2017年浙江省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

第一篇：2017年浙江省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

2017年浙江省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议纪要由负责起草，并经与会各方代表会签。A：建设单位 B：施工单位

C：项目监理机构 D：总监理工程师 E：工程保险金

2、【例2·单选题】某家庭向银行申请了一笔等额还本付息的个人住房贷款，其月供为2850元，月利率为6．25‰，则该贷款的实际年利率为。A：7．5％ B：7．56％ C：7．71％ D：7．76％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、对于结构特殊或复杂的工程项目施工组织设计，必要时项目监理机构可与建设单位协商，组织有关专业部门和专家会审，提出意见后由签发审查意见。A：总监理工程师

B：监理单位技术负责人 C：专业部门负责人 D：会审专家组组长 E：工程变更单

4、在工程建设的阶段，需要做到投资、质量、进度三者协调统一。A：可行性研究 B：项目决策 C：勘察设计 D：施工

E：工程变更单

5、同一风险由不同的人识别，结果可能会有较大的差异。这表明风险识别具有。A：主观性 B：个别性 C：复杂性 D：不确定性 E：工程保险金

6、【例1·单选题】注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。A：1年内 B：5年内 C：8年内 D：终身

E：工程保险金

7、【例1·单选题】《招标投标法实施条例》明确规定了必须依法进行招标的项目．下列项目可以不进行招标。

A：总投资额2000万元。但是单项施工项目合同估算价为250万元 B：关系社会公共利益的基础设施项目合同估算价为100万元 C：使用国家融资的项目施工单项合同估算价150万元 D：需要采用专有技术的单项合同估算价为500万元 E：专业监理

8、在定量评价建设工程风险时，首要工作是__。A．风险损失的衡量 B．风险衡量 C．风险控制 D．风险回避

9、在固定总价合同的执行过程中，发包方应对合同总价做相应调整的情况是。A：工程量减少5％ B：水泥价格上涨3％ C：出现恶劣气候 D：工程范围变更

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、某被告人又聋又哑，受审判前要求其懂哑语的胞妹当辩护人或翻译人，法院应当：

A．允许当辩护人 B．允许当翻译人

C．既允许当辩护人又允许当翻译人 D．都不允许

11、【例2·单选题】下列不属于项目监理机构组织协调方法。A：会议协调法 B：交谈协调法 C：书面协调法 D：访问协调法 E：工程保险金

12、项目管理的主要任务是在对项目的目标进行控制。A：项目决策阶段 B：项目设计阶段 C：项目实施阶段 D：项目验收阶段 E：自我评定

13、将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照进行的分类。A：索赔目的 B：索赔起因

C：索赔的合同依据 D：索赔事件的性质 E：专业监理

14、用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出的方案。A：功能最好 B：成本最低 C：价值最高 D：技术最新

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、建设工程项目设备材料采购招标，对于技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用进行评标。A：最低投标价法 B：综合评标法 C：综合评估法 D：评标价法 E：专业监理

16、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在支付或扣除。A：竣工结算

B：下一次进度款中 C：本次进度付款中 D：以上都不正确 E：专业监理

17、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为。A：1年 B：2年 C：3年 D：5年

E：工程保险金

18、为了控制物资供应进度，监理工程师协助业主进行物资供应决策的工作内容不包括。

A：根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求 B：提出物资供应分包方式及分包合同清单 C：组织编制物资供应招标文件

D：提出对物资供应单位的要求及其在财务方面应负的责任 E：自我评定

19、在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是。A：方案设计文件 B：初步设计文件 C：施工图设计文件 D：设计概算文件 E：专业监理

20、Partnering模式中，共享工程项目实施所产生的有形效益包括。A：费用降低

B：避免争议和诉讼的产生 C：工作积极性提高

D：承包单位社会信誉提高 E：工程保险金

21、某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4％，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为万元。A：243．33 B：248．00 C：252．50 D：253．06 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、非代理型CM合同谈判中的焦点和难点在于。A：确定CM费

B：确定GMP的具体数额 C：确定计价原则 D：确定计价方式 E：工程保险金

23、注册监理工程师变更注册不需要提交的材料是。A：申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料 B：申请人变更注册申请表 C：申请人的工作调动证明

D：申请人与新聘用单位签订的聘用劳动合同复印件 E：工程保险金

24、有关编制或审核施工进度计划中出现的问题，叙述正确的是。

A：监理工程师对施工进度计划的审查或批准，解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务

B：尽管承包单位向监理工程师提交施工进度计划是为了听取建设性的意见，但施工进度计划一经监理工程师确认，即当视为合同文件的一部分

C：B项被视为合同文件的一部分，不能作为以后处理承包单位提出的工程延期或费用索赔的依据 D：强制干预承包单位的进度安排，或支配施工中所需要的劳动力、设备和材料，是监理工程师应尽的职责 E：自我评定

25、下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是（）。A．初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请

B．注册有效期满需继续执业的，应在有效期满 1周前，提出延续注册申请 C．在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年

D．每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括等抵押合同。A：正在建造的船舶 B：正在建造的建筑物 C：城市房地产 D：土地使用权 E：土地所有权

2、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有__。A．增加劳动力和施工机械的数量 B．改进施工工艺和施工技术 C．采用更先进的施工机械 D．改善外部配套条件 E．采用工程分包方式

3、下列关于我国现行工程变更价款的确定，正确的说法有（）。

A．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经总监理工程师确认后执行

B．工程变更价款需经监理工程师确定后执行

C．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款 D．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

E．业主和承包商未能就工程变更价款等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据

4、工程总承包模式下工程监理委托方式优点主要有。A：有利于业主选择承包方 B：有利于控制工程进度 C：建设单位的合同关系简单 D：组织协调工作量小 E：有利于质量控制

5、组织流水施工时，划分施工段的原则是__。A．能充分发挥主导施工机械的生产效率

B．根据各专业队的人数随时确定施工段的段界 C．施工段的段界尽可能与结构界限相吻合 D．划分施工段只适用于道路工程

E．施工段的数目应满足合理组织流水施工的要求

6、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的技术措施有__。A．采用更先进的施工方法

B．增加劳动力和施工机械的数量 C．改进施工工艺和施工技术 D．改善劳动条件

E．采用更先进的施工机械

7、关于建设工程档案资料管理职责的说法，正确的有。A：工程档案资料应随工程进展及时收集、整理

B：由建设单位收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的档案资料 C：监理档案资料的管理由总监理工程师负责．并指定专人具体实施

D：分包单位应对本单位形成的工程档案资料负责，立卷后及时移交建设单位 E：工程档案资料应分级管理，各单位档案管理员负责工程档案资料全过程的组织与审核工作

8、某分部工程双代号网络图如下图所示，其作图错误表现为（）。A．有多个起点节点  B．有多个终点节点  C．节点编号有误  D．存在循环回路  E．有多余虚工作

9、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB／T50300—2001)，工程施工检验批质量验收工作的内容包括。A：检验批的划分 B：资料检查

C：主控项目和一般项目检验 D：抽样方案设计并实施 E：质量验收记录

10、下列属于组织协调中交谈协调的是。A：面谈 B：专题会议 C：电话 D：通知书 E：网络

11、承诺应具备的条件是__。A．承诺只能向受要约人作出 B．承诺必须由受要约人作出

C．承诺的内容应当与要约的内容一致 D．承诺必须在承诺期限内发出 E．承诺必须受法律约束

12、《建设工程监理规范》规定，监理员应当履行的职责有。A：负责专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证 B：在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作

C：担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告 D：负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收 E：做好监理日记和有关的监理记录

13、监理实施细则中，监理工作涉及的流程包括。A：开工审核工作流程 B：施工质量控制流程 C：监理规划编制流程

D：工程质量问题处理审核流程 E：隐蔽工程验收流程

14、某城市立交桥工程在组织流水施工时，需要纳入施工进度计划中的施工过程包括。

A：桩基础灌制 B：梁的现场预制

C：商品混凝土的运输 D：钢筋混凝土构件的吊装 E：混凝土构件的采购运输

15、以下对索赔的表述中，正确的是__。A．索赔要求的提出不需经对方同意 B．索赔依据应在合同中有明确根据

C．应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告

D．工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准 E．承包人必须执行工程师的索赔处理决定

16、【例5·多选题】某工程项目的计划进度和截止到第8周末的实际进度如表4-2所示(双线条表示计划进度，粗实线表示实际进度)。如果各项工作均为匀速进展，则截止到第8周末。A：工作A已完成

B：工作B的实际进度拖后2周 C：工作C的实际进度正常 D：工作D尚未开始

E：工作E的实际进度正常

17、编制监理总进度计划的依据有。A：工程项目可行性研究报告 B：工程建设总进度计划 C：设计总进度计划 D：施工总进度计划

E：工程项目前期工作计划

18、下列选项中，属于建设工程进度控制计划体系的有。A：建设单位的计划系统 B：勘察单位的计划系统 C：设计单位的计划系统 D：施工单位的计划系统 E：材料供应单位的计划系统

19、与横道图相比，网络图具有以下主要特点。A：网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系

B：通过网络图时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作 C：通过网络图时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间 D：网络图可以利用计算机进行计算、优化和调整 E：比横道图直观明了

20、有关实施见证取样的要求的说法中，不正确的是（）。A．承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人 B．送验要有见证取样监理工程师的签字

C．试验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存 D．见证取样的试验费用由建设单位支付

E．实行见证取样可代替承包单位应对材料、构配件进场时必须的自检

21、我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的有。A：劳动保险费 B：工会经费 C：工程监理费 D：办公费 E：社会保障费

22、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列工作中，属于监理人附加工作的有。

A：两个承包人出现施工干扰后的协调工作

B：因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作

C：委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量和应支付款项的确认

D：应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法

E：施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续

23、监理工作目标通常以建设工程目标的控制值来表示。A：工期 B：质量 C：造价 D：进度 E：安全

24、下列关于国有资金投资的工程建设项目工程量清单的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)规定的有。A：是否采用工程量清单方式计价由项目业主自主确定 B：必须按清单规定的方式进行工程价款的调整 C：必须按清单规定的方式进行价款支付 D：必须按清单规定的方式计算索赔金额 E：必须按清单规定的方式进行竣工结算

25、监理工程师应当履行的义务包括。

A：保证执业活动成果的质量．并承担相应责任 B：在规定范围内从事执业活动 C：不收受被监理单位的任何礼金

D：接受继续教育，努力提高职业水准

E：不得同时在两个或两个以上单位受聘或执业

第二篇：浙江省2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试题

浙江省2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请

撤销裁决考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在。A：熟悉图纸和预算定额

B：划分工程项目和计算工程量

C：套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量 D：了解施工组织设计和施工现场情况 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、【例1·单选题】某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由承担。A：公路管理部门 B：承包人 C：发包人

D：承包人与发包人共同 E：专业监理

3、下列不属于投标文件编制依据的是。A：监理大纲

B：工程监理招标文件 C：企业现有的设备资源

D：国家及地方有关工程监理投标的法律法规及政策 E：工程保险金

4、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。A：措施费 B：直接工程费 C：企业管理费 D：现场管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清修改．招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A：1 B：2 C：3 D：5 E：专业监理

6、对于承包商来说，下列合同中风险最小的是合同。A：可调总价 B：可调单价 C：成本加奖罚

D：成本加固定金额酬金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、竣工决算由竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、竣工工程平面示意图、工程造价比较分析四部分组成。其中竣工财务决算报表和竣工财务决算说明书属于的内容。

A：竣工财务决算报表 B：竣工工程平面示意图 C：工程造价比较分析 D：竣工财务决算

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、下列不属于监理企业综合资质标准要求的是。

A：申请工程监理资质之日前一年内没有规定禁止的行为

B：申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故 C：申请工程监理资质之日前二年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故 D：具有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资质 E：工程保险金

9、建设工程施工过程中存在，监理人员在进行质量检验时极易产生将不合格的建设工程误认为是合格品的判断错误。A：隐蔽性 B：局限性 C：特殊性 D：波动性 E：工程变更单

10、分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失。

A：分包商可直接向工程师递交索赔报告 B：分包商可直接向业主递交索赔报告

C：在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告

D：在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告 E：专业监理

11、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为，合同规定混凝土结构工程综合单价为600元，并且当实际工程量超过估计工程量10％时，应调整单价，单价调为550元。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为，则该项工程结算款为万元。A：3575 B：3825 C：3737．5 D：3850 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、工程项目的设计成果完成后，由负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。A：设计人 B：监理人 C：审图机构 D：发包人 E：专业监理

13、加快的成倍节拍流水施工的特点是。

A：同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系

B：相邻专业工作队的流水步距不尽相等 C：专业工作队数等于施工过程数

D：专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间 E：自我评定

14、建设项目在建设期内，由于价格变化引起投资增加，需要事先预留的费用属于。

A：未明确项目准备金 B：基本预备费

C：建筑安装工程间接费 D：涨价预备费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、在下列质量控制的统计分析方法中，应采用等距抽样的是。A：管理用相关图 B：管理用排列图 C：管理用控制图 D：管理用直方图 E：工程变更单

16、【例3·单选题】建设工程施工进度控制工作细则的内容不包括。A：施工进度控制人员的职责分工 B：施工进度控制工作流程 C：工程进度款支付条件及方式

D：施工进度控制目标实现的风险分析 E：自我评定

17、在时标网络计划中的关键线路有关说法不正确的是。A：凡自始至终不出现波形线路的为关键线路

B：关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为0 C：在计算工期等于计划工期的前提下，自由时差和总时差全部为0 D：在计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差 E：自我评定

18、财务分析中，融资后分析不包括。A：盈利能力分析 B：生存能力分析 C：可持续性分析 D：偿债能力分析

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、下列不属于项目监理机构现场监理工作制度的有。A：监理人员考勤制度 B：工程开工、复工审批制度 C：监理工作报告制度

D：平行检验、见证取样、巡视检查和旁站制度 E：工程保险金 20、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、4天和2天，则拟采用的专业工作队应为个。A：4 B：5 C：8 D：12 E：自我评定

21、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为。A：完全随机抽样 B：分层抽样 C：等距抽样 D：整群抽样 E：工程变更单

22、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。

A．重新划分施工过程数 B．重新划分施工段 C．增加专业工作队数 D．改变流水节拍值

23、在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用。A：排列图法 B：因果分析图法 C：直方图法 D：控制图法 E：工程变更单

24、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是。A：实物法

B：分项详细估算法 C：单价法

D：综合指标法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、”保证各种与质量管理体系有关的文件之间的协调，不产生矛盾，保证各自为实现总目标承担好相应的任务。”体现监理单位组织编制质量管理体系文件时的原则。A：符合性 B：确定性 C：相容性 D：可操作性 E：工程变更单

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、不论是设计单位、建设单位，还是承包单位提出工程变更要求，总监理工程师签发的工程变更清单都应包括等文件。A：工程变更要求 B：工程变更说明

C：工程变更费用和工期 D：投资许可证 E：质监站批文

2、根据《建筑工程监理规范》规定，下列属于专业监理工程帅职责的是__。A．审查和处罚工程变更

B．负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收 C．做好监理日记和有关的监理记录

D．负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证 E．负责本专业监理工作的具体实施

3、质量管理体系认证的特征主要表现在等方面。A：由第三方实施确保客观公正 B：依据统一的认证标准实施 C：认证标准属于强制性标准

D：认证合格标志，不能用于具体的产品上 E：认证结论证明产品质量符合相关技术标准

4、事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起的客观现象。

A：合同法律关系产生 B：合同法律关系变更 C：合同法律关系消灭 D：合同法律关系转移 E：合同法律关系冻结

5、工程项目的预验收和验收，必须有城建档案管理部门参加。A：国家重点 B：省市重点 C：县级重点 D：某些特大型 E：某项大型

6、系统方法包括__几个环节。A．系统分析 B．系统实施 C．系统工程 D．系统管理 E．系统控制

7、监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括__。A．委托人违约，赔偿监理人经济损失 B．因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失

C．因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额 D．因监理人工作失误，不赔偿委托人损失

E．任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出

8、按照适用范围，建设工程定额分为。A：国家定额 B：地区定额 C：行业定额 D：基础定额 E：企业定额

9、依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，__履行。

A．交付不动产的，在不动产所在地 B．给付货币的，在给付货币一方所在地 C．交付动产的，在接受动产一方所在地 D．设备采购，在采购方所在地 E．材料采购，在供货方所在地

10、承包人提出费用索赔中的人工费包括__。A．增加工作内容的人工费 B．停工损失费

C．工作效率降低的损失费

D．闲置人员在停工期间的福利费 E．计日工资

11、根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括。A：为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件 B：负责组织设计成果鉴定 C：负责审查各阶段设计文件 D：对外商的设计资料的审查 E：保护设计人的知识产权

12、施工图预算是建设单位的依据。A：确定项目造价 B：进行施工准备 C：控制施工成本

D：监督检查执行定额标准 E：施工期间安排建设资金

13、可行性研究报告的内容包括__。A．市场调查与市场预测 B．建设规模与产品方案 C．设计概算 D．节能措施 E．节水措施

14、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻，应当采取专项防护措施。A：施工现场临时设施 B：建筑物 C：构筑物 D：地下管线 E：施工现场道路

15、下列情况中，__的合同属于效力待定合同。A．无处分权人处分他人财产 B．以胁迫手段订立 C．因重大误解订立

D．限制民事行为能力人订立 E．表见代理人订立

16、近年来，我国建设行政主管部门颁发了多项建设工程质量管理制度，其主要有__。

A．工程质量监督制度 B．工程质量保修制度 C．工程质量检测制度

D．施工图设计文件审查制度 E．工程质量设计制度

17、关于工程监理企业资质的说法，符合《工程监理企业资质管理规定》的有。A：综合资质由企业所在地省级建设主管部门初审 B：专业乙级资质由企业所在地省级建设主管部门审批 C：事务所资质由企业所在地市级建设主管部门审批 D：工程监理企业资质证书的有效期为5年 E：工程监理企业资质证书的有效期为3年

18、进行工程计量支付时，应采用均摊法支付的有。A：测量设备保养费用

B：为监理工程师提供宿舍的费用 C：购买建筑工程保险的费用 D：计量混凝土构件体积的费用 E：维护施工工地清洁的费用

19、质量管理体系有效运行的要求，可以概括为下列。A：全面贯彻 B：行为到位 C：超时管理 D：适中控制 E：有效识别

20、对于的建设工程，采用CM模式进行管理，尤其能体现该模式的优点。A：设计变更可能性较大

B：由承包商承担工程建设大部分风险 C：不宜采用公开招标或邀请招标 D：时间因素最为重要

E：因总的范围和规模不确定而无法准确定价

21、风险管理目标的确定要满足__等基本要求。A．目标的现实性 B．目标的明确性 C．目标的层次性

D．风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性 E．目标的客观性

22、__是FIDIC合同条件下合同文件的组成部分。A．中标函 B．招标文件 C．投标函 D．专用条件 E．通用条件

23、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，发生下列情况时，应按承包人实际发生的工程款支付的有。A：工程量清单中出现漏项 B：工程量计算出现偏差

C：为保证工程质量采用了新技术 D：工程变更引起工程量增减 E：为加快工程进度采用了新工艺

24、下列属于联合试运转费用的有。A：单台设备调试费

B：施工单位参加试运转人员的工资 C：试运转所需的原料

D：无负荷联动试运转费用 E：试运转产品的销售收入

25、在某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为3天。如果在该网络计划的执行过程中发现工作M的持续时间延长了2天，而其他工作正常，则此时工作M__。

A．不会使总工期延长

B．不影响其后续工作的正常进行 C．总时差不变，自由时差减少2天 D．总时差和自由时差各减少2天 E．自由时差不变，总时差减少2天

第三篇：甘肃省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试题

甘肃省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列不属于建设工程合同管理的目标。A：发展和完善建筑市场 B：推进建筑领域的改革 C：提高工程的质量

D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 E：专业监理

2、合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以__的方式变更。A．专业条款 B．补充协议 C．双方协商 D．仲裁

3、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。A：建设单位 B：监理单位 C：总承包单位

D：建设行政主管部门 E：工程保险金

4、网络图的是指寻求工程总成本最低时候的工期安排，或要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。A：工期优化 B：工期成本优化 C：效果优化 D：资源优化 E：自我评定

5、现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是。A：服务对象的多样性

B：通过经济手段引导推行的制度 C：具有完善的诚信体系 D：具有监督功能 E：工程保险金

6、某工程项目建设其他费用不包括。A：土地使用费 B：研究试验费 C：设备运杂费 D：联合试运转费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、某建设项目在建设期初的建安工程费和设备工器具购置费为2000万元，项目建设期2年，投资分年使用比例为第一年50％，第二年50％。在基本预备费率为5％，年平均价格总水平上涨率为10％的情况下，该项目建设期的涨价预备费是万元。A：212．6 B：310．0 C：315．0 D：325．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、下列建设工程承包价格方法中，最少被采用的是。A：固定单价 B：可调总价

C：最高限额成本加固定最大酬金 D：成本加固定百分比酬金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为__周。A．1 B．2 C．3 D．4

10、巡视监理人员认为发现的问题自己无法解决或无法判断是否能够解决时，应立即向汇报。A：总监理工程师 B：专业监理工程师 C：监理单位技术负责人 D：建设行政主管部门 E：工程保险金

11、按计划期分解施工进度控制目标是指分解。A：按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件 B：按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修 C：按、季度、月度等时间 D：按资金、材料供应 E：自我评定

12、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则__。

A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效

13、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是。

A：担保发包人能够按期支付工程进度款 B：发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难 C：表明发包人与承包人合作的诚意

D：防止承包人擅自变更、终止施工合同 E：专业监理

14、的直方图，是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成。A：折齿型 B：孤岛型 C：双峰型 D：绝壁型 E：工程变更单

15、城市维护建设税的计税基础是。A：直接费 B：间接费 C：所得税 D：营业税

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施可以是。A：增加施工机械的数量 B：采用更先进的施工机械 C：实施强有力的施工调度 D：改善外部配合条件 E：自我评定

17、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。A：业主方的备用金 B：承包商的风险准备金 C：建筑安装工程的暂定单价 D：工程师风险控制基金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A：验收7小时后 B：验收24小时后 C：验收48小时后 D：验收72小时后 E：专业监理

19、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。A：措施费 B：直接工程费 C：企业管理费 D：现场管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

20、工程网络计划中，某项工作的总时差为零时，则该工作的必然为零。A：时间间隔 B：时距 C：间歇时间 D：自由时差 E：自我评定

21、某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩7天，才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以。A：招标文件为准，开标时间后延 B：招标文件为准．开标时间不变 C：书面解答为准，开标时间后延 D：书面解答为准，开标时间不变 E：专业监理

22、【例3·单选题】供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用计算交货数量。A：查点法 B：理论换算法 C：衡量法

D：经验鉴别法 E：专业监理

23、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。A．要素有用性 B．动态相关性 C．主观能动性 D．规律效应性

24、对生产连续性和生产稳定性的检验批质量抽样方案可选用__。A．分层抽样 B．全数抽验 C．免检

D．调整型抽样

25、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同有效期终止日应为。

A：颁发工程接收证书日 B：颁发履约证书日 C：承包商提交结清单日 D：结清单生效日 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列说法正确的是__。

A．订立合同时，应注意通用条款及专用条款需明确说明的内容

B．如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是招标文件要求的天数 C．如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是承包人承诺的天数 D．在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期

E．如果有发包人分阶段移交的单位工程或部分工程时，在专用条款内还需约定中间交工工程的范围和竣工时间

2、下列选项属于委托代理关系终止的是。A：代理期间届满或者代理人事项完成 B：代理人死亡或代理人丧失民事行为能力 C：被代理人取消委托或代理人辞去委托 D：作为被代理人或者法人终止 E：监护关系消灭

3、对工程网络计划优化的目的是使该工程（）。A．资源强度最低 B．总量用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

4、在FIDIC施工合同中属于承包商应提供的担保是__。A．支付担保 B．预付款担保 C．履约担保 D．质量担保 E．进度担保

5、组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求是（）。A．各专业队投入施工后尺可能保持连续作业

B．相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接 C．流水步距的数目应等于施工过程数

D．流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值 E．流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值

6、设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括__。A．处理有关设计问题 B．进行设计交底

C．协助施工承包人编制施工方案 D．参加竣工验收

E．参加重要隐蔽工程部位验收

7、损失机会是指损失出现的概率，可分为主观概率和客观概率，客观概率的确定方法主要有__。A．演绎法 B．专家估计法 C．归纳法

D．损失分析法 E．统计法

8、现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括。A：定量计算法 B：衡量法 C：经验鉴别法 D：理论换算法 E：查点法

9、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括__。

A．工程所需清理费

B．由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失 C．工程本身的损害

D．工程损害导致第三方人员伤亡 E．承包人施工机械的停工损失

10、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有。A：工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止 B：工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止 C：工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日

D：被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响 E：被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日

11、监理工程师的职业道德守则包括。A：不以个人名义承揽监理业务 B：不收受被监理单位的任何礼金 C：接受继续教育，努力提高执业水准

D：不泄漏监理工程各方认为需要保密的事项 E：保证执业活动的质量．并承担相应责任

12、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，应当由承包方承担。

A：承包方人员伤亡损失 B：发包方人员伤亡损失

C：承包方施工设备损坏的损失

D：运至施工场地待安装工程设备的损害 E：工程修复费用

13、依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有。

A：设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充 B：由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同

C：发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有相应资质的设计单位修改 D：发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用

E：在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费

14、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。A．关键线路上的工作都是关键工作

B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作 C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移 D．总持续时间最短的线路是关键线路 E．关键线路只有一条

15、按照《合同法》规定，与合同转让中的债权转让比较，由第三人向债权人履行债务的主要特点表现为__。A．合同当事人没有改变

B．第三人可以向债权人行使抗辩权

C．第三人可以与债权人重新协商合同条款

D．第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 E．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

16、FIDIC《施工合同条件》规定的指定分包商，其特点为__。A．由业主选定并管理 B．与承包商签订合同

C．其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支 D．承担不属于承包商应完成工作的施工 E．由承包商负责协调管理

17、设备验收阶段的监理工作主要有__。A．开打检验 B．安装调试检验 C．启动试车 D．性能验收 E．最终验收

18、根据《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备的条件有__。

A．已经办理了该建筑工程用地批准手续

B．在城市规划区的建筑工程，正在申请规划许可证 C．已经确定了建筑施工企业

D．有保证工程质量和安全的具体措施 E．建设资金正在落实

19、建设工程监理规划在编写完成后，对其审核的内容包括。A：工作计划 B：监理工作制度 C：监理范围

D：监理单位的资质 E：编写人员资格 20、根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的以及有关材料，应当在建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A：试块 B：机具 C：设备 D：试件 E：器具

21、对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：复工报告

22、最终确定招标方式是以__为依据。A．招标文件

B．工程项目的特点 C．合同类型

D．招标人的管理能力

E．招标前准备工作的完成情况

23、加快的成倍节拍流水施工的特点是__。

A．同一施工过程在各施工段的流水节拍成倍增加 B．相邻专业队的流水步距相等 C．专业队数大于施工过程数

D．各专业队在施工段上能够连续作业

E．加快的成倍节拍流水施工属于有节奏流水施工

24、【例2·多选题】某网络计划图如下图3-3所示，下列说法正确的是。A：工作A的紧后工作是工作D B：工作C的紧后工作是工作G C：工作E的紧前工作是工作B D：工作D的紧后工作是工作H E：工作F的紧前工作是工作B

25、《招标投标法》规定，下列可以不进行招标的有。A：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制 B：采购人依法能够自行建设、生产或者提供 C：需要采用不可替代的专利或者专有技术

D：需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

E：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

第四篇：新疆监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

新疆监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在2000版9000族国际标准的术语中，质量控制是质量管理的一部分，其目的是__。

A．致力于增强满足质量要求的能力

B．致力于提供质量要求会得到满足的信任 C．致力于满足质量要求

D．致力于制定质量目标并想法实现其质量目标

2、竣工决算是反映建设项目的文件，是竣工验收报告的重要组成部分。A：实际造价和投资效果

B：已投入生产设备的购置费用 C：新增生产能力 D：新增固定资产

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、【例1·单选题】建设项目总进度目标是在项目定义时确定的。A：项目决策阶段 B：项目设计阶段 C：项目实施阶段 D：项目验收阶段 E：自我评定

4、可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且成本可以随设计的进展而加以调整，实际工程中应用较多的合同计价方式为。A：成本加固定百分率酬金 B：成本加固定金额酬金 C：成本加奖罚 D：可调价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理(CM)方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责方面的监督、管理与协调工作。A：施工招标和施工 B：设计和施工招标 C：设计和施工

D：设计、施工招标和施工 E：自我评定

6、下列不属于安全文明施工费的是。A：环境保护费 B：文明施工费 C：夜间施工费 D：临时设施费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、下列关于总监理工程师的说法错误的是。A：总监理工程师应由注册监理工程师担任

B：同时担任二项建设工程监理合同的总监理工程师

C：需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意

D：一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师 E：工程保险金

8、【例2·单选题】实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向负责。A：总承包单位 B：设计单位 C：建设单位 D：监理单位 E：工程变更单

9、下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是__。A．建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件 B．建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容 C．建设工程监理可以保证建设程序的科学性 D．建设程序规定了监理工作的程序

10、物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和。A：物资供应计划

B：物资采购计划、物资加工计划 C：物资需求计划、物资储备计划 D：物资申请计划、物资采购计划 E：自我评定

11、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。A：21．6 B：23．6 C：23．8 D：24．0 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

13、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1—4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。A：左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60t B：右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t C：左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50t D：右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t E：自我评定

14、关于工程网络计划的说法，正确的是。A：关键线路上的工作均为关键工作 B：关键线路上工作的总时差均为零 C：一个网络计划中只有一条关键线路

D：关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移 E：自我评定

15、总投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的与项目总投资的比率。A：息税前利润 B：净利润

C：总利润扣除应缴纳的税金 D：总利润扣除应支付的利息

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、【例1．单选题】依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交。A：现场同期记录 B：索赔意向通知 C：索赔报告 D：索赔证据 E：专业监理

17、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其相符合。A：组织机构 B：管理体制 C：资质等级 D：业务能力 E：工程变更单

18、下列费用中，属于监理间接成本的是。A：监理辅助人员的工资、奖金 B：监理人员的劳保费、保险费 C：监理企业交纳的各种税金 D：监理企业经营性业务开支 E：工程保险金

19、在保修期内，由于勘察设计方面的原因造成的质量缺陷，应由承担经济责任。A：建设单位 B：施工单位

C：勘察设计单位 D：监理单位

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、国产标准设备原价一般是指。A：设备出厂价与采购保管费之和 B：设备购置费

C：设备出厂价与运杂费之和 D：设备出厂价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程为价值工程对象。A：甲 B：乙 C：丙 D：丁

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由进行审查认可。A：承包总体工程设计的设计单位 B：发包人

C：监理工程师

D：设备安装承包商 E：专业监理

23、关于合同鉴证的说法，正确的是。

A：经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证 B：法律规定强制实施合同鉴证 C：合同鉴证的效力不限于我国国内 D：合同鉴证由工商行政管理机关作出 E：专业监理

24、为改善产品的特征及特性和(或)提高用于生产和交付产品的过程有效性和效率所开展的活动，称为。A：质量改进 B：持续改进 C：质量策划 D：组织行为 E：工程变更单

25、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由支付。A：委托人 B：承包人

C：委托人和承包人共同 D：政府主管部门 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在建设工程设计准备阶段监理工程师进度控制的任务包括。A：协助建设单位确定工期总目标 B：编制工程项目建设总进度计划 C：编制设计阶段简单的工作计划 D：施工现场条件调查和分析 E：编制施工总进度计划

2、某分部工程双代号网络图如图3-61所示，图中错误有。A：多个起点节点 B：多个终点节点 C：工作代号重复 D：存在循环回路 E：节点编号有误

3、偿债能力分析指标有__。A．借款偿还期 B．投资回收期 C．利息备付率 D．偿债备付率 E．资产负债率

4、法人应当具备等条件。A：依法成立

B：有必要的财产或者经费

C：有自己的名称、组织机构和场所 D：能够独立承担民事责任 E：经上级行政主管机关批准

5、Partnering模式与其他模式相互关系的比较，Partnering模式相互关系的特点有。

A：强调各方的权利、义务和利益 B：在微观利益上相互对立 C：共同解决问题 D：强调合作精神

E：强调共同的目标和利益

6、监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段最重要的监理工作，勘察成果应__。

A．按规定的程序进行审批

B．经过专家评审后再提交给监理工程师审核 C．按质量管理有关程序进行检查和验收 D．满足技术标准和合同规定的要求 E．满足勘察任务书的要求

7、组织流水施工时，划分施工段的原则是__。A．能充分发挥主导施工机械的生产率

B．根据各专业队的人数随时确定施工段的段界 C．施工段的段界尽可能与结构界限相吻合 D．划分施工段只适用于道路工程

E．施工段的数目应满足合理组织流水施工的要求8、9、建筑安装工程费构成中，属于企业管理费的有。A：管理人员工资 B：工具用具使用费 C：加班加点工资 D：财务费 E：劳动保护费

10、材料、通用型设备采购招标．应当具备条件。A：项目法人已经依法成立

B：按国家规定履行审批手续的，已经审批 C：资金来源已经落实

D：能够提出货物的使用与技术要求 E：有相应的技术人员

11、施工合伺示范文本规定，因__等原因导致竣工时间延长，经监理工程师确认后可以顺延工期。A．不可抗力

B．承包商基础施工超挖 C．工程量增加

D．监理下程师延误提供所需指令 E．设计变更

12、建筑安装工程直接工程费中的人工费包括生产工人__。A．劳动保险费

B．因气候影响的停32：12资 C．培训期间的工资 D．劳动保护费

E．病假在六个月以内的工资

13、有关CM模式的描述中，错误的是__。A．非代理型CM模式又称为纯粹CM模式

B．代理型CM单位只能对设计单位提出合理化建议 C．非代理型CM单位不与设备供应单位签订合同 D．非代理型CM单位与业主签订的合同包括CM服务的内容和工程施工承包的内容

E．非代理型CM单位与施工单位之间是总分包关系

14、目前，大部分施工企业是以国家或行业制定的预算定额作为的依据。A：工料分析 B：施工管理 C：工料预算 D：经济核算 E：计算施工成本

15、建设工程监理合同的组成文件有。A：协议书 B：中标通知书 C：投标文件 D：专用条件 E：格式条款

16、按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2003)的规定，工程量清单应采用综合单价计价，其综合单价是由完成一个规定计量单位项目所需的__等所组成。A．措施费

B．人工费、材料费和机械使用费 C．管理费 D．利润 E．税金

17、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括。A：本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款 B：设计变更调整的合同价款

C：因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款 D：本期应扣回的工程预付款 E：承包人的索赔款

18、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有。

A：因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B：承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故 C：承包商未能发现设计错误，导致施工返工 D：监理工程师未按规定程序进行质量检验

E：监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故

19、重大质量事故是指满足__条件之一的质量事故。A．造成永久质量缺陷 B．工程倒塌或报废

C．直接经济损失10万元以上

D．严重影响使用功能和丁程结构安全 E．造成人员死亡或重伤3人以上

20、在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物。A：供货方应赔偿因此造成的额外损失 B：采购方可通知供货方办理解除合同手续

C：如采购方仍需要，供货方可继续发货照数补齐，不承担逾期交货责任 D：供货方有义务发出发货协商通知

E：采购方接到发货协商通知后的15天内不予答复视为同意供货方继续发货

21、下列属于招标公告应当载明的有。A：建设单位的名称和地址 B：招标项目的性质 C：招标项目的实施地点 D：获取招标文件的办法 E：招标项目的最高报价

22、施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则有__。

A．施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等

B．每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求 C．施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性

D．每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求

E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面

23、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法错误的有。A：指示承包商修复缺陷后再进行检验

B：经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程 C：建议业主解除合同

D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

E：要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

24、计数值标准型二次抽样方案为(、、；、)，其中C为合格判定数，r为不合格判定数，若咒中有个不合格品，中有个不合格品，则可判断送检品合格的情况有。A： B： C： D： E：

25、下列__情况宜对有关工作内容采用新的费率或价格。A．该项工作工程量的变化造成其单位成本的变动超过1% B．该项工作工程量的变化造成其单位成本的变动超过0.5% C．该项工作实际测量工程量比原工程量表的工程量的变动大于10% D．该项工作实际测量工程量比原工程量表的工程量的变动大于15% E．该工作是根据变更与调整的指示进行的。

第五篇：四川省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题

四川省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、Project Controlling与Partnering模式的共同之处是__。A．信息共享 B．不能独立存在 C．长期协议 D．协调机制

2、某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为__元。A．1000 B．2000 C．3000 D．4000

3、对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，要求予以修复。A：建设单位 B：施工单位 C：使用单位 D：责任单位 E：工程保险金

4、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是。

A：提交工程师决定

B：提交争端裁决委员会决定 C：诉讼 D：仲裁 E：专业监理

5、在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且__，从而难以实现工程预定的目标。A．采取纠偏措施是不可能的 B．采取纠偏措施是不经济的 C．偏差可能有累积效应

D．不能降低偏差的严重程度

6、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公告由__发布。A．国务院建设行政主管部门 B．国家技术监督局

C．各省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D．工商管理部门

7、【例2·单选题】设计招标应采用方式进行招标。A：公开 B：邀请 C：议标

D：设计方案竞选 E：专业监理

8、关于设计招标，下列说法错误的是。

A：设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争 B：一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段

C：设计招标应采用设计方案竞选的方式

D：设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细 E：专业监理

9、投标保证的有效期限从之日起计算。A：招标文件出售 B：投标文件递交 C：投标截止

D：中标通知书发出 E：专业监理

10、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A：单价计算结果与总价不一致

B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章 E：专业监理

11、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于。A：合同价格内的暂列金额 B：预留的部分工程预付款 C：业主的履约保证金

D：预留承包商的部分应得工程款 E：专业监理

12、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由。A：承包人全部承担

B：承包人与审查单位连带承担 C：审查单位与监理单位共同承担

D：承包人承担设计损失，发包人承担施工损失 E：专业监理

13、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是。A：发包人严重拖欠工程进度款 B：发包人拖延组织工程竣工验收 C：发包人拒绝支付工程竣工结算款

D：发包人指令使用质量不合格的建筑材料 E：专业监理

14、主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程的报验。A：施工控制测量成果报验表 B：分部工程报验表 C：工程复工令 D：报验、报审表 E：工程保险金

15、某分部工程双代号时标网络计划如图3-35所示。其中工作C和I的最迟完成时间分别为第天。A：4和11 B：4和9 C：3和11 D：3和9 E：自我评定

16、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是。

A：虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格 B：虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性 C：由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D：由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间 E：专业监理

17、矩阵式监理组织形式的优点是。A：目标控制职能分工明确 B：权力集中、隶属关系明确 C：加强了各职能部门横向联系 D：纵横向协调工作量小 E：工程保险金

18、预算单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量；②套用定额单价，计算直接工程费；③按计价程序计取其他费用，并汇总造价；④编制工料分析表；⑤准备资料，熟悉施工图纸。正确的排列顺序是。A：④⑤②①③ B：④⑤①②③ C：⑤②①③④ D：⑤①②④③

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在签订书面合同。A：2013年5月15日 B：2013年5月16日 C：2013年5月30日 D：2013年5月31日 E：专业监理

20、设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由承担。A：卖方 B：买方 C：运输方 D：买卖双方 E：专业监理

21、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。A：价值工程的对象是什么 B：价值工程对象的用途是什么 C：提高价值是否有替代方案 D：提高价值的方案成本是多少

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由__。A．发包人追加合同价款，相应顺延工期 B．发包人追加合同价款，工期不予顺延 C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延

23、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。A：国家重点建设工程 B：大中型公用事业工程 C：利用外商援助资金的工程

D：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E：工程保险金

24、开标时判定为无效的投标文件，应当。A：不再进入评标 B：在初评阶段淘汰 C：在详评阶段淘汰 D：在定标阶段淘汰 E：专业监理

25、编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金。这种编制预算的方法是。A：工料单价法 B：综合单价法 C：全费用单价法 D：实物单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按建设部令第107号规定，__的编制既可以用工料单价法，又可以用综合单价法。

A．施工图预算 B．投资估算 C．招标标底 D．投标报价 E．设计概算

2、工程咨询公司参与联合承包工程的形式有。

A：工程咨询公司与土木工程承包商和设备制造商组成联合体 B：工程咨询公司作为总承包商，承包商作为分包商 C：承包商作为总承包商，工程咨询公司作为分包商 D：工程咨询公司作为BOT项目的发起人和策划公司 E：工程咨询公司参与BOT项目

3、工程文件立卷排列顺序的说法中，正确的是__。A．请示在前，批复在后 B．印本在前，定稿在后 C．主件在前，附件在后

D．文字材料在前，图纸在后

E．图纸按专业排列，同类专业图纸按图号顺序排列

4、建设程序是工程项目建设过程及客观规律的反映，不按建设程序办事是导致工程质量缺陷的重要原因，常见的违背建设程序的事件包括。A：不经验收就交付使用 B：无图施工 C：无证施工 D：越级施工 E：技术交底不清

5、确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括。

A：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款 B：合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款

C：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

D：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

E：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行

6、根据《建设工程质量管理条例》，未经总监理工程师签字，不得进行的工作包括。

A：建筑材料、建筑构配件在工程上使用 B：设备在工程上安装

C：施工单位进行下一道工序的施工 D：建设单位拨付工程款 E：建设单位进行竣工验收

7、根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有。

A：运输车辆可以不受限制地进出工地 B：施工机械在工程竣工前不得运出工地

C：承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用 D：目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用 E：后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地

8、工程量清单格式应由（）等组成。A．封面 B．填表须知 C．总说明

D．分部分项工程量清单 E．检验批工程量清单

9、已知折现率>0，现金流量图如下图所示。下列说法正确的是。A：A1为现金流入

B：A2发生在第3年年初 C：A3发生在第3年年末 D：A4的流量小于A3的流量

E：若A2与A3流量相等，则A2与A3的价值不相等

10、施工风险因素的典型风险事件有。A：施工工艺落后 B：未考虑施工可能性 C：施工安全措施不当 D：未考虑场地情况

E：施工技术和方案不合理

11、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，期中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施于现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏

C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用

12、按照《中华人民共和国合同法》的规定，属于要约邀请的包括__。A．价目表的寄送 B．招标公告 C．递送投标书

D．无价格的商业广告 E．发出中标通知书

13、关于承包人索赔程序中的时间期限说法正确的是__。

A．承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交赔偿意向通知

B．索赔意向通知提交后的28天内或工程师同意的其他时间，承包人应递送正式的索赔报告

C．如果索赔事件的影响持续存在，承包人应按工程师合理要求的时间间隔期(一般为28天)陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求 D．持续事件影响结束后30天内承包人提出最终的索赔报告

E．工程师在收到索赔报告后，28天内给予答复和要求承包人进一步补充索赔理由

14、“建筑工程一切险”规定公司承担保险责任的除外责任有__。A．渐变原因造成的损失 B．原材料缺陷引起的损失

C．领有公共运输行驶执照的车辆损失 D．自然事件引起的损失 E．意外事故造成的损失

15、排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素，其主要应用于__。A．安全问题分析 B．成本费用分析

C．分析系统性原因引起的质量问题 D．分析比较各单位质量管理水平E．分析比较各单位质量管理水平

16、甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为__。A．甲、乙公司作为合同主体不变

B．甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D．丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任 E．乙公司不能强迫丙公司履行义务

17、下列关于委托建设工程监理的说法中，正确的有。

A：工程总承包模式下，建设单位宜分阶段委托监理单位监理 B：施工总承包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理

C：项目总承包管理模式下，建设单位一般应委托一家监理单位监理 D：平行承发包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理

E：平行承发包模式下，建设单位可以委托一家或多家监理单位监理

18、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有。A：增加劳动力和施工机械的数量 B：改进施工工艺和施工技术 C：采用更先进的施工机械 D：改善外部配合条件 E：采用工程分包方式

19、下列关于盈亏平衡点分析，正确的说法有__。

A．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大，项目风险越小

B．盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算，而不能按计算期内的平均值计算 C．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEPQ＝BEP(%)×设计生产能力

D．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEP(%)＝BEPQ×设计生产能力 E．盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析 20、监理规划的审核需要__。A．监理单位的技术主管部门进行内部审核 B．技术主管部门负责人签认 C．总监理工程师签字

D．提交给业主，由业主确认，并监督实施

E．看监理工作内容是否包括了业主委托的大部分工作任务

21、下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有。A：总投资收益率 B：财务内部收益率 C：利息备付率 D：财务净现值 E：资产负债率

22、综合单价法编制标底的表格有（）。A．分部分项工程费用计算表 B．措施项目价格表 C．工程量清单价格表 D．标底编制说明

E．分部分项工程工料价格计算表

23、下列属于监理规划中监理单位对工程造价控制的技术措施是。A：及时进行计划费用与实际费用的分析比较 B：减少施工单位的索赔，正确处理索赔事宜等

C：对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位 D：通过审核施工组织设计和施工方案，使组织施工合理化 E：落实工程造价控制责任

24、建设工程组织管理模式的平行承发包模式的优点主要包括__。A．有利于缩短工期 B．有利于合同管理 C．有利于投资控制

D．有利于业主选择承建单位 E．有利于质量控制

25、住宅小区的扩大初步设计“六图两书”包括__等内容。A．规划总平面图 B．道路规划图

C．工程设计概算书 D．规划说明书 E．竖向规划图