第一篇：2004年监理工程师建设工程合同管理真题6379531869
2004年监理工程师建设工程合同管理真题(一）1
21．招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当（）。
A．仅允许排名前五名的投标人参加投标
B．改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量
C．由排名第七的递补，维持六家投标人
D．重新进行资格预审
22．某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（）万元。
A．45 B．57 C．42 D．60
23．勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（）状态。
A．成立但不生效
B．既不成立也不生效
C．承诺生效但合同不成立
D．生效但不成立
24．正常监理酬金中不属于直接成本的费用是（）。
A．外部协作费
B．监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费
C．经营业务费 D．监理辅助人员奖金
25．依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（）。
A．发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止
B．发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止
C．发出终止合同通知，通知发出14内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止
D．发出终止合同通知，通知发出14内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同
26．依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。
A．完成监理合同约定的监理工作之日
B．监理合同规定的到期日
C．被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日
D．完成正常工作和附加工作之日
27．设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。A．按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸
B．按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费
C．工程施工完成竣工验收工作
D．工程通过保修期检验
28．设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（）的需要。
A．控制概算
B．编制招标文件
C．施工图设计
D．非标准设备制作
29．依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是（）。
A．设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B．如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C．发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D．发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
30．设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。
A．从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止
B．从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止
C．从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止
D．从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止
31．某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。
A．承包总体工程设计的设计单位
B．发包人
C．监理工程师
D．设备安装承包商
32．施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（）
A．协议书
B．专用条款
C．标准条款
D．质量保修书
33．某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（）承担。
A．乙承包人
B．发包人
C．甲承包人
D．工程师
34．某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（）。
A．延误1个月竣工赔偿
B．提前1个月竣工奖励 C．不追究延误竣工责任，也不给予奖励
D．考虑工程师的认可作用，按延误0．5个月赔偿
35．在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。
A．保管员负责赔偿损失
B．发包人承担损失责任
C．承包人负责赔偿损失
D．发包人与承包人共同承担损失责任
36．施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（）。
A．发包人追加合同价款，相应顺延工期
B．发包人追加合同价款，工期不予顺延
C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期
D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延
37．为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由（）。
A．承包人负责检验工作，发包人承担检验费用
B．承包人负责检验工作，并承担检验费用
C．发包人负责检验工作，并承担检验费用
D．发包人负责检验工作，承包人承担检验费用
38．施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（）。
A．发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
B．工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C．承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
D．承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
39．依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（）。
A．立即发出解除合同通知
B．立即停工并发出通知要求支付预付款
C．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工；
D．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工
40．施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理。
A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延
B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延
C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延
D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延
41．施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（）的保修期限应为5年。
A．地基基础工程
B．屋面防水工程 C．设备安装工程
D．排水管道工程
42．施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2．0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2．2万元，施工企业应要求供应商支付（）。
A．、4．2万元
B、2．2万元
C、2．0万元
D、0．2万元
43．材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（）。
A．、提取全部材料，按实际交付数量付款
B、按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款
C、拒绝提前提货，拒付货款
D、提取全部材料，按订购数量付款
44．FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”．从此日期起至（）止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。
A．开标日
B．工程师发布开工令日
C．工程师颁发工程接收证书日
D．工程师颁发履约证书日
45．依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当（）。
A．在首次支付工程进度款时起扣
B．自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10％那个月起扣
C．自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10％那个月起扣
D．自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣
46．某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当（）。
A．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任
B．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任
C．以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任
D．以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任
47．某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（）。
A．4月15日
B．5月1日
C．5月15日
D．5月18 日
48．FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为（）。
A．对分包商发布指令
B．对分包工程的批准
C．向分包商支付工程款
D．审查分包商的资质 49．工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（）。
A．以不属于自己的原因拒绝索赔要求
B．认为要求合理，先行支付后再向业主索赔
C．不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D．不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
50．依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。
A．延误移交施工现场
B．设计图错误返工
C．施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作
D．业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失
第二篇：监理工程师考试真题-建设工程合同管理
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（）。A．职务代理 B．指定代理 C．法定代理 D．委托代理 2．监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（）之日。A．当事人签字 B．抵押物登记 C．转移产权证 D．转移房屋占有 3．下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。
A．留置不以合法占有对方财产为前提
B．可以留置的财产仅限于动产
C．留置担保可适用于建设工程合同
D．留置以合法占有对方固定资产为前提
4．投标保证的有效期限从（）之日起计算。A．招标文件出售 B．投标文件递交 C．投标截止 D．中标通知书发出 5．采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．分包人
6．下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。
A．合同公证只能确认合同的真实性
B．合同公证由工商行政管理机关作出
C．合同公证的效力只能限于国内
D．经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同
7．甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（）。A．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任 B．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任
C．甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提
D．甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提 8．某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工 程款的确认应该由（）。A．发包人承担责任 B．发包人代表承担责任
C．承包人与发包人代表承担法律责任
D．施工企业决定责任承担人
9．某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。
A．各自承担自己的损失
B．分别承担对方的损失
C．供应方承担购买方1万元损失 D．供应方承担购买方2万元损失 10．某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。A．4300 B．4250 C．4200 D．4150 11．某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（）。A．同时履行抗辩权 B．后履行抗辩权 C．先诉抗辩权 D．不安抗辩权
12．根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（）。A．债权人应当通知债务人 B．债权人应当经债务人同意才可转让
C．主权利转让后从权利并不随之转让
D．无论何种情形合同债权都可以转让 13．施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（）万元。A．2 B．5 C．7 D．12 14．下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。A．和解 B．调解 C．行政复议 D．仲裁 15．某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（）。
A．仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现
B．仲裁事项可以通过默示的方式体现
C．建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效
D．当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效 16．建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（）。A．审请仲裁机构重新仲裁
B．申请仲裁机构撤销仲裁裁决 C．申请人民法院撤销仲裁裁决 D．申请政府主管部门撤销该裁决 17．某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是（）。
A．接受该优惠条件
B．接受该优惠条件，但在评标时仅作参考
C．拒绝接受该优惠条件 D．将该投标人的投标按废标处理 18．下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（）。
A．以投标人的平均报价作为评标价
B．以中标人的评标价作为中标价
C．以报价最低的投标价为中标价
D．以中标人的报价为中标价 19．根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在（）天内订立书面合同。
A．10 B．20 C．30 D．40 20．建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是（）。
A．监理能力
B．监理收费
C．检测设备 D．企业信誉
21．按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是（）。A．监理委托函 B．工程变更申请书 C．监理合同专用条件
D．实施过程中与委托人签署的补充文件
22．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是（）。A．通知委托人，建议下达停工指令 B．征得委托人同意后，下达停工指令 C．立即下达停工指令并尽快通知委托人
D．立即召开现场会议，讨论对策
23．建设工程委托监理合同的终止日为（）之日。
A．监理合同内注明的监理工作完成 B．监理的工程竣工验收通过 C．监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款 D．监理的工程保修期届满 24．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。
A．监理的工程施工质量完全满足规范的要求
B．监理的工程施工中未发生安全事故
C．委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资
D．监理人的有效协调避免了承包人的索赔 25．根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是（）。
A．设计标准不得高于国家规范的强制性要求
B．技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要
C．施工图设计文件应满足设备材料采购的需要 D．方案设计文件应满足编制工程预算的要求 26．建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法 中正确的是（）。A．不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费
B．完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费
C．完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费 D．不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费 27．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（）。
A．合同协议书、通用条款、专用条款
B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、工程量清单 28．下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是（）。A．工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同
B．业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同
C．采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同
D．设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同 29．下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（）。
A．承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划 B．工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见 C．工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任
D．经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据 30．某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要
求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为（）。
A．9月10日 B．9月17日 C．9月25日 D．9月30日 31．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。A．发包人与工程师 B．工程师与承包人 C．发包人与承包人 D．工程师与供货人 32．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为（）。A．发包人负责试验，费用由发包人承担 B．发包人负责试验，费用由承包人承担
C．承包人负责试验，费用由发包人承担 D．承包人负责试验，费用由承包人承担
33．某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A．给承包人顺延工期并追加合同价款
B．给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C．给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D．工期延误和费用损失均由承包人承担 34．某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。
A．工期和经济损失由承包人承担
B．给予经济损失补偿，不顺延合同工期
C．顺延合同工期，不补偿经济损失
D．补偿经济损失并顺延合同工期 35．工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人此时的应对措施是（）。A．停止施工等待工程师的指示 B．向工程师再次发出请求复工的要求
C．自行复工
D．向发包人发出请求复工的要求 36．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为（）之日。A．工程师发出设计变更通知 B．承包人完成变更工程
C．承包人提交变更追加合同价款报告 D．最近一期工程进度款支付 37．发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是（）。
A．发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延
B．发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期
C．承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款
D．承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期 38．某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是（）。A．提前工期1个月给予承包人奖励 B．延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C．对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D．因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任
39．承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与（）共同验货。A．供货商 B．铁路运输部门 C．监理工程师 D．供货商和铁路运输部门 40．某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（）。A．按订购数量加多付数量计算货款 B．按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款
C．按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款
D．按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款
41．根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。A．竣工移交 B．工程师签发工程接收证书
C．工程师颁发履约证书
D．结清单生效 42．某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是（）。
A．日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减
B．日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减
C．日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减
D．最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减43．根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由（）。A．行业协会指定
B．仲裁委员会指定 C．业主与承包商协商选定 D．工程师和承包商协商选定
44．根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（）。
A．发布招标公告之日 B．承包商提交投标文件之日
C．投标截止日前第28天
D．签订施工合同后第28天
45．根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。
A．施工合同中关于进度控制条款 B．施工合同中关于变更条款 C．工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款
D．工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款
46．根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于（）。A．合同实施期的暂列金额 B．承包商部分工程的预付款
C．业主的履约保证金
D．作为承包商严格履行合同义务的措施
47．根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是（）。
A．指示承包商修复缺陷后再进行检验
B．经业主同意折价接收工程并颁发接收证书
C．建议业主解除施工合同
D．颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限
48．根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是（）。A．立即执行
B．变更执行
C．请承包商代表确认后再执行 D．请业主代表确认后再执行
49．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。A．承包人应向业主提交索赔意向通知 B．承包人应向工程师提交索赔意向通知
C．承包人提交索赔意向通知没有期限限制
D．承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失 50．某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（）。A．顺延合同工期，给予费用补偿 B．顺延合同工期，不给予费用补偿
C．不顺延合同工期，给予费用补偿 D．缩短合同工期，给予费用补偿
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)51．施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是（）。A．保证合同无效 B．材料供应商应当要求分公司承担保证责任
C．材料供应商可以要求施工企业赔偿损失 D．材料供应商可以要求建设单位付款 E．材料供应商应当要求施工企业承担担保责任 52．施工企业以商业汇票向债权人提供担保，下列关于该担保的说法中，正确的有（）。
A．该担保方式是抵押
B．该担保方式是质押
C．施工企业应当将汇票交付债权人
D．双方应当办理登记
E．汇票应由施工企业保管 53．某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（）。
A．银行应当自动延长投标保函的有效期
B．施工企业必须延长投标保函的有效期
C．招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期 D．施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期 E．招标人退还投标人投标保函继续评标 54．下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）。
A．工程所有人对全部工程签发完工验收证书
B．承包人撤出施工现场
C．工程所有人实际占用全部工程
D．工程保修期满
E．工程合理使用期满 55．下列关于合同订立过程的说法中，正确的有（）。
A．发布招标公告是要约邀请
B．发布招标公告是要约
C．投标是要约
D．发出中标通知书是承诺
E．发出中标通知书是新要约 56．根据《中华人民共和国合同法》，下列合同中属于可撤销合同的有（）的合同。A．因重大误解而订立 B．一方以欺诈、胁迫的手段订立
C．以合法形式掩盖非法目的D．订立合同时显失公平E．损害社会公共利益 57．根据《中华人民共和国合同法》，合同被确认无效后，当事人因履行产生的财产应当（）。A．返还财产 B．赔偿损失
C．没收财产 D．上缴法院所有 E．追缴收归国库 58．建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位（）。
A．可以行使代位权
B．可以行使撤销权
C．可以建设单位名义行使权利 D．可以自己的名义行使权利
E．只能对建设单位行使权利 59．根据《中华人民共和国合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有（）。
A．损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失
B．损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益 C．损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限 D．损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失 E．损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用 60．在总投资为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有（）。A．单项合同估算价为1000万元的施工项目
B．单项合同估算价为170万元的材料采购项目
C．单项合同估算价为30万元的设计项目
D．单项合同估算价为20万元的勘察项目
E．单项合同估算价为20万元的监理项目 61．施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有（）。A．未按招标文件的要求予以密封的 B．明显不符合技术标准要求的C．竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D．投标报价的大小写金额不一致的E．投标报价明显低于市场价格的 62．某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是（）。
A．招标人应确定甲为中标人 B．招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人 C．如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人
D．如果甲拒签合同，招标人应重新招标
E．如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人 63．在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有（）。A．完成监理任务后获得酬金 B．变更委托监理工作范围
C．监督委托人执行法规政策
D．委托人严重违约时解除监理合同
E．协调委托人与设计单位的关系 64．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列工作中属于监理人附加工作的有（）。
A．两个承包人出现施工干扰后的协调工作 B．因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作
C．委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认
D．应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法
E．施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续
65．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（）。
A．因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工
B．承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故
C．承包商未能发现设计错误，导致施工返工 D．监理工程师未按规定程序进行质量检验 E．监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故
66．根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有（）。
A．设计合同经签字盖章后立即生效
B．设计合同在支付定金后生效
C．设计合同的定金为合同总价的20% D．设计人收到定金为设计开工的标志 E．委托人不按约定支付定金应承担违约责任
67．工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（）。
A．检查工程项目报建审批手续是否齐全
B．检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致
C．检查承包人是否有转包工程的行为
D．抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求
E．监督工程验收程序是否符合验收规范的要求 68．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的工作有（）。A．从施工现场外部接通施工用电线路 B．施工现场的安全保卫 C．已完工程的保护 D．办理爆破作业行政许可手续 E．施工现场邻近建筑物的保护 69．工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有（）。A．地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案
B．发包人订购的设备未能按时到货
C．施工作业方法存在重大安全隐患
D．后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作
E．施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护 70．施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有（）。
A．提前竣工的时间 B．发包人为赶工应提供的便利条件 C．承包人采取的赶工措施 D．提前竣工需追加的合同价款 E．承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法 71．下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（）。A．地震 B．洪水 C．社会** D．发包人责任造成的火灾 E．承包人责任造成的爆炸 72．根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（）。A．基础设施工程 B．防水工程
C．设备安装工程
D．电气管线工程
E．给水管道工程 73．材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有（）。A．不按合同约定的时问支付货款 B．拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款
C．不按合同约定接受运抵的货物
D．拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物 E．变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货物转运费用
74．根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有（）。
A．污染物的影响 B．不利于施工的气候条件 C．实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致
D．施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍
E．与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰 75．根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有（）。
A．运输车辆可以不受限制地进出工地
B．施工机械在工程竣工前不得运出工地 C．承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用 D．目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用
E．后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地
76．根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中，应包括的内容有（）。
A．经工程师计量的合格工程的工程款额
B．完成变更工程的款额
C．作为保留金本期减扣的款额
D．承包商需支付给分包商的款额
E．本期经工程师批准的索赔款额
77．根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有（）。A．批准分包工程部位
B．审查分包商资质 C．协商分包工程的施工 D．检查分包工程使用的材料
E．参与计量分包人完成的永久工程
78．根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的是（）。
A．因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定
B．因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔
C．因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
D．因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告
E．因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告 79．在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（）。
A．事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误
B．造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任
C．造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错
D．按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知
E．按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告 80．根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有（）。A．延误发放图样 B．不可预见的外界条件 C．其他承包商的干扰
D．公共当局引起的延误
E．异常不利的气候条件
第三篇：监理工程师合同管理真题及答案
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（）。
A．职务代理
B．指定代理
C．法定代理
D．委托代理
2．监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（）之日。
A．当事人签字
B．抵押物登记
C．转移产权证
D．转移房屋占有
3．下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。
A．留置不以合法占有对方财产为前提
B．可以留置的财产仅限于动产
C．留置担保可适用于建设工程合同
D．留置以合法占有对方固定资产为前提
4．投标保证的有效期限从（）之日起计算。
A．招标文件出售
B．投标文件递交
C．投标截止
D．中标通知书发出
5．采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。
A．发包人
B．承包人
C．监理人
D．分包人
6．下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。
A．合同公证只能确认合同的真实性
B．合同公证由工商行政管理机关作出
C．合同公证的效力只能限于国内
D．经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同
7．甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（）。
A．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任
B．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任
C．甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提
D．甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提
8．某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由（）。
A．发包人承担责任
B．发包人代表承担责任
C．承包人与发包人代表承担法律责任
D．施工企业决定责任承担人
9．某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。
A．各自承担自己的损失
B．分别承担对方的损失
C．供应方承担购买方1万元损失
D．供应方承担购买方2万元损失
10．某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。
A．4300
B．4250
C．4200
D．4150
11．某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（）。
A．同时履行抗辩权
B．后履行抗辩权
C．先诉抗辩权
D．不安抗辩权
12．根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（）。
A．债权人应当通知债务人
B．债权人应当经债务人同意才可转让
C．主权利转让后从权利并不随之转让
D．无论何种情形合同债权都可以转让
13．施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（）万元。
A．
2B．
5C．7
D．12
14．下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。
A．和解
B．调解
C．行政复议
D．仲裁
15．某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（）。
A．仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现
B．仲裁事项可以通过默示的方式体现
C．建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效
D．当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效
16．建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（）。
A．审请仲裁机构重新仲裁
B．申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C．申请人民法院撤销仲裁裁决
D．申请政府主管部门撤销该裁决
17．某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是（）。
A．接受该优惠条件
B．接受该优惠条件，但在评标时仅作参考
C．拒绝接受该优惠条件
D．将该投标人的投标按废标处理
18．下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（）。
A．以投标人的平均报价作为评标价
B．以中标人的评标价作为中标价
C．以报价最低的投标价为中标价
D．以中标人的报价为中标价
19．根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在（）天内订立书面合同。
A．10
B．20
C．30
D．40
20．建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是（）。
A．监理能力
B．监理收费
C．检测设备
D．企业信誉
21．按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是（）。
A．监理委托函
B．工程变更申请书
C．监理合同专用条件
D．实施过程中与委托人签署的补充文件
22．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是（）。
A．通知委托人，建议下达停工指令
B．征得委托人同意后，下达停工指令
C．立即下达停工指令并尽快通知委托人
D．立即召开现场会议，讨论对策
23．建设工程委托监理合同的终止日为（）之日。
A．监理合同内注明的监理工作完成B．监理的工程竣工验收通过
C．监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款
D．监理的工程保修期届满
24．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。
A．监理的工程施工质量完全满足规范的要求
B．监理的工程施工中未发生安全事故
C．委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资
D．监理人的有效协调避免了承包人的索赔
25．根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是（）。
A．设计标准不得高于国家规范的强制性要求
B．技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要
C．施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
D．方案设计文件应满足编制工程预算的要求
26．建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法 中正确的是（）。
A．不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费
B．完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费
C．完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费
D．不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费
27．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（）。
A．合同协议书、通用条款、专用条款
B．中标通知书、专用条款、协议书
C．中标通知书、专用条款、投标书
D．中标通知书、专用条款、工程量清单
28．下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是（）。
A．工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同
B．业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同
C．采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同
D．设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同
29．下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（）。
A．承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划
B．工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见
C．工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任
D．经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据
30．某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为（）。
A．9月10日
B．9月17日
C．9月25日
D．9月30日
31．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。
A．发包人与工程师
B．工程师与承包人
C．发包人与承包人
D．工程师与供货人
32．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为（）。
A．发包人负责试验，费用由发包人承担
B．发包人负责试验，费用由承包人承担
C．承包人负责试验，费用由发包人承担
D．承包人负责试验，费用由承包人承担
33．某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。
A．给承包人顺延工期并追加合同价款
B．给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C．给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D．工期延误和费用损失均由承包人承担
34．某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。
A．工期和经济损失由承包人承担
B．给予经济损失补偿，不顺延合同工期
C．顺延合同工期，不补偿经济损失
D．补偿经济损失并顺延合同工期
35．工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人此时的应对措施是（）。
A．停止施工等待工程师的指示
B．向工程师再次发出请求复工的要求
C．自行复工
D．向发包人发出请求复工的要求
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 D C D C B B C B C A
题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
答案 C CC B A C B B C D
题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
答案 C A C B B C A B BB
题号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
答案 D A A B A C B D D C
题号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
答案 C CCCA D A D B C
题号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
答案 B C A C C B A D A D
题号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
答案 D C C D B D A D B C
题号 71 72 73 74 7
5答案 A D B D C
上午试卷中问题1~75的参考答案，供参考。
据控制论创始人维纳及信息论的奠基者香农对信息的定义，信息是
(1).(1)A.种物质 B 一种能量
C.事先预测可知的报道 D.事物的运动状态和状态变化的自我农述
【答案】D
【试题二】
国家信息化体系包括信息技术应用，信息资源等六要素，其中(2)是国家信息化成功之本，对其他各要素的发展速度和质量有着决定性的影响，是信息化建设的关键。
(2)A.信息资源B.信息化赌法规和标准规范
C.信息化人才D.信息化技术和产业
【答案】C
【试题三】
《国务院关于积极推进‘互联网+‘行动的指导意见》中提出的推动互联网与制造业融合，加强产业链协作，基于互联网的协同制造新模式，提升制造业数字化、网络化和（3）水平，是发展“互联网+“的重点行动之一。
(3)A.3D化B.重型化
C.定制化D.智能化
【答案】D(4)不利于推动电子商务基础设施建设。(4)A.制定并实施《‘宽带中国‘战略及实施方案》
B.充分利用现有物流资源，完善全国物流体系建设
C.取消电子商务税收优惠政策
D.大力发展智慧货运，提升物流运输效率
【答案】C
【试题五】
安全电子交易协议（SET：SecureElectronicTransaction)标准是一种应用于因特网环境下，以信用卡为基础的链电子交付协议，它给出了一套电子交易过程规范，其支付系统主要由持卡人(CardHoldet)、商家（Merchant)、发卡行(IssuingBank)、收单行(AcquiringBank)、支付网关（ParmentGateway)和(5)等六个部分组成。(5)A.安全中心
B.认证中心C.支付中心D.信用中心
【答案】B
【试题六】
任何企业都是依赖于客户生存的。某电子商务公司为提升客户满意度与忠诚度，决定引入（6）系统。（6）A.ERPB.CRMC.SCMD.MPII
【答案】B
某大型企业已建有CRM、ERP和OA等信息系统，为将现有系统的数据
转化为知识，帮助管理层进行决策，可通过(7)解决方案来实现。(7)A.数据仓库B.数据挖掘C.商业智能D.数据振表
【答案】C
【试题八】
信息技术服务业态有:技术咨询服务、设计开发服务、信息系服务、数据处理和运维服务等，其管理核心可用4个要素来描述。按照ITSS定义，信息技术服务的4个核心要素是(8)。(8)A.人员、过程、工具、技术B.人员、资源、技术、过程
C.供应商、工具、过程、技术D.供应商、服务人员、流程、工具
【答案】B
【试题九】
所有以满足企业和机构业务发展而产生的信息化需求为目的的，基于
(9)的专业信息技术咨询服务、系统集成服务、技术支持服务等工作，都属于信息系统服务的范畴.(9)A.互联网与信息技术B.互联网与信息理念
C.信息技术与信息化理念D.工业化与信息化
【答案】C
将路由器、交换机、网关、集线器、终端接入设备、有关系统软件等实施集
成服务称为(10)。
(10)A.网络集成实施服务 B.主机集成实施服务
C.智能建筑系统集成服务 D.应用系统集成服务
【答案】A
【试题十一】
(11)不属于瀑布式开发模型的特点(11)A.严格区分工作阶段，每个阶段有明确的任务和取得的成果
B.强调系统开发过程的整体性和全局性
C.基于客户需求的演进，快速迭代开发
D.系统开发过程工程化，文档资料标准化
【答案】C
【试题十二】
选择路由器设备时，（12）可不用重点考虑。（12）A.处理器主频B.内存容量C.硬盘存储容量D.吞吐量
【答案】C
【试题十三】
DBMS用于建立，使用和维护数据库，(13)不是其选型的首要原则。
【试题十四】
第四篇：2011年监理工程师建设工程合同管理真答案
2011年监理工程师建设工程合同管理真题答案(网友版)
1-5.DBBCA 6-10.DCACD 11-15.BACDB 16-20.CCDCA 21-25.BCCCB 26-30.BDABD 31-35.CCDAC 36-40.DDBBC 41-45.DCCCC 46-50.DBCBC 51.CDE 52.AC 53.？ 54.AC
55.ACD 56.ABD 57.AB 58.AD 59.ADE 60.AB 61.BC 62.AC 63.AD 64.BD 65.DE 66.BCD
67.ACDE 68.ADE 69.ABDE 70.ABCD 71.ABC 72.CDE 73.ACE 74.CD 75.ABC 76.BD
77.BD 78.CD 79.ABDE 80.AC
第五篇：2014年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案
最好口碑 最强师资 最高通过率
2014年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是()。
A.推进项目法人责任制落实 B.提高工程进度控制水平
C.减少建筑领域的经济违法 D.降低不可抗力发生的 2.关于合同法律关系的说法，正确的是()。
A.合同法律关系可以没有内容
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭
3.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是()。
A.自然人 B.项目经理部 C.设计事务所 D.监理事务所
4.施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于()。
A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.职务代理
5.根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益
C如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务
6.根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押的合同。
A.建设用地使用权 B.土地承包经营权
C.正在建造的建筑物 D.机械、车辆
7.根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是()。
联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保
C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产
8.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。
A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标
C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正
9.建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。
A.台风 B.暴雨引起地面下陷C.雷电引起火灾 D.自然磨损
10.根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是()。
A.依法成立的企业 B.地方政府成立的事业单位
C.依法成立的行业协会 D.行业主管部门设立的服务机构
11.中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是()。
A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保
B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保
C.书面同意从工程款中扣留履约保证金
D.按招标文件规定提交工程款支付担保
12.《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是()。
A.资格预审公告 B.申请人须知
C.资格审查方法和办法 D.资格预审申请文件
13.根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足()个的，应当重新招标。
A.2 B.3 C.4 D.5
14.根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是()。
A.视投标书不符合评审标准，否决其投标
B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认
联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审
15.某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工作因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为()万元。
A.3020 B.2980 C.3000 D.3010
16.建设工程设计合同的有效期限为()。
A.订立合同之日起，至交付全部设计文件止
B.订立合同之日起，至完成工程验收之日止
C.设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止
D.设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止
17.对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是()。
A.初步设计 B.施工图设计 C.全过程设计 D.技术设计
18.工程设计招标采用的开标形式是()。
A.由招标单位直接宣读各投标人报价
B.由招标单位宣布按报价高低排定的顺序
C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价
D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序
19.工程设计招标通常采用的评标方法是()。
A.最低评标价法 B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法 D.设计费必选法
20.材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是()。
A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险
联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间
C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响
D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力
21.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()。
A.综合评审法 B.最低报价法 C.招标控制价法 D.最低评标价法
22.关于《建设工程勘察合同(一)(GF-2000-0203)》和《建设工程勘察合同(二)(CF-2000-0204)》两个示范文本的说法，正确的是()。
A.两个文本的主要内容是一致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目
C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务
23.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是()。
A.发包人应在合同生效后支付预付款
B.工程建设期间的概算调整不影响设计费
C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5%的质量保证金
D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用
24.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。
A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人
C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质
D.发包人必须具有自行组织招标的能力
25.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是()。
A.定金应以勘察费为基础计算 B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定 D.定金只能抵作勘察费
26.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括()。
A.招标文件 B.投标函及投标函附录
联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
C.委托监理协议书 D.投标企业定额标准
27.根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是()。
A.发包人和监理人 B.承包人和监理人 C.发包人和承包人 D.承包人和分包人
28.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由()进行补偿。
A.发包人 B.承包人
C.合同条款确定的该风险责任人 D.造价咨询机构
29.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由()组织。
A.设计人 B.监理人 C.发包人 D.总承包人
30.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是()。
A.暂估价是签约合同价的组成部分 B.暂估价内的专业工程不一定实施
C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工
31.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是()。
A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担
32.根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()。
A.政策汇率调整 B.世界金融危机
C.政府投资政策变化 D.局部武装暴动
33.根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。
A.不利地质条件 B.不利水文条件 C.有毒作业环境 D.不利气候条件
34.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是()天。
联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
A.7 B.14 C.28 D.30
35.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成
36.《标准设计施工总承包合同》中的“价格清单”是指()。
A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单
B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单
C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用
D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成
37.根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。
A.7 B.15 C.21 D.30
38.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是()。
A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解
C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解
D.按勘察设计总费、项目施工周期进行分解
39.某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。
A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物
联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
40.建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。
A.交付导致材料所有权发生转移 B.交付完成，采购合同即终止
C.材料交付时间即合同生效时间 D.交付后材料灭失的风险由供货人承担
41.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。
A.债权人要求 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.补充协议
42.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为()。
A.供货人订立合同时的营业地 B.合同订立地
C.采购人订立合同时的营业地 D.工程项目所在地
43.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，属于设备采购中伴随服务的是()。
A.对设备进行包装 B.提供设备组装所需工具
C.交付设备 D.通知买方预计到货日期
44.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()。
A.工程师助手无权独立作出决定
B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力
C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力
D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请工程师确认、取消或改变
45.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。
A.指定分包商可以与雇主直接订立合同
B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作
C.承包商不能收取指定分包商的管理费
D.承包商对指定分包商的违约不承担责任
46.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还承包商的方式是()。
联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还
B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还
C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
D.工程师颁发履约证书后一次性返还
47.根据FICIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额
B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款
C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金
D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金
48.由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为()。
A.发包人拆除不合格设备 B.发包人负责更换
C.发包人重新安装 D.合同工期不予顺延
49.根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()。
A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”
B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定
C.工程师应对合同争议作出决定
D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理
50.根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。
A.建筑师 B.专业咨询机构
C.施工承包商 D.承担分包工作的分包商
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意.至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
51.按承包的内容划分，属于建设工程合同的有()。
A.建设工程监理合同 B.建设工程勘察合同
C.建设工程设计合同 D.建设工程施工合同E.建设物资采购合同
52.合同法律关系的客体有()。
A.物 B.行为C.义务 D.权利E.知识产权
53.根据《担保法》，不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权 B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权 D.原材料E.公立学校的教育设施
54.根据《担保法》，关于质押的说法，正确的有()。
A.出质人只能是债务人 B.存款单可以用于质押
C.质押必须转移财产占有 D.质押必须通过约定建立E.建筑物可以用于质押
55.设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。
A.工程量清单 B.项目说明C.图纸
D.投标须知E.合同条件
56.根据《招标投标法》，下列项目中，必须进行施工招标的有()。
A.某高速公路5lkm长的施工段B.联合国教科文组织援助的某资源保护建设项目
C.施工企业自筹自建办公楼D.某公立三甲医院新院区项目
E.需要采用专有技术的施工项目
57.根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。
A.二者工作内容相同B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标法实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
58.招标人在招标过程中对申请人的资格审查方式有()。
A.形式审查 B.详细审查
C.资格预审 D.资格后审E.资格备案
59.根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先
D.应综合考虑经济、商务、技术等方面的评审因素
E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人
60.根据《标准施工招标文件》，下列文件中，属于投标文件的有()。
A.投标函 B.投标函附录
C.投标保函 D.评标委员会书面要求澄清的 E.投标人对评标委员会质疑的书面澄清
61.监理人对分包合同的管理工作包括()。
A.检查确认分包工程的施工质量 B.审查、批准分包商的索赔
C.向分包商发出变更指令 D.审查分包商的资质
E.计量确定分包商完成的工程量
62.关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有()。
A.勘察人需对发包人提供的文件资料进行核查，并对其准确性负责
B.对工程的勘察许可应由勘察人提供
C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供
D.拆除地上障碍物应由发包人完成 E.拆除地下障碍物应由承包人完成
联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
63.在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有()。
A.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金
B.完成的勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费
C.完成的勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额50%的勘察费
D.完成的勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费
E.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费
64.根据《标准施工合同》，履约担保的特点有()。
A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止
B.采用无条件担保方式
C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响
D.能降低发包人合同风险
E.有助于加强发包人的履约责任心
65.根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有()。
A.担保的方式不同 B.担保的金额不同
C.担保的期限不同 D.担保的作用不同E.被担保的主体不同
66.根据《标准施工招标文件》，标准施工合同附件的格式文件包括()。
A.合同协议书 B.通用条款C.专用条款
D.履约保函E.预付款保函
67.根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有()。
A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人B.监理人是施工合同履行中独立的第三方
C.监理人在授权范围内独立开展工作D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权
E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权
联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
68.根据《施工合同》，合同进度计划的主要作用有()。
A.监理人控制合同进度的依据B.监理人签认进度付款证书的依据
C.施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据
D.承包人编制分阶段和分项进度计划的基础
E.监理人确认承包人逾期违约的依据
69.根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有()。
A.用于支付签订协议书时尚未确定的工程设备款
B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用
C.不能用于计日工支付D.属于签约合同价的一部分
E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额
70.与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式()。
A.简化了对设计、招标、实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目标容易实现
C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
71.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在复核“发包人要求”时，而导致承包人费用增加时，由发包人承担责任的有()。
A.引用的原始数据和资料错误 B.对工程的功能要求错误
C.对工程进度的要求不合理 D.试验和检验标准不准确
E.对项目生产工艺的要求错误
72.某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是()。
A.发包人要求的设计变更 B.发包人未按期审查承包人文件
联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
C.承包人未按已确认修改的设计文件实施 D.发包人提供的材料延误
E.异常不利的气候条件
73.根据《标准设计施工总承包合同》，可给予承包人费用补偿的有()。
A.缺陷责任期内承包人原因缺陷的修复 B.发包人违约解除合同
C.隐蔽工程的重新检查证明质量合格 D.发包人原因的工期延误
E.基准资料错误
74.关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。
A.采购人可以是发包人，也可以是承包人 B.可以不转移材料设备的所有权
C.供货人只能是生产厂家 D.不同合同内容繁简程度差异较大
E.合同履行与施工进度密切相关
75.某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有()。
A.属于非即时买卖合同 B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或提供担保 D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定
E.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的视为购买
76.建设工程材料采购中，交货质量检验的方法有()。
A.物理试验法 B.理论换算法C.衡量法
D.化学分析法E.查点法
77.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于交付设备检验的说法，正确的是()。
A.买方既可自己，也可以派代表参加检验 B.检验只能在交货地点进行
C.需要协助的检验费用均应由买方承担 D.卖方应交付制造商的检验证书
E.制造商检验的细节应附在检验证书后面
78.根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有()。
A.工程师可作出口头指示B.工程师助手可作出口头指示
联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示
79.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的说法，正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力 B.工程师无权行使施工合同中隐含的权力
C.工程师在合同履行期间独立工作 D.施工合同履行中，工程师属于雇主人员
E.工程师应当以雇主的名义作出决定
80.根据FIDIC《施工合同条件》，关于竣工试验的说法，正确的有()。
A.雇主可以对竣工试验结果做出通过的结论
B.雇主可以对竣工试验结果做出拒收的结论
C.雇主可以接收竣工试验表明存在缺陷的部分工程
D.雇主同意接收竣工试验有缺陷的工程应全额支付工程款
E.实际竣工试验是颁发接收证书的前提
2014年全国监理工程师执业资格考试真题
建设工程合同管理真题及答案
一、单项选择题
1.D【解析】建设工程合同管理的目标为：①发展和完善建筑市场;②推时建筑领域的改革;③提高工程建设的管理水平;④避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。
2.C【解析】合同法律关系并不是由建设法律规范本身产生的，只有在具有一定的情况和条件下才能产生、变更和消灭。能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。选项B技术秘密是合同法律关系客体中的智力成果。
3.B【解析】合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织，为合同当事人。选项C设计事务所和选项D监理事务所都具备法人资格。项目经理部不具备法人资格。
联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
4.B【解析】委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理，因此又称为意定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人，总监理工程师作为监理单位的代理人等。
5.C【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少必须有三方参加，即保证入、被保证人(债务人)和债权人。保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。这是对债权人权利的有效保护。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
6.D【解析】抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权的土地使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。当事人以生产设备、原材料、半成品、成品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记，不得对抗善意第三人。本题中，选项A、B、C均为抵押权自登记时设立。
7.A【解析】留置是指债权人按照合同约定占有对方(债权人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。《担保法》规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。
8.A【解析】下列情况发生时，投标保证金将被没收：一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标;二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人根据规定未能提交履约保证金;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。
9.D【解析】建设工程一切险中，保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿责任：①设计错误引起的损失和费用;②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气变化、正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用;③因材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用;④非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或者施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失;⑤维修保养或正常检修的费用;⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失;⑦盘点时发现的短缺;⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失;⑨除非另有规定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产损失;⑩除非另有规定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已有工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。
10.A【解析】《招标投标法》第十三条规定，招标代理机构应具备下列资格条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量;有符合法定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。可见，招标代理机构属于依法成立的企业。
联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
11.C【解析】施工投标中，投标保证金是指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同递交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保。施工合同的履约保证是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保，以防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补发包人造成的经济损失。这种担保是以从工程款中扣留履约保证金体现的。
12.A【解析】公开招标项目，应当发布资格预审公告。对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。工程招标资格预审适用于公开招标，资格预审公告具有代替招标公告的功能。
13.B【解析】有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：①投标截止时间止，投标人少于3个的;②经评标委员会评审后否决所有投标的。
14.B【解析】投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准;②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
15.B【解析】提前竣工因素的评标价格调整：(14-15)×20=-20(万元)，最终评标价为3000-20=2980(万元)。
16.A【解析】合同内约定设计工作开始和终止的时间，作为设计期限。本题考查的是订立设计合同时应约定的内容。
17.A【解析】对于计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。为了保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。
18.C【解析】投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而且不按报价高低排定次序。
19.C【解析】鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评标法。一般由评标委员会对通过符合性初审的投标文件，按照招标文件中详细规定的投标技术文件、商务文件和经济文件的评价内容、因素和具体评分方法进行综合评估。
20.B【解析】划分采购包的原则是：有利于吸引较多投标人参加竞争以达到降低货物价格，保证供货时间和质量的目的。主要考虑的因素包括：①有利于投标竞争;②工程进度与供货时间的关系;③市场供应情况;④资金计划。
21.D【解析】机电产品国际招标详细评审一般采用最低评标价法进行评标。因特殊原因，需要使用综合评价法(即打分法)进行评标的招标项目，其招标文件必须详细规定各项商务要求和技术参数的评分方法和标准，并通过招标网向商务部备案。所有评分方法和标准应当作为招标文件不可分割的一部分并对投标人公开。
联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
22.C【解析】《建设工程勘察合同(一)(GF-2000-0203)》示范文本适用于为设计提供勘察工作的的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察。《建设工程勘察合同(二)(GF-2000-0204)》示范文本的委托工作内容仅涉及岩土工程，包括取得岩土工程的勘察资料，对项目的岩土工程进行设计、治理和监测工作。由于委托工作范围包括岩土工程的设计、处理和监测，因此合同条款比《建设工程勘察合同(一)(GF-2000-0203)》示范文本多了变更及工程费的调整，材料设备的供应，报告、文件、治理工程等的检查和验收方面的约定条款。
23.D【解析】设计合同采用定金担保，因此合同内没有预付款。工程建设期间如遇概算调整，设计费也应做相应调整。设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费，不留尾款。发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用。
24.B【解析】建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。
25.A【解析】根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。
26.B【解析】合同是指构成对发包人和承包人履行约定义务过程中，有约束力的全部文件体系的总称。标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：①合同协议书;②中标通知书;③投标函及投标函附录;④合同专用条款;⑤合同通用条款;⑥技术标准和要求;⑦图纸;⑧已标价的工程量清单;⑨其他合同文件;⑩经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。
27.C【解析】建筑工程一切险的被保险人为发包人和承包人。
28.C【解析】如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。
29.C【解析】在施工准备阶段，发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制订施工方案和编制施工组织设计。
30.B【解析】“暂估价”指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分，合同履行阶段一定发生，但招标阶段由于局部设计深度不够，质量标准尚未最终确定，投标时市场价格差异较大等原因，要求承包人按暂估价格报价部分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额。因此选项B错误。选项D计日工方式支付的款项属于暂列金额。
31.A【解析】承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批，按监理人的指示制订应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用已包括在相关工作的合同价格中;因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按商定或确定方式予以补偿。承包人对其履行合同所雇用的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
32.D【解析】不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
33.D【解析】“不利物质条件”属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
34.C【解析】承包人应在引起索赔事件发生的后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。
35.C【解析】在工程项目建设过程中，承包人会将承包范围内的部分工作采用分包形式交由其他企业完成。选项A是可以进行分包的。选项B投标文件中已说明分包的，不需要再征得发包人同意。承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。选项D发包人不是分包合同的当事人，对分包合同权利义务如何约定也不参与意见，与分包人没有任何合同关系。
36.C【解析】设计施工总承包合同的“价格清单”，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是针承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
37.A【解析】设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。
38.A【解析】勘察设计费分类和分解原则是按照提供提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
39.C【解析】货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
40.A【解析】产品交付的法律意义是，在一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。如果材料在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间。与所有权转移相对应，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
41.D【解析】当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
42.A【解析】当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，适用下列规定：①标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人。②标的物不需要运输，出卖人和买联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物;不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。
43.B【解析】伴随服务，系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。应对本合同下提供的货物，按合同规定的方式，用一种可以自由兑换的货币对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。
44.D【解析】FIDIC《施工合同条件》中，工程师助手相当于我国项目监理机构中的专业监理工程师，工程师可以向助手指派任务和付托部分权力。助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。如果承包商对助手的指示有疑义，不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以确认、取消或改变。
45.D【解析】指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人。指定分包商的施工任务通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术、特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。指定分包商条款的合理性，以不得损害承包商的合法利益为前提。具体表现为：一是招标文件中已说明了指定分包商的工作内容;二是承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同;三是给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费、税金、风险费的暂定金额内支出;四是承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费;五是承包商对指定分包商的违约不承担责任。
46.A【解析】FIDIC《施工合同条件》规定，保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。
47.D【解析】当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
48.B【解析】由发包人采购承包人安装的设备，因设备质量问题需要更换的，发包人应负责更换。
49.A【解析】NEC《工程施工合同》文本的条款规定，是基于当事人双方信誉良好、履行合同诚信基础上设定的条款内容，施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定的二元管理模式。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立、公正地作出处理决定。虽然合同涉及的相关方中也有工程师，但他的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与合同履行的全面管理，比我国监理工程师的职责简单。
50.C【解析】CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类。
二、多项选择题
51.BCD【解析】从完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。
联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
52.ABE【解析】合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。知识产权属于智力成果。
53.CE【解析】下列财产不得抵押：①土地所有权;②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;④所有权、使用权不明或者有争议的财产;⑤依法被查封、扣押、监管的财产;⑥依法不得抵押的其他财产。
54.BCD【解析】质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿。债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物。质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。质押可分为动产质押和权利质押。存款单质押属于权利质押。选项E中建筑物属于不动产。
55.DE【解析】设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体工作量。设计招标文件不需要有工程量清单和图纸。施工招标文件不需要有项目说明。
56.ABD【解析】根据《招标投标法》，必须招标的范围包括：关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目;关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目;使用国有资金投资项目;国家融资项目;使用国际组织或者外国政府资金的各类建设项目，施工单项合同估算价在200万元人民币以上，或单项合同估算价虽低于200万元人民币，但项目总投资额在3000万元人民币以上的工程应采用招标方式订立合同。
57.BCD【解析】资格审查委员会及其他成员应当遵守招标投标法及条例有关评标委员会及其成员的规定，即资格审查委员会有招标人(招标代理机构)熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，成员人数为5人以上单数。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
58.CD【解析】资格审查分为资格预审和资格后审两种。
59.ABE【解析】综合评估法是综合衡量价格、商务、技术等各项因素对招标文件的满足程度，按照统一的标准(分值或货币)量化后进行比较多的方法。采用综合评估法，可以将这些因素折算为货币、分数或比例系数等，再做比较。综合评估法一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评标办法所列的分值构成与评分标准规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。
60.ABC【解析】投标文件格式包括投标函及投标函附录、法定代表人身份证明(授权委托书)、联合体协议书、投标保证金、已标价工程量清单、施工组织设计、项目管理机构、拟分包项目情况表、资格审查资料、其他材料等十个方面的格式或内容要求。
61.AD【解析】监理人接受发包人委托，仅对发包人与第三者订立合同的履行负责监督、协调和管理，因此对分包人在现场的施工不承担协调管理义务。然而分包工程仍属于施工总承包合同的一部分，仍需履联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
行监督义务，包括对分包人的资质进行审查，对分包人使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督，确认完成的工程量等。
62.CD【解析】发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责，通常包括：①本工程的批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。②工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。③勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。④勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力，电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。⑤其他必要相关资料。根据项目的具体情况，双方可在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件，可能包括：①落实土地征用、青苗树木赔偿;②拆除地上地下障碍物;⑧处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题;④平整施工现场;⑤修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。
63.AD【解析】合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额500-/0的勘察费;完成的工作量超过500%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
64.AB【解析】标准施工合同要求履约担保采用保函的形式，给出的履约保函标准格式主要表现为以下两个方面的特点：①担保期限。履约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。②担保方式。采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保人要求予以赔偿，不需要承包人确认。
65.BCD【解析】履约担保和预付款担保都是采用的无条件担保方式，被担保的主体是承包人。预付款担保金额在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。履约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。预付款担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。作用也是不同的，履约担保是担保履行合同义务，预付款担保是担保返还预付款。
66.ADE【解析】标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。
67.ACE【解析】标准施工合同通用条款中对监理人的定义是，“受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织”，即属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系。由于监理人不是施工合同的当事人，在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作，以保障工程按期、按质、按量完成发包人的最大利益为管理目标，依据合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中的有关管理事项。监理人的合同管理地位和职责主要表现在以下几个方面：①受发包人委托对施工合同的履行进行管理;②具有施工合同履行管理的核心地位;③监理人给承包人的指示，承包人应当遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。
68.AC【解析】合同进度计划是控制合同工程进度的依据，对承包人、发包人和监理人均有约束力，不仅要求承包人按计划施工，还要求发包人的材科供应、图纸发放等不应造成施工延误，以及监理人应按照联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
计划进行协调管理。合同进度计划的另一重要作用是，施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，判定是否应给承包人顺延合同工期的主要依据。
69.ABDE【解析】“暂列金额”指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。
70.ABD【解析】与发包人将工程项目建设的全部任务采用平行发包或陆续发包的方式相比，项目建设总承包方式对发包人而言，在实施项目的管理有以下较为突出的优点：①单一的合同责任，发包人与承包人签订总承包合同后，合同责任明确，对设计、招标、实施过程的管理均仅进行宏观控制，简化了管理的工作内容;②固定工期，固定费用;③可以缩短建设周期;④减少设计变更;⑤减少承包人的索赔。总承包模式对发包人而言也有一些不利的因素：①设计不一定是最优方案;②减弱了实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
71.ABDE【解析】承包人复核“发包人要求”时，未发现发包人要求中存在错误的，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：①发包人要求中引用的原始数据和资料;②对工程或其任何部分的功能要求;③对工程的工艺安排和要求;④试验和检验标准;⑤除合同另有规定外，承包人无法核实的数据和资料。
72.ABD【解析】在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。①发包人责任原因：变更;未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查;因发包人原因导致的暂停施工;未按合同约定及时支付预付款、进度款：发包人提供的基准资料错误;发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点;发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务;发包人造成工期延误的其他原因。②政府管理部门的原因，参见教材P119。
73.BCDE【解析】标准施工合同条件中应给承包人补偿的条款如下表所示，从表中可以看出，本题正确选项为B、C、D、E。
74.ADE【解析】建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可以是承包人，依据合同的承包方式来确定。建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款;出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价。供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。建设工程材料设备采购合同视标的的特点，合同涉及的条款繁简程度差异较大。建设工程材料设备采购合同的履行与施工进度密切相关。
75.ABE【解析】试用买卖属于非即时合同。试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物，买受人认可后再支付价款的交易。试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间，试用买卖的买受人在试用期间内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。C买受人认可后在支付价款，D可以约定。参见教材P128。
76.AD【解析】建设工程材料采购中，交货质量检验可以采用的方法有：①经验鉴别法;②物理试验;③化学分析。
77.ADE【解析】检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和或货物的最终目的地任何地点进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检查人员应能得到全部合理的设施和协助，卖方不为此承担费联硕教育：www.xiexiebang.com
最好口碑 最强师资 最高通过率
用。在交货之前，卖方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。制造商检验的结果扫细节均应附在检验证书后面。
78.ABDE【解析】工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件2个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。
79.ACD【解析】根据FIDIC《施工合同条件》，工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。E工程师独立作出、央定。参见教材P140。
80.ABC【解析】我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出“通过”或“拒收”两种规定，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接受工程的情况。雇主从工程缺陷不会严重影响项目的运行使用，为了提前或按时发挥工程效益角度考虑，可能同意接受存在缺陷的部分工程。由于该部分工程合同的价格时按质量达到要求前提下确定的，因此同意接收有缺陷的部分工程应当扣减相应的金额。雇主同意接收是颁发接收证书的前提。
联硕教育：www.xiexiebang.com
点击咨询 