江苏省2017年上半年建设工程合同管理：隐蔽工程与重新检验模拟试题

第一篇：江苏省2017年上半年建设工程合同管理：隐蔽工程与重新检验模拟试题

江苏省2017年上半年建设工程合同管理：隐蔽工程与重新

检验模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为l3750万元。已知利润率为5．4％，综合税率为3．48％，则该项目应缴纳的税金为万元。A：4016．45 B：4122．48 C：4361．49 D：4559．22 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、FIDIC分包合同条件规定，工程师对分包合同的管理主要表现为__。A．工程师与分包商是监理与被监理关系

B．工程师对分包商在现场的施工承担协调管理的义务

C．依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权和否定权 D．分包商接到工程师的指示后应立即执行

3、在下列事件中，可引起质量波动的偶然性原因是。A：设计计算允许误差 B：材料规格品种使用错误 C：施工方法不当

D：机械设备出现故障 E：工程变更单

4、【例1·单选题】地基基础工程施工试验与检测包括地基土的质量检验，下列不属于地基土的检验。A：换填垫层法的质量检验 B：地基土的物理性质试验 C：混凝土结构实体检测 D：桩基承裁力试验 E：工程变更单

5、【例2·单选题】某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6．5万美元，外贸手续费率为1．5％。美元兑人民币的汇率为6．15。则该进口设备的离岸价为万元人民币。A：1230．00 B：1310．87 C：1331．48 D：1351．47 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、【例1·单选题】发包人应在收到承包人进度款支付申请后的天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。A：7 B：14 C：28 D：30 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、在建设工程数据库中，应当按__对建设工程进行分类，这样较为直观，也易于为人接受和记忆。A．投资额大小 B．投资来源 C．使用功能 D．设计标准

8、某项目资金周转率的近似值为1．5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨，用资金周转率估算的项目建设投资为万元。A：3000 B：30000 C：45000 D：67500 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、下列关于建设工程质量特性的表述中，正确的是。A：评价方法的特殊性 B：终检的局限性 C：与环境的协调性 D：隐蔽性 E：工程变更单

10、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。

A．重新划分施工过程数 B．重新划分施工段 C．增加专业工作队数 D．改变流水节拍值

11、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是。

A：中标通知书发出日 B：施工合同协议书签字日 C：保险合同签字日

D：工程材料运抵施工现场日 E：专业监理

12、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。A：项目名称 B：项目特征 C：项目划分 D：项目编码

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、重大事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起日内做出批复。A：3 B：7 C：15 D：30 E：工程保险金

14、【例2·单选题】在质量控制中，要分析某个质量问题产生的原因，应采用法。

A：排列图 B：因果分析图 C：控制图 D：直方图 E：工程变更单

15、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是。

A：债权人应当通知债务人

B：债权人应当经债务人同意才可转让 C：主权利转让后从权利并不随之转让 D：无论何种情形合同债权都可以转让 E：专业监理

16、下列不属于工程质量评估报告的主要内容。A：工程概况

B：工程质量验收情况 C：工程质量评估结论

D：工程实施的主要问题分析及处理情况 E：工程保险金

17、因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担__。A．赔偿责任 B．保修责任 C．合同责任 D．保管责任

18、按照《建设工程监理规范》，建设工程项目总监理工程师的基本职责不包括。A：组织审查单位工程质量检验资料

B：检查进场的工程材料、构配件、设备的质量 C：组织审核分包单位资格

D：签发工程开工令、暂停令和复工令 E：工程保险金

19、【例2．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：1 B：12 C：24 D：48 E：工程保险金 20、【例1·单选题】乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同：甲知道乙的该行为，却不予否认。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。

A：效力待定 B：无效 C：有效

D：经过乙催告甲后生效 E：专业监理

21、组织机构简单，权力集中，命令统一，决策迅速的监理组织形式是。A：直线制 B：职能制

C：直线职能制 D：矩阵制 E：工程保险金

22、下列文件资料需要监理单位短期保存的是。A：月报总结

B：预付款报审与支付 C：月付款报审与支付

D：工程竣工决算审核意见书 E：工程保险金

23、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。A：分公司 B：项目经理部 C：项目法人 D：项目监理部 E：工程保险金

24、【例2·单选题】下列不属于基本预备费的计算基数的是。A：设备及工器具购置费 B：建筑安装工程费 C：流动资金

D：工程建设其他费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是。A：监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止

B：监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止

C：监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同

D：监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列关于基准收益率表述中，正确的有。

A：基准收益率是投资资金应获得的最低盈利水平B：测定基准收益率应考虑资金成本和机会成本因素 C：测定基准收益率不考虑通货膨胀因素

D：对债务资金比例高的项目应降低基准收益率取值 E：基准收益率体现了对项目风险程度的估计

2、为了有效控制建设工程进度，就必须对影响进度的有利因素和不利因素进行全面、细致的分析和预测，以实现对建设工程进度的__。A．主动控制 B．纠偏控制 C．动态控制 D．事中控制 E．事后控制

3、根据《建筑法》，申请领取施工许可证．应当具备的条件有。A：已办理该建筑工程用地批准手续

B：有满足施工需要的施工图纸及技术资料 C：开工需要的资金已落实 D：已经确定工程监理单位

E：有保证工程质量和安全的具体措施

4、【例5·多选题】建设工程施工物资储备计划的编制依据包括。A：物资需求计划 B：物资储备定额 C：物资储备方式

D：物资供应市场价格 E：物资供应市场分布

5、下列关于代理型CM模式的表述中，正确的有__。A．GMP数额的谈判是CM合同谈判的焦点和难点 B．CM单位对设计单位没有指令权

C．业主与少数施工单位和材料、设备供应单位签订合同 D．CM单位是业主的咨询单位

E．代理型CM模式的管理效果没有非代理型CM模式的管理效果好

6、《建设工程监理规范》规定，当承包单位提出费用索赔的理由同时满足__条件时，项目监理机构应予以受理。

A．索赔事件造成了承包单位直接经济损失的 B．索赔事件是由于非承包单位的责任发生的

C．承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料

D．索赔事件耽误了工期

E．索赔事件是由于其他单位的责任发生的

7、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，下列清单项目中，属于其他项目清单的有。A：暂列金额 B：暂估价 C：应急费

D：未明确项目的准备金 E：计日工

8、在总投资额为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有。

A：单项合同估算价为1000万元的施工项目 B：单项合同估算价为170万元的材料采购项目 C：单项合同估算价为30万元的设计项目 D：单项合同估算价为20万元的勘察项目 E：单项合同估算价为20万元的监理项目

9、施工合同示范文本中规定的固定价格合同__。A．是在约定的风险范围内价款不再调整的合同 B．是绝对不可调整合同价款的一种计价方式 C．是约定范围内的风险由承包人承担

D．包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同 E．无需约定风险范围

10、下列行为中属于委托代理的法律行为有。A：施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人

B：监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人 C：施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人 D：建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜

E：总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作

11、建设工程设计阶段的主要特点有__等方面。A．设计阶段以执行计划为主

B．设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段 C．设计阶段是影响建设工程投资的关键阶段 D．设计工作需要反复协调

E．设计质量对建设工程总体质量起保证作用

12、【例4·多选题】流水施工的表达方式有。A：横道图 B：甘特图 C：网络图 D：垂直图 E：香蕉形图

13、可以不申请办理施工许可证的情形有。A：工程投资额在80万元以下的建筑工程 B：工程投资额在30万元以下的建筑工程 C：建筑面积在以下的建筑工程 D：政府投资的建筑工程

E：建筑面积在以下的建筑工程

14、下列费用中，属于取得国有土地使用费的有。A：土地管理费

B：土地使用权出让金 C：城市建设配套费

D：拆迁补偿与临时安置补助费 E：土地补偿费

15、在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有。A：保护设计人的知识产权 B：完成施工中出现的设计变更 C：提供设计人在现场的工作条件 D：负责设计人与承包人的工作协调

E：设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续

16、由于业主原因，工程暂停半个月，则承包商可索赔。A：增加的各项管理费 B：材料费 C：盈利损失 D：人工窝工费 E：增加的利息支出

17、在施工合同中，发包人的义务通常包括。A：平整施工场地 B：提供工程进度计划

C：确保施工所需水、电供应 D：负责施工现场的安全保卫 E：办理施工临时用地的批准手续

18、【例4·多选题】某分部工程中各项工作间逻辑关系见表3-5，相应的双代号网络计划如图3-4所示，图中错误有。A：多个终点节点 B：多个起点节点 C：工作代号重复

D：不符合给定逻辑关系 E：节点编号有误

19、【例2·多选题】内容性审查中，监理机构应重点审查施工方案是否具有。A：针对性 B：指导性 C：安全性 D：可操作性 E：完备性

20、施工阶段的监理工作制度包括__。A．材料检验制度 B．设计交底制度 C．标底审核制度 D．图纸审查制度 E．档案管理制度

21、下列工程中。其工程档案不需移交城建档案管理部门，暂由建设单位保管的有。A：改建工程 B：停建工程 C：扩建工程 D：缓建工程 E：维修工程

22、对于返工、返修就可以弥补的质量缺陷，监理工程师的处理程序中包括。A：发出监理通知单 B：发出《工程暂停令》 C：按规定上报 D：进行原因分析

E：组织检查、鉴定、验收

23、招标准备阶段招标人的主要工作包括。A：向建设行政主管部门办理申请招标手续 B：选择招标方式 C：发布招标公告

D：编制招标有关文件 E：资格预审

24、多项目管理是指。A：项目沟通管理 B：项目群管理 C：项目风险管理 D：项目采购管理 E：组合项目管理

25、基本风险是指作用于整个经济或大多数人群的风险，下列__事件属于基本风险。A．火灾 B．战争 C．自然灾害 D．偷盗 E．高膨胀率

第二篇：2015年宁夏省建设工程合同管理：隐蔽工程与重新检验考试题

2015年宁夏省建设工程合同管理：隐蔽工程与重新检验考

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。A：项目名称 B：项目特征 C：项目划分 D：项目编码

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、下列方法中，既能比较工作的实际进度与计划进度，又能分析工作的进度偏差对工程总工期影响程度的是。A：匀速进度横道图比较法 B：S曲线比较法

C：非匀速进展横道图比较法 D：前锋线比较法 E：自我评定

3、设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足的需要。A：控制概算 B：编制招标文件 C：施工图设计

D：非标准设备制作 E：专业监理

4、总监理工程师负责项目监理机构内所有监理人员利益的分配。这表明，总监理工程是项目监理的__。A．责任主体 B．权利主体 C．权力主体 D．利益主体

5、【例1·单选题】法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括。A：社会事件与合法行为 B：自然与非自然 C：事件和行为 D：主体与客体 E：专业监理

6、某项目设备工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1500万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为120万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的静态投资为万元。A：4000 B：4200 C：4300 D：4420 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是。A：和解 B：调解 C：行政决定 D：仲裁 E：专业监理

8、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。A．报价最低 B．报价合理

C．公平、公正、独立

D．公开、公正、平行竞争

9、下列费用中，属于建设工程动态投资的是。A：基本预备费 B：涨价预备费

C：工程建设其他费

D：设备及工器具购置费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、下列法律文件中，与建设工程监理有关的行政法规是__。A．中华人民共和国建筑法 B．建设工程安全生产管理条例 C．注册监理工程师管理规定 D．建筑工程施工许可管理办法

11、下列费用中，属于生产准备费的是。A：试运转所需的原料费 B：生产职工培训费 C：办公家具购置费 D：生产家具购置费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失。

A：分包商可直接向工程师递交索赔报告 B：分包商可直接向业主递交索赔报告

C：在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告

D：在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告 E：专业监理

13、【例1·单选题】在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由组织验收。

A：专业监理工程师 B：总监理工程师

C：施工单位项目负责人 D：建设单位现场代表 E：工程变更单

14、PMBOK的九大知识领域不包括。A：项目运营管理 B：项目范围管理 C：项目费用管理 D：项目集成管理 E：工程保险金

15、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，材料费的组成内容，不包括。A：采购及保管费 B：运输损耗费 C：检验试验费 D：运杂费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，工程量清单应由编制。

A：招投标管理部门认可的代理机构 B：具有相应资质的工程造价咨询人 C：具有招标代理资质的中介机构 D：项目管理公司合同管理机构

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。A．项目设计阶段 B．项目投资决策阶段 C．施工阶段

D．施工招投标阶段

18、承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由承担。A：承包人 B：发包人 C：设计单位 D：监理工程师

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是__。A．中标通知书 B．投标书

C．施工合同专用条款 D．规范

20、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同__。A．在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据 B．直接具有强制执行的效力 C．一定是不可撤销的合同 D．若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据

21、质量缺陷处理完毕，监理工程师应组织有关人员写出质量缺陷处理报告，报存档。

A：建设单位和施工单位 B：施工单位和监理单位 C：建设单位和监理单位 D：建设单位和设计单位 E：工程变更单

22、下列费用中不属于静态投资的是。A：设备及工、器具购置费 B：建设单位管理费 C：建设期贷款利息 D：研究试验费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、【例1．单选题】下列对世界银行工程造价构成中应急费的理解，正确的是。A：包括未明确项目的准备金和不可预见准备金 B：未明确项目的准备金只是一种储备，可能不动用

C：不可预见准备金是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用

D：未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、下列关于主动控制的表述中，正确的是__。

A．主动控制是在输出环节之前就要采取预防和纠偏措施来减少偏差发生的控制活动

B．主动控制是基于第一次循环之后所发现的偏差，在下一次循环开始之前主动采取预防和纠偏措施的控制活动

C．主动控制是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和程度的基础上，采取有针对性的预防措施，从而减少甚至消除目标偏离的控制活动 D．主动控制可以使工程实施保持在计划状态

25、在维护建设单位的合法权益的同时，不损害施工单位的合法权益体现了监理的。

A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公平性 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、施工准备阶段的信息收集包括__。A．监理大纲 B．监理规范

C．建设单位的工程准备文件 D．施工图情况 E．监理细则

2、【例3·多选题】在工程建设设计阶段，监理工程师进度控制的主要任务包括。A：确定工程总目标 B：编制项目总进度计划 C：编制设计总进度控制计划 D：编制阶段性设计进度计划 E：编制详细的出图计划

3、施工阶段建设工程投资控制的主要任务是通过来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。A：控制工程付款

B：协调各有关单位关系 C：控制工程变更费用 D：预防及处理费用索赔 E：挖掘节约投资潜力

4、建设工程项目管理软件根据其提供的基本功能可划分为__软件。A．量用管理 B．风险管理 C．交流管理

D．适用于特殊用途的项目管理 E．通用于各阶段的项目管理

5、施工图设计文件审查的主要内容包括。A：专项施工方案

B：是否符合工程建设强制性规定 C：开工报告

D：地基基础和主体结构的安全性

E：勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字

6、”建筑工程一切险”规定公司承担保险责任的除外责任有__。A．渐变原因造成的损失 B．原材料缺陷引起的损失

C．领有公共运输行驶执照的车辆损失 D．自然事件引起的损失 E．意外事故造成的损失

7、FIDIC施工合同条件下，进行下列工程变更的估价时，所涉及的工作宜采用新的费率或价格的有。

A：实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于10％的工作 B：工程量的变化与规定费率的乘积超过了中标合同金额的0．01％的工作 C：工程量的变化直接造成单位成本的变动超过0．1％的工作 D：不是合同中规定的固定费率项目的工作 E：根据变更指令增减的工作

8、委托监理合同中，监理人应承担的义务包括__。

A．开始执行监理业务前向委托人报送派往该工程总监理工程师的情况 B．合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换监理总工程师 C．合同终止后，要对本工程的有关资料保密 D．不得参与与委托人利益相冲突的活动 E．免费向委托人提供服务人员

9、【例5·多选题】某工程项目的计划进度和截止到第8周末的实际进度如表4-2所示(双线条表示计划进度，粗实线表示实际进度)。如果各项工作均为匀速进展，则截止到第8周末。A：工作A已完成

B：工作B的实际进度拖后2周 C：工作C的实际进度正常 D：工作D尚未开始

E：工作E的实际进度正常

10、工程质量会受到各种因素的影响，下列属于系统性因素的有。A：使用不同厂家生产的规格型号相同的材料 B：机械设备过度磨损 C：设计中的安全系数过小

D：施工虽然按规程进行，但规程已更改 E：施工方法不当

11、施工单位可以在其资质等级许可的范围内（）。A．将其承接的工程转包

B．允许其他单位以本单位的名义承揽工程

C．按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施212 D．将其承接的工程合理分包

E．将其承接的工程肢解后转包给很多分包商

12、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，安全文明施工费包括。

A：环境保护费 B：临时设施费 C：施工降水费 D：二次搬运费

E：冬雨季施工增加费

13、工程施工招标的标底可由__编制。A．招标单位 B．招标管理部门 C．定额管理部门 D．承包商

E．委托具有编制标底资格和能力的机构

14、既有直接经济损失，又可能导致工期延误和第三者责任的风险有。A：投资风险 B：进度风险 C：质量风险 D：安全风险 E：合同风险

15、仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以由__鉴定部门鉴定。A．当事人约定的 B．仲裁庭约定的 C．法律规定的 D．地方政府指定的 E．人民法院指定的

16、按照酬金的计算方式不同，成本加酬金合同又分为以下形式。A：成本加固定百分比酬金 B：成本加奖罚

C：成本加固定金额酬金 D：固定成本加固定酬金

E：最高限额成本加固定最大酬金

17、设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是__。A．提供地下管线资料

B．办理法律、法规规定的批准手续 C．进行图纸会审

D．按规定办理安全生产有关手续 E．协调处理古树名木的保护工作

18、建设工程监理的服务性表现为。

A：监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力

B：工程监理单位既不直接进行工程设计，也不直接进行工程施工 C：不向建设单位承包工程造价，不参与施工单位的利润分成 D：与承建单位没有利害关系为原则

E：协助建设单位在计划的目标内完成工程建设任务

19、工程变更单包括的内容有。A：工程变更要求 B：工程变更说明

C：工程变更费用和工期 D：必要的附件 E：设计变更文件

20、根据FIDIC《施工合同条件》，出现情况且对承包商造成不利影响时，承包商也不能索赔利润。A：不可抗力 B：法规改变

C：业主未能提供现场 D：文件有技术性错误 E：暂停施工

21、在建设工程设计准备阶段监理工程师进度控制的任务包括。A：协助建设单位确定工期总目标 B：编制工程项目建设总进度计划 C：编制设计阶段简单的工作计划 D：施工现场条件调查和分析 E：编制施工总进度计划

22、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括。

A：有编制招标文件的能力 B：已发布招标公告

C：有3名以上取得招标职业资格的专职业务人员 D：有组织评标的能力 E：已委托公证机关公证

23、强制确定法可用于价值工程活动中的。A：对象选择 B：功能评价 C：功能定义 D：方案创新 E：方案评价

24、建设工程目标控制的组织措施包括__。A．确定建设工程发包组织管理模式 B．明确目标控制人员的任务和职能分工 C．落实目标控制机构与相关人员 D．改善目标控制工作流程

E．对技术方案组织技术经济分析论证

25、工程项目竣工决算的内容是（）。A．竣工结算书

B．竣工财务决算说明书 C．竣工财务决算报表 D．竣工工程平面示意图 E．工程造价比较分析

第三篇：黑龙江2015年下半年建设工程合同管理：隐蔽工程与重新检验试题

黑龙江2015年下半年建设工程合同管理：隐蔽工程与重新

检验试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某建设项目，当=25％时，净现值为200万元；当=30％时，净现值为-60万元。该建设项目的内部收益率为。A：21．25％ B：28．50％ C：28．85％ D：32．14％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、某工程项目建设其他费用不包括。A：土地使用费 B：研究试验费 C：设备运杂费 D：联合试运转费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、市场调查的方法中获取资料速度快、费用省，能举一反三的是方法。A：间接搜集信息法 B：直接调查法 C：专家调查法 D：情况调查法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、FIDIC施工合同条件下，预付款保函。A：在收到预付款的同时提交 B：金额大于预付款金额 C：由业主提交工程师

D：金额随承包商对预付款的偿还而递减 E：专业监理

5、【例2·单选题】当委托人更换其代表时，应提前天通知监理人。A：7 B：14 C：20 D：30 E：工程保险金

6、在工程网络计划的实施过程中，监理工程师检查实际进度时只发现工作L的总时差，由原计划的5天变为—2天，说明工作L的实际进度__。A．拖后5天，影响工期2天 B．拖后7天，影响工期2天 C．拖后5天，影响工期5天 D．拖后7天，影响工期7天

7、工程监理企业组织形式中，有限责任公司由个以下股东出资设立。A：10 B：20 C：50 D：100 E：工程保险金

8、施工过程出现质量问题时，监理工程师应立即向施工单位发出，要求其对质量问题进行补救处理。A：暂停令 B：工作联系单 C：会议纪要 D：监理通知 E：工程变更单

9、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是。

A：设计标准不得高于国家规范的强制性要求 B：技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要 C：施工图设计文件应满足设备材料采购的需要 D：方案设计文件应满足编制工程预算的要求 E：专业监理

10、某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3.41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为__万元。A．504.64 B．511.75 C．517.05 D．525.32

11、根据《建设工程设计合同》示范文本，关于设计成果的说法，错误的是。A：设计概算不得超过合同约定的设计限额

B：设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料 C：设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准 D：设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准 E：专业监理

12、对进口材料检查验收时，若发现质量问题或不符合规定要求，则应取得签署的商务记录，为索赔提供依据。A：供货方及采购人员 B：供货方及项目经理 C：供货方及监理人员 D：供货方及商检人员 E：工程变更单

13、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，施工单位搭建的临时建筑物的费用，应计入建筑安装工程的。A：直接工程费 B：措施费 C：间接费 D：规费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、建设工程投资控制的目的是。A：投资越少越好 B：中标价低于标底价 C：实现项目投资管理目标 D：控制动态投资

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由承担。A：承包人 B：发包人 C：监理单位 D：钢材供应商 E：专业监理

16、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以。A：低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期 B：低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 C：低于市场的价格竟标，不得降低工程质量 D：低于标底的价格竞标．不得降低工程质量 E：工程保险金

17、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于。A：费用

B：追加合同价款 C：索赔款

D：可接受合同金额 E：专业监理

18、对验收不合格的检验批，应要求施工单位进行整改，并自检合格后予以复验。A：专业监理工程师 B：总监理工程师

C：监理机构技术负责人 D：质量监督机构负责人 E：工程变更单

19、职能制监理组织形式的特点不包括。A：提高管理效率

B：下级人员接受的指令单一 C：减轻总监理工程师的负担

D：可以发挥职能机构的专业管理作用 E：工程保险金 20、【例1·单选题】主要依靠评价人员的知识、经验和判断，对设计方案进行评选，属于方法。A：定量评价 B：定性评价 C：综合评价

D：定性评价定量化

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、下列原则中，按专业化的要求设置组织机构时需考虑的是。A：集权与分权统一原则 B：专业分工与协作统一原则 C：权责一致原则 D：才职相称原则 E：工程保险金

22、某工程施工招标时，招标人在投标有效期满后向某投标人发出了中标通知，关于该中标通知说法正确的是__。

A．该投标人未及时通知招标人，应为新要约 B．该中标通知到达该投标人后，为有效的承诺

C．该投标人未及时通知招标人的，该中标通知为有效的承诺 D．该中标通知为要约邀请

23、投标保证的有效期限从之日起计算。A：招标文件出售 B：投标文件递交 C：投标截止

D：中标通知书发出 E：专业监理

24、在S曲线比较法中，当实际进展点落在计划S曲线右侧表示。A：实际进度计算不准确 B：实际进度与计划进度相同 C：实际进度比计划进度落后 D：实际进度比计划进度超前 E：自我评定

25、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于__。A．一般质量事故 B．严重质量事故 C．重大质量事故 D．特别重大事故

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、总监理工程师负责制的内涵包括。A：总监理工程师是工程监理的权力主体 B：总监理工程师对一切事务负责

C：总监理工程师是工程监理的责任主体 D：总监理工程师是工程监理的利益主体 E：总监理工程师享有一切权力

2、在建设前期阶段，项目监理机构的主要任务包括。A：组织评选设计方案 B：进行机会研究 C：进行社会评价 D：审查设计概预算 E：编制投资估算

3、按风险影响范围划分。A：社会风险 B：局部风险 C：自然风险 D：政治风险 E：总体风险

4、某网络计划图如图3-55所示，下列说法正确的是。A：工作A的紧后工作是工作D B：工作C的紧后工作是工作G C：工作E的紧前工作是工作B D：工作D的紧后工作是工作H E：工作F的紧前工作是工作B

5、建筑工程总概算是根据所包括的汇总编制而成的。A：单项工程综合概算 B：预算费用

C：单位工程概算

D：工程建设其他费用概算 E：预备费用

6、设备验收阶段的监理工作主要有__。A．开箱检验 B．安装调试检验 C．启动试车 D．性能验收 E．最终验收

7、监理现场监督检查的方式有__。A．旁站 B．资料审查 C．巡视 D．验收 E．平行检查

8、某分部工程时标网络计划如下图所示，其实际进度如图中前锋线所示，该图表明（）。

A．第4周末检查时预计工期将延长1周  B．第4周末检查时只有工作D拖后而影响工期  C．第4周末检查时工作A尚有总时差1周  D．第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期  E．第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期

9、在下列事项所对应的费用中，属于检验试验费的有。A：设计规定在施工中进行的试验 B：对建筑安装物进行一般检查 C：自设试验室进行试验 D：新材料的试验

E：对于构件进行破坏性试验

10、根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有。A：污染物的影响

B：不利于施工的气候条件

C：实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致 D：施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍 E：与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰

11、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权__。A．将工程直接收归已有

B．与发包人协议将该工程折价 C．自行将该工程卖给他人

D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程拍卖的价款优先受偿

12、在实施建设项目法人责任制的情况下，项目总经理的职权包括。A：审核、上报项目初步设计和概算文件 B：编制并组织实施归还贷款和其他债务计划 C：编制项目财务预算、决算

D：研究解决建设过程中出现的重大问题 E：组织项目后评价，提出项目后评价报告

13、成本加酬金合同因为对投资控制不利，只有出现的情况，才有可能采用此类合同形式。

A：施工图纸齐备，工程量能准确计算 B：施工图纸不全，工程量不能准确计算 C：施工技术简单 D：工程急于开工

E：工程采用新技术、新结构

14、施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是__。A．固定价格合同 B．总价合同

C．可调价格合同 D．单价合同

E．成本加酬金合同

15、FIDIC通用道德准则分别从__等问题计14个方面规定了工程师的道德行为准则。

A．对社会和职业的责任 B．公正性 C．能力 D．对他人的公正 E．规范性

16、时间一投资累计曲线的绘制步骤有。

A：确定工程项目进度计划，编制进度计划的横道图

B：根据每单位时间内完成的实物工程量或投入的人力、物力和财力，计算单位时间(月或旬)的投资，在时标网络图上按时间编制投资支出计划 C：计算规定时间t计划累计完成的投资额 D：按各规定时间的值，绘制S形曲线

E：按S形曲线，编制建设资金贷款利息计划

17、设计阶段质量控制的主要任务有__。A．审核设计基础资料的正确性和完整性 B．组织施工图会审 C．评定、验收设计文件

D．审查设计方案的先进性和合理性，确定最佳设计方案 E．督促建设单位完善质量体系

18、不确定性分析的主要方法有。A：盈亏平衡分析法 B：价值工程分析法 C：敏感性分析法 D：概率分析法 E：ABC分析法

19、在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括__。A．同类工程施工经历 B．财务状况 C．企业信誉

D．项目经理资质要求 E．环境管理体系

20、Partnering模式的构成要素包括__。A．共享 B．信任 C．合作

D．总价合同 E．长期协议

21、单位建筑工程概算包括__。A．一般土建工程概算 B．电气照明工程概算 C．采暖工程概算

D．电气设备及安装工程概算 E．特殊构筑物工程概算

22、撤回要约的通知应当在__到达受要约人。A．要约到达受要约人之前 B．受要约人发出承诺通知之前 C．要约到达受要人同时 D．承诺到达对方之前 E．要约在发生效力之后

23、下列属于无效合同的情形的有。

A：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B：恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C：因重大误解订立的

D：以合法形式掩盖非法目的 E：损害社会公共利益

24、与建设工程组织管理的其他模式相比，EPC模式具备的基本特征包括__。A．业主承担大部分风险 B．承包商承担大部分风险

C．业主或业主代表管理工程实施 D．EPC合同更接近于固定总价格 E．出于自愿

25、某分部工程双代号网络图如下图所示，其作图错误表现为（）。A．有多个起点节点  B．有多个终点节点  C．节点编号有误  D．存在循环回路  E．有多余虚工作

第四篇：2017年陕西省建设工程合同管理：隐蔽工程与重新检验试题

2017年陕西省建设工程合同管理：隐蔽工程与重新检验试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、承担违约责任的条件是采用__。A．严格责任原则 B．限制责任原则 C．公平原则

D．客观公正原则

2、《招标投标法实施条例》明确规定了必须依法进行招标的项目，下列项目可以不进行招标。

A：总投资额3000万元，但是单项施工项目合同估算价为150万元 B：关系社会公共利益的公用事业项目合同估算价为100万元 C：使用国有投资的项目施工单项合同估算价150万元

D：具有相应资质，能自行建设的单项合同估算价为500万元 E：专业监理

3、在建筑工程施工质量验收统一标准中，是指对安全、卫生、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。A：主控项目 B：一般项目 C：保证项目 D：基本项目 E：工程变更单

4、【例2·单选题】在建设工程施工阶段，按项目组成分解建设工程施工进度总目标是指。

A：明确各承包商之间的工作交接条件和时间 B：确定各单位工程的开工及交工动用日期

C：明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志 D：确定、季、月工程量及形象进度 E：自我评定

5、【例2·单选题】竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于个检验点。A：2 B：3 C：4 D：5 E：工程变更单

6、质量管理体系的审核中，是对质量保证能力的审核。A：局部审核 B：分类审核 C：内部审核 D：外部审核 E：工程变更单

7、下列费用中，属于生产准备费的是。A：试运转所需的原料费 B：生产职工培训费 C：办公家具购置费 D：生产家具购置费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差__。A．均为1周

B．分别为3周和1周 C．均为3周

D．分别为4周和3周

9、某建设项目的净现金流量如表3-3所示，则该项目的静态投资回收期为年。A：3．33 B：4．25 C：4．33 D：4．75 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、适用于时标网络计划中实际进度与计划进度比较的方法是。A：S曲线比较法 B：香蕉曲线比较法 C：前锋线比较法 D：列表比较法 E：自我评定

11、”建筑工程一切险”承担保险责任的范围不包括。A：错误设计引起的费用 B：火灾 C：地震

D：地面下陷下沉 E：专业监理

12、下列哪些不属于工程总承包模式下工程监理委托方式的优点。A：建设单位的合同关系简单 B：有利于工程造价控制 C：利于质量控制 D：缩短建设周期 E：工程保险金

13、下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是。A：资源使用量最小条件下的合理工期安排 B：资源均衡使用条件下的最短工期安排 C：工程总成本最低条件下的资源均衡安排 D：工期固定条件下的资源均衡安排 E：自我评定

14、编制工程概算定额的基础是。A：估算指标 B：概算指标 C：预算指标 D：预算定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、在工程质量事故处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是。

A：总监理工程师指定的检测单位 B：建设单位指定的检测单位 C：具有资质的法定检测单位

D：监理工程师审查批准的施工单位实验室 E：工程变更单

16、某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款3000万元，贷款时间为第一年1000万元，第二年2000万元，年利率8％。用复利法计算该项目建设期的贷款利息为万元。A：40 B：163．2 C：203．2 D：243．2 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、利用横道图表示建设工程进度计划，其局限性之一是不能。A：直观反映各项工作的持续时间 B：反映建设工程所需资源量

C：反映工程费用与工期之间的关系 D：直观反映建设工程的施工期限 E：自我评定

18、乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。A：效力待定 B：无效 C：有效

D：经过乙催告甲后生效 E：专业监理

19、是工程进度控制的经济措施。

A：严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的，拒付工程款 B：及时进行计划费用与实际费用的分析比较 C：按合同支付工程质量补偿金或奖金 D：确保资金的及时供应 E：工程保险金 20、【例1·单选题】当实际完成工程量与报价工程量没有实质性差异时。由承包方承担工程量变动风险的合同是。A：估算工程量单价合同 B：固定总价合同 C：纯单价合同

D：成本加酬金合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法

C：按设备费百分比形式的概算指标法 D：按每吨设备安装费形式的概算指标法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、建设工程总投资包括。A：工程造价 B：固定资产

C：流动资产投资

D：建设投资和流动资产投资

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、下列各项中，不属于建设工程监理规划编写依据。A：建设工程监理合同文件 B：政府批准的建设工程文件 C：监理大纲

D：建设单位的合理要求 E：工程保险金

24、对于进口材料、构配件和设备，除常规质量证明文件外，专业监理工程师应要求施工单位报送。A：合格证 B：检验报告

C：进口商检证明文件 D：材料复试报告 E：工程变更单

25、《总监理工程师任命书》需要由工程监理单位签字，并加盖单位公章。A：法定代表人 B：技术负责人 C：主要负责人 D：项目监理机构 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、对于主要或关键设备，在制造过程中质量检查控制的主要内容包括__。A．钢结构焊接部件 B．机械类部件

C．电气自动化部件 D．配件及备件 E．设备的组装

2、【例2.多选题】工程监理股份有限公司的设立条件包括。A：有公司住所

B：股票要优先转让给公司原有股东

C：发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额 D：公司必须公开向社会发行股票 E：有3个以上的发起人

3、对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括。A：进度款是否按规定程序支付 B：竣工工程内容是否符合合同条件 C：隐蔽验收记录是否手续完整

D：预付款支付额度是否符合合同约定 E：设计变更审查、签证手续是否齐全

4、不属于施工招标阶段建设监理工作的主要内容是__。A．拟定并商签材料、设备的订货合同 B．编制标底

C．组织现场勘察与答疑会，回答投标人提出的问题 D．协助业主组织开标、评标和定标 E．组织业主与中标单位商签施工合同

5、采取公开招标方式进行设计招标时，应从进行审查。A：能力 B：资质 C：资金 D：经验 E：报价

6、施工准备阶段监理工程师审查施工企业项目经理部质量管理体系的主要内容有。

A：项目管理目标责任书 B：项目经理部的组织机构 C：项目质量管理的规章制度

D：主要管理人员及特种作业人员的资格证、上岗证 E：试验室

7、下列费用中，属于引进技术和进口设备其他费的有。A：混凝土试块鉴定费 B：进口设备的到岸价 C：引进国外技术资料费

D：利用出口信贷的延期付款利息 E：进口设备检验鉴定费

8、供货方供应的产品存在质量缺陷，应__。A．如采购方同意，按质论价 B．如采购方同意，原价付款

C．如采购方不同意，供货方负责包修不负责包换 D．不论采购方同意与否，均按不能交货对待 E．如采购方不同意，供货方负责包修或包换

9、下列内容中，属于监理进行工程质量控制主要任务的是。A：审查施工组织设计 B：做好工程计量工作 C：审核分包单位资格

D：对隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程进行验收

E：审查施工单位用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件

10、监理工程师的职业道德守则包括。A：不以个人名义承揽监理业务 B：不收受被监理单位的任何礼金 C：接受继续教育，努力提高执业水准

D：不泄漏监理工程各方认为需要保密的事项 E：保证执业活动的质量．并承担相应责任

11、工程量清单构成包括（）。A．工程量清单附注 B．工程量清单说明 C．工程量清单总则 D．工程量清单明细 E．工程量清单表

12、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》标准条件规定，委托人的义务包括__。

A．开展监理业务之间监理人支付预付款 B．提供与本工程有关的设备生产厂名录

C．必须免费向监理人提供监理工作所需的一切条件

D．在一定时间内，就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定 E．授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定)负责与监理人联系

13、招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中__等不影响继续评标。

A．完工期限超过了招标文件规定的期限 B．个别项目提供了不完整的数据

C．单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额 D．投标保函没有保证人的签字盖章 E．货物包装方式不满足招标文件的要求

14、工程质量数据的抽样检验的优点包括__。A．具有充分的代表性 B．准确性高

C．可用于破坏性检验 D．较经济 E．数据可靠

15、债权人将合同的权利转让给受让人时，__。A．应征得债务人同意

B．未通知债务人，该转让不发生效力 C．债务人的抗辩权只能针对债权人 D．应当通知债务人

E．所有的从权利都随之转让给受让人

16、《中华人民共和国建筑法》规定，__的行政处罚由颁发资质证书的机关决定。A．责令停业整顿 B．责令改正

C．降低资质等级 D．吊销资质证书 E．处以罚款

17、施工过程根据其性质和特点不同可分为制备类、运输类和建造类三种，以下施工过程一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。A：砂浆的制备过程 B：地下工程 C：主体工程

D：混凝土制备过程 E：屋面工程

18、施工图设计文件审查的主要内容包括。A：专项施工方案

B：是否符合工程建设强制性规定 C：开工报告

D：地基基础和主体结构的安全性

E：勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字

19、在质量数据统计分析中，反映数据离散趋势的特征值包括。A：算术平均值 B：标准偏差 C：极差

D：样本中位数 E：变异系数 20、【例2·多选题】下列有关见证取样的要求，描述正确的有。A：试验室要具有相应的资质并进行备案、认可

B：负责见证取样的专业监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得从事监理工作的上岗资格

C：施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员或专职质检人员担任 D：试验室出具的报告不可作为工序产品质量评定的依据

E：见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定

21、建设单位在工程开工前，负责办理有关__手续，组织设计和施工单位认真进行设计交底。

A．工程施工许可证 B．工程保险

C．工程质量监督 D．设备购销合同

E．施工图设计文件审查

22、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程。A：计算工期满足要求工期 B：资源需用量降至最低 C：总成本降至最低 D：资源强度降至最低

E：资源需用量满足资源限量要求

23、根据《建设工程勘察合同示范文本》的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括。A：办理施工许可证 B：拆除地下障碍物 C：平整施工现场 D：挖好排水沟渠 E：接通水源电源

24、在招标方式中，邀请招标与公开招标相比较，其缺点主要有__等。A．选择面窄，排斥了某些具有竞争实力的潜在投标人 B．竞争的激烈程度相对较差 C．招标时间长 D．招标费用高 E．评标工作量较大

25、监理规划基本构成内容归纳起来应当包括__。A．目标分析 B．监理组织 C．目标控制 D．合同管理 E．信息管理

第五篇：工程建设模拟试题合同管理A

工程建设模拟试题合同管理A

一。单选

1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。

A.委托方B.设计单位C.监理工程师D.主管部门

2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。

A.业主承担B.业主从监理费中扣除，转付给承包方

C.承包方承担，因他执行的是无效指令D.监理单位给予支付

3.采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。

A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商

4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。

A.向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走C.向业主支付折旧费后带走D.不须向业主支付费用将设备归还业主

5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。

A.1万元B.2万元C.3万元D.4万元

6.合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。

A.另一方可请求法院强制执行B.仲裁机构可强制执行

C.另一方可以请求公安机关强制执行

D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。

A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.成本加奖惩合同

9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。

A.可继续施工B.应等待监理工程师进一步指示后在施工

C.要求监理工程师再次检验D.可报请业主作出决定

10.一方当事人要求变更合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（）。

A.提出变更方承担B.对方承担

C.平均分担D.提出变更方按较大的比例承担

11.承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日历天数。

A.合同约定的竣工日B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

C.办理竣工结算之日D.工程保修期满之日

12.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）

A.通知业主后即可调换B.无需通知业主即可调换

C.取得业主书面同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换

13.分包商在施工现场的协调管理工作，应由（）负责。

A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商自己

14.招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（）。

A.施工图预算价格B.当前建筑市场价格

C.初步概算价格D.预计的可能最低投标价格

15.监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）。

A.监理工程师应推迟计量时间B.监理工程师单独计量无效

C.监理工程师单独计量有效D.监理工程师可不必在计量

16.施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。

A.建设项目依据国家计划被取消B.战争

C.**D.协议条款内约定等级以上的地震

18.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。

A.不承担责任B.承担连带责任

C.承担全部责任D.同意扣除一定数量的酬金

19.FIDIC合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件，由（）来判断。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.政府主管部门

20.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（）签发。

A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商

21.FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。

A.可自行运出工地B.应经业主批准后才能运出工地C.经监理工程师批准后才能运出工地D.不能运出工地

22.工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（）书面同意方可运至现场。

A.业主B.监理工程师C.施工承包商D.设备供应商

23.担保与所担保合同的关系属于（）。

A.平等关系B.从属关系C.相对独立关系D.无关系

24.合同履行原则要求按合同规定的（）履行。

A.时间B.标的C.价款D.地点

25.FIDIC合同条件规定，当组成合同个文件的约定有矛盾或歧义时，应由（）解释。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.业主与承包商

26.驻地监理工程师代表的工作，应直接对（）负责。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.分包商

27.建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则（）。

A.该项索赔视为已经批准B.视为已被拒绝C.尚待批准D.承包商应进一步提交索赔证据

28.FIDIC合同条件规定，若业主延误移交施工现场，导致承包商不能按合同约定时间开工时，新的合理开工时间应由（）提出。

A.业主B.监理工程师C.业主与监理工程师协调D.承包商

29.一方当事人发生（）时，允许变更合同主要条款的约定内容。

A.法定代表人变更B.企业法人隶属关系变更

C.企业法人名称变更D.违约行为

30.需要对施工图设计进行修改时，应经（）批准。

A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位

31.无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是（）。

A.违约方向第三方抵押的财产B.不属于该合同范围内的违约方财产

C.合同标的物D.违约方关系人的财产

32.违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方（）。

A.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同

B.在继续履行过程中可更换标的C.必须按合同条款继续履行合同D.可拒绝继续履行合同

33.招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就（）加以澄清，并允许其补充和修正。

A.投标工期B.投标报价C.工程质量标准D.施工组织设计

34.施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由（）承担该部分永久工程的照管责任。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.业主与承包商共同

35.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（）。

A.立即停止执行B.继续有效C.宣告无效D.对要求变更的条款部分无效

36.某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得（）后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。

A.委托授权书B.订货单C.履约保证书D.钢材需求计划

37.工程竣工验收合格后，业主在合同约定的时间内，无合法理由而不办理竣工结算，承包商可（）保护自己合法权益。

A.自动撤场B.要求变更合同C.宣布合同终止D.拒绝移交工程

38.建设工程施工合同属于（）。

A.劳务性合同B.工作性合同C.财产转移合同D.要物合同

39.订购500吨水泥的合同价为300元／吨。在履约期间，交付200吨后水泥涨为320元／吨，供货方要求变更单价，采购方不同意，此时供货方（）。

A.可单方宣布解除合同B.必须按原单价交付剩余水泥

C.有权拒绝按原单价供应水泥

D.可单方面修改价格条款强制采购方执行

40.业主与承包商的关系是（）。

A.购销合同关系B.经济委托关

C.法律上的平等关系D.委托与被委托的关系

41.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于（）。

A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.超越经营范围D.无效代理

42.FIDIC合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（）止。

A.工程移交证书指明的竣工日B.颁发工程移交证书日

C.颁发解除缺陷责任证书日 D.承包商提交的结清单生效日

43.工程项目建设工程中，监理单位、设计单位、施工单位之间是（）关系。

A.经济管辖B.合同C.经济合伙D.经济协作

44.施工中，因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致承包商受到损害，则承包商应（）递交索赔通知。

A.业主B.监理工程师C.以业主和承包商的共同名义向设计单位

D.监理工程师和承包商的共同名义向设计单位

45.FIDIC合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求（）。

A.通知对方并与他协商B.提交监理工程师请他作出决定

C.自己提交仲裁D.直截提请诉讼

46.业主应对（）原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。

A.监理工程师提供的水准点高程有误

B.承包商使用的测量仪器有误差

C.承包商放线有误而监理工程师未查出

D.承包商放线后监理工程师未进行复测

47.采用（）方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。

A.公开招标B.邀请招标C.议标D.比价招标

48.施工承包合同中的经济法律关系客体是指（）。

A.业主B.承包商C.合同标的D.合同条款

49.合同必须由（）签署。

A.法人B.企业组织内部的办事人员

C.没有书面授权的企业外部代理人D.法定代表人书面授权的委托人

50.业主应在监理工程师签发（）后的14天内退还承包商履约保函。

A.单位工程移交证书B.合同工程移交证书

C.解除缺陷责任证书D.最终支付证书

二、多选（有两个或两个以上答案）

51.诉讼时效法律制度规定，诉讼时效期间的起算自（）起。

A.权利人的权利受到限制之日B.权利人义务人订立合同之日

C.权利人知道权利受到侵害之日 D.诉讼时效中断事由消除之日

E.权利人应当知道权利受到侵害之日

52.设计阶段，监理工程师进行合同管理的法律依据是（）。

A.设计阶段的监理委托合同B.工程设计合同C.批准的可行性研究报告及设计任务书 D.工程监理规划E.规划设计方案

53.依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件（）。

A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所

D.有符合法定条件的法定代表人E.能独立承担法律责任

54.当事人能行使留置权的合同有（）。

A.购销合同B.加工承揽合同C.仓储保管合同D.借款合同E.运输合同

55.合同鉴证和公正的差异是（）不同。

A.实行的原则B.实施的目的C.行为的性质

D.证据的效力E.法律效力的适用范围

56.勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由（）。

A.承包方继续完善勘察设计B.发包方与承包方解除勘察设计合同

C.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金

D.视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费

E.视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失

57.施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（）。

A.工程本身的损害B.清理修复的费用C.施工现场的设备、机械的损坏

D.施工现场甲方人员的伤亡

E.施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡

58.《合同法》规定，合同依法订立具有法律约束力。审查合同的有效性，应从以下几方面考虑：（）。

A.当事人主体资格B.形式程序合法C.合同内容合法

D.合同登记备案E.合同经过公证

59.工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括（）。A.正常的监理工作B.附属工作C.附加工作D.额外工作E.业主要求的工作

60.监理单位对监理工作承担责任的原则是（）。

A.在监理合同有效期内承担责任

B.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任

C.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任

D.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任

E.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任

61.施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在（）范围内进行招标。

A.全部工程B.单位工程C.特殊工程D.分部分项工程E.土建工程和安装工程

62.监理单位的投标书由（）组成。

A.技术建议书B.承接监理任务意向书C.投标说明书D.财务建议书E.资质资格证书

63.工程施工招标文件，主要由（）组成。

A.招标申请书B.工程综合说明和设计文件C.单价表和工程量清单

D.投标须知E.招标邀请书

64.施工合同的发包方对（）承担责任。

A.施工场地的土地征用

B.支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用C.施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作D.提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料E.提前使用后发生损坏的修理费用

65.代理法律制度中的委托代理，代理人因（）承担法律责任。

A.委托授权不明B.无权代理未经追认C.与第三人恶意串通

D.完成代理事项，被代理人不接受行为后果E.复代理行为未经追认

66.勘察设计合同中委托初步设计的，委托方的主要义务有：向承包方提供（）。

A.经批准的设计任务书B.工程项目的选址报告和资源报告C.满足设计要求的勘察资料D.有关工程施工条件的资料E.有关工程设备的技术资料

67.施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是（）。

A.合同条件B.协议条款C.承包工程投标书D.施工监理日志E.工程恰商纪要

68.监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（）。

A.施工招投标工作的监督管理B.施工工期管理C.施工费用管理

D.施工质量管理E.施工过程的档案管理

69.施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容包括（）。

A.提前竣工的时间B.为提前竣工而调整的施工进度计划C.乙方采取的赶工措施

D.赶工措施的经济支出和承担E.违约责任

70.施工合同示范文本规定，在施工中由于（）原因，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。

A.不可抗力事件的发生B.工程量的变化C.一周内，非乙方原因造成停工累计超过8小时 D.工程设计变更E.施工机械出现故障

71.监理工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的（）进行检查。

A.制造材料B.制造进度C.生产计划D.制造成本E.制造工艺

72.下列选项中，属于合同的主要条款是（）。

A.合同标的条款B.合同的违约金条款C.标的数量和质量条款

D.当事人双方要求写明的条款E.合同的担保条款

73.合同变更或解除后，当事人的责任为（）。

A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任

B.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任

C.双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任

D.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任

E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任

74.FIDIC土木工程施工合同条件规定，监理工程师可以行使下列权力（）。

A.发布工程变更指令B.审查批准承包商的施工进度计划C.删减部分工作内容，另行委托完成D.批准使用暂定金额E.实施竣工所必需的任何种类的附加工作

75.FIDIC规定，（）的关系不是合同法律关系。

A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商

1.B 2.A 3.B 4.D 5.D 6.A 7.C 8.B 9.A 10.A 11.B 12.C 13.C 14.B 15.C 16.A 17.C 18.A

19.B 20.B 21.C 22.B 23.B 24.B 25.B 26.B 27.A 28.D 29.D 30.D 31.C 32.C 33.D

34.A 35.B 36.A 37.D 38.B 39.B 40.C 41.A 42.D 43.D 44.B 45.B 46.A 47.A 48.C

49.D 50.C

51.CDE 52.ABC 53.ABCE 54.BCE 55.CDE 56.AD 57.AD 58.ABC 59.ACD

60.ACD 61.ABCE 62.ACDE 63.BCD 64.ABDE65.ABCE 66.ABC 67.ABCE

68.BCDE 69.ACD 70.ABCD 71.ABE 72.ABCD 73.DE 74.ABDE 75.AC