2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程法人制度

第一篇：2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程法人制度

学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程法人制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。

2018一级建造师考试《工程法规》

1Z301000建设工程基本法律知识

1Z301020建设工程法人制度

1[单选题]施工企业取得法人资格的时间为()。

A.注册资金到位日B.公司成立日C.工商部门核准登记日D.建设行政主管部门颁发资质证书日

参考答案：C

◆◆2[多选题]下列对于法人的表述中，正确的是()。

A.法人可以分为企业法人和事业法人

B.机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记

C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格

D.企业法人分立、合并，应当向登记机关办理登记并公告E.企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担

参考答案：B,C,D,E

◆◆3[单选题]在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是()。

A.施工企业B.项目经理C.建设单位D.项目经理部

参考答案：A 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

◆◆4[单选题]下列选项中，关于企业法人与项目经理部法律关系的表述，正确的是()。

A.项目经理部具有法人资格

B.项目经理经企业法人授权，其职务行为可以代表企业法人

C.项目经理部行为的法律后果应由企业法人承担

D.项目经理部行为的法律后果应由项目经理承担

参考答案：C

◆◆5[单选题]施工企业取得法人资格的时间为()。

A.注册资金到位日B.公司成立日C.工商部门核准登记日D.建设行政主管部门颁发资质证书日

参考答案：C

◆◆6[单选题]

在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是()。

A.施工企业B.项目经理C.建设单位D.项目经理部

参考答案：A

◆◆参考解析：

项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。显然，A项正确。

7[单选题] 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

根据《民法通则》，施工企业的项目经理属于企业()。

A.委托代理人B.法定代理人C.指定代理人D.授权的项目管理者

参考答案：D

◆◆8[单选题]

下列关于企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是()。

A.项目经理部具有法人资格

B.项目经理经企业法人授权，其职务行为可以代表企业法人

C.项目经理部行为的法律后果应由企业法人承担

D.项目经理部行为的法律后果应由项目经理承担

参考答案：C

◆◆9[多选题]下列关于法人的说法，正确的是()。

A.法人可以分为企业法人和事业法人

B.机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记

C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格

D.企业法人分立、合并，应当向登记机关办理登记并公告

E.企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担

参考答案：B,C,D,E

◆◆参考解析：

法人分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。所以A项错误。机关法人的设立取决于宪法和法律的规定，因此其设立无须经专门机构核准登记，所以B项正确。而C、D、E都是企业法人点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频的重要特点。故B、C、D、E为正确选项。

10[多选题]

设立法人应当具备的条件包括()。

A.依法成立

B.有自己的名称、组织机构和场所

C.有必要的财产和经费

D.有法定的代表人E.能够独立承担民事责任

参考答案：A,B,C,E 12 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第二篇：2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程担保制度

学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程担保制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。

2018一级建造师考试《工程法规》

1Z301000建设工程基本法律知识

1Z301070建设工程担保制度

1[单选题]甲公司与乙公司签订了一份供货合同，由甲公司为乙公司供应钢筋，并由丙公司作为乙公司收到钢筋后支付货款的保证人，但合同对保证方式没有约定。后来乙公司收到钢筋后拒不付款，则丙公司承担保证责任的方式应()。

A.为一般保证B.为连带责任保证C.由丙与甲重新协商确定D.由甲、乙、丙三方重新协商确定

参考答案：B

◆◆2[多选题]下列选项中，可以进行抵押的财产有()。

A.土地所有权B.高等学校的教学大楼、学生宿舍C.抵押人所有的房屋D.抵押人依法有权处置的国有土地使用权E.抵押人依法承包并经发包人同意的荒地的土地使用权

参考答案：C,D,E

◆◆3[单选题]甲公司与乙公司签订了一份供货合同，由甲公司为乙公司供应钢筋，并由丙公司作为乙公司收到钢筋后支付货款的保证人，但合同对保证方式没有约定。后来乙公司收到钢筋后拒不付款，则丙公司承担保证责任的方式应点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频()。

A.为一般保证B.为连带责任保证C.由丙与甲重新协商确定D.由甲、乙、丙三方重新协商确定

参考答案：B

◆◆4[多选题]下列选项中，可以进行抵押的财产有()。

参考答案：C,D,E

◆◆参考解析：

可以作为抵押物的财产必须是产权明确并可以强制执行的财产，土地所有权、以公益为目的的事业单位的设施不能作为抵押物，因此应选择C、D、E。

5[单选题]下列主体中，不能作为保证人的是()。

A.集团公司的子公司B.企业法人的分支机构C.银行D.担保公司

参考答案：B

◆◆6[多选题]甲企业与乙银行签订一份50万元的借款合同，丙公司在借款合同的担保人一栏加盖了企业的印章。贷款到期后，经甲企业与乙银行协商，乙银行同意贷款延期3个月，但未告知丙公司。下列关于该债务清偿的说法中，正确的有()。

A.丙公司对此50万元的债务不再承担保证责任B.乙银行有权要求丙公司对50万元债务承担责任C.乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任D.点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙公司承担责任E.乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙公司对20万元债务承担责任

参考答案：A,C

◆◆7[单选题]下列主体中，不能作为保证人的是()。

A.集团公司的子公司B.企业法人的分支机构C.银行D.担保公司

参考答案：B

◆◆8[多选题]根据《担保法》的规定，质押担保中的质押包括()。

A.动产质押B.不动产质押C.权利质押D.固定资产质押E.无形资产质押

参考答案：A,C

◆◆9[单选题]建设工程招投标过程中，银行为施工单位提供的工程投标保函属于()。

A.主合同B.从合同C.贷款合同D.连带责任保证

参考答案：B

◆◆10[多选题]下列选项中属于保证担保范围的有()。

A.主债权B.抵押权C.主债权的利息D.违约金E.损害赔偿金参考答案：A,C,D,E

◆◆11[单选题]甲公司与乙公司签订了设备采购合同，由乙公司为甲公司生产某专用设备，甲公司向乙公司支付了10万元作为定金，后乙公司未能履行合同，则乙公司应向甲公司返还的数额为()万元。

A.10B.15C.20D.30 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

参考答案：C

◆◆参考解析：

按照《担保法》的规定，收受定金的一方不履行合同，应双倍返还定金，因此应选择C。

12[多选题]根据《担保法》的规定，下列关于定金的说法中，正确的有()。

A.定金应当以书面的形式约定B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金D.收受定金的一方不履行合同，应双倍返还定金E.定金数额不得超过主合同标的额的10%

参考答案：A,B,C,D

◆◆13[单选题]某人以其居住的商品住宅作为向银行贷款的担保，这种担保方式属于()。

A.保证B.质押C.抵押D.留置

参考答案：C

◆◆14[单选题]下列合同中，不能实现留置权的合同是()。

A.运输合同B.抵押合同C.保管合同D.加工承揽合同

参考答案：B

◆◆15[多选题]下列情形中，除非合同另有约定，保证人在原保证担保的范围内继续承担责任的有()。

A.保证期问，债权人同意债务人转让债务的B.保证期间，债务人同意债权人转让主债权的C.债权人与债务人协议变更债务大小的D.未约定保证期间情况下，主债务履行期届满后接近6个月的E.保证期间，债权人依法将主债权转让给第点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频三人的

参考答案：D,E

◆◆16[单选题]根据《工程建设项目施工招标投标办法>规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供()。

A.工程款支付担保B.抵押担保C.保证金D.预付款担保

参考答案：A

◆◆17[单选题]保证合同的签订人为()。

A.债权人与债务人B.债权人与保证人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人

参考答案：B 12学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程担保制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。

◆◆18[单选题]根据《建设工程施工合同(示范文本)》，如果发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人提供预付款担保的时间应为()。

A.发包人支付预付款10天前B.签订合同后10天内C.发包人支付预付款7天前D.签订合同后7天内参考答案：C

◆◆19[单选题]财产抵押权设置后，将限制的是财产的()。

A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权

参考答案：D 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

◆◆20[单选题]建设工程招投标过程中，银行为施工单位提供的工程投标保函属于()。

A.主合同B.从合同C.贷款合同D.连带责任保证

参考答案：B

◆◆21[单选题]某人以其居住的商品住宅作为向银行贷款的担保，这种担保方式属于()。

A.保证B.质押C.抵押D.留置

参考答案：C

◆◆22[单选题]仓储保管企业甲保管了建设单位乙的一批预制构件，保管期满后，乙未支付保管款项，甲无法联系到乙，甲对保管的预制构件享有()权。

A.质押B.抵押C.留置D.担保

参考答案：C

◆◆23[单选题]根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供()。

A.工程款支付担保B.抵押担保C.保证金D.预付款担保

参考答案：A

◆◆参考解析：

根据2013年3月国家发展和改革委员会等8部门经修改后发布的《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。因此答案A正确。

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

24[单选题]甲公司与乙公司签订了一份供货合同，由甲公司为乙公司供应钢筋，并由丙公司作为乙公司收到钢筋后支付货款的保证人，但合同对保证方式没有约定。后来乙公司收到钢筋后拒不付款，则丙公司承担保证责任的方式应()。

A.为一般保证B.为连带责任保证C.由丙与甲重新协商确定D.由甲、乙、丙三方重新协商确定

参考答案：B

◆◆25[单选题]根据《建设工程施工合同(示范文本)》，如果发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人提供预付款担保的时间应为()。

A.发包人支付预付款10天前B.签订合同后10天内C.发包人支付预付款7天前D.签订合同后7天内参考答案：C

◆◆参考解析：

2013年4月住房和城乡建设部、工商总局经修改后发布的《建设工程施工合同(示范文本)》中提出，发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保。因此答案C正确。26[单选题]

建设工程招投标过程中，银行为施工单位提供的工程投标保函属于()。

A.主合同B.从合同C.贷款合同D.连带责任保证

参考答案：B

◆◆27[单选题]

甲公司与乙公司签订了设备采购合同，由乙公司为甲公司生产某专用设备，甲公司向乙公司支付了10万元作为定金，后乙公司未能履行合同，则乙公司应点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频向甲公司返还的数额为()万元。

A.10B.15C.20D.30

参考答案：C

◆◆参考解析：

按照《担保法》的规定，收受定金的一方不履行合同，应双倍返还定金，因此应选择C。

28[单选题]

财产抵押权设置后，将限制的是财产的()。

A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权

参考答案：D

◆◆29[单选题]

下列合同中，不能实现留置权的合同是()。

A.运输合同B.抵押合同C.保管合同D.加工承揽合同

参考答案：B

◆◆30[单选题]

下列主体中，不能作为保证人的是()。

A.集团公司的子公司B.企业法人的分支机构C.银行D.担保公司

参考答案：B

◆◆31[单选题]

仓储保管企业甲保管了建设单位乙的一批预制构件，保管期满后，乙未支付保管款项，甲无法联系到乙，甲对保管的预制构件享有()权。

A.质押B.抵押C.留置D.担保

参考答案：C

◆◆32[单选题]

根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供()。

A.工程款支付担保B.抵押担保C.保证金D.预付款担保

参考答案：A

◆◆参考解析：

33[单选题]

保证合同的签订人为()。

A.债权人与债务人B.债权人与保证人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人

参考答案：B

◆◆34[单选题]

某人以其居住的商品住宅作为向银行贷款的担保，这种担保方式属于()。

A.保证B.质押C.抵押D.留置

参考答案：C 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

◆◆35[单选题]

根据《建设工程施工合同(示范文本)》，如果发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人提供预付款担保的时间应为()。

A.发包人支付预付款10天前B.签订合同后10天内C.发包人支付预付款7天前D.签订合同后7天内参考答案：C

◆◆参考解析：

2013年4月住房和城乡建设部、工商总局经修改后发布的《建设工程施工合同(示范文本)》中提出，发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保。因此答案C正确。12 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第三篇：2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程合同制度

学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程合同制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。

2018一级建造师考试《工程法规》

1Z304000建设工程合同和劳动合同法律制度

1Z304010建设工程合同制度

1[单选题]甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一分要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。

A.要约邀请

B.新要约

C.承诺

D.承诺意向

参考答案：B

◆◆2[单选题]甲、乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。

A.2

B.3

C.5

D.8 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

参考答案：C

◆◆参考解析：

在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中，约定赔偿损失费用为5万元，而且实际损失小于5万元，因而甲方应按照约定损失赔偿额5万元支付给乙方。

3[单选题]要式合同和不要式合同的区别实际上是关于()的问题。

A.合同成立与生效的条件B.合同相互之间主从关系C.合同内容差异D.合同当事人是否互相负有给付义务

参考答案：A

◆◆4[单选题]甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据《合同法》，要约生效的时间应为()。

A.乙发出电子邮件时的时间B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间D.甲知道收到邮件时的时间

参考答案：C

◆◆5[单选题]甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一份要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。

A.要约邀请B.新要约C.承诺D.承诺意向

参考答案：B 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

◆◆参考解析：

承诺必须是受要约人同意要约的意思，本题中，甲公司不是丙公司要约的受要约人，因此其发出的文件不属于承诺，因甲公司按丙公司的要约进行了回复，应该属于新要约。

6[单选题]某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是()。

A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款

参考答案：D

◆◆7[单选题]甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则()。

A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效

参考答案：D

◆◆参考解析：

要约的撤销要求撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，撤回则要求要约到达受要约人之前或者同要约同时到达受要约人，本题中，并没有说明甲发出的要约是否到达乙，也没有说明乙是否承诺，因此A、B、C点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频选项不确切，D是最符合题意的。

8[单选题]某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。

A.备案的建设工程合同B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法

参考答案：A

◆◆参考解析：

本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此，本题选A。

9[单选题]当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。

A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率

参考答案：D

◆◆10[单选题]

当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。

A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率

参考答案：D

◆◆11[单选题]某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时问为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是()。

A.不予支持B.按照2.4%支付利息C.按照4.8%支付利息D.按照6%支付利息

参考答案：C

◆◆参考解析：

按照《解释》规定：当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选C。

12[单选题]某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。

A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日

◆◆参考解析：

该工程因承包方原因拖期，但建设工程未经验收而被发包方实际占用，依法应以转移占用之日为竣工日期，故C选项为正确选项。

13[单选题]某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元的住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款i000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是()。

A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款

B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商

C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款

D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款

参考答案：D

◆◆参考解析：

消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，因此A、B选项错误，另外按照合同法规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此只有D是最符合题意的。

14[单选题]某工程合同中约定竣工日期为2013年11月8日，实际竣工日期为2018年1月8日，竣工后发包方经承包人催告后依然逾期不支付，承包人点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频最迟应当在()以前向人民法院提起诉讼，行使承包人工程价款的优先受偿权。

A.2018年5月8日B.2018年7月8日C.2018年11月8日D.2018年1月8日

参考答案：B

参考解析：

依据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的答复》第4条规定“建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。”本题中问的是最迟的提起诉讼的日期，应当按照工程竣工之日起计6个月，因此，本题正确的答案是2018年7月8日。

15[单选题]按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照()履行。

A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格

参考答案：B

◆◆16[单选题]工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是()。

A.承包方与监理方串通造成的损失B.承包方不履行保修义务所造成的损失C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失

◆◆参考解析：

本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任，选项B、D则完全是由承包人承担赔偿责任，但是C与D虽然都是出现偷盗造成的损失，但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收，其保管责任不属于承包人，选项D是承包人完成的工作成果，在未交付发包方使用前，保管责任属于承包人，因此，本题选C。

17[单选题]乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。

A.1B.2C.3D.5

参考答案：B

◆◆参考解析：

依照合同法的规定：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。

12学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程合同制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。

18[单选题]乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用0.5万元，乙方应该支付甲方()万元费用。

A.0.5B.2.5C.3D.3.5

参考答案：D

◆◆19[单选题]无效合同从()之日起就不具备法律效力。

A.确认B.订立C.履行D.谈判

参考答案：B

◆◆20[单选题]合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是()条款。

A.违约责任B.解决争议C.价款或酬金D.数量和质量

参考答案：B

◆◆21[单选题]某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是()。

参考答案：D

◆◆22[单选题]下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。

A.没有合法授权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止

◆◆23[单选题]乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。

A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效D.如果设备已经交付给丙，则合同有效

参考答案：B

◆◆参考解析：

本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。

24[单选题]承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。

A.供应商应承担由此给承包人造成的损失B.承包人可根据实际情况部分接受货物C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货D.承包人拒绝接受，应承担违约责任

参考答案：D

◆◆参考解析：

当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。

25[单选题]某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为()。

A.变更的效力仅及于变更的部分B.未变更部分效力不确定C.已履行部分应恢复原状D.当事人丧失赔损请求权

参考答案：A

◆◆26[单选题]某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是()。

A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道B.材料商转让自己的债权应经承包人同意C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消

参考答案：C

◆◆参考解析：

债权人转让权利应该通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力，但债权人的转让无需得到债务人的同意，因此本题中只有C是正确的。

27[单选题]施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。

A.乙B.丙C.乙或丙均可D.乙或丙均不可

参考答案：B

◆◆参考解析：

据《合同法》中关于债权转让效力的规定，由于债权已经转让，3万元的债权已经由丙代替，所以，甲的抗辩权就不能再向乙行使了，而要向丙行使。正确答案为B。

28[单选题]2010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的()。

A.继续履行合同B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲C.向法院申请撤销该合同D.向乙要求赔偿

参考答案：D

◆◆参考解析：

本合同属于可撤销合同，可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也可以要求变更合同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。

29[单选题]可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频()内行使撤销权。

A.1年B.2年C.3年D.4年

参考答案：A

◆◆30[单选题]当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的应赔偿，赔偿损失范围包括直接损失和间接损失，其中间接损失是指()。

A.收入B.营业额C.成本D.利润

参考答案：D

◆◆31[单选题]施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是()。

A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延

参考答案：C

◆◆参考解析：

《合同法》中规定，合同履行过程中出现违约情况的，只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任，本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。

32[单选题]施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。

A.发包方B.总包方C.甲分包商D.监理单位

参考答案：B

◆◆参考解析：

首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同，和乙分包商有合同关系的只有总包单位，其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任”，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总包单位，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总包单位，选B。

33[单选题]甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时问为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15B.16C.17D.21

参考答案：D

◆◆参考解析：

本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

34[单选题]甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频货款为80万元，乙向甲支付定金4万元;同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求()。

A.甲双倍返还定金8万元B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元C.甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元D.甲支付违约金6万元

参考答案：C

◆◆参考解析：

《合同法》中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，也就是违约金6万元，至于定金4万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的费用。

35[单选题]

下列情形中，承包人在监理人未及时下达暂停施工指示的情况下可先暂停施工并及时通知监理人的是()。

A.设计变更引起的暂停施工B.施工质量不合格引起的暂停施工C.为排除施工安全隐患而引起的暂停施工D.工地突遇洪灾暂停施工

参考答案：D 12 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第四篇：2018一级建造师《工程法规》章节习题：仲裁制度

学尔森整理“2018年一级建造师《工程法规》章节习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

2018一级建造师《工程法规》|内部资料限时下载

1Z308000解决建设工程纠纷法律制度

1Z308030仲裁制度

1[单选题]承、发包双方在施工合同中约定，双方在履行合同过程中所发生的争议，均提交上海的仲裁委员会仲裁(注，上海地区有两家仲裁委员会)。那么，下列说法中正确的是()。

A.该约定意思表示明确，有效

B.当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁

C.由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的，因而无效

D.当事人可以申请仲裁，也可以提起诉讼

参考答案：B

2[单选题]当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()裁定。

A.仲裁委员会

B.合同履行地中级人民法院

C.被告所在地中级人民法院

D.仲裁委员会所在地中级人民法院

参考答案：D

3[多选题]存仲裁过程中，当事人担心案件相关证据会灭失，日后难以取得，点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请，下列说法正确的是()。

A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

C.仲裁机构应立即作出证据保全的裁定

D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定

E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定

参考答案：B,D

4[单选题]仲裁委员会在审理双方争议时，对争议事项进行仲裁，其权限范围由()决定。

A.仲裁规则确定

B.法律直接规定

C.仲裁庭决定

D.仲裁协议约定

参考答案：D

5[多选题]仲裁协议应当包括的内容有()。

A.仲裁事项

B.具体的仲裁请求和事实、理由

C.请求仲裁的意思表示

D.选定的仲裁委员会

E.属于仲裁委员会的受理范围

参考答案：A,C,D

6[多选题]工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是()。

A.有仲裁协议

B.仲裁请求具体

C.属于仲裁委员会的受理范围

D.选定的仲裁委员会

E.有准确的被申请人

参考答案：A,B,C

7[单选题]关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是()。

A.对双方当事人均有约束力

B.可以排除法院的司法管辖权

C.对法院不具有约束力

D.对仲裁机构具有约束力

参考答案：C

参考解析：有效的仲裁协议对当事人具有法律效力，有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权，仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的基础，是仲裁庭审理和裁决案件的依据。没有有效的仲裁协议，仲裁委员会就不能获得仲裁案件的管辖权。

8[多选题]某工程建设纠纷，仲裁委员会组成的仲裁庭中，以下符合法律规定的是()。

A.由1人组成仲裁庭

B.由3人组成仲裁庭

C.由4人组成仲裁庭

D.由5人组成仲裁庭

E.由7人组成仲裁庭

参考答案：A,B

参考解析：仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。

9[单选题]下列选项中，对调解的理解错误的是()。

A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书

B.仲裁调解书生效后产生执行效力

C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解

D.法院在强制执行时一般不能调解

参考答案：C

10[多选题]甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，根据《仲裁法》的规定，在下列()情况下，当事人提出仲裁员的回避申请，应当得到准许。

A.发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人

B.发现某仲裁员虽然是资深会计师，但法律知识欠缺，不适合担任仲裁员

C.发现某仲裁员曾做过10年律师

D.发现某仲裁员的配偶是甲公司的职工

E.发现某仲裁员是甲公司的顾问

参考答案：A,D,E

11[多选题]仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人可以在出现下列()情形时申请撤销仲裁裁决。

A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的 B.裁决所根据的证据是伪造的

C.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D.仲裁裁决适用法律错误

E.没有仲裁协议的参考答案：A,B,C,E

12[单选题]人民法院对仲裁进行司法监督时，对于涉外仲裁裁决仅审查其()。

A.主体问题

B.程序问题

C.实体问题

D.法律适用问题

参考答案：B

参考解析：对涉外仲裁裁决和国外仲裁裁决仅对其程序事项进行审查，且当事人不得以裁决书的实体错误为由提出不予执行和撤销的申请;人民法院也不得审查其实体问题。B项正确。4学尔森整理“2018年一级建造师《工程法规》章节习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

13[多选题]仲裁裁决被人民法院依法撤销或裁定不予执行后，当事人就该纠纷()。

A.可以依据原仲裁协议重新组成仲裁庭申请仲裁

B.可以依据重新达成的仲裁协议申请仲裁

C.可以向人民法院起诉

D.可以申请做出撤销或裁定的法院继续审理

E.可以协商和解

参考答案：B,C,E

14[单选题]当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

参考答案：B

15[单选题]商事仲裁是目前解决建设工程纠纷的重要途径，关于仲裁的审理表述正确的是()。

A.审理方式分为开庭审理和不公开审理

B.仲裁庭作出的裁决送达双方当事人后即生效

C.当事人对裁决有异议，应当在裁决作出之日起6个月内向基层法院提出撤销

D.仲裁庭的组成不合法的，将被裁定不予执行仲裁裁决

参考答案：D

参考解析：仲裁应当开庭进行，当事人可以协议不开庭，A项错误。仲裁庭作出的裁决一经作出即发生法律效力，B项错误。当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内向仲裁机构所在地的中级人民法院提出，C项错误。

16[单选题]当事人在仲裁过程中，对案件仲裁管辖有异义，应在()提出。

A.答辩期内

B.首次开庭前

C.案件庭审结束前

D.本案件裁决作出前

参考答案：B

17[多选题]当事人证明仲裁裁决有下列()情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。

A.没有仲裁协议

B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁

C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序

D.仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名

E.裁决所根据的证据是伪造的参考答案：A,B,C,E

18[单选题]在某案件仲裁裁决作出过程中，3名仲裁员针对某争议问题的意点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频见不能形成多数意见，则该部分仲裁裁决()。

A.暂不作出

B.由秘书长裁定

C.应当按首席仲裁员意见作出

D.由专家委员会裁定

参考答案：C

参考解析：

19[单选题]《仲裁法》规定，申请人在人民法院采取保全措施后()不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全。

A.7日内

B.15日内

C.30日内

D.2个月内

参考答案：C

参考解析：

20[单选题]当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托()指定。

A.仲裁委员会

B.仲裁委员会秘书处

C.已选定的两名仲裁员共同

D.仲裁委员会主任

参考答案：D

21[单选题]关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是()。

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B.当事人可以协议仲裁不开庭审理

C.仲裁审理案件应当公开进行

D.当事人不能协商确定仲裁程序

参考答案：B

22[单选题]《仲裁法》规定，申请人在人民法院采取保全措施后()不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全。

A.7日内

B.15日内

C.30日内

D.2个月内

参考答案：C

23[单选题]关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是()。

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B.当事人可以协议仲裁不开庭审理

C.仲裁审理案件应当公开进行

D.当事人不能协商确定仲裁程序

参考解析：

24[单选题]涉外仲裁案件的财产、证据保全均是由有管辖权的()裁定并执行。

A.基层人民法院

B.中级人民法院

C.高级人民法院

D.二审人民法院

参考答案：B4学尔森整理“2018年一级建造师《工程法规》章节习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

25[单选题]甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员与对方当事人的代理人有利害关系，则甲公司最晚应于()提出回避申请。

A.在首次开庭前

B.裁决书送达之前

C.辩论终结前

D.最后一次开庭结束前

参考答案：D

参考解析：

仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：(1)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;(2)与本案有利害关系;(3)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的;(4)私自会见当事人、代理人，或点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频者接受当事人、代理人的请客送礼。

当事人申请回避的，应当说明理由，在首次开庭前提出。回避事由在首次开庭后知道的，可以在最后一次开庭结束前提出。

26[单选题]当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。

A.申请人所在地的中级人民法院

B.被执行人所在地的基层人民法院

C.被执行财产所在地的中级人民法院

D.仲裁机构所在地的中级人民法院

参考答案：C

参考解析：

根据《仲裁法》及最高人民法院司法解释规定，仲裁裁决的强制执行应当向有管辖权的法院提出申请。被执行人在中国境内的，仲裁裁决由被执行人住所地或被执行人财产所在地的中级人民法院执行。

27[单选题]某案件仲裁过程中，由于对裁决持不同意见的仲裁员拒不在裁决书中签名，则产生的法律后果是()。

A.裁决书无效

B.裁决书被撤销

C.重新组成仲裁庭审理

D.裁决书自作出之日起发生法律效力

28[单选题]仲裁委员会在审理双方争议时，对争议事项进行仲裁，其权限范围由()决定。

A.仲裁规则确定

B.法律直接规定

C.仲裁庭决定

D.仲裁协议约定

参考答案：D

29[单选题]当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

参考答案：B

30[单选题]关于仲裁过程中一方当事人的财产保全，处理的程序正确的是()。

A.只能向仲裁委员会提出申请，由仲裁委员会将申请转交有管辖权的人民法院作出裁定

B.只能由当事人直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

C.只能在仲裁程序开始前提出申请

D.最终是否受理由有管辖权的人民法院作出裁定

参考答案：D

31[单选题]下列选项中，对调解的理解错误的是()。

A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书

B.仲裁调解书生效后产生执行效力

C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解

D.法院在强制执行时一般不能调解

参考答案：C

32[单选题]人民法院对仲裁进行司法监督时，对于涉外仲裁裁决仅审查其()。

A.主体问题

B.程序问题

C.实体问题

D.法律适用问题

参考答案：B

参考解析：

对涉外仲裁裁决和国外仲裁裁决仅对其程序事项进行审查，且当事人不得以裁决书的实体错误为由提出不予执行和撤销的申请;人民法院也不得审查其实体问题。8项正确。

33[多选题]某工程建设纠纷，仲裁委员会组成的仲裁庭中，以下符合法律规定的是()。

A.由1人组成仲裁庭

B.由3人组成仲裁庭

C.由4人组成仲裁庭

D.由5人组成仲裁庭

E.由7人组成仲裁庭

参考答案：A,B

参考解析：

仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。

34[多选题]工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是()。

A.有仲裁协议

B.仲裁请求具体

C.属于仲裁委员会的受理范围

D.选定的仲裁委员会

E.有准确的被申请人

参考答案：A,B,C

参考解析：

当事人申请仲裁，应当符合下列条件：(1)有仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。注意区别于仲裁协议的内容。

35[多选题]甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，根据《仲裁法》的规定，在下列()情况下，当事人提出仲裁员的回避申请，应当得到准许。

A.发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人

B.发现某仲裁员虽然是资深会计师，但法律知识欠缺，不适合担任仲裁员

C.发现某仲裁员曾做过10年律师

D.发现某仲裁员的配偶是甲公司的职工

E.发现某仲裁员是甲公司的顾问

参考答案：A,D,E4 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第五篇：2018一级建造师工程法规章节习题：相关合同制度

学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：相关合同制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。

2018一级建造师考试《工程法规》

1Z304000建设工程合同和劳动合同法律制度

1Z304030相关合同制度

1[单选题]甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。当这批材料被按期送到指定地点时，项目部工作人员验收发现，除了订购合同约定的材料外，还多出了一部分材料，经了解属于供应商疏忽所致。双方协商后决定，暂时由甲方代为保管这部分多出的材料，并向乙方收取合理费用。代管期间当地气候出现异常，尽管甲方采取了正确的保护措施，但仍有部分材料发生变形，由此给乙方造成了损失。对此，下列选项中正确的是()

A.该损失应由甲公司承担

B.该损失应由甲乙双方共同承担

C.乙公司可以不支付代管费用

D.乙公司应负担代管费并承担其损失

参考答案：D

◆◆参考解析：

根据《合同法》第162条规定，买受人拒绝接收多交部分标的物的，可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。本题中代管材料发生变点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频形并非甲方故意或严重过失所致，因而乙方应按约定向甲方支付合理的代管费用，并承担其损失。

2[单选题]甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是()。

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

参考答案：C

◆◆参考解析：

承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求定作人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合同。

3[单选题]甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。当这批材料被按期送到指定地点时，项目部工作人员验收发现，除了订购合同约定的材料外，还多出了一部分材料，经了解属于供应商疏忽所致。双方协商后决定，暂时由甲方代为保管这部分多出的材料，并向乙方收取合理费用。代管期间当地气候出现异常，尽管甲方采取了正确的保护措施，但仍有部分材料发生变形，由此给乙方造成了损失。对此，下列选项中正确的是()

A.该损失应由甲公司承担

B.该损失应由甲乙双方共同承担

C.乙公司可以不支付代管费用

D.乙公司应负担代管费并承担其损失

参考答案：D

◆◆参考解析：

根据《合同法》第162条规定，买受人拒绝接收多交部分标的物的，可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。本题中代管材料发生变形并非甲方故意或严重过失所致，因而乙方应按约定向甲方支付合理的代管费用，并承担其损失。

4[单选题]

甲承包商向乙供应商订购了一批工程材料，乙向甲提供了增值税专用发票、材料出厂合格证、检验报告、质量保证书和使用说明书，并将其提单交给甲承包商。由此可以推断，其交付方式是()。

A.简易交付B.指示交付C.拟制交付D.现实交付

参考答案：C

◆◆参考解析：

出卖人将标的物的权利凭证(如提单等)交给买受人，以此代替标的物的现实交付，这种交付方式属于拟制交付。因此，本题应选C。

5[单选题]甲承包商向乙供应商订购了一批工程材料，乙向甲提供了增值税专用发票、材料出厂合格证、检验报告、质量保证书和使用说明书，并将其提单点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频交给甲承包商。由此可以推断，其交付方式是()。

A.简易交付B.指示交付C.拟制交付D.现实交付

参考答案：C

◆◆参考解析：

出卖人将标的物的权利凭证(如提单等)交给买受人，以此代替标的物的现实交付，这种交付方式属于拟制交付。因此，本题应选C。

6[单选题]甲承包商向乙供应商订购了几台仪器，乙按约定将其送达指定地点。由于送货人疏忽，多卸了一箱货物，甲方人员未及时发现。过后乙方致电甲方，请其代为保管，两周内派人取回。由于该货物价格昂贵，甲方不得不派专人看管。在此期间当地突发山洪，尽管甲方采取了保护措施，但这箱货物仍被冲刷变形。对此，下列选项中正确的是()。

A.甲不得向乙收取保管费B.甲有权向乙收取合理的保管费C.甲应赔偿乙货物损失D.乙有权向甲提出赔偿要求

参考答案：B

◆◆参考解析：

根据《合同法》第162条规定，买受人可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期问的合理费用以及非因买受人故意或者重大过失造成的损失。因此，本题应选B。

7[单选题]王先生欲将其父母留给自己和妹妹的房产出售给李某。李某以为该房产仅为王先生所有，便与王先生签订了房屋买卖合同。对此，王先生应承担的主要义务是()。

A.办理手续B.验收房产C.权利瑕疵担保D.现实交付

参考答案：C

◆◆参考解析：

《合同法》第150条规定，出卖人就交付标的物负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。王先生对父母留下的房产没有完全的所有权，买受人李某并不了解王先生之妹也享有该房产的部分权利。因此，王某首先要承担权利瑕疵担保义务。

8[单选题]甲公司于2010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到1o月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。

A.应执行新价格B.应执行原价格C.甲应承担一半价差D.乙应承担大部分价差

参考答案：B

◆◆参考解析：

对于买卖合同，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。本题中，乙逾期交货，因而应执行原价格。

9[单选题]甲承包商于2009年3月6日以32元/千克的价格向乙建材商订购了一批工程材料。到了约定提货的最后期限，甲仍未提货。此后不久，这种材料的市场价格上涨为36元/千克。甲去提货时，乙建材商要求甲补交4元/千克的价差。对此，正确的解决办法是()。

A.应执行原价格B.甲应承担大部分价差C.应执行新价格D.甲承担一半价差

参考答案：C

◆◆10[单选题]甲承包商承揽了一住宅小区房屋基础加固工程施工，为此向乙供应商订购了2台钻孔设备，其质量保证期为3个月。设备被送至指定地点时，甲方人员未认真验收。受作业条件所限，这2台设备均未开箱使用。半年后甲在其他项目中使用这2台钻孔设备时发现，其中1台设备不能正常工作，为此找到原供货商。对此，下列选项中正确的是()。

A.乙应无条件退换钻孔设备B.设备生产厂家应负责维修并承担相应费用C.乙推托不管D.乙联系生产厂家维修，其费用由甲承担

参考答案：D

◆◆11[单选题]杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动，试用期为3个月。试用期内，使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月，始终未表示是否购买。对此，下列说法中正确的是()。

A.该公司不能视其为购买B.杨先生有权继续试用C.该公司可以视其为购买D.被视为购买的杨先生应拒绝付费

参考答案：C

◆◆参考解析：

试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。因此，该公司可以视杨先生为购买。

12[单选题]甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此，甲公司()。

A.可以解除K06和其后各批电子装置的采购合同B.只能解除K06电子装置的采购合同C.只能继续履行合同D.解除采购合同应获得乙的同意

参考答案：A

◆◆参考解析：

对于出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使其后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及其后其他各批标的物解除。

13[单选题]某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金。对此，下列说法中错误的是()。

A.丙无权要求开发商履行合同B.丙可以要求乙履行合同C.乙可以要求开发商履行合同D.乙应向丙披露委托人

参考答案：A

◆◆参考解析：

在委托合同中，受托人因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托人，第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张其权利，但第三人不得变更选定的相对人。本题中，乙应向丙披露委托人甲，丙可以向甲或者乙主张其权利。

14[单选题]梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是()。

A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持C.借款合同可以是无偿合同D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持

参考答案：B

◆◆参考解析：

借款合同一般是有偿合同(有息借款)，也可以是无偿合同(无息借款)。《合同法》第211条第1款规定：“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。”另外，最高人民法院发布的《关于贯彻执行(民法通则)若干问题的意见(试行)》第条规定：“公民之间的无息借款，有约定偿还期限而借款人不按期偿还，出借人要求借款人偿付逾期利息，应予以准许。因此，本题应选B才符合上述规定。”

15[单选题]李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5%。李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。

A.0.5万元B.1.0万元C.1.5万元D.1.6万元

参考答案：B

◆◆参考解析：

对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频另有约定。本题实际借款期间为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。

16[单选题]王某经营了一家金属加工厂，因其流动资金短缺便以个人名义向赵某借款50万元。双方约定分2次借款，第一笔借款20万元，间隔1个月再借款30万元，两笔借款还款期限均为2个月，双方未明确借款利息。赵某向王某借出20万元后，并未按照约定时间再借给王某30万元，使王某因材料采购资金不足而蒙受了严重的经济损失。在20万元借款期满后，王某未向赵某偿还这笔借款。双方多次协商未果，3个月后彼此将对方诉至法庭。王某要求赵某赔偿其相应的经济损失，赵某要求王某偿还20万元借款及利息。对此，下列说法中错误的是()。

A.王某无义务支付20万元借款期内利息B.30万元借款约定不成立C.王某应偿付20万元逾期还款利息D.赵某应承担相应的违约责任

参考答案：D

◆◆参考解析：

自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。因此，本题30万元借款约定并不成立，赵某无需承担违约责任。自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息;对于有约定偿还期限而借款人不按期偿还，或者未约定偿还期限但经出借人催告后，借款人仍不偿还的，出借人有权要求借款人偿付逾期利息。因此，本题王某对20万元借款期内的利息没有支付义务，但赵某可以要求王某偿付逾期还款的利息。

17[单选题]甲向乙借款20万元，借期1年，月利率3%。到了还款期限，点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频甲归还乙21.2万元，利息按照央行同类贷款利率记取(月利率0.5%)，比约定利息减少了6.0万元。乙就此事向法院起诉。法院予以保护的利息最高金额为()。

A.1.2万元B.4.0万元C.4.8万元D.7.2万元

参考答案：C

◆◆参考解析：

最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍，超出部分的利息不予保护。因此，法院予以保护的利息最高金额为：20×4×0.5%×12=4.8万元。

12学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：相关合同制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。

18[单选题]李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是()。

A.李某与张某间的租赁合同无效B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件C.张某享有优先承租权D.两份合同均有效，李某应承担违约责任

参考答案：D

◆◆19[单选题]甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是()。

A.要求甲继续履行合同B.与甲协商续订租赁合同C.要求甲赔偿损失D.要求甲支付违约金

参考答案：B

◆◆参考解析：

根据《合同法》规定，租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同。因此，本题中如果乙需要继续使用该房屋开展商业活动，就必须先与甲协商，续订租赁合同，且约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。

20[单选题]宋某将其房屋出租给陈某，房屋租赁合同约定租期1年，租金按月支付。期间，宋某因子女出国留学急需资金，便决定出售该房屋。对此，下列说法中错误的是()。

A.该租赁合同在房屋出售后即无效B.宋某有权在租赁期出售房屋C.同等价格下陈某有优先购买该房屋的权利D.宋某应在合理期限内通告陈某将出售房屋

参考答案：A

◆◆参考解析：

按照《合同法》第230条规定：“出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。”第229条还规定：“租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。”因此，本题中A选项是错误的说法。

21[单选题]某开发商将已出租的写字楼抵押给银行，以获得借款。当借款期点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频限届满时，因无力偿还，便将该写字楼折价抵给银行。银行获得该写字楼的所有权后，准备自己使用。按照《物权法》的规定，下列说法中正确的是()。

A.银行有权解除租赁合同B.银行无权解除租赁合同C.出租的写字楼不能抵押D.开发商应承担违约责任

参考答案：B

◆◆参考解析：

根据《物权法》第190条的规定，“订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。”本题出租权设定在前，抵押权设定在后，因而银行无权解除开发商与承租人签订的租赁合同。

22[单选题]甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套机电设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是()。

A.租赁合同对丁公司继续有效B.乙转让该设备所有权需经甲同意C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权D.丁无义务保证甲继续使用该设备

参考答案：A

◆◆23[单选题]甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同，设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，甲发现这台设备虽然没有质量问题，但不能满足其使用要求，于是拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中正确的是()。

A.甲的做法是合理的B.丙对此应承担责任C.乙对此应承担责任D.乙对此不承担责任

参考答案：D

◆◆24[单选题]甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订了设备买卖合同。丙按照合同要求的时间及时向甲交付了该设备，但却一直没提供该设备的质量证明文件，于是甲拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中错误的是()。

A.甲有权拒绝向乙支付租金B.乙可以收回该设备C.乙可按约定协助甲向丙索取质量证明文件D.甲可直接向丙主张权利

参考答案：A

◆◆参考解析：

《合同法》第239条规定：“出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，出卖人应当按照约定向承租人交付标的物，承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。”因此，对于丙未向甲提交设备质量证明文件，甲应直接向丙主张，不享有不履行支付租金的抗辩权。

25[单选题]乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送，约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任分担，下列说法中正确的是()。

A.丙可要求甲支付运费B.甲可要求乙赔偿损失C.乙可要求丙赔偿损失D.材料损失由甲承担

参考答案：D

◆◆参考解析：

《合同法》第314条规定：“货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频费的，承运人不得要求支付运费;已收取运费的，托运人可以要求返还。”山洪暴发属于不可抗力，因而丙不得要求甲支付运费。

《合同法》第144条规定：“出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时由买受人承担。”因此，材料损失应由甲承担。

26[单选题]甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同，其中约定了运输费用、运输路线、运输时问和交货地点等，并明确在材料交付时验货。运输途中行至某路段时，承运司机发现路况很差，便自作主张绕道行驶，由此增加了运输费用。材料被送达约定地点后，甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货。10天后，甲公司材料员发现个别材料有破损。对此，下列选项中正确的是()。

A.乙应赔偿甲破损材料损失B.甲有责任承担破损材料损失C.甲应负担增加的运费D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的参考答案：B

◆◆参考解析：

《合同法》规定，承运人应按照约定的或通常的运输路线将货物运输到约定地点。承运人未按照约定路线或通常路线运输增加票款或运输费用的，托运人可以拒绝支付增加部分的票款或运输费用。因此，C和D选项不合理。承运人应在合同签订前充分了解运输线路状况，并在合同中对遇到运输线路改变、运费增加等情况的处理办法予以明确。在合同履行过程中，如果需要改变运输线路和增加运费等应及时向托运人提出，以免事后产生纠纷。《合同法》还规定，收货人提货时应当按照约定的期限或在合理期限内检验货物。收货人在约定的期限或者点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频合理期限内对货物的数量、毁损等未提出异议的，视为承运人已按照运输单证的记载交付。本题中，甲公司人员未在约定期限验收材料、及时发现材料破损并提出异议，因而有责任承担材料破损的损失。

27[单选题]甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是()。

A.丙应对此承担损害赔偿责任B.乙应赔偿甲的损失C.甲应对此承担损害赔偿责任D.乙应赔偿丙的损失

参考答案：C

◆◆参考解析：

因托运人托运货物时的过错，造成多式联运经营人损失的，即使托运人已经转让多式联运单据，托运人仍然应当承担损害赔偿责任。因此，甲公司应承担损害赔偿责任。

28[单选题]甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运中一个区段的运输，乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中，丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故，给甲承包商造成了损失。下列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是()。

A.丙应对此承担全部责任B.乙对全程运输承担义务C.乙仅对自己的运输区段负责D.甲应直接要求丙赔偿损失

◆◆29[单选题]甲与乙签订了仓储合同，由乙保管甲的6箱货物，保管期限为3个月。甲提前1个月提取了其中3箱货物，另3箱货物则在仓储期满后1个月才提取。对此，下列选项中正确的是()。

A.乙有权向甲加收逾期提取物品的仓储费B.甲有权要求乙减收提前取回物品的仓储费C.甲不应向乙支付逾期提取物品的仓储费D.提前和逾期提取物品的仓储费可以相抵

参考答案：A

◆◆参考解析：

对于仓储合同而言，存货人有按时提取仓储物的义务，逾期提取的，应加收仓储费;提前提取的，不减收仓储费。因此，本题应选A。

30[单选题]甲装饰公司将部分工程剩余材料储存在乙的仓库。由于缺乏流动资金，甲将这部分材料出售给了丙，把仓单背书后交予丙，并在事后通知了乙。在仓储期满2个月后，丙持这份仓单提货，则此仓储合同及履行的下列情形中错误的是()。

A.乙公司可以拒绝交货B.乙可以加收仓储费C.甲有转让提取材料的权利D.乙加收仓储费后将材料交给丙

参考答案：D

◆◆参考解析：

《合同法》第387条规定：“仓单是提取仓储物的凭证。存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利。”乙未在甲背书后的仓单上签字或盖章，因而将材料交给丙的做法错误。

31[单选题]甲公司委托乙公司代购其产品线上的2台设备，并在委托合同中明确了设备的生产厂家(为BIN公司)、规格型号、价款、到货时间、地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜。随后，乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同。然而，交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M，同时还提供了另1台使用功能、技术参数等与设备M相近、价格比较优惠的设备N。为了如期履行委托合约，乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用，但并未就此事向甲方报告和说明。在设备试运行期间，设备N不能正常运转，导致甲公司产品线未能按期正式投产。对此，下列选项中错误的是()。

A.甲可以向乙提出索赔要求B.应由BIN公司承担全部赔偿责任C.乙的行为超越了代理权限D.乙有委托事务报告义务

参考答案：B

◆◆参考解析：

根据《合同法》第406条规定，有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求其赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。本案中，乙公司未经甲公司同意自行替换设备，未尽到按指示处理委托事务和委托事务报告等义务，其行为超越了代理权限，应当承担赔偿责任。

32[单选题]张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查、咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此，下列表述中除()以外都是合理合法的。

A.张经理应提供委托事务的必要费用B.张经理可以不向李某支付报酬C.张经理可以向李某支付相应的报酬D.委托合同必须是有偿的参考答案：D

◆◆33[单选题]

甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同，并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务，但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项，也未提出解除该合同。对此，这家输送设备公司对这些设备享有()。

A.处置权B.所有权C.使用权D.留置权

参考答案：D

◆◆34[单选题]

甲承包商向乙供应商订购了几台仪器，乙按约定将其送达指定地点。由于送货人疏忽，多卸了一箱货物，甲方人员未及时发现。过后乙方致电甲方，请其代为保管，两周内派人取回。由于该货物价格昂贵，甲方不得不派专人看管。在此期间当地突发山洪，尽管甲方采取了保护措施，但这箱货物仍被冲刷变形。对此，下列选项中正确的是()。

A.甲不得向乙收取保管费B.甲有权向乙收取合理的保管费C.甲应赔偿乙货物损失D.乙有权向甲提出赔偿要求

参考答案：B

◆◆参考解析：

35[单选题]

甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是()。

A.经乙同意后方可解除合同B.乙有权要求对方继续履行合同C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失D.甲承包商不享有随时解除合同权

参考答案：C

◆◆参考解析：

承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求定作人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合同。12 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程法人制度

第一篇：2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程法人制度

第二篇：2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程担保制度

第三篇：2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程合同制度

第四篇：2018一级建造师《工程法规》章节习题：仲裁制度

第五篇：2018一级建造师工程法规章节习题：相关合同制度

相关范文推荐

2018一级建造师工程法规章节习题：民事诉讼制度

2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程保险制度[精选合集]

2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程质量保修制度

2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程竣工验收制度

一级建造师建设工程法人制度高频考点分析

2018一级建造师《工程法规》考前精选习题(第八章)

2018一级建造师《工程法规》考前精选习题(第五章)

2018一级建造师工程法规章节习题：施工现场环境保护制度