西藏2015年上半年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试题

第一篇：西藏2015年上半年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试题

西藏2015年上半年监理工程师《合同管理》：施工合同履

约保证考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是。A：评标的工作量大 B：选择中标人的范围广 C：评标时间长 D：招标费用高 E：专业监理

2、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是。

A：委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

B：委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年 C：委托人增加的监理工作内容过多

D：执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工 E：专业监理

3、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是。A：建立进度协调会议制度 B：编制进度控制工作细则

C：对应急赶工给予优厚的赶工费 D：推行CM承发包模式 E：自我评定

4、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基。承包商按照工程师的指示采取了相应的技术措施，增加施工成本20万元，为此提出了索赔。工程师审查索赔时发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元；岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为万元。A：20 B：17 C：16 D：13 E：专业监理

5、以下专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A：高空作业工程 B：地下暗挖工程 C：大爆破工程 D：深水作业工程 E：专业监理

6、工程监理单位的服务对象是。A：施工单位 B：监理工程师 C：建设单位 D：建设工程 E：工程保险金

7、【例1·单选题】下列不属于注册监理工程师业务范围的是。A：工程监理

B：工程经济与技术咨询 C：工程设计

D：工程招标与采购咨询 E：工程保险金

8、关于建设工程监理规划编写的说法，正确的是。

A：监理规划的编写必须满足业主的要求，且宜粗不宜细

B：监理规划编写应留有审批时间，以便监理单位负责人对监理规划进行审批 C：监理工作的组织、控制、方法、措施等是监理规划中必不可少的内容 D：监理规划的内容应按监理投标阶段和监理合同实施阶段分别编制 E：工程保险金

9、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。

A．重新划分施工过程数 B．重新划分施工段 C．增加专业工作队数 D．改变流水节拍值

10、编制工程竣工决算的单位及其部门是。A：承包商单位的预算部门 B：业主单位的预算部门 C：承包商单位的财务部门 D：业主单位的财务部门

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当。A：邀请招标 B：公开招标 C：挂牌 D：拍卖

E：工程保险金

12、当初步设计有详细设备清单时，编制设备安装工程概算精确性较高的方法是__。

A．扩大单价法 B．概算指标法

C．修正概算指标法 D．预算单价法

13、建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种__的风险对策。A．风险回避 B．风险转移 C．损失控制 D．风险自留

14、【例1·单选题】某项工程通过竣工验收，工程质量符合要求，应在工程竣工验收报告中签署意见。A：建设单位负责人 B：总监理工程师 C：专业监理工程师

D：监理单位技术负责人 E：工程变更单

15、下列选项属于指定代理关系终止条件的是。A：代理期间届满

B：作为代理人的法人终止 C：代理事项完成 D：被代理人死亡 E：专业监理

16、在常用的工程质量控制的统计方法中，可以用来系统整理分析某个质量问题及其产生原因之间关系的方法是。A：相关图法 B：树枝图法 C：排列图法 D：直方图法 E：工程变更单

17、当建设工程有总承包单位时，对于单位工程施工进度计划，监理工程师。A：只负责审核而不需要编制 B：负责编制和审核

C：负责编制施工总进度计划

D：按年、季、月编制工程综合计划 E：自我评定

18、某宗房地产未来第一年的净收益为20万元．此后每年的净收益会在上一年的基础上增加3万元，该类房地产的报酬率为8%。该房地产的价格为__万元。A．695.83 B．681.25 C．715.83 D．718.75

19、【例2·单选题】在新方案创造中，组织者将问题函寄专家后获得反馈意见，整理分析后再函寄，直到得出新方案。这属于。A：强制确定法 B：头脑风暴法 C：哥顿法 D：德尔菲法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是。A：合同工期 B：竣工日期 C：施工期

D：合同有效期 E：专业监理

21、描述质量特性数据离散趋势的特征值是__。A．算术平均数 B．中位数 C．极差 D．期望值

22、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。A．只能在范围内压缩 B．与其协商 C．不得压缩 D．不得延长

23、根据《建设工程设计合同》示范文本，合同有效期是。A：从合同签字日起，至提交设计文件之日止 B：从合同签字日起，至工程竣工验收之日止

C：从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止 D：从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止 E：专业监理

24、建设工程投资在整个建设期内需随时进行动态跟踪、调整，直至后才能真正形成建设工程投资。A：编制估算 B：概算 C：预算

D：竣工决算

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、在建筑工程施工质量验收统一标准中，是指对安全、卫生、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。A：主控项目 B：一般项目 C：保证项目 D：基本项目 E：工程变更单

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设工程施工期间，监理工程师要对承包单位的各种质量记录资料进行监控。施工质量记录资料包括。

A：施工现场质量管理检查记录资料 B：各种工程合同文件 C：工程材料质量证明资料 D：施工单位质量自检资料 E：各种设计文件

2、在财务现金流量表中，作为现金流出的有__。A．流动资金 B．回收流动资金 C．销售税金及附加 D．固定资产余值回收 E．产品销售收入

3、下列工程文件中，建设单位和监理单位应长期保存的监理文件有。A：工程竣工总结 B：工程质量评估报告

C：费用索赔报告及审批意见 D：监理规划

E：分包单位资质材料

4、工程监理文件资料组卷方法可以按组卷。A：单位工程 B：分部工程 C：专业

D：文件的形成单位 E：阶段

5、总监理工程师应承担的职责有等。A：确定项目监理机构人员及其岗位职责 B：组织审查和处理工程变更 C：进行工程计量

D：检查进场的工程材料、构配件、设备的质量 E：参与或配合工程质量安全事故的调查和处理

6、计数值标准型二次抽样方案为(、、；、)，其中C为合格判定数，r为不合格判定数，若咒中有个不合格品，中有个不合格品，则可判断送检品合格的情况有。A： B： C： D： E：

7、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用方式的政府投资项目，有关主管部门只审批资金申请报告。A：投资补助 B：资本金注入 C：贷款贴息 D：直接投资 E：转贷

8、建设工程的质量风险和安全风险都会引起__。A．返工费用 B．医疗费 C．造成工期延误的损失 D．第三者责任损失

E．对工程使用造成的损失

9、对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有。A：设计方案优劣

B：环境保护措施是否合理 C：投资估算是否超过限额 D：投标报价是否合理 E：社会信誉是否良好

10、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对采用方式的政府投资项目，有关主管部门只审批资金申请报告。A：直接投资 B：资本金注入 C：贷款贴息 D：投资补助 E：转贷

11、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括__。A．工程概况 B．项目资金来源 C．投标须知 D．评标方法

E．招标工作范围

12、在某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为3天。如果在该网络计划的执行过程中发现工作M的持续时间延长了2天，而其他工作正常，则此时工作M__。

A．不会使总工期延长

B．不影响其后续工作的正常进行 C．总时差不变，自由时差减少2天 D．总时差和自由时差各减少2天 E．自由时差不变，总时差减少2天

13、施工过程根据其性质和特点不同可分为制备类、运输类和建造类三种，以下施工过程一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。A：砂浆的制备过程 B：地下工程 C：主体工程

D：混凝土制备过程 E：屋面工程

14、认证机构收到申请方的质量管理体系认证正式申请后，将对申请方的申请文件进行审查。下列有关认证申请的审查和批准的说法，正确的是__。A．审查质量手册的内容是否覆盖了质量管理体系标准要求的内容 B．经审查符合规定的申请要求，则批准注册并颁发注册证书 C．申请单位在提交申请书时，应同时预交认证费用

D．认证机构决定接受申请后，应向申清单位发出“接受申请通知书” E．认证机构应审查申请内容，包括填报的各项内容是否完整正确

15、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有。A：投标人提供投标保函

B：中标人提供担保公司出具的履约保证书 C：发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D：发包人提供的在建工程留置权担保 E：承包人提交的预付款保函

16、下列网络图中，关键工作有。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E

17、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件不包括__。A．资格审查文件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答 C．投标书及其附件 D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议

18、进行工程质量事故处理的主要依据包括__。A．质量事故的资料 B．有关合同及合同文件 C．有关的技术文件和档案 D．相关的建设法规 E．相关的技术规范

19、【例5·多选题】已知网络计划中工作A有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第15天和第18天，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第6天和第9天。如果工作A的持续时间为9天。则工作A。A：总时差为3天 B：自由时差为0天 C：总时差为2天 D：自由时差为2天

E：与紧后工作时间间隔分别为0天和3天

20、【例4·多选题】监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括。A：协助业主确定工期总目标 B：办理工程立项审批或备案手续 C：办理建筑材料及设备订货手续 D：调查和分析环境及施工现场条件 E：编制施工图出图计划

21、建设工程合同管理的基本方法包括。A：严格执行建设工程合同管理法律法规 B：普及相关法律知识，培训合同管理人员 C：设立合同管理机构，配备合同管理人员 D：建立合同管理目标制度 E：推行合同专用文本制度

22、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有。

A：施工作业的时间安排

B：各施工阶段准备采用的施工方案 C：各阶段准备投入的人员和设备数量 D：分包商施工各阶段的安排计划 E：指定分包商施工各阶段的安排计划

23、《建设工程监理规范》规定，监理实施细则编写依据包括。A：已批准的建设工程监理规划 B：施工组织设计文件

C：与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料 D：建设工程设计文件

E：施工组织设计、(专项)施工方案

24、《工程建设监理合同》示范文本规定，__是监理单位服务内容o A．正常的监理工作 B．附加的监理工作 C．额外的监理工作 D．承包商要求的工作 E．合约外的工作

25、施工阶段投资控制的经济措施，除了进行工程计量外，还应进行（）等工作。A．编制资金使用计划 B．签发付款证书

C．作好工程监理日记

D．协商确定工程变更的价款 E．编制投资控制的工作流程图

第二篇：西藏2016年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证模拟试题

西藏2016年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证

模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、建设项目总进度目标的控制是项目管理的任务。A：业主方 B：监理方 C：设计方 D：施工方 E：自我评定

2、【例2·单选题】在国外工程咨询公司的阶段性服务内容中，除了之外，其余各阶段工作业主都可能单独委托工程咨询公司来完成。A：工程设计

B：工程招标与设备采购 C：生产准备和调试验收 D：项目后评价 E：工程保险金

3、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。A：发包人提供的材料、设备不符合要求 B：发包人原因指示的暂停施工 C：发包人要求提前交货

D：隐蔽工程的重新检验证明质量合格 E：专业监理

4、工程建设其他费用中的研究试验费包括。

A：对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用 B：自设实验室进行试验所使用的材料和化学药品等费用 C：设计规定在施工中必须进行试验、验证所需费用 D：新产品试制费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的__。A．质量要求 B．质量水平

C．质量宗旨和方向 D．质量策划

6、【例3·单选题】某工程招标失败，招标人分析招标失败的原因并采取相应措施的后，需要重新进行招标的是。A：投标截止时间，投标人少于3个

B：属于必须审批工程建设项目，经原审批部门批准 C：重新招标后投标人仍少于3个 D：重新招标后所有投标被否决 E：专业监理

7、设计内容不全、设计缺陷、错误和遗漏属于技术风险中的因素。A：设计 B：施工 C：人员 D：合同

E：工程保险金

8、【例1·单选题】某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。若合同终止，发包人应向设计人支付。A：合同约定设计费的60％ B：双倍定金作为赔偿 C：合同约定设计费的一半 D：合同约定的全部设计费 E：专业监理

9、安全生产事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A：1 B：2 C：3 D：4 E：工程保险金

10、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由进行审查认可。A：承包总体工程设计的设计单位 B：发包人

C：监理工程师

D：设备安装承包商 E：专业监理

11、应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍，这体现了建设工程监理的。A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公正性 E：工程保险金

12、根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件中的第二层次文件是。A：质量手册 B：程序文件 C：作业文件 D：作业规程 E：工程变更单

13、下列关于设计阶段特点的说法中，正确的是。A：设计劳动投入量与设计产品质量呈正相关关系 B：设计劳动投入量与设计产品质量呈负相关关系

C：设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段 D：设计阶段的协调都是不同专业之间的横向协调 E：工程保险金

14、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。A．资金筹措能力 B．管理和协调能力

C．各种风险因素对计划实施的影响 D．规划和计划的可行性

15、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构对各施工单位实施监理。A：可组建多个监理分支机构 B：不应组建监理分支机构

C：组建不超过两个监理分支机构

D：只能组建不超过三个监理分支机构 E：工程保险金

16、某工程双代号时标网络计划如下图所示，根据第6周末实际进度检查结果绘制的前锋线如点划线所示。通过比较可以看出。A：C工作实际进度拖后2周，影响工期2周 B：D工作实际进度超前2周，不影响工期 C：D工作实际进度拖后3周，影响工期2周 D：E工作实际进度拖后1周，不影响工期 E：自我评定

17、施工图预算的编制对象为。A：单项工程 B：单位工程 C：分部工程 D：分项工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、在青藏铁路施工过程中，出现冻土地基，为解决此问题承包商花费了大量的时间和金钱，则承包商有权索赔。A：成本，但不包括工期和利润 B：成本和利润，但不包括工期 C：成本和工期，但不包括利润 D：成本、工期和利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、与初步设计深度相适应，概算定额是在预算定额的基础上以为对象编制而成的，以作为编制设计概算的依据。A：扩大单项工程 B：单位工程 C：扩大分部分项工程 D：分项工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

20、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由__。A．保险公司承担全部损失

B．保险公司承担除外责任以外的全部损失 C．业主自行承担全部损失

D．业主和保险公司协商分担损失

21、建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为。A：售后服务 B：运输费用 C：付款条件 D：设备性能 E：专业监理

22、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由__提出。A．发包人 B．设计单位 C．承包人 D．监理单位

23、按照建筑工程施工质量验收层次的划分，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个__。A．单位工程 B．分部工程 C．分项工程 D．检验批

24、有效控制项目投资应实行以为重点的建设全过程投资控制。A：设计阶段 B：施工阶段

C：项目论证阶段 D：详细设计阶段

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、某企业年初从银行贷款400万元，年利率为8％，还款周期为5年，还款方式为每年年末等额偿还，则每年末还款额为万元。A：50．09 B：100．18 C：116．63 D：127．66 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、设计招标文件的主要内容包括。A：投标须知 B：项目说明书

C：设计依据的基础资料 D：投标有效期 E：工程概况

2、对建设工程三大目标之间的统一关系进行分析时，应注意的主要问题有。A：对投资、进度、质量目标进行定性分析 B：将投资、进度、质量目标分别进行分析论证 C：掌握客观规律，充分考虑制约因素 D：对未来的、可能的收益不宜过于乐观 E：将目标规划和计划结合起来

3、下列关于监理规划的说法中，正确的有。A：监理规划的表述方式不应该格式化、标准化 B：内容应具有针对性、指导性和可操作性 C：应由总监理工程师组织编制

D：监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分 E：应把握工程项目运行脉搏

4、按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有。A：公开招标的投标人不受地域和行业限制 B：议标是招标方式的一种

C：竞争性谈判是招标方式的一种 D：邀请招标不能限制投标人的数量 E：公开招标意味着招标时间长、费用高

5、在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括。

A：由于大量浪费材料其实际用量超过计划用量而增加的材料费用 B：由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用

C：由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用 D：由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用

E：承包商为保证混凝土质量选用高强度等级水泥而增加的材料费用

6、下列属于环境影响评价内容的有__。A．城市化进程的影响 B．技术文化条件的影响 C．噪声对居民生活的影响 D．森林草地植被的破坏

E．社会环境、文物古迹的破坏

7、某单位工程双代号网络计划如下图所示，图中错误有。A：多个起点节点 B：多个终点节点 C：存在多余虚工作 D：节点编号有误 E：存在循环回路

8、分包商应立即执行的变更指令包括__的书面指令。A．业主直接送达 B．工程师直接送达 C．工程师代表直接送达 D．承包商代表直接送达

E．工程师发布经承包商代表确认的

9、缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合。A：缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间 B：缩短后的持续时间不能大于其最短持续时间 C：缩短持续时间的工作不能变成非关键工作 D：缩短持续时间的工作能变成非关键工作 E：缩短后对非关键工作无影响

10、下列工程质量问题中，可不做处理的有。A：不影响结构安全和正常使用的质量问题 B：经过后续工序可以弥补的质量问题

C：存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题 D：质量问题经法定检测单位鉴定为合格

E：出现的质量问题，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能

11、审核监理规划时。对监理组织机构审核的内容包括。A：是否理解了业主的工程建设意图 B：是否包括了全部委托的工作任务 C：是否与工程实施的具体特点相结合 D：是否与业主的组织关系相协调 E：是否与承包方的组织关系相协调

12、关于建设工程监理规划的说法，正确的有。

A：监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作 B：监理规划中的监理措施可以指导施工单位编制施工组织设计 C：监理规划是业主确认监理单位履行监理合同的主要依据 D：监理规划是业主向监理单位支付监理服务费用的依据 E：监理规划是监理单位进行内部考核的依据

13、工程质量会受到各种因素的影响，下列属于系统性因素的有。A：使用不同厂家生产的规格型号相同的材料 B：机械设备过度磨损 C：设计中的安全系数过小

D：施工虽然按规程进行，但规程已更改 E：施工方法不当

14、某分部工程双代号网络计划如图3-54所示(时间单位：天)，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明。A：所有节点均为关键节点 B：所有工作均为关键工作

C：计算工期为15天且关键线路有两条 D：工作1-3与工作1-4的总时差相等 E：工作2-7的总时差和自由时差相等

15、根据下表给定逻辑关系绘制而成的某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误的是． A：节点编号有误 B：有循环回路 C：有多个起点节点 D：有多个终点节点 E：不符合给定逻辑关系

16、建设项目管理的类型可以按__几方面划分。A．管理对象 B．管理主体 C．服务对象 D．服务内容 E．服务阶段

17、工程技术文件是建设工程投资确定的重要依据。在工程建设的不同阶段所产生的工程技术文件是不同的，具体表现为。

A：在项目决策阶段，工程技术文件表现为项目策划文件

B：在初步设计阶段，工程技术文件主要表现为初步设计图纸及有关设计资料 C：施工图设计阶段，工程技术文件表现为功能描述书 D：工程招标阶段，工程技术文件主要以招标文件来体现 E：相应的工程设计文件主要在初步设计阶段得以体现

18、目标控制的流程中，将目标实际值与计划值进行比较时，应该满足的要求。A：严格规定比较周期

B：明确目标实际值与计划值内涵 C：合理选择比较对象 D：正确制定纠偏措施

E：建立目标实际值与计划值之间对应关系

19、工作的最早完成时间表述正确的是（）。

A．紧前工作的最早开始时间与工作的持续时间之和 B．工作起点节点的最早时间与工作的持续时间之和 C．时标网络计划中箭线的箭头所对应的时间 D．工作完成节点的最早时间

E．工作的最早开始时间与持续时间之和

20、下列关于建筑工程施工许可的说法正确的是。A：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起三个月内，向发证机关报告

B：既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止 C：施工许可证延期以两次为限，每次不超过三个月 D：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期

E：按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证

21、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，应当由承包方承担。

A：承包方人员伤亡损失 B：发包方人员伤亡损失

C：承包方施工设备损坏的损失

D：运至施工场地待安装工程设备的损害 E：工程修复费用

22、代理具有的特征包括__。

A．代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 B．代理人以被代理人的名义实施代理行为

C．代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志 D．被代理人对代理行为承担民事责任

E．代理人与被代理人协商一致后，方可进行代理

23、根据FIDIC合同条件，承包商应在每个月末向监理工程师提供月报表，该报表涉及的款项有__。

A．已实施的永久工程的价值 B．临时工程、计日工

C．法规变更引起的价格调整 D．施工缺陷修补费用

E．按标书附录中注明的设备和材料发票价值的某一百分率

24、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。A．设计依据及参数 B．设计意图 C．结构特点

D．设计计算方法 E．施工要求

25、利用横道图表示工程进度计划的特点有。

A：形象、直观，但不能反映出关键工作和关键线路 B：易于编制和理解，但调整繁琐和费时

C：能明确反映出各项工作之间的逻辑关系和总工期 D：能反映工程费用与工期之间的关系

E：可通过时间参数计算，求出各项工作的机动时间

第三篇：青海省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试题

青海省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。A．专业监理工程师应参与编制 B．应由项目总监理工程师主持

C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成 D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划

2、项目监理机构的总监理工程师代表，应处于__。A．决策层 B．协调层 C．操作层 D．执行层

3、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。A．内部 B．外部 C．组织

D．内部和外部

4、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。A．风险可以忽略不计 B．主动控制是不可能的 C．主动控制是不经济的

D．被控制的效果比主动控制好

5、建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种__的风险对策。A．风险回避 B．风险转移 C．损失控制 D．风险自留

6、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。A．隐蔽性 B．波动性

C．影响多样性 D．影响复杂性

7、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能

8、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。A．建设工程的特点 B．建设单位的需要 C．本单位的特点 D．主管部门的要求

9、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。A．10万元 B．50万元 C．100万元 D．1000万元

10、第一次工地会议应在__举行。A．开工时 B．开工后

C．总监理工程师下达开工令之时 D．总监理工程师下达开工令之前

11、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费

12、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程

D．一半以上工程量

13、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。A．有大量的隐蔽工程

B．施工中未及时进行质量检查 C．工程质量的评价方法具有特殊性 D．工程质量具有较大的波动性

14、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。A．主动控制 B．被动控制 C．反馈控制 D．事后控制

15、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。A．权责一致

B．总监理工程师负责制 C．严格监理，热情服务 D．公正、独立、自主

16、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。A．确认承包商索赔计算正确与否 B．认定承包商索赔理由成立 C．同意接受承包商索赔要求 D．审核承包商提出的索赔报告

17、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解，就是考虑了建设工程__的不同风险。A．进度目标 B．实施不同阶段 C．施工阶段 D．季节变化

18、《中华人民共和国建筑法》规定，由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。A．国务院

B．工商行政管理部门

C．国务院安全行政主管部门 D．国务院建设行政主管部门

19、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员

B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人

20、组织构成因素包括__工作。A．确定管理层次 B．确定工作内容 C．制定信息流程 D．制定工作流程

21、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。A．无关 B．成正比 C．成反比

D．有多种关系

22、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。A．理解了业主对该工程的建设意图 B．包括了全部委托的工作任务 C．与合同要求和建设意图相一致 D．适合工程的特点

23、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。

A．主观性 B．明确性 C．现实性 D．层次性

24、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。A．联系单 B．变更单 C．通知单 D．回复单

25、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A．予以取缔，处以罚款 B．吊销资质证书

C．吊销资质证书，处以罚款 D．处以罚款

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、综合单价法编制标底的表格有（）。A．分部分项工程费用计算表 B．措施项目价格表 C．工程量清单价格表 D．标底编制说明

E．分部分项工程工料价格计算表

2、在实际应用中工程造价就是指工程价格，即建成一项工程预计或实际在（）等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建设工程总价格。A．土地市场 B．设备市场 C．人才市场

D．技术劳务市场 E．承包市场

3、建设工程质量不仅关系到（），而且关系到人民群众生命财产的安全。A．工程的进度 B．工程的投资 C．工程的适用性 D．工程的结算

E．建设项目的投资效果

4、关于下面的计算公式，正确的是（）。A．FOB=CIF+国外运费+国外运输保险费 B．CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费 C．国外运输保险费＝FOB×国外保险费率 D．国外运费=离岸价×运费率 E．消费税=关税×消费税率

5、质量控制点是施工质量控制的重点，（）应作为质量控制点的对象。A．隐蔽工程 B．主体工程

C．施工条件困难或技术难度大的工序或环节 D．采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节 E．基础工程

6、监理工程师对施工图审核的主要原则有（）。A．是否符合业主对初步设计的要求

B．安全可靠性、经济合理性是否有保证，是否符合工程总造价的要求 C．设计深度是否符合设计阶段的要求

D．是否对初步设计进行了全面合理的优化 E．是否满足使用功能和施工工艺的要求

7、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。A．竣工财务决算说明书 B．工程竣工图

C．工程造价对比分析 D．竣工财务决算报表 E．建设项目财务结算书

8、下列关于流水施工的表述中，正确的有__。A．流水施工工期就是整个建设工程的总工期 B．划分施工段的目的就是为了组织流水施工

C．流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式 D．专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数 E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求

9、监理工程师写出的质量问题处理报告内容主要包括（）。A．调查与核查情况

B．质量问题处理补救的建议方案 C．审核认可的质量问题处理方案 D．质量问题处理结论

E．对处理结果的检查、鉴定和验收结论

10、进度、质量三大目标之间存在统一关系的是__。A．降低投资就需考虑低功能和质量要求

B．提早发挥的投资效益超过因加快进度所增加的投资额

C．提高功能和质量增加的投资从全寿命费用分析的角度是节约投资的 D．实施过程中严格质量控制，可以减少返工费用和维修费用 E．工程实施过程中发现问题及时进行返工

11、工程建设其他费用由（）构成。A．土地使用费

B．与建设项目有关的费用

C．与未来企业生产和经营活动有关的费用 D．应急费 E．暂列金额

12、标底价格的编制步骤包括__。A．准备工作 B．收集编制资料 C．计算标底价格

D．结合投标报价确定标底终价 E．审核标底价格

13、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是__。

A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期 B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系 C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系 D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间 E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象

14、b、c三点所提供的信息是（）。A.A B.B C.C D.D

15、构成直接工程成本的定额是指（）。A．冬雨季节施工费 B．直接费定额

C．企业管理费定额 D．其他直接费定额 E．现场经费定额

16、在工程质量控制统计方法中，与因果分析图法含义相同的是__。A．树枝图 B．鱼刺图

C．特性要因图 D．推导演绎表 E．层次分析图

17、某工程单代号网络计划图如下，下列选项正确的是（）。A．工作A的EF为2天 B．工作D的FF为2天 C．工作C的EF为Z天 D．工作B的FF为1天 E．计算工期为8天

18、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括__。A．建设工程设计单位配合施工的能力 B．建设工程总进度目标对施工工期的要求 C．类似工程项目的实际进度

D．施工单位项目经理部组织能力 E．外部协作条件的配合情况

19、下列属于施工单位职责的是__。A．应有完整的施工文件移交建设单位 B．实行技术负责人负责制

C．负责对城建档案工作进行业务指导，监督有关城建档案法规的实施 D．工程项目的施工文件应设专门的部门(专人)负责收集、整理 E．按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕

20、施工质量验收中，检验批和分项工程应由（）组织验收。A．总监理工程师 B．监理工程师 C．施工技术负责人 D．建设单位项目代表

E．建设单位项目技术负责人

21、设备安装质量记录资料的控制内容有（）。A．安装单位质量管理检查资料 B．分包单位的技术资料 C．安装依据

D．设备、材料的质量证明资料 E．安装设备验收资料

22、关于设备采购的质量控制，下列说法正确的有__。A．成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B．总包单位采购，采购方案由监理工程师编写并报建设单位批准 C．市场采购设备，一般适用于小型通用设备的采购

D．建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E．向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

23、工程量清单计价格式的填写，应符合的规定有（）。A．工程量清单计价格式由投标人填写 B．封面应按规定内容填写、签字、盖章

C．投标总价应按工程项目总价表合计金额填写

D．单项工程费汇总表中的单位工程名称应按措施项目清单中的相应内容填写 E．分部分项工程量清单综合单价分析表，应由监理工程师根据需要提出要求后填写

24、阶段性设计进度计划包括（）。A．设计准备工作进度计划 B．初步设计工作进度计划 C．设计总进度计划

D．施工图设计工作进度计划 E．设计作业进度计划

25、某分部工程双代号网络计划图如下图所示，图中错误为（）。A．多个起点节点 B．多个终点节点 C．存在循环回路 D．工作代号重复 E．节点编号有误

第四篇：湖南省监理工程师《合同管理》施工合同履约保证试题

2015年湖南省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于。A：建设全过程 B：决策阶段 C：设计阶段 D：施工阶段 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、下列合同属于按照完成承包的内容进行划分的是。A：工程承包合同 B：建设工程设计施工总承包合同 C：施工分包合同 D：建设工程施工合同 E：专业监理

3、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是。A：评标的工作量大 B：选择中标人的范围广 C：评标时间长 D：招标费用高 E：专业监理

4、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为元／件。A：1400 B：1650 C：2100 D：2400 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、【例1．单选题】依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定申标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A：15 B：20 C：30 D：60 E：工程保险金

6、【例1．单选题】下列对世界银行工程造价构成中应急费的理解，正确的是。A：包括未明确项目的准备金和不可预见准备金 B：未明确项目的准备金只是一种储备，可能不动用

C：不可预见准备金是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用 D：未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为万元。A：2 B：5 C：7 D：12 E：专业监理

8、组织构成因素包括__工作。A．确定管理层次 B．确定工作内容 C．制定信息流程 D．制定工作流程

9、由于目标控制通常表现为一个有限的周期性循环过程，因此，目标控制是一种__。A．动态控制 B．主动控制 C．被动控制 D．实时控制

10、某施工合同履行过程中，因施工需要I临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由。A：发包人赔偿，延误的工期顺延 B：发包人赔偿，延误的工期不予顺延 C：承包人承担，延误的工期顺延 D：承包人承担，延误的工期不予顺延 E：专业监理

11、注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。A：1年内 B：5年内 C：8年内 D：终身 E：工程保险金

12、办公及生活用家具购置费属于。A：设备及工、器具购置费 B：有项目建设有关的其他费用 C：生产准备费 D：与未来企业生产经营有关的其他费用 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定

节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为天。A：20 B：10 C：5 D：4 E：自我评定

14、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是__。A．发包人办理申报手续并承担费用 B．发包人办理申报手续，承包人承担费用 C．承包人办理申报手续，发包人承担费用 D．承包人办理申报手续并承担费用

15、建设工程总投资，一般是指进行某项工程建设花费的。A：全部费用 B：建筑安装工程费 C：建筑工程费 D：建筑工程费和安装工程费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、编制单位建筑工程概算时，比较准确的方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法 C：概算指标法 D：类似工程预算法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是。A：建设工程勘察合同 B：建设工程设计施工总承包合同 C：建设工程设计合同 D：建设工程施工合同 E：专业监理

18、下列不属于建筑与结构项目安全各功能检验项目的是。A：地基承载力检验报告 B：外窗气密性检测报告 C：幕墙气密性检测报告 D：外墙热工性能 E：工程变更单

19、下列不属于对招标文件核查范围的是__。A．招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件 B．招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理 C．招标文件的形式是否合乎要求 D．是否有限制竞争的条件 20、施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为。A：中标通知书、工程量清单、标准

B：合同通用条款、合同专用条款、图纸 C：投标书、合同通用条款、已标价的工程量清单 D：中标通知书、工程报价单、投标书 E：专业监理

21、通常将勘察任务包括在__的发包范围内。A．设计招标 B．监理招标 C．施工招标 D．前期准备

22、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。A．内部 B．外部 C．组织 D．内部和外部

23、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是。A：监理工作联系单 B：备忘录 C：会议纪要 D：监理工程师通知 E：工程变更单

24、在进口设备交货类别中，卖方承担风险最大的交货方式是。A：目的地交货类 B：装运港交货类 C：装运港船上交货类 D：内陆交货类 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、在设计和施工阶段，监理工程师为了有效控制建设工程进度，不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，更要，以确保进度控制目标的实现。A：编制施工总进度计划 B：编制监理进度计划 C：进行进度控制决策 D：编制施工组织设计 E：自我评定

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、进度控制的技术措施主要包括。A：推行CM承发包模式，对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工 B：采用网络计划技术并结合电子计算机的应用，实施动态控制 C：建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 D：审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理状态下施工 E：编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

2、在工程建设施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工

期时，通常采取的技术措施有。A：改善外部配合条件 B：增加每天的施工时间 C：采用更先进的施工方法 D：改进施工工艺和施工技术 E：采用更先进的施工机械

3、建筑工程总概算是根据所包括的__等汇总编制而成的。A．单项工程综合概算 B．预算费用 C．单位工程概算 D．工程建设其他费用 E．预备费用

4、《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，监理人的主要义务包括__。A．依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益 B．推荐选择工程的施工单位 C．选派合格的监理人员及总监理工程师 D．不得泄露与工程有关的保密资料 E．代表委托人与承包人解决合同争议

5、按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定，措施费包括__。A．环境保护费 B．文明施工费 C．混凝土添加剂的费用 D．安全施工费 E．脚手架摊销费

6、在项目施工招标中，资格须知中的附加合格条件可以包括__。A．同类工程施工经历 B．财务状况 C．企业信誉 D．项目经理资质要求 E．环境管理体系

7、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的。A：施工操作依据 B：质量保证所必需的管理制度 C：过程控制 D：质量检查情况 E：质量特性指标

8、项目监理机构人员数量的确定方法的步骤包括。A：项目监理机构人员需要量定额 B：确定工程建设强度 C：确定工程复杂程度 D：根据工程投资和工程工期套用监理人员需要量定额 E：根据实际情况确定监理人员数量

9、【例7·多选题】某工程双代号时标网络计划如图3-9所示，该计划表明。

A：工作C的自由时差为2天 B：工作E的最早开始时间为第4天 C：工作D为关键工作 D：工作H的总时差为零 E：工作B的最迟完成时间为第1天

10、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权__。A．将工程直接收归已有 B．与发包人协议将该工程折价 C．自行将该工程卖给他人 D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程拍卖的价款优先受偿

11、某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第11周末时，检查其实际进度如图3-64前锋线所示，检查结果表明。A：第6周末检查时，工作A拖后1周，不影响总工期 B：第6周末检查时，工作E提前1周，不影响总工期 C：第6周末检查时，工作C提前1周，预计总工期缩短1周 D：第11周末检查时，工作G拖后1周，不影响总工期 E：第11周末检查时，工作H提前1周．预计总工期缩短1周

12、【例2·多选题】下列关于固定节拍流水施工特点的说法中，正确的有。A：所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等 B：相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等 C：专业工作队的数量等于施工过程的数量 D：各施工段之间没有空闲时间 E：流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积

13、工程材料检验制度中，材料进场必须有。A：出厂合格证 B：生产许可证 C：质量保证书 D：使用说明书 E：研究化验单

14、下列关于招标流程的相关说法正确的是。A：投标人收到的投标文件．在招标文件规定的开标时间前不得开启 B：招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜 C：招标人承担踏勘现场的费用 D：招标人需要向建设行政主管部门办理申请招标手续 E：必须设定标底

15、属于静态评价指标的是__。A．财务净现值 B．投资回收期 C．财务内部收益率 D．投资利润率 E．投资利税率

16、根据《建设工程质量管理条例》，承包单位向建设单位提交工程竣工验收报 告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应明确建设工程的保修等。A：内容 B：范围 C：期限 D：效果 E：责任

17、绘制和使用因果分析图时应注意的问题是(．)。A．集思广益 B．过程分析 C．制订对策 D．明确质量问题 E．ABC分类

18、下列关于建设工程投资效益最大化含义的说法中，正确的是。A：在满足建设工程投资控制要求的前提下，建设投资额最少 B：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设投资额最少 C：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，使用费用最少 D：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设工程寿命周期费用最少 E：建设工程本身的投资效益与环境、社会效益的综合效益最大化

19、下述属于设备、工器具购置费的有__。A．国产设备从交货地点至工地仓库的运费 B．进口设备银行财务费 C．进口设备检验鉴定费 D．进口设备仓库保管费 E．为进口设备而出国的人员差旅费 20、建设工程措施项目清单的通用项目包括（）。A．临时设施 B．施工机械修理 C．工地材料保管 D．已完工程及设备保护 E．施工排水、降水

21、建设工程平行承发包模式中，进行任务分解与确定合同数量、内容时要考虑的因素有__。A．工程情况 B．市场情况 C．贷款协议要求 D．业主对施工方要求 E．分包的实力

22、在某工程网络计划中，工作M的总时差为2天，监理工程师在该计划执行一段时间后检查实际进展情况，发现工作M的总时差变为一3天，说明工作M的实际进度。A：拖后3天 B：影响工期3天 C：拖后5天 D：影响工期5天

E：拖后2天

23、认证机构收到申请方的质量管理体系认证正式申请后，将对申请方的申请文件进行审查。下列有关认证申请的审查和批准的说法，正确的是__。A．审查质量手册的内容是否覆盖了质量管理体系标准要求的内容 B．经审查符合规定的申请要求，则批准注册并颁发注册证书 C．申请单位在提交申请书时，应同时预交认证费用 D．认证机构决定接受申请后，应向申请单位发出“接受申请通知书” E．认证机构应审查申请内容，包括填报的各项内容是否完整正确

24、抽样检验可能产生的两类错误是__。A．将不合格产品认定为合格产品 B．将未检验产品认定为已检验产品 C．将合格产品认定为不合格产品 D．将已检验产品认定为未检验产品 E．以上均不完全正确

25、关于项目法人责任制与建设工程监理的关系，下列叙述正确的是__。A．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件 B．项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件 C．项目法人责任制是实行建设工程监理制的基本保障 D．建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障 E．建设工程监理制与项目法人责任制没有必然联系

第五篇：2016年辽宁省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试题

2016年辽宁省监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证

考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某生产产品的投资方案，当单位产品的价格由1000元降为900元时，该方案的内部收益率变化率为-1％，则价格因素的敏感度系数为。A：-0．1 B：0．1 C：0．9 D：1．0 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构(配)件，在采购订货前应向__申报。

A．建设单位现场代表 B．项目技术负责人 C．监理工程师 D．项目经理

3、【例3·单选题】如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A：发生后的28天内 B：全部消除后

C：影响结束后的14天内 D：影响结束后的28天内 E：专业监理

4、【例2．单选题】施工现场安全由建筑施工企业负责，实行施工总承包的，施工现场安全由负责。A：建设单位 B：监理单位 C：总承包单位 D：施工单位 E：工程保险金

5、下列关于主动控制的表述中，正确的是__。

A．主动控制是在输出环节之前就要采取预防和纠偏措施来减少偏差发生的控制活动

B．主动控制是基于第一次循环之后所发现的偏差，在下一次循环开始之前主动采取预防和纠偏措施的控制活动

C．主动控制是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和程度的基础上，采取有针对性的预防措施，从而减少甚至消除目标偏离的控制活动 D．主动控制可以使工程实施保持在计划状态

6、监理工程师控制建设工程进度的技术措施包括。A：建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络 B：协调合同工期与进度计划之间的关系

C：加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施

D：审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工 E：自我评定

7、在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用。A：排列图法 B：因果分析图法 C：直方图法 D：控制图法 E：工程变更单

8、监理服务招标应优先考虑__因素。A．技术 B．经济 C．组织 D．管理

9、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作D的总时差和自由时差。A：均为2周

B：分别为2周和3周 C：均为3周

D：分别为3周和2周 E：自我评定

10、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求__。A．工程总成本最低条件下的资源均衡安排 B．资源均衡使用条件下的最短工期安排 C．资源使用最少条件下的合理工期安排 D．资源有限条件下的最短工期安排

11、【例2．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：1 B：12 C：24 D：48 E：工程保险金

12、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。A．质量事故 B．安全事故 C．进度拖延 D．经济损失

13、我国建筑业企业的资质管理中，将施工总承包和专业承包企业按划分为若干资质类别。A：经营范围 B：企业规模 C：承包能力 D：专业类别 E：工程变更单

14、是投标人编制投标文件和报价的依据。A：图纸 B：招标公告 C：投标人须知 D：招标文件 E：专业监理

15、【例2．单选题】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A：7 B：15 C：20 D：30 E：工程保险金

16、下列对于招标控制价理解正确的是。

A：国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价 B：投标人的投标报价高于招标控制价的，如果属于合理范围之内，不应予以拒绝

C：招标控制价在招标文件中公布时，只公布招标控制价总价

D：工程造价咨询人可以同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、某项目建设期为2年，运营期为5年。建设期内每年年初贷款分别为300万元和500万元，年利率为10％。若在运营期后3年每年末等额偿还贷款，则每年应偿还的本利和为万元。A：413．52 B：444．23 C：560．49 D：601．34 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、__监理组织是具有纵横两套管理系统的项目监理组织形式。A．矩阵制 B．直线职能制 C．职能制 D．直线制

19、某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4天、2天、6天，该工程的流水施工工期为天。A：28 B：20 C：16 D：14 E：自我评定 20、计价方式以工程量清单和工程单价表为基础和依据来计算合同价格，较为合理地分担了合同履行中的风险。A：固定总价

B：估算工程量单价 C：纯单价 D：可调单价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其。A：实体工程量 B：实际工程量

C：实体工程量+损耗工程量

D：实体工程量+需要增加的工程量

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、当工程网络计划的计算工期小于计划工期时，关键工作的__。A．总时差为零 B．总时差均大于零 C．自由时差为零

D．自由时差均大于零

23、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，后推迟开工日期。

A：需承包人书面通知工程师 B：应经建设行政主管部门批准 C：应经工程师批准

D：需承包人书面通知发包人 E：专业监理

24、建设工程施工合同范本的组成不包括。A：投标书 B：协议书 C：通用条款 D：专用条款 E：专业监理

25、【例2·单选题】《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求，国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。A：分公司 B：项目经理部 C：项目法人 D：项目监理部 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、【例4·多选题】监理工程师在工程质量控制中应遵循的原则包括。A：质量第一，坚持质量标准 B：以人为核心，预防为主 C：旁站监督，平行检测

D：科学、公正、守法的职业道德 E：审核文件、报告、报表

2、施工过程中遇到的下列不利条件中，属于FIDIC《施工合同条件》规定的不可预见物质条件的有。

A：不利于施工的外界自然条件 B：超音速飞行物产生的压力波干扰 C：招标文件中未提供的水文条件 D：不利于施工的气候条件

E：招标文件和图纸均未说明的地下障碍物

3、设备安装质量记录资料的控制内容有__。A．安装单位质量管理检查资料 B．分包单位的资质资料 C．安装依据

D．设备、材料的质量证明资料 E．安装设备验收资料

4、在项目实施阶段，项目总进度包括。A：设计前准备阶段的工作进度 B：设计工作进度 C：投标工作进度

D：施工前准备工作进度 E：工程施工和设备安装进度

5、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有。

A：向承包人发出要求提前竣工的通知 B：与承包人协商签订提前竣工的协议 C：负责修改施工计划

D：为承包人提供赶工的必要条件 E：减少工程质量检测的试验项目

6、工程监理企业经营活动准则中，工程监理企业要做到公平，必须做到。A：要具有丰富的经验 B：要坚持实事求是

C：要熟悉建设工程合同有关条款 D：要提高专业技术能力

E：要提高综合分析判断问题的能力

7、对工程网络计划进行资源优化，其目的是使该工程__。A．资源需用量最少

B．资源需用量尽可能均衡 C．资源强度最低

D．满足资源限量要求 E．总工期缩短

8、在工程质量验收过程中，下列情况中应予以验收。A：返工重做的检验批 B：经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批

C：经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批 D：施工单位难以纠正的建筑错位 E：建设单位认可的检验批

9、以下属于可行性研究各阶段内容的是__。A．机会研究

B．初步可行性研究 C．项目建议书 D．可行性研究 E．项目评估

10、施工组织设计审查的注意事项有__。A．重要的大型工程的施工方案 B．在施工顺序上符合基本规律

C．施工方案与施工进度计划的一致性 D．施工方案与施工平面图的协调一致 E．施工项目质量认证体系

11、下列费用中，属于工程量清单计价构成中其他项目费的有。A：暂列金额 B：材料购置费

C：专业工程暂估价 D：财产保险费 E：计日工

12、下列有关监理工程师执业资格考试报考条件的表述正确的是。

A：按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务，任职满3年，即可报考

B：港澳居民不可报名参加监理工程师执业资格考试 C：免考《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》两个科目的条件之一是“从事工程设计或工程施工管理工作15年(含)以上”

D：具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务，任职满1年，并具有工程技术或工程经济专业大专(含)以上学历，方可报考

E：具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务，并具有工程技术或工程经济专业大专(含)以上学历，即可报考

13、有关组织结构的叙述中，正确的说法是__。A．组织结构为职权关系提供了一定的格局

B．组织结构为职责的分配和确定奠定一定的基础 C．组织结构图可准确、完整地表达组织结构

D．组织结构图可说明一个上级对其下级所具有的职权的程度 E．利用组织结构可以评价组织各个成员的功绩与过错

14、根据组织的调控性原理，监理单位在确定监理组织结构时__。A．要确保组织对外部环境变化的调控能力 B．要保证组织的自稳定功能 C．组织对外部环境具有应变能力

D．要充分体现组织目标及分工协作要求 E．要注意设置相同层次的权力和责任制度

15、FIDIC合同条件规定，工程师在审核承包商提交的月报表后，应按合同规定扣除__等款额后，所得金额净值为承包商本月应获得支付的款额。A．以前支付的预付款 B．分包工程款

C．按合同规定计算的保留金 D．监理酬金

E．承包商到期应付给业主的其他款项

16、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审核签证的工程进度款支付报表中，应包括的内容有。

A：经工程师计量的合格工程的工程款额 B：完成变更工程的款额

C：作为保留金本期应扣的款额 D：承包商需支付给分包商的款额 E：本期经工程师批准的索赔款额

17、下列对设计人员错误的处理正确的是。

A：由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变

B：由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费

C：损失严重的，应向发包人支付赔偿金 D：赔偿金累计总额应不超过设计费用

E：范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款

18、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务有。A：对造价目标进行风险分析 B：运行环境影响评价 C：协助业主签订咨询合同 D：协商确定工程变更价款 E：为处理费用索赔提供证据

19、【例3·多选题】工程质量监督机构的主要任务有。A：接受委托部门报送的质量监督报告 B：受理建设工程项目的质量监督 C：检查施工现场各方主体的质量行为 D：检查工程实体质量 E：监督工程质量验收

20、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（）。A．资源强度最低 B．总费用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

21、下列有关工程监理单位、人员职责的表述正确的是。

A：未经监理人员签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装

B：未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收

C：监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

D：工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当要求设计单位改正

E：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位暂时停止施工

22、被动控制不可以表述为__。A．循环控制

B．面对未来的控制 C．开环控制 D．反馈控制 E．事后控制

23、在工程网络计划中，关键线路是措的路线。A：单代号网络计划中由关键工作组成 B：双代号网络计划中由关键节点组成 C：双代号时标网络计划中无波形线

D：单代号搭接网络计划中时距之和最大 E：单代号网络计划中时间间隔均为零

24、在建设单位的进度计划系统中，工程项目计划的编制依据有。A：工程项目建设总进度计划 B：综合进度控制计划 C：批准的设计文件 D：设计总进度计划

E：施工图设计工作进度计划

25、依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有。A：发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人 B：承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更

C：承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更

D：工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付

E：合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行