2016年上半年山西省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题

第一篇：2016年上半年山西省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题

2016年上半年山西省监理工程师考试《合同管理》：申请撤

销裁决模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由承担。A：发包人 B：承包人 C：使用人

D：以上都不正确 E：专业监理

2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更分为设计变更和其他变更两类。下列变更事项中，属于其他变更的是。A：改变工程的标高和基线 B：增加合同中约定的工程量 C：提高合同中约定的质量标准 D：改变施工作业顺序和时间 E：专业监理

3、某项目的建筑安装工程投资为1500万元，基本预备费为100万元，设备购置费为500万元，涨价预备费为80万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的因素总和为万元。A：2150 B：1550 C：2180 D：2100 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、可编程的只读存储器__。A．不一定是可改写的 B．一定是可改写的 C．一定是不可改写的 D．可任意读写

5、下列既属于监理工程师权利，又属于监理工程义务的是。A：接受继续教育

B：履行管理职责，执行技术标准、规范和规程 C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任

D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章 E：工程保险金

6、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由承担。A：乙承包人 B：发包人 C：甲承包人 D：工程师 E：专业监理

7、为了有效地控制项目目标，必须将主动控制与被动控制紧密结合起来，并且按照__的原则处理好两者之间的关系。A．主动控制为主，被动控制为辅 B．被动控制为主，主动控制为辅 C．主动控制与被动控制并重

D．力求加大主动控制在控制过程中的比例，同时进行定期，连续的被动控制

8、设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应__。A．退还定金

B．退还定金并赔偿发包人损失 C．双倍返还定金

D．支付设计费的2%的违约金

9、承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是。A：不平衡报价法 B：多方案报价法 C：突然降价法 D：先亏后盈法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、承包人无权要求追加合同价款的情况不包括。A：发包人要求的设计变更

B：承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰 C：由自身原因导致施工进度滞后

D：承包人原因致使工程师指示改变了施工顺序导致效率降低 E：专业监理

11、在室外工程划分中，下列属于电气子单位工程的分部(子分部)工程的是。A：收集系统 B：室外给水系统 C：室外照明系统 D：室外供热系统 E：工程变更单

12、应签认单位工程竣工验收报审表及有关资料，并向建设单位提交工程质量评估报告。

A：专业监理工程师 B：总监理工程师

C：施工单位项目负责人 D：建设单位现场代表 E：工程变更单

13、描述质量特性数据离散趋势的特征值是__。A．算术平均数 B．中位数 C．极差 D．期望值

14、为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包商的资金流动等问题，在工程计量时可以采用。A：估价法 B：分解计量法 C：均摊法 D：图纸法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、【例1·单选题】对大多数工程项目来说，单位时间的资源消耗在整个使用范围内通常是。A：中间多，两头少 B：中间少，两头多

C：前期少，后来逐渐增多 D：前期多，后来逐渐减少 E：自我评定

16、从监理大纲、监理规划和监理实施细则内容的关联性来看，监理规划的作用是__。

A．指导项目监理机构全面开展监理工作 B．指导监理企业全面开展监理工作

C．作为业主确认监理单位履行合同的依据 D．作为监理单位内部考核的依据

17、下列关于工程监理与政府主管部门监督管理的表述中，正确的是。A：工程监理工作与政府主管部门的监督管理工作都是行政性监督管理 B：工程监理工作与政府主管部门的监督管理工作都具有委托性

C：工程监理工作是行政性监督管理，政府主管部门的监督管理工作具有委托性 D：工程监理工作具有委托性，政府主管部门的监督管理工作是行政性监督管理 E：工程保险金

18、应及时签署审查意见，并报建设单位批准后签发工程复工令，施工单位接到工程复工令后应及时组织复工。A：总监理工程师 B：总监理工程师代表 C：专业监理工程师 D：甲方代表 E：工程变更单

19、在钢筋混凝土工程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的项目。A：主控 B：一般 C：观感 D：基本

E：工程变更单

20、工程监理投标文件的核心是。A：监理规划 B：监理大纲

C：监理实施细则 D：施工组织设计 E：工程保险金

21、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能

22、常用的投资估算方法中，比较适用于设备投资占比例较大的项目的方法是。A：生产能力指数法 B：比例估算法 C：资金周转率法 D：综合指标估算法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、【例2．单选题】根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，房屋建筑工程的施工监理服务收费按照建设项目分档定额计费方式计算收费。A：工程预算投资额 B：工程概算投资额

C：工程投资估算指标投资额 D：工程施工定额投资额 E：工程保险金

24、要限制宏命令的操作范围，可以在创建宏时定义 A．宏操作对象 B．宏条件表达式

C．窗体或报表控件属性 D．宏操作目标

25、反映项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日数的信息为__。

A．流动信息 B．固定信息

C．项目外部信息 D．管理型信息

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括__。A．建设工程设计单位配合施工的能力 B．建设工程总进度目标对施工工期的要求 C．类似工程项目的实际进度

D．施工单位项目经理部组织能力 E．外部协作条件的配合情况

2、依据《建设工程质量管理条例》有关规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任，这些行为包括__。

A．明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料，建筑构配件和设备的 B．未组织竣工验收，擅自交付使用的 C．验收不合格，擅自交付使用的

D．对不合格的建设工程按照合格工程验收的 E．与施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量

3、FIDIC合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是__。A．不包含在合同价格之内 B．业主的备用金

C．可作为供意外用途的开支 D．支付时不需业主同意

E．用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额

4、国家、省市重点工程项目或一些特大型、大型工程项目的__，必须有地方城建档案管理部门参加。A．单机试车 B．联合试车 C．工程验收 D．工程移交 E．工程预验收

5、安装施工过程的（）是监理工程师控制设备验收资料的主要方面。A．隐蔽工程验收记录 B．工序交接验收记录 C．进度资料

D．整机性能检测报告

E．安装过程不合格品处理及返修、返工记录

6、根据施工质量验收的基本规定，施工单位提交给总监理工程师的《现场质量管理检查记录》中应包括的检查内容有。A：现场质量责任制 B：分包单位管理制度 C：地质勘察资料 D：施工图设计文件 E：计量设备配备

7、合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有__有权变更或撤销合同。A．人民政府 B．人民检察院 C．人民法院

D．建设行政主管部门 E．仲裁机构

8、下列关于实际进度与计划进度的比较方法说法正确的是。

A：横道图比较法主要用于工程项目中某些工作实际进度与计划进度的局部比较 B：S曲线比较法是以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成任务量

C：前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度的局部比较；又可用来分析和预测工程项目整体进度状况

D：S曲线比较法主要用于工程项目中某些工作实际进度与计划进度的局部比较 E：横道图比较法既适用于工作实际进度与计划进度的局部比较；又可用来分析和预测工程项目整体进度状况

9、绘制双代号网络图时，节点编号的原则是__。A．不应重复编号 B．可以随机编号

C．箭尾节点编号小于箭头节点编号 D．编号之间可以有间隔 E．虚工作的节点可以不编号

10、在建设单位的计划系统中，工程项目年度计划主要包括。A：年度建设资金平衡表 B：工程项目进度平衡表 C：年度设备平衡表

D：年度竣工投产交付使用计划表 E：设计作业进度计划表

11、建设工程监理的作用主要表现为。

A：有利于加强对监理企业资质和个人执业的市场准入实施双重控制 B：有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 C：有利于规范工程建设参与各方的建设行为 D：有利于提高建设工程投资决策科学化水平E：有利于实现建设工程投资效益最大化

12、为了有效地控制工程建设的设计进度，可以把各阶段设计进度具体化，属于分解的分目标的是。

A：把初步设计时间目标分解为方案设计时间目标和初步设计时间目标

B：把施工图设计时间目标分解为基础设计时间目标，结构设计时间目标，装饰设计时间目标及安装设计图时间目标

C：技术设计时间目标分解为经济技术时间目标和应用技术时间目标 D：准备设计工作目标分解为申报目标和可行性研究目标

E：结构设计目标分解为柱结构设计，偏心受压柱、轴心受压柱、楼板结构设计等

13、施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有。A：不可抗力 B：承包人的违约

C：施工机械发生故障 D：发包人延迟提供材料 E：提供图纸延误

14、下列属于要约失效的情形的有。A：拒绝要约的通知到达要约人 B：要约人依法撤销要约

C：要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销 D：承诺期限届满，受要约人未做出承诺 E：受要约人对要约的内容做出实质性变更

15、承包人提出费用索赔中的人工费包括__。A．增加工作内容的人工费 B．停工损失费

C．工作效率降低的损失费

D．闲置人员在停工期间的福利费 E．计日工资

16、下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是__。A．对建设工程质量目标的所有内容进行控制 B．建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同 C．要避免不断提高质量目标的倾向

D．重点是设计阶段和施工阶段的质量控制 E．对建设工程所有内容的质量进行控制

17、项目法人的工作内容包括。A：项目用地预审 B：项目资金筹措 C：项目环评审查 D：项目建设实施 E：项目债务偿还

18、下列关于双代号时标网络计划的表述中，正确的有__。

A．工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间

B．工作箭线中波形线的水平投影长度表示该工作与其紧后工作之间的时距 C．工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间 D．工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零

E．工作箭线中不存在波形线时，表明该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零

19、若干部门组成的工作体系即为建设工程项目监理机构，为了使整个监理机构系统处于有序状态，其项目监理机构内部组织关系可从__等方面进行协调。A．明确规定每个部门的目标、职责和权限 B．建立信息沟通制度

C．及时消除工作中的矛盾和冲突

D．事先约定各个部门在工作中的相互关系 E．在工作委任上要职责分明

20、建设工程项目参建各方依法订立的合同都要有明确的__条款。A．公证机关 B．质量要求 C．履约担保 D．违约责任 E．法律依据

21、下列编制工程量清单其他项目费报价的说法，正确的有。A：暂列金额按招标人在其他项目清单中列出的金额填写 B：材料暂估价格由投标人根据实际情况自主确定

C：总承包服务费由投标人根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定 D：专业工程暂估价由投标人根据施工组织设计或施工方案自主确定

E：计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，由投标人自主确定综合单价并计算计日工费用

22、下列对设计人员错误的处理正确的是。A：由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变

B：由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费

C：损失严重的，应向发包人支付赔偿金 D：赔偿金累计总额应不超过设计费用

E：范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款

23、下列监理职责中，总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的有。A：主持编写项目监理规划 B：审查和处理工程变更 C：审核签认竣工结算

D：主持或参与工程质量事故的调查 E：签发工程款支付证书

24、下列关于委托建设工程监理的说法中，正确的有。

A：工程总承包模式下，建设单位宜分阶段委托监理单位监理 B：施工总承包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理

C：项目总承包管理模式下，建设单位一般应委托一家监理单位监理 D：平行承发包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理

E：平行承发包模式下，建设单位可以委托一家或多家监理单位监理

25、监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则为。A：合同条件

B：承包单位施工技术条件 C：关键路线 D：实际情况

E：业主的资金来源条件

第二篇：四川省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题

四川省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、Project Controlling与Partnering模式的共同之处是__。A．信息共享 B．不能独立存在 C．长期协议 D．协调机制

2、某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为__元。A．1000 B．2000 C．3000 D．4000

3、对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，要求予以修复。A：建设单位 B：施工单位 C：使用单位 D：责任单位 E：工程保险金

4、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是。

A：提交工程师决定

B：提交争端裁决委员会决定 C：诉讼 D：仲裁 E：专业监理

5、在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且__，从而难以实现工程预定的目标。A．采取纠偏措施是不可能的 B．采取纠偏措施是不经济的 C．偏差可能有累积效应

D．不能降低偏差的严重程度

6、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公告由__发布。A．国务院建设行政主管部门 B．国家技术监督局

C．各省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D．工商管理部门

7、【例2·单选题】设计招标应采用方式进行招标。A：公开 B：邀请 C：议标

D：设计方案竞选 E：专业监理

8、关于设计招标，下列说法错误的是。

A：设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争 B：一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段

C：设计招标应采用设计方案竞选的方式

D：设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细 E：专业监理

9、投标保证的有效期限从之日起计算。A：招标文件出售 B：投标文件递交 C：投标截止

D：中标通知书发出 E：专业监理

10、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A：单价计算结果与总价不一致

B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章 E：专业监理

11、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于。A：合同价格内的暂列金额 B：预留的部分工程预付款 C：业主的履约保证金

D：预留承包商的部分应得工程款 E：专业监理

12、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由。A：承包人全部承担

B：承包人与审查单位连带承担 C：审查单位与监理单位共同承担

D：承包人承担设计损失，发包人承担施工损失 E：专业监理

13、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是。A：发包人严重拖欠工程进度款 B：发包人拖延组织工程竣工验收 C：发包人拒绝支付工程竣工结算款

D：发包人指令使用质量不合格的建筑材料 E：专业监理

14、主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程的报验。A：施工控制测量成果报验表 B：分部工程报验表 C：工程复工令 D：报验、报审表 E：工程保险金

15、某分部工程双代号时标网络计划如图3-35所示。其中工作C和I的最迟完成时间分别为第天。A：4和11 B：4和9 C：3和11 D：3和9 E：自我评定

16、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是。

A：虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格 B：虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性 C：由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D：由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间 E：专业监理

17、矩阵式监理组织形式的优点是。A：目标控制职能分工明确 B：权力集中、隶属关系明确 C：加强了各职能部门横向联系 D：纵横向协调工作量小 E：工程保险金

18、预算单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量；②套用定额单价，计算直接工程费；③按计价程序计取其他费用，并汇总造价；④编制工料分析表；⑤准备资料，熟悉施工图纸。正确的排列顺序是。A：④⑤②①③ B：④⑤①②③ C：⑤②①③④ D：⑤①②④③

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在签订书面合同。A：2013年5月15日 B：2013年5月16日 C：2013年5月30日 D：2013年5月31日 E：专业监理

20、设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由承担。A：卖方 B：买方 C：运输方 D：买卖双方 E：专业监理

21、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。A：价值工程的对象是什么 B：价值工程对象的用途是什么 C：提高价值是否有替代方案 D：提高价值的方案成本是多少

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由__。A．发包人追加合同价款，相应顺延工期 B．发包人追加合同价款，工期不予顺延 C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延

23、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。A：国家重点建设工程 B：大中型公用事业工程 C：利用外商援助资金的工程

D：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E：工程保险金

24、开标时判定为无效的投标文件，应当。A：不再进入评标 B：在初评阶段淘汰 C：在详评阶段淘汰 D：在定标阶段淘汰 E：专业监理

25、编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金。这种编制预算的方法是。A：工料单价法 B：综合单价法 C：全费用单价法 D：实物单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按建设部令第107号规定，__的编制既可以用工料单价法，又可以用综合单价法。

A．施工图预算 B．投资估算 C．招标标底 D．投标报价 E．设计概算

2、工程咨询公司参与联合承包工程的形式有。

A：工程咨询公司与土木工程承包商和设备制造商组成联合体 B：工程咨询公司作为总承包商，承包商作为分包商 C：承包商作为总承包商，工程咨询公司作为分包商 D：工程咨询公司作为BOT项目的发起人和策划公司 E：工程咨询公司参与BOT项目

3、工程文件立卷排列顺序的说法中，正确的是__。A．请示在前，批复在后 B．印本在前，定稿在后 C．主件在前，附件在后

D．文字材料在前，图纸在后

E．图纸按专业排列，同类专业图纸按图号顺序排列

4、建设程序是工程项目建设过程及客观规律的反映，不按建设程序办事是导致工程质量缺陷的重要原因，常见的违背建设程序的事件包括。A：不经验收就交付使用 B：无图施工 C：无证施工 D：越级施工 E：技术交底不清

5、确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括。

A：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款 B：合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款

C：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

D：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

E：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行

6、根据《建设工程质量管理条例》，未经总监理工程师签字，不得进行的工作包括。

A：建筑材料、建筑构配件在工程上使用 B：设备在工程上安装

C：施工单位进行下一道工序的施工 D：建设单位拨付工程款 E：建设单位进行竣工验收

7、根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有。

A：运输车辆可以不受限制地进出工地 B：施工机械在工程竣工前不得运出工地

C：承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用 D：目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用 E：后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地

8、工程量清单格式应由（）等组成。A．封面 B．填表须知 C．总说明

D．分部分项工程量清单 E．检验批工程量清单

9、已知折现率>0，现金流量图如下图所示。下列说法正确的是。A：A1为现金流入

B：A2发生在第3年年初 C：A3发生在第3年年末 D：A4的流量小于A3的流量

E：若A2与A3流量相等，则A2与A3的价值不相等

10、施工风险因素的典型风险事件有。A：施工工艺落后 B：未考虑施工可能性 C：施工安全措施不当 D：未考虑场地情况

E：施工技术和方案不合理

11、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，期中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施于现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏

C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用

12、按照《中华人民共和国合同法》的规定，属于要约邀请的包括__。A．价目表的寄送 B．招标公告 C．递送投标书

D．无价格的商业广告 E．发出中标通知书

13、关于承包人索赔程序中的时间期限说法正确的是__。

A．承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交赔偿意向通知

B．索赔意向通知提交后的28天内或工程师同意的其他时间，承包人应递送正式的索赔报告

C．如果索赔事件的影响持续存在，承包人应按工程师合理要求的时间间隔期(一般为28天)陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求 D．持续事件影响结束后30天内承包人提出最终的索赔报告

E．工程师在收到索赔报告后，28天内给予答复和要求承包人进一步补充索赔理由

14、“建筑工程一切险”规定公司承担保险责任的除外责任有__。A．渐变原因造成的损失 B．原材料缺陷引起的损失

C．领有公共运输行驶执照的车辆损失 D．自然事件引起的损失 E．意外事故造成的损失

15、排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素，其主要应用于__。A．安全问题分析 B．成本费用分析

C．分析系统性原因引起的质量问题 D．分析比较各单位质量管理水平E．分析比较各单位质量管理水平

16、甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为__。A．甲、乙公司作为合同主体不变

B．甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D．丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任 E．乙公司不能强迫丙公司履行义务

17、下列关于委托建设工程监理的说法中，正确的有。

A：工程总承包模式下，建设单位宜分阶段委托监理单位监理 B：施工总承包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理

C：项目总承包管理模式下，建设单位一般应委托一家监理单位监理 D：平行承发包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理

E：平行承发包模式下，建设单位可以委托一家或多家监理单位监理

18、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有。A：增加劳动力和施工机械的数量 B：改进施工工艺和施工技术 C：采用更先进的施工机械 D：改善外部配合条件 E：采用工程分包方式

19、下列关于盈亏平衡点分析，正确的说法有__。

A．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大，项目风险越小

B．盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算，而不能按计算期内的平均值计算 C．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEPQ＝BEP(%)×设计生产能力

D．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEP(%)＝BEPQ×设计生产能力 E．盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析 20、监理规划的审核需要__。A．监理单位的技术主管部门进行内部审核 B．技术主管部门负责人签认 C．总监理工程师签字

D．提交给业主，由业主确认，并监督实施

E．看监理工作内容是否包括了业主委托的大部分工作任务

21、下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有。A：总投资收益率 B：财务内部收益率 C：利息备付率 D：财务净现值 E：资产负债率

22、综合单价法编制标底的表格有（）。A．分部分项工程费用计算表 B．措施项目价格表 C．工程量清单价格表 D．标底编制说明

E．分部分项工程工料价格计算表

23、下列属于监理规划中监理单位对工程造价控制的技术措施是。A：及时进行计划费用与实际费用的分析比较 B：减少施工单位的索赔，正确处理索赔事宜等

C：对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位 D：通过审核施工组织设计和施工方案，使组织施工合理化 E：落实工程造价控制责任

24、建设工程组织管理模式的平行承发包模式的优点主要包括__。A．有利于缩短工期 B．有利于合同管理 C．有利于投资控制

D．有利于业主选择承建单位 E．有利于质量控制

25、住宅小区的扩大初步设计“六图两书”包括__等内容。A．规划总平面图 B．道路规划图

C．工程设计概算书 D．规划说明书 E．竖向规划图

第三篇：湖南省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题

湖南省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、绘制控制图的目的是。A：确定质量分布中心位置

B：分析判断生产过程是否处于稳定状态 C：检查质量分布的离散程度 D：判断实际生产过程能力 E：工程变更单

2、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A．15 B．30 C．45 D．60

3、【例1·单选题】影响建设工程进度的不利因素很多，其中因素是最大的干扰因素。A：人为 B：技术

C：地质与气象

D：设备、材料及配件 E：自我评定

4、假定某投资项目的现金流量如表(表3—2)，基准收益率为10％，则项目的财务净现值为万元。A：48．14 B：76．24 C：83．87 D：111．97 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求。A：资源有限条件下的最短工期安排 B：资源均衡使用条件下的最短工期安排 C：资源使用最少条件下的合理工期安排 D：工程总成本最低条件下的资源均衡安排 E：自我评定

6、【例2·单选题】在建设工程施工阶段，按项目组成分解建设工程施工进度总目标是指。

A：明确各承包商之间的工作交接条件和时间 B：确定各单位工程的开工及交工动用日期 C：明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志 D：确定、季、月工程量及形象进度 E：自我评定

7、为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行招标由中标的设计单位承担该任务。A：勘察

B：施工图设计 C：技术设计 D：初步设计 E：专业监理

8、【例2·单选题】《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。A：一年 B：三年 C：五年 D：十年

E：工程保险金

9、质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它。A：具有强制性质

B：提供了详细的质量控制细节 C：属于保密文件

D：涉及的内容只针对顾客 E：工程变更单

10、由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由承担。A：采购方 B：代运方 C：供货方

D：采购方和供货方共同 E：专业监理

11、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列不属于其他项目费的组成的是。A：暂列金额 B：暂估价 C：脚手架费 D：计日工

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与共同验货。A：供货商

B：铁路运输部门 C：监理工程师

D：供货商和铁路运输部门 E：专业监理

13、【例1·单选题】某分部工程双代号网络计划如图3-2所示，其关键线路有条。A：2 B：3 C：4 D：5 E：自我评定

14、下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是。

A：投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小 B：投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益 C：投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指标 D：投资回收期宜从项目建设开始年算起 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为天。流水节拍(单位：天)A：17 B：20 C：23 D：24 E：自我评定

16、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6．5万美元，外贸手续费率为1．5％。美元兑人民币的汇率为6．85，则该进口设备的到岸价为万元人民币。A：1435．00 B：1460．08 C：1483．03 D：1505．27 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。A：分公司 B：项目经理部 C：项目法人 D：项目监理部 E：工程保险金

18、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应要求承包单位向供货方索取，用于证明其质量符合要求。A：质量计划 B：质量文件 C：质量信息 D：质量手册 E：工程变更单

19、施工总承包单位应将所签订的分包协议副本报送备案。A：建设单位 B：建设单位代表 C：监理工程师 D：设计单位 E：工程变更单

20、监理例会的参加人一般不要求__参加。A．总监理工程师代表 B．承包商项目经理 C．专业监理工程师 D．建设单位负责人

21、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为。A：已经成立

B：完备形式后成立 C：效力待定 D：未成立 E：专业监理

22、当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或。A：要求补充材料 B：见证取样试验 C：专家分析论证 D：退回重新报审 E：工程变更单

23、【例1·单选题】下列各类建设工程中，属于《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定的必须实行监理的是。A：投资总额2000万元的学校工程

B：投资总额2000万元的科技、文化工程 C：投资总额2000万元的社会福利工程 D：投资总额2000万元的道路、桥梁工程 E：工程保险金

24、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：工程保险金

25、被转移者往往能较好地进行损失控制，这是的优点。A：风险回避 B：损失控制 C：非保险转移 D：风险自留 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、导致非计划性风险自留的原因主要有__。A．缺乏风险意识 B．风险识别失误

C．已建立非基金储备 D．有母公司保险 E．期望损失不严重

2、下列费用中，属于建筑安装工程费用施工机械使用费的有。A：机械折旧费 B：机械大修理费 C：机械经常修理费

D：大型机械进场及安拆费 E：机械操作人员工资

3、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施工现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏

C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用

4、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括。

A：工程所需清理费

B：由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失 C：工程本身的损害

D：承包方造成的人员伤亡损失 E：承包人施工机械的停工损失

5、建设工程监理的作用主要表现为。

A：有利于加强对监理企业资质和个人执业的市场准入实施双重控制 B：有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 C：有利于规范工程建设参与各方的建设行为 D：有利于提高建设工程投资决策科学化水平E：有利于实现建设工程投资效益最大化

6、影响进度的因素包括等。A：业主因素 B：勘察设计因素 C：监理因素

D：组织管理因素 E：资金因素

7、监理工作中主要手段为。A：监理指令 B：旁站 C：巡视

D：平行检验 E：技术考核

8、甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定__。

A．合同主体不变仍为甲乙两公司

B．甲公司无须征得乙公司同意，但应通知对方 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D．丙公司承担甲公司对乙公司合同有关的从债务履行责任 E．丙公司直接对乙公司承担合同义务

9、工程设计专项资质划分为（）。A．建筑工程 B．建筑装饰

C．建筑安装工程 D．市政工程 E．建筑幕墙

10、根据建立健全企业信用管理制度的要求。监理单位应当建立的信用管理制度包括。

A：合同管理制度

B：项目监理机构管理制度 C：与建设单位的合作制度 D：监理服务需求调查制度 E：内部信用管理责任制度

11、【例3·多选题】需要列入施工进度计划的施工过程有。A：建造类施工过程 B：运输类施工过程 C：制备类施工过程

D：采用装配式钢筋混凝土结构建设工程的钢筋混凝土构件现场制作过程 E：结构安装中的构件吊运施工过程

12、质量记录资料的管理中，质量记录资料包括。A：施工现场质量管理检查记录资料 B：工程材料质量记录

C：施工过程作业活动质量记录资料 D：工程总分包任务分配协议 E：有关工程争议的解决条款

13、下列网络图中存在的错误有（）。A．节点重复编号 B．虚丁作多余 C．存在循环回路 D．有虚工序

E．箭尾节点号大于箭头节点号

14、设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是__。A．提供地下管线资料

B．办理法律、法规规定的批准手续 C．进行图纸会审

D．按规定办理安全生产有关手续 E．协调处理古树名木的保护工作

15、某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则__。

A．承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担 B．承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担 C．承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励 D．如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任 E．如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任

16、建设工程监理规划编写的依据有__。A．批准的可行性研究报告 B．工程建设标准和规范 C．监理实施细则

D．行业的规定和政策 E．合同和信息管理方案

17、风险管理目标的确定要满足__等基本要求。A．目标的现实性 B．目标的明确性 C．目标的层次性

D．风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性 E．目标的客观性

18、工程监理企业经营活动准则中，工程监理企业要做到公平，必须做到。A：要具有丰富的经验 B：要坚持实事求是

C：要熟悉建设工程合同有关条款 D：要提高专业技术能力

E：要提高综合分析判断问题的能力

19、施工单位可以在其资质等级许可的范围内__。A．将其承接的工程转包

B．允许其他单位以本单位的名义承揽工程

C．按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工 D．将其承接的工程合理分包

E．将其承接的工程肢解后转包给其他分包商

20、根据《建设工程质量管理条例》及相关法规，对于属于工程建设强制性标准的节能标准，以下__均应当严格遵守，未遵守相关规定的，应当按照《中华人民共和国节约能源法》、《建设工程质量管理条例》等法律、法规承担相关法律责任。A．建设单位 B．勘察设计单位

C．施工图设计文件审查单位 D．施工单位与监理单位 E．造价咨询单位

21、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括。A：没有按照招标文件要求提供投标担保 B：报价金额的大小写不一致 C：货物检验标准低于招标文件要求 D：货物包装方式高于招标文件要求

E：总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致

22、施工图设计阶段，监理工程师对设计图纸进行审核的主要内容包括（）。A．使用功能和质量要求是否得到满足 B．设备选型是否先进、适用、经济合理

C．各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D．各专业设计之间是否协调一致

E．建设法规、技术规范要求的满足程度

23、【例2·多选题】钢结构焊接检验分类包括。A：自检 B：交检 C：专检 D：监检 E：焊接检验

24、【例4·多选题】工作总时差、自由时差及相邻两项工作之间的时间间隔的关系为。

A：工作的自由时差一定不会超过其相应的总时差

B：工作的自由时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔 C：工作的自由时差有可能超过其相应的总时差

D：工作的自由时差有可能超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔 E：工作的总时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔

25、监理人应及时更换有下列情形的监理人员。A：严重过失行为的

B：有违法行为不能履行职责的 C：涉嫌犯罪的

D：不能胜任岗位职责的 E：违反职业道德的

第四篇：四川省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题（范文）

四川省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、关于定金罚则的说法，正确的是。A：合同中支付的预付款可按定金处理 B：债务人履行债务后定金必须收回

C：给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金 D：收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金 E：专业监理

2、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。

A：由总监理工程师协调参与竣工验收各方

B：报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调 C：由承包人进行协调 D：由发包人进行协调 E：专业监理

3、根据《建设工程监理规范》，结合工程项目特点制定的监理工作程序中，应明确。

A：工作流程 B：控制要点 C：工作方法 D：工作内容 E：工程保险金

4、我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，其中是核心内容。A：项目法人负责制 B：招标投标制 C：工程监理制 D：合同管理制 E：专业监理

5、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。施工单位应支付的货款应为。

A：订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金 B：订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金 C：实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金 D：实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金 E：专业监理

6、监理工程师对勘察现场作业质量进行控制时，应检查原始记录表格是否经__签字。A．有关作业人员 B．现场监理人员 C．项目负责人

D．专业监理工程师

7、刺绣“除丝线外，还用孔雀毛或马尾缠绒作线，讲求华丽效果，且绣工多为男工所任”，指的是__。A．苏绣 B．湘绣 C．粤绣 D．蜀绣

8、是否采用计划性风险自留对策，应从费用、期望损失、__等方面与工程保险比较后才能得出结论。

A．风险概率、机会成本、服务质量 B．风险概率、机会成本、税收 C．机会成本、服务质量、税收 D．服务质量、税收、风险概率

9、工程质量是指工程满足需要，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。A：建设单位 B：设计单位 C：施工单位

D：质量监督机构 E：工程变更单

10、按照《建设工程设计合同示范文本》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人。A：不再负责处理有关设计问题 B：仍应无偿负责处理有关设计问题

C：仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更 D：仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费 E：专业监理

11、【例1·单选题】下列各类建设工程中，属于《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定的必须实行监理的是。A：投资总额2000万元的学校工程

B：投资总额2000万元的科技、文化工程 C：投资总额2000万元的社会福利工程 D：投资总额2000万元的道路、桥梁工程 E：工程保险金

12、发生工程质量问题，在施工单位收到《监理通知单》后，在的组织参与下，尽快进行质量问题调查并完成报告编写。A：建设单位 B：项目监理机构 C：质量监督机构 D：质量检测机构 E：工程变更单

13、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为。

A：甲方案 B：乙方案 C：丙方案 D：丁方案

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、如果招标文件规定，中标价必须是经评审的最低报价，则投标人在报价时，应兼顾投标中的竞争力与中标后的利润，在计算报价时，宜。A：以预算定额为报价基础，再进行适当让利 B：以概算定额为报价基础，再适当让利 C：以市场类似项目为报价基础

D：以企业自身的技术与管理水平为报价基础 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包商的资金流动等问题，在工程计量时可以采用。A：估价法 B：分解计量法 C：均摊法 D：图纸法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由。A：业主额外支付 B：工程师承担

C：承包商自行承担

D：业主与承包商协商补偿 E：专业监理

17、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。

A．施工图设计 B．设备调查 C．勘察成果

D．建筑材料配置

18、下列属于项目监理机构在施工阶段投资控制技术措施的是。A：编制资金使用计划 B：做施工记录 C：控制设计变更 D：编制工作流程图

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、【例1·单选题】在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是招标。A：施工 B：设备采购 C：设计

D：材料采购 E：专业监理 20、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是。A：工期和经济损失均由承包人承担 B：给予经济损失补偿，不顺延合同工期 C：顺延合同工期，不补偿经济损失 D：补偿经济损失并顺延合同工期 E：专业监理

21、单代号网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于。A：其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差 B：其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差 C：其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差 D：其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差 E：自我评定

22、关于承担违约责任的说法，正确的是。

A：无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任

B：合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任 C：合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任

D：因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任 E：专业监理

23、某项目建设期为2年，运营期为5年。建设期内每年年初贷款分别为300万元和500万元，年利率为10％。若在运营期后3年每年末等额偿还贷款，则每年应偿还的本利和为万元。A：413．52 B：444．23 C：560．49 D：601．34 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，的划分是依专业性质、工程部位来确定的。A：单位工程 B：分部工程 C：分项工程 D：子分部工程 E：工程变更单

25、工程师对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围(包括超控、涨线)的工程；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。A：经发包人同意后计量 B：与承包人协商后计量 C：在竣工结算时计量 D：不予计量 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、监理工程师在施工图设计阶段的监理工作有__。

A．审核设计单位交付的施工图及概(预)算文件，并提出评审验收报告 B．对施工图进行修正

C．编写工作总结报告，整理归档监理资料

D．审核设计概算的合理性和准确性，并提出审核报告

E．对设计过程进行跟踪监理，必要时，会同建设单位组织对单位工程施工图的中间检查验收，并提出评估报告

2、在双代号网络计划中，下列说法正确的是（）。A．本工作前面的工作是紧前工作 B．本工作后面的工作是紧后工作

C．以本工作起点节点为完成节点的工作是本工作的紧前工作 D．以本工作起点节点为完成节点的虚工作是本工作的紧前工作 E．以本工作完成节点为起始节点的工作是本工作的紧后工作

3、在施工阶段，监理工程师编制资金使用计划的主要形式有__。A．按子项目划分编制的资金使用计划 B．按业主要求编制的资金使用计划 C．按时间进度编制的资金使用计划

D．按资金到位情况编制的资金使用计划 E．按承包商要求编制的资金使用计划

4、监理单位对勘察单位提出的勘察成果，重点检查其__的要求，验证其真实性、准确性。

A．是否符合委托合同

B．是否符合有关技术规范标准 C．是否符合勘察实施方案 D．是否符合监理单位 E．是否符合勘察费用

5、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。

A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动

B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等 C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分

E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计

6、在图3-57所示的双代号网络计划中，等是关键工作。A：工作B B：工作C C：工作D D：工作E E：工作I

7、可以表明建设工程投资、进度、质量三大目标之间存在统一关系的是__。A．降低投资就需考虑降低功能和质量要求

B．提早发挥的投资效益超过因加快进度所增加的投资额

C．提高功能和质量增加的投资从全寿命费用分析的角度是节约投资的 D．实施过程中严格质量控制，可以减少返工费用和维修费用 E．工程实施过程中发现问题及时进行返工

8、与横道图相比，网络图具有以下主要特点。A：网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系

B：通过网络图时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作 C：通过网络图时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间 D：网络图可以利用计算机进行计算、优化和调整 E：比横道图直观明了

9、初步设计阶段质量控制监理审核要点主要有（）。A．有关部门的审批意见和设计要求

B．生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模 C．工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D．建设法规、技术规范和功能要求的满足程度

E．技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况

10、__情况下引起业主的损失，监理单位不承担责任。A．不可抗力

B．监理单位的过失 C．分包商违约

D．监理单位提出的索赔要求不能成立 E．承包商违约

11、下列对于建筑安装工程税金中的城市维护建设税的阐述，正确的有。A：是对所有的单位和个人征收的一种税 B：城市维护建设税的纳税基数是营业额 C：纳税地点在市区的，其适用税率为7％ D：纳税地点在市区的，其适用税率为3％ E：纳税地点在农村的，其适用税率为1％

12、【例1．多选题】阶段性设计进度计划包括。A：设计准备工作进度计划 B：初步设计工作进度计划 C：技术设计工作进度计划 D：施工图设计工作进度计划 E：年、季、月度设计进度计划

13、【例6·多选题】下列可以导致委托代理关系终止的是。A：被代理人取得或恢复民事行为能力 B：被代理人取消委托或代理人辞去委托 C：代理期限届满或代理事项完成

D：作为代理人或被代理人的法人终止 E：代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

14、下列属于监理员职责的有。A：进行工程计量 B：检查工序施工结果 C：复核工程计量有关数据 D：进行见证取样

E：检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况

15、【例6·多选题】在网络计划的工期优化过程中，为了有效地缩短工期，应选择的关键工作作为压缩对象。A：持续时间最长

B：缩短时间对质量影响不大 C：直接费用最小 D：直接费用率最小 E：有充足备用资源

16、施工组织设计报审表需要修改时，应由总监理工程师签发书面意见退回承包单位修改后再报，重新审核，其审核的主要内容为__。A．施工组织设计(方案)是否符合施工合同要求

B．施工部署是否合理，质量保证措施是否可靠并具备针对性 C．承包单位项目经理部的质量管理体系、技术管理体系是否健全 D．施工组织设计是否获得总监理工程师批准

E．季节施工、专项施工方案是否可行、先进和合理

17、”建筑工程一切险”规定公司承担保险责任的除外责任有__。A．渐变原因造成的损失 B．原材料缺陷引起的损失

C．领有公共运输行驶执照的车辆损失 D．自然事件引起的损失 E．意外事故造成的损失

18、监理人需要完成的基本工作有。A：审查施工承包人提交的施工组织设计 B：审查施工承包人提交的施工进度计划 C：审核设计分包人资质条件

D：经委托人同意，签发工程暂停令和复工令 E：验收隐蔽工程、分部分项工程

19、【例2·多选题】监理工程师受业主委托实施全过程监理时，在建设工程设计准备阶段进度控制的任务有。

A：进行环境及施工现场条件的调查和分析 B：编制设计阶段工作计划及详细的出图计划

C：收集有关工期的信息，协助业主确定工期总目标 D：编制工程项目总进度计划及、季、月实施计划 E：编制工程项目前期工作计划及总进度计划 20、监理工程师应当履行的义务包括。

A：保证执业活动成果的质量．并承担相应责任 B：在规定范围内从事执业活动 C：不收受被监理单位的任何礼金

D：接受继续教育，努力提高职业水准

E：不得同时在两个或两个以上单位受聘或执业

21、根据“13规范”，工程量清单的组成包括。A：分部分项工程量清单计价 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：规费项目清单 E：风险费用清单

22、潘特考夫斯基法的基本步骤包括。

A：对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次相减 B：对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加

C：将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列

D：在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距 E：在差数列中取最大值，即确定为相邻两个施工过程的流水步距

23、建设工程组织平行施工时的特点包括。A：能够充分利用工作面进行施工 B：施工现场的组织管理比较简单 C：单位时间内投入的资源量成倍增加 D：劳动力及施工机具等资源能均衡使用 E：各专业工作队能够连续施工

24、在《担保法》规定的担保方式中，能作为保证人。A：公民 B：国家机关

C：企业法人的分支机构 D：企业法人的职能部门

E：经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关

25、【例5·多选题】建筑工程一切险的保险期终止时间可以是之日。A：施工合同约定的竣工 B：部分工程验收合格

C：工程所有人实际占有全部工程 D：工程动工 E：保修期满

第五篇：甘肃省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试题

甘肃省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列不属于建设工程合同管理的目标。A：发展和完善建筑市场 B：推进建筑领域的改革 C：提高工程的质量

D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 E：专业监理

2、合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以__的方式变更。A．专业条款 B．补充协议 C．双方协商 D．仲裁

3、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。A：建设单位 B：监理单位 C：总承包单位

D：建设行政主管部门 E：工程保险金

4、网络图的是指寻求工程总成本最低时候的工期安排，或要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。A：工期优化 B：工期成本优化 C：效果优化 D：资源优化 E：自我评定

5、现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是。A：服务对象的多样性

B：通过经济手段引导推行的制度 C：具有完善的诚信体系 D：具有监督功能 E：工程保险金

6、某工程项目建设其他费用不包括。A：土地使用费 B：研究试验费 C：设备运杂费 D：联合试运转费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、某建设项目在建设期初的建安工程费和设备工器具购置费为2000万元，项目建设期2年，投资分年使用比例为第一年50％，第二年50％。在基本预备费率为5％，年平均价格总水平上涨率为10％的情况下，该项目建设期的涨价预备费是万元。A：212．6 B：310．0 C：315．0 D：325．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、下列建设工程承包价格方法中，最少被采用的是。A：固定单价 B：可调总价

C：最高限额成本加固定最大酬金 D：成本加固定百分比酬金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为__周。A．1 B．2 C．3 D．4

10、巡视监理人员认为发现的问题自己无法解决或无法判断是否能够解决时，应立即向汇报。A：总监理工程师 B：专业监理工程师 C：监理单位技术负责人 D：建设行政主管部门 E：工程保险金

11、按计划期分解施工进度控制目标是指分解。A：按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件 B：按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修 C：按、季度、月度等时间 D：按资金、材料供应 E：自我评定

12、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则__。

A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效

13、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是。

A：担保发包人能够按期支付工程进度款 B：发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难 C：表明发包人与承包人合作的诚意

D：防止承包人擅自变更、终止施工合同 E：专业监理

14、的直方图，是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成。A：折齿型 B：孤岛型 C：双峰型 D：绝壁型 E：工程变更单

15、城市维护建设税的计税基础是。A：直接费 B：间接费 C：所得税 D：营业税

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施可以是。A：增加施工机械的数量 B：采用更先进的施工机械 C：实施强有力的施工调度 D：改善外部配合条件 E：自我评定

17、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。A：业主方的备用金 B：承包商的风险准备金 C：建筑安装工程的暂定单价 D：工程师风险控制基金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A：验收7小时后 B：验收24小时后 C：验收48小时后 D：验收72小时后 E：专业监理

19、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。A：措施费 B：直接工程费 C：企业管理费 D：现场管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

20、工程网络计划中，某项工作的总时差为零时，则该工作的必然为零。A：时间间隔 B：时距 C：间歇时间 D：自由时差 E：自我评定

21、某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩7天，才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以。A：招标文件为准，开标时间后延 B：招标文件为准．开标时间不变 C：书面解答为准，开标时间后延 D：书面解答为准，开标时间不变 E：专业监理

22、【例3·单选题】供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用计算交货数量。A：查点法 B：理论换算法 C：衡量法

D：经验鉴别法 E：专业监理

23、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。A．要素有用性 B．动态相关性 C．主观能动性 D．规律效应性

24、对生产连续性和生产稳定性的检验批质量抽样方案可选用__。A．分层抽样 B．全数抽验 C．免检

D．调整型抽样

25、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同有效期终止日应为。

A：颁发工程接收证书日 B：颁发履约证书日 C：承包商提交结清单日 D：结清单生效日 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列说法正确的是__。

A．订立合同时，应注意通用条款及专用条款需明确说明的内容

B．如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是招标文件要求的天数 C．如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是承包人承诺的天数 D．在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期

E．如果有发包人分阶段移交的单位工程或部分工程时，在专用条款内还需约定中间交工工程的范围和竣工时间

2、下列选项属于委托代理关系终止的是。A：代理期间届满或者代理人事项完成 B：代理人死亡或代理人丧失民事行为能力 C：被代理人取消委托或代理人辞去委托 D：作为被代理人或者法人终止 E：监护关系消灭

3、对工程网络计划优化的目的是使该工程（）。A．资源强度最低 B．总量用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

4、在FIDIC施工合同中属于承包商应提供的担保是__。A．支付担保 B．预付款担保 C．履约担保 D．质量担保 E．进度担保

5、组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求是（）。A．各专业队投入施工后尺可能保持连续作业

B．相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接 C．流水步距的数目应等于施工过程数

D．流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值 E．流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值

6、设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括__。A．处理有关设计问题 B．进行设计交底

C．协助施工承包人编制施工方案 D．参加竣工验收

E．参加重要隐蔽工程部位验收

7、损失机会是指损失出现的概率，可分为主观概率和客观概率，客观概率的确定方法主要有__。A．演绎法 B．专家估计法 C．归纳法

D．损失分析法 E．统计法

8、现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括。A：定量计算法 B：衡量法 C：经验鉴别法 D：理论换算法 E：查点法

9、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括__。

A．工程所需清理费

B．由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失 C．工程本身的损害

D．工程损害导致第三方人员伤亡 E．承包人施工机械的停工损失

10、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有。A：工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止 B：工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止 C：工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日

D：被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响 E：被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日

11、监理工程师的职业道德守则包括。A：不以个人名义承揽监理业务 B：不收受被监理单位的任何礼金 C：接受继续教育，努力提高执业水准

D：不泄漏监理工程各方认为需要保密的事项 E：保证执业活动的质量．并承担相应责任

12、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，应当由承包方承担。

A：承包方人员伤亡损失 B：发包方人员伤亡损失

C：承包方施工设备损坏的损失

D：运至施工场地待安装工程设备的损害 E：工程修复费用

13、依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有。

A：设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充 B：由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同

C：发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有相应资质的设计单位修改 D：发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用

E：在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费

14、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。A．关键线路上的工作都是关键工作

B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作 C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移 D．总持续时间最短的线路是关键线路 E．关键线路只有一条

15、按照《合同法》规定，与合同转让中的债权转让比较，由第三人向债权人履行债务的主要特点表现为__。A．合同当事人没有改变

B．第三人可以向债权人行使抗辩权

C．第三人可以与债权人重新协商合同条款

D．第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 E．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

16、FIDIC《施工合同条件》规定的指定分包商，其特点为__。A．由业主选定并管理 B．与承包商签订合同

C．其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支 D．承担不属于承包商应完成工作的施工 E．由承包商负责协调管理

17、设备验收阶段的监理工作主要有__。A．开打检验 B．安装调试检验 C．启动试车 D．性能验收 E．最终验收

18、根据《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备的条件有__。

A．已经办理了该建筑工程用地批准手续

B．在城市规划区的建筑工程，正在申请规划许可证 C．已经确定了建筑施工企业

D．有保证工程质量和安全的具体措施 E．建设资金正在落实

19、建设工程监理规划在编写完成后，对其审核的内容包括。A：工作计划 B：监理工作制度 C：监理范围

D：监理单位的资质 E：编写人员资格 20、根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的以及有关材料，应当在建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A：试块 B：机具 C：设备 D：试件 E：器具

21、对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：复工报告

22、最终确定招标方式是以__为依据。A．招标文件

B．工程项目的特点 C．合同类型

D．招标人的管理能力

E．招标前准备工作的完成情况

23、加快的成倍节拍流水施工的特点是__。

A．同一施工过程在各施工段的流水节拍成倍增加 B．相邻专业队的流水步距相等 C．专业队数大于施工过程数

D．各专业队在施工段上能够连续作业

E．加快的成倍节拍流水施工属于有节奏流水施工

24、【例2·多选题】某网络计划图如下图3-3所示，下列说法正确的是。A：工作A的紧后工作是工作D B：工作C的紧后工作是工作G C：工作E的紧前工作是工作B D：工作D的紧后工作是工作H E：工作F的紧前工作是工作B

25、《招标投标法》规定，下列可以不进行招标的有。A：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制 B：采购人依法能够自行建设、生产或者提供 C：需要采用不可替代的专利或者专有技术

D：需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

E：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供