2012公路监理工程师考试合同管理真题

第一篇：2012公路监理工程师考试合同管理真题

合同

1、在某公路工程施工招标投标中，中标单位北方路桥公司委派项目经理张三与建设单位总经理李四谈判并签订了施工合同，该合同经公证机构公证有效。同时建设单位委托诚信监理有限公司承担该工程的施工监理工作，并已于签订了监理合同。在该工程项目施工初期，经监理工程师审查并取得业主批准，北方路桥公司将其承建工程的一部分分包给光明建筑公司，并与之签订了分包合同。试分析：

（1）上述所给的背景材料中涉及的合同法律关系有哪些？试作简要分析。

（2）上述施工合同法律关系中的构成三要素各是什么？

（3）在签订施工合同中，张三与李四的法定身份各是什么？

答：（1）所给的背景材料中涉及的合同法律关系有三个。

①建设单位与北方路桥公司之间签订了施工合同，他们之间存在施工合同法律关系。

②建设单位与诚信监理有限公司之间签订了监理合同，它们之间存在着监理合同法律关系。

③北方路桥公司于光明建筑公司之间签订了分包合同，它们之间存在着分包合同法律关系。

（2）施工合同法律关系中的三要素是： ①主体：建设单位和北方路桥公司； ②客体：该工程项目；

③内容：合同中建设单位和北方路桥公司的权利和义务。

（2）在签订施工合同中，张三的法定身份是问题代理人；李四的法定身份是发的代表人。

2、2006年4月5日，某管理建设单位与广通路桥公司签订公路施工总承包合同，合同金额1200万元。广通路桥工程总公司将任务下达给该公司第二分公司承担，事后，第二分公司有与兴达建筑公司签订了分包合同，有盖建筑公司分包公路部分施工任务，合同金额660万元，4月20日正式施工。2006年5月10日交通主管部门在检查该项工程施工中，发现兴达建筑公司承包工程手续不符合有关规定，责令其停工。该建筑公司不予理睬。5月24日广通路桥工程总公司下达停工文件，该建筑公司不服，以合同经双方自愿签订，并有营业执照为由，与5月29日诉至人民法院，要求第二分公司继续履行合同，否则应承担毁约责任并赔偿经济损失。试回答一下问题：

（1）依法确认总承包合同及分包合同的法律效力。

（2）该案例重合同的法律效力应由哪个机构确认无效？

（3）交通主管部门的否有全责令停工？（4）合同纠纷的法律责任如何解决？ 答：（1）该案例中的总包合同有效。该案例的包分合同无效，原因是：①第二分公司不具有法人资格，既不具备成为合同主体的资格；②第二分公司将总合同金额66%的关系施工任务法宝给建筑公司，违反了有关法律法规的强制性规定；③该分包合同的签订未经建设单位同意；④该建筑公司可能尚未取得相应的资质等级证书，不具备承揽该项工程的从业资质条件。

（2）该合同的法律效力应由人民法院或仲裁机构确认无效。

（3）交通主管部门有权责令兴达建筑公司停工。

（4）合同纠纷双方均有过错，应分别承担相应的法律责任，依法宣布粉白合同无效，终止合同。对建筑公司已完成的合格工程，有路桥工程总公司按规定支付实际费用（不包括利润），但不承担违约责任。

3、某公路工程建设项目估算总投资2200万元人民币，其中施工估算价1000万元人民币，设备采购估算价1000万元人民币，勘察估算价43万元人民币，设计估算价100万人民币监理估算价57万元人民币。在施工招标过程中，业主委托该省交通厅进行招标，按照法律程序确定已公开招标的方式分阶段招标。试解答以下问题：

（1）按照《公路工程施工招标管理办法》规定，必须进行招标的工程项目是什么？

（2）公路工程项目的勘察、设计、设备采购、监理必须进行招标的标准是什么？

（3）该工程项目各阶段应进行哪些招标（4）该题目中有两处不妥，请找出来。答：（1）《公路工程施工招标投标管理办法》要求必须进行招标的项目是：①投资总额在3000万元人民币以上的公路工程施工项目；②施工单项合同估算价在200万元人民币以上的公路工程施工项目；③法律、行政法规规定应当招标的其他公路工程施工项目。

（2）勘察、设计、设备采购、监理必须进行只能的标准是：①重要设备材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；②勘察、设计、监理等服务的采购、单项合同估算价在50万元人民币以上。

（3）该工程项目各阶段 惊喜招标有：施工招标、设备采购招标、设计招标、施工监理招标。

（4）不妥之处是：①交通厅主持经常招标。业主应自行组织招标，或委托具有相应资质的招标代理机构办理招标事宜。②法律规定各阶段已公开招标。但符合条件，经主管部门审核批准后，可以江西偶那个邀请招标，或由业主直接委托。

例如本题中的工程勘察，由于不满足招标条件，就可以在办理相关审批手续后，由业主直接委托工程勘察单位。

4、某公路工程施工项目估算总投资3500万元，建设工期16个月，工程采用公开招标方式确定施工单位，建设单位按照有关规定进行公开招标。

根据该施工项目的具体情况，建设单位按规定妖气参加投标的施工单位的施工资质最低不得低于二级资质。

拟参加投标的5家单位中A、B、D为二级资质，C单位为三级资质，E单位为一级资质。而C单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚，建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，C单位提出准备组织联合体投标，经C单位的法定代表人的私下活动，假设单位同意C单位联合投标并明确向A单位暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该工程，同意与C联合投标。是A和C联合投标获得成功。

试解答一下问题：（1）简述公路工程施工招标的公开招标程序。

（2）在上述招标过程中，作为该项目的静安寺单位去行为是否合法？为什么？

（3）从上述材料来看，A和C组成的投标联合体是否有效？为什么？

（4）通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式？

答：（1）公路工程施工公开招标的程序一般为：①确定招标方式；②编制投标资格预设文件和招标文件。招标文件应按规定报主管部门备案；③发布招标公告，发售投标资格预审结果报交通主管部门备案；④对潜在投标人进行资格审查，阻隔预审结果报交通主管部门备案；⑤向资格预审合格的潜在投标人发出投标邀请书和发售招标文件；⑥组织潜在投标人考察招标项目工程现场，召开标前会；⑦接受投标人的投标文件，公开开标；⑧组建评标委员评标，推荐中标候选人；⑨确定招标人。评标报告和评标结果按规定备案并公示；⑩发出招标通知书；11 与招标人订立公路工程施工合同。

（2）作为建设单位其行为不合法。因为，作为建设单位，为了照顾某些个人关系，指使A和C强行联合，并最终排斥B、D、E三单位可能招标的机会，构成了不正当竞争，违反了《招标投标法》中关于不得强制投标人组成联合体共同投标，不得闲着投标人之间的竞争的强制性规定。

（3）A和C组成的投标联合体无效。因为，根据《投标招标法》及《公路工程施工招标投标管理办法》规定，两个以上法人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方就应具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。本题中，A和C组成的投标联合体不符合对投标单位主体条件的要求，所以是无效的。

（4）招标人与投标人串通投标的行为表现为：

①招标人在开标前启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；②招标人向投标人泄露标底；③招标人与投标人商定，投标时压低会抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；④招标人预先能定招标人；⑤其他串通投标行为。

组成中技术规范在图纸签名，采用综合单价，发包人委托监理单位进行施工监理，在施工综合发生如下争议事件：

在某桥面施工时，按技术规范要求，在该桥桥面找平混凝土施工完成后，应在找平层上喷洒一层沥青交接材料底层及三层防水沥青，三施工图上没有标明，工程量清单中也没有出现该项工作。承包人认为，它们只是按图施工，既然图纸没有要求，它们也就没有责任再去喷洒沥青交接材料底层及三层防水沥青，如果要求他们做该项防水处理工作，发包人必须针对该项防水处理工作支付相应费用。但监理人明确指示承包人必须按技术规范要求进行该防水处理工作，且不再增加任何费用。

试问监理人的指示是否符合合同要求？为什么、答：监理人的指示符合合同要求。因为：（1）按照合同文件的优先次序，技术规范排在图纸的前面，应该首先执行技术规范的要求。（2）该项目采用综合单价，清单中没有出项防水处理子目，按合同文件解释，应视为承包人在投标报价时综合考虑了防水处理费用，并综合摊销到有关子目中每股不能给予支付费用。

6某公路工程施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。在进行某通道台背回填时，承包人发现图纸与技术规范要求不一致。技术规范要求回填为宽度不小于50cm，塑性指数不大于12的粘土，而图纸中规定回填为宽度不小于2m的天然砂砾。承包人认为，投标报价是按技术规范进行的，按技术规范施工符合合同要求。而发包人认为按设计图纸施工更有利于保证工程责令，书面明确要求监理人指示招标人必须按设计图纸进行施工。试解答一下问题：

1、承包人是否有权拒绝发包人的这一要求？

2、针对发包人的此项有权，承包人应采取这样的处理方式来维护自身的利益？

答：（1）无权拒绝发包人的这一要求。理由如下：①根据合同条款的规定发包人的要求实际上已构成变更。发包人有权提出他认为有必要进行的变更。②监理人有权向承包人发出指示，承包人收到监理人发出的指示后应遵照执行。监理人向承包人发出的指示构想变更的，应按合同条款关于变更有关规定处理。

（2）承包人应根据合同的规定，认为这是发包人提出的变更要求。

承包人应做以下工作：①承包人应按合同条款的有关规定，办理相应的变更手续。②承包人应在收到变更指示后的14天内，向监理人涂胶变更报价书，报价内容应根据合同条款规定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。③变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。④按照合同条款的规定与监理人和发包人商定变更价格。

7、某公路稿件项目，合同文件采用《公路工程标准是招标文件》合同条款。该工程合同工程量清单中圬工挡土墙基础的单价是170元／m3，而文字大写却是：每立方米壹佰柒拾万元整。

试问对该圬工挡土墙基础支付时，应该采用的单价是多少？为什么？

答：支付时，应该采用的单价是170元／m3.因为按照合同条款规定的合同文件的优先次序，应首先执行投标函中的报价。

委托监理人进行偶那个施工监理。高工程施工过程中陆续发生了如下事件：（1）在进行某段路基施工时，因下雨，为了保证路基填筑质量，总监理工程师与2006年8月20日下达了暂停施工指令，共停工15天。其中连续10天出现了地狱工程所在地雨期平均降雨量的雨天气候和连续5天程序了50年一遇特大暴雨，承包人在2006年10月20日直接向发包人提交了要求延长工期和增加费用的索赔意向通知书，雨期发包人给予5天的工期补偿及相关费用10万元。（2）某混凝土挡墙工程，是该工程项目关键线路上的工作，承包人为了保证工期不受到影响，在该挡墙开工报告中，机会在夜间加班进行混凝土浇筑该报告得到了监理人的提准。但在施工过程中相差周围居民因承包人在夜间进行混凝土浇筑影响正常信息，阻止承包人在夜间今次那个施工，指使该段挡墙没能按批注的机会工期完工，并将会应承整个工程的工期推迟5天完成。成年人在和规定的时限内立即相见了提交了要求延长工期和增加费用的索赔意向通知书，要求发包人给予工期5天的补偿和相关费用补偿5万元。针对上述两项事件，该承包人提出的延长工期和增加费用的索赔要求是否成立？为什么？

答：（1）该项延长工期和增加费用的索赔不成立。原因如下：第一，承包人要求延长工期和增加费用的索赔提出时间超过了合同规定的时限要求。

合同条款规定：①承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；②承包人应在法出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；③索赔事件具有连续影响的，承包人应按合同时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响是实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；④在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要记录和证明材料。第二，承包人提出延长工期和增加费用的索赔程序不正确，承包人影响监理人条件延长工期和增加费用的索赔意向通知书及索赔通知书，而不是提交发包人。

（2）承包人要求延长工期和增加费用的索赔不成立。因为这完全是承包人自身不妥当的施工组织造成的。虽然监理人批准了计划，但不能因此而解除承包人应负的责任或义务。

重新打开检验有什么规定，试简述之。

答：《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同条款的规定如下：（1）通知监理人检查经承包人自检确认的工程阴部部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。京津路人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能尽享覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。（2）监理人未到场检查监理人未按约定的时间进程检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按合同条款的约定重新检查。（3）监理人重新检查承包人按合同条款的有关规定（即景监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖）覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进程钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。景检验证明工程质量符合合同要求的，有发包人承担此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；景检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误有承包人承担。（4）承包人私自覆盖承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，有此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

10、《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定的合同文件的优先顺序是什么？请简述之。

答：组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，互为说明，如出现相互矛盾的情况，以合同条款规定的合同文件次序在先者为准。

《公路工程标准施工招标文件》92009年版）合同讨论规定的解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判工程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书：（3）投标函及投标函附录；(4)项目专用合同条款；（5）公路工程专用合同条款；（6）通用合同条款：（7）技术规范；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（11）其他合同文件。

11、某工程施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。该合同工程量清单中有桥台台背回填子目，其土方数量为450m3,但没有单价。工程中承包人按要求完成了改桥台背回填，实际完成的工程量为460m3，且资料合格。承包人就该子目提出的计量支付要求被监理人拒绝。试分析监理人的做法是否合理？为什么？

答：监理人的做法是合理的。因为《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，“承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付”。因此可以认为，承包人在投标报价时已将该桥台台背回填土方的单价包括在其他在子目单价中，故不应再单独计量支付。

另外，从风险的角度来分析，承包人应承担投标报价的风险。应该认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部雨雾以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修通所必须的一切工作和条件。因此，对没有单价的工程细目不应计量支付。

速公路某隧道工程在一煤矿附近。施工中承包人提出。引发别人提供的参考资料有误，瓦斯提前出现。为了确保施工安全，承包人已暂停施工。对此，承包人通过监理人向发包人提出索赔。要求发包人赔偿因停工造成的损失。试问承包人提出的索赔是否成立？为什么？

答：承包人提出的索赔要求不成立。因为：（1）《公路工程标准施工招标文件》合同条款明确规定，发包人提供的合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对增加就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此作出的判断和据侧针对任何责任。（2）根据和条款的规定，承包人在递交投标文件前应进行现场查勘，对现场和周围环境以及可得到的有关资料进行偶那个察看金额核查，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、以外等的必要资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。（3）招标文件中一载明并经过现场考察证实，该隧道施工确实处于一煤矿附近，因而瓦斯的出现不是一个有经验难度承包人所无法预见的，因此该风险责任应由承包人承担。（4）没有监理人的指示，承包人不得擅自停工。承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负。

13、公路工程，发包人通过公开招标和承包人签订了施工合同。施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。承包人进入现场施工以后，发现某挖方路段地下水位太高，挖方排水困难，因而挖方费用远远高出投标的时的报价。同时，施工现场附近找不到能满足技术规范要求的填方路段所需要的砂石料，承包人只得到很远的地方去运这些大宗材料，加之路况极差，造成运输负担沉重，工期严重滞后，施工成本直线上升。承包人提出在投标时，发包人没有在招标文件中将这种情况预先告知承包人。承包人就此通过监理人向发包人发出费用索赔和工期索赔。试问承包人的索赔要求是否成立？为什么？

答：承包人的索赔要求不成立。因为：（1）根据《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，承包人在递交投标文件前应进行现场察堪，对现场和周围环境以及可得到的有关资料进行察看和核查。提供现场察堪已了解了施工现场的地形地貌、水文地质、地理气象、料场分布及运距等，从而应承担投标报价高低和施工难易的风险。（2）就承包人提出的索赔原因而言，根据合同条款规定，是一个有经验的承包人可以合理预见的自然障碍和条件，由此引起各项风险应由承包人承担。

14、某高速公路项目。处于施工进度网络机会关键线路上的路基工程，在施工工程中，因以下事件发生工期延误：①遇到了50年一遇的特大暴雨；②现场劳动力不足；③发包人提出工程变更，增加一项额外工作；④遇到了一个有经验的承包人无法预见的恶劣地质条件，使路基施工难度大；⑤施工场地发包人提供延误；⑥工程进度款未按期支付。

对此，承包人按合同的有关规定，提出了工期索赔的要求。

试问：（1）以上哪些事件引起的延误是非承包人承担风险的可原谅延误，可批准延长工期？（2）以上哪些事件的发包人的责任，应任何处理？

答：上述事件①③④⑤⑥引起的延误是非承包人承担风险的可原谅延误，这些事件赢球的延误可批准延长工期。（上述事件③⑤⑥属于发包人的责任。处理方法为：对③事件，要求发包人按合同规定就变更的工程增加费用和延长工期。对⑤事件，要求发包人按延误移交场地的时间顺延工期并赔偿承包人由此增加的费用。对⑥事件，要求发包人按合同规定准时支付工程款并向承包人支付逾期付款违约金。

件》合同条款。发包人委托监理单位进行施工监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下费用索赔和工期索赔事件（假设要求追加的付款金额和延长的工期均符合实际）

（1）施工期间，承包人发现由监理人提供的施工图纸有错误，并及时书面通知监理人接到通知后经复核确认该施工图纸存在错误，监理人就此通知发包人和承包人。发包人于是要求设计单位修改。由于图纸修改造成停工10天。承包人提出延长工期10天和补偿费用1万元的索赔要求。（2）施工期间因下雨，为确保路基填筑质量，总监理工程师下达暂停工令，共停工10天。其中连续6天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续4天出现50年一遇特大暴雨。承包人提出延长工期10天和补偿费用2万元的索赔要求。（3）施工过程中，现场周围居民称承包人施工噪音对它们造成干扰，阻止承包人的混凝土浇筑工作。承包人提出延长工期5天和补偿费用1万元的索赔要求。试逐条分析承包人提出的索赔要求是否合理？监理人将如何处理？

答：（1）这是发包人的原因或风险造成的属于可补偿延误。承包人的要求合理。监理人应同意承包人提出的延长工期和补偿费用的索赔要求。

（2）由于异常恶劣气候造成的4天停工是承包人不可预见的，属于不可补偿延误，应同意延长工期4天，而不应给予费用的补偿。

对于低于雨季正常雨量造成的6天停工，是承包人能遇见的，属于不可原谅延误，故不应同意延长工期和费用索赔。

（3）这是承包人自身施工组织不善所造成的，属于不可原谅延误，故不应给予延长工期和费用索赔。

该项目施工招标公告，其中载明招标项目是性质、规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位如果为本市企业，必须具有一级或二级资质；如果为外地企业，则必须具有一级资质，切近三年内有获省、市优质工程奖的项目，同时需提供相应的资质证书和证明的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量目标为优良；2006年4月18日16时为投标截止时间。

开标时，由各投标人推举的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，有招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。试回答下列问题：（1）该项目施工招标在哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定？请逐一说明。（2）试说明公路工程施工招标的程序是什么？

答：（1）该项目施工招标在以下方面不符合《招标投标法》的有关规定：①该项目招标公告中队本地和外地的投保人在资质等级要求不同是不对的，这属于“以不合理的条件限制或排斥潜在投标人。”②要求领取招标文件的投标人在一张表格上登记并签字是错误的，因为按规定，招标人不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量等情况。③投标截止时间过短，按规定，自招标文件发出之日起至投标人提交文件截止之日止，最短不得少于20天。④评标委员会的名单在中标结果确定之前应当保密，而不应在开标时宣布。⑤评标委员会应由招标人代表和技术、经济专家组成，而且技术、经济专家占总人数的2／3以上。因此，评标委员会人员组成中招标人上级主管部门代表2人不对；而且技术、经济专家人数不应为5人。

（2）公路工程施工招标程序为：①确定招标方式。采用邀请招标的，应当按照国家规定报有关部门审批；②编制投标资格预审文件和招标文件。招标文件应按规定报主管部门备案；③发布招标公告，发售投标资格预审文件；采用邀请招标的，可直接发出投标邀请书，发售招标文件。④对潜在投标人进行资格审查；⑤向资格预审合格的潜在投标人发出投标邀请书和发售招标文件；⑥组织潜在投标人考察投标项目工程现场，召开标前会；⑦接受投标人的投标文件，公开开标；⑧组建评标委员会评标，推荐中标候选人；⑨确定中标人。评标报告和评标结果按有关规定备案并公示；⑩发出中标通知书；11 与招标人订立公路工程施工合同。

17、某高速公路项目，施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。该工程施工过程中发生如下事件：在进行路基施工时发生了降雨，为了保证路基填筑质量，总监理工程师与2006年8月20日下达了暂停施工指令，共停工15天。其中连续10天出现了低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候，连续5天出现了50年一遇特大暴雨。向别人在2006年10月20日将索赔通知书直接提交给发包人，要求发包人给予5天的工期延长和经济损失补偿10万元的索赔要求。试问，该承包人提出的工期索赔及费用索赔的要求是否成立，为什么？

答：承包人提出的工期索赔及费用索赔要求不成立。原因如下：（1）承包人提出工期索赔及费用索赔的时间已超过了合同规定的时间要求。《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定：①工期索赔或费用事件发生后28天内承包人应向监理人发出索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。②承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式提交索赔通知书。索赔投资的应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。承包人提出工期索赔及费用索赔均超过合同规定的时限。（2）提出工期索赔及费用索赔的程序不正确。承包人应将要求延期及索赔的意向通知书和索赔通知书提交监理人，而不是发包人。

18、某当涂前工程处在公路项目施工进度网络计划的关键线路上，承包人为了使项目工期不受影响，在该挡土墙开工报告中，计划在夜间进行混凝土浇筑，该报告得到了监理人的批准。但在施工工程中，现场周围居民因承包人在夜间施工影响其信息，阻止承包人在夜间施工，致使该挡土墙没能按批准的计划工期完工，并导致整个工期推迟5天。承包人在合同规定的时限内立即向监理人提交了工期索赔和费用索赔意向通知书及索赔通知书，要求延长工期5天和追加付款5万元。试问向别人提出的工期索赔和费用索赔要求是否成立，为什么？

答：承包人提出的工期索赔和费用索赔的要求不成立。因为该工期索赔及费用索赔事件的发生完全是承包人自身施工组织的原因造成的，属于承包人应承担的风险。《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响临近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支的，应由承包人承担一切责任及费用。

该合同条款还规定，为了保护施工现场附近居民的夜间信息，对居民区150m以内的施工现场施工时间应加以控制。

该合同条款还规定，承包人应按个头约定的构造没人和施工进度要求，标准施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的正确性、完备性和安全可靠性负责。

因此，承包人的施工组织计划的正确性和完备性应由自身负责。尽管高计划已得到了监理人的批准，但不能因此而解除承包人根据合同规定应负的任何责任或义务。

19、某段路基工程，招标文件指定的取土场其填料为黏性土。承包人进入现场后发现在工地附近的河道中有大量符合路基填筑的砂砾，且开采容易、运距较指定的取土场进，价格也较取土场的黏性土便宜。故在征得监理人同意后，即用此砂砾进行本段路基的填筑。在路基填筑完后，承包人以使用砂砾填筑的路基其强度较用黏性土填筑的路基强度高为由，提出了变更申请，要求以合同工程量清单中的砂砾垫层的单价（高于粘性土）来支付。试问：（1）监理人是否批准此变更，理由如何？（2）该段路基土方工程应以哪个单价支付？

答：（1）监理人不能批准此改变。理由如下：①招标文件中提供的取土场可以使用，而且承包人在投标报价前也已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及得到的有关资料进行了察看和核查（包括取土场的位置、运距等状况），投标人的投标报价的以发包人所提供的资料和他自己的察看和核查为依据的。承包人在投标报价时上述以招标文件中提供的取土场考虑的。②使用取土场的黏性土能满足合同中关于路基强度的要求，分包人没有提出 此基础上提高强度的要求，监理人也没有下达有关提高强度的变更指令，承包人不能随意变更工程。③应当认为承包人采用砂砾填筑路基是其为保证质量而采取的技术措施，不应引起工程变更，而且由此导致的费用增加应由承包人承担。④砂砾垫层与用砂砾填筑路基两者有较大的区别，其使用功能不同，技术要求、施工工艺、质量控制与验收保证均不同，单价相差较大，故不能套用砂砾垫层单价。（2）该段路基土石方工程应以黏性土单价支付。

20、某公路工程全部由A市政府投资。该项目为A市建设规划的重点项目之一。该公路工程项目法人已依法组建，初步设计文件已批准，项目建设资金还没有落实。县局顶对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故发包人委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。发包人对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复。并在答复中说明看每个问题提问的投标单位。在书面答复投标单位的提问后，发包人组织各投标单位进行了施工现场考察。在提交投标单位截止日期前10天，发包人通知各投标单位，由于某种原因，决定将收费站工程从原招标范围内删除。试问：（1）公路工程施工招标的项目应具的条件是什么？（2）该项目施工招标在哪些方面存在问题或有不当之处？请逐一说明，答：（1）公路工程施工招标的项目应当具备下列条件：①初步设计文件已被批准；②建设资金已经落实；③项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求。（2）该项目施工招标存在的问题如下：①本项目建设资金还没有落实，尚不具备招标条件，因而还不能进行施工招标；②不应标准两个标底，因为根据规定，一个工程只能编制一个标底，不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。③发包人对投标单位提出的问题只能针对具体的问题做出明确的答复，但不应提及具体的提问单位。因为按有关规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量级可能影响公平竞争的其他情况。④在递交投标文件截止日期前10天，发包人通知所有投标人修改招标范围不对，因为按照有关规定，若招标人需该变招标范围或变更招标文件，应在投标截止日前15天（不是10天）前以书面形式通知所有招标文件收收人。

若迟于这一时先发出变更招标文件的通知，则应将原定的投标截止日期适当延长，以便投标单位有足够的时间充分考虑这种变更对报价的影响，并在其投标文件中反映出来。⑤现场考察应安排在书面大繁荣投标单位提问之前，因为投标单位对现场考察也可能提出问题。

21、某公路工程紧招标后签订了公司给合同，在施工工程中发生了一下三项事件，承包人均提出了费用索赔。（1）在基坑开挖过程中，发现地下水位过高，挖土排水困难，加大了基坑支护费用；（2）招标时，发包人提供了砂石料的料场及运距，进场后，原料厂的材料经检验后为不合格材料，监理人要求承包人重新选择料场。新料场选定后，运距有较大增加，运费也相应增大；（3）某隐蔽工程在覆盖前，承包人已通知监理人检查，监理人检查后签字同意该隐蔽工程检验，检验后质量符合合同规定，并重新覆盖。试回答下列问题：（1）发包人应批准承包人费用索赔是事件是哪些？（2）请逐一说明对以上事件批准索赔或不批准索赔的理由。

答：（1）发包人应批准承包人费用索赔的事件是第三项事件。（2）批准或不批准的理由如下：事件一，不批准。其理由是：①地下水问题是一个有经验的承包人应该预料到的，是属于承包人应承担的风险。②承包人在投标报价前，应通过考察已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料。事件二，不批准。理由为：①投标阶段招标人提供的料场其位置、分布单位那个为参考资料，承包人应对此解释或推论负责。②承包人在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和周围环境以及可能得到的有关资料进行了察看和核查，已取可能对投标有影响的风险、意外等的必要资料。③承包人投标的单价和总额价应已包括了合同中规定了承包人的全部意外以及为实施和完成合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。事件三，批准。理由为：①承包人履行了隐蔽工程覆盖之前通知监理人检查验收的手续；②该工程覆盖之前已经监理人检查合格并签字同意覆盖。③再揭露重新检验质量合格。

22、某公路工程项目签约合同总价为5000万元，合同工期为12个月，在是工程中由于发包人提出对原设计进行修改，使施工单位停工待图1个月。在基础施工时，施工单位为了保证质量，自行将原设计要求的混凝土强度由C18提高到C20。在工程缺陷责任期即将结束时，施工单位向监理人提交费用索赔意向通知书，其中索赔计算如下：（1）由于发包人修改设计图纸延误了1个月的有关费用损失：人工费用损失=月工作日×日工作班数×延误月数×每班工作人数×人工工日费=20×2×1×30×30=3.6万元

机械设备闲置费用损失=约工作日×日工作班级×每班机械台数×延误月数×机械台班费=20×2×2×1×600=4.8万元

现场管理费=合同总价÷工期×现场管理费率×延误时间=5000÷12×1.0%×1=4.17万元

公司管理费+合同总价÷工期×公司管理费率×延误时间+5000÷12×6.0%×1=25.0万元

利润=合同总价÷工期×利润率×延误时间=5000÷12×5.0%×1=20.83万元

合计：58.40万元（2）由于基础混凝土强度的提高导致费用增加10万元。

试回答下列问题：（1）监理人反弹同意接受施工单位提出的索赔要求？为什么？（2）承包人索赔费用的计算方法是否合理？如果不合理，正确的计算方法是什么？

答：（1）监理人不同意接受施工单位的索赔要求。因为该索赔要求违反了合同条款的规定。按合同规定，施工单位应当在索赔事件发生后的28天内，向监理人提交索赔意向通知书，表示索赔的愿望和要求。如果曹国这个期限，监理人和发包人有权拒绝其索赔要求。本工程的施工单位是在缺陷责任期将结束时才提出该项索赔要求，显然已超过索赔的有效期限。（2）承包人索赔费用的计算方法不合理。①人工费不应按肉计算，机械费用不应按台计算，应按人工及机械的闲置费计算。若人工或机械调做其他工作，可考虑生产效率下降而导致的 费增加。②管理费的计算（现场管理费及公司管理费）不能以签约合同总价为基数乘以相应费率。而应已直接费为基数乘以费率来计算。③利润已包括在各项工程内容的价格中，除工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔可考虑利润补偿外，由于延误工期并未影响工程的实施而导致利润减少，故不应给予利润补偿。④由于提高基础混凝土强度而导致的费用增加，是属于施工单位本身所采取的技术措施，不是设计及合同的规定，发包人也没有提出此变更要求，所以这部分费用应由施工单位承担。

23、路工程项目采用平行承包人的模式，发包人分别于甲承包人和乙承包人签订施工承包合同，发包人委托，某监理人实施该项目施工监理，并与之签订监理合同。甲承包人在经监理人审查报经发包人批准后，将其承包工程的一部分分包出去。在该公路工程施工过程中，因甲承包人的分包人施工延误，导致乙承包人不能按已批准的进度计划进行施工，造成损失，对此损失乙承包人要求索赔。问：（1）乙承包人应如何向谁提出索赔？（2）各当事人的索赔关系如何？（3）在该事件中，各当事人的索赔关系如何？（4）在该索赔事件处理过程中监理人的作用是什么？

答：（1）乙承包人应通过监理人向发包人索赔。（2）发包人与甲承包人有施工合同关系；发包人与乙承包人有施工合同关系；甲承包人与其分包人有分包合同关系；甲承包人与乙承包人没有合同关系；发包人与监理人有委托合同关系；监理人与甲、乙承包人及发包人均无合同关系。（3）乙承包人向发包人索赔，发包人向甲承包人反索赔，甲承包人向其分包人反索赔。（4）乙承包人向发包人索赔要通过监理人，监理人对此要进行审核。监理人在与发包人和承包人协商后，确定乙本人应得到的索赔款额。若协商不能达成一致，则由监理人确定乙承包人应得到的索赔款额。

发包人向甲承包人反索赔也应通过监理人，经监理人审核，确定发包人应得到的索赔额。

关。

24、路项目采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。在施工工程中，承包人无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的的施工料源和水源，施工中所需砂石料和水源严重缺乏。因此，承包人指得到极远的地方去云这些大宗材料，而且运距愈来愈长，加之路况极差，造成运输负担沉重，工期严重滞后，成本费用直线上升。承包人以在投标时发包人没有在招标文件中将这种情况预先告知承包人为由，提出索赔要求。而发包人认为根据合同条款的规定，承包人已经认真进行了现场考察，对于施工所用大宗材料的料源和水源应有充分考虑，拒绝任何索赔要求。（1）监理工程师拟对此有何看法？（2）承包人应吸取什么经验教训？

答：（1）根据案例所述情况，承包人可能会依据《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同条款以遇到“不可预见的不良物质条件“为由向发包人提出费用补偿的要求。

监理工程师不能同意承包人是索赔要求。因为依据《公路工程标准施工招标文件》合同条款的规定，应认为承包人通过发包人所提供资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或及作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑了这些因素。同时，承包人的报价已包括看合同中规定的承包人的全部义务以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需是一切工作和条件。而且，案例中所述情况是一个有经验的承包人能合理预计到的，承包人应承担由此产生的风险责任。（2）承包人在投标过程中要对发包人提供的资料进行研究。认真做好考察环节的工作，充分了解施工中可能存在的风险，并在报价中体现出来，在管理中采取相应措施，从而避免或减少损失发生。

25、对某项工程的施工，发包人提供公开招标的方式选定了承包人，双方签订了施工合同。合同中约定，为了确保工程质量，一切承包人向发包人支付20万元定金。

施工和履行时，在路基开挖施工中挖掘出大量地下文物，使工程季度网络计划中某关键工作停工10天。另外，在路面工程施工时，由于施工机械出现故障，使进度计划增加关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包人具按合同条款规定提出了工期索赔和费用索赔要求。问题：（1）试简答说明定金已预付款有何区别？（2）监理人判定费用索赔成立的条件是什么？（3）承包人提出的工期索赔和费用索赔理由是否成立？为什么？

答：（1）定金与预付款的区别主要有以下几方面：①目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包人在关系准备和材料、设备准备的资金问题。②性质不同，定金是合同担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗称的习惯，不是法律行为。③处理方法不同，定金视合同履行情况不同而有不同的法律后果，即所谓定金罚则；而预付款无论合同履行情况如何，业主将如数收回。（2）监理工程师判定费用后索赔成立的条件为：①承包人受到了实际损失或损害；②损失不是因承包人的过错造成的；③损害也不是承包人应承担的风险造成的；④承包人在个体规定的索赔时限内提出索赔意向通知书和索赔通知书。（3）第一次工期索赔和合影索赔成立。这是因为施工中遇到文物停工，这不是承包人的责任，应视为发包人的风险。

第二次工期索赔和费用索赔不成立。意外施工机械故障造成延误是承包人自己的责任，或承包人自己应承担的风险造成的。

26、某公路工程项目，当石灰稳定土施工完后，测量时发现比设计高程高了10cm。经调查原因是某监理员给指定的临时水准点高了10cm。承包人当时并没有临时水准点的正式资料经监理人批准。而经监理人书面提供的基准点都是正确的。承包人对此事提出变更要求。试问：（1）监理人应如何处理承包人的要求？（2）此事若造成承包人的经济损失，承包人答复可通过索赔获得补偿？

答：（1）监理人应拒绝承包人提出的变更要求。因为，在施工过程中，基于施工控制的需要，承包人应自行确定（设立）临时基准点，为不应依赖于监理员所指定的临时水准点。而且《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，承包人应根据监理人书面给定的原始基准点、基准线和基准高程，负责对本工程进行准确的放样，并对本工程各部分的位置、高程、尺寸及线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。因此，应当认为对该事项承包人应承担责任。监理人应指令承包人就此事项进行返工处理。（2）该事件是由于向承包人自身的原因造成的，因此，所造成承包人的经济损失应由承包人自行承担。承包人无权通过索赔获得经济补偿。

28、某市拟修建一条一级公路，项目法人已依法成立。该项目资金自筹资金和银行贷款两部分造成。自筹资金已到位，银行贷款的资金正在协商谈判之中。2006年3月18日设计单位完成了初步设计文件。施工图设计文件预计2006年5月10日完成。高市考虑到项目工期急迫，于是决定于2006年3月19日进行施工招标。该项目的施工招标，经主管部门审批后，采用邀请招标方式。招标人与3月20日向于其合作过的两家施工单位发出了投标邀请书。试解答或回答下列问题：（1）公路工程施工招标的项目应当具备的条件有哪些？（2）本项目在上述条件下是否可以进行施工招标？为什么？（3）公路工程项目符合哪些条件时，经批准可以采用邀请招标方式进行招标？（4）试分析上述项目，招标人在招标过程中的不妥之处有哪些？并说明理由。

（1）公路工程施工招标（项目）应当具备下列条件：①初步设计文件已被批准；②建设资金已经落实；③项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求。（2）本项目在上述条件下不可以进行施工招标，因为该项目的初步设计文件还尚未被批准，建设资金还没有落实，还不具备施工招标的条件。（3）符合下列条件之一，不适宜公开招标的，依法履行审批手续后，可以进行邀请招标：①项目技术复杂或有特殊技术要求，气温符合条件的潜在投标人数量有限的；②受自然第域环境限制的；③公开招标的费用与工程费用相比，所占比例过大的。（4）招标人在招标工程中的不妥之处和理由是：①招标人与2006年3月19日进行施工招标，不妥。理由：该项目建设资金没有全部落实，初步设计文件还没有被批准。②招标人向两家施工单位发出了投标邀请书，不妥。理由：《招标投标》规定，采用邀请招标时，必须向不少于3家的投标人发出投标邀请书。

27、某公路工程项目参考资料中提供的用砂地点距工地5km。但是开工后发现该砂质量不符合要求，承包人只得从另一句工地20km的供砂地点采购。

而在一个关键工作面上又发生了以下几种原因造成的停工：①7月20日至7月26日承包人的施工设备出现故障；②7月24日至8月9日监理人未提供后续图纸；③8月7日至8月12日施工现场下了罕见个特大暴雨，造成该地区8月11日到8月14日供电全面中断。试解答下列问题：（1）由于供砂距离个增大，必然引起费用增加，承包人经过计算后，提出了将原用砂单价每吨提高4元人民币的索赔要求。作为监理工程师的你批准高索赔要求吗为什么？（2）若承包人对因发包人原因造成窝工进行索赔时，要求施工机械设备窝工损失按台班计算，工人的窝工损失按日工资标准计算是否合理？如不合理应怎样计算？（3）由于上述几种原因导致的停工，承包人在8月25日提出延长工期26天，成本损失费人民币2元∕天（此费率已经监理人核准发包人批准）和利润损失飞人民币2千元∕天的索赔要求，共计索赔款57.2万元。作为捡了个小时是你批准延长工期多少天？索赔款额多少万元？（按合同约定，发包人在补偿承包人个各项费用时均不考虑利润）

答：（1）因砂场地点的变化提出索赔不能被批准。原因是：①承包人应对自己就招标文件及参考资料的解释、推论或应用负责。②承包人应对自己报价的正确性与完备性负责。承包人投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提出货物、材料、设备、服务的义务）以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。③承包人在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查。承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料。④作为一个有经验的承包人可以通过现场考察确认参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包人没有通过现场考察发现用砂质量问题，其相关风险应由承包人承担。（2）该算法不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租凭费计算，不包括运转费部分。人工费损失应考虑这一部分工人调做其他工作时功效降低的损失费用，一般用工日价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。（3）可以批准的延长工期为19天，费用索赔额为26万元人民币。原因是：①7月20日至7月26日出现施工设备故障，属于承包人应承担的风险，不应考虑承包人的延长工期和费用索赔要求。②后续图纸迟交导致7月27日至8月6日停工，这是发包人应承担的风险，应延长工期为11天。成本损失索赔为11天×2万元／天=22万元，但不应考虑承包人的利润。③8月7日至8月12日施工现场下大暴雨，为不可抗力，应延长工期6天，但不应考虑承包人的费用索赔要求。④8月13日至8月14日的停电属于有经验的承包人无法预见的自然条件变化，为发包人应承担的风险，应延长工期2天，索赔额为2天×2万元／天=4万元。但不考虑承包人的利润。

28、某市拟修建一条一级公路，项目法人已依法成立。该项目资金自筹资金和银行贷款两部分造成。自筹资金已到位，银行贷款的资金正在协商谈判之中。2006年3月18日设计单位完成了初步设计文件。施工图设计文件预计2006年5月10日完成。高市考虑到项目工期急迫，于是决定于2006年3月19日进行施工招标。该项目的施工招标，经主管部门审批后，采用邀请招标方式。招标人与3月20日向于其合作过的两家施工单位发出了投标邀请书。试解答或回答下列问题：（1）公路工程施工招标的项目应当具备的条件有哪些？（2）本项目在上述条件下是否可以进行施工招标？为什么？（3）公路工程项目符合哪些条件时，经批准可以采用邀请招标方式进行招标？（4）试分析上述项目，招标人在招标过程中的不妥之处有哪些？并说明理由。

（1）公路工程施工招标（项目）应当具备下列条件：①初步设计文件已被批准；②建设资金已经落实；③项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求。（2）本项目在上述条件下不可以进行施工招标，因为该项目的初步设计文件还尚未被批准，建设资金还没有落实，还不具备施工招标的条件。（3）符合下列条件之一，不适宜公开招标的，依法履行审批手续后，可以进行邀请招标：①项目技术复杂或有特殊技术要求，气温符合条件的潜在投标人数量有限的；②受自然第域环境限制的；③公开招标的费用与工程费用相比，所占比例过大的。（4）招标人在招标工程中的不妥之处和理由是：①招标人与2006年3月19日进行施工招标，不妥。理由：该项目建设资金没有全部落实，初步设计文件还没有被批准。②招标人向两家施工单位发出了投标邀请书，不妥。理由：《招标投标》规定，采用邀请招标时，必须向不少于3家的投标人发出投标邀请书。

第二篇：监理工程师考试真题-建设工程合同管理

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（）。A．职务代理 B．指定代理 C．法定代理 D．委托代理 2．监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（）之日。A．当事人签字 B．抵押物登记 C．转移产权证 D．转移房屋占有 3．下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。

A．留置不以合法占有对方财产为前提

B．可以留置的财产仅限于动产

C．留置担保可适用于建设工程合同

D．留置以合法占有对方固定资产为前提

4．投标保证的有效期限从（）之日起计算。A．招标文件出售 B．投标文件递交 C．投标截止 D．中标通知书发出 5．采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．分包人

6．下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。

A．合同公证只能确认合同的真实性

B．合同公证由工商行政管理机关作出

C．合同公证的效力只能限于国内

D．经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同

7．甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（）。A．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任 B．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任

C．甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提

D．甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提 8．某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工 程款的确认应该由（）。A．发包人承担责任 B．发包人代表承担责任

C．承包人与发包人代表承担法律责任

D．施工企业决定责任承担人

9．某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。

A．各自承担自己的损失

B．分别承担对方的损失

C．供应方承担购买方1万元损失 D．供应方承担购买方2万元损失 10．某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。A．4300 B．4250 C．4200 D．4150 11．某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（）。A．同时履行抗辩权 B．后履行抗辩权 C．先诉抗辩权 D．不安抗辩权

12．根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（）。A．债权人应当通知债务人 B．债权人应当经债务人同意才可转让

C．主权利转让后从权利并不随之转让

D．无论何种情形合同债权都可以转让 13．施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（）万元。A．2 B．5 C．7 D．12 14．下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。A．和解 B．调解 C．行政复议 D．仲裁 15．某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（）。

A．仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B．仲裁事项可以通过默示的方式体现

C．建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效

D．当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效 16．建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（）。A．审请仲裁机构重新仲裁

B．申请仲裁机构撤销仲裁裁决 C．申请人民法院撤销仲裁裁决 D．申请政府主管部门撤销该裁决 17．某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是（）。

A．接受该优惠条件

B．接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C．拒绝接受该优惠条件 D．将该投标人的投标按废标处理 18．下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（）。

A．以投标人的平均报价作为评标价

B．以中标人的评标价作为中标价

C．以报价最低的投标价为中标价

D．以中标人的报价为中标价 19．根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在（）天内订立书面合同。

A．10 B．20 C．30 D．40 20．建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是（）。

A．监理能力

B．监理收费

C．检测设备 D．企业信誉

21．按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是（）。A．监理委托函 B．工程变更申请书 C．监理合同专用条件

D．实施过程中与委托人签署的补充文件

22．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是（）。A．通知委托人，建议下达停工指令 B．征得委托人同意后，下达停工指令 C．立即下达停工指令并尽快通知委托人

D．立即召开现场会议，讨论对策

23．建设工程委托监理合同的终止日为（）之日。

A．监理合同内注明的监理工作完成 B．监理的工程竣工验收通过 C．监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款 D．监理的工程保修期届满 24．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。

A．监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B．监理的工程施工中未发生安全事故

C．委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D．监理人的有效协调避免了承包人的索赔 25．根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是（）。

A．设计标准不得高于国家规范的强制性要求

B．技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要

C．施工图设计文件应满足设备材料采购的需要 D．方案设计文件应满足编制工程预算的要求 26．建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法 中正确的是（）。A．不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B．完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费

C．完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费 D．不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费 27．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（）。

A．合同协议书、通用条款、专用条款

B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、工程量清单 28．下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是（）。A．工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同

B．业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

C．采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

D．设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同 29．下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（）。

A．承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划 B．工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见 C．工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任

D．经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据 30．某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要

求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为（）。

A．9月10日 B．9月17日 C．9月25日 D．9月30日 31．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。A．发包人与工程师 B．工程师与承包人 C．发包人与承包人 D．工程师与供货人 32．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为（）。A．发包人负责试验，费用由发包人承担 B．发包人负责试验，费用由承包人承担

C．承包人负责试验，费用由发包人承担 D．承包人负责试验，费用由承包人承担

33．某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A．给承包人顺延工期并追加合同价款

B．给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C．给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D．工期延误和费用损失均由承包人承担 34．某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。

A．工期和经济损失由承包人承担

B．给予经济损失补偿，不顺延合同工期

C．顺延合同工期，不补偿经济损失

D．补偿经济损失并顺延合同工期 35．工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人此时的应对措施是（）。A．停止施工等待工程师的指示 B．向工程师再次发出请求复工的要求

C．自行复工

D．向发包人发出请求复工的要求 36．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为（）之日。A．工程师发出设计变更通知 B．承包人完成变更工程

C．承包人提交变更追加合同价款报告 D．最近一期工程进度款支付 37．发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是（）。

A．发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B．发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

C．承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

D．承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期 38．某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是（）。A．提前工期1个月给予承包人奖励 B．延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C．对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D．因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

39．承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与（）共同验货。A．供货商 B．铁路运输部门 C．监理工程师 D．供货商和铁路运输部门 40．某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（）。A．按订购数量加多付数量计算货款 B．按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款

C．按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

D．按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

41．根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。A．竣工移交 B．工程师签发工程接收证书

C．工程师颁发履约证书

D．结清单生效 42．某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是（）。

A．日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减

B．日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减

C．日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减

D．最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减43．根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由（）。A．行业协会指定

B．仲裁委员会指定 C．业主与承包商协商选定 D．工程师和承包商协商选定

44．根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（）。

A．发布招标公告之日 B．承包商提交投标文件之日

C．投标截止日前第28天

D．签订施工合同后第28天

45．根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。

A．施工合同中关于进度控制条款 B．施工合同中关于变更条款 C．工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款

D．工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款

46．根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于（）。A．合同实施期的暂列金额 B．承包商部分工程的预付款

C．业主的履约保证金

D．作为承包商严格履行合同义务的措施

47．根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是（）。

A．指示承包商修复缺陷后再进行检验

B．经业主同意折价接收工程并颁发接收证书

C．建议业主解除施工合同

D．颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

48．根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是（）。A．立即执行

B．变更执行

C．请承包商代表确认后再执行 D．请业主代表确认后再执行

49．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。A．承包人应向业主提交索赔意向通知 B．承包人应向工程师提交索赔意向通知

C．承包人提交索赔意向通知没有期限限制

D．承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失 50．某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（）。A．顺延合同工期，给予费用补偿 B．顺延合同工期，不给予费用补偿

C．不顺延合同工期，给予费用补偿 D．缩短合同工期，给予费用补偿

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)51．施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是（）。A．保证合同无效 B．材料供应商应当要求分公司承担保证责任

C．材料供应商可以要求施工企业赔偿损失 D．材料供应商可以要求建设单位付款 E．材料供应商应当要求施工企业承担担保责任 52．施工企业以商业汇票向债权人提供担保，下列关于该担保的说法中，正确的有（）。

A．该担保方式是抵押

B．该担保方式是质押

C．施工企业应当将汇票交付债权人

D．双方应当办理登记

E．汇票应由施工企业保管 53．某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（）。

A．银行应当自动延长投标保函的有效期

B．施工企业必须延长投标保函的有效期

C．招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期 D．施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期 E．招标人退还投标人投标保函继续评标 54．下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）。

A．工程所有人对全部工程签发完工验收证书

B．承包人撤出施工现场

C．工程所有人实际占用全部工程

D．工程保修期满

E．工程合理使用期满 55．下列关于合同订立过程的说法中，正确的有（）。

A．发布招标公告是要约邀请

B．发布招标公告是要约

C．投标是要约

D．发出中标通知书是承诺

E．发出中标通知书是新要约 56．根据《中华人民共和国合同法》，下列合同中属于可撤销合同的有（）的合同。A．因重大误解而订立 B．一方以欺诈、胁迫的手段订立

C．以合法形式掩盖非法目的D．订立合同时显失公平E．损害社会公共利益 57．根据《中华人民共和国合同法》，合同被确认无效后，当事人因履行产生的财产应当（）。A．返还财产 B．赔偿损失

C．没收财产 D．上缴法院所有 E．追缴收归国库 58．建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位（）。

A．可以行使代位权

B．可以行使撤销权

C．可以建设单位名义行使权利 D．可以自己的名义行使权利

E．只能对建设单位行使权利 59．根据《中华人民共和国合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有（）。

A．损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失

B．损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益 C．损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限 D．损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失 E．损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用 60．在总投资为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有（）。A．单项合同估算价为1000万元的施工项目

B．单项合同估算价为170万元的材料采购项目

C．单项合同估算价为30万元的设计项目

D．单项合同估算价为20万元的勘察项目

E．单项合同估算价为20万元的监理项目 61．施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有（）。A．未按招标文件的要求予以密封的 B．明显不符合技术标准要求的C．竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D．投标报价的大小写金额不一致的E．投标报价明显低于市场价格的 62．某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是（）。

A．招标人应确定甲为中标人 B．招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人 C．如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人

D．如果甲拒签合同，招标人应重新招标

E．如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人 63．在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有（）。A．完成监理任务后获得酬金 B．变更委托监理工作范围

C．监督委托人执行法规政策

D．委托人严重违约时解除监理合同

E．协调委托人与设计单位的关系 64．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列工作中属于监理人附加工作的有（）。

A．两个承包人出现施工干扰后的协调工作 B．因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作

C．委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认

D．应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法

E．施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续

65．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（）。

A．因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B．承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故

C．承包商未能发现设计错误，导致施工返工 D．监理工程师未按规定程序进行质量检验 E．监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故

66．根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有（）。

A．设计合同经签字盖章后立即生效

B．设计合同在支付定金后生效

C．设计合同的定金为合同总价的20% D．设计人收到定金为设计开工的标志 E．委托人不按约定支付定金应承担违约责任

67．工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（）。

A．检查工程项目报建审批手续是否齐全

B．检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致

C．检查承包人是否有转包工程的行为

D．抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求

E．监督工程验收程序是否符合验收规范的要求 68．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的工作有（）。A．从施工现场外部接通施工用电线路 B．施工现场的安全保卫 C．已完工程的保护 D．办理爆破作业行政许可手续 E．施工现场邻近建筑物的保护 69．工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有（）。A．地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案

B．发包人订购的设备未能按时到货

C．施工作业方法存在重大安全隐患

D．后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E．施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护 70．施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有（）。

A．提前竣工的时间 B．发包人为赶工应提供的便利条件 C．承包人采取的赶工措施 D．提前竣工需追加的合同价款 E．承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法 71．下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（）。A．地震 B．洪水 C．社会** D．发包人责任造成的火灾 E．承包人责任造成的爆炸 72．根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（）。A．基础设施工程 B．防水工程

C．设备安装工程

D．电气管线工程

E．给水管道工程 73．材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有（）。A．不按合同约定的时问支付货款 B．拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款

C．不按合同约定接受运抵的货物

D．拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物 E．变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货物转运费用

74．根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有（）。

A．污染物的影响 B．不利于施工的气候条件 C．实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致

D．施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍

E．与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰 75．根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有（）。

A．运输车辆可以不受限制地进出工地

B．施工机械在工程竣工前不得运出工地 C．承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用 D．目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用

E．后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地

76．根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中，应包括的内容有（）。

A．经工程师计量的合格工程的工程款额

B．完成变更工程的款额

C．作为保留金本期减扣的款额

D．承包商需支付给分包商的款额

E．本期经工程师批准的索赔款额

77．根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有（）。A．批准分包工程部位

B．审查分包商资质 C．协商分包工程的施工 D．检查分包工程使用的材料

E．参与计量分包人完成的永久工程

78．根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的是（）。

A．因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定

B．因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔

C．因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

D．因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告

E．因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告 79．在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（）。

A．事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误

B．造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任

C．造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错

D．按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知

E．按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告 80．根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有（）。A．延误发放图样 B．不可预见的外界条件 C．其他承包商的干扰

D．公共当局引起的延误

E．异常不利的气候条件

第三篇：2018年监理工程师考试《合同管理》真题解析

2018年监理工程师考试《建设工程合同管理》--真题与答案解析

一、单项选择题

1、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。A、项目法人责任制 B、招标投标制 C、工程监理制 D、合同管理制 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。

2、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A、法人应在政府主管部门备案 B、法人应具有规定数额的经费 C、法人应有自己的组织机构

D、法人应抵押与经营规模相适应的财产 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。参见教材P5。

3、关于法律事实的说法，正确的是（）。A、法律事实不包括事件 B、罢工属于法律事实中的行为 C、法院判决不属于法律事实中的行为 D、合同当事人违约属于法律事实中的行为 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。

4、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A、法定代理 B、委托代理 C、指定代理 D、延伸代理 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。

5、关于保证人资格的说法，正确的是（）。A、公民个人不得作为保证人

B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人 C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人 D、学校在一定条件下可以作为保证人 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材P10。

6、关于抵押的说法，正确的是（）。A、抵押物只能由债务人提供 B、正在建造的建筑物可用于抵押 C、提单可用于抵押 D、抵押物应当转移占有 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。

7、关于留置的说法，正确的是（）。A、留置权可以通过合同的约定产生 B、留置权不以债权人合法占有对方产为前提 C、行使留置权后留置财产的所有权归债权人 D、施工合同不可实施留置权 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是担保方式。选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。参见教材P13。

8、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。A、3 B、5 C、7 D、10 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是申请人须知。招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。参见教材P37。

9、在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（）。A、保险单列明的建筑期保险终止日 B、工程所有人对全部工程验收合格之日 C、工程所有人实际占用全部工程之日 D、工程所有人使用全部工程之日 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是工程建设涉及的主要险种。在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。参见教材P17。

10、根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（）。A、列明“通用合同条款”

B、明确“投称人须知”正文中的未尽事宜 C、明确“投标人须知”的修改内容 D、判明评标的方法和因素 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确，附表中的内容不得与正文中内容相抵触，使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。

11、关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。A、施工招标项目必须有标底 B、标底应当在开标时公布 C、标底应当作为评标的依据 D、一个项目可以有几个不同的标底 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。参见教材P31。

12、招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。A、5 B、10 C、15 D、20 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标文件的澄清，如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足15天，须相应延长投标截止日期。参见教材P32。

13、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A、招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B、投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理 C、投标保证金有效期应当长于投标有效期

D、中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是接受投标书阶段的工作。选项A错误，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交；选项C错误，投标保证金有效期与投标有效期一致；选项D错误，招标人与中标人签订合同后的5个工作日内，就应该退还投标保证金。与提交履约保证金没有强制的制约关系。参见教材P33。

14、关于评标委员会的说法，正确的是（）。A、评标委员会成员的名单应当保密 B、评标委员会成员的名单应当在开标后确定 C、评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3 D、评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是评标、决标阶段的工作。选项B错误，评标委员会成员一般应于开标前确定；选项C错误，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；选项D错误，评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作时，可以由招标人直接确定。参见教材P34。

15、关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。A、投标人可以主动要求进行说明

B、投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容 C、评标委员会可以口头通知投标人进行说明 D、投标人的说明应当采用书面形式 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是评标、决标阶段的工作。选项A错误，评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，也不接受投标人主动提出的澄清、说明；选项B错误，投标人书面回答的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。参见教材P34。

16、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。A、招标人 B、招标代理机构 C、评标委员会 D、招标投标监督机构 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是评标、决标阶段的工作。评标委员会是招标人聘请的咨询专家团，仅是按照预定的评审要素和方法对各投标书进行比较，因此大多情况下由招标人确定中标人。参见教材P35。

17、某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A、1800万元，1800万元 B、1800万元，1770万元 C、1830万元，1800万元 D、1830万元，1770万元 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是经评审的最低投标价法。合同价格是投标人报价1800万元，评标价=1800-30=1770（万元）。参见教材P42。

18、某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。A、2 B、4 C、10 D、20 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的2%。则本题投标保证金=200×2%=4（万元）。参见教材P33。

19、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。A、不宜将交货期作为评标内容 B、宜将报价最低者作为中标人

C、宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法 D、宜采用综合评估法 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P52。20、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。A、设计招标无法提出具体的工作量 B、设计招标无法要求完成的时间 C、设计招标无法限定工作范围 D、设计招标无法提出技术指标 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是工程设计招标概述。设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。参见教材P46。

21、某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。A、报价最低者 B、评标得分最低者 C、评标得分最高者 D、评标价最低者 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法，中标人应为评标价最低者。参见教材P41。

22、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。A、投标保证金额不足，属于细微偏差 B、备品备件的价格可以单独报价

C、单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差 D、评标时不应考虑运费问题 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误，投标保证金额不足，属于实质性偏差；选项C错误，单价计算的结果与总价不一致，修正即可；选项D错误，评标时需要考虑运费问题。参见教材P56。

23、关于工程设计招标特点的说法，正确的是（）。A、设计招标文件无法限定项目的工作范围 B、设计投标文件应按工程量清单填报报价 C、设计评标应按投标报价高低排定次序 D、设计评标时主要关注设计方案优劣 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是工程设计招标概述。选项AB错误，设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量；选项C错误，工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书，即被淘汰，不再进行商务标的评审。参见教材P48。

24、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A、发包人只能是建设单位

B、特殊情况下，承包人可以没有设计资质 C、承包人的综合资质只设甲级 D、承包人的行业资质只设甲级 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误，发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）；选项B错误，承包人是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人；选项D错误，工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。参见教材P65。

25、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。A、保证设计质量是发包人的责任 B、保护双方知识产权是双方的共同责任 C、外部协调工作应由承包人自行完成 D、设计人不承担参加工程验收的责任 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误，保证设计质量是设计人的责任；选项C错误，外部协调工作是发包人的责任；选项D错误，为了保证建设工程的质量，设计人应按合同约定参加工程验收工作。参见教材P70。

26、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。A、大型复杂的工程项目 B、多元投资主体的工程项目 C、工期在一年之内的工程项目 D、跨行业的工程项目 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会、财政部、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、明用航空总局、广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》（2007年版）中包括施工合同标准文本（以下简称“标准施工合同”）。参见教材P75。

27、根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。A、工程竣工验收 B、工程缺陷责任期满 C、签发工程移交证书 D、签发最终结清证书 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。参见教材P76。

28、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A、在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项 B、监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行 C、发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D、监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；选项C错误，为了使工程施工顺利开展，避免指令冲突及尽量减少合同争议，发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；选项D错误，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。参见教材P77。

29、根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。A、发包人 B、承包人 C、发包人和承包人 D、监理人 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是明确保险责任。由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。参见教材P81。30、《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。A、投标截止日 B、开标之日

C、中标通知书发出之日 D、投标截止日28天 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P79。

31、根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。A、发包人 B、承包人

C、事件的风险责任人 D、监理人 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。参见教材P81。

32、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A、按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知 B、在开工日期15日前向承包人发出开工通知 C、批准或要求修改承包人报送的施工进度计划 D、组织编制施工“合同进度计划” 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是监理人的职责。选项B，监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知；选项D，经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P84。

33、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。A、承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限 B、合同协议书中写明的施工总日历天数

C、承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限 D、承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。参见教材P84。

34、根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。A、施工技术事故 B、异常恶劣天气 C、不可抗力

D、因设计缺陷导致的设计变更 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是索赔管理。选项A，施工技术事故属于承包人的责任；选项B，异常恶劣天气承包人可以索赔工期；选项C，不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期，不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用；选项D，因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期、费用和利润。参见教材P97。

35、根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。A、监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B、监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行 C、监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验

D、重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是施工质量管理。选项A错误，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D错误，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。参见教材P88。

36、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。A、负责专业分包工程的施工组织管理 B、审查专业工程分包人的质量保证体系 C、选派分包工程的项目经理

D、负责对分包工程进行全面的质量检查 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是施工分包合同概述。承包人派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督、管理和协调，承担如同主合同履行过程中监理人的职责，包括审查分包工程进度计划、分包人的质量保证体系、对分包人的施工工艺和工程质量进行监督等。参见教材P104。

37、《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。

A、暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用 B、暂估价是指可能发生的劳务分包费用

C、暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用 D、暂估价属于签约合同价的组成部分 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。参见教材P90。

38、根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。A、暂列金额未包括在签约合同价内 B、暂列金额不可以计日工方式支付 C、暂列金额可能全部使用或部分使用 D、暂列金额应按合同规定全部支付给承包人 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。参见教材P90。

39、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A、承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B、承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体 C、发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任 D、分包人的资格能力应由发包人审核 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；选项C错误，发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本；选项D错误，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。参见教材P111。

40、根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。A、将无条件补偿条款写入合同协议书 B、将有条件补偿条款写入合同附录 C、承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担 D、将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款 【正确答案】 A 【答案解析】 注：本题目无正确答案。

本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A、B，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款，这是属于通用条款可选项的内容，不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误，无条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和（或）工期延误，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致增加的费用和（或）工期延误；选项D错误，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。

41、《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指（）。A、承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单

B、承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格

C、承包人按其提出的投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用 D、承包人向发包人的投标报价 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量淸单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。参见教材P113。

42、建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。A、可缩短建设周期 B、可降低工程成本 C、可优化设计方案 D、可加大监理人监督力度 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括：（1）单一的合同责任；（2）固定工期、固定费用；（3）可以缩短建设周期；（4）减少设计变更；（5）减少承包人的索赔。参见教材P109。

43、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。A、外观检验法 B、衡量法 C、经验鉴别法 D、物理检验法 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括：（1）衡量法；（2）理论换算法；（3）查点法。参见教材P130。

44、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。A、提供维修所需的工具 B、交付设备

C、提供设备必要的包装 D、提供设备的易损备件 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是伴随服务。合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方可能被要求提供下列中的任一项服务或所有的服务：（1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；（2）提供货物组装和/或维修所需的工具；（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；（5）在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对买方人员进行培训。参见教材P136。

45、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。A、工程师颁发工程接收证书后一次性返还 B、工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C、工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还 D、工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后，将保留金50%返还承包商，颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。参见教材P141。

46、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。A、指定分包商直接与业主订立合同

B、指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分 C、承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费 D、指定分包商对其违约独立承担责任 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A错误，指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商；选项B错误，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人；选项C错误，承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。参见教材P140。

47、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。A、GMP为合同承包总价 B、节约的GMP全部归CM承包商 C、节约的GMP全部归业主

D、工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是美国AIA合同文本。选项A错误，GMP费用不是合同承包总价；选项B、C错误，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。参见教材P145。

48、风险型CM合同的计价方式是（）。A、固定总价 B、成本加酬金 C、固定单价 D、可调单价 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。参见教材P145。

49、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。A、由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定 B、由雇主聘请的项目经理负责组织协调 C、由工程师负责裁决

D、由承包商与项目经理共同处理 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查的是英国NEC合同文本。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立、公正地做出处理决定。参见教材P142。

50、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。A、管理合同 B、目标合同 C、标价合同 D、成本补偿合同 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。参见教材P142。

二、多项选择题

1、建设工程合同的特征有（）。A、合同主体的严格性 B、合同订立的短暂性 C、合同标的的特殊性 D、合同履行期限的长期性 E、合同形式的非要式性 【正确答案】 ACD 【答案解析】 本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括：（1）合同主体的严格性；（2）合同标的的特殊性；（3）合同履行期限的长期性；（4）计划和程序的严格性；（5）合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。

2、下列合同法律关系主体中，属于法人的有（）。A、某商业银行北京分行 B、某股份有限公司

C、尚未完成改制的某国有企业 D、某项目经理部

E、某施工企业法定代表人 【正确答案】 BC 【答案解析】 本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。参见教材P5～6。

3、在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）。A、项目经理是施工企业的代理人 B、项目经理是项目经理部的代理人

C、施工企业应对项目经理的行为承担民事责任 D、项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任 E、项目经理应对其行为承担民事责任 【正确答案】 AC 【答案解析】 本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。

4、关于保证担保方式的说法，正确的有（）。A、保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B、当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任 C、以公益为目的的事业单位不能作为保证人 D、连带责任保证的责任重于一般保证的责任 E、保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金 【正确答案】 ACD 【答案解析】 本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位、企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。

5、关于质押担保方式的说法，正确的有（）。A、质押中的质物需转移占有 B、专利权可以质押 C、股权不可质押

D、建设用地使用权不可质押 E、土地所有权可以质押 【正确答案】 ABD 【答案解析】 本题考查的是担保方式。选项A正确，质权是一种预定的担保物权，以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：（1）汇票、支票、本票；（2）债券、存款单；（3）仓单、提单；（4）可以转让的蕋金份额、股权；（5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；（6）应收账款；（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12～13。

6、关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有（）。A、适用于设计—施工一体化的总承包项目 B、适用于依法强制监理的项目 C、适用于所有招标项目

D、只适用于公开招标的设计施工总承包项目 E、适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目 【正确答案】 AE 【答案解析】 本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。

7、已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有（）。A、招标文件 B、招标范围 C、招标方式 D、招标组织形式 E、中标人 【正确答案】 BCD 【答案解析】 本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批、核准手续的招标项目，还需将招标范围、招标方式、招标组织形式等事项报项目审批、核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。

8、关于招标有效期的说法，正确的有（）。A、投标有效期从投标截止日期开始起算 B、投标有效期对投标人有约束力 C、招标人在投标有效期内完成评标即可 D、投标有效期内应完成合同签订工作 E、投标有效期在合同订立后自动终止 【正确答案】 ABDE 【答案解析】 本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标、定标、签订合同的全部工作；投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。参见教材P32～33。

9、根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有（）。A、投标人撤回已提交的投标文件 B、投标人撤销已提交的投标文件 C、投标人拒绝延长投标有效期 D、中标人拒绝订立合同 E、中标人拒绝提交履约保证金 【正确答案】 DE 【答案解析】 本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。

10、关于投标人资格审查的说法，正确的有（）。A、本标段的监理人不能参加施工投标 B、由招标人进行资格审查

C、财产被接管不是否决投标资格的理由 D、类似项目业绩应当是资格审查的内容 E、资格审查一般采用合格制 【正确答案】 AD 【答案解析】 本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。参见教材P36～39。

11、关于工程设计招标范围的说法，正确的有（）。

A、所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分 B、不能对施工图设计单独进行招标 C、可以采用设计全过程总发包的一次性招标 D、可以采用分单项的设计任务发包招标 E、勘察与设计应当分开招标 【正确答案】 CD 【答案解析】 本题考查的是工程设计招标概述。选项A，工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段；选项B，可以对施工图设计单独进行招标；选项E，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。

12、关于工程设计招标方式的说法，正确的有（）。A、所有的工程设计都应当通过招标发包 B、所有的工程设计都应当通过邀请招标发包 C、依法必须招标的工程设计，都应当公开招标

D、工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标

E、依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标 【正确答案】 DE 【答案解析】 本题考查的是工程设计招标管理。选项A，依法规定必须招标范围内的工程必须招标，并不是所有的工程；选项B，建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标；选项C，依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标；参见教材P46。

13、工程设计招标中，投标人资格的审查内容有（）。A、投标人持有的资质证书 B、企业专业技术人员的数量 C、同类工程设计经历 D、特定行业工程设计经历 E、项目所在地区设计经历 【正确答案】 ABC 【答案解析】 本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查：资质审查、能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。

14、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，勘察合同的内容有（）。A、发包人应提供的资料 B、勘察现场交通情况 C、勘察成果的提交 D、勘察费用的支付 E、合同争议的解决 【正确答案】 ACDE 【答案解析】 本题考查的是建设工程勘察、设计合同示范文本。合同条款的主要内容包括：工程概况；发包人应提供的资料；勘察成果的提交；勘察费用的支付；发包人、勘察人责任；违约责任；未尽事宜的约定；其他约定事项；合同争议的解决；合同生效。参见教材P61。

15、关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。A、项目建议书应由承包人完成 B、设计依据的标准应由发包人提出 C、发包人应为设计人提供现场服务 D、设计合同的违约金属于法定而无需约定 E、应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式 【正确答案】 BC 【答案解析】 本题考查的是订立设计合同时应约定的内容。选项A，项目建议书是发包人提供的；选项D，违约责任需要约定的内容包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等；选项E，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。参见教材P65。

16、根据《标准施工招标新资格预审文件和标准施工招标文件试行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（）。

A、结合行业特点，编制本行业中通用合同条款 B、不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款” C、结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”

D、“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触 E、“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款” 【正确答案】 BCD 【答案解析】 本题考查的是施工合同标准文本。选项A，各行业编制的标淮施工合同应不加修改地引用“通用合同条款”；选项E，除“通用合同条款” 明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款” 的规定相抵触。参见教材P75。

17、根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有（）A、提出开工申请

B、办理临时道路通行审批手续 C、编制施工组织设计

D、提交工程质量保证措施文件 E、负责管理施工控制网点 【正确答案】 ACDE 【答案解析】 本题考查的是承包人的义务。选项B属于发包人的义务；参见教材P83、84。

18、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。A、监理人是受发包人委托的发包人代表 B、监理人是受发包人聘请的管理人

C、监理人属于施工合同履行管理的独立第三方 D、监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员

E、监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织 【正确答案】 BE 【答案解析】 本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项A，属于受发包人聘请的管理人并不是发包人代表；选项C，在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，厲于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员；选项D，不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作；参见教材P77。

19、《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括（）。A、招标文件

B、投标函及投标函附录 C、中标通知书 D、工程量清单 E、合同协议书 【正确答案】 BCE 【答案解析】 本题考查的是合同文件。标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合问条款；技术标淮和要求；图纸；已标价的工程量清单；其他合同文件参见教材P78。

20、根据《标准施工合同》，发包人在施工准备阶段的主要义务有（）。A、审定施工方案 B、组织设计交底 C、提供施工现场 D、约定开工时间

E、讨论通过施工组织设计 【正确答案】 BCD 【答案解析】 本题考查的是发包人的义务。选项AE均为监理人的任务。参见教材P84。

21、根据《标准施工合同》，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有（）。A、增加工作内容 B、提供图纸延误

C、出现异常恶劣的气候条件 D、发包人延迟提供建筑材料 E、现场查勘滞后 【正确答案】 ABCD 【答案解析】 本题考查的是索赔管理。选项E，现场查勘滞后属于施工方责任。参见教材P97。

22、监理人在对专业分包工程进度管理中，需要对承包人发出指令进行协调的情形有（）。A、分包工程施工进度偏差较大而干扰了同时在现场的其他承包人施工 B、分包工程作业人员严重不足

C、分包工程进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施 D、分包工程施工进度不符合分包合同工期要求 E、分包工程出现停工 【正确答案】 AC 【答案解析】 本题考查的是监理人对专业施工分包合同履行的管理。虽然由承包人负责分包工程施工的协调管理，对分包工程施工进度进行监督，但如果分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同的履行时，监理人需对承包人发出相关指令进行相应的协调。如分包工程施工与合同进度计划偏离较大而干扰了同时在现场其他承包人的施工；分包工程施工进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施等情况。参见教材P108。

23、建设工程施工专业分包和劳务分包的主要区别有（）。

A、专业分包人的分包收入为分包合同价格，劳务分包人的分包收入为劳务报酬

B、专业分包人必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不需要单独办理保险和支付保险费用 C、专业分包人应编制专业工程施工组织设计和进度计划，劳务分包人不需要编制单独的施工组织设计 D、专业分包人对分包工程承担质量缺陷的修复责任，劳务分包人在工程验收合格后仅承担因自己原因造成的质量问题的保修责任

E、专业分包人与承包人承担合同风险，劳务分包人不独立承担风险 【正确答案】 ABCE 【答案解析】 本题考查的是施工分包合同概述。选项D，劳务分包合同规定，全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任，承包人承担缺陷责任期和保修期内的修复缺陷责任。参见教材P103、104。

24、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有（）。A、总承包合同的承包人可以是联合体 B、联合体协议经联合体成员协商一致可以修改 C、联合体协议为总承包合同的附件

D、监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作 E、联合体成员的内部分工不是总承包合同内容 【正确答案】 ACD 【答案解析】 本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此通用条款规定，履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议；选项E，联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，是总承包合同的内容。参见教材P110。

25、根据《设计施工总承包合同》通用条款。发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包括利润的情形有（）。

A、发包人未能按时提供文件 B、发现文物 C、行证审批延误

D、发包人原因造成工期延误 E、出现异常恶劣气候条件 【正确答案】 BCE 【答案解析】 本题考查的是索赔管理。选项A可以索赔利润；选项D可以索赔利润。参见教材P122。

26、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法，正确的有（）。A、买方有权检验货物，且不支付额外费用 B、检验货物的地点应为货物的最终目的地 C、卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书 D、卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E、卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件 【正确答案】 ACE 【答案解析】 本题考查的是设备采购合同的交付。选项B错误，检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行；选项D错误，检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。参见教材P136。

27、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法。正确的有（）。A、工程师可以行使施工合同中规定的权力

B、除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制 C、工程师应当以雇主的名义作出指示 D、工程师在施工合同履行期间独立工作 E、工程师属于雇主人员 【正确答案】 ABDE 【答案解析】 本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项C错误，工程师在施工合同履行期间独立工作。参见教材P139。

28、根FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有（）。A、以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属 B、以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C、承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用 D、雇主承担不可抗力的风险责任

E、承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任 【正确答案】 AD 【答案解析】 本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项B，我国以不可抗力发生的时点来划分后果责任，FIDIC施工合同并不是；选项C，承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用；选项E，雇主承担风险责任，延误的工期相应顺延，承包商受到损害的费用由雇主给予支付。参见教材P141。

29、关于风险型CM合同模式的说法，正确的有（）。A、CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务 B、CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理 C、CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同 D、CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E、CM承包商在保证工程最大费用的前提下完成工程施工任务 【正确答案】 ABDE 【答案解析】 本题考查的是美国AIA合同文本。本题考查的是美国AIA合同文本。选项C，施工阶段自己施工部分相当于总承包商，不在CM工作范围。CM工作则是负责对自己选择的施工分包商和供货商，以及雇主签订合同交由CM负责管理的承包商和指定分包商的实施进行组织、协调、管理。参见教材P145。30、根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的有（）。A、项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告 B、承包商可以提出召开早期警告会议 C、承包商负责记录早期警告会议建议或决定 D、雇主主持早期警告会议

E、地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议 【正确答案】 ABE 【答案解析】 本题考查的是英国NEC合同文本。选项C，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。选项D，项目经理主持早期警告会议。参见教材P144。

第四篇：2016年监理工程师合同管理考试真题及答案

2016年监理工程师合同管理考试真题及答案（完整）

1、市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。A、行政手段 B、合同 C、诚信 D、道德 参考答案：B

2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。A、取得相应的执业资格证书 B、有依法成立的公司 C、具有中华人民共和国国籍

D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力 参考答案：D

3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。A、借款合同 B、勘察合同 C、施工合同 D、技术转让合同 参考答案：A

4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是()。A、因国际禁运解除进口设备运输合同 B、因战争导致在建工程合同工期延长

C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围 D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同 参考答案：C

5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由()c承担。

A、施工企业法定代表人 B、拟派项目经理 C、施工项目部 D、施工企业 参考答案：D

6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。

A、公司甲 B、公司乙 C、银行 D、登记机关 参考答案：A

7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A、4月30日 B、5月5日 C、5月15日 D、6月14日 参考答案：D

8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。

A、大雨造成现场档案资料损毁 B、雷电击毁现场施工用配电柜 C、设计错误导致部分工程拆除重建 D、施工机械过度磨损需要停工检修 参考答案：B

9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。

A、申请人须知前附表 B、资格审查办法 C、投标人须知前附表 D、资格预审公告 参考答案：B

10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。A、建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目 B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目 C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目 D、构成内容多且专业性强的大型项目 参考答案：C

11、招标项目设有标底的，标底应当在()时公布。A、公布招标公告 B、发售招标文件 C、开标 D、评标 参考答案：C

12、某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长()天。

A、5 B、10 C、15 D、20 参考答案：A

13、关于延长投标有效期的说法，错误的是()。

A、需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人 B、投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长 C、投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格 D、投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金 参考答案：D

14、根据《招标投标法》，投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。A、收到中标通知书至签订合同 B、评标结束至确定中标人 C、开标至评标结束

D、提交标书至投标截止时间 参考答案：D

15、根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是()。

A、提供资料的有效性和完整性 B、企业资质条件 C、拟派项目经理资格 D、企业类似工程业绩 参考答案：A

16、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。A、资格 B、程序 C、响应性 D、形式 参考答案：D

17、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法 B.经评审的最低投标价法 C.最合理报价评审法 D.综合评估法 参考答案：D

18、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是()。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认 B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认 C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价 D.将该投标文件直接作废标处理 参考答案：B

19、某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较 如下：

则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为()万元。A.3200和3200 B.3360和3200 C.3350和3500 D.3370和3400 参考答案：C 20、对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。A.概念设计 B.初步设计 C.技术设计 D.施工图设计 参考答案：B

21、设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。A、满足边设计边施工的要求 B、有利于加快施工进度 C、与工程勘察实际进度同步

D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求 参考答案：D

22、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。A、最大限度减少资金时间价值 B、到货时间满足施工进度计划 C、采购资金落实到位情况 D、保证库存周期最短 参考答案：B

23、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。A、工程设计综合资质

B、本专业所属行业相应等级设计资质 C、本专业所属行业更高等级设计资质 D、工程设计专项资质 参考答案：D

24、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。

A、发包人 B、勘察人 C、监理人 D、项目施工单位 参考答案：A

25、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金 B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费 D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费 参考答案：A

26、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括()。A、项目经理任命书 B、合同协议书 C、工程设备表 D、建筑材料表 参考答案：B

27、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。A、采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效 B、采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效 C、采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效 D、采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效 参考答案：A

28、根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是()。

A、图纸→专用合同条款→中标通知书 B、图纸→中标通知书→专用合同条款 C、中标通知书→图纸→专用合同条款 D、中标通知书→专用合同条款→图纸 参考答案：D

29、为了明确划分由于政策f法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。

A、投标截止日前第14天 B、投标截止日前第28天 C、招标公告发布之日前第14天 D、招标公告发布之日前第28天 参考答案：B 30、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是()。A、承包人负责投保，并承担办理保险的费用 B、发包人负责投保，并承担办理保险的费用 C、承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用 D、发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用 参考答案：A

31、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是()。A、组织施工单位测设施工控制网 B、组织监理单位编制施工组织设计 C、组织设计单位进行设计交底 D、组织监察单位进行现场勘查 参考答案：C

32、根据《标准施工合同》，合同工期应自()载明了开工日起计算。A、发包人发出的中标通知书 B、监理人发出的开工通知 C、合同双方签订的合同协议书 D、监理人批准的施工进度计划 参考答案：B

33、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为()。

A.公尺结算价的2% B.签约合同价的2% C.工程结算加的3% D.签约合同价的3% 参考答案：D

34、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内()共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点 C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场 参考答案：A

35、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定j竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。

A、两个价格指数中的较高者 B、两个价格指数中的均值 C、两个价格指数中的较低者 D、两个价格指数按约定**的均值 参考答案：C

36、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A、成本加酬金 B、成本加利润 C、成本加规费

D、直接成本加间接成本 参考答案：B

37、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收h合格。

A、14 B、28 C、42 D、56 参考答案：D

38、建设工程采用设计施工总承包模式的优点有()。A、减少设计变更 B、易获得最优设计方案 C、加强发包人对承包人的监督 D、减少承包人的风险 参考答案：A

39、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是()。

A、工程量清单 B、发包人要求 C、单位分析表 D、发包人建议 参考答案：B 40、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。A、价格清单 B、分析软件 C、设计文件 D、计算书 参考答案：C

41、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在()前一直有效。

A、签发工程验收证书 B、出具最终结清证书 C、提交竣工验收报告 D、颁发缺陷责任期终止证书 参考答案：D

42、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A、工程进度款z支付分解表 B、投资计划使用分配表 C、工程进度款使用计划表 D、建设资金平衡表 参考答案：A

43、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段j进行的是()。

A、联动试车

B、保证工程满足合同要求的试验 C、功能性试验

D、产能及环保指标测试 参考答案：C

44、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A、标的物交付

B、当事人之间意思表示一致 C、货款交付

D、材料设备所有权转移 参考答案：B

45、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。A、抽检比例和取样方法 B、抽检数量和检测方法 C、检测方法和抽检比例 D、取样方法和抽检数量 参考答案：A

46、材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的f方法是()。A、类比衡量法 B、理论换算法 C、尾差分析法 D、经验鉴别法 参考答案：D

47、设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为()。A、附加服务 B、额外服务 C、伴随服务 D、增至服务 参考答案：C

48、FIDIC《施工h合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的()。A、专业监理工程师 B、建设单位代表 C、监理员

D、施工项目技术负责人 参考答案：A

49、根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。A、承包商部分拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同 B、承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费 C、在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容 D、承包商对指定分包商的违约承担连带责任 参考答案：B 50、根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确的合同属于()。A、目标合同 B、标价合同 C、管理合同 D、成本补偿合同 参考答案：B

51、下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。A、发包人名称 B、承包人名称 C、发承包项目名称 D、提供施工场地的约定 E、工程价款结算的约定 参考答案：DE

52、关于无权代理的说法，正确的有()。

A、超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B、代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人” C、对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权” D、无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为 E、无权代理行为由行为人承担民事责任 参考答案：ACD

53、根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。A、主债权及利息 B、违约金 C、行政罚款 D、损害赔偿金 E、实现债权的费用 参考答案：ABDE

54、项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。A、中标人在签订合同时向招标人提出附加条件 B、承包人在施工过程中毁约 C、发生不可抗力导致合同无法履行 D、承包人破产、倒闭使合同不能履行

E、因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间 参考答案：BCDE

55、关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。A、两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力 B、通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查 C、资格后审在评标后定标前进行 D、资格后审和资格预审的时间不同 E、资格后审的内容比资格预审少 参考答案：ABD

56、采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。A、第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标 B、第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C、未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰 D、第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价 E、第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审 参考答案：ACD

57、下列文件中，属于招标文件组成内容的有()。A、投标人针对招标文件提出的质疑 B、投标预备会的会议纪要 C、对投标人质疑的书面解答 D、招标人发布的资格预审公告 E、招标人对投标文件的修改 参考答案：BCE

58、关于投标预备会的说法，正确的有()。A、投标预备会是法定的招标程序 B、投标预备会上应进行招标工程交底 C、投标预备会由工程监理单位组织召开 D、投标预备会应澄清投标人提出的质疑 E、投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题 参考答案：BD

59、根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A、承担本标段设计任务的设计施工总承包单位 B、本标段的监理人

C、与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位 D、与招标人同属一个行政主管部门的单位 E、招标人不具备独立法人资格的附属机构 参考答案：BCD 60、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有()。A、投标人d的投标报价与招标标底一致 B、不同投标人的投标文件由同一单位编制 C、不同投标人委托同一单位办理投标事宜 D、不同投标人的投标函格式相同 E、不同投标人的投标文件异常一致 参考答案：BCE 61.关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A、该方法适用于具有通用技术、性能标准没有特殊要求的项目评标 B、该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段 C、中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D、投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价 E、投标人可以低于成本的价格报价 参考答案：ABD 62、国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A、排名第一的中标候选人放弃中标 B、排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同 C、招标人认为排名第一的中标候选人价格提高 D、第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金 E、第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求 参考答案：ABD 63、机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。A、负责所供货的设备监造

B、提供货物组装和维修所需的专用工具 C、提供详细的操作和维护手册

D、监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责 E、对买方的维修、运行和管理人员进行培训 参考答案：BCE 64、建设工程勘察合同委托的工作内容有()。A、工程放线测量 B、大地测量 C、结算工程量测量 D、水文地质勘察 E、工程地质勘察 参考答案：BDE 65、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。A、保护设计方案、图纸、数据等知识产权 B、保证设计质量满足规定的标准和合同要求 C、施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批 D、负责向发包人和施工单位进行设计交底 E、解决施工过程出现的设计问题 参考答案：ABDE 66、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。A、施工工程或标段 B、工程结算方式 C、质量标准 D、合同组成文件 E、变更处理程序 参考答案：ACD 67、根据《标准施工合同》，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在d订立合同时明确的内容有()。

A、发包人提交施工图审查的时间 B、承包人的设计范围

C、承包人提交设计文件的期限 D、承包人提交设计文件的数量 E、监理人签发图纸修改的期限 参考答案：BCDE 68、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害师，正确做法有()。

A、保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失 B、损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿 C、永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担 D、已完成工程损失由承包人承担

E、施工设备和进场材料损失由保险公司承担 参考答案：BC 69、根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有()。A、签约合同价不包括承包人利润 B、签约合同价即为中标价

C、签约合同价包含暂列金额、暂估价

D、签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款 E、签约合同价应在合同协议书中写明 参考答案：BC 70、根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。A、单价子目已完工程量按月计算

B、总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动 C、总价子目已完工程量按月计算

D、总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量 E、总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量 参考答案：ABD 71、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。

A、发现文物、石化等的处理

B、发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C、发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工 D、隐蔽工程重新检验质量合格 E、不可抗力事件发生后的清理工作 参考答案：BCD 72、工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。A、保险责任不同 B、安全生产管理职责不同 C、劳务人员管理方式不同 D、施工组织不同 E、施工质量责任期限不同 参考答案：ADE 73、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。

A、联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B、联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同 C、承包人可根据需要自行修改联合体协议 D、联合体的组织合内容分工是重要的评标内容 E、承包人可根据需要自选调整联合体组成 参考答案：BD 74、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A、施工场地临时道路通行权的取得 B、材料和工程设备的提供方 C、计日工和暂估价的补偿方式 D、施工图设计文件的提供方 E、竣工后试验的责任方 参考答案：ACE 75、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有()。

A、职业责任险 B、现场人员工伤保险 C、第三者责任险 D、设计和工程保险 E、现场人员意外伤害保险 参考答案：BE 76、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有()。

A、承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行 B、承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人 C、工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D、竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行 E、工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准 参考答案：ABD 77、材料采购合同履行z中，可用于现场交货数量验收的方法有()。A、磅差分析法 B、查点法 C、经验鉴别法 D、衡量法 E、理论换算法 参考答案：BDE 78、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。

A、合同号 B、目的港 C、出发港 D、收货人编号 E、提单号 参考答案：ABD 79、根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发()后分次返还。A、工程移交证书 B、工程接受证书 C、履约证书

D、缺陷责任期终止证书 E、工程保修书 参考答案：BC 80、关于风险CM模式的说法，正确的有()。A、CM合同属于管理承包合同 B、CM合同采用成本加酬金的计价方式 C、CM承包商不赚取总包、分包合同的差价 D、CM承包商属于专业咨询机构

E、CM承包商在工程设计阶段参与合同管理 参考答案：ABC

第五篇：2016年监理工程师《合同管理》考试真题及答案

2016年监理工程师《合同管理》考试真题及答案

1、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。

A、行政手段

B、合同

C、诚信

D、道德

参考答案：B

2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。

A、取得相应的执业资格证书

B、有依法成立的公司

C、具有中华人民共和国国籍

D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力

参考答案：D

3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

A、借款合同

B、勘察合同

C、施工合同

D、技术转让合同

参考答案：A

4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。

A、因国际禁运解除进口设备运输合同

B、因战争导致在建工程合同工期延长

C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围

D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同

参考答案：C

5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由（）c承担。

A、施工企业法定代表人

B、拟派项目经理

C、施工项目部

D、施工企业

参考答案：D

6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。

A、公司甲

B、公司乙

C、银行

D、登记机关

参考答案：A

7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A、4月30日

B、5月5日

C、5月15日

D、6月14日

参考答案：D

8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。

A、大雨造成现场档案资料损毁

B、雷电击毁现场施工用配电柜

C、设计错误导致部分工程拆除重建

D、施工机械过度磨损需要停工检修

参考答案：B

9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A、申请人须知前附表

B、资格审查办法

C、投标人须知前附表

D、资格预审公告

参考答案：B

10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。

A、建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目

B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目

C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目

D、构成内容多且专业性强的大型项目

参考答案：C

11、招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。

A、公布招标公告

B、发售招标文件

C、开标

D、评标

参考答案：C

12、某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长（）天。

A、5

B、10

C、15

D、20

参考答案：A

13、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。

A、需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人

B、投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C、投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D、投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

参考答案：

14、根据《招标投标法》，投标人可以在（）期间撤回标书并收回投标保证金。

A、收到中标通知书至签订合同

B、评标结束至确定中标人

C、开标至评标结束

D、提交标书至投标截止时间

参考答案：

15、根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是（）。

A、提供资料的有效性和完整性

B、企业资质条件

C、拟派项目经理资格

D、企业类似工程业绩

参考答案：A

16、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。

A、资格

B、程序

C、响应性

D、形式

参考答案：D

17、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（）。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

参考答案：D

18、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（）。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理

参考答案：B

19、某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较 如下：

投标人

投标报价（万元）****（万元）****（万元）

甲 3200 0 160

乙 3500-100-50

丙 3400-50 20

则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（）万元。

A.3200和3200

B.3360和3200

C.3350和3500

D.3370和3400

参考答案：C

20、对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行（）招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

参考答案：B

21、设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划（）。

A、满足边设计边施工的要求

B、有利于加快施工进度

C、与工程勘察实际进度同步

D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求

参考答案：

22、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（）为关键约束条件。

A、最大限度减少资金时间价值

B、到货时间满足施工进度计划

C、采购资金落实到位情况

D、保证库存周期最短

参考答案：B

23、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。

A、工程设计综合资质

B、本专业所属行业相应等级设计资质

C、本专业所属行业更高等级设计资质

D、工程设计专项资质

参考答案：D

24、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）**人员负责安全保卫工作。

A、发包人

B、勘察人

C、监理人

D、项目施工单位

参考答案：A

25、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于违约责任的说法，正确的是（）。

A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

参考答案：

26、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A、项目经理任命书

B、合同协议书

C、工程设备表

D、建筑材料表

参考答案：B

27、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。

A、采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B、采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C、采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D、采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

参考答案：A

28、根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（）。

A、图纸→专用合同条款→中标通知书

B、图纸→中标通知书→专用合同条款

C、中标通知书→图纸→专用合同条款

D、中标通知书→专用合同条款→图纸

参考答案：D

29、为了明确划分由于政策f法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。

A、投标截止日前第14天

B、投标截止日前第28天

C、招标公告发布之日前第14天

D、招标公告发布之日前第28天

参考答案：B

30、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。

A、承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B、发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C、承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D、发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

参考答案：A

31、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A、组织施工单位测设施工控制网

B、组织监理单位编制施工组织设计

C、组织设计单位进行设计交底

D、组织监察单位进行现场勘查

参考答案：C

32、根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明了开工日起计算。

A、发包人发出的中标通知书

B、监理人发出的开工通知

C、合同双方签订的合同协议书

D、监理人批准的施工进度计划

参考答案：B

33、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。

A.公尺结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算加的3%

D.签约合同价的3%

参考答案：

34、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内（）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场

参考答案：A

35、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定j竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。

A、两个价格指数中的较高者

B、两个价格指数中的均值

C、两个价格指数中的较低者

D、两个价格指数按约定**的均值

参考答案：C

36、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A、成本加酬金

B、成本加利润

C、成本加规费

D、直接成本加间接成本

参考答案：B

37、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收h合格。

A、14

B、28

C、42

D、56

参考答案：

38、建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。

A、减少设计变更

B、易获得最优设计方案

C、加强发包人对承包人的监督

D、减少承包人的风险

参考答案：A

39、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。

A、工程量清单

B、发包人要求

C、单位分析表

D、发包人建议

参考答案：B

40、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是（）。

A、价格清单

B、分析软件

C、设计文件

D、计算书

参考答案：C

41、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（）前一直有效。

A、签发工程验收证书

B、出具最终结清证书

C、提交竣工验收报告

D、颁发缺陷责任期终止证书

参考答案：D

42、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制（）。

A、工程进度款z支付分解表

B、投资计划使用分配表

C、工程进度款使用计划表

D、建设资金平衡表

参考答案：A

72、工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有（）。

A、保险责任不同

B、安全生产管理职责不同

C、劳务人员管理方式不同

D、施工组织不同

E、施工质量责任期限不同

参考答案：ADE

73、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有（）。

A、联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B、联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同

C、承包人可根据需要自行修改联合体协议

D、联合体的组织合内容分工是重要的评标内容

E、承包人可根据需要自选调整联合体组成 参考答案：BD

74、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有（）。

A、施工场地临时道路通行权的取得

B、材料和工程设备的提供方

C、计日工和暂估价的补偿方式

D、施工图设计文件的提供方

E、竣工后试验的责任方

参考答案：ACE

75、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有（）。

A、职业责任险

B、现场人员工伤保险

C、第三者责任险

D、设计和工程保险

E、现场人员意外伤害保险

参考答案：BE

76、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有（）。

A、承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B、承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C、工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D、竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E、工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

参考答案：ABD

77、材料采购合同履行z中，可用于现场交货数量验收的方法有（）。

A、磅差分析法

B、查点法

C、经验鉴别法

D、衡量法

E、理论换算法

参考答案：BDE

78、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的（）。

A、合同号

B、目的港

C、出发港

D、收货人编号

E、提单号

参考答案：ABD

79、根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发（）后分次返还。

A、工程移交证书

B、工程接受证书

C、履约证书

D、缺陷责任期终止证书

E、工程保修书

参考答案：BC

80、关于风险CM模式的说法，正确的有（）。

A、CM合同属于管理承包合同

B、CM合同采用成本加酬金的计价方式

C、CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

D、CM承包商属于专业咨询机构

E、CM承包商在工程设计阶段参与合同管理

参考答案：ABC