直图 E：香蕉形图

第五篇：陕西省2015年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证模拟试题

陕西省2015年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证

模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为。A：不成立 B：无效 C：可撤销 D：效力待定 E：专业监理

2、当工程发生需要加固补强的质量缺陷时，监理单位应先签发。A：监理通知单 B：工程暂停令 C：整改通知 D：工程变更单 E：工程变更单

3、资格预审的目的不包括。A：排除不合格的投标人 B：提高招标工作效率 C：避免无效投标

D：降低招标人的招标成本 E：工程保险金

4、在代理型CM模式下，CM合同价格为。

A：CM费+CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价 B：CM费+CMP C：CM费 D：CMP E：工程保险金

5、下列工作用表中，属于监理单位用表的是。A：施工组织设计审批表 B：费用索赔核定表 C：工程款支付证书 D：工程竣工报验单 E：工程保险金

6、在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有__个命令源。A．1 B．2 C．3 D．大于3

7、开标应当在的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 A：招标人 B：一投标人

C：建设行政主管部门 D：评标委员会 E：工程保险金

8、建设工程总投资包括。A：工程造价 B：固定资产

C：流动资产投资

D：建设投资和流动资产投资

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、某项目的建筑安装工程投资为1500万元，基本预备费为100万元，设备购置费为500万元，涨价预备费为80万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的因素总和为万元。A：2150 B：1550 C：2180 D：2100 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是。A：监理工作联系单 B：备忘录 C：会议纪要

D：监理工程师通知 E：工程变更单

11、对于分阶段设计审查中，施工图设计评审的重点是。A：设计依据

B：总平面步骤、工艺流程能否实现 C：使用功能是否满足质量目标和标准 D：工程进度能否实现 E：工程变更单

12、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为。

A：工期顺延，给予经济补偿 B：工期不予顺延，给予经济补偿 C：工期顺延，不给经济补偿

D：工期不予顺延，不给经济补偿 E：专业监理

13、【例1．单选题】监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。

A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 E：专业监理

14、我国推行的建设领域改革，核心是__。A．项目法人负责制 B．招标投标制 C．工程监理制 D．合同管理制

15、【例2·单选题】根据《建设工程施工合同(示范文本)》．发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过共同清点。A：发包人与工程师 B：工程师与承包人 C：发包人与承包人 D：工程师与供货人 E：专业监理

16、在评标过程中，评标委员会可以书面方式，要求投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿，澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组成部分，但会谈中不得涉及__事项。A．变更工期 B．变更报价

C．变更主要工种施工方案 D．变更报价、工期等

17、依据投资概算核拨的，由建设单位直接移交使用单位。A：固定资产 B：无形资产

C：项目铺底流动资金 D：其他资产

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、领导者建立组织统一的宗旨和方向，领导作用的基本内容不包括下列。A：确定质量方针、质量目标 B：建立组织的发展前景 C：形成内部环境

D：确定每个过程活动的能力和需求 E：工程变更单

19、根据质量管理体系理论，质量管理体系的目的就是要__。A．提高企业经济效益 B．帮助组织增进顾客满意 C．持续改进产品质量

D．提高组织的声誉和效率

20、从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是。A：设计计算失误 B：操作未按规程进行 C：施工方法不当

D：机械设备正常磨损 E：工程变更单

21、【例1·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，对于技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用进行评标。A：最低投标价法 B：综合评标法 C：综合评估法 D：评标价法 E：专业监理

22、对于建设工程风险来说，工程保险是建设工程风险中采用的对策。A：风险转移 B：非保险转移 C：损失控制 D：风险回避 E：工程保险金

23、某投资项目建设期为3年，在建设期第1年贷款100万元，第2年贷款300万元，第3年贷款100万元，贷款年利率为6％。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为万元。A：62．18 B：46．27 C：30．00 D：15．00 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。A：分公司 B：项目经理部 C：项目法人 D：项目监理部 E：工程保险金

25、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是。A：一方因重大误解而订立的合同

B：双方协商一致订立的显失公平的合同

C：双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

D：一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业行使权利的说法，正确的有。A：施工企业可以行使代位权 B：施工企业可以行使撤销权

C：施工企业应以建设单位名义行使权利

D：施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利 E：施工企业行使权利的范围以其债权为限

2、GB/T 19000—2000族核心标准由（）四部分组成。

A．GB/T 19000—2000质量管理体系—质量标准 B．GB/T 19001—2000质量管理体系—要求

C．GB/T 19000—2000质量管理体系—基础和术语 D．GB/T 19004—2000质量管理体系—业绩改进指南 E．ISO 19011质量和环境审核指南

3、下列施工过程中，作为建造类施工过程而必须列入流水施工进度计划之中的有。

A：混凝土构件预制 B：基础混凝土浇筑 C：建筑材料运输 D：砂浆预制 E：主体结构工程

4、下列对建设工程目标控制的要求中．属于建设工程质量系统控制的要求有。A：确保基本质量目标的实现 B：避免不断提高质量目标的倾向 C：确保政府质量监督的有效性

D：避免仅对施工阶段进行质量控制

E：发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用

5、工程质量数据的抽样检验的优点包括（）。A．具有充分的代表性 B．准确性高

C．可用于破坏性检验 D．较经济 E．数据可靠

6、在建设工程监理中规范化地开展监理工作，体现在__等方面。A．工作目标的确定性 B．职责分工的严密性 C．权责一致性 D．工作的时序性 E．组织协调性

7、组织流水施工时，划分施工段的主要目的是。A：可增加更多的专业队

B：缩短施工工艺与组织间歇时间

C：有利于各专业队在各施工段组织流水施工

D：有利于不同专业队同一时间内在各施工段平行施工 E：充分利用工作面、避免窝工、有利于缩短工期

8、施工阶段建设工程投资控制的主要任务是通过来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。A：控制工程付款

B：协调各有关单位关系 C：控制工程变更费用 D：预防及处理费用索赔 E：挖掘节约投资潜力

9、工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定__。A．质量合格 B．需重新修复

C．不补偿费用但顺延合同工期 D．顺延合同工期并追加合同价款

E．承包人损失的工期和费用均不予补偿

10、《中华人民共和国合同法》采用合同形式的不要式原则的理由是__。A．符合我国大多数的意愿

B．合同本质对合同形式不作要求

C．市场经济要求不应对合同形式进行限制 D．国际公约要求不应对合同形式进行限制 E．电子技术对合同形式的影响

11、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的有。A：从施工现场外部接通施工用电线路 B：施工现场的安全保卫 C：已完工程的保护

D：办理爆破作业行政许可手续 E：施工现场邻近建筑物的保护

12、FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括__发布的指令。A．业主 B．工程师

C．承包商代表 D．工程师代表

E．经承包商代表确认工程师

13、设立监理股份有限公司可以采取__方式。A．认缴设立 B．发起设立 C．募集设立 D．合作设立 E．独资设立

14、对建设工程三大目标之间的统一关系进行分析时，应注意的主要问题有。A：对投资、进度、质量目标进行定性分析 B：将投资、进度、质量目标分别进行分析论证 C：掌握客观规律，充分考虑制约因素 D：对未来的、可能的收益不宜过于乐观 E：将目标规划和计划结合起来

15、为了取得建设工程目标控制的理想成果，应当从多方面采取措施实施控制，通常可以将这些措施归纳为__。A．组织措施 B．控制措施 C．技术措施 D．经济措施 E．合同措施

16、守法是工程监理企业经营活动的基本准则之一，主要体现为。A：在核定的业务范围内开展经营活动

B：以善意的心态行使民事权利、承担民事义务 C：按照委托监理合同的约定认真履行职责

D：承接监理业务的总量要视本单位的力量而定 E：不以其他工程监理企业的名义承揽监理业务

17、下列属于环境影响评价内容的有__。A．城市化进程的影响 B．技术文化条件的影响 C．噪声对居民生活的影响 D．森林草地植被的破坏

E．社会环境、文物古迹的破坏

18、按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分，应由业主承担的风险有。A：社会**对施工的干扰

B：不属于承包商原因造成的爆炸

C：承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰 D：业主提供施工图纸因设计不当造成的损失 E：不可抗力造成的工程损失

19、对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有。

A：解答应说明问题的来源

B：仅对提出质疑人给予书面形式的解答 C：在标前会上给予解答并记入会议纪要

D：以书面形式将质疑的解答通知所有投标人 E：以口头形式将质疑的解答通知所有投标人 20、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列工作中，属于监理人附加工作的有。

A：两个承包人出现施工干扰后的协调工作

B：因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作

C：委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量和应支付款项的确认

D：应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法

E：施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续

21、总监理工程师负责制原则的内涵包括。A：总监理工程师是工程监理的责任主体 B：总监理工程师是工程监理的权力主体 C：总监理工程师是工程监理的质量主体 D：总监理工程师是工程监理的造价主体 E：总监理工程师是工程监理的利益主体

22、编制监理总进度计划的依据有。A：工程项目可行性研究报告 B：工程建设总进度计划 C：设计总进度计划 D：施工总进度计划

E：工程项目前期工作计划

23、下列说法正确的是__。

A．概算指标是编制初步设计概算的依据

B．基础定额主要是统一预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据 C．基础定额是编制概算定额及投资估算指标的依据 D．预算定额可作为编制标底的基础 E．概算定额是编制预算定额的基础

24、【例6·多选题】在网络计划的工期优化过程中，为了有效地缩短工期，应选择的关键工作作为压缩对象。A：持续时间最长

B：缩短时间对质量影响不大 C：直接费用最小 D：直接费用率最小 E：有充足备用资源

25、系统方法包括__几个环节。A．系统分析 B．系统实施 C．系统工程 D．系统管理 E．系统控制