第一篇：2018二建《工程法规》模拟测试题及答案三 国生教育
2018二建《工程法规》模拟测试题及答案三 国生教育
一、单项选择题(共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)1.在我国法律体系中，《侵权责任法》属于()。A.民法商法 B.社会法 C.经济法 D.诉讼法 【答案】A 【解析】《民法通则》、《合同法》、《物权法》、《侵权责任法》、《公司法》、《招标投标法》等属于民法商法。
2.根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确地是()。A.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》、《建设工程安全管理条例》、《建筑法》、《宪法》
B.《宪法》、《建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》
C.《宪法》、《建设工程安全管理条例》、《建筑法》、《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》
D.《建筑法》、《宪法》、《建设工程安全管理条例》、《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》
正确答案：B 参考解析：宪法是具有最高法律效力的根本大法，具有最高的法律效力。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。《建筑法》属于法律，《建设工程安全管理条例》属于行政法规，《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》属于地方性法规和部门规章。
3.2015年10月在甲工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体为()。
A.施工企业 B.项目经理 C.建设单位 D.项目经理部 正确答案：A 参考解析：项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。显然，A项正确。
4.在下列情形中，代理人应向被代理人承担民事责任的有()。
A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的
B.经追认的越权代理行为 C.委托书授权不明的代理行为
D.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的 【答案】A 【解析】A选项是属于代理人与第三人共同向被代理人承担责任的情形;B选项，代理行为经追认为有权代理，不需向被代理人承担责任;CD选项是被代理人和代理人向第三人承担责任的情形。
5.关于表见代理的错误说法是()。A.表见代理的行为人没有代理权
B.表见代理在本质上不是狭义的无权代理 C.表见代理发生时，被代理人不用承担责任
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权，是表见代理的前提 【答案】C 【解析】表见代理是指行为人虽无权代理(此处的无权代理不是狭义的无权代理)，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。所以被代理人应先承担责任后，可以向无权代理人追偿。
6.下列关于建设用地使用权的表述，正确的是()。A.建设用地使用权只能存在国家所有的土地上
B.建设用地使用权既能存在国家所有的土地上，也可以存在于集体所有的土地上
C.建设用地使用权自公证时设立 D.建设用地使用权是无期限物权 【答案】A 【解析】A对，B错，建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。C错，设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。D错，建设用地使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。
7.甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为 300 万元，双方在协商定金数额时发生争议。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为()万元。
A.30 B.45 C.60 D.90 【答案】C 【解析】定金的数额由当事人约定，但最高不得超过主合同标的额的20%。300*20%=60 8.下列可以不招标的建设工程项目是()。
A.使用国家政策性贷款的项目中合同估算价为80万元的监理合同 B.使财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同 C.国家融资的供水项目中合同估算价为2000万元的施工合同 D.防洪工程项目中估算价为500万元的材料采购合同 【答案】B 【解析】按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
9.行政责任的承担方式包括行政处罚和()。A.行政复议 B.行政处分 C.行政赔偿 D.行政许可 【答案】B 【解析】行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处罚和行政处分。
10.某招标单位于2015年5月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2015年5月15日签订了施工合同。根据法律规定，招标人应当在()前退还其他投标人的投标保证金。
A.2015年5月5日 B.2015年5月20日 C.2015年5月25日 D.2015年6月1日 【答案】B 【解析】招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
11.某建设项目提交投标文件的截止时间为 2015 年 9月 10 日上午 9 点，某施工企业因堵车于 2015年 9月 10 日上午 9 点 15 分将投标文件送达。则依照法规规定，招标人的正确做法是()。
A.招标人应当拒收
B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序 C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序 D.由评标委员会按否决投标处理 【答案】A 【解析】投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点;在截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。
12.甲乙两施工单位组成联合体中标，双方约定如出现质量问题各自承担50%的责任，后由于甲公司原因导致工程出现质量问题而给建设单位代来了损失，建设单位要求索赔20万元，则下列说法正确的是()。
A.由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利
B.因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任 C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任 D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担责任责任 【答案】C 【解析】《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。13.按照建设工程合约约定，某建设单位应于工程验收合格交付后两个月内付清工程款。2013年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。施工单位经过内部商量后决定要通过诉讼的方式解决纠纷，下列情形会使诉讼时效中止的是()。
A.2014年8月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产 B.2015年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产 C.2015年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院 D.2014年7月，建设单位付清了所有的工程款 【答案】B 【解析】诉讼时效最后6个月，因不可抗力或其他障碍不得行使请求权的，时效中止。本题时效从知道自身利益受损时开始，即2013年11月1日起算，A事件发生在时效前18个月，不适用中止，B正确，C事件不属于“其他障碍不能行使请求权”，D事件属于中断。
14.某村委会为获得回扣，以高价与施工单位签订了村内道路施工合同，根据《合同法》，该合同为()合同。
A.无效
B.可变更可撤销 C.有效
D.效力待定 【答案】A 【解析】《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。
15.有关总包分包的责任承担标书，不正确的是()。A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D.总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担独立的责任
【答案】D 【解析】《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单 位承担连带责任。
16.《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为()。
A.2年和3年
B.5年和合理使用年限 C.2年和5年
D.2年和合理使用年限 【答案】D 【解析】《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
17.下列情况属于发生不当得利之债的是()。A.施工单位向工人支付奖金 B.施工单位为工人办理工伤保险 C.施工单位为工人发放防暑降温费
D.建设单位因计算错误多支付给吴某三天工资 正确答案：D 参考解析：不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。
18.某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。
A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责 B.供应商应向施工单位承担违约责任 C.供应商应向贸易公司承担违约责任
D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任 【答案】C 【解析】出卖人有按照合同约定交付标的物的义务，未按合同执行的，将追究其违约责任。施工单位与供应商之间无合同关系不可追究其法律责任。
19.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由()。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失 C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失 【答案】C 【解析】因为该工程已经竣工验收，所以，保险人不再对其发生的损失承担责任，该损失应该由投保人自己承担。
20.某施工现场发生生产安全事故，造成10人重伤，直接经济损失达到5000万元。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由事故发生地()负责调查。
A.国务院
B.省级人民政府 C.县级人民政府
D.设区的市级人民政府 【答案】B 【解析】本题目中，造成10人重伤，直接经济损失5000元属于重大安全事故。重大安全事故的调查由发生地省级人民政府负责，所以选B项。
第二篇：2018二建《工程法规》模拟测试题及答案一 国生教育[推荐]
2018二建《工程法规》模拟测试题及答案一 国生教育
1.下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A.安全生产法
B.建筑业企业资质管理规定
C.工程建设项目施工招标投标办法 D.安全生产许可证条例
2.下列组织中，不具有法人资格的组织是()。A.大学
B.项目经理部 C.公司 D.社团
3.甲公司委托乙方购买325#水泥，并预付给乙方部分货款，但乙方买回的水泥标号为425#，则()。
A.甲方无权拒绝接收，并应当支付全部货款 B.甲方无权拒绝接收，但有权要求退还部分货款 C.甲方有权拒绝接收，但无权要求返还预付款 D.甲方有权拒绝接收，并要求返还预付款
4.引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是（）。A.合同 B.侵权 C.不当得利 D.无因管理
5.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自()时设立。A.合同签订 B.备案 C.交付 D.登记
6.根据我国《商标法》的规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前六个月申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予()的宽展期。
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月
7.施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为()万元。
A.10 B.20 C.30 D.50 8.设计合同约定设计费50万,定金12万,已交付设计单位设计合同约定设计费50万,定金12万,已交付设计单位,但设计单位违约不履行义务,应返还建设单位()万。
A.12 B.20 C.22 D.24 9.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.1 B.2 C.3 D.4 10.建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。
A.建设用地规划许可证 B.建设工程规划许可证 C.施工许可证
D.安全生产许可证
参考答案：1-10 D B D A D C B C A C 11.()属于法定担保物权。A.建设用地使用权 B.抵押权 C.质权 D.留置权
12.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
A、3 B、5 C、10 D、15 13.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，()。A、自资格预审文件停止发售之日起不得少于3日 B、自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日 C、自资格预审文件开始发售之日起不得少于3日 D、自资格预审文件开始发售之日起不得少于5日 14.招标人应当按照()规定的时间、地点开标。A.政府部门 B.法律 C.招标文件
D.招标监督部门 15.下列选项中()情形的，不能视为投标人相互串通投标。A.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;B.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;C.不同投标人的投标函格式一样的;D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
16.某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在()修改投标文件，并书面通知招标人。
A.投标有效期内 B.评标之前
C.投标文件截止时间后
D.提交投标文件截止时间前
17.关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是()。A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包
B.未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包 C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任
D.发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位
18.建筑市场不良行为记录信息公布期限一般是()。A.1个月至2年 B.2个月至1年 C.6个月至3年 D.3个月至2年
19.某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是()。
A.建设用地使用权 B.地役权 C.相邻权
D.宅基地使用权
20.农民甲去外地经商，将自家的打谷机留给自己的兄弟乙使用。乙后来也决定到外地打工，觉得打谷机没有什么用处，如果长期闲置，容易贬值，遂将打谷机以公道价格卖给丙。关于此买卖合同，下列说法正确的是()。
A.乙没有处分权，买卖合同无效
B.如合同签订后，甲将机器赠与乙，则合同确定有效 C.如订立合同时丙不知道乙没有处分权，则合同无效 D.如果机器已经交付给丙，则合同有效
参考答案：11-20 D D B C C D D C B B
第三篇：2018二建《建筑工程》模拟测试题及答案二 国生教育
2018二建《建筑工程》模拟测试题及答案二
国生教育 当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用（）进行建筑物细部点的平面位置测设最为方便。
A.直角坐标法 B.极坐标法
C.角度前方交会法 D.距离交会法 参考答案：A 解析：这是一道施工技术的题，主要考核建筑物细部点的平面位置各种测设方法的适用条件。有一定专业性，对于具备一定现场实践经验的考生来说，此题不难。
测设建筑物细部点的平面位置时，放出一点的平面位置的方法很多，要根据控制网的形式及分布、放线的精度要求及施工现场的条件来选用。
1)直角坐标法
当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用直角坐标法放线最为方便。用直角坐标法测定一已知点的位置时，只需要按其坐标差数量取距离和测设直角，用加减法计算即可，工作方便，并便于检查，测量精度亦较高。
2)极坐标法
极坐标法适用于测设点靠近控制点，便于量距的地方。用极坐标法测定一点的平面位置时，系在一个控制点上进行，但该点必须与另一控制点通视。根据测定点与控制点的坐标，计算出它们之间的夹角与距离，按极角与极距之值即可将给定的点位定出。
3)角度前方交会法 角度前方交会法，适用于不便量距或测设点远离控制点的地方。对于一般小型建筑物或管线的定位，亦可采用此法。
4)距离交会法
从控制点到测设点的距离，若不超过测距的长度时，可用距离交会法来测定。用距离交会法来测定点位，不需要使用仪器，但精度较低。
由此可见，本题的正确项应为“A。直角坐标法”。2 结构可靠性包括的内容正确的是（）。A.安全性、适用性、可靠度 B.安全性、可靠性、耐久性 C.安全性、适用性、耐久性 D.适用性、耐久性、可靠度 参考答案：C 解析：此题比较简单，主要考核民用建筑结构设计可靠性的知识点。结构设计的主要目的是保证所建造结构的安全适用，能够在规定的期限内满足各种预期的功能要求，并且要经济合理。具体说来，结构应具有以下几项功能：
(1)安全性。在正常施工和正常使用的条件下，结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏;在偶然事件发生后，结构仍能保持必要的整体稳定性。例如，厂房结构平时受自重、吊车、风和积雪等荷载作用时，均应坚固不坏，而在遇到强烈地震、爆炸等偶然事件时，容许有局部的损伤，但应保持结构的整体稳定而不发生倒塌。
(2)适用性。在正常使用时，结构应具有良好的工作性能。如吊车梁变形过大会使吊车无法正常运行，水池出现裂缝便不能蓄水等，都影响正常使用，需要对变形、裂缝等进行必要的控制。
(3)耐久性。在正常维护的条件下，结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求，也即应具有足够的耐久性。例如，不致因混凝土的老化、腐蚀或钢筋的锈蚀等而影响结构的使用寿命。
安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。故本题的正确项为“C.安全性、适用性、耐久性”。电梯井口除设置固定的栅门外，还应在电梯井内每隔（）层设一道安全平网。
A.一 B.二 C.三 D.四
参考答案：B 解析：此题不难，对于具备工程实践经验的考生来说，属常识性知识，主要考核电梯井内安全防护网设置的知识点。
根据相关规范：电梯井口除设置固定的栅门外，还应在电梯井内每隔两层(不大于10m)设一道安全平网进行防护。
故本题正确选项应为“B.二”。钢材的下列化学成分中，()是有害的化学成分。A.碳 B.锰 C.硅 D.磷
参考答案：D 解析：磷是炼钢原料中带入的杂质。磷的存在使钢在常温下的强度和硬度增加，塑性和韧性显著降低。这种作用在低温时尤甚，称为低温冷脆性。
故本题答案为“D”。按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》08 50325--2010(2013年版)的规定，（）属于工类民用建筑。
A.商店 B.游艺厅 C.图书馆 D.住宅
参考答案：D 解析：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325--2010(2013年版)中总则第1.0.4条规定，民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为I、Ⅱ两类。
I类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑。Ⅱ类民用建筑工程：办公室、商品、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候车室、餐厅、理发店等民用建筑工程。
故本题答案为D。根据测定点与控制点的坐标，计算出它们之间的夹角(极角β)与距离(极距S)，按β与S之值即可将给定的点位定出的测量方法是()。A.直角坐标法 B.极坐标法
C.角度前方交会法 D.方向线交会法 参考答案：B 解析：极坐标法是根据水平角和水平距离测设点的平面位置的方法。如图所示，A、B两点是现场已有的测量控制点，其坐标为已知，P点为待测设的点，其坐标为已知的设计坐标。测设方法如下：
1.计算测设数据。根据A、B和P点坐标来计算测设数据DAP和βA，测站为A点，其中DAP是A、P之间的水平距离，βA是AP与AB的水平夹角∠PAB。
2.现场测设P点。安置全站仪于A点，瞄准8点，顺时针方向测设βA角定出AP方向，由A点沿AP方向测设水平距离DAP即得P点。
故本题答案为“B”。
2018二级建造师《建筑工程》模拟测试题及答案二 7 梁下部纵向受力钢筋接头位置宜设置在（）。A.梁跨中1/3处 B.梁支座处
C.距梁支座1/3处 D.可随意设置 参考答案：C 解析：此题不难，对于理论知识扎实、具备一定工程实践经验的考生来说，属常识性知识，主要考核钢筋安装时纵向受力钢筋接头位置的知识点。
我们知道，钢筋接头位置宜设置在受力较小处。
对于连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内，下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内。
故本题正确选项应为“C.距梁支座1/3处”。相关规范规定，高度超过（）m的落地式钢管脚手架工程，应单独编制安全专项施工方案。
A.6 B.8 C.12 D.24 参考答案：D 解析：此题不难，对于具备一定工程实践经验的考生来说，很简单，主要考核危险性较大分部分项工程安全管理办法的知识点。
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)文件规定，下列脚手架工程均应单独编制安全专项施工方案：
(1)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程;(2)附着式整体和分片提升脚手架工程;(3)悬挑式脚手架工程;(4)吊篮脚手架工程;(5)自制卸料平台、移动操作平台工程;(6)新型及异型脚手架工程。故本题正确选项应为“D.24”。地面高程测量时设B为后视点，A为前视点;B点的高程是50.128m，当后视读数为1.116m，前视读数为1.235m，则A点的高程是()。
A.47.777m B.50.009m C.50.247m D.52.479m 参考答案：B 解析：此题有一定专业性，但比较简单，属每个现场工程技术管理人员都应会的常识性知识，主要考核水准测量及计算的知识点。
首先，我们搞清楚水准测量的几个基本概念：前视、后视以及高程测量计算方法等知识点。通常，已知点称为后视点，未知点称为前视点。
高程测量示意图如下所示：
2018二级建造师《建筑工程》模拟测试题及答案二
从图中可知，“前视点高程HA+前视读数a=后视点高程HB+后视读数b”。则前视点(A点)高程计算公式为：“前视高程=后视高程+后视读数-前视读数”，即：50.128+1.116-1.235=50.009m 故本题正确选项应为“B.50.009m”。屋面防水卷材平行屋脊的卷材搭接缝，其方向应（）。A.顺流水方向 B.垂直流水方向 C.顺年最大频率风向 D.垂直年最大频率风向 参考答案：A 解析：此题不难，对于具备一定工程实践经验的考生来说，凭想象也能找出正确答案，主要考核屋面卷材防水施工的技术要求。
根据相关规范要求，屋面卷材防水层施工应符合下列要求：(1)屋面坡度大于25%时，卷材应采取满粘和钉压固定措施。
(2)卷材铺贴方向宜平行于屋脊，且上下层卷材不得相互垂直铺贴。
(3)平行屋脊的卷材搭接缝应顺流水方向，卷材搭接宽度应符合规范相关规定。相邻两幅卷材短边搭接缝应错开，且不得小于500mm。上下层卷材长边搭接缝应错开，且不得小于幅宽的1/3。
故本题正确选项应为“A.顺流水方向”。
第四篇：2016年法规模拟测试题二
2016二级建造师执业资格考试
《建设工程法规与相关知识》模拟题
（二）主编：杨琪
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1。依照《中华人民共和国立法法》的规定《建设工程安全产许可证条例》《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等由（）制定。A全国人民代表大会
B全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会 C国务院
C地方人大及常务委员会
2在部门法体系中，《建筑法》归属于()A宪法及宪法相关法 B行政法 C经济法 D刑法
3.根据法的效力层级，法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确如何适应时,由()裁决.A.国务院B。B全国人民代表大会
C.全国人民代表大会和常务委员会 D.全国人民代表大会常务委员会
4在建设工程中,项目经理签字的材料款,如果不按时支付，材料供应商应当以（）为被告起诉
A项目经理
B 企业财务部
C企业法人
D材料管理员
5甲公司中标某大厦工程，乙公司为甲公司此工程的分包。甲公司项目经理李某与乙公司驻此工程的项目经理王某关系甚密，故想请王某帮忙租赁脚手架。某天王某持甲公司盖有合同专用章的空白合同和空白介绍信到丙公司租赁脚手架。脚手架租赁到手，王某将其用于自己负责的其他工程。后丙公司多次找甲公司催要租金无果。王某的行为属于（）A.法定代理
B.越权代理
C。表见代理
D.指定代理 6.建设用地使用权属于物权类型中的（）A.所有权
B.使用权
C.担保物权
D.用益物权
7.张某路过一暂停施工的建筑工地，发现数十包水泥未盖，眼看天要下雨，张某立即在就近的小店买来雨布将水泥盖上.由于心急，张某在盖水泥的过程中将腰部扭伤。后花去医疗费1 500元。张某就买雨布和医疗费向此工地施工单位主张债的根据是（）A.合同之债
B,侵权之债
C不当得利之债
D.无因管理之债 8.《中华人民共和国专利法》(以下称《专利法》)规定，发明专利权的期限为（）年，请日起计算。
A3
B10
C20
D50 9建筑作品是（）保护的客体。
A商标权
B专利权
C著作权
D所有权
10。某建设单位委托某设计院进行一个建设工程项目的设计工作。设计院安排赵某等人在本单位完成了这一设计任务。根据有关规定，赵某等人只享有署名权，著作权的其他权利应该由（）享有。
A.设计院
B.建设单位
C.施工单位
D.监理单位 11.《担保法》设定的担保方式为（）、抵押、质押、留置和定金。A.保险
B.保护
C.保全
D.保证
12。连带责任保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日（）内要求保证人承担保证或连带责任。A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
13.《建设工程施工合同(示范文本)》中规定，建筑工程一切险(及第三责任险)或安装工程 一切险(及第三责任险)由（）投保缴费。A，总包人
B.分包人
C发包人
D.保险公司
14.建设工程民事责任的主要承担方式包括返还财产、修理、赔偿损失和（）。A定金
B支付违约金
C.工程预付款
D.工程进度款
15.在生产、作业中违反有关安全管理规定，违章指挥、强令他人冒险作业，因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果，适用（）追究刑事责任。
A.重大玩忽职守罪
B.重大劳动安全事故罪
C.重大责任事故罪
D工程重大安全事故罪 16.《建筑法》规定建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定，向工程所在地县级以上人民政府行政主管部门申请领取施工许可证。
A.施工单位
B.勘察设计单位
C.监理单位
D.建设单位 17.《建筑工程施工许可证管理办法》规定，建设工期超过1年的，开工前建设单位到位资金不得少于工程合同价款的（）A.10%
B.20%
C.30 %
D, 50% 18.某大型游乐场工程即将开工。建设方已于2000年1月30日办理批准开工报告手续，尚未开工。2000年2月10日接到上级有关部门暂时停建通知。该工程（）后复工，应该重新办理开工报告批准手续。
A.2000年4月30日
B.2000年6月10日
C2000年7月30日 D.2001年1月30日
19.取得建筑企业资质的，1年内有转包、违法承包、违法分包或恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资等等，对其资质处理的办法是（）。A.不予升级和增项
B.撤回
C.撤销
D注销
20.注册建造师调换工作单位，应当于与新聘用企业签订合同后1个月内，通过新聘用企业申请办理（）手续。
A.初始注册
B.延续注册
C.增项注册
D变更注册
21.《招标投标法实施条例》规定对于技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人可选择的工程可以采用（）
A公开招标
B邀请招标
C总承包招标
D两阶段招标
22.某建设公司拟对N号地铁线的修建工程实行公开招标。2013年10月1日招标单位发出招标文件。投标截止时间最早为（）A.2013年10月21日
B2013年11月1日
C2014年4月1日
D2014年10月21日
23.《招标投标法》规定，评标委员会成员为5人以上的单数，评标委员会由()依法组建。
A投标人
B.招标人
C,建设单位
D.县级以上地方人民政府 24..招标人最迟在与中标人签订书面合同后5日内向中标和未中标的投标人退还（）及银行同期存款利息。A.滞纳金
B.投标保证金
C.履约保证金
D.投标文件 25.根据国际通用做法，工程总承包所采用的EPC模式为（）。A.采购一施工总承包
B，设计一采购总承包 C.设计一施工总承包
D.设计、采购、施工总承包
26.甲、乙、丙为A公司某工程联合体中标成员。分项工程验收时，A公司发现联合体中乙所承担的工程施工部分出现严重质量问题。根据《招标投标法)), A公司（）。
A.只能向甲公司追责
B.只能向乙公司追责
C，只能向丙公司追责 D可以向甲、乙、丙任何一方追责
27.《建筑法》规定，总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（）。A.法律责任
B.主要责任
C.次要责任
D.连带责任
28.《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，诚信行为记录信息公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为（）。A.7天
B.6个月
C.3年
D.3个月 29（）不是《合同法》规定的发包人的主要义务。A不得转包和违法分包工程
B及时检查隐蔽工程 C.提供必要施工条件
D.按约支付工程价款
30.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人因故不能按协议书约定的日期开工的，应于协议书约定的开工日期前（）以书面形式向本工程的监理方提出延期的理由和要求。
A.14天
B.7天
C.48小时
D.24小时 31.建设工程中通常确定合同价款的方式不包括（）。
A。固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.分期付款合同 32.某小区董老精神失常多年，一日乘家人不备，将家中价值8000元1只的花瓶以500元的价格卖给邻居18岁的小何。董老与小何的交易合同应视为（）。A.有偿合同
B.效力待定合同
C.无效合同
D.诺承合同
33.甲建筑公司因需要与乙材料商订立采购材料合同。不久，甲建筑公司通过市场询价，认为原合同定价过高，经与乙材料商协商变更合同，但变更合同上并未注明具体价格。工程完工，乙材料商坚持按原价结算材料款。乙材料商的行为是（）。
A违约行为
B侵权行为
C 合法行为
D违反行为
34汪某之弟因患尿毒症，需要大批医疗费用。朋友辛某获得消息后，劝汪某将自己正在升值的住房一套以原价卖给辛某。汪某无奈与辛某订立了房屋买卖合同。2014年1月10日，汪某发现不对，欲请求撤销合同，汪某必须在（）前行使撤销权。
A.2014年4月10 日
B.2014年7月10日 C, 2015年1月10日
D.2016年1月10日
35.某路桥公司与一预制厂签订一批非标路沿生产合同。合同价款9.5万元。路桥公司给付定金1.5万元。合同写明违约金为5万元。由于设计改变，路桥公司违约。法律支持的预制厂最多可获（）万元。
A.9.5
B.3
C.5
D.6.5 36.《劳动合同法》规定，用人单位必须与劳动者订立劳动合同，并不得收取财物或扣押证件。用人单位自用工之日起满1年未与劳动者订立书面劳动合同，则视为已订立（）。
A.固定期劳动合同
B.无固定期劳动合同
C.临时劳动合同 D书面劳动合同
37.劳动合同期限3年以上，试用期不得超过（）。
A,6个月B.2个月
C.1个月
D.无试用期
38.孙某与一家台商独资企业订立用工合同。合同期限到2010年12月，2010年8月该企业被一港商收购合并。孙某与台商所订用工合同（）。A.应该变更
B.应该撤销
C.视为无效
D.继续有效 39.下列（）不是劳动者可以单方解除劳动合同所规定的内容。A.未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 B及时足额支付劳动报酬的 C.未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D.规章制度违反法律、法规，损害劳动者权益的
40.《合同法》规定，关于融资租赁的一般做法是:承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物，由出租人向出卖人支付价款，并由（）向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务。
A.出租人
B.承租人
C.担保人
D出卖人
41.根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(以下称《环境噪声污染防治法》)的有关规定，夜间禁止进行产生噪声污染的建筑施工作业，但因抢险、抢修或生产工艺要求确需连续作业的，必须取得县级以上人民政府或其有关主管部门的证明，并且必须向工地附近居民()。
A.申请
B.公告
C.征求意见
D,赔偿损失
42.建设单位新建、改建、扩建直接或间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行（）。
A.环境保护
B综合治理
C.环境影响评价
D政府监管
43.民用建筑在新建、改建、扩建等项目中执行的节能标准应该采用（）。A.国家推荐性标准
B地方标准
C.企业标准
D.国家强制性标准 44注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准，情节严重的，由颁发资质证书的部门吊销资格证书，（）不予注册。
A.5年内
B.3年内
C1年内
D终生
45.建筑施工企业施工前应申领安全生产许可证。冒用安全生产许可证或使用伪造的安全生产许可证，责令停产、没收违法所得，并处（）罚款;构成犯罪，追究刑事责任。
A.10万一50万元
B.5万一10万元
C.50万以上
D100万以上 46.施工单位“三类管理人员”不包括（）。
A.施工单位主要负责人
B.项目经理
C财务经理
D.专职安全员 47.某商场夜间因电路老化起火，造成2名值班人员死亡，直接经济损失1 000万元。本次事故应划分为（）。
A;一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故 48.某建筑企业与建设单位在施工合同中约定：发生争议提交有管辖权的人民法院解决，后因工程款拨付发生争议又协调不成，应适用（）选择法院 A一般地域管辖
B特殊地域管辖
C专属管辖
D协议管辖 49高总出差，因需换乘其他交通工具，将小车寄存在码头附近一寄存公司内，回来时发现自己寄存的汽车挡风玻璃破碎。高总索赔的诉讼失效为（）年 A4
B2
C20
D1 50.（）不属于申请仲裁应当符合的条件。A有效的仲裁协议 B.有足够的资金担保
C.有具体的仲裁请求和事实、理由 D.属于仲裁委员会受理的范围
51.对建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率力争大于（）A.30%
B.40%
C 50%
D60% 52.施工用电及照明，因满足最低照度为原则，照度不超过最低照度()A.20%
B.40%
C.60 0%
C.80% 53.关于建筑施工企业安全生产许可证的管理，下列说法错误的是()A.不得转让、冒用或者伪造安全生产许可证 B.未取得安全生产许可证不得从事建筑施工活动 C.没有取得安全生产许可证的不得颁发施工许可证 D.应由建设单位申请领取安全生产许可证„、.__，L‘._ 54（）对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作流程，确保安全生产费用的有效使用。
A施工企业法定代表
B.施工项目负责
C.安全员
D项目工程师
55.下列关于施工单位消防安全责任中，施工单位行为错误的是（）A.建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人
B，每年组织一次演练，提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力 C.查验消防产品
D建设工程施工前对施工人员进行消防安全教育
56.监理单位在实施监理过程中，发现分包工程存在重大安全施工隐患，要求总承包单位和分包单位施工进行停工整顿，分包单位拒不停工，发生重大安全事故。下列说法错误的是（）。
A.由于监理单位已书面通知停工，可免除责任 B.总承包单位对现场安全负总责 C，监理单位应当及时报告建设单位 D。即使监理单位已书面通知停工，也不能免除责任
57。施工起重机械现场安装完毕后，以下不属于安装单位的工作的是()。A.出具自检合格证明 B进行调试和试运转 C办理验收手续并签字
D.专职安全管理人员进行现场监督，技术负责人应当定期巡查
58‘施工人员在施工过程中发现图纸中有一处差错，则施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。
A.继续按照图纸施工
B.及时提出意见和建议 C.向监理单位提出增加费用
D.要求建设单位延长工期
59根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）。
A.工程结算时
B.提交竣工验收报告时 C.竣工验收时
D.交付使用时
60‘甲县的张某与乙县的刘某在丙县签订了一份合同，约定张某一周内将一套位于丁县的 住房出租给刘某，并约定租期为1年。后来张某认为租金偏低，故打电话告诉刘某已将该房卖给他人，无法按时人住。刘某想追究张某的法律责任，应向（）法院起诉。
A.甲县
B.乙县
C.丙县
D.丁县
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合 题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)61.下列责任中，属于行政处罚的是（）。A.因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑3年
B.因在建设工程质量监督工作中玩忽职守，被处以警告处分 C.施工单位将承包的工程违法分包的，责令改正，没收违法所得 D.建设单位任意压缩合理工期，被处于罚款30万元
E.施工单位违法国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，处以罚金 62注册建造师申请延续注册，应当提交的材料包括（）。A.注册建造师延续注册申请表
B原始注册证书 C.资格证书、学历证书和身份证复印件
D.申请人与聘用单位签订的聘用合同复印件或其他有效证明文件 E申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料
63.甲乙两家施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下符合规定的是()A同一专业按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程 B.甲乙对承揽工程向建设单位承担连带责任 C双方应签订联合承包协议
D甲乙双方应各自与建设单位签订合同
E甲乙违约时，建设单位只能按照承包I}议向甲乙各自要求赔偿 64，下列属于承包人应赔偿的损失是（）A.转包、违法分包造成的损失 B.压缩合理工期造成的损失 C.中途变更承揽工作要求造成的损失 D.偷工减料等造成的损失 E.保管不善造成的损失
65在施工中发现文物，下列说法正确的是()。A.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场 B.应当接受审批机关的监督和指导 C.立即报告当地文物行政部门
D文物行政部门接到报告后，应当在2}1 h赶赴现场 E文物行政部门应当在7日内提出处理意见
66.下列各选项中，属于建设工程债产生的依据有（）A.不当得利
B.无因管理
C.承诺
D产权
E.合同 67.根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保的说法中，正确的有(A.动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保 B.不动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保 C.动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保 D.动产可用于质押担保，但不可用于抵押担保 E.不动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保)68.《建筑法》规定，在城市规划区的建筑工程，申请领取施工，许可证不需具备的条件有（）。
A.已经办理该建筑工程用地批准手续 B已经取得规划许可证 C.全部完成拆迁工作
D.该工程的全部施工图纸及技术资料 E.建设资金已经落实
69.下列各选项中，属于必须进行招标的有（）A.海上石油钻井平台项目
B.投资总额为5 000万人民币的商品住宅项目 C.通过绿色节能专利技术向国家贷款的项目 D.博物馆翻新扩建项目
E.涉及国安、国密或抢险救灾的项目
70。在建设工程招标投标活动中，下列情况属于投标人不正当竞争的行为有()A.投标人相互串通“围标” B.投标人与招标人串通投标
C投标人向招标投标管理机构行贿一牟取中标 D投标人以低价竞标
E.投标人借用他人企业名义和资质投标 71.下列各选项中，属于无效合同的有（）。A.损害社会公共利益的合同
B违反法律、行政法规强制性规定的合同
C.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同 D.在订立合同时显失公平的合同
E,以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危订立的合同
72.上海市某房产开发公司与建材供应商签订了一份钢材购销合同，后因建材供应商提供的其中某一个批次的钢材质量出了问题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材供应商退还货款。建材供应商不服一审判决而上诉，二审法院审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该判决产生的法律效力有（）。A.双方的钢材购销合同解除 B.双方的钢材质量争议消灭
C.人民法院非经法定审判监督程序，不得撤销该判决
D.建材公司不履行义务，房产开发公司可申请人民法院强制执行 E.二审法院审理后，诉讼程序即告终结
73.下列各选项中，属于买卖合同的法律特征的有（）。A.转移所有权的合同
B.要式合同 C.有偿合同
D.双务合同 E.诺成合同
74.施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（）。A.深基坑土方开挖工程
B.起重吊装工程 C.地下暗挖工程
D.满堂脚手架工程 E.高大模板工程
75.对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，应附具安全验算结果，经〔)签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。A.施工单位项目负责人
B.施工单位技术负责人 C.建设单位项目经理
D.总监理工程师 E.相关专家
76.关于行业标准与国家标准之间的效力关系，下列说法正确的是（）。A.行业标准在相应发的国家标准公布之后继续有效 B.行业标准不得与国家标准相抵触
C.行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须经过国家标准的审批部门批准 D.行业标准在国家标准公布之后即行废止
E.行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止 77.需要实行安全生产许可制度的企业有（）。
A,矿山个ilk
B.食品销售企业
C监理企业 D建筑施工企业
E远洋运输企业
78.在劳动存续期间因拖欠劳动报酬发生争一议的，下列说法不正确的是（）。A.劳动者申请仲裁的诉讼时效为2年 B.劳动者申请仲裁的诉讼时效不受限制 C.劳动者申请仲裁的诉讼时效为1年
D.仲裁时效中止的，从中止时间开始，重新计算
E.虽然劳动者申请仲裁的诉一讼时效不受限制，但是劳动关系终止的，应自劳动关系终止之日起1年内提出
79.在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业，对于（）可以连续作业。
A.工期紧张工程
B.电路损坏，造成大面积停电，抢修电缆线 C.某路段水管爆裂抢修工作
D.为世博会献礼而抢进度工程 E.路面塌陷抢修
50.仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有()。
A.制作调解书
B.制作裁决书
C.驳回申请
D.撤销案件
E.要求当事人撤回申请
参考答案
（二）一、单选
1-20
CBDCC
DDCCA
DBCBC
DCCAD 21-40
BABBD
DDCAB
DBCCD
BADBD 41-60
BCDAA
CBBDB
BADBB
ABBBD
二、多选
61-65 CD
ABDE
ABC
ADE
ACDE 66-70 ABE
AE
CD
ABCD
ABCE 71-75 ABC
BCDE
ACDE
ACE
BD 76-80 BCDE
AD
ACD
BCE
AB
第五篇：二建《法规》模拟试卷(A)
《建设工程法规及相关知识》模拟试卷（A）
一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．下列关于建造师注册有效期的表述中，正确的是（）。
A.初始注册证书和变更注册证书的有效期均为3年 B.延续注册证书和变更注册证书的有效期均为3年 C.初始注册证书和延续注册证书的有效期均为3年
D.初始注册证书、延续注册证书和变更注册证书的有效期均为3年 2．在我国的法律体系中，招标投标法属于（）。
A.民法
B.商法
C.经济法
D.行政法 3．法人必须要能够承担民事责任，其前提是（）。
A.依法成立
B.有必要的财产和经费 C.有自己的名称和组织机构
D.有固定的生产经营场所
4．某工程在施工过程中由于业主资金筹措遇到困难，将原设计的50层改为45层，这属于民事法律关系的（）。
A.内容变更
B.主体变更
C.客体性质变更
D.客体范围变更
5．如果由于委托代理的授权不明确而给第三人造成损失的，则（）。
A.被代理人要向第三人承担责任，代理人不承担责任 B.代理人要向第三人承担责任，被代理人不承担责任 C.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任 D.代理人要向第三人承担责任，被代理人承担连带责任
6．某施工单位与材料供应商签订了购买20吨钢材的合同，而材料供应商实际交货21吨钢材，该施工单位未作任何表示全部予以接收。对于该施工单位来说，这种情况属于（）。
A.不当得利
B.无因管理 C.侵权
D.违约
7．由于债权人原因致使债务人一时难以履行债务，债务人可以将履行的标的物提交有关部
门保存的行为称为（）。
A.混同
B.提存
C.抵销
D.免除 8．工程设计图纸属于知识产权中的（）。
A.著作权
B.专利权
C.商标权
D.非专利技术 9．若某施工合同的诉讼时效进行到第16个月末时发生了持续时间为5个月的不可抗力事件，则该不可抗力事件消除后，诉讼时效还有（）。
A.8个月
B.6个月
C.3个月
D.1个月 10．债权人按照合同约定占用债务人的动产动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或以变卖拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式为（）。
A.抵押
B.质押
C.保证
D.留置
11．某建设单位于2006年3月1日领取了施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》的规定向发证机关办理了申请延期手续，该工程最迟应当在（）开工。
A.2006年5月1日
B.2006年6月1日 C.2006年9月1日
D.2006年12月1日 12．某施工单位越级承揽了某工程，该工程经竣工验收合格，（）。
A.因该施工合同为无效合同，所以建设单位可不支付工程款
B.因该工程经竣工验收合格，故该施工合同为有效合同，建设单位应支付工程款 C.虽然该施工合同为无效合同，但该工程经竣工验收合格，故建设单位应支付工程款 D.因该施工合同为无效合同，所以是否支付工程款取决于建设单位的意愿 13．下列关于分包工程的表述中，错误的是（）。
A.除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可
B.工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 C.禁止分包单位将其承包的工程再分包
D.总承包单位和分包单位对建设单位承担连带责任 14．某工程监理人员在现场检查时发现施工单位为了施工便利未按照设计图纸施工，施工单位项目经理解释说，根据他们的经验，这样施工不会影响工程质量，则该工程监理人员（）。
A.有权要求施工单位改正
B.应当通知设计单位要求施工单位改正 C.应当报告建设单位要求施工单位改正
D.应当报告主管部门要求通知施工单位改正
15．某政府投资项目的总投资额为2800万元，该项目建设单位对下列内容未进行招标，其中违反《招标投标法》规定的是（）。
A.合同价为180万元的施工合同
B.合同价为90万元的材料采购合同 C.设计费为60万元的设计合同
D.监理费为40万元的监理合同
16．甲、乙、丙三公司组成联合体参与某工程投标且中标，其共同投标协议中约定：甲、乙、丙三公司按50%、30% 和20%的比例分享利润和分担债务，甲公司为牵头公司。若在施工过程中联合体对建设单位负有80万元的债务，而丙公司已破产，无力承担相应债务，则甲公司应承担的债务为（）。
A.56万元
B.50万元 C.48万元
D.40万元
17．下列内容中，属于《招标投标法》禁止的投标人之间的串通行为是（）。
A.联合体成员之间进行内部竞价，确定最佳组合报价，然后再参加投标 B.低资质企业与高资质企业协商，借用其资质证书参加投标 C.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标 D.投标人以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标 18．某招标项目在招标文件中规定的评标标准为：投标报价在标底上下5%区间内为有效标，在此范围内最低价中标。该项目有甲、乙、丙三家施工单位参加投标，其报价分别比标底低5.3%、5.9%、6.2%，则（）。A.招标人应确定投标人甲为中标人 B.招标人应确定投标人丙为中标人
C.评标委员会可否决所有投标，招标人可取消招标 D.评标委员会可否决所有投标，招标人应重新招标
19．某招标人根据评标委员会推荐的中标候选人于2006年7月5日确定了中标人，次日向主管部门提交了招标投标情况的书面报告，于2006年7月15日向中标人发出中标通知书。由于该中标人为外地企业，该中标人于2006年7月16日收到中标通知书。根据《招标投标法》规定，招标人和投标人应当在（）前订立书面合同。A.2006年8月5日
B.2006年8月14日 C.2006年8月15日
D.2006年8月16日
20．某项目建设单位与施工单位在施工合同中约定，由施工单位垫资施工，工程竣工后工程
款在竣工结算时一次性支付，但对垫资利息没有约定，则在工程竣工结算时（）。A.不考虑垫资款的利息 B.按照工程拖欠款处理
C.按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息
D.按中国人民银行发布的同期存款利率计算利息 21．投标文件有效期的具体时间应当由（）。
A.招标投标有关法规明确规定 B.招标人在招标文件中规定 C.投标人在投标文件中确定
D.评标委员会在评标过程中根据具体情况确定 22．《安全生产法》规定，规模小、资质低、专业性强的施工单位，（）。
A.可以不设置安全生产管理机构，也不必配备安全生产管理人员 B.可以不设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员 C.可以不设置安全生产管理机构，但应当配备专职安全生产管理人员 D.也应当设置安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员 23．从业人员发现事故隐患或其他不安全因素，应当（）。
A.立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告 B.立即如实向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告 C.立即向本单位负责人或安全生产监督管理部门报告
D.立即如实向本单位负责人或安全生产监督管理部门报告
24．在建设工程安全生产管理基本制度中，安全生产检查制度是安全生产的（）。
A.核心
B.前提 C.保障
D.目标
25．某工程施工合同中规定，该工程于2004年9月1日开工，于2006年8月31日竣工。为了提早发挥投资效益，建设单位于2005年7月10日要求施工单位于2006年5月31日竣工。建设单位的这一要求违反了（）的相关规定。A.合同法
B.安全生产法
C.建设工程质量管理条例
D.建设工程安全生产管理条例 26．下列内容中，属于项目负责人安全责任的是（）。
A.制定安全生产规章制度
B.制定安全施工措施 C.制定操作规程
D.及时报告生产安全事故
27．某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故，（）。
A.由分包单位承担责任
B.由总承包单位承担责任 C.由分包单位承担主要责任
D.由总承包单位承担主要责任 28．某超高层建筑有两层地下室，其基础工程施工涉及深基坑支护工程。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对此深基坑工程，施工单位应当（）。A.编制安全技术措施并编制专项施工方案 B.编制专项施工方案并附具安全验算结果 C.编制专项施工方案并报主管部门审批
D.编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查 29．某钢筋混凝土工程的施工合同中规定，工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责供应，其余材料由施工单位负责采购，则（）。
A.商品混凝土由建设单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验 B.商品混凝土由监理单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验 C.商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验
D.商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验
30．某工程地下室底板钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按照《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位应当通知（）。
A.建设单位和监理单位
B.建设单位和质量监督机构
C.监理单位和质量监督机构
D.质量监督机构和安全生产监督机构 31．对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（）。
A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用 B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用 C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用
D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用
32．工程建设强制性标准是指直接涉及工程（）等方面的工程建设标准强制性条文。
A.质量、安全、投资及环境保护
B.质量、安全、卫生及环境保护 C.质量、安全、投资及卫生
D.质量、安全、投资及使用功能 33．《节约能源法》规定，对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和
照明设备，应当由（）进行查验。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.负责采购的单位
34．在下列区域中，禁止夜间进行产生环境噪声的建筑施工的是（）为主的区域。
A.学校、住宅、商场
B.学校、住宅、医院 C.学校、商场、医院
D.商场、医院、住宅 35．《劳动法》规定，劳动合同争议的解决，（）。
A.实行或裁或审原则 B.实行二裁终裁原则
C.当事人对仲裁裁决不服的，可以向法院起诉 D.当事人对仲裁裁决不服的，不可以向法院起诉
36．王某与用人单位订立了为期1年的规定期限劳动合同。根据《劳动合同法》的规定，该劳动合同约定的试用期不得超过（）。
A.1个月
B.2个月 C.3个月
D.6个月
37．某施工单位在外地承接了一工程的施工任务，并与建设单位签订了施工合同。该施工单位在工程所在地招募了一批劳务工，并与他们签订了劳动合同。在施工过程中，由于建设单位资金筹措困难而导致施工合同终止，则该施工单位（）。A.可以随时解除劳动合同 B.不得解除劳动合同，应安排这批劳务工到其他工程上工作
C.可以解除劳动合同，但应提前30日以书面形式通知劳动者本人 D.可以解除劳动合同，但应提前30日以书面形式通知劳动者本人，并额外支付劳动者1个月工资
38．《劳动合同法》规定，劳务派遣协议应当由（）订立。
A.劳务派遣单位与用工单位
B.劳务派遣单位与劳动者
C.用工单位与劳动者
D.劳务派遣单位、用工单位和劳动者三方 39．安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的行为构成（）。
A.重大劳动安全事故罪
B.重大责任事故罪 C.工程重大安全事故罪
D.工程重大责任事故罪
40．合同没有约定或约定不明确而法律又没有规定的可以根据（）进行解释。
A.平等原则
B.自愿原则 C.公平原则
D.诚实信用原则
41．若采用数据电文形式订立合同且收件人指定特定系统接收数据电文，则（），视为到达时间。
A.该数据电文进入该特定系统的时间
B.该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间 C.收件人在该特定系统首次收到该数据电文的时间
D.收件人在该特定系统或其他系统首次收到该数据电文的时间
42．某施工单位参加一公开招标项目的投标，在递交投标文件后发现报价有较严重的失误，遂在招标文件规定的投标截止时间前，向招标人送交了一个书面通知，撤回已递交的投标文件。该行为是（）。
A.要约撤回
B.要约撤销 C.承诺撤回
D.承诺撤销 43．某工程项目的建设单位经过招标投标程序确定了施工单位甲为中标人。在合同谈判过程中，该建设单位要求施工单位甲让利3%，施工单位甲予以拒绝。该建设单位以此为由，不与施工单位甲签订施工合同。对此，该建设单位应承担（）。A.违约责任
B.缔约过失责任 C.侵权责任
D.失信责任
44．某房屋建筑项目的建设单位与施工单位签订的施工合同中规定：工期8个月，采用固定总价合同，合同价为600万元，使用年限为40年。该工程按合同工期竣工并及时结算，未发生合同争议，则该合同为（）。
A.有效合同
B.无效合同 C.可变更合同
D.可撤销合同
45．张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与外地甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份材料采购合同，则该合同为（）。
A.效力待定合同
B.无效合同
C.可撤销合同
D.有效合同
46．某抢险工程由于时间紧迫，建设单位与施工单位在施工合同中对工程价款未明确约定，则该工程的价款应按照（）履行。A.订立合同时工程所在地的市场价格 B.订立合同时承包人所在地的市场价格 C.履行合同时工程所在地的市场价格
D.履行合同时工程所在地工程造价管理部门发布的价格
47．施工单位甲与设备供应单位乙签订了购买某种型号混凝土泵的合同，约定于2006年8月10日送货上门。设备供应单位乙委托运输公司丙运输该混凝土泵，但运输公司丙直到8月30日才将该混凝土泵送到施工单位甲，影响了施工单位甲所承包工程的施工进度。对此，应由（）向施工单位甲承担违约责任。A.设备供应单位乙
B.运输公司丙
C.设备供应单位乙或运输公司丙
D.设备供应单位乙和运输公司丙 48．某工业项目由于发包人原因比合同工期推迟2个月竣工，承包人于8月6日提交了竣工验收报告，但发包人未按照约定的时间组织竣工验收，于8月8日将该工程投入使用，则（）。
A.以8月6日为竣工日期，工程质量是否合格由以后的竣工验收结果为准 B.以8月6日为竣工日期，工程质量为合格
C.以8月8日为竣工日期，工程质量是否合格由以后的竣工验收结果为准 D.以8月8日为竣工日期，工程质量为合格
49．最高人民法院《关于施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的，（）；没有约定的，（）。
A.按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，也按前述利率计息 B.按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，不予计息 C.按照约定处理，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 D.按照约定处理，不予计息
50．乙公司对甲公司负有500万元的债务，2007年6月到期，但到期未予偿还。丙公司对乙公司负有200万元的债务，2007年7月到期，丙公司到期无力偿还。乙公司与丙公司签订了一份协议，决定免除丙公司所负债务。对此，甲公司可以（）
A.以自己的名义行使代位权
B.以乙公司的名义行使代位权
C.以自己的名义行使撤销权
D.以乙公司的名义行使撤销权
51．某施工合同为固定总价合同，合同价为2000万元，其中按合同价计算的利润为5%，按施工进度分阶段付款。当施工单位完成合同额60%时，建设单位已向施工单位支付了1000万元的工程款。此时，由于施工单位的严重违约行为，建设单位终止了该施工合同。该施工合同终止后建设单位还应向施工单位支付（）。A.250万元
B.240万元 C.200万元
D.190万元 52．某施工单位与建设单位签订了设备安装施工合同，并与设备供应单位签订了设备采购合同。施工合同中规定，工期拖延罚款为1000元/天；设备采购合同中规定，设备交货拖延罚款为1200元/天。由于设备供应商交货拖延30天，该施工单位采取了赶工措施，发生费用0.5万元.，但安装竣工工期仍拖延了20天。该设备供应商应向该施工单位承担的违约责任为（）。
A.2.5万元
B.3.6万元 C.5.6万元
D.6.1万元 53．施工单位甲与设备供应单位乙签订了价格为180万元的设备采购合同，合同规定的定金为18万元。合同订立后，施工单位甲实际向设备供应单位乙支付了20万元定金，设备供应单位乙收取定金后拒不履行合同，则施工单位甲可以要求设备供应单位乙返还（）。
A.20万元
B.36万元 C.38万元
D.40万元
54．某设备采购合同规定，设备供应方应当于2007年9月20日交货。由于该供应商近期订单很多，2007年9月1日供货方通知买货方，不能按期交货，请买货方考虑其他采购渠道。这种情况属于（）。
A.故意违约
B.提前违约 C.先期违约
D.实际违约
55．某工程施工过程中，由于建设单位负责供应的材料未能按时到场，致使施工单位多名木工窝工，项目经理安排他们去绑扎钢筋和清理场地，这是非违约方的（）。A.延伸义务
B.连带义务 C.新增义务
D.减损义务
56．与仲裁相比，民事诉讼不具有的特征是：（）。
A.专业性
B.强制性 C.公权性
D.程序性 57．在某工程施工过程中，监理工程师认为施工单位未按设计图纸施工而导致某分项工程质量不符合要求，施工单位则认为该分项工程质量符合要求。对此工程质量争议，应当由（）承担举证责任。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位
58．甲市的A公司与乙市的B公司在丙市签订了一份施工合同，该工程位于丁市。若双方在合同履行中发生争议，A公司向法院提起诉讼，则对此案有管辖权的是（）。A.甲市法院
B.乙市法院 C.丙市法院
D.丁市法院
59．甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生两种不同意见，仲裁庭应当（）作出裁决。A.按多数仲裁员的意见
B.按首席仲裁员的意见
C.提请仲裁委员会
D.提请仲裁委员会主任
60．公民、法人或其他组织直接向人民法院提起公诉的，应当在知道具体行政行为之日起（）内提出。
A.2个月
B.60天 C.3个月
D.90天
二、多项选择题（每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
61．下列内容中，属于我国法律体系中经济法的是（）。
A.合同法
B.担保法
C.建筑法
D.保险法
E.招标投标法
62．下列情况中，由被代理人和代理人负连带责任的是（）。
A.代理人超越代理权限的行为
B.委托书授权不明
C.代理事项违法
D.代理人在代理权终止后的行为 E.代理人与第三人串通
63．某对外承包公司乙在某国承包一工程，2001年底竣工，经验收合格移交给业主甲。由于业主甲资金困难，在竣工结算时尚有100万美元未付清。对此，下列情况中，可作为诉讼时效中断事由的是（）。
A.2002年5月乙派人到甲处催款
B.2002年10月乙用书面方式向甲提出付款要求
C.2003年4月该国发生持续3个月的战争
D.2003年11月乙就甲未付清工程款向法院提起诉讼
E.2003年12月在法院作出判决前甲同意向乙支付剩余工程款
64．某施工单位在某工程施工过程中，由于所采取的保护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜，且一民居的围墙倒塌，造成部分居民出行不便。对此，受影响的居民可向该施工单位请求（）。
A.确认物权
B.排除妨碍 C.恢复原状
D.返还原物 E.赔偿损失 65．《建筑法》规定，申请领取建筑工程施工许可证应当具备的条件包括：（）。
A.已经办理用地批准手续
B.已委托监理 C.拆迁完毕
D.建设资金落实 E.已确定建筑施工企业
66．在下列关于分包的表述中，不符合《建筑法》规定的是（）。
A.除总承包合同中决定的分包外，必须经监理工程师认可
B.总承包单位不得将总承包合同范围内的半数以上的工程内容分包 C.禁止分包单位将其承包的工程再分包
D.总承包单位和分包单位对建设单位承担连带责任 E.工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
67．甲、乙、丙三企业组成联合体参与某工程投标，其中，甲为一级土建企业，乙为二级安装企业，甲、乙均具有法人资格；丙为劳务企业，不具有法人资格；甲为牵头企业。根据《招标投标法》的规定，下列关于该联合体的表述中，错误的是（）。A.丙企业不能作为联合体的成员
B.在丙企业不参加联合体的情况下，该联合体的资质等级为二级 C.联合体的共同投标协议应当同投标文件一并提交招标人 D.若该联合体中标，应当由甲企业与招标人签订合同 E.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任
68．某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2006年6月6日14时为投标截止时间。甲、乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于6月5日17时前提交了投标文件，但6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是（）。
A.开标会由该招标代理机构主持
B.由于某评标专家迟到１小时，开标会推迟到2006年6月6日15时进行 C.开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况
D.丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑 E.丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件
69．根据《安全生产法》的规定，施工单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须（），方可投入使用。A.由专业生产单位生产
B.取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格 C.取得安全使用证或安全使用标志 D.经建设工程安全监督机构的批准
E.由经专业培训合格的特种作业人员操作
70．根据《建设工程安全生产管理条例》对施工单位安全生产责任制度的规定，施工单位主要负责人对本单位的安全生产全面负责，其主要职责包括：（）。A.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度 B.制定安全生产规章制度和操作规程
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录
71．某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级、设计使用年限15年。该工程于2004年12月15日竣工验收合格并交付使用。该工程所在地区的采暖期从每年11月15日起到次年3月15日止。施工单位出具的工程质量保修书中对保修期限的规定有下列内容，其中符合法律法规要求的有（）。A.地基基础工程和主体结构工程：50年 B.屋面防水工程：10年 C.卫生间、厨房：3年
D.电气管线、给排水管道、装修工程：1年
E.供热系统：自2004年12月15日起到2006年3月15日止 72．《劳动合同法》规定，用人单位不得解除劳动合同的情形包括（）。
A.劳动者患病在规定的医疗期内
B.疑似职业病病人在诊断期间 C.女职工在产假期内
D.未成年工在试用期内 E.在本单位连续工作满15年
73．材料供应单位甲于2006年3月1日向施工单位乙发出以某价格出售一批建筑材料的要约，并说明该价格3月31日前有效。乙需要这批建筑材料且接受该价格，遂向甲作出购买该批建筑材料的承诺。以下内容中，承诺有效的是（）。A.乙于2006年3月20日电话通知甲，表示接受该价格购买这批建筑材料 B.乙于2006年3月30日将该批建筑材料相应的货款汇到甲的账户
C.因决策延误，乙于2006年4月2日才书面通知甲，表示接受该价格购买这批建筑材
料，甲承认其效力 D.因邮递延误，乙的书面承诺通知于2006年4月2日才到达甲，甲通知乙不接受该承诺
E.乙在2006年3月20日给甲的书面承诺中，要求将交货方式由乙到甲处提货改为甲送货上门到乙处
74．某集团公司下属的甲企业投资进行扩建，与施工单位乙签订了施工合同。在施工过程中，甲由于经营状况恶化连续数月未支付工程款，经调查，甲有可能丧失付款能力，乙遂暂时停止施工。在（）后，乙应当恢复施工。A.甲企业近期接到一个大订单，经营状况好转 B.甲企业调整产品结构，重新开拓市场
C.该集团公司对甲企业的领导班子进行重大改组 D.该集团公司为甲企业向乙提供付款担保 E.该集团公司代甲企业向乙付款
75．某工业项目施工合同中约定，误期损害赔偿费为X元/天，合同争议的解决方式为仲裁。工期拖延给业主造成的损失为Y元/天。若由于施工单位原因造成工期拖延N天，则下列关于施工单位应承担的违约责任的表述中正确的是（）。A.施工单位应赔偿业主（X+Y）*N元 B.若X>Y，施工单位应赔偿业主X*N元 C.若X D.若X过分高于Y，施工单位可以请求仲裁机构予以适当减少 E.若Y过分高于X，施工单位可以请求仲裁机构予以适当减少 76．某工程采用固定总价合同，在施工过程中发生了以下事件，其中属于不可抗力的事件有（）。 A.特大暴雨造成滑坡，使部分在建工程受损 B.建筑材料价格大幅上涨，造成施工单位在该工程上亏本 C.工程所在地发生骚乱，影响工程正常施工 D.工程毗邻建筑物采用爆破方式拆除，部分散落物使该工程现场临时设施受损 E.在工程所在地附近召开重大国际会议期间，当地政府要求该工程暂时停止施工 77．施工单位乙与建设单位甲于2009年6月30日签订了某工程的施工合同，银行丙于2009年7月20为施工单位乙提供了履约保证。在施工过程中，经甲同意，乙将该工程的设备安装工程分包给施工单位丁。对以上情况，下列表述中正确的是（）。A.该施工合同自2009年6月30日起生效 B.若乙未能按合同履行，甲可以要求丙承担承担保证责任 C.丙向甲承担保证责任后，有权向乙追偿 D.丙可以否决甲同意乙将安装工程分别给丁的决定 E.若丁未能按合同履行，丙可以拒绝承担保证责任 78．某施工合同约定由建设行政主管部门采用调解方式处理合同纠纷。对此，下列表述中正确的是（）。 A.建设行政主管部门不得作为调解人，因而该约定无效 B.与仲裁和诉讼相比，该调解方式可较经济、较及时地解决纠纷 C.若达成调解协议后当事人一方不履行调解协议，建设行政主管部门可强制执行 D.若达成调解协议后当事人一方反悔，可请建设行政主管部门再次调解 E.若达成调解协议后当事人一方反悔，可提请仲裁或提起诉讼 79．甲地的施工单位与乙地的材料供应单位签订了一批建筑材料采购合同，约定由材料供应单位送货到甲地。材料生产企业在丙地。由于材料生产企业未能按时向材料供应单位交货，致使材料供应单位不能按时向施工单位交货。对此，若施工单位就材料供应单位延期交货一事提起诉讼，下列表述中正确的是（）。A.施工单位可向甲地法院提起诉讼 B.施工单位可向乙地法院提起诉讼 C.施工单位可向丙地法院提起诉讼 D.施工单位可向甲地法院提起诉讼，不能向乙地法院提起诉讼 E.施工单位可向乙地法院提起诉讼，不能向甲地法院提起诉讼 80．仲裁协议中必不可少的内容有（）。 A.仲裁事项 B.仲裁委员会名称 C.服从仲裁的意思表示 D.请求仲裁的意思表示 E.仲裁员的姓名 参考答案 一、单项选择题 1．C 2．C 3．B 4．D 5．C 6．A 7．B 8．A 9．B 10．D 11．D 12．C 13．D 14．A 15．C 16．B 17．C 18．D 19．B 20．A 21．B 22．C 23．A 31．D 32．B 33．C 41．A 42．A 43．B 51．C 52．B 53．C 二、多项选择题 61．CE 62．BC 66．ABD 67．ABD 71．ABE 72．ABC 76．ACE 77．BCE 24．C 25．D 26．B 27．C 28．D 34．B 35．C 36．B 37．C 38．A 44．B 45．D 46．A 47．A 48．B 54．C 55．D 56．A 57．A 58．D 63．ABDE 64．BCE 65．ADE 68．AC 69．ABC 70．ABCE 73．ABC 74．ADE 75．BCD 78．BDE 79．AB 80．ABD 29．C 30．B 39．A 40．D 49．C 50．C 59．A 60．C
点击咨询 