2018一级建造师《工程法规》考前精选习题(第五章)

第一篇：2018一级建造师《工程法规》考前精选习题(第五章)

学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z305010施工现场环境保护制度第2页：1Z305020施工节约能源制度

2018一级建造师考试《工程法规》考前精选习题汇总|2018一建试卷阅后即焚！

学尔森提示：一建考试即将开始，下载“一建学尔森”，立即开启刷题模式！

1Z305000建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度

(11年：2+2分;12年：3+2分;13年：3+2分;14年：6+4分其中5题5分超纲)

1Z305010施工现场环境保护制度(1+2;1;1;2+2)

1、根据《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过()。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

名师答案：C

2、某施工单位在某学院教学楼扩建项目施工中，为保证工程进度，拟在夜间进行连续施工作业，根据《环境噪声污染防治法》规定，必须满足以下()条件，点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频方可进行。

A.取得建设单位同意

B.取得县级以上人民政府或有关主管部门的证明

C.征得附近居民的同意

D.公告附近居民

E.征得城管部门同意

名师答案：BD 学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z305010施工现场环境保护制度第2页：1Z305020施工节约能源制度

1Z305020施工节约能源制度(0;1;3;2+2)

3、甲建筑公司是一家施工总承包企业，2013年1月承揽了某住宅小区的施工任务。在施工过程中，并没有按照审查合格的设计文件和建筑节能标准进行施工。2018年7月，却轻松通过了建设单位的验收。后来经群众举报，在有关部门的检查下被曝光。对于此次事件，不应当承担法律责任的是()。

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.设计单位

D.监理单位

名师答案：C 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

4、关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是()。

A.任何单位不得对能源消费实行包费制

B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证

C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制

D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告

名师答案：C

5、《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”的内容中不包括()。

A.节地

B.节材

C.节电

D.节暖

E.节水

名师答案：CD 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第二篇：2018一级建造师《工程法规》考前精选习题(第八章)

学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z308010建设工程纠纷主要种类和法律解决途径第2页：1Z308020民事诉讼制度第3页：1Z308030仲裁制度第4页：1Z308040调解、和解制度与争议评审

2018一级建造师考试《工程法规》考前精选习题汇总|2018一建试卷阅后即焚！

学尔森提示：一建考试即将开始，下载“一建学尔森”，立即开启刷题模式！

1Z308000解决建设工程纠纷法律制度

(11年：9+6;12年：8+14;13年：5+6;14年：8+10)

1Z308010建设工程纠纷主要种类和法律解决途径(0;2;2;0+2)

1、争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以()。

A.请求法院强制执行

B.请求仲裁强制执行

C.要求对方承担缔约过失责任

D.要求对方承担违约责任

答案：D

2、下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是()

A.总分包之间的合同纠纷

B.继承纠纷

C.劳动合同纠纷

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

D.对罚款不服发生的纠纷

答案：A

3、在建设工程领域，行政机关所做的下列行为属于行政许可的是()。

A.对责令停止施工的项目允许其开工建设

B.吊销资质证书

C.对先进单位予以表彰

D.颁发施工许可证

E.核准企业资质等级

答案：DE

答案解析：行政许可，即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为，如施工许可、专业人员执业资格注册、企业资质等级核准、安全生产许可等。

学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z308010建设工程纠纷主要种类和法律解决途径第2页：1Z308020民事诉讼制度第3页：1Z308030仲裁制度第4页：1Z308040调解、和解制度与争议评审

1Z308020民事诉讼制度(5+2;4+4;1+2;2+2)

4、在没有书面约定的情况下，因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，()法院没有管辖权。

A.施工行为地

B.被告住所地

C.合同履行地

D.原告住所地

答案：D

5、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

答案：B

6、以下关于审判监督程序的表述中，不正确的是()。

A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审

B.申请再审不停止判决、裁定的执行

C.申请再审应当提交再审申请书等材料

D.申请再审，一般应当在判决、裁定生效后6个月内提出

答案：A

7、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频是()。

A.询问证人甲时，其他证人不得在场

B.审判人员和当事人可以对甲进行询问

C.甲应当出庭作证

D.甲可以旁听法庭审理

答案：D

8、某建设工程合同约定,建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2009年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。

A.2010年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B.2011年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产

C.2011年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D.2011年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

答案：B

9、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从()之日算起。

A.第一次付款期限届满

B.最后一次付款期限届满

C.每次付款期限届满

D.提交工程款支付申请

答案：B

10、人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月()日。

A.1

B.26

C.5

D.10

答案：B

11、关于执行申请期间的说法，正确的是()。

A.申请执行的期间为6个月

B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起

C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起

D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起

答案：D 学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z308010建设工程纠纷主要种类和法律解决途径第2页：1Z308020民事诉讼制度第3页：1Z308030仲裁制度第4页：1Z308040调解、和解制度与争议评审

1Z308030仲裁制度(3+2;3+6;1+2;3+2)

12、某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖。点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频后双方发生合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为()。

A.合同履行地法院

B.仲裁委员会

C.合同签订地法院

D.被告住所地法院

E.原告住所地法院

答案：AD

13、在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在()提出。

A.首次开庭前

B.收到传票之日起7日内

C.举证期满前

D.庭审结束前

答案：A

14、在仲裁过程中，当事人担心案件相关证据会灭失，日后难以取得，故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请，下列说法正确的是()。

A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

C.仲裁机构应立即作出证据保全的裁定

D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定

E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定

答案：BD

15、当事人申请撤销仲裁裁决，应当向()提出。

A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.仲裁员委员会所在地的基层人民法院

D.被告所在地的基层人民法院

答案：B

16、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人()。

A.只能重新申请仲裁

B.只能向人民法院起诉

C.必须重新决定解决争议的方式

D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉

答案：D 学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z308010建设工程纠纷主要种类和法律解决途径第2页：1Z308020民事诉讼制度第3页：1Z308030仲裁制度第4页：1Z308040调解、和解制度与争议评审

1Z308040调解、和解制度与争议评审(0;0;0;2+2)

17、根据《人民调解法》规定，经人民调解委员会调解后达成的调解协议，点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频当事人可以自调解协议生效之日起()日内共同向人民法院申请司法确认。

A.30

B.60

C.90

D.180

答案：A

18、某工程款纠纷案件，仲裁裁决生效后进入执行阶段，可能出现的情形是()。

A.执行调解

B.双方和解

C.由专业机构调解

D.启动争议评审

答案：B

1Z308050行政复议和行政诉讼制度(1;1+2;1+2;1+2)

19、下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是()。

A.冻结存款

B.扣押财物

C.查封设施

D.限制人身自由

E.限制出境

答案：BC 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

20、建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是()。

A.申请行政复议或提起行政诉讼

B.申请仲裁或提起民事诉讼

C.申请行政复议后提起行政诉讼

D.申请仲裁后提起民事诉讼

答案：B

21、对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向()申请行政复议。

A.市建设行政主管部门

B.市人民政府

C.省级建设行政主管部门

D.省级人民政府

E.国务院建设行政主管部门

答案：BC

22、某施工单位认为工商行政管理门对其罚款过重，向法院提起诉讼，法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是()。

A.法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告

B.法院可以直接判决减少部分罚款金额

C.法院应当判决行政机关重新作出行政处罚

D.由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判

答案：B 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第三篇：2018一级建造师《工程法规》考前精选习题(第六章)

学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z306010施工安全生产许可证制度第2页：1Z306020施工安全生产责任和安全生产教育培训制度第3页：1Z306030施工现场安全防护制度

2018一级建造师考试《工程法规》考前精选习题汇总|2018一建试卷阅后即焚！

学尔森提示：一建考试即将开始，下载“一建学尔森”，立即开启刷题模式！

1Z306000建设工程安全生产法律制度

(11年：11+12;12年：14+6;13年：15+12;14年：8+10)

1Z306010施工安全生产许可证制度(2+2;0;2+4;1+2)

1、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()。

A.安全生产法

B.宪法

C.建筑法

D.建设工程安全生产管理条例

答案：A

2、发生下列()情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的 B.超越法定职权颁发安全生产许可证的 C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的答案：A

3、下列关于安全生产许可证的说法中，表述错误的是()。

A.安全生产许可证的有效期为3年

B.期满后需要延期的，应当于期满前3个月申请

C.遗失安全生产许可证在申请补办的同时，应当在公众媒体上声明

D.企业变更地址的，应当办理安全生产许可证变更手续

答案：C

4、某建筑施工企业在申领安全生产许可证过程中被发现使用虚假材料，则按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其可能受到的最严厉处罚是()。

A.1年内不得申请安全生产许可证

B.3年内不得申请安全生产许可证

C.吊销安全生产许可证

D.追究刑事责任

答案：A 获取2018一建考试答案

4学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z306010施工安全生产许可证制度第2页：1Z306020施工安全生产责任和安全生产教育培训制度第3页：1Z306030施工现场安全防护制度

1Z306020施工安全生产责任和安全生产教育培训制度点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频(4+2;6+2;4+4;2+2)

5、建筑施工总承包特级资质企业，应至少配备()名专职安全生产管理人员。

A.8

B.6

C.4

D.3

答案：B

6、下列人员中，属于《建筑施工特种作业人员管理规定》规定的建筑施工特种作业的包括()。

A.架子工

B.大模板安装工

C.高处作业吊篮安装拆卸工

D.起重机械拆卸工

E.起重机械司机

答案：ACDE

7、某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，对该安全事故应由()。

A.总承包单位承担责任

B.幕墙分包单位承担责任

C.总、分包单位承担连带责任

D.分包单位承担主要责任

答案：D

8、下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是()。

A.建设工程实行总分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权

B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任

C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

答案：B

9、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

答案：ABDE

10、下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是()。

A.应认真做好检查记录，并在工程项目存档备查

B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频班检查

C.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

D.工程出现险情或发现重大隐患时，应到施工现场带班检查

E.工程开工或停工复工时，应到施工现场带班检查

答案：ACE

答案解析：2011年7月住房和城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》进一步规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。

11、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是()。

A.对本单位的安全生产工作提出建议

B.接受安全生产教育和培训

C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D.拒绝违章指挥和强令冒险作业

答案：B

12、按照《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频时间不少于其工作日的()，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。

A.10%，70%B.15%，70%

C.20%，80%D.25%，80%

答案：D 获取2018一建考试答案

4学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z306010施工安全生产许可证制度第2页：1Z306020施工安全生产责任和安全生产教育培训制度第3页：1Z306030施工现场安全防护制度

1Z306030施工现场安全防护制度(1+4;3;2;2+2)

13、某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75kW，则施工单位应当()。

A.单独设计配电系统

B.编制用电组织设计

C.制定安全用电措施和电气防火措施

D.确定用电安全防护措施

答案：B

14、某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由()负主要责任。

A.总承包单位

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位和分包单位共同

答案：A

15、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

答案：D

16、某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由()共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。

A.总承包单位

B.监理单位

C.建设单位

D.分包单位

E.建筑设备厂

答案：ADE 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

17、某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为()。

A.25.8万

B.34.4万

C.43万

D.51.6万

答案：A

18、某建筑企业员工在工程施工中受伤，员工近亲属认为应属于工伤，建筑企业不认为是工伤，则应由()对是否属于工伤承担举证责任。

A.员工

B.建筑企业工会组织

C.建筑企业

D.社会保险行政部门

答案：C

19、某施工项目合同中安全防护、文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以()罚款。

A.5万元

B.10万元

C.20万元

D.25万元

答案：B

答案解析：施工单位挪用安全防护、文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元，可处6万元至15万元罚款，因此B项最符合。

20、施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由()强制执行。

A.建设单位

B.人民法院

C.建设行政主管部门

D.公安部门

答案：D

答案解析：当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。

1Z306040施工安全事故的应急救援与调查处理(2+2;2+2;3+2;1+2)

21、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有()。

A.2人死亡事故

B.10人死亡事故

C.3人死亡事故

D.20人重伤事故

E.1000万元经济损失事故

答案：CDE

22、生产安全事故等级划分的主要因素有()。

A.政治

B.心理

C.人身

D.主观恶意

E.经济

答案：CE

答案解析：事故等级划分的要素有3个，可以单独适用。(1)人员伤亡的数量(人身要素);(2)直接经济损失的数额(经济要素);(3)社会影响(社会要素)。

23、下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是()。

A.应急预案应当至少每2年修订一次

B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案

C.修订后的应急预案应当重新备案

D.预案修订情况应有记录并归档

答案：A

1Z306050建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度(2+2;3+2;4+2;2+2)

24、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。

A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B.向施工单位提供准确的地下管线资料

C.对拆除工程进行备案

D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

答案：D

25、某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A.相关管线产权部门

B.市政管理部门

C.城建档案管理部门

D.建设单位

答案：D

26、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

答案：B

27、某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。

A.编制安装方案

B.出具自检合格证明

C.具有起重设备安装工程专业承包资质

D.自行验收

E.派出本单位专业技术人员现场监督

答案：ABCE 获取2018一建考试答案 4 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第四篇：一级建造师建设工程法规及相关知识考前复习资料

一级建造师－建设工程法规及相关知识考前复习资料

2011.9.20

1．下列与工程建设相关的法规，属于行政法的是()。A．建筑法

B．土地管理法

C．审计法

D．统计法

2．某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成后审计机关对其进行审计，作出审计结论，对此过程中产生的法律关系，说法错误的是（）。A.该施工企业与医院之间是民事法律关系 B.该施工企业与医院之间法律地位平等 C.审计机关与该医院之间是民事法律关系

D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系 3．下列错误的说法是（）。

A.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程任务而设立的组织

B.项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者

C.项目经理部行为后果由企业法人承担

D.项目经理签字的材料款，如不按时支付，材料供应商以项目经理为被告提起诉讼 4.可以是没有法人资格的其他组织是（）。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.勘察设计单位

5．在工程建设领域，下列()之间的关系构成委托代理关系。

A．建设单位与监理单位

B．总承包单位与分包单位

C．监理单位与总监理工程师

D．施工单位的法定代表人

6．在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丙水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是()。

A．甲某的行为属表见代理，该合同有效 B．甲某的行为属无权代理．该合同无效

C．水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立

D．水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任 7．“一物一权”是指物权的（）特性

A.支配权

B.绝对权

C.财产权

D.排他性

8．由于大量摊贩占据门前的道路，黄河建筑公司的某项目工地门前十分拥挤。在工程进入建筑阶段工程车辆进出极其不便，为了不耽误工期。这种情况下，黄河公司项目经理可以采取（）的方式向司法部门请求保护自己的物权。

A.请求确认物权

B.请求排除妨碍

C.请求恢复原状

D.请求返还原物

9．下列关于物权设立的说法正确的是（）。A.动产物权的设立，自合同成立时生效 B.动产物权的设立，自交付时生效 C.房屋所有权的设立，自登记时生效

D.不动产物权的设立，自占用时生效

10．根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或其他设施倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任。A.监理单位和施工单位

B.建设单位和施工单位 C.勘察单位和设计单位

D.建设单位和设计单位 11．假冒注册商标罪是指, 未经注册商标所有人许可，（）情节严重的行为。

A.在相同的商品上使用与注册商标近似的商标 B.在同类商品上使用与注册商标近似的商标 C.在同类商品上使用与注册商标相同的商标 D.同一种商品上使用与其注册商标相同的商标

12．某施工企业一级建造师吕某在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对施工机械的改造，并准备申请实用新型专利。关于该项发明创造，下列说法正确的是（）。

A.不属于职务发明创造，吕某有专利申请权

B.属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业

C.由于吕某的发明创造不是在执行单位任务，故不属予职务发明

D.由于吕某利用了单位的物质条件，专利权归属可以与单位协商确定

13．甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归（）享有。

A.甲建设单位

B.乙设计单位

C.注册建筑师王某

D.甲、乙两单位共同

14．下列关于我国商标法说法正确的是（）。

A.商标非经注册不得使用 B.注册商标不得转让

C.商标注册采用使用在先原则 D.商标注册人享有商标专用权

15．在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押登记手续，下列不需要登记的抵押物是（）。

A．土地使用权

B．城市房地产

C．车辆

D．机器

16．下列关于抵押的表述中，正确的是（）。

A．抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，只需要通知抵押权人 B．转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押人不能转让

C．抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭 D．抵押人转让抵押物所得的价款归抵押人所有

17．下列可以成为保证人的单位是（）。

A.国家机关 B.以公益为目的的事业单位

C.以公益为目的的社会团体 D.有法人书面授权的企业法人的分支机构

18．甲与乙签订了有定金条款的车辆买卖合同，合同签订3日后甲向乙实际交付了定金。下列说法正确的是（）。

A．车辆买卖合同于签订时生效，定金合同于实际交付定金时生效

B．定金合同于签订时生效，车辆买卖合同于实际交付定金时生效 C．车辆买卖合同及定金合同均于实际交付定金时生效 D．车辆买卖合同及定金合同均于合同签订时生效

19．甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（）。

A.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲乙双方承担

B.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半 C.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任

D.甲方与乙方的变更事项未取得丙方的同意，丙方对该部分损失不承担保证责任

20．甲向乙借款20万元做生意，由丙提供价值15万元的房屋抵押，并订立了抵押合同。甲因办理登记手续费过高，经乙同意未办理登记手续。甲又以自己的一辆价值6万元的汽车质押给乙，双方订立了质押合同。乙认为将车放在自家附近不安全，决定仍放在甲处。一年后，甲因亏损无力还债，乙诉至法院要求行使抵押权、质权。本案中抵押和质押的效力分别为（）。A.抵押、质押均有效 B.抵押、质押均无效 C.抵押有效、质押无效 D.质押有效、抵押无效

21．甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了12万元定金，乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还（）万元。

A.12 B.18 C.24 D.32

22．某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万。保险公司应当支付的保险金为（）万元。

A.6 B.14 C.20 D.26

23．某工程项目施工过程中，施工单位的项自经理违反建设工程安全生产管理规章制度，强令工人违章进行施工作业，导致重大人员伤亡事故。该项目经理的行为构成（）。

A.重大责任事故罪 B.工程重大安全事故罪

C.强迫职工劳动罪 D.重大劳动安全事故罪

24．施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是（）。A.责令改正 B.责令赔偿损失 C.责令停业整顿 D.降低资质等级

25．某工程按国务院规定2009年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当（）。

A．向批准机关申请延续

B．报批准机关核验施工许可证 C．重新办理开工报告审批手续 D．向批准机关备案

26．下列工程需要申请施工许可证的有（）。A．投资额30万元以上的建筑工程 B．建筑面积300平米以下的建筑工程 C．实行开工报告审批制度的建筑工程 D．工程建设中的临时性建筑

27.下列关于企业资质变更的表述中，正确的有（）。

A．企业合并的，合并后存续或新生企业可继承合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应的条件 B．企业改制的，即使改制后资质条件未发生变化的，也要重新核定 C．企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理

D．企业资质证书的变更，由企业工商注册所在地的建设主管部门负责办理

28．注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是（）。A．当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章

B．当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章 C．修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行 D．分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章 29．下列情形中，不属于不予注册的情形是（）。A．甲某曾于1年前因犯罪被判处管制2年 B．乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月 C．丙某申请在两个单位注册

D．丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故 30．下面项目中可以不进行公开招标的是()。

A.某市国际会议中心

B.国家投资建设的国有铁路

C.世行贷款的某高速公路项目

D.某居民在自己的宅基地上建造房屋

31．下面关于招投标的叙述，正确的是()。

A.中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力 B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同

C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订背离合同实质性内容的协议

D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

32．按《建筑法》及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令整改、处以罚款外，可以（）。A.收回国有资金 B.重新审批该项目

C.暂停项目执行或资金拨付

D.撤销承包单位的资质证书

33．甲是一级施工企业，乙是二级施工企业。两家企业组成联合体投标，参加了资格预审并获通过，后来决定吸收丙加人联合体。则下面说法中正确的是()。

A．如果丙是一级施工企业，就不用征得招标人同意

B．如果丙也通过了资格预审，就不用征得招标人同意 C．如果丙是三级企业，就不能被吸收进来

D．不管丙属于哪种情况，都必须要征得招标人的同意

34．施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除（）外均是法律所禁止的。A.将承包的工程全部转让给他人完成的

B.将有关专业工程发包给了业主指定的分包人的

C.将承包的工程肢解以后以分包名义全部转让给他人完成的

D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

35．甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约内容无效，则（）。A.甲发出后一个通知的行为为要约撤销

B.甲发出一个通知的行为为要约撤回

C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效

D.后一个通知只有不迟于乙发出承诺时才有效

36.要约可以以书面形式、口头对话形式作出，以下关于要约生效的表述中，正确的是（）。

A．口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力

B．书面形式的要约自发出时发生效力

C．要约到达受要约人时生效

D．当数据电文进入收件人任何系统的到达时间，该要约发生效力

37．某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。在招标过程中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同。之后不久，此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。对于本案表述不正确的是()。

A．地税局与甲公司签订的承包合同无效 B．甲公司应承担违约责任

C．甲公司应承担缔约过失责任

D．甲公司的行为违反了我国《招标投标法》的规定

38．甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项月中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000吨，并为此交付1万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则（）。

A．这1万元定金归乙水泥厂所有

B．乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元

C．乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元

D．乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元

39．甲将自家的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，其中，乙的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入15万元，则（）。A．按照乙、丙、丁平均分配这笔收入

B．按照乙无权分配，丙和丁平均分配这笔收入

C．按照乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序分配这笔收入

D．按照乙无权分配，丙和丁按照债权比例分配这笔收入

40．建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后．（）。

A.可通知建设单位自提

B．应将钢材送到施工现场

C．应将钢材送到建设单位的仓库

D．应将钢材送到建设单位的办公所在地

41．下列建设工程施工合同情况中，不属于无效合同情形的是（）。

A．承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 C．建筑工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 D．承揽全部劳务作业的劳务分包合同

42．某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2009年10月1日竣工。2009年8月1日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，施工单位没能按时交付工程，则施工单位没能按时交付工程属于（）。

A．没有违约，因为地震坍塌属于外界因素，与施工单位无关

B．构成违约，因为客观上存在违约的事实

C．没有违约，因为是不可抗力所导致，施工单位可以申请免除责任

D．构成违约，因为从主观上说施工单位并没有保证好质量，使其坍塌严重

43．王某自2003年其在一建筑公司工作，工作期间一直与公司共同缴纳失业保险费，王某于2009年曾失业4个月，期间一直领失业保险金，随后找到了新的工作并继续缴纳失业保险费。2011年王某再次失业，王某领取失业保险金的期限为（）。

A.12

B.18

C.24

D.26 44．甲因不能胜任工作，公司研究决定．从2009年8月1日起解除与甲的劳动合同。根据《劳动法》的规定．该公司最迟应于（）前以书面形式通知张某。

A．2009年6月1日

B．2009年6月16日

C．2009年7月2日

D．2009年7月16日

45．在城市市区噪音敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪音污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或有关主管部门的证明，但以下夜间施工无需取得证明的是（）。A．配合建设单位24小时联动试车

B．为避免冬期施工进行抢工

C．自来水管道爆裂进行抢修

D．全运会项目开幕时间临近必须抢工

46．某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严重后果，按照《民用建筑节能条例》的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，()内不予注册。

A．1年

B．2年

C．3年

D．5年

47．某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是()。

A．处以罚款

B．吊销资质证书

C．追究项目经理刑事责任

D．要求恢复文物原状

48．建筑生产中最基本的安全管理制度、所有安全规章制度的核心是()。

A．安全生产责任制度

B．群防群治制度

C．安全生产教育培训制度

D．安全生产检查制度

49．2009年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日．有工人落入坑中．造成重伤，孙某违背了()义务。

A．危险报告

B．遵守安全生产规章制度的

C．批评和检举、控制

D．接受安全生产教育培训的

50．掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列中不属于建设单位安全责任的是（）。A．向施工单位提供资料的责任

B．审查施工组织设计的责任

C．依法履行合同的责任

D．提供安全生产费用的责任 51.下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（）。

A．制定施工现场的消防安全制度

B．向有关部门报审消防设计图纸 C．对施工人员进行消防宣传教育

D．定期检修施工现场的消防器材

52．某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，则总、分包单位之间对该安全事故（）。

A．总承包单位承担责任

B．幕墙分包单位承担责任

C．总、分包单位承担连带责任

D．分包单位承担主要责任

53．某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由()来组织专家论证。

A．建设单位

B．总承包单位

C．土方分包单位

D．监理单位

54．.某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法中不正确的是（）。

A.如果由于安全设施不合格导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任 B．由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任 C．由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法

D.对于自己企业的从业人员要办理工伤保险．对于雇用的农民工不需要办理

55．下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是（）。

A．在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止

B．未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C．地方标准中不存在强制性条文

D．地方标准的复审周期一般不超过5年

56．包工头王某挂靠某建筑工程公司承揽住宅楼施工工程，后由其工程出现严重质量问题，建设单位为此提出索赔，对此质量问题的责任，说法正确的是（）。

A．建筑公司独自承担

B．王某独自承担

C．建筑公司与王某按过错比例承担

D．建筑公司与王某连带承担

57．按照《建设工程质量管理条例》规定，工程建设过程有关主体的下列行为中，除()外都是违法的。

A．为保证工程质量，设计单位对某重要设备指定了生产商

B．建设单位装修过程中指令拆除承重墙

C．施工单位项目经理暗自修改了水泥混凝土的配合比，提高了混凝土强度

D．监理工程师采用旁站、巡视、平行检测的方法实施监理

58．对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为()。

A．施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收

B．建设单位应当先行备案后进行消防验收

C．可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

D．在验收后应当报公安机关消防机构备案

59．某工程竣工验收合格后第11年，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。

A．建设单位维修并承担维修费用

B．施工单位维修并承担维修费用

C．施工单位维修．设计单位承担维修费用

D．施工单位维修．混凝土供应单位承担维修费用

60．某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35 MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30 MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33 MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列观点中正确的是()。

A．由于合同不属于政府监督的依据，所以质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

B．由于不符合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工 C．由于满足规范中的标准，属于合格产品．质量监督人员不可据此要求施工单位返工 D．根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工 61.某工程分为I、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，I号建筑竣工后未经验收发包人提前使用。整个工程一并验收时，发现I号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是（）。

A．发包人可以主张整体工程质量不合格

B．施工单位应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构负责

C．合理使用寿命为设计文件规定的合理年限

D．发包人的行为视为对工号楼质量认可

62．某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年来一直拒绝履行质量保修工作，产生的如下法律后果中，属于行政处罚的是（）。

A．罚款

B．被扣除保证金

C．申请晋升资质等级不予批准

D．申请主项资质以外的资质不予批准

63．在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。

A．施工方上级单位

B．建设方

C．当地政府建设主管部门

D．人民法院

64．按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1曰至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则说法正确的是（）。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B.2007年12月31日起诉讼时效中止 C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

65．某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市（）人民法院提起诉讼。

A．A区或8区

B．B区或C区 C．C区或D区

D．D区或A区

66．下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是（）。

A．当事人可以委托l～2人作为诉讼代理人

B．委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书

C．诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权

D．诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权

67．当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()裁定。

A．仲裁委员会

B．合同履行地中级人民法院

C．被告所在地中级人民法院

D．仲裁委员会所在地中级人民法院

68．商事仲裁是目前解决建设工程纠纷的重要途径，关于仲裁的审理表述正确的是（）。

A．审理方式分为开庭审理和不公开审理

B．仲裁庭作出的裁决送达双方当事人后即生效 C．当事人对裁决有异议，应当在裁决作出之日起6个月内提出撤销

D．仲裁庭的组成不合法的，将被裁定不予执行仲裁裁决

69．某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是（）。

A．省政府

B．市政府

C．西城区政府

D．西城区建委

70．下列选项中，不能提起行政复议的是（）。

A．某市质量监督站依据质量检测报告责令施工单位将不合格材料清退出现场 B．某市混凝土协会下发文件，提议各会员单位根据市场需求调高商}昆价格 C．建设行政主管部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为

D．建设行政主管部门由于开发企业信誉不好不予颁发项目施工许可证

71．经济法是调整国家在经济管理中发生的经济关系的法律，包括（）。A.土地管理法 B.标准化法 C.审计法 D.节约能源法

E.安全生产法

72．法人的成立条件包括（）。A.具有民事权利能力和民事行为能力 B.能够享有民事权利和承担民事义务 C.依法成立

D.有必要的财产或者经费

E.能够独立承担民事责任

73．下列关于无权代理的说法，正确的是（）。

A.只有经过被代理人追认后，其后果才由被代理人和行为人共同承担

B.未经被代理人追认，其后果由行为人承担

C.被代理人知道他人以本人名义实施民事行为不作否认的，其后果仍由行为人承担

D.第三人知道行为人没有代理权后还与行为人实施民事行为给他人造成损失的，由行为人独自赔偿

E.行为人没有代理权以被代理人的名义与相对人签订合同，但相对人有理由相信行为人有代理权的，其后果由被代理人承担

74．关于物权说法正确的是（）。

A.不动产物权的设立、变更、转让等行为需登记后才产生效力 B.签订买卖房屋或其他不动产的，可以实行预告登记

C.通常，动产物权的设立从交付时生效

D.住宅建设用地使用权期届满的，需重新审理后方可继续续期

E.同一土地有两个以上意向用地者，可由国家机关审批采用划拨形式将土地使用权给某一合格用地者 75．某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给了乙材料供应商，随后施工单位索要回货款支付给甲。关于本案中债的性质，下列说法正确的有（）。

A.向甲供应商支付货款属于合同之债

B.向乙供应商支付货款属于合同之债 C.甲、乙供应商之间原本没有债的关系 D.乙供应商获得货款形成无因管理之债 E.乙供应商获得货款形成不当得利之债

76．下列关于专利权期限的说法正确的是（）。A.发明专利权的期限是20年

B.实用新型专利权的期限是10年 C.外观设计专利权的期限是5年 D.发明专利权限自批准之日起计算 E.专利权限届满后，专利权终止 77．下禁止抵押的财产包括（）。A.土地所有权 B.幼儿园设施

C.施工单位机械设备 D.依法被扣押的汽车 E.集体所有的耕地的使用权

78．2007年9月1日，甲公司将一台机床交由乙公司保管，保管期限至同年10月31日，保管费50万元。11月5日，甲公司将机床提走，并约定10天内付保管费，如果10天内不付保管费，乙公司可对该机床行使留置权。现甲公司拒不支付保管费，乙公司可行使的权力为（）。A.对该机床行使留置权

B.向甲公司行使清偿请求权

C.对甲公司的其他设备行使留置权 D.要求甲公司承担违约责任

E.要求甲公司将机床送回，以便行使留置权

79．下列关于建筑意外伤害险的说法，正确的是（）。

A.施工单位可根据具体情况选择是否投保建筑意外伤害险 B.被保险人为施工现场从事危险作业的人员

C.实行总承包的，由总承包单位和分包单位共同承担保险费 D.保险期问从开工之日起至保修期为止 E.保险期从开工之日起至竣工验收合格止

80．某工地塔吊未按安全生产规定进行检查加固，为赶进度，管理人员明知道有安全隐患，仍继续要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡，对此应负刑事责任的有（）。

A．该工地负责人

B．负责塔吊安全的管理人 C．塔吊的销售人员 D．该建筑公司的负责人 E．工地上的施工人员

81．下列情形中属于违法分包的有（）。

A.总承包单位将部分工程分包给了不具有相应资质的单位 B.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成 C.分包单位将其承包的工程再承包

D.未经建设单位认可，施工总承包人将劳务作业任务分包给了有相应资质的劳务分包企业 E.施工总承包人将承包工程的关键性工作分包给了具有先进技术的其他单位

82．根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列（）情形，经批准后可进行邀请招标。A．项目技术复杂，只有少数几家潜在投标人可供选择

B．涉及国家安全、国家机密、适宜招标但不宜公开招标的 C．法律、法规规定不宜公开招标的

D．供水、供电、供气、供热等市政工程项目 E．使用世行等国际组织贷款投资的项目

83．下列做法中不符合《劳动法》规定的有（）。

A.某女工因休产假过长，5个月仍未上班，企业将其除名

B.郑某试用期考核未通过，企业当即与其解除合同 C.孙某因患职业病就医，不能继续工作，企业将其辞退

D.李某出差期间交通事故受伤，伤愈后不能胜任原岗位工作，企业将其调至传达室收发信件 E.王某因盗窃罪被判处3年有期徒刑，企业单方与其解除劳动合同

84．《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同应遵守的规定有()。A．在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

B．逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行

C．逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行 D．逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行

E．逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行

85.甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求，拒收。当晚下了一场大暴雨，导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定，下列选项中正确的有（）。

A．甲有权拒绝接收这批材料

B．甲可以解除合同

C．被毁材料的损失应由甲和乙共同分担

D．被毁材料的损失由乙负担

E．被毁材料的损失由甲负担

86.甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机，并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括（）。

A．向乙公司交付彩印机

B．向甲公司交付彩印机

C．向乙公司履行瑕疵担保义务

D．向甲公司履行瑕疵担保义务

E．履行维修义务

87．对于建设工程项目环境影响评价制度的说法正确的是（）。

A．建设单位应当依法组织编制相应的环境影响评价文件

B．环境影响评价是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估 C．环境影响评价可以有效预防因规划建设项目实施后对环境造成的不良影响 D．环境影响评价促进了经济、社会和环境的协调发展

E．建设项目的环境影响评价文件由建设单位按国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批 88．《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止以下活动(A．修建储存腐蚀性物品的仓库

B．开采矿产

C．进行影视剧摄制活动

D．举办大型群众性活动

E．修建生产易燃性物品的工厂

89．以下属于《绿色施工导则》规定提高用水效率的措施是()。

A．混凝土养护过程中应采取必要措施

B．将节水定额指标纳入分包或劳务合同中进行计量考核

C．对现场各个分包生活区合计统一计量用水量

D．临时用水采用节水型产品，安装计量装置

E．现场车辆冲洗设立循环用水装置

90．施工单位的项目负责人的安全生产责任包括（）。

A．落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程

B．制订资金使用计划，保证安全生产所需资金的投入和使用

C．编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

D．及时、如实报告生产安全事故

E．组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患

91.某建设项目由于涉及深基坑工程，总包单位依法分包给专业土程公司，对于编制

专项施工方案，下列说法中正确的是（）。

A．该专项方案应当由施工总包单位组织编制

B．该专项方案可由专业工程公司组织编制

C．该专项方案应当由总包单位项目技术负责人签字

D．该专项方案应当组织专家论证

E．该专项方案经现场监理工程师确认后方可实施)。

92．下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（）。

A．已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险

B．提前竣工的，保险责任自行终止

C．因延长工期的，保险责任自行延长

D．施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续 E．未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证

93．某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A．施工单位资质等级证明

B．拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

C．拆迁安置补偿方案

D．拆除施工组织方案

E．供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料

94．施工单位在现场取样时，应在()的见证下进行。

A．政府质量监督人员

B．施工单位项目技术负责人 C．材料供应商技术负责人

D．监理工程师 E．建设单位代表

95．下述行为中应由建设单位承担相应行政责任的有（）。

A．暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量

B．任意压缩合理工期

C．迫使承包方低于成本价竞标

D．施工图未经报审而就用于工程施工

E．未对钢筋和商品混凝土进行检验

96．下列不属于施工单位承担工程质量保修责任情形的是（）。

A．施工单位采购的材料质量不合格造成墙面脱落

B．住户装修过程中破坏防水层造成渗漏

C．地震造成墙体裂缝

D．建设单位采购材料不合格

E．设计承载力不足造成柱体弯曲

97．下列事件中，对相关处理不服可以提起行政复议的是（）。

A．工人王某在工地偷盗建材被公安机关拘留

B．李某的建造师资格被撤销

C．劳动部门对张某的劳动争议进行调解

D．城管部门对施工单位的罚款决定

E．质检监督站对不合格建材采取扣押措施

98．下列情形之一的，上一级人民法院可以根据申请执行人的申请，责令执行法院限期执行或者变更执行法院()。

A．债权人申请执行时被执行人有可供执行的财产，执行法院自收到申请执行书之日起超过6个月对该财产未执行完结的

B．执行过程中发现被执行人可供执行的财产，执行法院自发现财产之日起超过6个月对该财产未执行完结的

C．对法律文书确定的行为义务的执行，执行法院自收到申请执行书之日起超过6个月未依法采取相应执行措施的

D．据以执行的法律文书被撤销的

E．作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的 99．工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（）。A．有仲裁协议

B．仲裁请求具体 C．属于仲裁委员会的受理范围

D．选定的仲裁委员会 E．有准确的被申请人

100．以下不属于行政诉讼受案范围的是（）。

A．某施工单位在建设文化局办公楼过程中被拖欠工程进度款

B.甲市建设行政管理部门吊销建造师乙的执业资格，乙认为处罚行为于法无据 C．某市规划局工作人员李某对该局人事任职评选结果不服

D．某县市容管理人员，在执行公务过程中，粗暴执法将运输人员张某打伤 E．某建筑公司对项目中标结果不服

101.以下规范性文件中，法律效力最高的是（）。

A．《建筑法》 B．《建设工程质量管理条例》 C．《建筑业企业资质管理规定》 D．《关于审理施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》答案a 102.有关项目经理部的表述，有误的是

A．项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织 B．项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构 C．项目经理部具有法人资格

D．项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子答案c 103.根据民法通则的规定，法人应当具备的条件包括

A．依法独立

B.依法成立

C．有必要的财产或者经费

D.有自己的名称、组织机构和场所

E.能够独立承担民事责任答案bcde 104.根据《合同法》的规定，以下合同属于无效合同的是 A．12岁的小学生甲自己决定购买一款新式旅行包 B．某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案 C．建设单位要求某总承包商带资承包的合同 D．公民乙将自己拾得的电脑赠给了丙答案d 105.构成表见代理的主管要件是 A．本人存在过失 B．相对人为善意

C．代理人超越代理权限

D．存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由答案b 106.对动产物权的设立和转让的说法中，正确的是 A．动产物权以占有和交付为公示手段

B．动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付

C．机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗第三人 D．动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外

E．船舶、航空器等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意的第三人答案abde 107.在某建设项目施工中形成的下列债权中，属于合同之债的有 A．施工单位与材料供应商订立合同 B．施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 C．施工单位将本应汇给甲单位的材料汇入了乙单位账号 D．材料供应商向施工单位交付材料 E．施工单位向材料供应商支付材料款答案ade 108.建设工程债的产生，最主要的原因是 A．合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理答案a 109.按照合同的约定，2010年1月1日，甲建筑公司收到了乙材料供应商交付的水泥，经检验不符合合同的约定，则下面说法正确的是

A甲建筑公司的诉讼时效期间为2年 B．如果2010年2月1日至4月1日由于不可抗力导致甲建筑公司不能行使请求权，则诉讼时效期间相应延长2个月

C．如果2010年3月1日甲建筑公司向乙材料供应商提出索赔要求，则诉讼时效从2010年3月1日起开始重新计算

D．自2010年1月1日起20年内，甲建筑公司一直享有胜诉权

答案c 110.某建设工程项目的工期为28个月，工程合同价为6000万元，根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于（）万元

A．1500

B.1800

C.2000

D.3000 答案b

111.根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，（）在开工前依法可以不办理施工许可证 A．投资45万元的厂房

B．造价为60万元的管道安装工程 C．建筑面积为250平米的装修工程 D．建筑面积为350平米的修缮工程答案c 112.根据规定，我国工程设计企业资质分为 A．综合资质、专业资质和劳务资质 B．综合资质、行业资质和劳务资质 C．综合资质、专业资质和专项资质 D．综合资质、行业资质和专项资质

答案d 113.外资建筑业企业只允许在其资质等级许可的范围内承包（）工程 A．全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的建设项目

B．由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目 C．外资等于或者超过50%的中外联合建设项目

D．由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目

E．外资少于40%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准的中外联合建设项目

答案abcd 114.在施工过程中，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任 A．建设单位与监理单位 B．施工单位与监理单位 C．建设单位与施工单位 D．施工单位与设计单位答案c 115.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列建设工程必须实行监理的是 A．国家重点建设工程

B．大中型公用事业工程

C．成片开发建设的住宅小区工程

D．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 E．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程答案abce 116.建设工程必须招标的范围不包括

A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 C．使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 D．成片开发建设的住宅小区工程

答案d 117.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包

A．应该采用公开招标 B．应该采用邀请招标 C．应该采用议标

D．可以采用直接委托

答案d 118.某招标人于2010年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2010年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在（）前以书面形式通知所有招标文件收受人

A．2010年5月10日

B.2010年5月15日

C．2010年5月20日

D.2010年5月30日答案b 119.某项目投标总价为10亿元人民币，则其投标保证金可能为 A．180万元人民币 B．1500万元人民币 C．10亿元人民币 D．70万元人民币答案d 120.下列关于联合投标特点的叙述中，错误的是

A．联合体由两个或者两个以上的投标人组成，参与投标是各方的自愿行为 B．联合体是一个临时性的组织，不具有法人资格

C．联合体各方以一个投标人的身份共同投标，中标后，招标人与联合体各方分别签订承包合同

D．联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一项目中投标

答案c 121.A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议，其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级，下面关于该承包行为的说法中，正确的是

A．该行为属于肢解工程发包的违法行为

B．A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C．B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责 D．建设单位必须与A、B分别签订承包合同答案b 122.在建设工程招标投标活动中，投标人的不正当竞争行为不包括 A．招标人相互串通投标 B．投标人与招标人串通投标 C．投标人以行贿手段谋取中标 D．投标人以低于成本的报价竞标答案a 123.评标过程有下列（）情况的，评标无效，应当依法重新进行评标或者重新进行招标，有关行政监督部门可处3万元以下的罚款

A．使用的招标文件没有确定的评标标准和方法的 B．应当回避担任评标委员会成员的人参与评标的 C．评标委员会的组建及人员组成不符合法定要求的

D．评标委员会及其成员在评标过程中有违法行为，且影响评标结果的 E．评标委员会的评标活动有违反法定程序的

答案abcd 124.某招标项目的招标文件中规定了开始收受标书的时间为2010年3月9日，投标文件截止之日为2010年4月9日，投标有效期截止日为2010年5月20日，则其开标时间是

A．2010年3月9日

B.2010年4月9日 C．2010年5月20日

D.2010年6月20日

答案b 125.生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作应负的职责包括 A．保证本单位安全生产投入的有效实施 B．保证安全生产所必需的资金

C．督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 D．组织制订并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 E．及时、如实报告生产安全事故

答案acde 126.《安全生产法》规定，安全生产中从业人员的权利有 A．知情权

B.批评和检举、控告权 C．拒绝权

D.申诉权

E.请求赔偿权答案abce 127.负责安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当 A．立即报告省级主管部门

B．立即按照国家有关规定上报事故情况 C．立即查明事故责任

D．立即对失职、渎职行为追究法律责任答案b 128.甲是政府安全生产检查人员，则其在行使现场处理权时不可以 A．对安全生产违法作业当场纠正 B．对现场检查出的隐患责令停止使用 C．责令紧急避险

D．将不合格的安全设施查封扣押答案d 129.根据《安全生产许可证条例》的规定，安全生产许可证有效期满需要延期的企业应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续

A．3

B.6

C.12

D.18 答案a 130.根据《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备的条件有 A．完成建设工程设计和合同约定的内容 B．有完整的技术档案和施工管理资料

C．有工程使用的主要建筑材料、建筑构（配）件和设备的进场试验报告 D．有勘察、涉及、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E．有施工单位签署的工程保修书答案bcde 131.《建设工程质量管理条例》在建设工程的（）等方面，对质量保修制度做出了更具体的规定 A．保修方式

B.保修范围

C.保修期限

D.保修金额

E.保修责任

答案bce 132.根据《标准化法》的规定，对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可以制订

A．统一标准

B.强制标准 C．地方标准

D.企业标准

答案c 133.根据《环境影响评价法》的规定，建设项目的环境影响评价文件，由（）按照国务院的规定报有审批权的环境行政主管部门审批

A．监理单位

B.建设主管部门 C．建设单位

D.施工单位

答案c 134.在下列行为中，没有违反《消防法》规定的有 A．在施工现场使用明火

B．企业没有确定本单位的消防安全责任人

C．禁止携带火种进入生产、储存化工原料的仓库

D．在储存易燃物品的仓库内外墙上没有悬挂禁止吸烟的标志 E．因工具缺乏，临时使用灭火锹从事施工生产

答案ac 135.项目档案验收组要求（）在项目竣工验收前对存在的问题进行整改

A．项目建设单位

B.项目设计单位

C．项目施工单位

D.项目监理单位答案a 136.根据《劳动法》的规定，劳动者有（）情形时，用人单位不可以随时解除劳动合同 A．某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年 B．某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C．史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D．职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任答案d 137.在工程建设领域常见的责任保险包括

A．建设工程设计责任保险

B．工程监理责任保险 C．雇主责任保险

D.建设工程施工责任保险 E．律师责任保险

答案abce 138.按照法律是否为某种合同确定了一个待定的名称，合同可分为 A．不要式合同

B.要式合同

C.有名合同 D．无名合同

E.主从合同答案cd 139.下列关于要约的表述中，正确的有 A．要约只能向一个受要约人发出

B．要约必须具有与其他人订立合同的目的 C．要约的内容必须具体确定

D．经受要约人承诺，要约人即受要约的约束

E．除法律另有规定外，要约人可以自主选择要约的形式答案bcde 140.承诺应具备的条件有 A．承诺必须由受要约人作出 B．承诺只能向受要约人作出

C．承诺必须在承诺期限内发出

D．承诺的内容应当于要约的内容一致 E．承诺必须在承诺期限内到达

答案acd 141.根据《合同法》的规定，以下属于无效合同的法律后果有 A．返还财产

B.折价补偿

C.恢复原状

D.拘役

E.赔偿损失答案abe 142.甲、乙两公司签订了一份建筑材料采购合同，合同履行期间，因两公司合并致使该合同终止，该合同终止的方式是

A．免除

B.抵销

C.混同

D.提存

答案c 143.根据《合同法》的规定，法定债务抵销的必要条件是 A．附抵销条件的B.附抵销期限的

C．互负到期债务

D.债务标的物的种类相同

E．债务标的物的品质相同答案cde 144.依据《合同法》中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括 A．工程应达到的质量标准 B．工程款的支付与结算

C．合同工期

D.工程保险的投保责任 E．解决合同纠纷的方式答案abce 145.根据《担保法》的规定，以下不能作为保证人的是 A．法人代表

B.企业分支机构 C．公民王某

D.某大学教授

答案b 146.甲、乙双方签订成套设备采购合同，合同总价为200万元，合同订立后，甲方向乙方支付了30万元定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还（）万元

A．30

B.40

C.60

D.200 答案c 147.施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失，建设行政主管部门可以对该施工单位实施的制裁是

A．罚金

B.责令赔偿损失

C．留用查看

D.降低资质等级答案d 148.民事诉讼是由《民事诉讼法》调整，民事诉讼法的基本制度包括 A．合议制度

B.公开审判制度

C．仲裁制度

D.回避制度

E.两审终审制度答案abde 149.在民事诉讼中，需要运用证据加以证明的对象是 A．当事人主张的程序法事实 B．众所周知的事实

C．已为有效公正文书所证明的事实

D．已为人民法院发生效力的裁判所确认的事实答案a 150.人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是 A．没收

B.扣押

C.查封

D.勘察

答案a 151.下列解决纠纷方式产生的法律文书，其有强制执行效力的包括 A．民间调解

B.行政调解 C.仲裁

D.诉讼

E.协商

答案cd 152.乙公司向仲裁庭申请仲裁，甲公司接到仲裁庭的开庭通知后，不到庭又无正当理由，则仲裁庭可以 A．撤销案件

B.撤回申请 C．中止审理

D.缺席裁决答案d 153.根据《民法通则》及相关司法解释的有关规定，工程建设领域较常见的侵权行为有 A．侵害公民身体造成伤害的侵权行为 B．环境污染致人损害的侵权行为 C．地面施工致人损害的侵权行为 D．建筑物及地上物致人损害的侵权行为 E．地面建筑物造成生活不便的

答案abcd 154.在违反工程建设法律规范的行政责任中，适用范围较为广泛的是 A．警告

B.罚款

C.行政拘留

D.责令停业整顿答案b 155.根据《刑法》的规定，以下属于附加剂的有

A．罚金

B.管制

C.拘役

D.剥夺政治权利

E.没收财产答案ade 156.对重大劳动安全事故罪的主体，下列说法正确的是 A．该罪的主体是一般主体

B．主管部门的领导人员可能成为该罪主体

C．不参与经营管理与施工的投资人也可以成为该罪主体

D．直接主管人员和其他直接责任人员都可以成为该罪主体答案d 157.甲委托某车行修理汽车。取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将金戒指一枚留下，约定交清修理费时取回戒指，则车行对该戒指享有()。

A．处分权 B．抵押权 C．质押权 D．留置权

答案c 158.某施工项目依法申请进行公开招标，其应具备的条件不包括()。A．招标组织已依法成立 B．已经委托招标代理机构

C．资金来源已经落实 D．有招标所需的图纸和技术资料答案b 159.某施工现场开挖时，因地下管线资料不全，施工单位不慎挖断一根军用光缆，依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律法规，表述错误的是()。A．建设单位应保证现场资料的真实、准确、完整 B．建设单位负责向有关部门查询取得资料 C．施工单位作出赔偿后，有权向建设单位追偿 D．该事件属于不可抗力，施工单位不用作出赔偿

答案d 160.在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是()。A．施工材料进场 B．建筑设备安装 C．隐蔽工程验收 D．工程竣工验收

答案d 161.某大型交通集散中心项目，下列各项中，建设单位做法不符合《消防法》要求的是()。A．在领取施工许可证前向公安消防机构申请消防设计审核 B．项目竣工时向公安消防机构申请消防验收 C．项目投入使用后，申请消防安全检查

D．项目投入使用后，组织进行有针对性的消防演练

答案c 162.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿应当()因违约所造成的损失。

A．大于 B．等于 C．小于 D．相当于

答案d 163.乙为水泥厂，甲和乙5月20日签订供货合同，约定6月1日前乙将l 000吨水泥运给甲，同时约定合同签订后2日内甲向乙交付定金10万元。甲于5月25日汇出定金10万元，乙于次日收到定金。以下说法错误的是()。A．供货合同5月20日成立

B．定金合同5月26日成立

C．如乙6月1日前交付800吨水泥，后无货可交，甲可以要求乙返还定金l2万元

D．如乙6月2日才将全部水泥运到，甲可以要求乙双倍返还定金20万元

答案d 164.利用录音、录像等技术手段反映的声音、图像以及电子计算机储存数据证明案件事实的证据是()。A．物证 B．书证 C．视听资料 D．证人证言答案c 165.以下属于委托代理终止的情形是()。

A．代理期间届满 B．代理事务完成C．被代理人取消委托 D．被代理人死亡 E．代理人丧失民事行为能力答案abce 166.根据物权法，将()作为抵押物的，其抵押权自登记时设立。A．交通运输工具 B．正在施工的建筑物 C．生产设备、原材料

D．正在加工的工程用模板 E．建设用地使用权答案abe 167.某大型工程建设项目交付使用后，发现与审批的环境影响报告表内容不符，建设单位应当()。A．组织环境影响后评价 B．立即停止使用 C．采取改进措施 D．重新报批环境影响报告书 E．接受建设行政主管部门的处罚

答案ac 168.某建设工程施工合同履行中，施工单位违约，则可能承担违约责任的形式有()。A．支付违约金与解除合同

B．赔偿损失与修理、重作、更换 C．定金与支付违约金

D．继续实际履行与解除合同E．赔偿损失与实际履行答案be 169.根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决的情形包括()。A．约定的仲裁协议无效 B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围 C．适用法律确有错误 D．原仲裁机构被撤销 E．申请人死亡答案abc 170.债的分类可以分为意定之债与法定之债，以下为意定之债的是()。A．不当得利之债 B．无因管理之债 C．单方允诺之债 D．侵权行为之债答案c 171.某项工程由于不适用招标发包，则依照《建筑法》，建设方应该()。A．为保证工程质量，发包给资质最高的承包单位 B．发包给自己的合格供方中业绩最稳定的承包单位 C．发包给相应资质条件的承包单位 D．发包给企业成本最低的承包单位

答案c 172.按规定，城市建设施工期间施工场地不同施工阶段生产的作业噪声限值，其中，打桩施工阶段，噪声限值是()dB。

A．昼间62，夜间55 B．昼间70，夜间55

C．昼间72，夜间55 D．昼间85，夜间禁止

答案d 173.在一个项目的施工中，由于施工方耽误TZ期导致工程受到5万元的损失，对方及时地采取了减损措施，支出了1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元，则施工方应承担的赔偿额为()万元。A．5 B．6 C．7 D．8 答案d 174.以下行为属于违法分包的是()。

A．总承包单位将主体框架施工：分包给具有相应资质条件的单位

B．征得建设方同意，总包将小部分非主体工程分包给一资质不够的企业 C．分包单位将其承包的建设工程劳务作业部分再分包的

D．按总包合同约定分包给一相应资质条件单位的，但事后未经建设单位认可的 E．承包单位将其承包的全部工程按专业分包给其他单位

答案abe 175.在《招标投标法》中关于投标有效期以及投标文件的说法，正确的有()。A．投标有效期是在招标文件中规定的 B．投标有效期从开标之日起算

C．投标有效期内招标人应完成评标、定标、签约等工作 D．投标有效期内投标文件对招标人有法律约束力

E．投标有效期内征得招标人的同意，投标人可以对招标文件进行补充答案abc 176.某施工企业承接了一个大型购物中心的项目，根据《消防法》的规定，以下说法正确的是()。A．建设单位应该在取得施工许可证7个工作日内将消防设计文件报送消防机构备案 B．施工单位采购的室内装潢材料必须不燃、难燃 C．门窗不得做防盗处理

D．施工中，建设单位必须申请消防机构消防安全检查 E．竣工时，建设单位应该向消防机构申请消防验收答案be 177.听证程序是《行政处罚法》中程序的一种，以下适用听证程序的有()。A．没收违法所得

B．暂停某人的注册一级建造师的执业业务 C．吊销企业一级总承包资质 D．责令设计院停业整顿 E．降低监理企业的资质等级答案bcd 178.某建筑公司承接了一个建筑工程后，根据施工图纸编写施工组织设计时除了编制安全技术措施外，还应编制()。

A．专项施工方案 B．安全施工技术交底报告 C．安全检查措施 D．临时用电地方案答案d 179.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定，工程建设标准批准部门应当对工程执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查的方式中不包括()。

A．抽查 B．专项检查 C．重点检查 D．定期检查答案d

180.北京甲公司与上海乙公司订立了一份书面合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司。甲公司8月1日寄出，乙公司8月9日收到后盖章，8月10日签字，8月15日到寄达甲公司，则合同成立的时间为()。A．8月1日 B．8月9日 C．8月10日D．8月15日答案b 181.根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，工程监理的依据包括()。

A．建设部相关规章 B．设计变更后的图纸

C．分包合同 D．施工所在地的地方法规 E．承包合同中的推荐性标准答案bde 182.根据《档案法》在建设工程中，以下是施工单位负责收集的文件是()。A．工程延期报告 B．施工图

C．图纸变更记录 D．隐蔽工程检查记录 E．工程质量事故处理记录答案cde 183.甲施工单位授权给乙单位参加丙项目投标，但未约定投标价格，结果乙单位以低于甲单位的成本价中标，甲单位拒绝以中标价签订合同，则()。

A．乙单位为委托代理，甲单位应当以中标价格签订合同 B．因为双方未约定投标价，所以乙单位为无效代理 C．乙单位为越权代理，甲单位有权拒绝签署合同 D．甲单位可向乙单位追求赔偿责任答案a 184.著作权不包括()。

A．署名权 B．修改权 C．转让权 D．专利权答案d 185.以下不是招标必须具备的条件是()。

A．有所需的设计图纸及技术资料 B．资金已经全部到位

C．招标人已经依法成立 D．初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准

答案b 186.甲公司向乙公司订购了一批钢材，约定在7月5 日发货，但由于人手不足，乙方延迟到7 月10日才发出，运至中途突然遭遇地震，导致货物全部损毁，则()。A．乙公司违约，且不能免除责任

B．乙公司违约，因不可抗力可以免除全部责任

C．乙公司违约，可以免除因不可抗力造成的损毁责任，但仍要承担延迟交货的责任 D．因为不可抗力因素，乙公司的行为不构成违约答案a 187.以下属于经济法部门的有()。

A．物权法 B．合同法 C．招投标法 D．税法 E．劳动法答案cd 188.建设工程监理的形式包括()。

A．旁站 B．巡视 C．平行检验 D．全天候跟踪

E．抽查答案abc 189.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应在下列()地方设置明显的安全警示标志。A．施工现场人口 B．脚手架 C．楼梯口 D．安全科办公室门口 E．临时用电设施

答案abce 190.根据《环境保护法》，以下做法中正确的是()。A．向有关部门报批后，把工地垃圾暂时堆放在河边

B．经过消毒处理，符合国家有关标准后，排放含病原体污水 C．通宵进行抢修作业

D．用普通卡车运输刨花

E．经本地环保部门许可后，将垃圾运到外省工地使用答案bc 191.造成10人以上30人以下死亡的安全事故属于()。

A．一般事故 B．较大事故 C．重大事故 D．特别重大事故答案c 192.在()阶段，应当落实环境保护设施投资概算。

A．可行性研究 B．项目立项 C．初步设计 D．施工图设计答案c 193.建设工程合同属于()。

A．有名合同，双务合同 B．无名合同，不要式合同 C．要式合同，无名合同 D．不要式合同，单务合同

答案a 194.某甲施工企业因业务需要分立为乙和丙两家公司，乙丙两家公司约定，此前的债权债务全部由乙公司承担，则对于此前建设单位拖欠甲公司的2000万元工程款()。A．乙和丙公司只有权要求其各支付1000万元

B．丙公司可以单独向建设单位要求支付2000万元

C．乙丙必须与建设单位签订协议，才能要求其支付拖欠工程款 D．丙公司无权向建设单位要求支付工程款答案b 195.位于A地的甲公司承建了8地的乙公司在C地的工程，合同并未约定管辖法院，后因纠纷，甲公司向法院起诉乙公司违约，要求赔偿，则对此案的管辖权的说法正确的是()。A．A地基层人民法院 B．A，C两地基层人民法院

C．C地基层人民法院 D．A，B两地的基层人民法院答案c 196.以下属于违法分包的情况是()。A．分包单位不具备相应资质

B．总承包合同未约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交其他单位完成 C．总承包单位经建设单位认可后，将部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 D．分包单位将其承包的工程再：分包

E．总承包单位将其建设工程主体结构分包给具有相应资质条件的分包单位答案abde 197.以下可以委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务的单位有()。A．甲液化气厂，300人 B．乙面粉厂，50人 C．丙家具厂，400人 D．丁建筑劳务公司，80人 E．戊食用油厂，200人答案be 198.根据《水污染防治法》，禁止向水体排放()。

A．油类、酸液 B．工业废渣、城市垃圾 C．放射性固体 D．含热废水 E．含病原体污水

答案abc 199.当债务人不履行债务的时候，债权人可行使留置权的有()。A．施工单位把2辆挖掘机放在停车场处保管 B．运输公司把钢材厂的20吨钢材运送到A市 c．搅拌站为施工单位搅拌混凝土

D．汽车租赁公司把2辆卡车出租给施工企业 E．施工单位向搅拌站购买了lcl吨商品混凝土

答案abc 200.某施工单位超越资质承接了某工程，结果因管理不善而延误工期给建设单位造成损失，则施工单位承担责任的方式应包括()。

A．赔偿损失 B．支付违约金 C．继续履行 D．消除影响E．赔礼道歉答案ac

第五篇：2018一级建造师《工程法规》章节习题：仲裁制度

学尔森整理“2018年一级建造师《工程法规》章节习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

2018一级建造师《工程法规》|内部资料限时下载

1Z308000解决建设工程纠纷法律制度

1Z308030仲裁制度

1[单选题]承、发包双方在施工合同中约定，双方在履行合同过程中所发生的争议，均提交上海的仲裁委员会仲裁(注，上海地区有两家仲裁委员会)。那么，下列说法中正确的是()。

A.该约定意思表示明确，有效

B.当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁

C.由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的，因而无效

D.当事人可以申请仲裁，也可以提起诉讼

参考答案：B

2[单选题]当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()裁定。

A.仲裁委员会

B.合同履行地中级人民法院

C.被告所在地中级人民法院

D.仲裁委员会所在地中级人民法院

参考答案：D

3[多选题]存仲裁过程中，当事人担心案件相关证据会灭失，日后难以取得，点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请，下列说法正确的是()。

A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

C.仲裁机构应立即作出证据保全的裁定

D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定

E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定

参考答案：B,D

4[单选题]仲裁委员会在审理双方争议时，对争议事项进行仲裁，其权限范围由()决定。

A.仲裁规则确定

B.法律直接规定

C.仲裁庭决定

D.仲裁协议约定

参考答案：D

5[多选题]仲裁协议应当包括的内容有()。

A.仲裁事项

B.具体的仲裁请求和事实、理由

C.请求仲裁的意思表示

D.选定的仲裁委员会

E.属于仲裁委员会的受理范围

参考答案：A,C,D

6[多选题]工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是()。

A.有仲裁协议

B.仲裁请求具体

C.属于仲裁委员会的受理范围

D.选定的仲裁委员会

E.有准确的被申请人

参考答案：A,B,C

7[单选题]关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是()。

A.对双方当事人均有约束力

B.可以排除法院的司法管辖权

C.对法院不具有约束力

D.对仲裁机构具有约束力

参考答案：C

参考解析：有效的仲裁协议对当事人具有法律效力，有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权，仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的基础，是仲裁庭审理和裁决案件的依据。没有有效的仲裁协议，仲裁委员会就不能获得仲裁案件的管辖权。

8[多选题]某工程建设纠纷，仲裁委员会组成的仲裁庭中，以下符合法律规定的是()。

A.由1人组成仲裁庭

B.由3人组成仲裁庭

C.由4人组成仲裁庭

D.由5人组成仲裁庭

E.由7人组成仲裁庭

参考答案：A,B

参考解析：仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。

9[单选题]下列选项中，对调解的理解错误的是()。

A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书

B.仲裁调解书生效后产生执行效力

C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解

D.法院在强制执行时一般不能调解

参考答案：C

10[多选题]甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，根据《仲裁法》的规定，在下列()情况下，当事人提出仲裁员的回避申请，应当得到准许。

A.发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人

B.发现某仲裁员虽然是资深会计师，但法律知识欠缺，不适合担任仲裁员

C.发现某仲裁员曾做过10年律师

D.发现某仲裁员的配偶是甲公司的职工

E.发现某仲裁员是甲公司的顾问

参考答案：A,D,E

11[多选题]仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人可以在出现下列()情形时申请撤销仲裁裁决。

A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的 B.裁决所根据的证据是伪造的

C.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D.仲裁裁决适用法律错误

E.没有仲裁协议的参考答案：A,B,C,E

12[单选题]人民法院对仲裁进行司法监督时，对于涉外仲裁裁决仅审查其()。

A.主体问题

B.程序问题

C.实体问题

D.法律适用问题

参考答案：B

参考解析：对涉外仲裁裁决和国外仲裁裁决仅对其程序事项进行审查，且当事人不得以裁决书的实体错误为由提出不予执行和撤销的申请;人民法院也不得审查其实体问题。B项正确。4学尔森整理“2018年一级建造师《工程法规》章节习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

13[多选题]仲裁裁决被人民法院依法撤销或裁定不予执行后，当事人就该纠纷()。

A.可以依据原仲裁协议重新组成仲裁庭申请仲裁

B.可以依据重新达成的仲裁协议申请仲裁

C.可以向人民法院起诉

D.可以申请做出撤销或裁定的法院继续审理

E.可以协商和解

参考答案：B,C,E

14[单选题]当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

参考答案：B

15[单选题]商事仲裁是目前解决建设工程纠纷的重要途径，关于仲裁的审理表述正确的是()。

A.审理方式分为开庭审理和不公开审理

B.仲裁庭作出的裁决送达双方当事人后即生效

C.当事人对裁决有异议，应当在裁决作出之日起6个月内向基层法院提出撤销

D.仲裁庭的组成不合法的，将被裁定不予执行仲裁裁决

参考答案：D

参考解析：仲裁应当开庭进行，当事人可以协议不开庭，A项错误。仲裁庭作出的裁决一经作出即发生法律效力，B项错误。当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内向仲裁机构所在地的中级人民法院提出，C项错误。

16[单选题]当事人在仲裁过程中，对案件仲裁管辖有异义，应在()提出。

A.答辩期内

B.首次开庭前

C.案件庭审结束前

D.本案件裁决作出前

参考答案：B

17[多选题]当事人证明仲裁裁决有下列()情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。

A.没有仲裁协议

B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁

C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序

D.仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名

E.裁决所根据的证据是伪造的参考答案：A,B,C,E

18[单选题]在某案件仲裁裁决作出过程中，3名仲裁员针对某争议问题的意点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频见不能形成多数意见，则该部分仲裁裁决()。

A.暂不作出

B.由秘书长裁定

C.应当按首席仲裁员意见作出

D.由专家委员会裁定

参考答案：C

参考解析：

19[单选题]《仲裁法》规定，申请人在人民法院采取保全措施后()不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全。

A.7日内

B.15日内

C.30日内

D.2个月内

参考答案：C

参考解析：

20[单选题]当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托()指定。

A.仲裁委员会

B.仲裁委员会秘书处

C.已选定的两名仲裁员共同

D.仲裁委员会主任

参考答案：D

21[单选题]关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是()。

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B.当事人可以协议仲裁不开庭审理

C.仲裁审理案件应当公开进行

D.当事人不能协商确定仲裁程序

参考答案：B

22[单选题]《仲裁法》规定，申请人在人民法院采取保全措施后()不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全。

A.7日内

B.15日内

C.30日内

D.2个月内

参考答案：C

23[单选题]关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是()。

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B.当事人可以协议仲裁不开庭审理

C.仲裁审理案件应当公开进行

D.当事人不能协商确定仲裁程序

参考答案：B 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

参考解析：

24[单选题]涉外仲裁案件的财产、证据保全均是由有管辖权的()裁定并执行。

A.基层人民法院

B.中级人民法院

C.高级人民法院

D.二审人民法院

参考答案：B4学尔森整理“2018年一级建造师《工程法规》章节习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

25[单选题]甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员与对方当事人的代理人有利害关系，则甲公司最晚应于()提出回避申请。

A.在首次开庭前

B.裁决书送达之前

C.辩论终结前

D.最后一次开庭结束前

参考答案：D

参考解析：

仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：(1)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;(2)与本案有利害关系;(3)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的;(4)私自会见当事人、代理人，或点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频者接受当事人、代理人的请客送礼。

当事人申请回避的，应当说明理由，在首次开庭前提出。回避事由在首次开庭后知道的，可以在最后一次开庭结束前提出。

26[单选题]当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。

A.申请人所在地的中级人民法院

B.被执行人所在地的基层人民法院

C.被执行财产所在地的中级人民法院

D.仲裁机构所在地的中级人民法院

参考答案：C

参考解析：

根据《仲裁法》及最高人民法院司法解释规定，仲裁裁决的强制执行应当向有管辖权的法院提出申请。被执行人在中国境内的，仲裁裁决由被执行人住所地或被执行人财产所在地的中级人民法院执行。

27[单选题]某案件仲裁过程中，由于对裁决持不同意见的仲裁员拒不在裁决书中签名，则产生的法律后果是()。

A.裁决书无效

B.裁决书被撤销

C.重新组成仲裁庭审理

D.裁决书自作出之日起发生法律效力

参考答案：D 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

28[单选题]仲裁委员会在审理双方争议时，对争议事项进行仲裁，其权限范围由()决定。

A.仲裁规则确定

B.法律直接规定

C.仲裁庭决定

D.仲裁协议约定

参考答案：D

29[单选题]当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

参考答案：B

30[单选题]关于仲裁过程中一方当事人的财产保全，处理的程序正确的是()。

A.只能向仲裁委员会提出申请，由仲裁委员会将申请转交有管辖权的人民法院作出裁定

B.只能由当事人直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

C.只能在仲裁程序开始前提出申请

D.最终是否受理由有管辖权的人民法院作出裁定

参考答案：D

31[单选题]下列选项中，对调解的理解错误的是()。

A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书

B.仲裁调解书生效后产生执行效力

C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解

D.法院在强制执行时一般不能调解

参考答案：C

32[单选题]人民法院对仲裁进行司法监督时，对于涉外仲裁裁决仅审查其()。

A.主体问题

B.程序问题

C.实体问题

D.法律适用问题

参考答案：B

参考解析：

对涉外仲裁裁决和国外仲裁裁决仅对其程序事项进行审查，且当事人不得以裁决书的实体错误为由提出不予执行和撤销的申请;人民法院也不得审查其实体问题。8项正确。

33[多选题]某工程建设纠纷，仲裁委员会组成的仲裁庭中，以下符合法律规定的是()。

A.由1人组成仲裁庭

B.由3人组成仲裁庭

C.由4人组成仲裁庭

D.由5人组成仲裁庭

E.由7人组成仲裁庭

参考答案：A,B

参考解析：

仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。

34[多选题]工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是()。

A.有仲裁协议

B.仲裁请求具体

C.属于仲裁委员会的受理范围

D.选定的仲裁委员会

E.有准确的被申请人

参考答案：A,B,C

参考解析：

当事人申请仲裁，应当符合下列条件：(1)有仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。注意区别于仲裁协议的内容。

35[多选题]甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，根据《仲裁法》的规定，在下列()情况下，当事人提出仲裁员的回避申请，应当得到准许。

A.发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人

B.发现某仲裁员虽然是资深会计师，但法律知识欠缺，不适合担任仲裁员

C.发现某仲裁员曾做过10年律师

D.发现某仲裁员的配偶是甲公司的职工

E.发现某仲裁员是甲公司的顾问

参考答案：A,D,E4 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

2018一级建造师《工程法规》考前精选习题(第五章)

第一篇：2018一级建造师《工程法规》考前精选习题(第五章)

第二篇：2018一级建造师《工程法规》考前精选习题(第八章)

第三篇：2018一级建造师《工程法规》考前精选习题(第六章)

第四篇：一级建造师建设工程法规及相关知识考前复习资料

第五篇：2018一级建造师《工程法规》章节习题：仲裁制度

相关范文推荐

2018一级建造师工程法规章节习题：相关合同制度

2018一级建造师工程法规章节习题：民事诉讼制度

2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程保险制度[精选合集]

一级建造师《工程法规》模拟题[精选合集]

2012年一级建造师法规习题三

一级建造师建设工程法规考前冲刺要点186条

2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程知识产权制度

2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程担保制度