第一篇：建设工程招投标与合同管理
建设工程招投标与合同管理 作业
问答题：
1.建设工程项目总承包哪几种方式？各有何特点？
答：建设工程项目总承包方式有全过程承包，设计、施工总承包和施工总承包三种。
1）全过程承包，即从项目可行性研究开始，到勘察、设计、施工、验收、交付使用为止的建设项目全过程承包。这样的工程俗称“交钥匙工程”。2）设计、施工总承包，即从勘察、设计，到竣工验收为止的总承包。3）施工总承包，即对工程施工全过程进行总承包。
2.建设工程交易中心的功能有哪些？ 答：1）、信息服务功能，包括收集、存储和发布各类工程信息、法律法规、造价信息、建材价格、承包商信息、咨询单位和专业人士信息等。
2）、场所服务功能 3）、集中办公功能
3.建设工程招标方式包括哪几种？各有什么优缺点？ 答：招标方式包括：公开招标与邀请招标两种。
1）公开招标的优点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。但是公开招标也存在工作量大，周期长，花费人力、物力、财力等方面的不足。2）邀请招标的特点：由于被邀请参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。但与公开招标相比，由于招标的范围有限，竞争性较低，从而可能提高中标价或者遗漏某些在技术上和报价上更有优势的潜在投标人。我国规定，依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。对于有些不适宜公开招标的重点项目，经批准可采用邀请招标的方式。
4.根据《招标投标法》，哪些工程建设项目必须进行招标？需要审批的工程建设项目在哪些情形下可以不进行招标？
答：工程建设项目必须招标的：1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。需要审批工程建设项目在一下情形不进行招标：
（一）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；
（二）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；
（三）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；
（四）施工企业自建自用的工程，且方施工企业资质等级合工程要求；
（五）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；
（六）法律、行政法规规定的其他情形
5.简述资格审查的内容、目的、分类
答：通过资格审查要达到以下目的：1）了解投标者的财务状况、技术能力及类似工程的施工经验；2）选择咋财务、技术、施工经验等方面优秀的投标者参加投标；3）淘汰不合格的投标者；4）缩短评标阶段的工作时间、减少评审费用；5）为不合格的投标者节约购买招标文件、现场考察及投标等费用。
6.简述招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件。答：（1）具有项目法人资格或法人资格；
（2）有与招标工程相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业技术力量；
（3）有从事同类工程建设项目招标的经验；
（4）设有专门的招标机构或拥有3名以上专职招标业务人员；
（5）熟悉和掌握《招标投标法》及有关法规规章。
7.什么是投标保证金？在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金？ 答：投标保证金，是为了避免投标人投标后随意撤销投标或中标后不愿意承包等不诚信行为给招标人造成损失，要求投标人提供担保。
8.中标候选人需满足的条件是什么？ 答:
9.简述联合体投标的概念、特点及资质要求
答：概念：联合体投标，是指两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的行为。
特点：1．由两个或者两个以上的投标人组成；
2．招标人与中标后的联合体只签订一个承包合同，而不是与各成员单位签订合同。
资质要求：（1）联合体各方均应具有承担招标项目必备的条件如相应的人力、物力、资金等等。
（2）国家或招标文件对招标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。
（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如在三个投标人组成的联合体中，有两个是甲级资质等级只能定为乙级。本条之所以这样规定，是促使资质优等的投标人组成联合体，防止货商或承包商来完成，保证招标质量。
10.简述建设工程施工招标的程序.答：
11.常用的工程投标报价技巧有哪几种？ 答：（1）承包商根据招标项目的不同特点采用不同报价。投标报价时，既要考虑自身的优势和劣势，也要分析招标项目的特点。按照工程项目的不同特点、类别、施工条件等来选择报价策略。
①遇到如下情况报价可高一些：施工条件差的工程；专业要求高的技术密集型工程，而本公司在这方面又有专长，声望也较高：总价低的小工程，以及自己不愿做、不方便不投标的工程；特殊的工程，如港口码头、地下开挖工程等；工期要求急的工程；投标对手少的工程；支付条件不理想的工程。
②遇到如下情况报价可低一些：施工条件好的工程，工作简单、工程量大而一般公司都可以做的工程；本公司急于打入某一市场、某一地区，或在该地区面临工程结束，机械设备等无工地转移时，本公司在附近有工程，而本项目又可利用该工程的设备、劳务，或有条件短期内突击完成的工程；投标对手多，竞争激烈的工程；非急需工程；支付条件好的工程。
12.简述诉讼时效的概念及各种情况下的诉讼时效期间。
答：诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。
13.简述合同成立与合同生效的区别，并列出合同成立和合同生效的一般要件。
14.什么是不可抗力？不可抗力一般包括什么情形？ 简述施工过程中不可抗力事件发生所造成的费用损失和工期延误的承担原则。
15.组成建设工程施工合同的文件包括哪些？它们的解释顺序如何？
答：组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标书及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件
（7）图纸
（8）工程量清单
（9）工程报价单或预算书
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
16.简述指定分包和一般分包的区别。
17.简述索赔的定义、特征及分类
答：定义：建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方 不履行或未能正确履行合同 或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。特征：（1）索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔。（2）只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔。（3）索赔是一种未经对方确认的单方行为
分类：工期索赔和费用索赔
18.简述索赔的程序
答：当合同当事人一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及第三方原因，给承包人造成延期支付合同价款、延误工期或其他经济损失，包括不可抗力延误的工期。①承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。②发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。③工程师审核承包人的索赔申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。④当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。⑤工程师与承包人谈判达不成共识时，工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并相应通知承包人。⑥发包人审批工程师的索赔处理证明。⑦承包人是否接受最终的索赔决定。承包人未能按合同约定履行自己的各项义务和发生错误给发包人造成损失的，发包人也可按上述时限向承包人提出索赔。
19.简述FIDIC合同条件下变更估价的原则。
答：工程变更价款确定的一般原则：承包人按照工程师的变更指令实施变更工作后，往往会涉及对变更工程价款的确定问题。变更工程的价格或费率，往往是双方协商时的焦点。计算变更工程应采用的费率或价格，可分为三种情况： 1.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用。2.工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格。3.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格。20.投标文件一般包括什么内容？
答：施工投标文件组成：资格审查、投标书、技术标（施工组织设计）、商务标。均要看投标项目的招标文件的详细规定来具体组成
资格审查：适用于资格后审，一般要求投标人提供营业执照、资质证书、组织机构代码、财务报表、业绩、项目经理资格等。
投标书：一般包括投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书等 技术标（施工组织设计）：投标人对该项目的施工措施的一个叙述。商务标：投标人对该项目的报价
第二篇：建设工程招投标与合同管理 作业
建设工程招投标与合同管理 作业
问答题：
1.建设工程项目总承包哪几种方式？各有何特点？
答:建设工程项目总承包方式有全过程承包;设计、施工总承包和施工总承包 三 种。1)全过程承包,即从项目可行性研究开始,到勘察、设计、施工、验收、交付 使用为止的建设项目全过程承包。这样的工程俗称“交钥匙工程”。
2)设计、施工总承包,即从勘察、设计,到竣工验收为止的总承包。3)施工总承包,即对工程施工全过程进行总承包。
2.建设工程交易中心的功能有哪些？
答:我国的建设工程交易中心是按照以下三大功能进行构建的。
1)、信息服务功能：包括收集、存储和发布各类工程信息、法律法规、造 价信息、建材价格、承包商信息、咨询单位和专业人士信息等。
2)、场所服务功能：必须为工程承发包交易双方包括建设工程的招标、评标、定标、合同谈叛等提供设施和场所服务。
3)、集中办公功能：由于众多建设项目要进入有形建筑市场进行报建、招标投标交易和办理有关批准手续，这样就要求政府有关建设管理部门各职能机构进驻工程交易中心集中办理有关审批手续和进行管理。
3.建设工程招标方式包括哪几种？各有什么优缺点？
答:我国建设工程招标方式包括:公开招标与邀请招标两种。
1)公开招标的优点：能有效地防止腐败,为潜在的投标人提供均等的机会,能 最大限度地引起竞争,达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。缺点：公开招标也存在工作量大,周期长,花费人力、物力、财力等方面的 不足。
2)邀请招标的优点:由于被邀请参加的投标竞争者有限,不仅可以节约招标费用,缩短招标时间,而且提高了每个投标人的中标机会。缺点：与公开招标相比, 由于招标的范围有限,竞争性较低,从而可能提高中标价或者遗漏某些在技术 上和报价上更有优势的潜在投标人。
我国规定,依法必须进行招标的项目,全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的,应当公开招标。对于有些不适宜公开招标的重点项 目,经批准可采用邀请招标的方式。
4.根据《招标投标法》，哪些工程建设项目必须进行招标？需要审批的工程建设项目在哪些情形下可以不进行招标？
答：工程建设项目必须招标的:1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。需要审批工程建设项目在一下情形不进行招标: 1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的;2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的;3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的;4)施工企业自建自用的工程,且方施工企业资质等级合工程要求;5)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,原中标人仍具备承包能力的;6)法律、行政法规规定的其他情形
5.简述资格审查的内容、目的、分类
答:资格审查的内容：
招标中的资格要求根据招标的性质和类别不同，会有不同的要求，一般资质要求的内容包括：
1）企业营业执照（有年检的）和税务登记证及组织机构代码证
2）企业注册资金（按照招标项目提出要求）
3）如果是货物招标：要求相关工业产品生产许可证、安全生产许可证、质量管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证书、环境管理体系认证书等；如果是工程施工招标：则要求企业有相关的施工承包资质（如施工总承包、专业承包、劳务承包等，专业承包资质按照行业还有不同的类别和等级）。
4）财务状况；
5）类似项目业绩（成功案例）；
6）企业信誉（近年发生的诉讼及仲裁情况）；
7）如果是工程招标，还要求有项目经理和技术负责人的资格，以及可以投入的设备能力
8）其他要求（如联合体）
通过资格审查要达到以下目的: 1)了解投标者的财务状况、技术能力及类 似工程的施工经验;2)选择咋财务、技术、施工经验等方面优秀的投标者参加投标;3)淘汰不合格的投标者;4)缩短评标阶段的工作时间、减少评审费用;5)为不合格的投标者节约购买招标文件、现场考察及投标等费用。
资格审查的分类: 1）资格预审 2）资格后审
6.简述招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件。
答:招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件： 1)具有项目法人资格或法人资格;2)有与招标工程相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业 技术力量;3)有从事同类工程建设项目招标的经验;4)设有专门的招标机构或拥有 3名以上专职招标业务人员;5)熟悉和掌握《招标投标法》及有关法规规章。
7.什么是投标保证金？在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金？
答:投标保证金,是为了避免投标人投标后随意撤销投标或中标后不愿意承包 等不诚信行为给招标人造成损失,要求投标人提供担保。
在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金：
1)、投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2)、中标人在收到中档通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
8.中标候选人需满足的条件是什么？
答:中标候选人需满足的条件是： 1）、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三 人，并标明排列顺序。2）、机电产品国际招标投标实施办法：采用最低评标价法评标的，在商务、技术条款均满 足招标文件要求时，评标价格最低者为推荐中标人；采用综合评价法评标的，综合得分 最高者为推荐中标人。3）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》：中标候选供应商数量应当根据采购需要确 定，但必须按顺序排列中标候选供应商。采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序排列。
9.简述联合体投标的概念、特点及资质要求。
答:概念:联合体投标,是指两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以 一个投标人的身份共同投标的行为。特点: 1）、由两个或者两个以上的投标人组成;2）、招标人与中标后的联合体只签订一个承包合同,而不是与各成员单位签订 合同。资质要求: 1)、联合体各方均应具有承担招标项目必备的条件如相应的人力、物力、资金等等。2)、国家或招标文件对招标人资格条件有特殊要求的,联合体各个成员都 应当具备规定的相应资格条件。
3)、同一专业的单位组成的联合体,应当按照资质等级较低的单位确定联 合体的资质等级。如在三个投标人组成的联合体中,有两个是甲级资质等级只 能定为乙级。本条之所以这样规定,是促使资质优等的投标人组成联合体,防 止货商或承包商来完成,保证招标质量。
10.简述建设工程施工招标的程序.答:建设工程施工招标的程序包括: 1)、项目报建;2)、审查招标人招标资质;3)、申请招标;4)、编制资格预审文件、招标文件;5)、发布资格预审公告、招标公告或发出投标邀请函;6)、对把投标资格进行审查;7)、发售招标文件 和有关资料,收取投标保证金;8)、组织投标人踏勘现场,召开投标预备会, 对招标文件进行答疑;9)、开标;10)、评标;11)、择优定标, 发出中标通知书;(12)签订合同。
11.常用的工程投标报价技巧有哪几种？
答:工程投标报价技巧有: 1）、不平衡报价法;2）、多方案与增加备选方 案报价法;3）、突然降价法;4）、先亏后盈法;5）、开标升级法;6）、许诺优 惠条件;7）、争取评标奖励;8）、无利润投标法。
12.简述诉讼时效的概念及各种情况下的诉讼时效期间。
答：诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效 期间届满时，人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。一般诉讼时效:民事诉讼的一般诉讼时效为二年。特别诉讼时效: 1）、短期时效。短期时效指诉讼时效不满两年的时效。2）、长期诉讼时效。长期诉讼时效是指诉讼时效在两年以上二十年以下的诉讼时效。3）、最长诉讼时效。最长诉讼时效为二十年。
13.简述合同成立与合同生效的区别，并列出合同成立和合同生效的一般要件。
答:合同的成立是指合同订立过程的完成,即当事人经过平等协商对合同的基 本内容达成一致意见,要约承诺阶段宣告结束,合同成立是当事人合意的成果。合同的生效是指已经成立的合同在当事人之间产生了一定的法律拘束力,也就 是通常所说的法律效力。由此可见,合同的成立与合同的生效是两个完全不同的概念。合同成立的要件是:1)订约主体存在双方或多方当事人;2)对主 要条款达成合意;3)合同的成立应具备要约和承诺阶段。
合同生效的要件是:1)行为人具有相应的民事行为能力, 2)行为人意思表示真实, 3)不 违反法律和社会公共利益;4)合同具备法律所要求的形式。
14.什么是不可抗力？不可抗力一般包括什么情形？ 简述施工过程中不可抗力事件发生所造成的费用损失和工期延误的承担原则。
答:不可抗力是一项免责条款,是指买卖合同签订后,不是由于合同当事人的 过失或疏忽,而是由于发生了合同当事人无法预见、无法预防、无法避免和无 法控制的事件,以致不能履行或不能如期履行合同,发生意外事件的一方可以 免除履行合同的责任或者推迟履行合同, 在我国 《民法通则》 上是指 “ 不能预见、不能避免和不能克服的客观情况 ”。不可抗力条款中主要包括以下几种情形:(1)、自然灾害、如台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡;(2)、政府行为,如征收、征用;(3)、社 会异常事件,如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。
施工过程中不可抗力事件发生所造成的费用损失和工期延误的承担原则是:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施 工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;(2)发包人承 包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人机械设备损坏 及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场 地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;(5)工程所需清理、修 复费用,由发包人承担;(6)延误的工期相应顺延。
15.组成建设工程施工合同的文件包括哪些？它们的解释顺序如何？
答:组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1）本合同协议书； 2）中标通知书； 3）投标书及其附件； 4）本合同专用条款； 5）本合同通用条款；
6）标准、规范及有关 技术文件； 7）图纸；
8）工程量清单；
9）工程报价单或预算书；
10）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
16.简述指定分包和一般分包的区别。
答：指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，主要差异体 现在以下几个方面。
1）选择分包单位的权利不同。承担指定分包工作任务的单位由业主或工程师选定，而 一般分包商则由 承包商选择。
2）分包合同的工作内容不同。指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应 由承包商必须完 成范围之内的工作，即承包商技标报价时没有摊人间接费、管理费、利 润、税金的工作，因此不损害承包商 的合法权益。而一般分包商的工作则为承包商承包 工作范围的一部分。
3）工程款的支付开支项目不同。为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从 暂列金额内开支。而对一般分包商的付款，则从工程量清单中相应工作内容项内支付。4）业主对分包商利益的保护不同。尽管指定分包商与承包商签订分包合同后，按照权 利义务关系他直 接对承包商负责，但由于指定分包商终究是业主选定的，而且其工程款 的支付从暂列金额内开支，因此，在 合同条件内列有保护指定分包商的条款。
5）承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。除非由于承包商向指定分包商发布 了错误的指示要 承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而 导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。
17.简述索赔的定义、特征及分类
答:定义:建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因 对方 不履行或未能正确履行合同 或者由于其他非自身因素而受到经济损失或 权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
特征:(1)索赔是双向的,不仅承包人可以向发包人索赔,发包人同样也可以 向承包人索赔。(2)只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索 赔。(3)索赔是一种未经对方确认的单方行为
分类:工期索赔和费用索赔
18.简述索赔的程序
答:当合同当事人一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔 事件发生时的有效证据。发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错 误以及第三方原因,给承包人造成延期支付合同价款、延误工期或其他经济损 失, 包括不可抗力延误的工期。①承包人提出索赔申请。索赔事件发生 28天内, 向工程师发出索赔意向通知。②发出索赔意向通知后 28天内,向工程师提出补 偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。③工程师审核承包人的索赔 申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后, 于 28天内给予答复, 或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在 28天内未予答复或未对承 包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。④当该索赔事件持续进行时,承 包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后 28天内,向工程师 提供索赔的有关资料和最终索赔报告。⑤工程师与承包人谈判达不成共识时, 工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并 相应通知承包人。⑥发包人审批工程师的索赔处理证明。⑦承包人是否接受最 终的索赔决定。承包人未能按合同约定履行自己的各项义务和发生错误给发包 人造成损失的,发包人也可按上述时限向承包人提出索赔。
19.简述FIDIC合同条件下变更估价的原则。
答:工程变更价款确定的一般原则：承包人按照工程师的变更指令实施变更工作后，往 往会涉及对变更工程价款的确定问题。变更工程的价格或费率，往往是双方协商时的焦 点。计算变更工程应采用的费率或价格，可分为三种情况：1）变更工作在工程量表中 有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用。2）工程量表中虽然列有同类工 作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定 合理的新单价或价格。3）变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应 按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格。
20.投标文件一般包括什么内容？
答:施工投标文件组成:资格审查、投标书、技术标(施工组织设计)、商务标。均要看投标项目的招标文件的详细规定来具体组成
资格审查:适用于资格后审,一般要求投标人提供营业执照、资质证书、组织 机构代码、财务报表、业绩、项目经理资格等。
投标书:一般包括投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书等 技术标(施工组织设计):投标人对该项目的施工措施的一个叙述。商务标:投标人对该项目的报价
第三篇：《建设工程招投标与合同管理实务》
洛
阳
理
工
学
院
《建设工程招投标与合同管理实务》
课程论文
姓名：王朝阳
学号：B09080216班级：B090801
系别：工程管理指导老师：李永权
日期：2012年5月4日
浅议如何加强工程管理
姓名:王朝阳学号：B09080216班级B090801指导老师：李永权
摘要：
随着我国经济总量的增加以及对基础设施建设投入力度的加大,每天有着越来越多的建设工程相关合同在签订,但建设工程合同管理是一项复杂、全面的系统工程，具有涉及面广、个体差异性突出的特点，合同管理的成败，将影响到整个项目的运作和最终目标的顺利实现。虽然目前我国的建设工程合同管理体系日渐规范，管理水平也在不断提高，但与国际先进水平相比还存在一定差距。本文通过对我国建设工程合同管理领域的现状分析，找出普遍存在的问题，并针对问题明确了合同管理的重点，运用研究分析的方法，从完善健康发展的建筑市场运行机制和加强合同双方内部合同管理体系建设两方面入手，制订出了具体的解决方案。提出坚持从中国国情出发贯彻项目合同管理理念，建立法制的、政府监督的、自我约束的管理体系，建立公开、公平、公正的投资中介市场，加大投资中介服务的法律责任，为工程咨询和项目管理创造更好的市场环境。最后指出随着我国建筑业的不断发展，建设工程项目的合同管理研究工作将有着广阔的前景和巨大的发展潜力。
关键词：建筑工程合同合同管理
Abstract:
With the increase of China's total economic output as well as increasing the degree of investment in infrastructure construction, every day with more and more construction project contract signed.Construction contract management is a complex and comprehensive systems engineering covers a wide range, the prominent features of individual differences, contract management, success or failure will affect the operation of the entire project and final realization of the goal.Although current construction project contract management system is standard, management level also constantly improving, but compared with the international advanced level there are certain disparity.This article through to our country the construction project contract management in the field of present condition analysis, find common problems, and to clear the project contract key management, using the method of research and analysis, from the healthy development of the perfect construction market operation mechanism and strengthen the two parties of the contract management system, the construction contract within two aspects, and making out the specific solution.To put forward from China's national conditions to carry out a project contract management ideas, set up the government supervision of legal system, the management system, self-discipline, establishing an open, fair and just investment intermediary market, increase the investment intermediary service legal responsibility, for engineering
consulting and project management to create better market environment.At last, it points out that with the development of the construction industry, the construction project contract management research work will have a broad prospect and the huge development potential.Keywords: constructionengineering contractscontracts management
正文:
一、建筑工程合同
1、建筑工程合同概念
工程合同是建设工程合同的简称，是指工程建设中的个平等主体之间，为达到一定的目标而明确各自的权利义务的关系。
工程合同有广义和狭义两种不同的理解。广义的合同并不是一项独立的合同，而是一个合同主体，是一项工程项目实施过程中所有与建筑活动有关的合同的总和，包括勘察设计合同、施工合同、监理合同、咨询合同、材料供应合同、贷款合同、工程担保合同等，其合同主体包括业主、勘察设计单位、施工单位、监理单位、中介机构、材料设备供应商、保险公司等。这些众多合同相互依存、相互约束，共同促进工程建设的顺利开展；狭义的工程合同仅指施工合同，即业主与施工承包商就施工任务完成所签订的协议。
2、工程合同的作用
（1）为工程实施和管理确定了主要目标：工程合同在合同条件、图纸、规范、工程量表、供应单中详尽具体的规定了工程质量、工程规模、功能等基本属性；在其工程量报价单、中标函或合同协议书中明确规定了工程价格；在合同协议书。总工期计划、双方一致同意的详尽的进度计划中明确规定了工期。
（2）明确规定了各方权利和义务的关系：工程合同分配了合同各个主体的权利和义务，减少了利益冲突发生的可能性，有利于合同的履行。
（3）制定了各方行为的法律准则：工程建设中的一切活动都在合同中进行了详细的规定，工程建设的过程就是各方履行合同义务的过程。
（4）协调工程建设各方主体的关系：科学的合同管理可以协调和处理各方面的关系，是相关的个合同和合同规定的各工程活动之间不相互矛盾，在内容、技术、组织、时间上协调一致，形成一个完整的、周密的、有序的体系，以保证工程有秩序、有计划的实施。
（5）提供了双方解决争端的依据：由于双方经济利益不同，在工程建设中发生冲突时普遍的，合同的相关规定可成为争端解决途径选择和各自应承担什么责任判定的依据。
二、工程合同管理中存在的问题
1、法律意识淡薄,合同签订不规范
建设工程耗资巨大、涉及面广、个性差异大、履约时间长、合同内容庞杂。大型项目要涉及几十种专业,上百个工种,几万人作业,合同内容自然庞大复杂。因此,客观上要求合同条款细致严密,尽可能做到面面俱到。但在实际工作中,甲、乙双方由于缺乏合同管理的经验,订立的合同约束条款不全、内容不明、职责不清等现象经常发生。
有些建设项目在签订合同时为了回避业主义务,不采用标准的合同文本,而采用一些自制的、不规范的文本进行签约。通过自制的、笼统的、含糊的文本条件,避重就轻,转嫁工程风险。有的甚至仍然采用口头委托的方式下达任务,待工作完工后再补签合同,这样的合同根本起不到任何约束作用。
2、忽视合同的严肃性,违背等价有偿的原则
自觉执行合同条款,全面履行合同义务,是合同当事人一切行为的最高准则。签订合同的甲、乙双方,经济法律地位是平等的,没有主从之分。在实际工作中,承发包双方忽视合同的严肃性,违背合同的等价有偿原则,以各自的经济利益为中心,随意违背合同条款。甲、乙双方的这些违约行为,最终导致工程经济纠纷的发生。
合同文件存在合同双方权利、义务不对等现象。从目前实施的建设施工合同文本看,施工合同中绝大多数条款是由发包方制订的,其中大多强调了承包方的义务,对业主的制约条款偏少,特别是对业主违约、赔偿等方面的约定不具体,也缺少行之有效的处罚办法。这不利于施工合同的公平、公正履行,成为施工合同执行过程中发生争议较多的一个原因。同时,由于目前建筑市场的激烈竞争和不规范管理,大量的施工队伍与建设规模失衡,致使业主在建设工程承包中占据主导地位,提出一些苛刻和不平等的条件,将自身的风险转移到承包商身上。由于建筑市场处于买方市场,承包商为了获得工程,只好接受。个别承包商在实施这样的工程合同时,为了使自己的利益不受损失,就会采取偷工减料或非法分包、转包等手段,给工程建设带来隐患。
3、缺乏健全的合同管理机构
一些建设项目不重视合同管理体系的建设。合同归口管理、分级管理和授权管理机制不健全,谁都可以签合同,合同管理程序不明确,或有制度不执行,该履行的手续不履行,缺少必要的审查和评估步骤,缺乏对合同管理的有效监督和控制。
4、合同管理专业人才缺乏
建设合同涉及内容多,专业面广,合同管理人员需要有一定的专业技术知识、法律知识和造价管理知识等。很多建设项目管理机构中,没有专业技术人员管理合同,或合同管理人员缺少培训,将合同管理简单地视为一种事务性工作。一旦发生合同纠纷,缺少必要的法律支援。
三、合同管理的对策
1、把好合同签订关
签订工程合同时,最重要的是要根据各工程的特点,选择恰当的发包方式和价款调整条件(指工程设计变更或工程签证导致工程增减的结算条件和结算方法),因为不同的发包方式和价款调整条件,直接关系工程造价的控制效果。
合同文本应尽可能选用由国家颁发的通用性合同文本,再根据拟建工程的特点和招标文件以及发包人承包商双方谈判结果来起草。合同文本必须准确表达双方谈判确定的意思,做到条款不漏项,文字表达严谨,不使用模棱两可、含混不清词语。
在合同正式签订前应进行严格的审查把关。其要点是:合同是否合法,是否需要公证和批准;合同是否完整无误,包括合同文件的完备和合同条款的完备;合同是否采取了示范文本,与其对照有无差异;合同双方责任和权利是否失衡,确定如何制约;合同实施会带来什么后果,完不成的法律责任是什么以及如何补救;双方合同的理解是否一致,发生歧义及时沟通。
2、做好合同实施管理
工程合同一经签订,确定了合同价款和结算方式之后,要深入理解合同的每一个条款,切实加强日常管理,使管理行为正规化、规范化,作好处理合同纠纷的各种准备,特别是索赔与反索赔的研究也是非常重要的。索赔与反索赔是合同管理的一个重要内容,是合同双方攻与守的关系,是矛与盾的关系。
3、重视合同后评估
合同后评估是合同管理的总结阶段,往往不为人所重视,其实合同后评估工作是件很重要的工作,它是对合同好坏、管理得失的评估,它可为下一工程项目造价控制提供可借鉴的经验。合同后评估工作主要是总结合同执行情况,对合同管理好的经验加以总结推广,对过时、不符合现行法律法规,以及不严谨、容易被对方索赔的条款要加以改正。
四、加强合同管理的几项措施
1、采用合同示范文本,合同管理精细化
合同示范文本是针对当事人缺乏订立合同的经验和必要的法律常识,由有关部门和行业协会制定的,目的在于指导合同当事人订立合同。合同示范文本对合同当事人的权利和义务进行陈列,以便当事人在订立合同时参考,它的作用是提醒合同当事人在订立合同时,更好地明确各自的权利义务,防止事后发生纠纷。由于合同示范文本内容完整,调控齐全,双方责权明确、平衡,从而风险较小,对一些不可避免的风险,分担也比较公正合理。
项目建设各方要重视合同管理机构设置、合同归口管理工作。做好合同签订、合同审查、合同授权、合同公证、合同履行的监督管理。建立健全合同管理制度,严格按照规定程序进行操作,以提高合同管理水平。
2、管理人员专业化
人是合同管理中最活跃的角色,也是合同管理中最关键的环节。各单位应设置合同管理人员从事合同管理工作,加强对建设单位合同管理人员的职业道德素养和专业技术素养的培训。根据建设工程合同的特点,总结以往合同管理方面的经验与教训,对工程建设过程中可能出现的各种情况,在合同的签订过程中做出有利于工程造价控制的对策,从而为国家财政节省建设资金。
3、加强合同履行管理,合同索赔研究程序化
任何建设工程施工合同履行过程中都要加强合同管理,分析不可避免的风险,如果不能及时透彻地分析出风险,就不可能对风险有充分的准备,则在合同履行中很难进行有效的控制,特别是对风险大的工程更要强化合同分析工作。在合同履行中,推行索赔制度是相互转移风险的有效方法。我国工程承包双方在合同履行中对工程索赔认识不足,缺乏推行工程索赔所需的意识和动力。因此,提高索赔意识是合同管理亟待解决的问题。合同是索赔的依据,索赔则是合同管理的延续,深入理解合同的每一个条款,切实加强日常管理,使管理行为正规化、规范化,作好处理合同纠纷的各种准备。
参考文献
［1］崔东红．肖萌 建设工程招投标和合同管理实务．北京：北京大学出版社，2009． ［2］陈实．如何加强建筑工程合同管理．价值工程，2010年第17期．
［3］刘赟．浅议建筑工程合同管理．科技创新导报，2010年第6期．
［4］成虎．建设工程风险管理．四版．北京：中国建筑工业出版社，2008．
［5］高正文．建设工程法规和合同管理．北京：机械工业出版社，2008．
第四篇：工程招投标与合同管理
案例1.1.总价合同，该工程施工图齐备，现场条件满足开工要求：工期为1年，风险较小。
2.含有赶工措施费，因该工期压缩率：（460-365）/460=20.7%>20%
3.存在问题（1）开标以后又重新确定标底。（2）在投标有效期内没有完成定标工作（3）更改招标文件的合同工期和工程结算条件（4）直接指定施工单位。4.（1）不正确（2）投标时要约行为
5.（1）投标人可以重新组织招标（2）招标人不应给予赔偿，因招标属于要约邀请。案例2
1.需要宣读，我国《招标投标法》规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。
2.评标委员会不应全部由招标人直接确定。按规定，招标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取从专家库中随机抽取方式，本项目属于一般招标项目。
3.（1）招标过程中不应要求投标单位考虑降价。按规定，投标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容；在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。（2）中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。
4.订立书面合同时间过迟，按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天订立书面合同。案例3
1.如施工合同明确约定水泥由甲方供应，则应看乙方（Ｂ建筑安装总公司）是否知道Ｃ建材公司供应的水泥是分批的如不知，则Ｂ无责任，应由Ｄ水泥厂承担赔偿责任，Ｃ公司承担连带责任。如果乙方知道供应的水泥是分批的，则应由Ｂ、Ｃ公司共同承担连带责任。
2.如施工合同明确约定水泥由乙方供应，则由Ｂ公司承担赔偿责任。
3.对第二种情况，监理单位应承担监理失当的责任。监理单位根据监理合同的约定承担责任。
案例1.1.总价合同，该工程施工图齐备，现场条件满足开工要求：工期为1年，风险较小。
2.含有赶工措施费，因该工期压缩率：（460-365）/460=20.7%>20%
3.存在问题（1）开标以后又重新确定标底。（2）在投标有效期内没有完成定标工作（3）更改招标文件的合同工期和工程结算条件（4）直接指定施工单位。4.（1）不正确（2）投标时要约行为
5.（1）投标人可以重新组织招标（2）招标人不应给予赔偿，因招标属于要约邀请。案例2
1.需要宣读，我国《招标投标法》规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。
2.评标委员会不应全部由招标人直接确定。按规定，招标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取从专家库中随机抽取方式，本项目属于一般招标项目。
3.（1）招标过程中不应要求投标单位考虑降价。按规定，投标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容；在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。（2）中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。
4.订立书面合同时间过迟，按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天订立书面合同。案例3
1.如施工合同明确约定水泥由甲方供应，则应看乙方（Ｂ建筑安装总公司）是否知道Ｃ建材公司供应的水泥是分批的如不知，则Ｂ无责任，应由Ｄ水泥厂承担赔偿责任，Ｃ公司承担连带责任。如果乙方知道供应的水泥是分批的，则应由Ｂ、Ｃ公司共同承担连带责任。
2.如施工合同明确约定水泥由乙方供应，则由Ｂ公司承担赔偿责任。
3.对第二种情况，监理单位应承担监理失当的责任。监理单位根据监理合同的约定承担责任。案例1.1.总价合同，该工程施工图齐备，现场条件满足开工要求：工期为1年，风险较小。
2.含有赶工措施费，因该工期压缩率：（460-365）/460=20.7%>20%
3.存在问题（1）开标以后又重新确定标底。（2）在投标有效期内没有完成定标工作（3）更改招标文件的合同工期和工程结算条件（4）直接指定施工单位。4.（1）不正确（2）投标时要约行为
5.（1）投标人可以重新组织招标（2）招标人不应给予赔偿，因招标属于要约邀请。案例2
1.需要宣读，我国《招标投标法》规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。
2.评标委员会不应全部由招标人直接确定。按规定，招标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取从专家库中随机抽取方式，本项目属于一般招标项目。
3.（1）招标过程中不应要求投标单位考虑降价。按规定，投标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容；在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。（2）中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。
4.订立书面合同时间过迟，按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天订立书面合同。案例3
1.如施工合同明确约定水泥由甲方供应，则应看乙方（Ｂ建筑安装总公司）是否知道Ｃ建材公司供应的水泥是分批的如不知，则Ｂ无责任，应由Ｄ水泥厂承担赔偿责任，Ｃ公司承担连带责任。如果乙方知道供应的水泥是分批的，则应由Ｂ、Ｃ公司共同承担连带责任。
2.如施工合同明确约定水泥由乙方供应，则由Ｂ公司承担赔偿责任。
3.对第二种情况，监理单位应承担监理失当的责任。监理单位根据监理合同的约定承担责任。
案例1.1.总价合同，该工程施工图齐备，现场条件满足开工要求：工期为1年，风险较小。
2.含有赶工措施费，因该工期压缩率：（460-365）/460=20.7%>20%
3.存在问题（1）开标以后又重新确定标底。（2）在投标有效期内没有完成定标工作（3）更改招标文件的合同工期和工程结算条件（4）直接指定施工单位。4.（1）不正确（2）投标时要约行为
5.（1）投标人可以重新组织招标（2）招标人不应给予赔偿，因招标属于要约邀请。案例2
1.需要宣读，我国《招标投标法》规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。
2.评标委员会不应全部由招标人直接确定。按规定，招标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取从专家库中随机抽取方式，本项目属于一般招标项目。
3.（1）招标过程中不应要求投标单位考虑降价。按规定，投标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容；在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。（2）中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。
4.订立书面合同时间过迟，按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天订立书面合同。案例3
1.如施工合同明确约定水泥由甲方供应，则应看乙方（Ｂ建筑安装总公司）是否知道Ｃ建材公司供应的水泥是分批的如不知，则Ｂ无责任，应由Ｄ水泥厂承担赔偿责任，Ｃ公司承担连带责任。如果乙方知道供应的水泥是分批的，则应由Ｂ、Ｃ公司共同承担连带责任。
2.如施工合同明确约定水泥由乙方供应，则由Ｂ公司承担赔偿责任。
3.对第二种情况，监理单位应承担监理失当的责任。监理单位根据监理合同的约定承担责任。案例1.1.总价合同，该工程施工图齐备，现场条件满足开工要求：工期为1年，风险较小。
2.含有赶工措施费，因该工期压缩率：（460-365）/460=20.7%>20%
3.存在问题（1）开标以后又重新确定标底。（2）在投标有效期内没有完成定标工作（3）更改招标文件的合同工期和工程结算条件（4）直接指定施工单位。4.（1）不正确（2）投标时要约行为
5.（1）投标人可以重新组织招标（2）招标人不应给予赔偿，因招标属于要约邀请。案例2
1.需要宣读，我国《招标投标法》规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。
2.评标委员会不应全部由招标人直接确定。按规定，招标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取从专家库中随机抽取方式，本项目属于一般招标项目。
3.（1）招标过程中不应要求投标单位考虑降价。按规定，投标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容；在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。（2）中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。
4.订立书面合同时间过迟，按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天订立书面合同。案例3
1.如施工合同明确约定水泥由甲方供应，则应看乙方（Ｂ建筑安装总公司）是否知道Ｃ建材公司供应的水泥是分批的如不知，则Ｂ无责任，应由Ｄ水泥厂承担赔偿责任，Ｃ公司承担连带责任。如果乙方知道供应的水泥是分批的，则应由Ｂ、Ｃ公司共同承担连带责任。
2.如施工合同明确约定水泥由乙方供应，则由Ｂ公司承担赔偿责任。
3.对第二种情况，监理单位应承担监理失当的责任。监理单位根据监理合同的约定承担责任。
案例1.1.总价合同，该工程施工图齐备，现场条件满足开工要求：工期为1年，风险较小。
2.含有赶工措施费，因该工期压缩率：（460-365）/460=20.7%>20%
3.存在问题（1）开标以后又重新确定标底。（2）在投标有效期内没有完成定标工作（3）更改招标文件的合同工期和工程结算条件（4）直接指定施工单位。4.（1）不正确（2）投标时要约行为
5.（1）投标人可以重新组织招标（2）招标人不应给予赔偿，因招标属于要约邀请。案例2
1.需要宣读，我国《招标投标法》规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。
2.评标委员会不应全部由招标人直接确定。按规定，招标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取从专家库中随机抽取方式，本项目属于一般招标项目。
3.（1）招标过程中不应要求投标单位考虑降价。按规定，投标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容；在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。（2）中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。
4.订立书面合同时间过迟，按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天订立书面合同。案例3
1.如施工合同明确约定水泥由甲方供应，则应看乙方（Ｂ建筑安装总公司）是否知道Ｃ建材公司供应的水泥是分批的如不知，则Ｂ无责任，应由Ｄ水泥厂承担赔偿责任，Ｃ公司承担连带责任。如果乙方知道供应的水泥是分批的，则应由Ｂ、Ｃ公司共同承担连带责任。
2.如施工合同明确约定水泥由乙方供应，则由Ｂ公司承担赔偿责任。
3.对第二种情况，监理单位应承担监理失当的责任。监理单位根据监理合同的约定承担责任。
第五篇：建设工程招投标与合同管理试卷A选择题
试卷A
一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）D1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。
A、1997.11.1 B、1998.3.1 C、1999.8.30 D、2000.1.1 A2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。A、20 B、30 C、10 D、15 D3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款
C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款与通用条款是相对立的
C4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4 B、3，2/3 C、5，2/3 D、5，3/4 A5、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。
A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准
C6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。A、14 B、7 C、28 D、21 C7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元 B、120万元 C、200万元 D、2000万元 D8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。A、业主 B、第三方
C、承包商 D、合同当事人一方 A9、下列关于工程分包说法正确的是(A)。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任
C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位
C10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。A、10 B、20 C、50 D、100 B11、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。A、二 B、三 C、四 D、五
B12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（B）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A、10 B、15 C、20 D、30 A13、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和合同价分别为（B）。A、2900万元，3000万元 B、2900万元，2900万元 C、3100万元，3000万元 D、3100万元，2900万元
B14、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（D）的投标书为最优投标书。
A、投标报价1000万元，评标价950万元 B、投标报价1050万元，评标价940万元 C、投标报价980万元，评标价970万元 D、投标报价950万元，评标价960万元 D15、“评标价”是指（A）。
A、标底价格 B、预算价格 C、投标报价 D、以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 D16、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（D）。
A、1000万元 B、950万元 C、900万元 D、800万元
C17、下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（C）。A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定 B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料 C、某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称
D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人 A18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（A）。
A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可
C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级 D、联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同
C19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（C）引起的索赔。A、地质条件的变化 B、不可抗力 C、工程变更 D、业主风险 B20、开标时间应为（C）。
A、任一时间 B、投标截止时间
C、评标前的任一时间 D、发售招标文件后的15日内
二、多项选择题（每小题2分，共20分）
1、我国《招投标法》规定，招投标活动应当遵循（ABCD）的原则。A、公开 B、公平C、公正 D、诚实信用 E、平等
2、我国招投标法规定，开标时由（）检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。A、招标人 B、评标委员会 C、投标人或投标人推选的代表 D、地方政府相关行政主管部门 E、公正机构
3、按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A、发包人未按约定提供施工场地 B、分包人对承包人的施工干扰 C、设计变更 D、承包人的主要施工机械出现故障 E、发生不可抗力
4、《招标投标法》规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。A、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求 B、最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准 C、满足招标文件各项要求，并且报价最低
D、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外 E、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高
5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（）。A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包 B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行 D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任
6、投标单位在下列（）情况，将被没收投标保证金。A、投标有效期内撤回其投标文件
B、中标单位未在规定期限内提交履约保证金 C、中标单位签订了合同后
D、领取招标文件，但未参加投标的 E、中标单位未在规定期限内签订合同的
7、建设工程索赔按合同的依据不同可分为（）。
A、合同内索赔 B、工期索赔 C、费用索赔 D、合同外索赔 E、道义索赔
8、下列（）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。A、涉及国家秘密
B、使用国际组织或者外国援助资金的项目 C、国家特许的融资项目
D、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的
E、停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的
9、采用公开招标方式，()等都应当公开。
A、评标的程序 B、评标人的名单 C、开标的程序 D、评标的标准 E、中标的结果
10、某省地税局办公楼扩建工程项目招标,十多家单位参与竞标,根据《招标投标法》关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（）。
A、A单位资质不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标
B、B、C两单位组成联合体投标，他们应当签订共同投标协议。
C、D、E两单位构成联合体，他们签订的共同投标协议应当提交招标人 D、F、G两单位构成联合体，他们各自对招标人承担责任 E、H、I两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任
三、判断题（每小题1分，共10分）
1、一个建设项目报建一般在发布招标公告后进行。（N）
2、由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质。（N）
3、依照我国建筑法，国内施工工程可以转包。（N）
4、如果否决不合格投标者后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。招标人应当依法重新招标。（Y）
5、要约通知发出后即生效。（N）
6、联合体投标的投标文件未附联合体各方共同投标的协议或联合体章程。（N）
7、投标有效期是指投标文件开始递交之日起至签发中标通知书这段时间。（N）
8、目前，我国招投标代理机构大致可分为一级、二级和三级资质。（N）
9、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金项目必须进行公开招标。（Y）
10、索赔与反索赔具有同时性。（Y）
一、单项选择题：
1、D
2、A
3、D
4、C
5、A
6、C
7、C
8、D
9、A
10、C
11、B
12、B
13、A
14、B
15、D
16、D
17、C
18、A
19、C 20、B
二、多项选择题：
1、ABCD
2、CE
3、ACE
4、BD
5、BCD
6、ABE
7、ADE
8、ADE
9、CE
10、BCE
三、判断题：
1、×
2、×
3、×
4、√
5、×
6、×
7、×
8、×
9、√
10、√
试卷B
一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）
1、抢险救灾紧急工程应采用（）方式选择实施单位。
A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、直接委托
2、招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（）形式予以确认。A、会议 B、电话 C、口头 D、书面
3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（）。A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款
C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款与通用条款是相对立的
4、评标委员会成员中，成员人数为（）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4 B、3，2/3 C、5，2/3 D、5，3/4
5、订立合同过程中，（）是要约。
A、招标公告 B、投标书 C、寄送的价目表 D、招标说明书
6、承包人在索赔事件发生后的（）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。A、14 B、7 C、28 D、21
7、在必须进行招标的工程建设项目中，重要设备采购单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元 B、100万元 C、200万元 D、2000万元
8、索赔是指在合同的实施过程中，（）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。A、业主 B、第三方
C、承包商 D、合同当事人一方
9、下列关于工程分包说法正确的是()。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任
C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位
10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（）万元。A、10 B、20 C、50 D、100
11、在投标过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了（）原则。
A、公平B、真实 C、竞争 D、诚实信用
12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A、10 B、15 C、20 D、30
13、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元，某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）。A、1020万元 B、1000万元 C、980万元 D、960万元
14、根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A、10日 B、15日 C、30日 D、3个月
15、采用百分法对各投标单位的标书进行评分，（）的投标单位为中标单位。A、总得分最低 B、总得分最高 C、投标价最低 D、评标价最高
16、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（）。
A、1000万元 B、950万元 C、900万元 D、800万元
17、下列关于建设工程招投标的说法正确的是（）。
A、在投标有效期内，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件
B、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件
C、投标人可以挂靠或者借用其他企业的资质证书参加投标
D、投标人之间可以前进行内部竞标，内定中标人，然后再参加投标
18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（）。
A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可
C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级 D、联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同
19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（）引起的索赔。A、地质条件的变化 B、不可抗力 C、工程变更 D、业主风险 20、我国招投标法规定，开标的时间应为（）。
A、提交投标文件截止时间 B、提交投标文件截止时间的次日 C、提交投标文件截止时间的7日后 D、其他约定时间
二、多项选择题（每小题2分，共20分）
1、下列属于合同履行的原则的是（）。
A、公开 B、公平C、全面履行 D、诚实信用 E、平等
2、施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用（）。A、最高报价衡量法 B、标底衡量法 C、复合标底衡量法 D、无标底衡量法 E、成本价衡量法
3、按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A、发包人未按约定提供施工场地 B、分包人对承包人的施工干扰 C、设计变更 D、承包人的主要施工机械出现故障 E、发生不可抗力
4、招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中（）等不影响继续评标。A、完工期限超过了招标文件规定的期限 B、个别项目提供了不完整的数据
C、单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额 D、投标保函没有保证人的签字盖章 E、货物包装方式不满足招标文件的要求
5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（）。A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包
B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行 D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任
6、投标单位在下列（）情况，将被没收投标保证金。A、投标有效期内撤回其投标文件
B、中标单位未在规定期限内提交履约保证金 C、中标单位签订了合同后
D、领取招标文件，但未参加投标的 E、中标单位未在规定期限内签订合同的
7、根据《招标投标法》规定，招标方式分为（）。A、公开招标 B、协议招标 C、邀请招标 D、指定招标 E、行业内招标
8、下列（）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。A、涉及国家秘密
B、使用国际组织或者外国援助资金的项目 C、国家特许的融资项目
D、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的
E、停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的
9、采用公开招标方式，()等都应当公开。
A、评标的程序 B、评标人的名单 C、开标的程序 D、评标的标准 E、中标的结果
10、下列符合我国招标投标法关于评标的有关规定的有（）。A、招标人应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行
B、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人 C、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
D、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 E、任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果
一、单项选择题：
1、D
2、D
3、D
4、C
5、B
6、C
7、B
8、D
9、A
10、C
11、D
12、B
13、C
14、C
15、B
16、D
17、B
18、A
19、C 20、A
二、多项选择题：
1、CD
2、BCD
3、ACE
4、BC
5、BCD
6、ABE
7、AC
8、ADE
9、CE
10、ABCDE
三、判断题：
1、×
2、√
3、×
4、√
5、×
6、×
7、√
8、√
9、√
10、×
试卷C
一、单项选择题（每小题1分，共20分）
1．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（）。
A．甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标
B．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任 C．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同 D．如在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务 2．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。A．20天 B．投标截止时间 C．投标预备会 D．7天
3．招标程序有：①成立招标组织。②发布招标公告或发出招标邀请书。③编制招标文件和标底。④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申请投标者。⑥发售招标文件。则下列招标程序排序正确的是（）。A．①②③⑤④⑥ B．①③②⑥⑤④ C．①③②⑤⑥④ D．①⑤⑥②③④
4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以（）为依据。A．工程量清单 B．实际工程量 C．承包方报送的工程量 D．合同中的工程量 5．《中华人民共和国招标投标法》于（）起开始实施。A．2000年7月1日 B．1999年8月30日 C．2000年1月1日 D．1999年10月1日 6．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（）。A．一级、二级、三级 B．一级、二级、三级、四级 C．特级、一级、二级、三级 D．特级、一级、二级 7．以下不属于投标文件的内容是（）A．投标函 B．施工组织设计 C．施工方案 D．技术规范 8．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。A．当天公开 B．当天不公开 C．同一时间公开 D．同一时间不公开 9．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。例如，（）在确定中标结果之前就不可以公开。A．评标委员会成员名单 B．投标邀请书
C．资格预审公告 D．招标活动的信息 10．根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A．10日 B．15日 C．30日 D．3个月 11．投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（）。A．以单价金额为准 B．以总价金额为准 C．由投标人确认 D．由招标人确认
12．依据《招标投标法》某建设单位就一个办公楼群项目的项目招标，则该项目的评标工作由（）来完成。A．该建设单位的领导 B．该建设单位的上级主管部门 C．当地的政府部门 D．该建设单位依法组建的评标委员会
13．评标委员会为（）人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A．5，2/3 B．7，4/5 C．5，1/3 D．3，2/3 14．某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得成本是850万元人民币，预算时算得成本是800万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（）。A．900万元 B．850万元 C．800万元 D．700万元 15．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A．20 B．100 C．150 D．50 16．根据我国《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A．10 B．15 C．20 D．30 17．招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（）形式予以确认。A．会议 B．电话 C．口头 D．书面
18．提交投标文件的投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。A．2 B．3 C．4 D．5 19．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人要求的延期开工应（）。A．经工程师批准 B．经发包人批准 C．由承包人自行决定 D．由承包人通知发包人 20．下列行为不属于分包的包括（）。
A．总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商 B．某承包商将其承包工程的劳务部分分包
C．某承包商将其承包的群体工程1/3分包给另一承包商 D．某承包商将其承包工程的设备安装部分分包
二、多项选择题（每小题2分，共20分）
1．某省地税局办公楼扩建工程项目招标，十多家单位参与竞标，根据《招标投标法》关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（）。
A．A单位资质不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标 B．B、C两单位组成联合体投标，它们应当签订共同投标协议
C．D、E两单位构成联合体，它们签订的共同投标协议应当提交招标人 D．F、G两单位构成联合体，它们各自对招标人承担责任 E．H、I两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任 2．依照相关规定：建设项目（），经项目主管部门批准，可以不进行招标。A．与科技、教育、文化相关的 B．涉及生态环境保护的
C．建筑艺术造型有特殊要求的
D．勘察、设计采用特定专利的 E．勘察、设计采用专有技术的
3．招投标活动应遵循的基本原则有（）。A．公开 B．公平C．公正 D．自愿 E、诚实信用 4．下列内容是投标文件的，包括（）。A．施工组织设计 B．投标函及投标函附录 C．缴税证明 D．固定资产证明 E．投标保证金或保函
5．我国《招标投标法》规定，开标时由（）检查投标文件密封情况，确认无误后当众拆封。
A．招标人 B．投标人或投标人推选的代表 C．评标委员会 D．地方政府相关行政主管部门 E．公证机构
6．关于细微偏差的说法，正确的选项包括（）。A．在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项
B．在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信息和数据 C．补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果 D．细微偏差不影响投标文件的有效性 E．细微偏差将导致投标文件成为废标
7．下列评标委员会成员中，符合《招标投标法》规定的是（）。
A．某甲，由招标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定 B．某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料 C．某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称
D．某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人 8．工程建设项目公开招标范围包括（）。
A．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 B．施工单项合同估算价在100万元人民币以上的 C．关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目 D．使用国际组织或者外国政府资金的项目
E．关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目
9．下列（）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。A．涉及国家安全、国家秘密项目B．抢险救灾项目
C．利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等特殊情况
D．使用国际组织或者外国政府资金的项目E．生态环境保护项目
答案
一、CBBBC CDCAC ADADD DCDBAA
二、BCE CDE ABCE ABE BE ABD AC ACDE ABC ACE 试卷D
一、单项选择题（每小题1分，共20分）
1．投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（）。A．以单价金额为准 B．以总价金额为准 C．由投标人确认 D．由招标人确认 2． 《中华人民共和国招标投标法》于（）起开始实施。A．2000年7月1日 B．1999年8月30日 C．2000年1月1日 D．1999年10月1日
3．招标程序有：①成立招标组织。②发布招标公告或发出招标邀请书。③编制招标文件和标底。④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。⑤对投标单位进行资格审查，并将审
查结果通知各申请投标者。⑥发售招标文件。则下列招标程序排序正确的是（）。A．①②③⑤④⑥ B．①③②⑥⑤④ C．①③②⑤⑥④ D．①⑤⑥②③④
4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以（）为依据。
A．工程量清单 B．实际工程量
C．承包方报送的工程量 D．合同中的工程量 5．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
A．20天 B．投标截止时间 C．投标预备会 D．7天
6．建设工程交易中心具有集中办公、场所服务和（）功能。A．信息服务 B．行政监督 C．宏观控制 D．项目检查
7．以下不属于投标文件的内容是（）
A．投标函 B．施工组织设计 C．施工方案 D．技术规范
8．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。A．当天公开 B．当天不公开 C．同一时间公开 D．同一时间不公开 9．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。例如，（）在确定中标结果之前就不可以公开。
A．评标委员会成员名单 B．投标邀请书 C．资格预审公告 D．招标活动的信息 10．根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A．10日 B．15日 C．30日 D．3个月
11．招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（）形式予以确认。A．会议 B．电话 C．口头 D．书面
12．中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担（）责任。
A．直接责任 B．连带责任 C．完成责任 D．义务
13．评标委员会为（）人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。
A．5，2/3 B．7，4/5 C．5，1/3 D．3，2/3 14．某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得成本是850万元人民币，预算时算得成本是800万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（）。
A．900万元 B．850万元 C．800万元 D．700万元 15．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A．20 B．100 C．150 D．50 16．根据我国《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A．10 B．15 C．20 D．30 17．邀请招标是招标人以（）方式邀请特定的法人或者其他组织投标。A．招标邀请书 B．投标邀请书 C．招标公告 D．招标广告
18．提交投标文件的投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。A．2 B．3 C．4 D．5
19．发包人应在双方计量结果（）内，向承保人支付工程款。A．28天 B．14天 C．56天 D．7天
20．下列行为不属于分包的包括（）。
A．总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商 B．某承包商将其承包工程的劳务部分分包
C．某承包商将其承包的群体工程1/3分包给另一承包商 D．某承包商将其承包工程的设备安装部分分包
二、多项选择题（每小题2分，共20分）
1．由建设单位负责组织的试车包括（）A．单机无负荷试车 B．联动无负荷试车 C．投料试车 D．单机设备安装
2．施工合同价款的方式包括（）
A．总价合同B．成本加酬金合同C．可调价格合同D．单价合同E．工程量结算合同 3．招投标活动应遵循的基本原则有（）。A．公开B．公平C．公正D．自愿 E、诚实信用 4．下列内容是投标文件的，包括（）。
A．施工组织设计 B．投标函及投标函附录 C．缴税证明 D．固定资产证明 E．投标保证金或保函
5．我国《招标投标法》规定，开标时由（）检查投标文件密封情况，确认无误后当众拆封。
A．招标人 B．投标人或投标人推选的代表
C．评标委员会 D．地方政府相关行政主管部门E．公证机构 6．关于细微偏差的说法，正确的选项包括（）。A．在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项
B．在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信息和数据 C．补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果 D．细微偏差不影响投标文件的有效性 E．细微偏差将导致投标文件成为废标 7．工程进度款的结算方式包括（）。
A．按月结算B．按周结算C．竣工后一次结算D．工程形象进度结算 8．工程建设项目公开招标范围包括（）。
A．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 B．施工单项合同估算价在100万元人民币以上的 C．关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目 D．使用国际组织或者外国政府资金的项目
E．关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目 9．施工合同争议的解决方式包括（）A．仲裁 B．诉讼
C．调解 D．和解 E、默示 10．《建设工程施工合同（示范文本）》由（）组成。A．协议书 B．中标通知书
C．通用条款 D．工程量清单E．专用条款 答案：
一、ACBBB ADCAC DBADD BBBBA
二、BC ABCD ABCE
点击咨询 