第一篇：2010监理工程师合同管理真题答案
2010监理工程师合同管理真题答案
1、【解析】根据行为的定义：行为指人的有意识的活动，选项A、B、C均不因合同当事人双方的意志而“转移”，所以都不属行为
【参考答案】D
2、【解析】代理分为委托代理、法定代理和指定代理三种，代理权来源于被代理人的委托行为的，为委托代理，工程建设活动中的代理一般为委托代理，本题就是这样的情况。【参考答案】A
3、解析】B、D两项的保证期限涵盖了建设工程的施工阶段，C选项一般亦涵盖建设工程施工阶段的大半部分，而A选项只涵盖招标投标阶段，故 A选项的保证期限相对较短。【参考答案】A
4、【解析】在已既成事实的情况下，合同应认定为已经成立，本题双方合同已经履行，属已既成事实的情况，故A项正确。【参考答案】A
5、【解析】选项ACD都是要约邀请。【参考答案】B
6、【解析】合同法规定,在对方出现以下四种情况时，可行使不安抗辩权：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽离资金以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。【参考答案】D
7、【解析】无效合同、效力待定合同与可变更或可撤销合同三者的区别是历年常考内容，如果合同的订立会对国家、社会或他人的利益形成不利影响，则可判定为无效合同，本题选项A、B、D都属可变更或可撤销合同，因为，一般而言此三项只直接涉及双方当事人的利益。而C项中“非法目的”会对他人或社会的利益形成不利影响，因此应属无效合同。【参考答案】C
8、【解析】首先应区分是属于合同转让，还是合同履行中的债权转让或债务转移，这是解此类题的关键。按该方法即不难判定。工程分包后，分包单位不能取代总包单位成为总包合同的法律关系主体，因此必不属于合同转让，工程分包实质上是由第三人（分包人）向债权人（发包人）履行一部分债务（工程施工的行为），故应选D项，属于合同履行中的债务转移。【参考答案】D
9、【解析】工程建设中的权、责关系必须以合同关系为基础，任何一方只能向和自己有合同关系的对方提出承担违约责任的要求，因此，作为施工承包合同的当事人之一，发包人应根据施工合同对承包人承担违约责任，再根据其与设计单位签订的工程设计合同向设计单位追究违约责任。由于设计单位与承包人之间并无合同关系，所以设计单位不向承包人承担责任，发包人也不能待设计单位承担设计合同的违约责任之后才承担自己对于施工合同的违约责任，因此选项A、B、D均不对。
【拓展】分包单位与建设单位同样没有合同关系，为什么分包单位应对分包工程的质量问题与总包单位对建设单位承担连带责任呢？--分包合同与设计合同的性质不同，工程分包实质上是由第三人（分包人）向债权人（发包人）履行一部分债务（工程施工的行为），分包合同的签订属于承包合同履行中的债务转移，如上述第8题就是很好的例子。而设计合同与承包合同之间没有这种关系。【参考答案】C
10、【解析】违约金方式：应赔偿25万元，定金方式：赔偿额为10万元（定金应双倍“返还”，其中定金赔偿额和返还额各为10万元），两者不能同时适用，故本题选择赔偿额度较高的方式--违约金方式 【参考答案】B
11、【解析】抵押物和质押物都可以是第三人的财产，选项A、B不正确；抵押与质押的一个重要区别是：抵押不转移占有，而质押必须转移占有，因此选项C错误，选项D正确。【参考答案】D
12、【解析】（1）无论自行招标还是委托招标，均需经招标备案后方可进行，故C项错误。（2）在招标人具备“编、组”能力的情况下，可以自行招标，故选项D应委托代理机构招标的说法不妥
（3）利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为，政府部门的作用是监督和规范市场行为，因此，只需报有关政府监督部门备案，无需经政府部门审批。故A项不妥。【参考答案】B
13、【推理技巧】解本题的分析方法有多种，根据招标程序分析就可以准确剔除掉错误答案。公开招标程序中，资格预审应在发标（发售招标文件）之前完成，只有资格预审合格的投标人才有资格参加投标。根据七部委制定的《评标委员会和评标办法暂行规定》，评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。因此，评标委员会不宜过早组建，该办法还规定：评标委员会成员名单一般应于开标前确定。换句话说，在资格预审完成时，评标委员会往往尚未正式组建，因此，投标人的资格预审不属于评标委员会评审内容。另外，利用顾名思义法也可推测出正确答案，评标委员会的作用显然是根据投标人的投标文件进行评标，A、C、D三项均为对投标文件进行评审，B项显然还处于资格预审阶段，此时连投标人的投标资格都未最终确定，又怎么能评标呢？因此，正确答案为B项。
【参考答案】B
14、【解析】区分是否属于无效投标文件，是属于重大偏差还是细微偏差，这都是历年考试的重点内容。例如：属无效投标文件的五种情况分别是：“签章不全、无法辨、未密封、无保函、联合体-无协议”。属于重大偏差情况的归纳助记口诀详见《轻松过关》第51页。选项A、D属无效投标文件，选项B属重大偏差。【参考答案】C
15、【解析】招标人可没收投标人投标保证金的几种情况如下： 自投标截止日期开始，投标人即不能补充、修改或撤回投标文件，如果在此之后至招标文件规定的投标有效期终止之前的期间内撤回投标文件，或中标后放弃中标，或拒绝与招标人签订合同，或中标后拒绝提交履约保证金，则招标人均可没收投标保证金。选项D即属于上述情况之一，因此是正确选项。选项A、C的情况不属于投标人违约，招标人应该退还保证金。选项B不正确，因为投标文件的性质是要约，投标人不递交投标件，其实质是不发出要约，连要约都未发出，投标人当然不需要承担任何责任。【参考答案】D
16、【解析】一般情况下应以投标报价为合同价签订合同。【参考答案】A
17、【解析】
招标投标法规定：投标人不得以低于成本的报价竞标。即便是以评标价法评标，招投标法也规定：应评选投标文件能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低（即满足要求的评标价最低）的投标人为中标人，但是投标价格低于成本的除外。因此C项显然不正确，符合题意。【参考答案】C
18、【解析】委托监理合同范本第十五条规定，委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费）。【参考答案】C
19、【解析】监理合同的有效期（即监理人的责任期），不以合同约定的日历天数为准，而是根据监理人是否完成了包括附加工作和额外工作的全部监理工作的义务来判定，具体为： ? 监理合同有效期起始时间：以签订监理合同、工程准备工作开始时计。
? 确定监理合同有效期截止时间的条件为（以下三项缺一不可）：
1）监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续； 2）承包人和委托人已签订工程保修责任书； 3）监理收到监理报酬尾款。【参考答案】B 20、【解析】监理人不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任。保证试验数据的正（准）确性是试验室的质量责任，监理人不对试验室的行为承担责任。但若属监理人发出错误指令或监理人自己的工作失误--如选项D的情况，则监理人应承担责任。【参考答案】B
21、【解析】利用“合同关系原则”可知，委托监理合同中约定的奖励应由该合同的对方当事人支付，本题中对方当事人即为委托人。【参考答案】A
22、【解析】外部协调工作是委托人的义务。【参考答案】A
23、【参考答案】B
24、【参考答案】D
25、解析】设计合同中的设计期限应从设计人收到发包人支付的定金之日起开始计算，详见《轻松过关》第152页，建设工程各类合同有效期的对比归纳表（表10-1）。【参考答案】D
26、解析】发包人解除设计合同，工作完成量不足一半时应按一半支付，超过一半则应全额支付。本题中完成40%，未及一半，故违约金额为100万元×50%=50万元 【参考答案】C
27、【解析】实行工程监理的施工项目，应由发包人在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。同样，本题用《轻松过关》总结的“合同关系原则解题最为简单，与承包人有合同关系的对方当然应是发包人，故答案非C项莫属。【参考答案】C
28、解析】首先应搞清楚追加合同价款与索赔的区别。
? 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。(工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付)? 索赔：指在合同履行过程中对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
由上述定义可看出，本题中，因工程师指示新增附加工作而产生的应给承包人增加的支付款
必不属于索赔款，应属于追加合同价款。故B项正确。【参考答案】B
29、【参考答案】B 30、【解析】第九条“三个应通过”原则解此类题很简单，施工阶段在实行工程监理的情况下，承包人与发包人之间的工作联系均应通过监理单位进行。【参考答案】C
31、【解析】由于工程师未批准开工延期，故开工日期（即施工期的开始时间）仍应为2009年2月1日，竣工验收以承包人提交的竣工验收报告的日期为准。
【参考答案】A
32、【解析】由承包人采购的工程设备，承包人应在设备到货时与工程师共同核验。
【参考答案】D
33、【解析】解此类题既简单又方便，监理工程师对于承包方的进度计划不编制、不修改，只审核（可提出修改意见）。【参考答案】B
34、【解析】工程师无故不参加验收，承包人可自行组织验收，但验收结果仍有两种可能，可能合格，也可能不合格。故选项B错误；验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可以隐蔽，选项C不正确；选项D的“返工”二字不妥，验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新报验，不是所有验收不合格的情况都必须返工。
【参考答案】A
35、【解析】解此类题特别有效，监理工程师对于承包方修改后的进度计划的认可，不免除（也不减轻）承包方对自身原因造成的损失或延误所应承担的责任。
【参考答案】C
36、【解析】税费变化和工程造价管理部门公布价格调整虽然都可以作为调整合同价款的理由，但却都不能作为顺延工期的理由，故A、B两项不符题意；施工作业原因是承包商自身原因，不应作为合同价款调整和顺延工期的理由，故选项C亦不符题意。一周内非承包人原因停水、或停电、或停气造成停工累计超过8小时，可作为调整合同价款和顺延工期的理由，故D项符合题意。
【参考答案】D
37、【参考答案】B
38、推理技巧】“由最有条件的一方尽义务的原则”，本题中承包方对因施工而可能对环境造成的影响最清楚，故应由承包人办理施工环保许可手续。
通俗地说，承包人是干活挣钱，因此，工程建设项目的一切正常费用归根结底均应由发包人承担，仅当某项费用已包含在工程承包合同价款中，或费用是由承包人的原因或责任造成的，或属应由承包人承担的风险，才可以说，该项费用由承包人承担。办理施工环保许可手续的费用并未包含在工程承包合同价款中（合同价款中属于措施项目费的环境保护费指的是承包人为保护施工现场环境而采取相应措施的费用，不是办理施工环保许可手续的费用），因此该费用应由发包人承担。
【参考答案】A
39、【推理技巧】选项A错在工程师无权指示设计单位修改设计，应通过建设单位进行； 由常识即可分析出B、C两项的不妥之处，以B项为例，如果改由承包人重新采购，那么发包人与原供货方之间的采购合同如何处理？通常情况下原供货方不会同意退货，更不会同意中止合同，通常是由供货方负责修理或换货，并应根据供货合同的约定赔偿造成的损失。即使供货方同意中止合同，发包方也不一定会同意变更施工合同的权利、义务，将应由发包方采购的设备改由承包方采购。同理，C项所述的处理方式也存在这些问题。正确说法应为：由于设备制造原因，试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。D项：根据责任划分原则，由于施工安装原因，试车达不到要求，当然应由承包人承担返工的费用。因此D项正确。
【参考答案】D 40、【解析】
1.试车工作由何方组织与设备由何方采购无关；
2.联动无负荷试车和投料试车（属竣工后的带负荷试车）均应由发包人组织，因为发包人最有条件完成此类组织工作（由最有条件的一方承担职责的原则），况且竣工后的试车已不属于承包人的工作范围。
【参考答案】C
41、【解题技巧】利用助记口诀 “除去认可与交工，索赔验收28从”可解本题。关于工程建设中的各种时限的助记口诀及使用说明详见《轻松过关--案例分析分册》第255页。
【参考答案】A
42、【解析】发包人在收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，应从第29天起计算利息，承包人可催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
【参考答案】C
43、【解析】“责任划分原则”即很好理解，本题中采购方擅自变更到货地点，又未及时通知对方，应承担全责。
【参考答案】B
44、【解析】ACD三个选项的责任都在于承包商，且承包商不愿、或不能进行补救，故业主可以凭履约保函索赔。在B项所述情况下，应让承包商进行整改、返修，并由承包商承担返修费用。
【参考答案】B
45、【参考答案】A
46、【解析】无论是指定分包商还是一般分包商都应与承包商签订分包合同。指定分包商与
【参考答案】C
47、【解析】在FIDIC施工合同条件下，解决争议的办法依次是：双方协商→提交工程师决
定→提交争端裁决委员会决定→仲裁。
【参考答案】D
48、【解析】承包商的机械设备进、出施工现场均需经工程师批准，这是为了保证工程能正常进行并按期完工。
【参考答案】B
49、【参考答案】C 50、【解析】对于A项，通过变更删减部分承包工作内容的情况下，相应缩短合同工期不妥，因为删减部分承包工作内容属业主原因，业主方不能单方面决定缩短合同工期，应与承包商
协商达成一致才能缩短合同工期。故A项不妥，符合题意。给予费用补偿是合理的，因为，在删减承包工作内容情况下，如果按原合同单价和实际完成的工程量计算工程款而不给予费用补偿，显然对承包商不公平，因为工作量减少会导致承包商单位工程量的间接费用增加，这与盈亏平衡分析方法中产销量减少会导致单位产品的固定成本增加是同一道理，因此应给予费用补偿。（见教材《建设工程投资控制》第158页表7-1中序号24所列内容以及《轻松过关--投资控制分册》第99页所归纳的记忆口诀）
【参考答案】A
51、【解析】合同法律关系的主体可以是自然人、法人或其他依法成立，不具备法人资格，但能以自己名义参与民事活动的组织（如：法人的分支机构、联营体、合伙企业、个人独资企业等）。
法人可分为企业法人和非企业法人两类，非企业法人包括行政法人（如政府机关）、事业法人（如事业单位）和社团法人（如：社会团体）。
【参考答案】ABDE
52、【解析】保险期限：自开工或设备运至工地起，至验收合格或实际占用为止（以先发生者为准），最长不超过保险单中的保险期。根据建筑工程一切险的定义不难推测出本题答案，建筑工程一切险是承保各类名用、工业和公用事业建筑工程项目在建造过程中．．．．．．因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。如果工程提前竣工或提前使用，就已不是在建造过程中，因此保险期限应截止至工程验收合格或实际占用为止，故B、D项错误，而C、E项正确。另外，A项也是合情合理的，保险期限不应因为工程延误竣工而延长（除非投保人交纳一定费用延长保险期限），否则对保险公司不公平。
【参考答案】ACE
53、【解析】利用《轻松过关》解题原则之第一条“公平、公正原则”（第144页）可以轻松解题。格式条款是单方面拟定的合同条款，这种条款一般对订立者有利。根据公平原则，应平衡这种对订立方有利而对另一方不利的情况，事实上，各国立法都对格式条款订立方进行了一定限制。A、B、E项均符合上述原则，因此正确。
所谓格式条款，是单方面拟定，未与对方协商即采用的条款，对方只能在接受格式条款或拒绝签订合同两者之间选择，不能改动格式条款（当然，任何合同条款只要经双方协商一致就能改动，但能改动的条款就不能称为格式条款）。关于C项的正确与否，从不同的角度理解会得出不同的结论，故为慎重起见，C项最好不选。
【参考答案】ABE
54、【解析】根据缔约过失责任的定义，“合同尚未成立”系判断是否为缔约过失责任的前提条件之一，故E项正确。合同一旦成立，当事人应当承担的是违约责任或者合同无效的法律责任。（合同生效与合同成立的区别详见《轻松过关》第23页）
A、B、D三项显然应该是承担缔约过失责任的构成要件。
【参考答案】ABDE
55、解析】合同法规定：当事人协商一致，可以变更合同。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
想想我们自己在生活和工作中的常识，只要合法、合规，且符合当事人双方的真实意愿，当事人双方就可在协商一致的条件下订立合同，也可以变更合同（变更内容须明确），无需其他条件，因此可以将C、D二项剔除。
【参考答案】ABE
56、【解析】A、B、E三种情况下所达成的协议具有法律效力，但不具备法律强制力（法律强制力的体现如：申请法院强制执行）。
【参考答案】CD
57、【解析】选项B、E均属可以直接委托发包的情况（可不进行招标）。
【参考答案】ACD
58、【解析】C、D二项不属招标备案文件必须包括的内容。
59、【解析】很容易记住属无效投标文件的五种情况。对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件仍应属有效投标文件，故D项不符题意。
【参考答案】ABCE 60、【解析】利用《轻松过关》第63页表3-2的归纳可轻松解答本题。
【参考答案】ACDE 61、【解析】委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，属于合同组成部分的有：
（1）双方签署的“合同”协议；
（2）监理委托函或中标函；
（3）建设工程委托监理合同标准条件；
（4）建设工程委托监理合同专用条件；
（5）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
【参考答案】ABC 62、【解析】监理工作实施细则不需要经委托人批准，经总监理工程师审批即可实施。
【参考答案】ABDE 63、【解析】选项C、D所述权利应为建设单位的权利。
【参考答案】ABE 64、【解析】这里仅介绍该书总结的区别附加工作和额外工作的一个小技巧： 1.附加工作的特征词汇是“增加”、“延长”。A、B、C三项符合这些特征，因此为附加工作。2.额外工作的特征词汇是“恢复”、“准备”或“善后”。D、E两项符合这些特征，因此为额外工作。
【参考答案】ABC 65、【解析】凭逻辑推理即可剔除错误选项。办理施工许可证并非开展勘察工作的条件，申领施工许可证的条件之一是应有满足施工需要的施工图纸及技术资料，在工程勘察阶段，尚未开始进行设计，怎么有条件办理施工许可证呢？因此A项可剔除。其他四项都是开展勘察工作的必要条件。
【参考答案】BCDE 66、【推理技巧】施工图设计完成后，发包人应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。因此C项不妥。
【参考答案】ABE 67、【解析】实际的施工期和合同工期总工作天数可以由承包人在合同工期的范围内根据实际情况合理安排（施工进度计划应事先报经监理批准），如某天下大雨不适宜工作，承包人可暂停这一天的工作，又如，承包人可以计划将施工期缩短而提前完工。可见，合同中只需约定开工日期、竣工日期以及合同工期内的总日历天数即可。
【参考答案】ABD 68、【解析】利用《轻松过关》一书所创编的助记口诀可万无一失地解决此类问题，口诀为：有关解释顺序的协议通知了投标专用通道，对标准图纸应单报预算
【参考答案】BCD 69、【解析】属工程师准备工作范围内的工作有：做好水准点与坐标控制点的交验，按时提供标准、规范。为了能够按时向承包人提供设计图纸，工程师可能还需要．．．．．做好设计单位的协调工作，按照专用条款的约定组织图纸会审和设计交底。
A、C两项是发包人的工作。
【参考答案】BD 70、【解析】第18页精辟地归纳道：“非乙因责非乙险，甲方补偿工期延”，意为：如果造成了费用增加和总工期延误，只要不属乙方的原因、乙方的责任以及乙方应承担的风险，除此以外均可要求甲方（发包人）追加合同价款并顺延工期。
选项B、C、E符合上述条件，故应入选本题答案。选项A、D属承包人自身原因，故不符题意。
【参考答案】BCE 71、【解析】
不可抗力情况下，人员和财产损失由双方各自承担，承包方不应要求发包人支付
承包方自身的损失，因此C项错误。
【参考答案】ABDE
72、【解析】关于不可抗力情况下的合同责任，不难分辨，E项属承包人自身的损失，应由承包人自己承担，而D项中包含了因停工而造成的承包方的经济损失（包括承包方人员、施工机械窝工损失等），这部分损失也应由承包人自己承担。
除承包人、发包人以外的第三方人员伤亡和财产损失应由发包人承担。对于施工合同而言，选项C中的工程师是发包人的委托代理人，也可视为除发包人和承包人以外的第三方人员。故相对于承包人而言，工程师的人员伤亡损失应由发包人承担。
选项B中待安装的工程设备属于“运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备”一类，故其损失应由发包人承担。
【参考答案】ABC 73、【参考答案】AB 74、【参考答案】BCD 75、【解析】教材将《FIDIC施工合同条件》下业主应承担的风险分为三类，分别为合同条件规定的业主风险、不可预见的物质条件以及汇率、法令、政策等变化对工程成本的影响。
不可预见物质条件的范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件．．．、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物．．．、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料．．．．不一致的地表以下的地质和水文条件．．．，但不包括气候条件．．。选项ACE符合题意（不利于施工的外界自然条件是指施工中遭遇到的外界自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣，是一个有经验的承包商无法预测的不利的外界自然条件），对于不利于施工的气候条件而言，在很多情况下是承包商可以预见的（如季节性阵雨等），故选项D不符题意；根据教材第152页所述，选项B应归类为“合同条件规定的业主风险”。本题“不可预见物质条件”几个字是题眼，应紧抓住这几个字，有助于推理解题。
【参考答案】ACE 76、【解析】比如，根据助记口诀“保险未偿工不误，提前占用怎能补？”可知，除“业主保险未偿，提前占用工程”两种情况外，教材表9-3所列其他情况均可获工期补偿，注意，此处的“业主提前占用工程”是指提前占用整个工程且不再有后续施工的情况。如C项所述的“业主提前占用部分．．工程导致后续施工的延误．．．．．．．．．”，显然应给予延长合同工期。
【参考答案】BCDE 77、【解析】当修正缺陷后的重复竣工检验也未通过时，工程师可选择以下任何一种处理办法：
（1）指示再进行一次重复的竣工检验。
（2）经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程。
（3）若缺陷致使业主无法享用该工程或区段所应带来的全部利益，可拒收整个工程或区段（视情况而定），在此情况下，业主有权获得承包商的赔偿。
【参考答案】AB 78、【解析】首先应分清工程变更和合同变更这两个概念。
工程变更--指施工过程中出现了与签订合同时的预计条件不一致的情况，而需要改变原定施工承包范围内的某些工作内容。
工程变更不同于合同变更，前者对于合同条件内约定的业主和承包商权利义务没有实质性改动，只是对施工方法、内容作局部性改动，属于正常的合同管理，按照合同的约定由工程师发布变更指令即可；而后者则属于对原合同需进行实质性改动，应由业主和承包商通过协商达成一致后，以补充协议的方式变更。A项的性质是合同变更，不属于工程变更范畴，需要订立合同的双方协商一致才能进行合同变更，因此A项不符题意。
【参考答案】BCDE 79、【解析】A、E两项与工程师是否签发付款证书以及是否扣减承包商报表中部分金额无必然的因果关系，比如，A项所述的实际进度滞后应已体现在承包商提交的月支付报表中（应已体现在该表中经工程师审核的实际完成工程量上），故不应再行扣减。因此A、E两项不符题意。指定分包商与一般分包商的区别主要有五方面。在本题D项所述情况下，工程师可从承包商的本月应得款中扣除上月应支付而未付给指定分包商的款额，业主有权按工程师出具的付款证明将该笔金额直接支付给指定分包商。因此D项符合题意。
【参考答案】BCD 80、【解析】
1.利用所总结的“索赔证据归纳”，可将11种索赔证据“尽收囊中”。
2.招标文件不能作为承包商的索赔证据，也不是合同文件的组成部分，因为招标文件属要约邀请（投标文件是要约，中标通知书是承诺），因此，在招标文件和投标文件两者中，只有投标文件是合同文件的组成部分。
3.根据总结的“口说无凭，书面生效”原则，可将选项B剔除。
4.C项能作为承包商索赔的有效证据。因为，在招投标阶段，投标人在现场踏勘时并不能探清楚地表以下的地质情况，发包人（招标人）提供给承包人（投标人）的地质资料是其重要投标依据，在施工过程中，如果承包人发现现场的地质实况较发包人所提供地质资料所述情况更为不利，就可将现场实际的地质情况和发包人所提供的地质资料作对照提供给工程师作为索赔证据（单有现场的地质实况或单有投标时发包人所提供的地质资料都不能说明承包人的投标依据和现场地质实况有差异，必须两者都要有，两者相对照才能有效说明问题），因此C项理所当然地应入选本题答案。教材中并未将索赔证据一一列举完全，因此笼统地列了第（12）项（其他有关资料）作为补充。
第二篇：监理工程师合同管理真题及答案
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（）。
A．职务代理
B．指定代理
C．法定代理
D．委托代理
2．监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（）之日。
A．当事人签字
B．抵押物登记
C．转移产权证
D．转移房屋占有
3．下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。
A．留置不以合法占有对方财产为前提
B．可以留置的财产仅限于动产
C．留置担保可适用于建设工程合同
D．留置以合法占有对方固定资产为前提
4．投标保证的有效期限从（）之日起计算。
A．招标文件出售
B．投标文件递交
C．投标截止
D．中标通知书发出
5．采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。
A．发包人
B．承包人
C．监理人
D．分包人
6．下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。
A．合同公证只能确认合同的真实性
B．合同公证由工商行政管理机关作出
C．合同公证的效力只能限于国内
D．经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同
7．甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（）。
A．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任
B．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任
C．甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提
D．甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提
8．某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由（）。
A．发包人承担责任
B．发包人代表承担责任
C．承包人与发包人代表承担法律责任
D．施工企业决定责任承担人
9．某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。
A．各自承担自己的损失
B．分别承担对方的损失
C．供应方承担购买方1万元损失
D．供应方承担购买方2万元损失
10．某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。
A．4300
B．4250
C．4200
D．4150
11．某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（）。
A．同时履行抗辩权
B．后履行抗辩权
C．先诉抗辩权
D．不安抗辩权
12．根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（）。
A．债权人应当通知债务人
B．债权人应当经债务人同意才可转让
C．主权利转让后从权利并不随之转让
D．无论何种情形合同债权都可以转让
13．施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（）万元。
A．
2B．
5C．7
D．12
14．下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。
A．和解
B．调解
C．行政复议
D．仲裁
15．某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（）。
A．仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现
B．仲裁事项可以通过默示的方式体现
C．建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效
D．当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效
16．建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（）。
A．审请仲裁机构重新仲裁
B．申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C．申请人民法院撤销仲裁裁决
D．申请政府主管部门撤销该裁决
17．某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是（）。
A．接受该优惠条件
B．接受该优惠条件，但在评标时仅作参考
C．拒绝接受该优惠条件
D．将该投标人的投标按废标处理
18．下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（）。
A．以投标人的平均报价作为评标价
B．以中标人的评标价作为中标价
C．以报价最低的投标价为中标价
D．以中标人的报价为中标价
19．根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在（）天内订立书面合同。
A．10
B．20
C．30
D．40
20．建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是（）。
A．监理能力
B．监理收费
C．检测设备
D．企业信誉
21．按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是（）。
A．监理委托函
B．工程变更申请书
C．监理合同专用条件
D．实施过程中与委托人签署的补充文件
22．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是（）。
A．通知委托人，建议下达停工指令
B．征得委托人同意后，下达停工指令
C．立即下达停工指令并尽快通知委托人
D．立即召开现场会议，讨论对策
23．建设工程委托监理合同的终止日为（）之日。
A．监理合同内注明的监理工作完成B．监理的工程竣工验收通过
C．监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款
D．监理的工程保修期届满
24．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。
A．监理的工程施工质量完全满足规范的要求
B．监理的工程施工中未发生安全事故
C．委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资
D．监理人的有效协调避免了承包人的索赔
25．根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是（）。
A．设计标准不得高于国家规范的强制性要求
B．技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要
C．施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
D．方案设计文件应满足编制工程预算的要求
26．建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法 中正确的是（）。
A．不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费
B．完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费
C．完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费
D．不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费
27．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（）。
A．合同协议书、通用条款、专用条款
B．中标通知书、专用条款、协议书
C．中标通知书、专用条款、投标书
D．中标通知书、专用条款、工程量清单
28．下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是（）。
A．工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同
B．业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同
C．采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同
D．设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同
29．下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（）。
A．承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划
B．工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见
C．工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任
D．经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据
30．某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为（）。
A．9月10日
B．9月17日
C．9月25日
D．9月30日
31．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。
A．发包人与工程师
B．工程师与承包人
C．发包人与承包人
D．工程师与供货人
32．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为（）。
A．发包人负责试验，费用由发包人承担
B．发包人负责试验，费用由承包人承担
C．承包人负责试验，费用由发包人承担
D．承包人负责试验，费用由承包人承担
33．某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。
A．给承包人顺延工期并追加合同价款
B．给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C．给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D．工期延误和费用损失均由承包人承担
34．某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。
A．工期和经济损失由承包人承担
B．给予经济损失补偿，不顺延合同工期
C．顺延合同工期，不补偿经济损失
D．补偿经济损失并顺延合同工期
35．工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人此时的应对措施是（）。
A．停止施工等待工程师的指示
B．向工程师再次发出请求复工的要求
C．自行复工
D．向发包人发出请求复工的要求
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 D C D C B B C B C A
题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
答案 C CC B A C B B C D
题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
答案 C A C B B C A B BB
题号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
答案 D A A B A C B D D C
题号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
答案 C CCCA D A D B C
题号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
答案 B C A C C B A D A D
题号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
答案 D C C D B D A D B C
题号 71 72 73 74 7
5答案 A D B D C
上午试卷中问题1~75的参考答案，供参考。
据控制论创始人维纳及信息论的奠基者香农对信息的定义，信息是
(1).(1)A.种物质 B 一种能量
C.事先预测可知的报道 D.事物的运动状态和状态变化的自我农述
【答案】D
【试题二】
国家信息化体系包括信息技术应用，信息资源等六要素，其中(2)是国家信息化成功之本，对其他各要素的发展速度和质量有着决定性的影响，是信息化建设的关键。
(2)A.信息资源B.信息化赌法规和标准规范
C.信息化人才D.信息化技术和产业
【答案】C
【试题三】
《国务院关于积极推进‘互联网+‘行动的指导意见》中提出的推动互联网与制造业融合，加强产业链协作，基于互联网的协同制造新模式，提升制造业数字化、网络化和（3）水平，是发展“互联网+“的重点行动之一。
(3)A.3D化B.重型化
C.定制化D.智能化
【答案】D(4)不利于推动电子商务基础设施建设。(4)A.制定并实施《‘宽带中国‘战略及实施方案》
B.充分利用现有物流资源，完善全国物流体系建设
C.取消电子商务税收优惠政策
D.大力发展智慧货运，提升物流运输效率
【答案】C
【试题五】
安全电子交易协议（SET：SecureElectronicTransaction)标准是一种应用于因特网环境下，以信用卡为基础的链电子交付协议，它给出了一套电子交易过程规范，其支付系统主要由持卡人(CardHoldet)、商家（Merchant)、发卡行(IssuingBank)、收单行(AcquiringBank)、支付网关（ParmentGateway)和(5)等六个部分组成。(5)A.安全中心
B.认证中心C.支付中心D.信用中心
【答案】B
【试题六】
任何企业都是依赖于客户生存的。某电子商务公司为提升客户满意度与忠诚度，决定引入（6）系统。（6）A.ERPB.CRMC.SCMD.MPII
【答案】B
某大型企业已建有CRM、ERP和OA等信息系统，为将现有系统的数据
转化为知识，帮助管理层进行决策，可通过(7)解决方案来实现。(7)A.数据仓库B.数据挖掘C.商业智能D.数据振表
【答案】C
【试题八】
信息技术服务业态有:技术咨询服务、设计开发服务、信息系服务、数据处理和运维服务等，其管理核心可用4个要素来描述。按照ITSS定义，信息技术服务的4个核心要素是(8)。(8)A.人员、过程、工具、技术B.人员、资源、技术、过程
C.供应商、工具、过程、技术D.供应商、服务人员、流程、工具
【答案】B
【试题九】
所有以满足企业和机构业务发展而产生的信息化需求为目的的，基于
(9)的专业信息技术咨询服务、系统集成服务、技术支持服务等工作，都属于信息系统服务的范畴.(9)A.互联网与信息技术B.互联网与信息理念
C.信息技术与信息化理念D.工业化与信息化
【答案】C
将路由器、交换机、网关、集线器、终端接入设备、有关系统软件等实施集
成服务称为(10)。
(10)A.网络集成实施服务 B.主机集成实施服务
C.智能建筑系统集成服务 D.应用系统集成服务
【答案】A
【试题十一】
(11)不属于瀑布式开发模型的特点(11)A.严格区分工作阶段，每个阶段有明确的任务和取得的成果
B.强调系统开发过程的整体性和全局性
C.基于客户需求的演进，快速迭代开发
D.系统开发过程工程化，文档资料标准化
【答案】C
【试题十二】
选择路由器设备时，（12）可不用重点考虑。（12）A.处理器主频B.内存容量C.硬盘存储容量D.吞吐量
【答案】C
【试题十三】
DBMS用于建立，使用和维护数据库，(13)不是其选型的首要原则。
【试题十四】
第三篇：2016年监理工程师《合同管理》考试真题及答案
2016年监理工程师《合同管理》考试真题及答案
1、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。
A、行政手段
B、合同
C、诚信
D、道德
参考答案：B
2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。
A、取得相应的执业资格证书
B、有依法成立的公司
C、具有中华人民共和国国籍
D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力
参考答案：D
3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。
A、借款合同
B、勘察合同
C、施工合同
D、技术转让合同
参考答案：A
4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。
A、因国际禁运解除进口设备运输合同
B、因战争导致在建工程合同工期延长
C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围
D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同
参考答案：C
5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由（）c承担。
A、施工企业法定代表人
B、拟派项目经理
C、施工项目部
D、施工企业
参考答案：D
6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。
A、公司甲
B、公司乙
C、银行
D、登记机关
参考答案：A
7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。
A、4月30日
B、5月5日
C、5月15日
D、6月14日
参考答案：D
8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。
A、大雨造成现场档案资料损毁
B、雷电击毁现场施工用配电柜
C、设计错误导致部分工程拆除重建
D、施工机械过度磨损需要停工检修
参考答案：B
9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。
A、申请人须知前附表
B、资格审查办法
C、投标人须知前附表
D、资格预审公告
参考答案：B
10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。
A、建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目
B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目
C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目
D、构成内容多且专业性强的大型项目
参考答案：C
11、招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。
A、公布招标公告
B、发售招标文件
C、开标
D、评标
参考答案：C
12、某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长（）天。
A、5
B、10
C、15
D、20
参考答案：A
13、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。
A、需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人
B、投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长
C、投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格
D、投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金
参考答案：
14、根据《招标投标法》，投标人可以在（）期间撤回标书并收回投标保证金。
A、收到中标通知书至签订合同
B、评标结束至确定中标人
C、开标至评标结束
D、提交标书至投标截止时间
参考答案：
15、根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是（）。
A、提供资料的有效性和完整性
B、企业资质条件
C、拟派项目经理资格
D、企业类似工程业绩
参考答案：A
16、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。
A、资格
B、程序
C、响应性
D、形式
参考答案：D
17、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（）。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
参考答案：D
18、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（）。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价
D.将该投标文件直接作废标处理
参考答案：B
19、某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较 如下：
投标人
投标报价（万元）****（万元）****（万元）
甲 3200 0 160
乙 3500-100-50
丙 3400-50 20
则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（）万元。
A.3200和3200
B.3360和3200
C.3350和3500
D.3370和3400
参考答案：C
20、对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行（）招标。
A.概念设计
B.初步设计
C.技术设计
D.施工图设计
参考答案：B
21、设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划（）。
A、满足边设计边施工的要求
B、有利于加快施工进度
C、与工程勘察实际进度同步
D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求
参考答案：
22、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（）为关键约束条件。
A、最大限度减少资金时间价值
B、到货时间满足施工进度计划
C、采购资金落实到位情况
D、保证库存周期最短
参考答案：B
23、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。
A、工程设计综合资质
B、本专业所属行业相应等级设计资质
C、本专业所属行业更高等级设计资质
D、工程设计专项资质
参考答案：D
24、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）**人员负责安全保卫工作。
A、发包人
B、勘察人
C、监理人
D、项目施工单位
参考答案：A
25、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于违约责任的说法，正确的是（）。
A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金
B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金
C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费
D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费
参考答案：
26、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。
A、项目经理任命书
B、合同协议书
C、工程设备表
D、建筑材料表
参考答案：B
27、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。
A、采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
B、采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
C、采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
D、采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
参考答案：A
28、根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（）。
A、图纸→专用合同条款→中标通知书
B、图纸→中标通知书→专用合同条款
C、中标通知书→图纸→专用合同条款
D、中标通知书→专用合同条款→图纸
参考答案：D
29、为了明确划分由于政策f法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。
A、投标截止日前第14天
B、投标截止日前第28天
C、招标公告发布之日前第14天
D、招标公告发布之日前第28天
参考答案：B
30、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。
A、承包人负责投保，并承担办理保险的费用
B、发包人负责投保，并承担办理保险的费用
C、承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用
D、发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用
参考答案：A
31、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。
A、组织施工单位测设施工控制网
B、组织监理单位编制施工组织设计
C、组织设计单位进行设计交底
D、组织监察单位进行现场勘查
参考答案：C
32、根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明了开工日起计算。
A、发包人发出的中标通知书
B、监理人发出的开工通知
C、合同双方签订的合同协议书
D、监理人批准的施工进度计划
参考答案：B
33、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。
A.公尺结算价的2%
B.签约合同价的2%
C.工程结算加的3%
D.签约合同价的3%
参考答案：
34、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内（）共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表、监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表、监理人在施工现场
参考答案：A
35、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定j竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。
A、两个价格指数中的较高者
B、两个价格指数中的均值
C、两个价格指数中的较低者
D、两个价格指数按约定**的均值
参考答案：C
36、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。
A、成本加酬金
B、成本加利润
C、成本加规费
D、直接成本加间接成本
参考答案：B
37、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收h合格。
A、14
B、28
C、42
D、56
参考答案：
38、建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。
A、减少设计变更
B、易获得最优设计方案
C、加强发包人对承包人的监督
D、减少承包人的风险
参考答案：A
39、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。
A、工程量清单
B、发包人要求
C、单位分析表
D、发包人建议
参考答案：B
40、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是（）。
A、价格清单
B、分析软件
C、设计文件
D、计算书
参考答案：C
41、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（）前一直有效。
A、签发工程验收证书
B、出具最终结清证书
C、提交竣工验收报告
D、颁发缺陷责任期终止证书
参考答案：D
42、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制（）。
A、工程进度款z支付分解表
B、投资计划使用分配表
C、工程进度款使用计划表
D、建设资金平衡表
参考答案：A
72、工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有（）。
A、保险责任不同
B、安全生产管理职责不同
C、劳务人员管理方式不同
D、施工组织不同
E、施工质量责任期限不同
参考答案：ADE
73、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有（）。
A、联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B、联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C、承包人可根据需要自行修改联合体协议
D、联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E、承包人可根据需要自选调整联合体组成 参考答案：BD
74、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有（）。
A、施工场地临时道路通行权的取得
B、材料和工程设备的提供方
C、计日工和暂估价的补偿方式
D、施工图设计文件的提供方
E、竣工后试验的责任方
参考答案：ACE
75、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有（）。
A、职业责任险
B、现场人员工伤保险
C、第三者责任险
D、设计和工程保险
E、现场人员意外伤害保险
参考答案：BE
76、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有（）。
A、承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行
B、承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人
C、工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书
D、竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行
E、工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准
参考答案：ABD
77、材料采购合同履行z中，可用于现场交货数量验收的方法有（）。
A、磅差分析法
B、查点法
C、经验鉴别法
D、衡量法
E、理论换算法
参考答案：BDE
78、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的（）。
A、合同号
B、目的港
C、出发港
D、收货人编号
E、提单号
参考答案：ABD
79、根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发（）后分次返还。
A、工程移交证书
B、工程接受证书
C、履约证书
D、缺陷责任期终止证书
E、工程保修书
参考答案：BC
80、关于风险CM模式的说法，正确的有（）。
A、CM合同属于管理承包合同
B、CM合同采用成本加酬金的计价方式
C、CM承包商不赚取总包、分包合同的差价
D、CM承包商属于专业咨询机构
E、CM承包商在工程设计阶段参与合同管理
参考答案：ABC
第四篇：11年注册监理工程师合同管理真题及答案
2011年监理工程师考试合同管理真题及答案
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（）。
A．职务代理 B．指定代理 C．法定代理 D．委托代理
2．监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（）之日。A．当事人签字 B．抵押物登记 C．转移产权证 D．转移房屋占有
3．下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。A．留置不以合法占有对方财产为前提 B．可以留置的财产仅限于动产 C．留置担保可适用于建设工程合同
D．留置以合法占有对方固定资产为前提
4．投标保证的有效期限从（）之日起计算。2012年监理工程师考试时间 A．招标文件出售 B．投标文件递交 C．投标截止
D．中标通知书发出
5．采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．分包人
6．下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。A．合同公证只能确认合同的真实性 B．合同公证由工商行政管理机关作出 C．合同公证的效力只能限于国内
D．经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同
7．甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工
企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（）。2012年监理工程师报名时间
A．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任 B．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任 C．甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提 D．甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提 8．某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由（）。A．发包人承担责任 B．发包人代表承担责任
C．承包人与发包人代表承担法律责任 D．施工企业决定责任承担人
9．某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。A．各自承担自己的损失 B．分别承担对方的损失
C．供应方承担购买方1万元损失 D．供应方承担购买方2万元损失
10．某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。A．4300 B．4250 C．4200 D．4150 11．某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（）。
A．同时履行抗辩权
B．后履行抗辩权
C．先诉抗辩权
D．不安抗辩权
12．根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（）。
A．债权人应当通知债务人
B．债权人应当经债务人同意才可转让
C．主权利转让后从权利并不随之转让
D．无论何种情形合同债权都可以转让
13．施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（）万元。
A．2
B．5
C．7
D．12
14．下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。2012年监理工程师考试时间
A．和解
B．调解
C．行政复议
D．仲裁
15．某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（）。
A．仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现
B．仲裁事项可以通过默示的方式体现
C．建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效
D．当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效
16．建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（）。
A．审请仲裁机构重新仲裁
B．申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C．申请人民法院撤销仲裁裁决
D．申请政府主管部门撤销该裁决
17．某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是（）。2012年监理工程师报名时间
A．接受该优惠条件
B．接受该优惠条件，但在评标时仅作参考
C．拒绝接受该优惠条件
D．将该投标人的投标按废标处理
18．下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（）。
A．以投标人的平均报价作为评标价
B．以中标人的评标价作为中标价
C．以报价最低的投标价为中标价
D．以中标人的报价为中标价
19．根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在（天内订立书面合同。
A．10
B．20
C．30
D．40
20．建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是（）。
A．监理能力）
B．监理收费
C．检测设备
D．企业信誉
21．按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是（）。
A．监理委托函
B．工程变更申请书
C．监理合同专用条件
D．实施过程中与委托人签署的补充文件
22．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是（）。
A．通知委托人，建议下达停工指令
B．征得委托人同意后，下达停工指令
C．立即下达停工指令并尽快通知委托人
D．立即召开现场会议，讨论对策
23．建设工程委托监理合同的终止日为（）之日。
A．监理合同内注明的监理工作完成
B．监理的工程竣工验收通过
C．监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款
D．监理的工程保修期届满
24．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。
A．监理的工程施工质量完全满足规范的要求
B．监理的工程施工中未发生安全事故
C．委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资2012年监理工程师报名时间
D．监理人的有效协调避免了承包人的索赔
25．根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是（）。
A．设计标准不得高于国家规范的强制性要求
B．技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要
C．施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
D．方案设计文件应满足编制工程预算的要求
26．建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是（）。
A．不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费
B．完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费
C．完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费
D．不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费 2012年监理工程师考试时间
27．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（）。
A．合同协议书、通用条款、专用条款
B．中标通知书、专用条款、协议书
C．中标通知书、专用条款、投标书
D．中标通知书、专用条款、工程量清单
28．下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是（）。
A．工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同
B．业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同
C．采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同
D．设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同
29．下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（）。
A．承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划
B．工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见
C．工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任
D．经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据
30．某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为（）。
A．9月10日
B．9月17日
C．9月25日
D．9月30日
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。
A．发包人与工程师
B．工程师与承包人
C．发包人与承包人
D．工程师与供货人
32．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为（）。
A．发包人负责试验，费用由发包人承担
B．发包人负责试验，费用由承包人承担
C．承包人负责试验，费用由发包人承担
D．承包人负责试验，费用由承包人承担
33．某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。2012年监理工程师考试时间
A．给承包人顺延工期并追加合同价款
B．给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C．给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D．工期延误和费用损失均由承包人承担
34．某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。
A．工期和经济损失由承包人承担
B．给予经济损失补偿，不顺延合同工期
C．顺延合同工期，不补偿经济损失
D．补偿经济损失并顺延合同工期
35．工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人此时的应对措施是（）。
A．停止施工等待工程师的指示
B．向工程师再次发出请求复工的要求
C．自行复工
D．向发包人发出请求复工的要求
36．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为（）之日。
A．工程师发出设计变更通知
B．承包人完成变更工程
C．承包人提交变更追加合同价款报告
D．最近一期工程进度款支付
37．发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是（）。
A．发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延
B．发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期
C．承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款
D．承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期
38．某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是（）。
A．提前工期1个月给予承包人奖励 2012年监理工程师报名时间
B．延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C．对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D．因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任
39．承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与（）共同验货。
A．供货商
B．铁路运输部门
C．监理工程师
D．供货商和铁路运输部门
40．某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（）。
A．按订购数量加多付数量计算货款
B．按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款
C．按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款
D．按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款
41．根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。
A．竣工移交
B．工程师签发工程接收证书
C．工程师颁发履约证书
D．结清单生效
42．某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是（）。
A．日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减
B．日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减
C．日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减
D．最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减43．根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由（）。
A．行业协会指定
B．仲裁委员会指定
C．业主与承包商协商选定
D．工程师和承包商协商选定
44．根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（）。2012年监理工程师考试时间
A．发布招标公告之日
B．承包商提交投标文件之日
C．投标截止日前第28天
D．签订施工合同后第28天
45．根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。
A．施工合同中关于进度控制条款
B．施工合同中关于变更条款
C．工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款
D．工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款
46．根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于（）。
A．合同实施期的暂列金额
B．承包商部分工程的预付款
C．业主的履约保证金
D．作为承包商严格履行合同义务的措施
47．根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是（）。
A．指示承包商修复缺陷后再进行检验
B．经业主同意折价接收工程并颁发接收证书
C．建议业主解除施工合同
D．颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限
48．根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是（）。2012年监理工程师报名时间
A．立即执行
B．变更执行
C．请承包商代表确认后再执行
D．请业主代表确认后再执行
49．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。
A．承包人应向业主提交索赔意向通知
B．承包人应向工程师提交索赔意向通知
C．承包人提交索赔意向通知没有期限限制
D．承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失
50．某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（）。
A．顺延合同工期，给予费用补偿
B．顺延合同工期，不给予费用补偿
C．不顺延合同工期，给予费用补偿
D．缩短合同工期，给予费用补偿
51．施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是（）。
A．保证合同无效
B．材料供应商应当要求分公司承担保证责任
C．材料供应商可以要求施工企业赔偿损失
D．材料供应商可以要求建设单位付款
E．材料供应商应当要求施工企业承担担保责任
52．施工企业以商业汇票向债权人提供担保，下列关于该担保的说法中，正确的有（）。
A．该担保方式是抵押
B．该担保方式是质押
C．施工企业应当将汇票交付债权人
D．双方应当办理登记
E．汇票应由施工企业保管
53．某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（）。
A．银行应当自动延长投标保函的有效期
B．施工企业必须延长投标保函的有效期
C．招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期
D．施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期
E．招标人退还投标人投标保函继续评标
54．下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）。2012年监理工程师报名时间
A．工程所有人对全部工程签发完工验收证书
B．承包人撤出施工现场
C．工程所有人实际占用全部工程
D．工程保修期满
E．工程合理使用期满
55．下列关于合同订立过程的说法中，正确的有（）。
A．发布招标公告是要约邀请
B．发布招标公告是要约
C．投标是要约
D．发出中标通知书是承诺
E．发出中标通知书是新要约
56．根据《中华人民共和国合同法》，下列合同中属于可撤销合同的有（）的合同。
A．因重大误解而订立
B．一方以欺诈、胁迫的手段订立
C．以合法形式掩盖非法目的
D．订立合同时显失公平
E．损害社会公共利益
57．根据《中华人民共和国合同法》，合同被确认无效后，当事人因履行产生的财产应当（）。2012年监理工程师考试时间
A．返还财产
B．赔偿损失
C．没收财产
D．上缴法院所有
E．追缴收归国库
58．建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位（）。
A．可以行使代位权
B．可以行使撤销权
C．可以建设单位名义行使权利
D．可以自己的名义行使权利
E．只能对建设单位行使权利
59．根据《中华人民共和国合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有（）。
A．损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失
B．损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益
C．损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限
D．损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失
E．损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用
60．在总投资为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有（）。
A．单项合同估算价为1000万元的施工项目
B．单项合同估算价为170万元的材料采购项目
C．单项合同估算价为30万元的设计项目
D．单项合同估算价为20万元的勘察项目
E．单项合同估算价为20万元的监理项目
61．施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有（）。
A．未按招标文件的要求予以密封的
B．明显不符合技术标准要求的
C．竣工期限超过招标文件要求的完成期限的
D．投标报价的大小写金额不一致的
E．投标报价明显低于市场价格的
62．某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为
第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是（）。
A．招标人应确定甲为中标人
B．招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人
C．如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人
D．如果甲拒签合同，招标人应重新招标
E．如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人
63．在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有（）。
A．完成监理任务后获得酬金
B．变更委托监理工作范围
C．监督委托人执行法规政策
D．委托人严重违约时解除监理合同
E．协调委托人与设计单位的关系
64．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列工作中属于监理人附加工作的有（）。
A．两个承包人出现施工干扰后的协调工作
B．因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作
C．委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认
D．应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法
E．施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续
65．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（）。2012年监理工程师报名时间
A．因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工
B．承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故
C．承包商未能发现设计错误，导致施工返工
D．监理工程师未按规定程序进行质量检验
E．监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故
66．根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有（）。
A．设计合同经签字盖章后立即生效
B．设计合同在支付定金后生效
C．设计合同的定金为合同总价的20%
D．设计人收到定金为设计开工的标志
E．委托人不按约定支付定金应承担违约责任
67．工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（）。
A．检查工程项目报建审批手续是否齐全
B．检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致
C．检查承包人是否有转包工程的行为
D．抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求
E．监督工程验收程序是否符合验收规范的要求
68．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的工作有（2012年监理工程师考试时间
A．从施工现场外部接通施工用电线路
B．施工现场的安全保卫
C．已完工程的保护
D．办理爆破作业行政许可手续
E．施工现场邻近建筑物的保护。）
69．工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有（）。
A．地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案
B．发包人订购的设备未能按时到货
C．施工作业方法存在重大安全隐患
D．后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作
E．施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护
70．施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有（）。
A．提前竣工的时间
B．发包人为赶工应提供的便利条件
C．承包人采取的赶工措施
D．提前竣工需追加的合同价款
E．承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法
71．下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（）。
A．地震
B．洪水
C．社会**
D．发包人责任造成的火灾
E．承包人责任造成的爆炸
72．根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（）。
A．基础设施工程
B．防水工程
C．设备安装工程
D．电气管线工程
E．给水管道工程
73．材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有（）。
A．不按合同约定的时问支付货款
B．拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款
C．不按合同约定接受运抵的货物
D．拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物
E．变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货物转运费用
74．根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有（）。2012年监理工程师报名时间
A．污染物的影响
B．不利于施工的气候条件
C．实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致
D．施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍
E．与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰
75．根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有（）。
A．运输车辆可以不受限制地进出工地
B．施工机械在工程竣工前不得运出工地
C．承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用
D．目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用
E．后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地
76．根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中，应包括的内容有（）。
A．经工程师计量的合格工程的工程款额
B．完成变更工程的款额
C．作为保留金本期减扣的款额
D．承包商需支付给分包商的款额
E．本期经工程师批准的索赔款额
77．根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有（）。
A．批准分包工程部位
B．审查分包商资质
C．协商分包工程的施工
D．检查分包工程使用的材料
E．参与计量分包人完成的永久工程
78．根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的是（）。
A．因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定 2012年监理工程师考试时间
B．因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔
C．因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
D．因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告
E．因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告
79．在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（）。
A．事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误
B．造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任
C．造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错
D．按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知
E．按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告
80．根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有（A．延误发放图样
B．不可预见的外界条件
C．其他承包商的干扰
D．公共当局引起的延误
E．异常不利的气候条件
答案：
1D 2A 3B 4C 5A 6D 7C 8A 9C 10D 11．B12．A13．C14．D15．B
16．C 17．C18．D19．C20．A
21．B22．C23．C24．C25．C
26．B27．D28．A29．B30．B
31．C32．D33．A34．A35．C
36．D37．D38．B39．B40．A
41．D42．C43．C44．C45．B
46．D47．C48．C49．B50．D）。
51．AD52．BC53．CD54．AC55．ACD
56．ABD57．ABE58．AD59．ADE60．AB
61BC62．AC63．ADE64．BCD65．DE
66．BCD67．ACDE68．AD69．ABDE70．ABCD
71．ABC72．CDE73．ACE74．ACDE75．AE
76．BC77．BD78．BD79．ABDE 80．AB
第五篇：2016年监理工程师合同管理考试真题及答案
2016年监理工程师合同管理考试真题及答案（完整）
1、市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。A、行政手段 B、合同 C、诚信 D、道德 参考答案：B
2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。A、取得相应的执业资格证书 B、有依法成立的公司 C、具有中华人民共和国国籍
D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力 参考答案：D
3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。A、借款合同 B、勘察合同 C、施工合同 D、技术转让合同 参考答案：A
4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是()。A、因国际禁运解除进口设备运输合同 B、因战争导致在建工程合同工期延长
C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围 D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同 参考答案：C
5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由()c承担。
A、施工企业法定代表人 B、拟派项目经理 C、施工项目部 D、施工企业 参考答案：D
6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。
A、公司甲 B、公司乙 C、银行 D、登记机关 参考答案：A
7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A、4月30日 B、5月5日 C、5月15日 D、6月14日 参考答案：D
8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。
A、大雨造成现场档案资料损毁 B、雷电击毁现场施工用配电柜 C、设计错误导致部分工程拆除重建 D、施工机械过度磨损需要停工检修 参考答案：B
9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
A、申请人须知前附表 B、资格审查办法 C、投标人须知前附表 D、资格预审公告 参考答案：B
10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。A、建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目 B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目 C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目 D、构成内容多且专业性强的大型项目 参考答案：C
11、招标项目设有标底的，标底应当在()时公布。A、公布招标公告 B、发售招标文件 C、开标 D、评标 参考答案：C
12、某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长()天。
A、5 B、10 C、15 D、20 参考答案：A
13、关于延长投标有效期的说法，错误的是()。
A、需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人 B、投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长 C、投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格 D、投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金 参考答案：D
14、根据《招标投标法》，投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。A、收到中标通知书至签订合同 B、评标结束至确定中标人 C、开标至评标结束
D、提交标书至投标截止时间 参考答案：D
15、根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是()。
A、提供资料的有效性和完整性 B、企业资质条件 C、拟派项目经理资格 D、企业类似工程业绩 参考答案：A
16、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。A、资格 B、程序 C、响应性 D、形式 参考答案：D
17、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法 B.经评审的最低投标价法 C.最合理报价评审法 D.综合评估法 参考答案：D
18、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是()。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认 B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认 C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价 D.将该投标文件直接作废标处理 参考答案：B
19、某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较 如下：
则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为()万元。A.3200和3200 B.3360和3200 C.3350和3500 D.3370和3400 参考答案：C 20、对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。A.概念设计 B.初步设计 C.技术设计 D.施工图设计 参考答案：B
21、设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。A、满足边设计边施工的要求 B、有利于加快施工进度 C、与工程勘察实际进度同步
D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求 参考答案：D
22、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。A、最大限度减少资金时间价值 B、到货时间满足施工进度计划 C、采购资金落实到位情况 D、保证库存周期最短 参考答案：B
23、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。A、工程设计综合资质
B、本专业所属行业相应等级设计资质 C、本专业所属行业更高等级设计资质 D、工程设计专项资质 参考答案：D
24、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。
A、发包人 B、勘察人 C、监理人 D、项目施工单位 参考答案：A
25、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金 B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金
C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费 D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费 参考答案：A
26、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括()。A、项目经理任命书 B、合同协议书 C、工程设备表 D、建筑材料表 参考答案：B
27、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。A、采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效 B、采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效 C、采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效 D、采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效 参考答案：A
28、根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是()。
A、图纸→专用合同条款→中标通知书 B、图纸→中标通知书→专用合同条款 C、中标通知书→图纸→专用合同条款 D、中标通知书→专用合同条款→图纸 参考答案：D
29、为了明确划分由于政策f法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。
A、投标截止日前第14天 B、投标截止日前第28天 C、招标公告发布之日前第14天 D、招标公告发布之日前第28天 参考答案：B 30、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是()。A、承包人负责投保，并承担办理保险的费用 B、发包人负责投保，并承担办理保险的费用 C、承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用 D、发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用 参考答案：A
31、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是()。A、组织施工单位测设施工控制网 B、组织监理单位编制施工组织设计 C、组织设计单位进行设计交底 D、组织监察单位进行现场勘查 参考答案：C
32、根据《标准施工合同》，合同工期应自()载明了开工日起计算。A、发包人发出的中标通知书 B、监理人发出的开工通知 C、合同双方签订的合同协议书 D、监理人批准的施工进度计划 参考答案：B
33、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为()。
A.公尺结算价的2% B.签约合同价的2% C.工程结算加的3% D.签约合同价的3% 参考答案：D
34、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内()共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表、监理人在交货地点 C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表、监理人在施工现场 参考答案：A
35、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定j竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。
A、两个价格指数中的较高者 B、两个价格指数中的均值 C、两个价格指数中的较低者 D、两个价格指数按约定**的均值 参考答案：C
36、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。
A、成本加酬金 B、成本加利润 C、成本加规费
D、直接成本加间接成本 参考答案：B
37、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收h合格。
A、14 B、28 C、42 D、56 参考答案：D
38、建设工程采用设计施工总承包模式的优点有()。A、减少设计变更 B、易获得最优设计方案 C、加强发包人对承包人的监督 D、减少承包人的风险 参考答案：A
39、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是()。
A、工程量清单 B、发包人要求 C、单位分析表 D、发包人建议 参考答案：B 40、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。A、价格清单 B、分析软件 C、设计文件 D、计算书 参考答案：C
41、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在()前一直有效。
A、签发工程验收证书 B、出具最终结清证书 C、提交竣工验收报告 D、颁发缺陷责任期终止证书 参考答案：D
42、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制()。
A、工程进度款z支付分解表 B、投资计划使用分配表 C、工程进度款使用计划表 D、建设资金平衡表 参考答案：A
43、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段j进行的是()。
A、联动试车
B、保证工程满足合同要求的试验 C、功能性试验
D、产能及环保指标测试 参考答案：C
44、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。
A、标的物交付
B、当事人之间意思表示一致 C、货款交付
D、材料设备所有权转移 参考答案：B
45、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。A、抽检比例和取样方法 B、抽检数量和检测方法 C、检测方法和抽检比例 D、取样方法和抽检数量 参考答案：A
46、材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的f方法是()。A、类比衡量法 B、理论换算法 C、尾差分析法 D、经验鉴别法 参考答案：D
47、设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为()。A、附加服务 B、额外服务 C、伴随服务 D、增至服务 参考答案：C
48、FIDIC《施工h合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的()。A、专业监理工程师 B、建设单位代表 C、监理员
D、施工项目技术负责人 参考答案：A
49、根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。A、承包商部分拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同 B、承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费 C、在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容 D、承包商对指定分包商的违约承担连带责任 参考答案：B 50、根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确的合同属于()。A、目标合同 B、标价合同 C、管理合同 D、成本补偿合同 参考答案：B
51、下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。A、发包人名称 B、承包人名称 C、发承包项目名称 D、提供施工场地的约定 E、工程价款结算的约定 参考答案：DE
52、关于无权代理的说法，正确的有()。
A、超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B、代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人” C、对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权” D、无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为 E、无权代理行为由行为人承担民事责任 参考答案：ACD
53、根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。A、主债权及利息 B、违约金 C、行政罚款 D、损害赔偿金 E、实现债权的费用 参考答案：ABDE
54、项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。A、中标人在签订合同时向招标人提出附加条件 B、承包人在施工过程中毁约 C、发生不可抗力导致合同无法履行 D、承包人破产、倒闭使合同不能履行
E、因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间 参考答案：BCDE
55、关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。A、两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力 B、通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查 C、资格后审在评标后定标前进行 D、资格后审和资格预审的时间不同 E、资格后审的内容比资格预审少 参考答案：ABD
56、采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。A、第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标 B、第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C、未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰 D、第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价 E、第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审 参考答案：ACD
57、下列文件中，属于招标文件组成内容的有()。A、投标人针对招标文件提出的质疑 B、投标预备会的会议纪要 C、对投标人质疑的书面解答 D、招标人发布的资格预审公告 E、招标人对投标文件的修改 参考答案：BCE
58、关于投标预备会的说法，正确的有()。A、投标预备会是法定的招标程序 B、投标预备会上应进行招标工程交底 C、投标预备会由工程监理单位组织召开 D、投标预备会应澄清投标人提出的质疑 E、投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题 参考答案：BD
59、根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A、承担本标段设计任务的设计施工总承包单位 B、本标段的监理人
C、与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位 D、与招标人同属一个行政主管部门的单位 E、招标人不具备独立法人资格的附属机构 参考答案：BCD 60、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有()。A、投标人d的投标报价与招标标底一致 B、不同投标人的投标文件由同一单位编制 C、不同投标人委托同一单位办理投标事宜 D、不同投标人的投标函格式相同 E、不同投标人的投标文件异常一致 参考答案：BCE 61.关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。
A、该方法适用于具有通用技术、性能标准没有特殊要求的项目评标 B、该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段 C、中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D、投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价 E、投标人可以低于成本的价格报价 参考答案：ABD 62、国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A、排名第一的中标候选人放弃中标 B、排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同 C、招标人认为排名第一的中标候选人价格提高 D、第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金 E、第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求 参考答案：ABD 63、机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。A、负责所供货的设备监造
B、提供货物组装和维修所需的专用工具 C、提供详细的操作和维护手册
D、监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责 E、对买方的维修、运行和管理人员进行培训 参考答案：BCE 64、建设工程勘察合同委托的工作内容有()。A、工程放线测量 B、大地测量 C、结算工程量测量 D、水文地质勘察 E、工程地质勘察 参考答案：BDE 65、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。A、保护设计方案、图纸、数据等知识产权 B、保证设计质量满足规定的标准和合同要求 C、施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批 D、负责向发包人和施工单位进行设计交底 E、解决施工过程出现的设计问题 参考答案：ABDE 66、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。A、施工工程或标段 B、工程结算方式 C、质量标准 D、合同组成文件 E、变更处理程序 参考答案：ACD 67、根据《标准施工合同》，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在d订立合同时明确的内容有()。
A、发包人提交施工图审查的时间 B、承包人的设计范围
C、承包人提交设计文件的期限 D、承包人提交设计文件的数量 E、监理人签发图纸修改的期限 参考答案：BCDE 68、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害师，正确做法有()。
A、保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失 B、损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿 C、永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担 D、已完成工程损失由承包人承担
E、施工设备和进场材料损失由保险公司承担 参考答案：BC 69、根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有()。A、签约合同价不包括承包人利润 B、签约合同价即为中标价
C、签约合同价包含暂列金额、暂估价
D、签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款 E、签约合同价应在合同协议书中写明 参考答案：BC 70、根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。A、单价子目已完工程量按月计算
B、总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动 C、总价子目已完工程量按月计算
D、总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量 E、总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量 参考答案：ABD 71、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。
A、发现文物、石化等的处理
B、发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C、发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工 D、隐蔽工程重新检验质量合格 E、不可抗力事件发生后的清理工作 参考答案：BCD 72、工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。A、保险责任不同 B、安全生产管理职责不同 C、劳务人员管理方式不同 D、施工组织不同 E、施工质量责任期限不同 参考答案：ADE 73、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。
A、联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B、联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同 C、承包人可根据需要自行修改联合体协议 D、联合体的组织合内容分工是重要的评标内容 E、承包人可根据需要自选调整联合体组成 参考答案：BD 74、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。
A、施工场地临时道路通行权的取得 B、材料和工程设备的提供方 C、计日工和暂估价的补偿方式 D、施工图设计文件的提供方 E、竣工后试验的责任方 参考答案：ACE 75、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有()。
A、职业责任险 B、现场人员工伤保险 C、第三者责任险 D、设计和工程保险 E、现场人员意外伤害保险 参考答案：BE 76、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有()。
A、承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行 B、承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人 C、工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书
D、竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行 E、工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准 参考答案：ABD 77、材料采购合同履行z中，可用于现场交货数量验收的方法有()。A、磅差分析法 B、查点法 C、经验鉴别法 D、衡量法 E、理论换算法 参考答案：BDE 78、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。
A、合同号 B、目的港 C、出发港 D、收货人编号 E、提单号 参考答案：ABD 79、根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发()后分次返还。A、工程移交证书 B、工程接受证书 C、履约证书
D、缺陷责任期终止证书 E、工程保修书 参考答案：BC 80、关于风险CM模式的说法，正确的有()。A、CM合同属于管理承包合同 B、CM合同采用成本加酬金的计价方式 C、CM承包商不赚取总包、分包合同的差价 D、CM承包商属于专业咨询机构
E、CM承包商在工程设计阶段参与合同管理 参考答案：ABC
点击咨询 