2017年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：建设工程合同的概念及分类模拟试题

第一篇：2017年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：建设工程合同的概念及分类模拟试题

2017年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：建设工程

合同的概念及分类模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、雨季施工增加费应__。

A．按定额费率常年计取，包干使用 B．按冬、雨季施工期规定费率计取 C．按实际发生费用计取 D．按测算费用计取

2、施工合同发生争议后，除__外，业主和承包商双方都应继续履行合同。①合同确已无法履行；②双方协议停止施工；③合同一方要求停工；④仲裁机构或法院要求停工 A．①② B．①③ C．②④ D．③④ 3、2、3年末各需2亿元(三年内合计投资10亿元)，修成后每隔五、六年维修一次，每次维修费用14万元。若基准收益率为 8%，则该道路自开通(3年后)起维持40年所需总投资额(包括初期投资和维修费在内)的现值为__亿元。已知：(P/A，8%，3)＝2.577，(A/F，8%，5)＝0.17046，(P/A，8%，40)＝ 11.925，(P/F，8%，3)＝0.7938。A．12.426 B．10.325 C．9.156 D．11.428

4、竣工决算是指__。

A．建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用 B．竣工验收时业主与承包商的结算

C．甲乙双方签定的建筑安装工程承包合同终结的凭证 D．业主与承包商的最终决算

5、互斥方案比选时，用净现值法和增量内部收益率法进行项目比选的结论__。A．相同 B．不相同

C．不一定相同 D．近似

6、__是一项由业主提供给承包人用作开工费用的无息款项。A．暂定金额 B．动员预付款 C．保留金 D．计日工

7、编制公路工程预算时，下列__不构成材料预算价格的组成内容。A．运输损耗费 B．操作损耗费 C．仓储损耗费 D．包装材料费

8、某采用FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当__。

A．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 B．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 C．以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 D．以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任

9、对大型桥墩混凝土浇筑工程的计量应采取的计量方法是__。A．凭证法 B．断面法

C．分项计量法 D．均摊法

10、底基层施工中，检查水泥及石灰剂量的常用方法是__。A．抽提法 B．筛分法 C．蜡封法 D．滴定法

11、以下哪项费用不应列入安装工程人工费？（）A．生产工人学习、培训期间工资 B．生产工人工资性津贴 C．职工养老保险

D．生产工人基本工资

12、当事人因第三人的原因未能履行合同义务的，应当由__承担合同责任。A．该当事人 B．第三人

C．该当事人和第三人连带

D．该当事人和第三人按一定比例

13、预算编制办法规定，人工费由__构成。A．基本工资、工资性补助、职工福利费 B．生产工人辅助工资 C．基本工资

D．基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费

14、《公路工程国内招标文件范本》规定，中标人应当自收到中标通知书之日起__天内，按照招标文件和投标文件及中标通知书等和招标人订立书面合同。A．15 B．20 C．28 D．30

15、当对某个投资方案进行分析时，发现参数不确定，而且这些参数变化的可能性也不知道，只知其变化的范围时，我们可采用的分析方法是__。A．盈亏平衡分析法 B．敏感性分析 C．概率分析

D．不确定性分析

16、合同双方当事人必须严格按照合同规定的标的履行各自应尽的义务，称之为__。

A．全面履行 B．部分履行 C．实际履行 D．条件履行

17、混凝土墩柱应一次浇完，盖梁混凝土一般应在墩柱浇完__h后才允许浇筑。A．20 B．24 C．18 D．12

18、FIDIC通用条款第60条第10款规定：业主收到监理工程师提交的中期付款证书的天内，或最终支付证书天内，向承包人付款，否则将安支付延期付款利息 A．28，56 B．14，28 C．45，60 D．15，30

19、路基土压实度试验应由__。

A．承包商自检，报驻地监理工程师认可批准 B．监理试验室检查认可，报驻地监理工程师备案

C．承包商试验室自检，现场监理工程师旁站认可，驻地监理工程师批准 D．承包商试验室自检，现场监理工程师旁站认可

20、与半刚性基层施工程序相比，沥青混凝土路面施工不需要__。A．拌和 B．摊铺 C．碾压 D．养生

21、智力、精神健康状况不相适应的合同必须经法定代理人追认 A．①②③ B．②③④ C．①④⑤ D．③④⑤

22、颁发合同工程交工证书之前，承担照管工程的责任人是__。A．业主 B．承包人

C．业主和承包人双方 D．监理工程师

23、根据新的财务制度，土地使用权属于__。A．固定资产 B．无形资产 C．递延资产 D．流动资产

24、工程索赔计算时最常用的一种方法是______。A．总费用法

B．修正的总费用法 C．实际费用法 D．协商法

25、下列选项中债权人不可以行使撤销权来保全自己债权的是__。A．债务人放弃其到债权，对债权人造成损害的 B．债务人无偿转让其财产、对债权人造成损害的

C．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人不知道该情形的

D．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人知道该情形的

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、对建设项目进行不确定性分析的目的是__。A．减少不确定性对经济效果评价的影响 B．预测项目承担风险的能力 C．增加项目的经济效益

D．确定项目财务上的可靠性 E．提高投资决策的科学性

2、公路工程定额的特点包括__。A．科学性 B．复杂性 C．系统性

D．相对稳定性 E．群众性

3、经济合同是指__相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议。

A．具有平等民事主体的法人 B．其他经济组织 C．公民 D．农民

E．个体工商户农村承包经营户

4、评价沥青路面现场压实质量可以通过__进行。A．平整度 B．压实度

C．现场空隙率 D．渗水系数

5、下列各项中，对内部收益率指标产生影响的因素是__。A．原始投资 B．现金流量 C．计算期

D．设定折现率 E．标准折现率

6、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期__。A．监理工程师延发图纸影响了施工进度 B．分包商违约

C．非承包商责任的暂时停工

D．承包商负责的风险发生导致工期延长

7、监理工程师收到承包人递交的交工申请时，应确认工程满足__条件。A．承包人口头申请 B．工程确实完成 C．工程检验合格 D．现场清理完毕 E．交工资料齐备

8、监理工程师一般只对__方面的工程项目进行计量。A．工程量清单中的全部项目 B．工程变更项目

C．合同文件中规定的项目 D．工程量清单中的部分项目 E．工程量清单的重点项目

9、如发生__等情况，承包人可向业主提出利息索赔。A．业主超过合同规定时间支付工程款 B．承包人贷款完成业主的变更工程 C．承包商用自有资金完成新增工程 D．业主扣除保留金 E．承包人提交银行保函

10、工程费用支付包括清单支付和合同支付，以下属于合同支付项目的有__。A．计日工 B．动员预付款 C．迟付款利息 D．暂定金额 E．调整后的价格

11、价格调整一般采用__。A．票证法 B．凭证法 C．公式法 D．估价法 E．均摊法

12、下列属于工程计量依据的是__。A．工程量清单和技术规范 B．质量合格证书

C．承包商所报已完工程量 D．设计图纸文件 E．合同条件

13、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

14、基层施工前，监理工程师应检查的内容有__。A．施工人员数量

B．混合料拌和场的位置、拌和设备以及运输车辆能否满足质量要求及连续施工的要求

C．路用原材料

D．混合料配合比设计试验报告 E．试验路段施工与总结报告

15、斜拉桥主梁施工时必须进行施工控制，即对梁体的每一施工阶段的结果进行详细的检测分析和验算，以确定下一施工阶段__，周而复始直至合龙成桥。A．拉索张拉量值 B．主梁线型、高程 C．索塔位移控制量值 D．施工气温20℃内

16、合同成立的有效条件包括__。A．合同主体资格合格 B．内容合法

C．订立的形式和程序合法 D．必须经过鉴证公证

E．必须经过主管部门登记批准必须经过担保

17、按照FIDIC合同条件的规定，在__期限内承包商都有权提出索赔。A．合同签字日到发布开工令日 B．开工令日到颁发工程移交证书日

C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E．结清单生效日之后到提出合同争议日

18、按招标的范围进行分类，可以分为__。A．国际招标 B．国内招标 C．施工招标 D．公开招标 E．邀请招标

19、以下费用中属于资金筹集成本的费用有__。A．股票发行手续费 B．股票发行广告费 C．银行贷款利息 D．债券发行代理费 E．支付股东红利 20、__等要素着手。A．工作水平B．材料 C．设备 D．方法 E．环境

21、下列关于工程变更的说法，正确的有__。A．工程变更总是由承包商提出的

B．监理工程师的变更指令应以书面形式发出

C．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以据此计算结算价款 D．监理工程师审批设计变更时应与业主及设计单位协商 E．工程变更总是由监理工程师提出的

22、当承包人索赔后，监理工程师可以对索赔提出质疑的情况包括__。A．承包人以前已表明放弃索赔

B．提交的证据不足以说明索赔的部分

C．发包人与承包商共同负有责任，责任未划分 D．损失计算不足

E．承包商没有采取措施避免或减少损失的部分

23、在FIDIC合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有__。A．监理工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令 B．承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令

C．对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定

D．若变更指令的起因不属于分包商责任，分包商可向承包商索赔

24、关于经济效果评价的内容和方法，下列理解正确的有__。A．盈利能力分析就是分析和测算项目计算期内的投资回收能力

B．对于逐年收益大致相等的项目，既可用静态评价方法，也可用动态评价方法 C．动态评价方法考虑了利率的影响，时间的影响在此忽略不计 D．静态评价方法适用于对短期投资项目进行评价 E．方案初选阶段可采用静态评价方法

25、基本建设项目按其建设性质分为__。A．新建项目 B．扩建项目

C．固定资产改建项目 D．重建项目 E．续建项目

第二篇：安徽省2016年上半年公路造价师《基础理论》：建设工程合同的概念及分类考试题

安徽省2016年上半年公路造价师《基础理论》：建设工程

合同的概念及分类考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、被撤销或者终止时，下列说法正确的是__。

A．不影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 B．影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 C．只影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 D．部分影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力

2、《公路工程国内招标文件范本》规定的保留金退回的办法是__。A．在签发合同工程交工证书后立即全部退回

B．在签发合同工程交工证书后退还一半，签发缺陷责任终止证书后退还另外一半

C．随期中支付的签发，逐月按比例退回 D．在签发缺陷责任终止证书后一次性退回

3、当事人因第三人的原因未能履行合同义务的，应当由__承担合同责任。A．该当事人 B．第三人

C．该当事人和第三人连带

D．该当事人和第三人按一定比例

4、__签订后即进入施工准备阶段的监理。A．工程承包合同

D．监理服务合同

C．设计委托合同

D．工程施工合同

5、保证合同的当事人是__。①权利人；②义务人；③保证人；④公证部门 A．①②④ B．②④ C．②③④ D．①④

6、在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是__。A．投入 B．产出 C．反馈 D．纠正

7、下面不是线性盈亏平衡分析前提条件的是__。A．销售收入是销售量的线性函数

B．单位可变成本随生产量的增加成比例降低 C．销售收入与销售量之间成线性比例关系 D．只生产单一产品，且生产量等于销售量

8、石灰土基层碾压后检查平整度和标高控制的原则是__。A．宁高勿低、宁刨勿补 B．宁低勿高、宁刨勿补 C．宁高勿低、宁补勿刨 D．宁低勿高、宁补勿刨

9、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用__的有关规定。A．买卖合同 B．技术合同 C．承揽合同 D．委托合同

10、按混凝土路面接缝的用途可将其分为__。A．纵缝、横缝、工作缝 B．胀缝、横缝、缩缝 C．胀缝、缩缝、工作缝 D．纵缝、胀缝、工作缝

11、监理工程师的计量权力本质上是对计量结果的__。A．确认权 B．变更权 C．委托权 D．监督权

12、某企业年产量4万件，年固定成本为20万元，其单位可变成本为15元，产品市场价格为25元/件，该企业当年免征销售税金，则该企业当年盈亏平衡点价格为每件__元。A．15 B．18 C．20 D．25

13、第一次工地会议，必须在__举行。A．合同签订后 B．监理进场前 C．工程开工前 D．工程开工后

14、二级及以上公路工程施工招标文件中的通用条件，应__。A．根据建设项目的具体情况进行编制

B．直接采用《公路工程国内招标文件范本》的通用条件

C．对《公路工程国内招标文件范本》的通用条件作部分修改后采用 D．结合专用条件进行编制

15、当承包人对监理工程师的指令有异议时，应当将有关事宜书面通知监理工程师并__。

A．精心继续组织施工，执行监理工程师作出的每一项此类决定 B．放慢施工速度，等待有利于自己的新指令的到来 C．不执行自己认为有异议的指令

D．为避免损失扩大，在新指令到来之前停止施工

16、施工阶段的环境保护监理内容是__。A．审查施工单位提交的施工组织设计和开工报告，对施工方案中环保目标和环保措施提出审查意见

B．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行 C．参加第一次工地会议，提出环保监理目标、环保监理措施及要求

D．审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求，历史用地的恢复是否可行

17、机械开挖时应留出（）距离人工开挖。A．200cm B．200mm C．100mm D．100cm

18、石油沥青的针入度值越大，沥青材料的黏滞性__。A．越好 B．越差 C．不变 D．无关

19、对路基的基本要求是具有足够的__。A．压实度、平整度、强度

B．强度、水温稳定性和整体稳定性 C．刚度、稳定性

D．标高及合格的几何尺寸

20、《公路工程国内招标文件范本》规定，在隐蔽工程覆盖以前，承包人应通知监理工程师到场检查，并约定检查的时间。如果上述约定时间后的__小时内，监理工程师或其代表未能到场对上述工程进行检查，承包人即可自行检查，并如实做出自检报告，在确认自检合格后覆盖，监理工程师事后应予认可。A．6 B．8 C．10 D．12

21、技术规范和其他技术资料2份。A．7 B．42 C．21 D．28

22、在风险事件发生后，风险管理的目标是__。A．使潜在损失最小 B．减少忧虑价值 C．使实际损失最小

D．选择最佳的风险对策组合

23、如果小王被评为“村养殖大王”，则小赵就不能被评为“村养殖大王”。现在，小王没有被评上，则小赵（）被评为“村养殖大王”。A．没有 B．不能 C．一定 D．可能

24、技术规范和其他技术资料2份。A．28 B．35 C．42 D．49

25、《公路工程国内招标文件范本》规定，事先未报经__，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。A．业主批准

B．监理工程师批准

C．监理工程师审查并取得业主批准 D．业主审查并取得监理工程师批准

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、安装工程一切险的保险标的有__。A．安装的机器及安装费

B．为安装工程使用的承包人的机器、设备

C．附带投保的土木建筑工程项目，其保额不得超过整个工程项目保险的25% D．场地清理费用

E．业主或承包人在工地上的其他财产

2、路基几何尺寸的构成要素有__。A．压实度 B．宽度 C．平整度 D．边坡坡度 E．饱和度

3、流水作业网络计划和流水作业横道图计划的不同参数有__。A．工作最早开始时间 B．总工期 C．总时差

D．工作最迟开始时间 E．工作之间的时间间隔

4、在选择沥青混合料原材料时，沥青材料的标号依据__选定。A．气候分区 B．混合料类型 C．道路等级

D．路面结构类型 E．当地温度

5、根据矿料最大粒料的不同，沥青混凝土混合料分为__。A．SMA B．粗粒式 C．中粒式

D．细粒式和砂粒式

6、《合同法》规定，对违反合同者追究责任时，实行__。A．严格责任原则 B．以补偿性为原则 C．过错原则

D．违约金、定金并用原则

E．因不可抗力不能履行合同，部分或者全部免除责任

7、公路基本造价由__构成。A．概、预算总金额 B．建筑安装工程费

C．大型专用机械设备购置费 D．税金

E．回收金额

8、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定：采用机械化铺筑时，宜选用散装水泥。散装水泥的夏季出厂温度（）。A．南方不宜高于70℃ B．南方不宜高于65℃ C．北方不宜高于60℃ D．北方不宜高于55℃

9、沥青三大指标是：__。A．针入度 B．含水量 C．延度 D．软化点

10、下列融资方式筹集的资金，属项目资本金的包括__。A．发行股票 B．发行债券 C．银行贷款 D．保留盈金

E．政府预算内资金

11、低温性能都好，具有良好的弹性恢复性，它的主要性能指标是__。A．针入度 B．软化点

C．5℃低温延度 D．弹性恢复

12、因工程变更，监理工程师下达了某分部工程的暂停令，使承包人的三台专用机械设备闲置，对承包人的设备闲置损失应按__方法来计算。A．机械设备燃料费 B．机械台班费 C．机械折旧费

D．机械设备租赁费

E．机械设备的进出场费

13、下列费用中属于建筑安装工程间接费的是__。A．研究试验费 B．建设单位管理费 C．企业管理费 D．勘察设计费 E．财务费用

14、我国现行《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)规定，下列哪些指标不代表路面整体强度刚度的设计指标__。A．容许弯沉值 B．计算弯沉值 C．设计弯沉值 D．实测弯沉值

15、井点降水适用于（）的土质基坑。A.粗砂 B.细砂 C.黏土 D.粉砂

16、下列项目属于存货的有__。A．短期投资 B．材料

C．低值易耗品 D．各种存款 E．在建工程

17、公路施工环境保护监理的主要任务包括__。A．环境达标监理 B．水土保持监理 C．环境监测

D．地表水环境监理 E．环保工程监理

18、按定额的使用要求可分为__。A．施工定额 B．预算定额 C．概算定额 D．时间定额 E．产量定额

19、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏 有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

20、工程计量的依据是__。A．施工方所报已完工程量 B．质量合格证书或签证

C．工程量清单前言和技术规范 D．工程结算价格规定

E．批准的设计图纸文件及工程变更签证

21、根据交通部《公路工程国内招标文件范本》的规定，保留金的处理方式不应是__。

A．在签发移交证书后立即全部退还

B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还 C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还

D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半

E．在签发缺陷责任期终止证书后退还部分保留金

22、下列费用不属于建筑安装工程间接费的是__。A．承包商短期贷款利息净支出 B．承包商汇兑净损失

C．承包商支付的金融机构手续费 D．建设期贷款利息 E．工人工资

23、因__造成工期延误，经监理工程师确认，工期相应顺延。A．承包人经总监理工程师同意更换项目经理 B．设计变更 C．不可抗力

D．监理工程师未按时提供图纸 E．隐蔽工程施工质量不合格返工

24、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

25、对设计成果的要求包括__。A．建筑物稳定、安全 B．满足环境保护的要求

C．施工图纸满足规定的设计深度 D．不得超过国家规范规定的标准 E．不得低于消防规定的强制性标准

第三篇：山西省公路造价师《理论与法规》货物运输合同的种类模拟试题

山西省公路造价师《理论与法规》货物运输合同的种类模拟

试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、由于客观条件的限制，某企业法人代表不能亲自签订合同，可以采用__方式订立合同。A．转让代理 B．指定代理 C．委托代理 D．法定代理

2、公路工程交工验收应当由__来主持。A．业主

B．监理工程师 C．承包人 D．监理单位

3、《公路工程国内招标文件范本》规定，在收到最后结账单和清账书__天之后，监理工程师签发最后支付证书。A．7 B．14 C．21 D．28

4、下列关于分部分项工程量清单项目名称编制说法不正确的是__。A．项目名称按照计量规则的项目名称

B．招标人可对计量规则中的项目名称作补充

C．招标人可根据具体项目特征组合确定该具体项目名称 D．项目名称应表达详细、准确

5、某企业年初向银行借款1500万元，年有效利率为10%。若按月复利计息，则该年第3季度末借款本利和为__万元。A．1611.1 B．1612.5 C．1616.3 D．1237.5

6、《公路工程国内招标文件范本》规定，招标人在投标截止日前__天可以用“补遗书”的方式修改招标文件。A．15 B．21 C．28 D．30

7、视线诱导设施产品质量的检测项目不包括__。A．外观质量 B．几何尺寸 C．材料性能 D．镀层质量

8、干密度的定义是__。A．干土重/土总体积 B．干土重/土颗粒体积 C．干土重/土中空隙的体积 D．干土重/原土体总重

9、设名义利率为r，在一年中计息1次，则实际利率I与名义利率r的关系是__。A．I＝r B．I＜r C．I＞r D．不确定

10、明挖基础施工时，监理工程师应督促施工单位__。A．开挖基坑的人员不得在坑壁休息 B．在基坑顶面安设安全防护围栏 C．经常保持坑内的通风 D．应设上下扶梯及安全网

11、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起__，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A．15日内 B．30日内 C．40日内 D．50日内

12、属于绝对无效的代理行为有__。①未经被代理人授权的代理行为；②超越代理权限的代理行为；③“双方代理”产生的代理行为； ④恶意串通的代理行为

A．①② B．②④ C．③④ D．①④

13、《公路工程国内招标文件范本》规定：监理工程师收到承包人提交的工程进度计划后应在__天内审查同意或提出修改意见。A．28 B．35 C．14 D．7

14、监理单位的义务不包括__。①选择承担工程项目建设的实施单位；②与承包人签订施工合同；③公正地维护有关各方的合法权益；④不得泄漏与本工程有关的保密资料；⑤不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动 A．①② B．②④⑤ C．③④⑤ D．①②④

15、某人现在贷款20万元，按复利计算，年利率为10%，分五年等额偿还，每年应偿还__万元。A．4.0 B．4.5 C．5.0 D．5.3

16、__才是构成证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。A．工程交工证书 B．中间支付证书

C．缺陷责任终止证书

D．各分项、分部工程的质量检验合格证

17、底基层施工中，检查水泥及石灰剂量的常用方法是__。A．抽提法 B．筛分法 C．蜡封法 D．滴定法

18、合同公证的依据是__，这是自愿原则的体现。A．公证协议 B．法律规定

C．行政法规规定 D．当事人的申请

19、不属于公路项目的特点的是__。A．具有单项性和高投人性 B．具有隐蔽性和局限性

C．具有一次性与寿命的长期性 D．具有生产管理方式的特殊性

20、承包人按合同条款办理的工程一切风险和__，按总额计量。A．营业税

B．第三方责任险 C．施工设备保险费 D．城市建设维护税

21、钻孔灌注桩按其支撑情况，有摩擦桩和__两种。A．打入桩 B．支承桩 C．沉入桩 D．群桩

22、迟付款利息计算时从规定的付款截止日期起到恢复付款日为止，按__计算利息。A．单利 B．复利

C．付款截止日期银行利率 D．恢复付款日银行利率

23、在工程监理活动中，监理工程师与承包商之间的关系是__。A．领导与被领导关系 B．监理与被监理关系

C．监理与被监理的合同关系 D．委托与被委托的合同关系

24、石油沥青的针入度值越大，沥青材料的黏滞性__。A．越好 B．越差 C．不变 D．无关

25、__签订后即进入施工准备阶段的监理。A．工程承包合同

D．监理服务合同

C．设计委托合同

D．工程施工合同

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在填筑路堤的土石方数量计量中，下列工作内容处理方法正确的有__。A．零填挖路段的翻松、压实不另计量

B．借土填方，按压实的体积，以立方米计量

C．临时排水以及超出图纸要求以外的超填，均不计量

D．零填挖路段的换填土，按天然方的体积，以立方米计量 E．坡面回填挖台阶的挖方量应进行单独计量

2、流水作业网络计划和流水作业横道图计划的不同参数有__。A．工作最早开始时间 B．总工期 C．总时差

D．工作最迟开始时间 E．工作之间的时间间隔

3、导流线颜色为白色可分为__。A．单实线 B．虚线 C．V形线 D．斜边线

4、以下不属于标准试验的有__。A．标准击实试验 B．密实度试验 C．土基承载比

D．混合料的配合比试验 E．气密性试验

5、农用土地影子价格中新增资源耗费包括__。A．土地出让金 B．征地费 C．机会成本 D．拆迁费用

E．劳动力安置费

6、在财务现金流量表中，作为现金流入的有__。A．流动资金 B．回收流动资金 C．销售税金及附加 D．固定资产余值 E．产品销售收入

7、投标单位有以下行为时，__招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。

A．通过资格预审后不投标 B．不参加开标会议 C．中标后拒绝签订合同 D．开标后要求撤回投标书 E．不参加现场考察

8、建筑安装工程费用中的税金是指按规定应计入工程造价内的__。A．固定资产投资方向调节税 B．营业税 C．增值税

D．城乡维护建设税 E．教育费附加

9、施工阶段的环境保护监理内容有__。

A．审查施工单位提交的施工组织设计和开工报告，对施工方案中的环保目标和环保措施提出审查意见

B．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行 C．审查施工单位的环保管理体系是否责任明确，切实有效 D．监测各项环境指标，出具检测报告或成果 E．编写环保监理月报

10、进行施工招标的项目，评标时一般主要对投标企业的__进行评审。A．投标报价 B．施工方案 C．垫资方案

D．主要材料用量 E．投标技巧

11、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏 有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

12、喷射混凝土和喷浆边坡防护（）。

A．应优先选用普通硅酸盐水泥，锚杆用钢筋宜采用二级钢筋

B．喷射混凝土前，应清除防护岩面杂物，清除浮石及松动的岩石，并使岩面保持一定的湿度

C．防护面不能设置伸缩缝，以保证喷射混凝土完整 D．喷射混凝土应分段、分片由上而下进行

13、质监站的岗位设置有__。A．监理工程师 B．监督工程师 C．监督员

D．专业监督工程师 E．监理员

14、下列哪些工程项目可以使用暂定金额__ A．施工过程中可能增加的工程细目 B．零星工程在招标时未能确定的 C．指定分包工程 D．分包工程

15、索赔按目的划分包括__。A．综合索赔 B．单项索赔 C．工期索赔 D．合同内索赔 E．费用索赔

16、砌筑拱圈前，应根据拱圈__设计拱圈砌筑程序。A．跨径 B．矢高 C．桥型 D．厚度

17、委托人在监理合同中的委托工作内容可以是__。A．完成设计任务

B．制订特殊工艺的质量标准 C．编制施工组织设计 D．监督工程施工质量 E．负责采购设备

18、路面按力学性能可分为（）。A．柔性路面 B．刚性路面 C．半刚性路面 D．半柔性路面

19、变更、终止民事权利、义务关系的协议。A．法人 B．自然人 C．其他组织 D．当事人

20、台形式大体上可以归纳为__等几类。A．U型桥台 B．L型桥台 C．重力式墩台 D．轻型墩台 E．斜交式墩台

21、可以作为索赔内容的有__。

A．当挖掘深7.5m的基坑时，遇到了严重的地下渗水，不得不安装抽水系统，并开动了75日之久

B．地下构筑物或文物，如地下电缆、管道和各种装置在图纸上并未标出，引起施工中的困难

C．由于特殊气候等原因承包商要求延长工期 D．合同文件的内容互相矛盾

E．业主和监理工程师命令暂停工程

22、利率是国民经济发展的重要杠杆之一，以下有关利率的表述正确的是__。A．利率的高低由社会平均利润率的高低决定

B．社会平均利润率一定时，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求状况 C．利率与风险大小成正比

D．通货膨胀对利率的波动没有太大影响 E．利率与借贷期限长短无关

23、受要约人变更的项目__，被视为对要约的实质性变更。A．合同标的、数量、质量 B．合同价款或者报酬 C．违约责任

D．合同履行期限、履行地点和方式 E．解决争议方法

24、液限大于40，塑性指数大于26的土，以及含水量超过规定的土，不得直接作为路堤填料，因为__。A．透水性很差 B．毛细现象显著

C．浸水后承载力很小 D．颗粒大

25、对用于路面施工的颗粒材料，有级配要求的路面结构层有__。A．填隙碎石 B．泥结碎石 C．沥青贯入式 D．沥青混凝土 E．水泥混凝土

第四篇：贵州2017年公路造价师基础理论与法规：担保合同模拟试题

贵州2017年公路造价师基础理论与法规：担保合同模拟试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使__。A．同时履行抗辩权 B．代位权 C．撤销权

D．不安抗辩权

2、工程实施中发现文物，该文物应属于__财产。A．业主

B．监理工程师 C．承包人 D．国家

3、在工程承包中，承包方工程质量太差，无法满足工程技术上的需求，经业主同意承包商可以__ A．将合同全部分包 B．将合同部分转让 C．不履行合同

D．将工程部分分包

4、预算编制办法规定，人工费由__构成。A．基本工资、工资性补助、职工福利费 B．生产工人辅助工资 C．基本工资

D．基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费

5、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位__的选择。A．报价 B．能力

C．资历、信誉

D．规模和经济实力

6、价值工程的核心是__。A．提高价值 B．功能分析 C．降低成本 D．方案创造

7、FIDIC条款中，采用总价合同的部分的支付依据是__。A．工程量清单中所列的工程量 B．计量的数量 C．图纸工程量 D．变更部分的工程量

8、沥青表面处治厚度一般不大于（）cm的一种薄层路面面层。A．2 B．3 C．4 D．5

9、路面弯沉值一般可用__测量。A．刚性承载板 B．贝克曼梁 C．3m直尺 D．水准仪

10、加快的成倍节拍流水施工的特点是__。

A．同一施工过程中各施工段的流水节拍相等，不同施工过程的流水节拍为倍数关系

B．同一施工过程中各施工段的流水节拍不尽相等，其值为倍数关系 C．专业工作队数等于施工过程数

D．专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间

11、钢筋混凝土或预应力混凝土简支梁桥属于__。A．静定结构 B．超静定结构 C．系杆结构 D．排架结构

12、在筑堰之前，应做的准备工作是__。

A．将堰底下河床底的树根、淤泥、石块及杂物清除干净 B．砌筑可替代的挡土墙

C．用草皮、柴排、片石、草袋和土织物等加以防护 D．测定砌筑高度，计算土石方工程量，便于临时操作

13、根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位__。A．在工程建设的早期尚无法编制总进度计划 B．在工程建设的早期就应当编制总进度计划 C．在设计阶段就应当编制总进度计划 D．在招标阶段就应当编制总进度计划

14、标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，是建设项目的__。A．合同价格 B．结算价格 C．预期价格 D．评比价格

15、公路工程施工中，因不可抗力事件导致工程本身的损害，应由__承担。A．承包人 B．业主

C．承包人和业主共同 D．承包人和业主均不

16、酸性岩石的粗集料用于高速公路时，宜使用针入度__的沥青。A．较小 B．较大

C．与针入度无关

17、根据《公路工程国内招标文件范本》的规定，如承包人对监理工程师的计量有异议，可在__天内以书面形式提出。A．7 B．14 C．28 D．30 18、2、3年末各需2亿元(三年内合计投资10亿元)，修成后每隔五、六年维修一次，每次维修费用14万元。若基准收益率为 8%，则该道路自开通(3年后)起维持40年所需总投资额(包括初期投资和维修费在内)的现值为__亿元。已知：(P/A，8%，3)＝2.577，(A/F，8%，5)＝0.17046，(P/A，8%，40)＝ 11.925，(P/F，8%，3)＝0.7938。A．12.426 B．10.325 C．9.156 D．11.428

19、联营体投标时，其联营体的资质应__。A．以联营体成员中资质较低者为准 B．以联营体成员中资质较高者为准 C．由业主确定

D．由上级主管部门确定 20、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向__申请撤销裁决。

A．人民法院

B．政府的建设行政主管部门 C．上级仲裁委员会 D．质量监督机构

21、公路建设项目环境评价文件一般应在__阶段，报有关行政主管部门。A．项目设计

B．编制项目建议书 C．项目招标

D．项目可行性研究

22、乙、丙，所有方案寿命均为10年，残值为0，基准收益率10%，可利用资本18万元，项目有关数据见下表，(P/A，10%，10)=6.145。则最优方案为__。A．方案

B．初始费用(万元)C．年现金流量(万元)D．甲 E．10 F．1.7 G．乙 H．6 I．1.3 J．丙 K．8 L．1.6

23、公路工程概算定额中不包括以下__。A．桥梁工程 B．沿线设施 C．临时工程 D．附录内容

24、价值工程的核心是__。A．系统分析 B．方法分析 C．技术分析

D．功能与成本进行系统分析和不断创新

25、应用广。A．酒精燃烧法 B．比重法 C．烘干法

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按照合同文件规定，在时间与费用上业主不予补偿的暂时停工的原因包括__。A．由于承包人失误或违约导致的，或应由承包人负责的必要的停工 B．由于现场正常气候导致的必要停工

C．为了工程的安全而采取必要的技术措施所需的停工 D．业主未按合同规定支付工程款导致的停工 E．施工现场发生施工质量事故导致的停工

2、热拌沥青混合料按集料最大粒径分为__。A．粉粒式 B．中粒式 C．细粒式 D．砂粒式 E．粗粒式

3、确定桥面标高需要考虑哪些因素__。A．排水的要求 B．桥下交通的要求 C．桥的外观

D．桥型及跨径的影响

4、液限大于40，塑性指数大于26的土，以及含水量超过规定的土，不得直接作为路堤填料，因为__。A．透水性很差 B．毛细现象显著

C．浸水后承载力很小 D．颗粒大

5、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。A．设计依据及参数 B．设计意图 C．结构特点

D．设计计算方法 E．施工要求

6、__、橡胶伸缩缝等。A．钢板伸缩缝 B．琉璃伸缩缝

C．梳状钢板伸缩缝 D．加厚尺板伸缩缝 E．挡板伸缩缝

7、工程费用支付按支付的内容进行分类，可分为__。A．中期支付 B．最终支付 C．清单支付 D．合同支付 E．前期支付

8、按照现行的公路工程质量检验评定标准，石方路基的交工验收检查项目主要有__。A．弯沉

B．压实度、纵断高程 C．中线偏位、平整度 D．宽度、横坡度、边坡

9、以下有关定额的作甩说法正确的是__。

A．定额是节约社会劳动和提高劳动生产率的工具

B．定额是国家对工程建设项目进行宏观调控和管理的手段 C．定额有利于推广先进的施工技术和施工工艺 D．定额有利于市场竞争，并对市场行为进行规范 E．预算定额是编制标底和企业投标报价的主要依据

10、下列属于国民经济评价参数的有__。A．行业基准收益率 B．影子价格 C．影子汇率 D．官方汇率 E．社会折现率

11、浇筑大跨径拱圈(拱肋)的主要方法有__。A．移动支架逐跨施工法 B．分环(层)分段浇筑法

C．分环多工作面均衡浇筑法 D．斜拉扣挂分环连接浇筑法

12、在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有__。A．开展监理业务前向监理人支付预付款

B．负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件 C．免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料 D．与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E．将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

13、以下哪种不属于路基的地下排水设施__。A．急流槽 B．跌水 C．涵洞 D．暗沟

14、经济合同是指__相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议。

A．具有平等民事主体的法人 B．其他经济组织 C．公民 D．农民

E．个体工商户农村承包经营户

15、竣工决算报表包括以下__内容。A．建设项目全部投资现金流量表 B．建设项目竣工财务决算总表 C．建设项目竣工财务决算明细表 D．建设项目竣工工程概况表 E．资金来源情况表

16、层铺法施工单层式沥青表面处治的基本工序有（）。A．清理基层 B．洒布沥青 C．铺撒矿料 D．碾压 E．初期养护

17、合同的订立应具备的条件有__，合同依法订立才具有法律效力。A．当事人要有合法的资格 B．内容要合法

C．形式和程序要合法

D．主管部门的同意和批准

18、公路建设工程质量的特性主要表现在__。A．适用性 B．耐久性 C．安全性 D．可靠性 E．全面性

19、设备的利率价即CIF，其价格构成为__。A．关税

B．国外购置价 C．国外运杂费 D．途中保险费 E．增值税 20、对建设项目进行财务评价时，常用的动态评价指标包括__。A．财务净现值 B．财务内部收益率 C．动态投资回收期 D．投资利润率

21、办公和生活用具家具购置费包括__。A．照明、通风动力设备 B．办公室家具 C．单身宿舍用具 D．生活福利设施 E．购置的清扫车

22、拱桥常用的施工方法有__。A．有支架施工 B．缆索吊装施工 C．斜吊式悬臂施工 D．转体施工

23、法人产生的形式有__。

A．依照国家法律规定或者国家机关行政命令的程序而产生的机关和社会组织 B．经国家行政主管机关核准登记而成立的工商企业 C．根据国家公布的规范性文件的程序而成立的专门组织

D．根据国家公布的规范性文件的程序而成立的专门经济组织、学术组织的社会团体

E．地方政府自主成立的组织

24、钢筋混凝土桩的收缩裂缝要求符合（）。A.宽度不得超过0.2mm B.深度不得超过20mm C.裂缝长度不得超过1/2桩宽 D.裂缝长度不得超过1/3桩宽

25、工程量清单的优点是__。A．管理简单 B．适应性强 C．保密性好 D．竞争性强 E．保险性好

第五篇：2016年湖南省公路造价师《理论与法规》经济法律关系内容考试试题

2016年湖南省公路造价师《理论与法规》经济法律关系内

容考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、施工监理的原则是__。

A．各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作 B．协商为主，调解优先，独立公正，廉洁奉公 C．严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟 D．服从监督，忠于业主，严守机密，热情服务

2、吊桥的主要承重结构是__。A． 桥面

B． 缆索

C． 桥台

3、编制标底应遵循的原则中，不正确的是（）。A．一个工程只能编制一个标底

B．标底作为建设单位的合同价，应力求与市场的实际变化吻合 C．标底应由成本、利润、税金组成

D．标底应考虑保险以及采用固定价格的工程的风险金等

4、风险管理中，以下__工作最重要。A．风险的预测和识别 D．风险分析和评估 C．规划并决策 D．风险回避

5、某公路工程有数据见下表，可知该项目的静态投资回收期为__年。A．年份 B．1 C．2 D．3 E．4 F．5 G．6 H．净现金流量 I．-100 J．-200 K．100 L．250 M．200 N．200

6、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是（）。A．单价法

B．分项详细估算法 C．实物法

D．综合指标法

7、当事人订有仲裁协议的，解决施工合同争议应由__申请仲裁。A．业主 B．承包人

C．业主和承包人任伺一方 D．业主和承包人双方共同

8、发包模式是__。A．平行承、发包 B．设计和施工总承包 C．工程项目总承包

D．设计和施工联合体承包

9、监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是__。A．监控作用 B．保证作用

C．监控和保证作用 D．关键作用

10、车辙试验主要是用来评价沥青混合料的__。A．高温稳定性 B．低温抗裂性 C．耐久性 D．抗滑性

11、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师在收到承包人提交的交工验收申请后，应在14天内审核并报业主，如满足交工验收条件，则业主在收到该申请后的__天内应组织交工验收。A．14 B．21 C．28 D．35

12、下列关于工程师对施工进度的监督的描述，错误的是__。A．承包商每天应向工程师提交进度报告

B．工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度 C．工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任 D．工程师有权批准合同工期顺延

13、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有__。A．预付款是定金的形式之一

B．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人 C．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人 D．留置物的所有人必须是债务人

14、用销售量表示的盈亏平衡点越低，则项目__。A．安全性越小 B．抗风险能力越小 C．盈利的可能性大 D．发生亏损的机会大

15、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指__。A．完成合同内注明的全部工程的时间 B．完成合同内外全部工程的时间

C．招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期

D．中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期

16、订购300t散装水泥的订货合同，到货检验后发现供货的量少于合同约定的数量，但缺少数额在合同约定的磅差范围内，到时应__。A．由于数量缺少，按卖方违约对待，要求其支付违约金 B．按实际到货数量支付价款

C．按合同约定的300t水泥支付价款 D．由于数量不足，拒绝支付全部价款

17、世行贷款公路项目主要采用__。A．成本加酬金合同 B．总价合同 C．单价合同

D．设计施工总承包合同

18、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，__。

A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任 C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

19、在工程建设过程中如果提高工程质量标准，一般会导致__。A．投资增加，工期延长 B．投资增加，I期缩短 C．投资减少，工期延长 D．投资减少，工期缩短

20、若名义利率为10%，一年计息4次，则年实际利率为__。A．2.5% B．5% C．10% D．10.38%

21、命令源最多的组织结构是__组织结构。A．直线式 B．职能式 C．矩阵式

D．直线职能式

22、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先__。A．由工程师对争议事项作出决定 B．双方友好协商 C．申请仲裁 D．提起诉讼

23、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方__。

A．经催告后，可解除合同

B．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同 C．可解除合同

D．在履行期限届满之前可解除合同

24、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面，即______。A．劳动生产率、降低成本率、计划利润率 B．技术措施、降低成本措施、施工平面图 C．质量、工期、成本

D．劳动指标、材料使用指标、机械使用指标

25、__签订后即进入施工准备阶段的监理。A．工程承包合同 D．监理服务合同 C．设计委托合同 D．工程施工合同

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、《中华人民共和国保险法》共8章152条，主要内容包括__。A．总则、保险合同 B．总则、保险委托

C．保险公司，保险经营规则

D．保险业的监督管理、保险代理人和保险经纪人 E．法律责任、附则

2、公路工程施工招标的项目应当具备的条件包括__。A．有意向修建的项目 B．初步设计文件已被批准 C．建设资金已经落实 D．正在进行设计的项目

E．项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求

3、费用成本分析包括__。A．量本利分析法

B．事前的成本预测分析 C．施工过程中费用成本分析 D．因素分析法

E．事后费用成本分析

4、桥梁明挖基础的分类有__。A．刚性扩大基础 B．单独或联合基础 C．条形基础

D．片筏和箱形基础 E．柱形基础

5、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括__。A．有利于本地区的承包商 B．有利于本系统的承包商 C．施工内容的专业要求

D．避免施工现场的交叉干扰 E．对项目建设总投资的影响

6、办公和生活用具家具购置费包括__。A．照明、通风动力设备 B．办公室家具 C．单身宿舍用具 D．生活福利设施 E．购置的清扫车

7、工程量清单项目可分为__。A．一般项目的支付 B．暂定金额 C．计日工作 D．特殊项目 E．重点项目

8、承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准应具备的条件是__。A．工程延期事件是否有文字材料作依据 B．延期事件是否发生在关键线路上 C．延期是由承包人自身原因引起

D．由于分包人的失职造成的工期延长 E．是否符合合同延长天数计算是否正确

9、次高级路面的面层类型有（）。A．沥青贯入碎石 B．路拌沥青碎(砾)石 C．沥青表面处治 D．沥青混凝土 E．半整齐石块

10、在填筑路堤的土石方数量计量中，下列工作内容处理方法正确的有__。A．零填挖路段的翻松、压实不另计量

B．借土填方，按压实的体积，以立方米计量

C．临时排水以及超出图纸要求以外的超填，均不计量

D．零填挖路段的换填土，按天然方的体积，以立方米计量 E．坡面回填挖台阶的挖方量应进行单独计量

11、下列__情形之一的，招标人应当重新招标。A．少于3个投标人的 B．少于5个投标人的

C．经评标委员会评审，所有投标均不符合招标文件要求的

D．由于招标人、招标代理人或投标人的违法行为，导致中标无效的 E．中标人均未与招标人签订公路施工合同的

12、对路面基层材料的主要要求是（）。A．足够的强度和刚度 B．良好的水稳定性 C．尽可能少的扬尘 D．足够的抗滑性 E．适当的抗磨耗能力

13、专业监理工程师进行现场计量的依据有__。A．工期定额 B．质量合格证书 C．技术规范 D．设计图纸

E．工程量计算规划

14、下述原因影响施工进度，而且受影响的工程是处在工程施工进度网络计划的关键线路上，承包人有权要求延长工期的包括__。A．有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更 B．发生强烈地震

C．异常恶劣的气候条件

D．监理工程师未能在规定的时间内向承包人提供图纸 E．承包人缺乏足够的施工机械设备

15、多雨潮湿地区路基碾压完成后的路段，若不立即铺筑路面，且不需维持通车时，应在路床顶面铺盖一层碾压紧密的防水__。A．砂砾垫层 B．黏土层

C．沥青封闭层 D．碎石土层

16、工程量清单的优点是__。A．管理简单 B．适应性强 C．保密性好 D．竞争性强 E．保险性好

17、以下哪种设施属于路基的地下排水设施__。A．边沟 B．渗沟 C．暗沟 D．渗井

18、竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，它由__等组成。A．竣工决算报表

B．竣工决算报告说明书 C．竣工工程平面示意图 D．工程造价比较分析

E．施工企业的成本及利润分析

19、价值工程评价方法的工作步骤一般可概括为__。A．方法选定 B．分析问题 C．方案决策 D．综合研究 E．方案评价

20、招标工程的标底，在施工图预算基础上作出外，还应考虑__因素。A．目标工期的要求

B．概算定额及单价的水平C．招标方法的质量要求 D．施工现场条件 E．投标单位实际水平

21、建筑安装工程直接费中的人工费包括__。A．因气候影响的停工工资 B．生产工人工资性补贴 C．生产工人学习期间的工资

D．因连续停电超过8h的停工工资 E．因业主修改设计影响的停工工资

22、平面控制网可采用__测量。A．三角测量 B．四角测量 C．五角测量 D．GPS测量

23、以下对有关指标说法正确的是__。A．若NAV≥0，项目在经济上可行 B．若NAV＜0，项目在经济上不可行 C．若FW＞0，方案不可行

D．若IRR≥ic，项目在经济上不可行 E．若IRR＜ic，项目在经济上可行

24、监理工程师书面指示进行某项检查试验，届时他既未出席，又未发布其他指令，承包人应__。

A．推迟试验等待监理工程师出席 B．自行试验

C．将试验记录送监理工程师

D．认为质量是否合格由试验数据判定

E．不必试验，书面请求监理工程师承认该部分产品合格

25、对组成路面的碎(砾)石材料有级配要求的路面结构层有__。A．填隙碎石 B．沥青贯入式 C．沥青混凝土 D．水泥混凝土 E．级配砾石