天津2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

第一篇：天津2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

天津2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤

销裁决试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在成本加酬金合同形式中，合同最不利于降低成本。A：成本加固定百分比酬金 B：成本加固定金额酬金 C：成本加奖罚

D：最高限额成本加固定最大酬金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、【例1．单选题】建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有的特点。A：单位时间内所需用的资源量较少 B：使各专业工作队能够连续施工 C：施工现场的组织、管理工作简单

D：同一施工过程的不同施工段可以同时施工 E：自我评定

3、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20％。设计工作完成40％时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应支付设计单位的设计费为万元。A：20 B：40 C：50 D：100 E：专业监理

4、监理工程师的执业特点之一是执业范围广泛，该特点表现在。A：监理的工程类别方面 B：监理的过程方面

C：监理的工程类别或监理的过程方面 D：监理的工程类别和监理的过程方面 E：工程保险金

5、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是。

A：承包人负责试验并承担相应费用 B：发包人负责试验并承担相应费用

C：承包人负责试验，发包人承担相应费用 D：发包人负责试验，承包人承担相应费用 E：专业监理

6、【例2·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，未达到固定资产标准的测绘、消防用具的购置、维修费用，应列入。A：企业管理费 B：材料费

C：固定资产使用费 D：工具用具使用费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、控制图就是利用规律来识别生产过程中的异常原因，控制系统性原因造成的质量波动，保证生产过程处于控制状态。A：质量特性值呈正态分布 B：质量特性值呈周期性变化 C：质量特性值易于识别 D：质量特性值的稳定状态 E：工程变更单

8、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。A．质量事故 B．安全事故 C．进度拖延 D．经济损失

9、勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位审批、签字。A：法定代表人 B：技术负责人 C：专业负责人

D：主管部门负责人 E：工程变更单

10、风险事件K、L、M、N发生的概率分别为、、、，相应的损失后果分别为万元、万元、万元、万元，则风险量相等的风险事件为。A：K和M B：L和M C：M和N D：K和N E：工程保险金

11、某建设项目，经投资估算确定的安装工程费用与设备及工器具购置费合计为2000万元，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50％。在基本预备费率为5％，年均投资价格上涨率为10％的情况下，该项目建设期的涨价预备费为万元。A：210 B：220．5 C：325．5 D：320 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、建设工程施工阶段进度控制的主要任务是。A：调查和分析工程环境及施工现场条件 B：编制工程年、季、月实施计划

C：运行工程项目工期目标和速度控制决策 D：编制年度竣工投产支付使用费用 E：自我评定

13、应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。A：可行性研究勘察 B：选址勘察 C：初步勘察 D：详细勘察 E：工程变更单

14、【例2·单选题】某建设项目投资构成中。设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为300万元，建设期贷款为1500万元，应计利息为80万元，流动资金贷款为300万元，则该建设项目的工程造价为万元。A：3880 B：4180 C：5380 D：5680 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、某企业向银行借款，甲银行年利率8％，每年计息1次；乙银行年利率7．8％，每季度计息1次，则。

A：甲银行实际利率低于乙银行实际利率 B：甲银行实际利率高于乙银行实际利率 C：甲乙两银行实际利率相同

D：甲乙两银行的实际利率不可比

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是。A：编制进度控制工作细则 B：分析进度控制目标风险 C：建立监督协调会议制度 D：定期收集实际进度数据 E：自我评定

17、下列费用中，应列入建安工程间接费的是。A：拟建企业生产职工培训费 B：失业保险费

C：生产工人劳动保护费 D：夜间施工费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由承担。

A：公路管理部门 B：承包人 C：发包人

D：承包人与发包人共同 E：专业监理

19、在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其。A：实体工程量 B：实际工程量

C：实体工程量+损耗工程量

D：实体工程量+需要增加的工程量

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、网络计划工期优化的前提是。A：计算工期不满足计划工期

B：不改变各项工作之间的逻辑关系 C：计划工期不满足计算工期

D：将关键工作压缩成非关键工作 E：自我评定

21、下列质量事故中，属于建设单位责任的是。A：商品混凝土未经检验造成的质量事故 B：总包和分包职责不明造成的质量事故

C：施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故 D：地下管线资料不准确造成的质量事故 E：工程变更单

22、每半年末存款1000元，年利率8％，每季复利计息一次。2年末存款本息和为元。

A：4160．00 B：4243．22 C：4248．99 D：4492．93 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应。A：按订购数量支付 B：按实际交货数量支付

C：待供货方补足数量后再按订购数量支付 D：按订购数量支付但扣除少交部分的违约金 E：专业监理

24、承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，A：应进行修改之后，再次提交 B：发出通知，催促其提出审查结论

C：视为承包人的设计文件已经获得发包人同意 D：不得进行下一步的工作 E：专业监理

25、《建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的__，并具备国家规定的其他竣工条件。A．工程设计文件、施工文件和监理文件 B．工程建设文件、竣工图和竣工验收文件 C．监理文件和经签署的工程质量保证书

D．工程技术经济资料和经签署的工程保修书

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、质量管理体系认证一般要经过等程序。A：递交申请 B：签订合同 C：颁发证书 D：监督 E：持续改进

2、下列流动资金估算的方法错误的有。A：生产能力指数法 B：分项详细估算法 C：固定资产投资估算法 D：综合指标投资估算法 E：扩大指标估算法

3、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程__。A．计算工期满足要求工期 B．资源需用量降至最低 C．总成本降至最低 D．资源强度降至最低

E．资源需用量满足资源限量要求

4、对于主要或关键设备，在制造过程中质量检查控制的主要内容包括__。A．钢结构焊接部件 B．机械类部件

C．电气自动化部件 D．配件及备件 E．设备的组装

5、下列说法正确的是__。

A．总时差是不影响计划总工期条件下所具有的机动富裕时间 B．总时差等于该工序的最迟开始时间与最早可能开始时间之差

C．总时差=本工作的紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差 D．自由时差=本工作的紧前工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差 E．自由时差=本工作的紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差

6、Partnering模式的特征主要表现在__。A．出于自愿 B．长期协议

C．高层管理的参与 D．信息的开放性

E．Partnering协议不是法律意义上的合同

7、对于不合格的处理，要做到__。

A．上道工序不合格，不准进入下道工序施工 B．不合格的材料、构配件、半成品不允许使用 C．对已进场的不合格品限期清除出现场 D．对不合格检验批要给予清除 E．不合格的工序或工程产品不予计价

8、依据施工合同通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求有__。A．完成合同约定的所有内容 B．发包人提出工程竣工报告

C．有施工单位签署的工程质量保修书 D．责令整改的问题全部整改完毕

E．工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字

9、总进度目标可进一步分解为__。A．年度进度目标 B．季度进度目标 C．月进度目标

D．各阶段的进度目标 E．各子项目的进度目标

10、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有。A：汽车 B：土地

C：土地所有权 D：支票

E：可以转让的商标专用权

11、处理工程质量事故的各种依据中，与特定工程项目密切相关的具特定性质的依据有。

A：质量事故的实况资料 B：建设法规

C：有关的工程承包合同文件

D：有关的材料设备采购合同文件 E：有关的技术文件、档案

12、FIDIC合同条件下，在支付工程进度款时，__应扣保留金o A．本月实施的永久工程价值

B．工程量表中列有的，包括临时工程、计日工费等任何项目的应得款 C．按合同约定方法计算的，因物价浮动而需增加的调价款 D．按合同其他条款规定，承包商有权获得的补偿款 E．动员预付款

13、项目监理机构中，总监理工程师代表应。A：经监理单位法定代表人同意 B：由总监理工程师书面授权

C：代表总监理工程师行使其部分职责和权力 D：取得监理工程师执业资格证书并经注册 E：征得建设单位同意

14、建设工程监理招标准备工作包括。A：确定招标组织 B：明确招标范围 C：明确招标内容 D：编制招标方案 E：发出招标公告

15、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有。A：监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

B：建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议 C：仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书 D：法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

E：合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

16、某分部工程双代号网络计划如图3-66所示，图中的错误有。A：工作代号重复 B：节点编号有误 C：多个起点节点 D：多个终点节点 E：存在循环回路

17、依据施工合同示范文本通用条款规定：进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括__。

A．发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见

B．需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用

C．需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担

D．发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可

E．检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可

18、工程施工中监理工程师获得实际施工进度的信息方式是（）。A．现场跟踪检查 B．工程进度计划 C．现场例会

D．业主转送的进度报表资料 E．施工单位递交的进度报表资料

19、流水施工有利于。A：提高劳动生产率 B：提高技术水平C：提高工程质量

D：提高工作自由时差的利用效率 E：提高投入产出比

20、法人应当具备的条件包括__等。A．依法成立 B．经核准登记

C．有必要的财产或者经费 D．有自己的组织结构 E．能够独立承担民事责任

21、建设项目管理按服务阶段可分为__的项目管理 A．施工阶段 B．设计阶段

C．可行性研究阶段 D．实施阶段全过程 E．工程建设全过程

22、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有。A：适用性 B：安全性 C：可靠性 D：经济性 E：耐久性

23、建设工程实施过程中投入的传统生产要素包括。A：建筑材料 B：工程设备 C：工程图纸 D：施工机具 E：施工技术人员

24、下列关于建筑工程发包与承包说法正确的有。

A：总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 B：提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包

C：施工总承包的，建筑工程主体结构可以分包给有资质的分包单位

D：两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

E：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

25、【例4·多选题】工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括等方面。

A：适用性 B：可靠性 C：节能性 D：外观质量 E：环境协调

第二篇：2016年上半年天津监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

2016年上半年天津监理工程师考试《合同管理》：申请撤销

裁决试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、是指工程监理各项工作都应按一定的逻辑顺序展开，使工程监理工作能有效地达到目的而不致造成工作状态的无序和混乱。A：工作的时序性 B：职责分工的严密性 C：工作目标的确定性 D：权责一致性 E：工程保险金

2、【例1．单选题】2013年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0．3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。2013年3月应调整的合同价的差额为万元。A：84 B：126 C：1584 D：1626 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是。A：由供货商承担供货的全部运费

B：由采购方承担自行运到目的地所需费用 C：由供货商承担货物转运增加的保险费用 D：由采购方和供货方共同承担转运费用 E：专业监理

4、每半年末存款1000元，年利率8％，每季复利计息一次。2年末存款本息和为元。

A：4160．00 B：4243．22 C：4248．99 D：4492．93 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、竣工决算是反映建设项目的文件，是竣工验收报告的重要组成部分。A：实际造价和投资效果

B：已投入生产设备的购置费用 C：新增生产能力 D：新增固定资产 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、建设工程风险识别过程包括：①建立建设工程风险清单，②识别建设工程风险因素、风险事件及后果，③建设工程风险分解，④判断是否存在新的风险等工作步骤。就上述①～④项工作而言，正确的排序是。A：①④②③ B：④②①③ C：①③④② D：③④②① E：工程保险金

7、下列不属于业主向承包商索赔的是。A：对超额利润的索赔

B：对指定分包商的付款索赔

C：业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔 D：工期延期的费用索赔

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。

A：建设单位负责人 B：建设单位技术负责人 C：专业监理工程师 D：总监理工程师 E：工程变更单

9、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于招标控制价的描述中，正确的有。A：招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用

B：招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核 C：招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮

D：投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照“GB50500—2013”的规定编制的，应在开标前7天向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同(示范文本)》对办理施工环保许可的规定是。

A：承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用 B：承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用 C：发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用 D：发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用 E：专业监理

11、某工程双代号网络计划如下图所示，关键线路有条。A：1 B：2 C：3 D：5 E：自我评定

12、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作有。A：工作A和工作B B：工作C和工作D C：工作B和工作D D：工作c和工作F E：自我评定

13、下列关于《监理工程师通知回复单》应用的说法中。正确的是。A：一般由监理员签认，重大问题由专业监理工程师签认

B：一般由专业监理工程师签认，重大问题由总监理工程师签认 C：承包单位可对多份监理工程师通知单予以综合答复 D：由承包单位负责人对监理工程师通知单予以答复 E：工程保险金

14、设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在一直有效。A：竣工验收前

B：颁发工程接收证书前 C：工程移交前

D：竣工后试验通过前 E：专业监理

15、按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的项目设计要求不包括。A：设计深度要求 B：施工组织要求

C：建筑物的合理使用年限要求 D：设计人配合施工工作的要求 E：专业监理

16、监理实施细则的作用主要在于__。A．指导工程监理全面实施

B．发挥工程监理的“施工图”作用 C．起监理工作“初步设计”作用 D．承接监理任务

17、关于风险识别的说法。错误的是。

A：建设工程涉及的风险因素与风险事件多，体现了风险识别的复杂性 B：避免和减少风险识别的风险，不属于风险管理的内容

C：在风险识别时，应尽可能减少主观性对风险识别结果的影响 D：风险识别结论的错误。往往会导致风险对策的决策错误 E：工程保险金

18、【例2·单选题】《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。A：一年 B：三年 C：五年 D：十年

E：工程保险金

19、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。A：提前支付

B：竣工后一次支付 C：确认后一次支付

D：与工程进度款同期支付 E：专业监理

20、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是。A：工程承包合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：施工分包合同

D：建设工程施工合同 E：专业监理

21、”既能满足组织内部质量管理的要求，又能满足组织与顾客的合同要求，还能满足第二方认定、第三方认定和注册的要求。”属于质量管理体系的特征。A：符合性 B：系统性

C：全面有效性 D：动态性 E：工程变更单

22、施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是。A：审核施工进度计划

B：控制施工工作按进度计划执行 C：争取提前工期完成工程 D：发布工程暂停令 E：专业监理

23、【例1·单选题】下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。A：合同责任单一，责任明确 B：建设周期长

C：可以减少设计变更

D：可以减少承包人的索赔 E：专业监理

24、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括。A：城市规划许可文件 B：工程勘察资料 C：限额设计的要求

D：经批准的项目可行性研究报告 E：专业监理

25、是一个建设工程监理工作的总负责人。A：监理员

B：专业监理工程

C：总监理工程师代表 D：总监理工程师 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、监理人需要完成的基本工作有。

A：审查施工承包人提交的施工组织设计 B：审查施工承包人提交的施工进度计划 C：审核设计分包人资质条件

D：经委托人同意，签发工程暂停令和复工令 E：验收隐蔽工程、分部分项工程

2、下列内容中，属于监理股份有限公司特点的是__。A．应当有5个以上发起人

B．公司的管理者通常是公司的所有者 C．公司管理实行两权分离 D．公司账目必须公开 E．公司账目可以不公开

3、建设工程目标分解应遵循__等原则。A．能分能合

B．区别对待，有粗有细 C．可靠的数据来源

D．按工种分解，不按工程部位分解 E．目标分解结构与组织分解结构相对应

4、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，期中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施于现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏

C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用

5、监理工程师所具有的法律地位决定了监理工程师在执业中一般应享有的权利和应履行的义务，这些权利主要包括__。A．使用监理工程师名称 B．依法自主执行业务

C．接受职业继续教育，不断提高业务水平D．在执业中保守委托单位申明的商业秘密

E．依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章

6、某分部工程中各项工作问逻辑关系见表3-8，相应的双代号网络计划如图3-56所示，图中错误有。A：多个终点节点 B：多个起点节点 C：工作代号重复

D：不符合给定逻辑关系 E：节点编号有误

7、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则__。A．发包人无权要求交付工程 B．发包人有权要求交付工程

C．发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任 D．发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任 E．承包人可以留置该工程

8、根据FIDIC《施工合同条件》，解决合同争议的方式有。A：提交工程师确定

B：提交争端裁决委员会决定 C：业主与承包商协商 D：仲裁 E：诉讼

9、组织流水施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有__。A．只有一个专业队在各施工段组织流水施工 B．各专业队在各施工段均可组织流水施工

C．同一时间段只能有一个专业队投入流水施工 D．各专业队可按施工顺序实现最大搭接 E．有利于提高劳动生产效率和工程质量

10、【例3·多选题】在工程建设设计阶段，监理工程师进度控制的主要任务包括。

A：确定工程总目标 B：编制项目总进度计划 C：编制设计总进度控制计划 D：编制阶段性设计进度计划 E：编制详细的出图计划

11、工程质量监督机构对建设工程实体质量抽查的内容包括。A：楼地面

B：地基基础、主体结构 C：涉及安全的关键部位

D：用于工程的主要建筑材料 E：用于工程的主要构配件

12、下列与建设工程监理有关的施工文件，由建设单位永久保存的是。A：分项工程质量验收记录 B：幕墙工程验收记录

C：分部(子分部)工程质量验收记录 D：检验批质量验收记录 E：基础、主体工程验收记录

13、对设计工作进行监理时，在设计准备阶段，监理工程师的工作内容应包括__。A．编制设计准备阶段投资进度计划 B．组织设计招标或设计方案竞赛 C．组织对设计的咨询 D．编制设计大纲

E．协助建设单位签订设计合同

14、基准收益率是财务评价中一个重要的参数，是投资者对投资收益率的最低期望值。它不仅取决于资金来源的构成，而且还取决于项目未来风险的太小和通货膨胀的高低。具体影响因素有。A：加权平均资本成本率 B：投资的机会成本率 C：风险贴补率 D：社会效益率 E：通货膨胀率

15、下列关于设计施工总承包合同的特点，说法正确的是。A：合同责任单一

B：固定工期、固定费用 C：减少设计变更 D：建设周期长

E：增加承包人的索赔

16、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有。

A：设计合同经签字盖章后立即生效 B：设计合同在支付定金后生效

C：设计合同的定金为合同总价的20％ D：设计人收到定金为设计开工的标志

E：委托人不按约定支付定金应承担违约责任

17、施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有。A：未按招标文件的要求予以密封的 B：明显不符合技术标准要求的

C：竣工期限超过招标文件要求的完成期限的 D：投标报价的大小写金额不一致的 E：投标报价明显低于市场价格的

18、监理大纲一般应包括的主要内容是。A：工程监理实施方案

B：工程监理难点、重点及合理化建议 C：工程概况

D：监理依据和监理工作内容 E：拟采用的监理实施细则

19、下列情形属于可以不招标的有。

A：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目 B：需要采用不可替代的专利或者专有技术的项目 C：采购人依法能够自行建设、生产或者提供的项目

D：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目

E：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的项目 20、质量管理体系是相互关联和相互作用的子系统所组成的符合系统，包括下列。A：组织结构 B：程序 C：过程 D：资源 E：决策

21、FIDIC合同条件下，属于工程量清单以外支付项目的有。A：暂列金额 B：动员预付款 C：保留金

D：价格调整费用 E：工程变更费用

22、《合同法》规定的合同变更条件包括。A：有效的合同 B：协商一致

C：合同当事人一方确有变更理由和依据 D：须经合同管理机关批准 E：变更内容明确

23、在建设工程设计准备阶段，监理工程师进度控制的任务包括__。A．协助建设单位确定工期总目标 B．编制工程项目建设总进度计划 C．编制设计阶段工作计划 D．施工现场条件调查和分析 E．编制施工总进度计划

24、在多层混合结构住宅建筑工程施工进度计划的划分工作项目中，应将等施工过程列入计划之中。A：搭脚手架 B：搅拌混凝土

C：现浇梁板混凝土 D：预制空心板 E：空心板的运输

25、下列关于基准收益率表述中，正确的有。A：基准收益率是投资资金应获得的最低盈利水平B：测定基准收益率应考虑资金成本和机会成本因素 C：测定基准收益率不考虑通货膨胀因素

D：对债务资金比例高的项目应降低基准收益率取值 E：基准收益率体现了对项目风险程度的估计

第三篇：甘肃省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试题

甘肃省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列不属于建设工程合同管理的目标。A：发展和完善建筑市场 B：推进建筑领域的改革 C：提高工程的质量

D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 E：专业监理

2、合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以__的方式变更。A．专业条款 B．补充协议 C．双方协商 D．仲裁

3、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。A：建设单位 B：监理单位 C：总承包单位

D：建设行政主管部门 E：工程保险金

4、网络图的是指寻求工程总成本最低时候的工期安排，或要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。A：工期优化 B：工期成本优化 C：效果优化 D：资源优化 E：自我评定

5、现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是。A：服务对象的多样性

B：通过经济手段引导推行的制度 C：具有完善的诚信体系 D：具有监督功能 E：工程保险金

6、某工程项目建设其他费用不包括。A：土地使用费 B：研究试验费 C：设备运杂费 D：联合试运转费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、某建设项目在建设期初的建安工程费和设备工器具购置费为2000万元，项目建设期2年，投资分年使用比例为第一年50％，第二年50％。在基本预备费率为5％，年平均价格总水平上涨率为10％的情况下，该项目建设期的涨价预备费是万元。A：212．6 B：310．0 C：315．0 D：325．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、下列建设工程承包价格方法中，最少被采用的是。A：固定单价 B：可调总价

C：最高限额成本加固定最大酬金 D：成本加固定百分比酬金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为__周。A．1 B．2 C．3 D．4

10、巡视监理人员认为发现的问题自己无法解决或无法判断是否能够解决时，应立即向汇报。A：总监理工程师 B：专业监理工程师 C：监理单位技术负责人 D：建设行政主管部门 E：工程保险金

11、按计划期分解施工进度控制目标是指分解。A：按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件 B：按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修 C：按、季度、月度等时间 D：按资金、材料供应 E：自我评定

12、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则__。

A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效

13、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是。

A：担保发包人能够按期支付工程进度款 B：发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难 C：表明发包人与承包人合作的诚意

D：防止承包人擅自变更、终止施工合同 E：专业监理

14、的直方图，是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成。A：折齿型 B：孤岛型 C：双峰型 D：绝壁型 E：工程变更单

15、城市维护建设税的计税基础是。A：直接费 B：间接费 C：所得税 D：营业税

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施可以是。A：增加施工机械的数量 B：采用更先进的施工机械 C：实施强有力的施工调度 D：改善外部配合条件 E：自我评定

17、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。A：业主方的备用金 B：承包商的风险准备金 C：建筑安装工程的暂定单价 D：工程师风险控制基金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A：验收7小时后 B：验收24小时后 C：验收48小时后 D：验收72小时后 E：专业监理

19、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。A：措施费 B：直接工程费 C：企业管理费 D：现场管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

20、工程网络计划中，某项工作的总时差为零时，则该工作的必然为零。A：时间间隔 B：时距 C：间歇时间 D：自由时差 E：自我评定

21、某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩7天，才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以。A：招标文件为准，开标时间后延 B：招标文件为准．开标时间不变 C：书面解答为准，开标时间后延 D：书面解答为准，开标时间不变 E：专业监理

22、【例3·单选题】供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用计算交货数量。A：查点法 B：理论换算法 C：衡量法

D：经验鉴别法 E：专业监理

23、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。A．要素有用性 B．动态相关性 C．主观能动性 D．规律效应性

24、对生产连续性和生产稳定性的检验批质量抽样方案可选用__。A．分层抽样 B．全数抽验 C．免检

D．调整型抽样

25、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同有效期终止日应为。

A：颁发工程接收证书日 B：颁发履约证书日 C：承包商提交结清单日 D：结清单生效日 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列说法正确的是__。

A．订立合同时，应注意通用条款及专用条款需明确说明的内容

B．如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是招标文件要求的天数 C．如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是承包人承诺的天数 D．在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期

E．如果有发包人分阶段移交的单位工程或部分工程时，在专用条款内还需约定中间交工工程的范围和竣工时间

2、下列选项属于委托代理关系终止的是。A：代理期间届满或者代理人事项完成 B：代理人死亡或代理人丧失民事行为能力 C：被代理人取消委托或代理人辞去委托 D：作为被代理人或者法人终止 E：监护关系消灭

3、对工程网络计划优化的目的是使该工程（）。A．资源强度最低 B．总量用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

4、在FIDIC施工合同中属于承包商应提供的担保是__。A．支付担保 B．预付款担保 C．履约担保 D．质量担保 E．进度担保

5、组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求是（）。A．各专业队投入施工后尺可能保持连续作业

B．相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接 C．流水步距的数目应等于施工过程数

D．流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值 E．流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值

6、设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括__。A．处理有关设计问题 B．进行设计交底

C．协助施工承包人编制施工方案 D．参加竣工验收

E．参加重要隐蔽工程部位验收

7、损失机会是指损失出现的概率，可分为主观概率和客观概率，客观概率的确定方法主要有__。A．演绎法 B．专家估计法 C．归纳法

D．损失分析法 E．统计法

8、现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括。A：定量计算法 B：衡量法 C：经验鉴别法 D：理论换算法 E：查点法

9、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括__。

A．工程所需清理费

B．由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失 C．工程本身的损害

D．工程损害导致第三方人员伤亡 E．承包人施工机械的停工损失

10、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有。A：工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止 B：工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止 C：工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日

D：被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响 E：被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日

11、监理工程师的职业道德守则包括。A：不以个人名义承揽监理业务 B：不收受被监理单位的任何礼金 C：接受继续教育，努力提高执业水准

D：不泄漏监理工程各方认为需要保密的事项 E：保证执业活动的质量．并承担相应责任

12、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，应当由承包方承担。

A：承包方人员伤亡损失 B：发包方人员伤亡损失

C：承包方施工设备损坏的损失

D：运至施工场地待安装工程设备的损害 E：工程修复费用

13、依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有。

A：设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充 B：由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同

C：发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有相应资质的设计单位修改 D：发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用

E：在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费

14、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。A．关键线路上的工作都是关键工作

B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作 C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移 D．总持续时间最短的线路是关键线路 E．关键线路只有一条

15、按照《合同法》规定，与合同转让中的债权转让比较，由第三人向债权人履行债务的主要特点表现为__。A．合同当事人没有改变

B．第三人可以向债权人行使抗辩权

C．第三人可以与债权人重新协商合同条款

D．第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 E．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

16、FIDIC《施工合同条件》规定的指定分包商，其特点为__。A．由业主选定并管理 B．与承包商签订合同

C．其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支 D．承担不属于承包商应完成工作的施工 E．由承包商负责协调管理

17、设备验收阶段的监理工作主要有__。A．开打检验 B．安装调试检验 C．启动试车 D．性能验收 E．最终验收

18、根据《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备的条件有__。

A．已经办理了该建筑工程用地批准手续

B．在城市规划区的建筑工程，正在申请规划许可证 C．已经确定了建筑施工企业

D．有保证工程质量和安全的具体措施 E．建设资金正在落实

19、建设工程监理规划在编写完成后，对其审核的内容包括。A：工作计划 B：监理工作制度 C：监理范围

D：监理单位的资质 E：编写人员资格 20、根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的以及有关材料，应当在建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A：试块 B：机具 C：设备 D：试件 E：器具

21、对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：复工报告

22、最终确定招标方式是以__为依据。A．招标文件

B．工程项目的特点 C．合同类型

D．招标人的管理能力

E．招标前准备工作的完成情况

23、加快的成倍节拍流水施工的特点是__。

A．同一施工过程在各施工段的流水节拍成倍增加 B．相邻专业队的流水步距相等 C．专业队数大于施工过程数

D．各专业队在施工段上能够连续作业

E．加快的成倍节拍流水施工属于有节奏流水施工

24、【例2·多选题】某网络计划图如下图3-3所示，下列说法正确的是。A：工作A的紧后工作是工作D B：工作C的紧后工作是工作G C：工作E的紧前工作是工作B D：工作D的紧后工作是工作H E：工作F的紧前工作是工作B

25、《招标投标法》规定，下列可以不进行招标的有。A：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制 B：采购人依法能够自行建设、生产或者提供 C：需要采用不可替代的专利或者专有技术

D：需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

E：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

第四篇：新疆监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

新疆监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在2000版9000族国际标准的术语中，质量控制是质量管理的一部分，其目的是__。

A．致力于增强满足质量要求的能力

B．致力于提供质量要求会得到满足的信任 C．致力于满足质量要求

D．致力于制定质量目标并想法实现其质量目标

2、竣工决算是反映建设项目的文件，是竣工验收报告的重要组成部分。A：实际造价和投资效果

B：已投入生产设备的购置费用 C：新增生产能力 D：新增固定资产

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、【例1·单选题】建设项目总进度目标是在项目定义时确定的。A：项目决策阶段 B：项目设计阶段 C：项目实施阶段 D：项目验收阶段 E：自我评定

4、可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且成本可以随设计的进展而加以调整，实际工程中应用较多的合同计价方式为。A：成本加固定百分率酬金 B：成本加固定金额酬金 C：成本加奖罚 D：可调价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理(CM)方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责方面的监督、管理与协调工作。A：施工招标和施工 B：设计和施工招标 C：设计和施工

D：设计、施工招标和施工 E：自我评定

6、下列不属于安全文明施工费的是。A：环境保护费 B：文明施工费 C：夜间施工费 D：临时设施费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、下列关于总监理工程师的说法错误的是。A：总监理工程师应由注册监理工程师担任

B：同时担任二项建设工程监理合同的总监理工程师

C：需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意

D：一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师 E：工程保险金

8、【例2·单选题】实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向负责。A：总承包单位 B：设计单位 C：建设单位 D：监理单位 E：工程变更单

9、下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是__。A．建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件 B．建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容 C．建设工程监理可以保证建设程序的科学性 D．建设程序规定了监理工作的程序

10、物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和。A：物资供应计划

B：物资采购计划、物资加工计划 C：物资需求计划、物资储备计划 D：物资申请计划、物资采购计划 E：自我评定

11、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。A：21．6 B：23．6 C：23．8 D：24．0 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

13、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1—4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。A：左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60t B：右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t C：左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50t D：右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t E：自我评定

14、关于工程网络计划的说法，正确的是。A：关键线路上的工作均为关键工作 B：关键线路上工作的总时差均为零 C：一个网络计划中只有一条关键线路

D：关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移 E：自我评定

15、总投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的与项目总投资的比率。A：息税前利润 B：净利润

C：总利润扣除应缴纳的税金 D：总利润扣除应支付的利息

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、【例1．单选题】依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交。A：现场同期记录 B：索赔意向通知 C：索赔报告 D：索赔证据 E：专业监理

17、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其相符合。A：组织机构 B：管理体制 C：资质等级 D：业务能力 E：工程变更单

18、下列费用中，属于监理间接成本的是。A：监理辅助人员的工资、奖金 B：监理人员的劳保费、保险费 C：监理企业交纳的各种税金 D：监理企业经营性业务开支 E：工程保险金

19、在保修期内，由于勘察设计方面的原因造成的质量缺陷，应由承担经济责任。A：建设单位 B：施工单位

C：勘察设计单位 D：监理单位

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、国产标准设备原价一般是指。A：设备出厂价与采购保管费之和 B：设备购置费

C：设备出厂价与运杂费之和 D：设备出厂价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程为价值工程对象。A：甲 B：乙 C：丙 D：丁

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由进行审查认可。A：承包总体工程设计的设计单位 B：发包人

C：监理工程师

D：设备安装承包商 E：专业监理

23、关于合同鉴证的说法，正确的是。

A：经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证 B：法律规定强制实施合同鉴证 C：合同鉴证的效力不限于我国国内 D：合同鉴证由工商行政管理机关作出 E：专业监理

24、为改善产品的特征及特性和(或)提高用于生产和交付产品的过程有效性和效率所开展的活动，称为。A：质量改进 B：持续改进 C：质量策划 D：组织行为 E：工程变更单

25、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由支付。A：委托人 B：承包人

C：委托人和承包人共同 D：政府主管部门 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在建设工程设计准备阶段监理工程师进度控制的任务包括。A：协助建设单位确定工期总目标 B：编制工程项目建设总进度计划 C：编制设计阶段简单的工作计划 D：施工现场条件调查和分析 E：编制施工总进度计划

2、某分部工程双代号网络图如图3-61所示，图中错误有。A：多个起点节点 B：多个终点节点 C：工作代号重复 D：存在循环回路 E：节点编号有误

3、偿债能力分析指标有__。A．借款偿还期 B．投资回收期 C．利息备付率 D．偿债备付率 E．资产负债率

4、法人应当具备等条件。A：依法成立

B：有必要的财产或者经费

C：有自己的名称、组织机构和场所 D：能够独立承担民事责任 E：经上级行政主管机关批准

5、Partnering模式与其他模式相互关系的比较，Partnering模式相互关系的特点有。

A：强调各方的权利、义务和利益 B：在微观利益上相互对立 C：共同解决问题 D：强调合作精神

E：强调共同的目标和利益

6、监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段最重要的监理工作，勘察成果应__。

A．按规定的程序进行审批

B．经过专家评审后再提交给监理工程师审核 C．按质量管理有关程序进行检查和验收 D．满足技术标准和合同规定的要求 E．满足勘察任务书的要求

7、组织流水施工时，划分施工段的原则是__。A．能充分发挥主导施工机械的生产率

B．根据各专业队的人数随时确定施工段的段界 C．施工段的段界尽可能与结构界限相吻合 D．划分施工段只适用于道路工程

E．施工段的数目应满足合理组织流水施工的要求8、9、建筑安装工程费构成中，属于企业管理费的有。A：管理人员工资 B：工具用具使用费 C：加班加点工资 D：财务费 E：劳动保护费

10、材料、通用型设备采购招标．应当具备条件。A：项目法人已经依法成立

B：按国家规定履行审批手续的，已经审批 C：资金来源已经落实

D：能够提出货物的使用与技术要求 E：有相应的技术人员

11、施工合伺示范文本规定，因__等原因导致竣工时间延长，经监理工程师确认后可以顺延工期。A．不可抗力

B．承包商基础施工超挖 C．工程量增加

D．监理下程师延误提供所需指令 E．设计变更

12、建筑安装工程直接工程费中的人工费包括生产工人__。A．劳动保险费

B．因气候影响的停32：12资 C．培训期间的工资 D．劳动保护费

E．病假在六个月以内的工资

13、有关CM模式的描述中，错误的是__。A．非代理型CM模式又称为纯粹CM模式

B．代理型CM单位只能对设计单位提出合理化建议 C．非代理型CM单位不与设备供应单位签订合同 D．非代理型CM单位与业主签订的合同包括CM服务的内容和工程施工承包的内容

E．非代理型CM单位与施工单位之间是总分包关系

14、目前，大部分施工企业是以国家或行业制定的预算定额作为的依据。A：工料分析 B：施工管理 C：工料预算 D：经济核算 E：计算施工成本

15、建设工程监理合同的组成文件有。A：协议书 B：中标通知书 C：投标文件 D：专用条件 E：格式条款

16、按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2003)的规定，工程量清单应采用综合单价计价，其综合单价是由完成一个规定计量单位项目所需的__等所组成。A．措施费

B．人工费、材料费和机械使用费 C．管理费 D．利润 E．税金

17、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括。A：本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款 B：设计变更调整的合同价款

C：因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款 D：本期应扣回的工程预付款 E：承包人的索赔款

18、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有。

A：因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B：承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故 C：承包商未能发现设计错误，导致施工返工 D：监理工程师未按规定程序进行质量检验

E：监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故

19、重大质量事故是指满足__条件之一的质量事故。A．造成永久质量缺陷 B．工程倒塌或报废

C．直接经济损失10万元以上

D．严重影响使用功能和丁程结构安全 E．造成人员死亡或重伤3人以上

20、在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物。A：供货方应赔偿因此造成的额外损失 B：采购方可通知供货方办理解除合同手续

C：如采购方仍需要，供货方可继续发货照数补齐，不承担逾期交货责任 D：供货方有义务发出发货协商通知

E：采购方接到发货协商通知后的15天内不予答复视为同意供货方继续发货

21、下列属于招标公告应当载明的有。A：建设单位的名称和地址 B：招标项目的性质 C：招标项目的实施地点 D：获取招标文件的办法 E：招标项目的最高报价

22、施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则有__。

A．施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等

B．每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求 C．施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性

D．每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求

E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面

23、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法错误的有。A：指示承包商修复缺陷后再进行检验

B：经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程 C：建议业主解除合同

D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

E：要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

24、计数值标准型二次抽样方案为(、、；、)，其中C为合格判定数，r为不合格判定数，若咒中有个不合格品，中有个不合格品，则可判断送检品合格的情况有。A： B： C： D： E：

25、下列__情况宜对有关工作内容采用新的费率或价格。A．该项工作工程量的变化造成其单位成本的变动超过1% B．该项工作工程量的变化造成其单位成本的变动超过0.5% C．该项工作实际测量工程量比原工程量表的工程量的变动大于10% D．该项工作实际测量工程量比原工程量表的工程量的变动大于15% E．该工作是根据变更与调整的指示进行的。

第五篇：四川省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题

四川省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、Project Controlling与Partnering模式的共同之处是__。A．信息共享 B．不能独立存在 C．长期协议 D．协调机制

2、某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为__元。A．1000 B．2000 C．3000 D．4000

3、对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，要求予以修复。A：建设单位 B：施工单位 C：使用单位 D：责任单位 E：工程保险金

4、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是。

A：提交工程师决定

B：提交争端裁决委员会决定 C：诉讼 D：仲裁 E：专业监理

5、在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且__，从而难以实现工程预定的目标。A．采取纠偏措施是不可能的 B．采取纠偏措施是不经济的 C．偏差可能有累积效应

D．不能降低偏差的严重程度

6、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公告由__发布。A．国务院建设行政主管部门 B．国家技术监督局

C．各省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D．工商管理部门

7、【例2·单选题】设计招标应采用方式进行招标。A：公开 B：邀请 C：议标

D：设计方案竞选 E：专业监理

8、关于设计招标，下列说法错误的是。

A：设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争 B：一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段

C：设计招标应采用设计方案竞选的方式

D：设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细 E：专业监理

9、投标保证的有效期限从之日起计算。A：招标文件出售 B：投标文件递交 C：投标截止

D：中标通知书发出 E：专业监理

10、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A：单价计算结果与总价不一致

B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章 E：专业监理

11、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于。A：合同价格内的暂列金额 B：预留的部分工程预付款 C：业主的履约保证金

D：预留承包商的部分应得工程款 E：专业监理

12、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由。A：承包人全部承担

B：承包人与审查单位连带承担 C：审查单位与监理单位共同承担

D：承包人承担设计损失，发包人承担施工损失 E：专业监理

13、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是。A：发包人严重拖欠工程进度款 B：发包人拖延组织工程竣工验收 C：发包人拒绝支付工程竣工结算款

D：发包人指令使用质量不合格的建筑材料 E：专业监理

14、主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程的报验。A：施工控制测量成果报验表 B：分部工程报验表 C：工程复工令 D：报验、报审表 E：工程保险金

15、某分部工程双代号时标网络计划如图3-35所示。其中工作C和I的最迟完成时间分别为第天。A：4和11 B：4和9 C：3和11 D：3和9 E：自我评定

16、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是。

A：虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格 B：虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性 C：由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D：由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间 E：专业监理

17、矩阵式监理组织形式的优点是。A：目标控制职能分工明确 B：权力集中、隶属关系明确 C：加强了各职能部门横向联系 D：纵横向协调工作量小 E：工程保险金

18、预算单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量；②套用定额单价，计算直接工程费；③按计价程序计取其他费用，并汇总造价；④编制工料分析表；⑤准备资料，熟悉施工图纸。正确的排列顺序是。A：④⑤②①③ B：④⑤①②③ C：⑤②①③④ D：⑤①②④③

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在签订书面合同。A：2013年5月15日 B：2013年5月16日 C：2013年5月30日 D：2013年5月31日 E：专业监理

20、设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由承担。A：卖方 B：买方 C：运输方 D：买卖双方 E：专业监理

21、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。A：价值工程的对象是什么 B：价值工程对象的用途是什么 C：提高价值是否有替代方案 D：提高价值的方案成本是多少

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由__。A．发包人追加合同价款，相应顺延工期 B．发包人追加合同价款，工期不予顺延 C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延

23、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。A：国家重点建设工程 B：大中型公用事业工程 C：利用外商援助资金的工程

D：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E：工程保险金

24、开标时判定为无效的投标文件，应当。A：不再进入评标 B：在初评阶段淘汰 C：在详评阶段淘汰 D：在定标阶段淘汰 E：专业监理

25、编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金。这种编制预算的方法是。A：工料单价法 B：综合单价法 C：全费用单价法 D：实物单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按建设部令第107号规定，__的编制既可以用工料单价法，又可以用综合单价法。

A．施工图预算 B．投资估算 C．招标标底 D．投标报价 E．设计概算

2、工程咨询公司参与联合承包工程的形式有。

A：工程咨询公司与土木工程承包商和设备制造商组成联合体 B：工程咨询公司作为总承包商，承包商作为分包商 C：承包商作为总承包商，工程咨询公司作为分包商 D：工程咨询公司作为BOT项目的发起人和策划公司 E：工程咨询公司参与BOT项目

3、工程文件立卷排列顺序的说法中，正确的是__。A．请示在前，批复在后 B．印本在前，定稿在后 C．主件在前，附件在后

D．文字材料在前，图纸在后

E．图纸按专业排列，同类专业图纸按图号顺序排列

4、建设程序是工程项目建设过程及客观规律的反映，不按建设程序办事是导致工程质量缺陷的重要原因，常见的违背建设程序的事件包括。A：不经验收就交付使用 B：无图施工 C：无证施工 D：越级施工 E：技术交底不清

5、确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括。

A：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款 B：合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款

C：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

D：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

E：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行

6、根据《建设工程质量管理条例》，未经总监理工程师签字，不得进行的工作包括。

A：建筑材料、建筑构配件在工程上使用 B：设备在工程上安装

C：施工单位进行下一道工序的施工 D：建设单位拨付工程款 E：建设单位进行竣工验收

7、根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有。

A：运输车辆可以不受限制地进出工地 B：施工机械在工程竣工前不得运出工地

C：承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用 D：目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用 E：后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地

8、工程量清单格式应由（）等组成。A．封面 B．填表须知 C．总说明

D．分部分项工程量清单 E．检验批工程量清单

9、已知折现率>0，现金流量图如下图所示。下列说法正确的是。A：A1为现金流入

B：A2发生在第3年年初 C：A3发生在第3年年末 D：A4的流量小于A3的流量

E：若A2与A3流量相等，则A2与A3的价值不相等

10、施工风险因素的典型风险事件有。A：施工工艺落后 B：未考虑施工可能性 C：施工安全措施不当 D：未考虑场地情况

E：施工技术和方案不合理

11、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，期中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施于现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏

C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用

12、按照《中华人民共和国合同法》的规定，属于要约邀请的包括__。A．价目表的寄送 B．招标公告 C．递送投标书

D．无价格的商业广告 E．发出中标通知书

13、关于承包人索赔程序中的时间期限说法正确的是__。

A．承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交赔偿意向通知

B．索赔意向通知提交后的28天内或工程师同意的其他时间，承包人应递送正式的索赔报告

C．如果索赔事件的影响持续存在，承包人应按工程师合理要求的时间间隔期(一般为28天)陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求 D．持续事件影响结束后30天内承包人提出最终的索赔报告

E．工程师在收到索赔报告后，28天内给予答复和要求承包人进一步补充索赔理由

14、“建筑工程一切险”规定公司承担保险责任的除外责任有__。A．渐变原因造成的损失 B．原材料缺陷引起的损失

C．领有公共运输行驶执照的车辆损失 D．自然事件引起的损失 E．意外事故造成的损失

15、排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素，其主要应用于__。A．安全问题分析 B．成本费用分析

C．分析系统性原因引起的质量问题 D．分析比较各单位质量管理水平E．分析比较各单位质量管理水平

16、甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为__。A．甲、乙公司作为合同主体不变

B．甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D．丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任 E．乙公司不能强迫丙公司履行义务

17、下列关于委托建设工程监理的说法中，正确的有。

A：工程总承包模式下，建设单位宜分阶段委托监理单位监理 B：施工总承包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理

C：项目总承包管理模式下，建设单位一般应委托一家监理单位监理 D：平行承发包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理

E：平行承发包模式下，建设单位可以委托一家或多家监理单位监理

18、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有。A：增加劳动力和施工机械的数量 B：改进施工工艺和施工技术 C：采用更先进的施工机械 D：改善外部配合条件 E：采用工程分包方式

19、下列关于盈亏平衡点分析，正确的说法有__。

A．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大，项目风险越小

B．盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算，而不能按计算期内的平均值计算 C．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEPQ＝BEP(%)×设计生产能力

D．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEP(%)＝BEPQ×设计生产能力 E．盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析 20、监理规划的审核需要__。A．监理单位的技术主管部门进行内部审核 B．技术主管部门负责人签认 C．总监理工程师签字

D．提交给业主，由业主确认，并监督实施

E．看监理工作内容是否包括了业主委托的大部分工作任务

21、下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有。A：总投资收益率 B：财务内部收益率 C：利息备付率 D：财务净现值 E：资产负债率

22、综合单价法编制标底的表格有（）。A．分部分项工程费用计算表 B．措施项目价格表 C．工程量清单价格表 D．标底编制说明

E．分部分项工程工料价格计算表

23、下列属于监理规划中监理单位对工程造价控制的技术措施是。A：及时进行计划费用与实际费用的分析比较 B：减少施工单位的索赔，正确处理索赔事宜等

C：对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位 D：通过审核施工组织设计和施工方案，使组织施工合理化 E：落实工程造价控制责任

24、建设工程组织管理模式的平行承发包模式的优点主要包括__。A．有利于缩短工期 B．有利于合同管理 C．有利于投资控制

D．有利于业主选择承建单位 E．有利于质量控制

25、住宅小区的扩大初步设计“六图两书”包括__等内容。A．规划总平面图 B．道路规划图

C．工程设计概算书 D．规划说明书 E．竖向规划图