第一篇：2015年上半年上海监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试题
2015年上半年上海监理工程师《合同管理》：施工预付款保
证考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。A．项目决策咨询评估制度 B．工程招标投标制度 C．建设工程监理制度 D．项目法人责任制度
2、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则。
A：原设计人对变更的设计不承担责任 B：该部分设计成果需经原设计人审查批准 C：原设计人对该部分设计质量承担连带责任
D：原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任 E：专业监理
3、工程监理单位与被监理工程的承建单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系，这是建设工程监理的具体表现。A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公正性 E：工程保险金
4、在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的。A：总时距 B：持续时间 C：间歇时间 D：总时差 E：自我评定
5、某人以8％单利借出15000元，借款期为3年，收回后以7％的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第十三年年终可以获得复本利和是万元。A：3．3568 B：3．4209 C：3．5687 D：3．6589 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
6、承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，可代为办理，所需费用由承担。A：发包人，发包人 B：发包人，承包人 C：监理人，发包人 D：监理人，承包人 E：专业监理
7、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是。A：行使权利的时间要求相同 B：行使权利的条件要求相同 C：通知到达对方的时间要求相同 D：行为生效的条件不同 E：专业监理
8、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。A．1 B．2 C．3 D．4 9、2012年3月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0．2，相关成本要素除钢材价格指数上升了10％外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的50％。按调值公式计算2012年3月实际工程结算款应为万元。A：208 B：210 C：216 D：220 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
10、【例4·单选题】建筑工程一切险的保险期限开始。A：自工地动工
B：保险公司中约定日期
C：自主要材料、设备运抵工地
D：自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生者为准 E：专业监理
11、委托监理合同法律关系的客体是。A：监理工程 B：监理服务 C：监理规划
D：监理投标方案 E：专业监理
12、工程具备竣工验收条件后，应及时组织相关单位进行工程验收。A：监理单位 B：建设单位
C：质量监督机构 D：施工单位 E：工程变更单
13、”建筑工程一切险”承担保险责任的范围不包括。A：错误设计引起的费用 B：火灾 C：地震
D：地面下陷下沉 E：专业监理
14、【例1·单选题】质量管理体系文件必须符合监理单位的客观实际，具有，这是体系文件得以有效贯彻实施的重要前提。A：符合性 B：确定性 C：相容性 D：可操作性 E：工程变更单
15、检验及鉴定大型设备是否合格，一般要经过试运转__方能进行判断。A．联动无负荷试车 B．联动有负荷试车 C．一定时间 D．投料试车
16、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是。A：流水节拍 B：流水间隔 C：流水强度 D：流水时距 E：自我评定
17、关于投标保证有效期的说法，正确的是。A：投标保证有效期应从开标日起算 B：投标保证有效期应从投标截止日起算 C：投标保证有效期不得延长
D：投标保证有效期应长于投标有效期 E：专业监理
18、当采用解析图方式表达施工过程质量预控及对策时，该解析图的中间部分应用框图列出施工全过程各阶段的。A：工作任务名称 B：技术工作内容 C：管理工作要求 D：控制对策措施 E：工程变更单
19、在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为与已完工程计划投资的差异。A：已完工程实际投资 B：拟完工程实际投资 C：未完工程计划投资 D：拟完工程计划投资
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
20、对于工程中所用的主要材料和设备，在订货之前施工单位应进行申报，经__论证同意后方可订货。A．设计单位 B．监理工程师 C．业主
D．主管部门
21、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为。A：2天和3个 B：4天和9个 C：4天和3个 D：2天和9个 E：自我评定
22、下列选项中不是流水施工的垂直图表示法的优点是。A：施工过程及其先后顺序表达清楚 B：时间和空间状况形象直观 C：编制起来比横道图方便
D：斜向进度线的斜率可以直观地表示出各施工过程的进展速度 E：自我评定
23、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，可采用编制建筑工程概算。A：扩大单价法 B：概算指标法 C：价值百分率法 D：预算单价法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
24、质量管理八项原则可以指导组织通过关注顾客的需求预期而达到__目的。A．确保顾客满足 B．改进其总体业绩
C．评定质量管理体系运动状况 D．提高领导作用
25、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。A．2 B．3 C．4 D．5
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、非计划性风险自留产生的原因可能是__。A．缺乏风险意识 B．风险评价失误 C．风险决策延误
D．风险决策实施延误 E．非基金储备不足
2、初步设计阶段要重视方案选择，初步设计应该是多方案比较选择的结果，其具体主要审核内容包括__。
A．有关部门的审批意见和设计要求
B．建设法规、技术规范和功能要求的满足程度 C．生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模 D．技术参数先进合理性与环境协调程度 E．设计深度是否满足施工图设计阶段的要求
3、在某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为3天。如果在该网络计划的执行过程中发现工作M的持续时间延长了2天，而其他工作正常，则此时工作M__。
A．不会使总工期延长
B．不影响其后续工作的正常进行 C．总时差不变，自由时差减少2天 D．总时差和自由时差各减少2天 E．自由时差不变，总时差减少2天
4、下列工作中，属于建设工程设计准备阶段进度控制任务的有。A：编制监理进度计划
B：编制工程项目总进度计划 C：进行工期目标和进度控制决策 D：编制详细的出图计划
E：进行环境及施工现场条件的调查和分析
5、在施工进度控制过程中，监理工程师的主要工作内容有。A：下达工程开工令
B：协助承包商编制进度计划 C：组织现场协调会
D：向承包商提供进度报告
E：进行施工进度控制目标实现的风险分析
6、《建设工程监理规范》规定，当承包单位提出费用索赔的理由同时满足__条件时，项目监理机构应予以受理。
A．索赔事件造成了承包单位直接经济损失的 B．索赔事件是由于非承包单位的责任发生的
C．承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料
D．索赔事件耽误了工期
E．索赔事件是由于其他单位的责任发生的
7、下列费用中，属于建安工程造价规费的有。A：安全文明施工费 B：工程排污费 C：养老保险费
D：大型机械进出场费 E：住房公积金
8、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师对建设工程质量控制工作包括__。A．可要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保质量的措施，审核同意后予以签认 B．应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查
C．应对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认
D．对施工过程中出现的质量缺陷，应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果
E．应对承包单位的试验室进行考核
9、【例5·多选题】下列关于流水施工参数的说法中，正确的有。A：流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数 B：流水强度表示工作队在一个施工段上的施工时间 C：划分施工段的目的是为组织流水施工提供足够的空间 D：流水节拍可以表明流水施工的速度和节奏性 E：流水步距的大小仅取决于流水节拍
10、工程项目施下阶段进度控制工作细则的主要内容包括__。A．施工进度控制目标分解图 B．工程进度款支付时间与方式 C．进度控制人员的职责分工 D．施工机械进出场安排
E．进度控制目标实现的风险分析
11、通常情况下，建设工程监理规划的内容包括__。A．监理工作监督 B．监理工作制度 C．监理工作依据
D．监理机构的组织形式 E．监理工作方法及措施
12、工程师对分包合同的管理包括__。A．检查确认分包工程质量 B．对分包商索赔的批准 C．对分包商发布变更指令 D．对分包商资质进行审查
E．计量、确认分包商完成的工程量
13、【例4·多选题】某分部工程中各项工作间逻辑关系见表3-5，相应的双代号网络计划如图3-4所示，图中错误有。A：多个终点节点 B：多个起点节点 C：工作代号重复
D：不符合给定逻辑关系 E：节点编号有误
14、在工程质量事故处理后，对处理结果应作出结论，处理结论可能有__等。A．事故已排除，可继续施工 B．隐患已消除，结构基本安全 C．经修补处理后，能满足使用要求 D．对耐久性的结论 E．可靠性需要验证
15、检验批的资料检查内容包括__。A．施工图纸
B．隐蔽工程检查记录
C．图纸会审和设计交底纪要
D．质量管理资料和施工单位操作依据 E．工程测量、放线记录
16、依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时__履行。
A．交付不动产的，在不动产所在地 B．给付货币的，在给付货币一方所在地 C．交付动产的，在接受动产一方所在地 D．设备采购，在采购方所在地 E．材料采购，在供货方所在地
17、工程变更的要求可能来自（）。A．建设单位 B．设计单位 C．施工单位 D．监理单位
E．建设行政主管部门
18、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程__。A．计算工期满足要求工期 B．资源需用量降至最低 C．总成本降至最低 D．资源强度降至最低
E．资源需用量满足资源限量要求
19、排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素，其主要应用于__。A．安全问题分析 B．成本费用分析
C．分析系统性原因引起的质量问题 D．分析比较各单位质量管理水平E．分析比较各单位质量管理水平
20、下列内容中，属于非保险转移缺点的有。A：可能因合同条款有歧义而导致转移失效 B：机会成本大
C：有时转移代价可能超过实际损失
D：可能因转移者心理麻痹而导致实际损失增加
E：可能因被转移者无力承担实际发生的重大损失而导致仍然由转移者来承担损失
21、根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位的质量责任和义务的说法，正确的有。
A：施工单位依法取得相应等级的资质证书．在其资质等级许可范围内承揽工程 B：总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任
C：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应及时要求设计单位改正
D：施工单位对建筑材料、设备进行检验，须有书面记录并经项目经理或技术负责人签字
E：施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或竣工验收不合格的工程，应负责返修
22、【例5·多选题】某工程项目的计划进度和截止到第8周末的实际进度如表4-2所示(双线条表示计划进度，粗实线表示实际进度)。如果各项工作均为匀速进展，则截止到第8周末。A：工作A已完成
B：工作B的实际进度拖后2周 C：工作C的实际进度正常 D：工作D尚未开始
E：工作E的实际进度正常
23、招标控制价的编制步骤包括。A：准备工作
B：分部分项工程费的确定 C：措施项目的确定
D：其他项目费用的确定 E：利润的确定
24、监理企业规章制度包括__。A．档案文书管理制度 B．人事管理制度 C．经营管理制度
D．项目法人管理制度 E．财务管理制度
25、监理工程师对设计单位提交的施工图进行审核的内容有。A：使用功能是否得到满足 B：设计内容是否准确完整
C：技术方案是否符合总体方案要求 D：编制深度是否符合要求
E：专业设计是否符合预定质量标准
第二篇：2017年青海省监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试题
2017年青海省监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考
试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、采用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点是的分部分项工程。A：单价经换算 B：不易被重视 C：量大价高
D：采用补充单位估价
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
2、【例1·单选题】某分部工程双代号网络计划如图3-2所示，其关键线路有条。A：2 B：3 C：4 D：5 E：自我评定
3、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由。
A：招标人承担，费用由投标人承担 B：投标人承担．费用由招标人承担 C：招标人承担，费用由招标人承担 D：投标人承担，费用由投标人承担 E：专业监理
4、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨元。A：4300 B：4250 C：4200 D：4150 E：专业监理
5、关于风险识别的说法。错误的是。
A：建设工程涉及的风险因素与风险事件多，体现了风险识别的复杂性 B：避免和减少风险识别的风险，不属于风险管理的内容
C：在风险识别时，应尽可能减少主观性对风险识别结果的影响 D：风险识别结论的错误。往往会导致风险对策的决策错误 E：工程保险金
6、【例2·单选题】在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是。A：匀速进展横道图比较法 B：前锋线比较法
C：非匀速进展横道图比较法 D：S曲线比较法 E：自我评定
7、质量管理体系程序的内容包括__。A．不合格控制程序 B．整改措施程序 C．顾客投诉程序
D．文件流程控制程序
8、工程监理企业组织形式中，有限责任公司由个以下股东出资设立。A：10 B：20 C：50 D：100 E：工程保险金
9、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。A：价值工程的对象是什么 B：价值工程对象的用途是什么 C：提高价值是否有替代方案 D：提高价值的方案成本是多少
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
10、某企业用50万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12％，则每年均等的净收益至少应为万元。A：7．893 B：8．849 C：9．056 D：9．654 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
11、某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%，实际完成合同计划价的70%，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为__。A．超支100万元、超前50万元 B．超支50万元、拖后100万元 C．节约50万元、拖后l00万元 D．节约100万元、超前50万元
12、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是。A：不改变工作之间的先后顺序关系 B：缩短非关键线路上工作的持续时间 C：压缩费用增加量最大的关键工作 D：不改变原有计划的关键线路 E：自我评定
13、在工程网络计划的实施过程中，监理工程师检查实际进度时只发现工作L的总时差，由原计划的5天变为—2天，说明工作L的实际进度__。A．拖后5天，影响工期2天 B．拖后7天，影响工期2天 C．拖后5天，影响工期5天 D．拖后7天，影响工期7天
14、建设工程施工完成以后，监理单位应。A：组织工程竣工验收
B：与建设单位一起组织竣工验收 C：在正式验收前组织工程竣工预验收 D：与施工单位一起组织竣工验收 E：工程保险金
15、按风险潜在损失形态划分，可将风险划分为。A：财产风险和责任风险 B：地区风险和特殊风险 C：投机风险和人身风险 D：基本风险和经济风险 E：工程保险金
16、建设工程总投资，一般是指进行某项工程建设花费的。A：全部费用
B：建筑安装工程费 C：建筑工程费
D：建筑工程费和安装工程费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
17、通过质量控制的动态分析随时了解生产过程汇总的质量变化情况，预防出现废品。下列方法中，属于动态分析方法的是。A：排列图法 B：直方图法 C：控制图法 D：解析图法 E：工程变更单
18、在设备检验的方法中，专业检查主要是检验设备的__。A．名称、型号、规格 B．性能、参数、运转情况 C．外观、零部件、资料
D．装箱清单、技术文件、运转情况
19、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A．予以取缔，处以罚款 B．吊销资质证书
C．吊销资质证书，处以罚款 D．处以罚款 20、2008版ISO9000族标准包括核心标准。A：一个 B：两个 C：三个 D：四个
E：工程变更单
21、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与共同验货。A：供货商
B：铁路运输部门 C：监理工程师
D：供货商和铁路运输部门 E：专业监理
22、FIDIC施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是__规定。A．招标公告 B．投标文件 C．中标通知书 D．招标文件
23、下列关于法人的表述中，错误的是。A：具有民事权利能力 B：具有民事行为能力
C：是自然人和企事业单位的总称 D：能够独立承担民事责任 E：专业监理
24、下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响，表述错误的是__。A．不影响合同的效力
B．合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效
C．分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人 D．部分影响合同的效力
25、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照计算。A：台班费 B：台班折旧费 C：实际租金 D：设备使用费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、按照施工合同示范文本的规定．由于等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A：发包人未按约定提供施工场地 B：分包人对承包人的施工干扰 C：设计变更
D：承包人的主要施工机械出现故障 E：发生不可抗力
2、项目监理机构的内部管理制度包括。A：隐蔽工程质量验收制度 B：工程质量事故处理制度 C：监理费用支出预算制度 D：对外行文审核批准制度 E：监理工作日志制度
3、【例7·多选题】某工程双代号时标网络计划如图3-9所示，该计划表明。A：工作C的自由时差为2天
B：工作E的最早开始时间为第4天 C：工作D为关键工作 D：工作H的总时差为零
E：工作B的最迟完成时间为第1天
4、设备安装前，监理工程师对设备基础检查验收的内容包括。A：有足够的代表性 B：是否满足
C：所有预埋件的数量是否正确 D：所有预埋件的位置是否正确
E：是否制定了预防设备失稳倾覆的措施
5、下列属于环境影响评价内容的有__。A．城市化进程的影响 B．技术文化条件的影响 C．噪声对居民生活的影响 D．森林草地植被的破坏
E．社会环境、文物古迹的破坏
6、在价值工程活动的创新阶段，实施价值工程的步骤有。A：功能分析 B：提案编写 C：方案创新 D：方案评价
E：方案实施与检查
7、【例4·多选题】以下对索赔的表述中，正确的是。A：索赔要求的提出不需经对方同意 B：索赔依据应在合同中有明确根据
C：承包人必须执行工程师的索赔处理决定
D：应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告
E：工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
8、价值工程研究对象的选择方法有很多，主要包括。A：价值百分率法 B：经验分析法 C：头脑风暴法 D：强制确定法 E：哥顿法
9、工程咨询公司为承包商提供的服务有__。A．施工阶段全过程服务 B．全方位目标控制服务 C．合同咨询和索赔服务 D．技术咨询服务 E．工程设计服务
10、在建设工程风险识别过程中的核心工作是__。A．建设工程风险评价 B．建设工程风险分解 C．识别建设工程风险因素 D．识别建设工程风险事件 E．识别建设工程风险后果
11、招标代理机构所具备的条件有__。
A．有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 B．有审查招标单位资质的能力 C．具备相应的专家库
D．符合法律规定的其他条件 E．能够编制招标文件和组织评标
12、工程施工中监理工程师获得实际施工进度的信息方式是__。A．现场跟踪检查 B．工程进度计划 C．现场例会
D．业主转送的进度报表资料 E．施工单位递交的进度报表资料
13、工程监理单位在组建项目监理机构时，一般步骤包括。A：确定项目监理机构目标 B：确定监理工作内容
C：项目监理机构组织结构设计 D：严格监理与热情服务 E：制定工作流程和信息流程
14、流水施工有利于。A：提高劳动生产率 B：提高技术水平C：提高工程质量
D：提高工作自由时差的利用效率 E：提高投入产出比
15、GB/T 19000—2000族核心标准由（）四部分组成。
A．GB/T 19000—2000质量管理体系—质量标准 B．GB/T 19001—2000质量管理体系—要求
C．GB/T 19000—2000质量管理体系—基础和术语 D．GB/T 19004—2000质量管理体系—业绩改进指南 E．ISO 19011质量和环境审核指南
16、工程网络计划中的关键线路是指的线路。A：单代号搭接网络计划中由关键工作组成 B：双代号时标网络计划中自始至终没有波形线 C：单代号网络计划中相邻工作时间间隔均为零 D：双代号网络计划中自始至终没有虚箭线 E：双代号网络计划中由关键声点组成
17、在对进场施工机械设备的性能及工作状态进行质量控制时，监理工程师的工作包括__。
A．考查施工机械设备的工作效率和可维修性
B．对于有特殊安全要求的机械设备应要求承包单位在使用前办理相关手续 C．核对承包单位报送的进场设备清单
D．考查施工机械的性能参数是否与施工对象的特点相适应 E．实际复验重要工程机械的工作状态
18、合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行__的义务。A．抗辩 B．通知 C．合作 D．协助 E．保密
19、根据《建设工程质量管理条例》，未经总监理工程师签字，不得进行的工作包括。
A：建筑材料、建筑构配件在工程上使用 B：设备在工程上安装
C：施工单位进行下一道工序的施工 D：建设单位拨付工程款 E：建设单位进行竣工验收 20、工程勘察工作一般分为。A：可行性研究勘察 B：初步勘察 C：二次勘察 D：粗略勘察 E：详细勘察
21、根据《合同法》的规定，下列关于格式条款合同的说法中，正确的有。A：格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务 B：订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款 C：订立合同时，不允许对合同的任何条款做改动
D：发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应由起草方解释 E：发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释
22、质量控制目标包括__。A．设计质量控制目标 B．材料质量控制目标 C．设备质量控制目标
D．土建施工质量控制目标 E．设备制造质量控制目标
23、抽样检验可能产生的两类错误是__。A．将不合格产品认定为合格产品 B．将未检验产品认定为已检验产品 C．将合格产品认定为不合格产品 D．将已检验产品认定为未检验产品 E．以上均不完全正确
24、从国际工程市场的情况来看，工程咨询的发展趋势有__。A．向全过程和全方位服务方向发展 B．逐渐取代工程承包
C．与工程承包相互渗透、相互融合
D．带动本国工程设备、材料和劳务出口 E．促进国际间工程领域的交流和合作
25、建设工程监理招标准备工作包括。A：确定招标组织 B：明确招标范围 C：明确招标内容 D：编制招标方案 E：发出招标公告
第三篇：西藏2017年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题
西藏2017年监理工程师合同管理：施工预付款保证试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。A：提交给业主 B：提交给工程师 C：提交给承包商
D：分别提交给业主和承包商 E：专业监理
2、《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A：7 B：15 C：30 D：60 E：工程保险金
3、下列费用中，属于生产准备费的是。A：试运转所需的原料费 B：生产职工培训费 C：办公家具购置费 D：生产家具购置费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
4、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员
B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人
5、关于评标委员会组成的说法，正确的是。A：招标人代表2人，专家6人 B：招标人代表2人，专家5人 C：招标人代表2人，专家4人 D：招标人代表2人，专家3人 E：专业监理
6、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是__。A．不同时在两个或两个以上单位执业 B．坚持独立自主地开展工作 C．不以个人名义承揽监理业务 D．接受对社会的职业责任
7、承包人无权要求追加合同价款的情况不包括。A：发包人要求的设计变更
B：承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰 C：由自身原因导致施工进度滞后
D：承包人原因致使工程师指示改变了施工顺序导致效率降低 E：专业监理
8、【例1·单选题】某分部工程双代号网络计划如图3-2所示，其关键线路有条。A：2 B：3 C：4 D：5 E：自我评定
9、当工程发生需要加固补强的质量缺陷时，监理单位应先签发。A：监理通知单 B：工程暂停令 C：整改通知 D：工程变更单 E：工程变更单
10、某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交。A：索赔报告 B：索赔意向通知 C：索赔依据和资料
D：工期和费用索赔的具体要求 E：专业监理
11、依照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，__后推迟开工日期。
A．需承包人书面通知工程师 B．应经建设行政主管部门批准 C．应经工程师批准
D．需承包人书面通知发包人
12、建设工程自之日起进入工程质量保修期。A：提交竣工验收报告之日 B：竣工验收之日
C：竣工验收合格之日 D：竣工验收合格后15日 E：工程保险金
13、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是。A：评标的工作量大 B：选择中标人的范围广 C：评标时间长 D：招标费用高 E：专业监理
14、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由。A：保险公司承担全部损失
B：保险公司承担除外责任以外的全部损失 C：业主自行承担全部损失
D：业主和保险公司协商分担损失 E：专业监理
15、观察工序产品质量分布状态，一是看分布中心位置，二是看。A：分布的离散程度 B：极差 C：变异系数 D：标准偏差 E：工程变更单
16、当利用S曲线比较工程项目的实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划s曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目。
A：实际超额完成的任务量 B：实际拖欠的任务量 C：实际进度拖后的时间 D：实际进度超前的时间 E：自我评定
17、勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于__的委托任务。
A．岩土工程勘察工作、水文地质勘察工作
B．民用建设工程勘察工作、其他专业工程勘察工作 C．为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察工作 D．要求简单的勘察工作、要求复杂的勘察工作
18、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付__。A．2万元 B．2.5万元 C．3万元 D．3.5万元
19、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润 B：承包人承担费用和延误的工期
C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润 D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期 E：专业监理 20、【例2·单选题】国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于。
A：分包商的报价
B：承包商对分包商的管理费 C：业主对分包商的管理费 D：分包商的报价加总包管理费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
21、在青藏铁路施工过程中，出现冻土地基，为解决此问题承包商花费了大量的时间和金钱，则承包商有权索赔。A：成本，但不包括工期和利润 B：成本和利润，但不包括工期 C：成本和工期，但不包括利润 D：成本、工期和利润
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
22、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由。A：承包人全部承担
B：承包人与审查单位连带承担 C：审查单位与监理单位共同承担
D：承包人承担设计损失，发包人承担施工损失 E：专业监理
23、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，材料费的组成内容，不包括。A：采购及保管费 B：运输损耗费 C：检验试验费 D：运杂费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
24、”建筑工程一切险”承担保险责任的范围不包括。A：错误设计引起的费用 B：火灾 C：地震
D：地面下陷下沉 E：专业监理
25、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
A．生产许可证 B．产品合格证 C．检验合格证 D．施工许可证
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。
A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动
B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等 C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分
E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计
2、某房屋建筑工程，建设单位与施工单位在工程质量保修书中对保修期限作如下约定，其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有。A：装修工程1年 B：安装工程2年
C：屋面防水工程10年 D：主体结构工程30年
E：其他有防水要求的工程5年
3、项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务包括。A：对拟建项目进行市场调查和预测 B：编制投资估算
C：编制与审查设计概算 D：评标定标
E：协助业主与承包商签订承包合同
4、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有。A：监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议
B：建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议 C：仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书 D：法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书
E：合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
5、根据国家相关法律法规规定，建设单位下列行为合法合理的有__。A．经协商，要求承包方以低于成本价格参加竞标 B．不得任意压缩合理工期
C．不得明示或暗示施工单位降低建设工程质量 D．不得肢解工程发包
E．不得暗示施工单位、设计单位违反建设强制性标准
6、由总监理工程师签字并加盖执业印章的表式有。A：工程开工令 B：工程复工令
C：工程款支付证书
D：总监理工程师任命书 E：费用索赔报审表
7、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人应完成的工作包括__。A．在形式后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题 B．对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫 C．提供具备施工条件的场地
D．将水、电、电讯线路从施工场地外部接到施工场地 E．向承包人提供施工现场办公和生活用房
8、施工合同范本中为使用者提供了__标准化的附件。A．承包人承包工程项目一览表 B．发包人提供施工准备一览表 C．发包人供应材料设备一览表 D．工程竣工验收标准规定 E．房屋建筑工程质量保修书
9、建设工程设计需要与外部环境因素进行反复协调，在这方面主要涉及与__的协调。A．业主 B．施工单位 C．监理单位
D．勘察、设计单位
E．政府有关部门审批工作
10、建设工程目标控制的组织措施包括。A：确定建设工程发包组织管理模式 B：明确目标控制人员的任务和职能分工 C：落实目标控制机构与相关人员 D：改善目标控制工作流程
E：对技术方案组织技术经济分析论证
11、【例4·多选题】监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括。A：协助业主确定工期总目标 B：办理工程立项审批或备案手续 C：办理建筑材料及设备订货手续 D：调查和分析环境及施工现场条件 E：编制施工图出图计划
12、以下风险转移的情况属于非保险转移的有__。A．建立非基金储备 B．第三方担保
C．业主将合同责任和风险转移给对方当事人 D．承包商进行合同转让或工程分包 E．制定损失控制措施
13、下列属于工程监理乙级企业资质标准的有。A：具有独立法人资格且注册资本不少于100万元 B：注册造价工程师不少于1人
C：申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故 D：申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故 E：企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历
14、某分部工程双代号网络图计划如下图所示．图中的错误有。A：多个起点节点 B：存在循环回路 C：多个终点节点 D：节点编号有误 E：工作代号重复
15、施工过程根据其性质和特点不同可分为制备类、运输类和建造类三种，以下施工过程一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。A：砂浆的制备过程 B：地下工程 C：主体工程
D：混凝土制备过程 E：屋面工程
16、当项目实际工程量与估计工程量没有实质性差别时，由承包人承担工程量变动风险的合同形式有。A：固定总价合同 B：纯单价合同
C：成本加奖励合同 D：可调总价合同
E：成本加固定百分比酬金合同
17、按照《合同法》，下列合同中，属于可撤销合同的有。A：订立损害社会公共利益的合同 B：必须招标的项目未招标订立的合同 C：订立显失公平的合同
D：因重大误解而订立的合同
E：乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同
18、项目监理机构内部组织关系的协调包括。A：在目标分解的基础上设置组织机构 B：明确规定每个部门的目标、职责和权限 C：事先约定各个部门在工作中的相互关系 D：实事求是地进行成绩评价 E：建立信息沟通制度
19、在单代号网络计划中，如果工作i只有一项紧后工作j，则工作i的总时差等于。
A：工作j的最迟完成时间与工作i的最早完成时间之差 B：工作j的最早开始时间与工作i的最早完成时间之差 C：工作i与工作j的时间间隔加上工作j的总时差
D：工作i的最迟开始时间与工作i的最早开始时间之差 E：工作j的最早开始时间与工作i的最迟完成时间之差
20、按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有__。A．业主未能按时提供现场 B．工程暂停
C．难以合理预见的地下障碍物
D．由业主委托的设计单位所做的工程设计的错误 E．业主提前占用合同规定以外的永久工程
21、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位不得将工程发包给。A：不具备相应资质的单位 B：无资质证书的单位
C：以欺骗手段取得资质证书的单位 D：非本地区的施工企业 E：超越资质等级的单位
22、某分部工程时标网络计划如图4-15所示，当工程执行到第4周末及第8周末时，检查实际进度如图中前锋线所示，该图表明。A：第4周末检查时预计工期将延长1周
B：第4周末检查时只有工作D拖后而影响工期 C：第4周末检查时工作A尚有总时差1周
D：第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期 E：第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期
23、按风险影响范围划分。A：社会风险 B：局部风险 C：自然风险 D：政治风险 E：总体风险
24、根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有。A：组织设计成果鉴定 B：参加隐蔽工程验收
C：对外商提供的设备设计图纸进行审查
D：向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案 E：组织并主持有关方面参加的设计交底会
25、承包人提出费用索赔中的人工费包括__。A．增加工作内容的人工费 B．停工损失费
C．工作效率降低的损失费
D．闲置人员在停工期间的福利费 E．计日工资
第四篇：辽宁省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷
辽宁省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩7天，才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以。A：招标文件为准，开标时间后延 B：招标文件为准．开标时间不变 C：书面解答为准，开标时间后延 D：书面解答为准，开标时间不变 E：专业监理
2、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为__周。A．1 B．2 C．3 D．4
3、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。A：资质等级高 B：资质等级低 C：各自 D：综合后 E：工程保险金
4、建设工程竣工决算的内容不包括__。A．竣工财务决算报表 B．竣工财务决算说明书 C．竣工工程平面示意图 D．竣工工程施工图预算
5、”为了更高效地得到预期的结果，将活动和相关的资源作为过程进行管理”属于质量管理原则中的。A：改进方法 B：过程方法 C：信息方法 D：分析方法 E：工程变更单
6、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是。
A：因承包商的严重违约行为，业主解除合同
B：竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准
C：对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付 D：承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复 E：专业监理
7、建筑安装工程费用组成中。不属于规费的是。A：养老保险费 B：失业保险费 C：工伤保险费 D：劳动保护费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
8、【例1·单选题】工程网络计划的费用优化是指寻求的过程。A：工期固定条件下最低工程总成本 B：资源有限条件下最低工程总成本 C：工程总成本最低时的工期安排 D：工程总成本最低时资源均衡使用 E：自我评定
9、对业主合同管理而言，项目总承包管理模式的特点是。A：合同关系简单，故合同管理难度较小 B：合同关系简单，但合同管理难度较大 C：合同关系复杂，故合同管理难度较大 D：合同关系复杂，但合同管理难度较小 E：工程保险金
10、某工作的实际进度与计划进度如下图所示，表述正确的是。A：第4～5周为匀速进展 B：本工作按计划完成 C：第3周停工一周
D：第4周末本工作实际完成的任务量小于计划任务量 E：自我评定
11、【例2·单选题】有3个施工过程A、B、C，在平面上划分为3个施工段，其流水节拍≠=，则流水的组织方式应为。A：无节奏流水 B：异节奏流水 C：等节奏流水 D：难以确定 E：自我评定
12、《建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的__，并具备国家规定的其他竣工条件。A．工程设计文件、施工文件和监理文件 B．工程建设文件、竣工图和竣工验收文件 C．监理文件和经签署的工程质量保证书
D．工程技术经济资料和经签署的工程保修书
13、【例3·单选题】某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费费率为8．2％，国外运输保险费费率为4％，银行财务费费率0．5％，外贸手续费率为5％，进口关税税率为8％，增值税率为17％，则该设备的外贸手续费万元。A：500 B：562 C：25．00 D：28．13 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
14、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行检测。A：抽样 B：全数 C：元损
D：见证取样 E：工程变更单
15、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：12 B：24 C：48 D：72 E：工程保险金
16、依据《建设工程质量管理条例》，施工单位在进行下一道工序的施工前需经签字。
A：项目负责人 B：建造师
C：监理工程师
D：专业监理工程师 E：工程保险金
17、【例3·单选题】我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是。A：施工合同的发包人 B：施工合同的承包人
C：施工合同的发包人和承包人
D：工程项目的代建方和施工合同的发包人 E：专业监理
18、【例1·单选题】当实际完成工程量与报价工程量没有实质性差异时。由承包方承担工程量变动风险的合同是。A：估算工程量单价合同 B：固定总价合同 C：纯单价合同
D：成本加酬金合同
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
19、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人 B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历 C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历 D．承担过2个以上房屋建筑工程项目 20、【例1·单选题】采用非代理型CM模式时，CM单位一般在项目阶段介入。A：设计 B：立项 C：招投标
D：可行性研究 E：工程保险金
21、市场采购的设备，若由建设单位直接采购，监理工程师要协助编制设备采购方案，设备采购方案最终需获得的批准。A：总监理工程师 B：建设单位 C：质监站
D：建设单位工程主管部门 E：工程变更单
22、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是。A：流水节拍 B：流水间隔 C：流水强度 D：流水时距 E：自我评定
23、实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在。A：熟悉图纸和预算定额
B：划分工程项目和计算工程量
C：套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量 D：了解施工组织设计和施工现场情况 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
24、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的__。A．自控主体 B．外控主体 C．间控主体 D．监控主体
25、监理工程师对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，应。A：重复验收
B：提请建设单位进行验收 C：拒绝验收
D：折价进行验收 E：工程变更单
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、依照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权利包括__。A．工程设计的建议权 B．工程规模的认定权 C．工程设计变更的决定权 D．承包人索赔要求的审核权 E．施工协调的主持权
2、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的。A：施工操作依据
B：质量保证所必需的管理制度 C：过程控制
D：质量检查情况 E：质量特性指标
3、在施工合同中，__的合同属于无效合同。A．施工企业伪造资质等级证书签订 B．招标人与投标人串通签订 C．施工企业的违约责任明显过高 D．建设单位的违约责任明显过高 E．约定的质量标准低于强制性标准
4、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商只可提出工期补偿的是__。A．公共当局引起的延误 B．对竣工检验的干扰 C．业主提前占用工程 D．业主的干扰
E．变更导致竣工时间的延长
5、承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是。
A：施工图纸延误
B：发包人原因导致暂停施工 C：监理人发布错误的指令 D：工程变更，工程量增加 E：施工中遇到大雨天气
6、反映质量数据集中位置的特征值有__。A．均值 B．极差 C．中位数 D．变异系数 E．标准偏差
7、控制图法是工程质量控制的统计分析方法之一，其用途包括。A：过程控制 B：评价过程能力 C：找出薄弱环节
D：掌握质量分布规律 E：过程分析
8、依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师可以从事等业务。A：工程监理 B：工程审价
C：工程经济与技术咨询 D：工程招标与采购咨询 E：工程项目管理服务
9、抽样检验可能产生的两类错误分别是。A：将不合格产品认定为合格产品 B：将未检验产品认定为已检验产品 C：将合格产品认定为不合格产品 D：将已检验产品认定为未检验产品 E：以上均不完全正确
10、在工程网络计划中，关键工作是指__的工作。
A．单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小 B．双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线
C．单代号搭接网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小 D．双代号网络计划中两端节点均为关键节点
E．单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大
11、下列情况中，属于额外监理工作的有__。A．由于变更而需延长的监理工作
B．由于承包商延误竣工而延长的监理工作
C．业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作 D．不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作 E．设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作
12、工程质量问题处理完毕，监理工程师应组织相关人员写出质量处理报告，其主要内容包括。
A：基本处理工程描述
B：施工方提供的有关数据及资料 C：质量问题处理依据
D：施工方质量问题处理方案
E：对处理结果的检查、鉴定和验收结论
13、以成本加酬金这种计价方式签订的工程承包合同，其明显缺点是。A：承包方对工程总价不能实施有效的控制 B：发包方对工程总价不能实施有效的控制 C：监理方对工程总价不能实施有效的控制 D：承包方对降低成本不太感兴趣 E：发包方对降低成本不太感兴趣
14、工程质量问题处理之后，监理工程师应写出质量问题处理报告，报送存档备案。
A：质量监督机构 B：建设单位 C：监理单位 D：设计单位 E：勘察单位
15、FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括__。A．由工程师确定
B．提交争端裁决委员会决定 C．双方协商
D．提交仲裁机构裁决 E．通过诉讼解决
16、建设项目董事会的职权包括。A：负责筹措建设资金 B：负责提出开工报告
C：负责控制工程投资、工期和质量 D：负责生产准备和培训人员
E：负责提出项目竣工验收申请报告
17、用实物法编制施工图预算时，其直接工程费的计算与（）有关。A．人工、材料、机械的市场价格 B．工、料、机的定额消耗量 C．预算定额基价 D．工程量 E．取费定额
18、根据现行建筑安装工程造价组成的有关规定，下列费用中属于企业管理费的有。
A：休病假期限为6个月的工资 B：危险作业意外伤害保险费 C：工具用具使用费 D：财务费 E：印花税
19、合同成立后，具备其生效的条件是__。A．当事人是法人 B．意思表示真实
C．不违反法律或者社会公共利益
D．合同的标的、数量等内容协商一致
E．当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 20、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师对建设工程质量控制工作包括__。
A．可要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保质量的措施，审核同意后予以签认
B．应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查
C．应对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认
D．对施工过程中出现的质量缺陷，应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果
E．应对承包单位的试验室进行考核
21、以下属于监理人的监督控制权的是__。A．向承包人提出建议 B．对施工进度的监督 C．征得委托人同意，发布开工令
D．对工程上使用的材料和施工质量进行检验 E．工程设计变更的审批
22、建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与的协调。A：所在地区社会环境 B：周围生态环境 C：周围已建工程 D：周围生活环境 E：所在地区经济环境
23、根据某工程的双代号时标网络图，下列说法正确的是（）。A．计算工期为14天
B．工作D的总时差为3天 C．工作A、D、F为关键工作
D．工作E的总时差和自由时差均为2天 E．工作B的总是差为2天，自由时差为0天
24、《卓越绩效评价准则》的评价内容包括。A：决策 B：领导 C：战略
D：顾客与市场 E：资源
25、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括__。A．投标书及其附件
B．招标阶段对投标人质疑的书面解答 C．资格审查文件 D．工程报价单
E．履行合同过程中的变更协议
第五篇：2015年上半年内蒙古监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试题
2015年上半年内蒙古监理工程师《合同管理》：施工预付款
保证考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、加强隐蔽工程质量验收和资料管理，是基于工程质量具有的特点而提出的要求。
A：影响因素多 B：波动大
C：终检局限性
D：评价方法特殊性 E：工程变更单
2、影响工程进度的因素中，施工安全措施不当属于。A：业主因素 B：施工技术因素 C：组织管理因素 D：社会环境因素 E：自我评定
3、风险管理的首要步骤是。A：风险识别
B：风险分析与评价 C：风险对策的决策 D：风险对策的实施 E：工程保险金
4、某企业年初从银行贷款400万元，年利率为8％，还款周期为5年，还款方式为每年年末等额偿还，则每年末还款额为万元。A：50．09 B：100．18 C：116．63 D：127．66 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
5、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。A．重新参加监理工程师资格考试
B．向本地区或部门注册机关重新申请注册 C．重新进行监理工程师资格考试和注册 D．人事调动
6、【例1．单选题】对于因异常恶劣的气候造成施工单位的施工机械损坏和人员窝工以及相应的费用索赔，监理工程师应当。A：批准相应的施工机械损坏和人员窝工费用 B：批准相应的直接工程费 C：批准相应的措施项目费 D：不予批准
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
7、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些，这种报价方法称为。A：多方案报价法 B：突然降价法 C：先亏后盈法 D：不平衡报价法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
8、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是。A：监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止
B：监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止
C：监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同
D：监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同 E：专业监理
9、【例1·单选题】实行项目法人责任制的工程项目中，下列属于项目法人单位项目总经理的职权是。A：筹措建设资金
B：审核上报项目初步设计和概算文件 C：提出项目开工报告
D：编制项目财务预算、决算 E：工程保险金
10、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A：1 B：14 C：28 D：56 E：专业监理
11、工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是__。
A．要求承包人在合理的状态下施工 B．工程师对工程延期的批准
C．作为承包人进行工期索赔的依据 D．对承包人赶工措施的批准
12、由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商。A：可以拒绝索赔 B：应承担全部责任
C：先行赔偿再向业主追索 D：代替分包商向工程师递交索赔报告 E：专业监理
13、某企业向银行借款，甲银行年利率8％，每年计息1次；乙银行年利率7．8％，每季度计息1次，则。
A：甲银行实际利率低于乙银行实际利率 B：甲银行实际利率高于乙银行实际利率 C：甲乙两银行实际利率相同
D：甲乙两银行的实际利率不可比
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
14、下列选项属于指定代理关系终止条件的是。A：代理期间届满
B：作为代理人的法人终止 C：代理事项完成 D：被代理人死亡 E：专业监理
15、【例2．单选题】根据《招标投标法实施条例》，下列说法错误的是。A：履约保证金不得超过中标合同金额的15％
B：招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性內容的其他协议
C：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果
D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金
16、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价io00万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为。A：1020万元 B：1000万元 C：980万元 D：960万元 E：专业监理
17、因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，推迟开工日期。A：承包人以书面形式通知工程师 B：工程师以书面形式通知承包人 C：承包人征得工程师同意 D：工程师征得承包人同意 E：专业监理
18、在工程网络计划的实施过程中，监理工程师检查实际进度时只发现工作L的总时差，由原计划的5天变为—2天，说明工作L的实际进度__。A．拖后5天，影响工期2天 B．拖后7天，影响工期2天 C．拖后5天，影响工期5天 D．拖后7天，影响工期7天
19、【例1．单选题】依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定申标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A：15 B：20 C：30 D：60 E：工程保险金
20、施工进度计划实施中常用的检查方式是。A：不定期的现场实地检查和监督
B：召开施工单位负责人参加的现场会议 C：定期收集施工绩效报表资料
D：邀请建设单位管理人员面对面交流 E：自我评定
21、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。A．评审后 B．考核合格后 C．推荐
D．资质检验后
22、工程上的防洪与抗震能力、防水隔热属于的质量范畴。A：适用性 B：耐久性 C：安全性 D：可靠性 E：工程变更单
23、施工单位在申请索赔费用支付时，应填写的表格是。A：费用索赔申请表 B：工程款支付申请表 C：费用索赔意向表 D：工程款支付证书 E：工程保险金
24、【例1·单选题】乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同：甲知道乙的该行为，却不予否认。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。
A：效力待定 B：无效 C：有效
D：经过乙催告甲后生效 E：专业监理
25、建筑工程一切险往往还加保。A：安装工程一切险 B：人身意外伤害险 C：机动车辆险 D：第三者责任险 E：专业监理
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、根据《建设工程勘察合同示范文本》的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括。A：办理施工许可证 B：拆除地下障碍物 C：平整施工现场 D：挖好排水沟渠 E：接通水源电源
2、在建设工程实施过程中，监理工程师控制进度的组织措施包括。A：建立进度计划审核制度和工程进度报告制度
B：审查承包商提交的进度计划，使其能在合理的状态下施工 C：建立进度控制目标体系，明确进度控制人员及其职责分工 D：建立进度信息沟通网络及计划实施中的检查分析制度
E：采用网络计划技术并结合电子计算机的应用，对工程进度实施动态控制
3、建设工程组织非节奏流水施工的特点有。A：施工段之间可能有空闲时间 B：相邻专业工作队的流水步距相等
C：各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等 D：各专业工作队能够在施工段上连续作业 E：专业工作队数等于施工过程数
4、制定施工投标价格时，采用不平衡报价策略的具体方式有。A：对早期可结算的工程，单价定高些
B：估计施工中工程量可能会减少的项目，单价定低些 C：工程内容说明不清的工程，单价定高些
D：没有工程量，只填单价的项目，单价定高些 E：对于零星用工，单价定低些
5、下列工程中，宜采用扩大单价法编制单位工程概算的有。A：初步设计较完善的工程 B：住宅工程 C：福利工程
D：建筑结构较明确的工程 E：附属工程
6、在财务评价中，盈利能力分析指标判别准则正确的是__。A．Pt≤Pc B．FNPV≥0 C．FIRR≤ic D．P’t≥To E．FNPV＜0
7、交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是。
A：购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行 B：无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行 C：没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行 D：按颁布的国家标准执行
E：无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行
8、按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括__。A．中标函 B．投标保函
C．监理合同标准条件 D．监理委托函 E．标准、规范
9、依据委托监理合同示范文本规定，__属于额外的监理工作。
A．合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作 B．由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作 C．由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作 D．应委托人要求更改服务内容而增加的工作
E．出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作
10、在单位工程或子单位工程质量验收时，应对其是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价，其综合验收结论由参加验收的__共同商定。A．建设单位 B．设计单位 C．监理单位
D．工程质量监督机构 E．施工单位
11、建设工程进度控制就是在满足投资和质量要求的前提下，力求__。A．使工程实际工期不超过计划工期 B．使整个建设工程按计划的时间使用 C．建设工期最短
D．对民用项目来说，就是要按计划时间交付使用
E．对工业项目来说，就是要按计划时间达到负荷联动试车成功
12、进口设备的CIF价包括了设备的__。A．货价 B．运杂费
C．国外运输费 D．关税
E．国外运输保险费
13、建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的根据进度总目标及资源优化配置的原则编制计划并付诸实施。A：工作内容 B：工作程序 C：持续时间 D：衔接关系 E：逻辑关系
14、在FIDIC《施工合同条件》下，工程师批示的内容应包括__。A．变更内容 B．变更工程价款
C．变更项目的施工技术要求 D．有关图纸文件 E．变更处理的原则
15、【例6·多选题】在图3-8所示双代号网络计划中，如果其计划工期等于计算工期，则自由时差为零的工作有。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E
16、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好以下控制工作__。
A．特殊专业工程不允许分包
B．主体工程的施工任务不允许分包 C．安装工程的施工不允许分包 D．只允许一家分包人进行分包 E．主要工程量必须由承包人完成
17、工程质量数据的抽样检验的优点包括（）。A．具有充分的代表性 B．准确性高
C．可用于破坏性检验 D．较经济 E．数据可靠
18、供货方不能按期交货的行为可以分为。A：交货数量与合同不符 B：按期交货 C：逾期交货 D：提前交货 E：交货质量不符
19、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程有__。
A．基坑支护与降水工程 B．土方开挖工程 C．起重吊装工程 D．主体结构工程
E．模板工程和脚手架工程
20、以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有。
A：地震造成的工程损坏 B：水灾的淹没损失
C：气温变化导致材料变质 D：施工机具的自然磨损 E：非外力引起的机械本身损坏
21、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向__作出详细说明。A．监理工程师 B．施工作业班组 C．施工作业人员 D．现场安全员 E．现场技术员
22、下列工程质量检验记录中，由建设单位永久保管的有。A：检验批质量验收记录 B：分项工程质量验收记录 C：基础、主体工程验收记录 D：幕墙工程验收记录
E：分部(子分部)工程质量验收记录
23、下列监理文件中，应由监理单位长期保存的有。A：监理实施细则
B：质量事故报告及处理意见 C：分包单位资质材料
D：有关进度控制的监理通知 E：费用索赔报告及审批
24、我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段不包括__。A．经济手段 B．技术手段 C．行政手段 D．金融手段 E．法律手段
25、单位工程质量验收合格应符合下列规定__。A．单位工程所含分部工程的质量均应验收合格 B．质量控制资料应完整
C．单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料基本完整
D．主要功能项目的抽查结果有些不符合相关专业质量验收规范的规定 E．观感质量验收应符合要求
点击咨询 