第一篇：建设工程招投标与合同管理试题
建设工程招投标与合同管理试题
1、简述项目建设基本程序？
答：（1）项目建议书；
（2）可行性研究报告；
（3）编制设计文件；
（4）施工准备；
（5）项目列入年度投资计划，办理施工执照；
（6）组织施工，做好生产准备；
（7）竣工验收和交付生产；
（8）项目后评价及检验反馈。
什么是法人？
法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
2、法定代理的概念是什么？
法定代理是指根据法律的直接规定而进行的代理。法定代理是以一定的社会关系存在为依据而确定的代理关系。法定代理的特点是“法定”，具体表现为代理关系是法定的；代理人、被代理人是法定的；代理权的内容也是法定的。代理关系中的被代理人只能是公民，而且是无民事行为能力或者限制民事行为能力的公民。法定代理关系中的代理人可以是公民，也可以是法人。公民作为法定代理人时，通常都是无民事行为能力人或者限制行为能力人的近亲属。
3、担保的特点有哪些？
附随性：
担保是为担保债权的受偿而由债务人或者第三人另外提供的，具有从属于被担保债权的属性。随着主债权的存在、转移或消灭而存在、转移或消灭。
补充性：
担保的补充性是指债权人所享有的担保权，对于债权的实现仅具有补充意义。只有在债务人不履行或者不能履行债务时，债权人才能行使担保权。同时，债权人实现其担保，应当先为主债权的清偿要求，在主债权的清偿要求不能满足时，才可以实现其担保。
4、保险公司的责任范围有哪些？
（一）工程险的责任范围
（1）自然灾害造成的损害。包括因地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象造成的损害。
（2）意外事故造成的损害。指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发事件，包括火灾和爆炸。
（二）第三者责任险的责任范围
（1）因发生与承保工程直接相关的意外事故引起工地内部
及临近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失，依法应由被
保险人承担的经济赔偿责任。
（2）被保险人因上述原因而制服的诉讼费用，以及事先经
保险公司书面同意支付的其他费用。
（3）对每次事故引起的赔偿金额以法院或政府有关部门根
据法律裁定应由被保险人偿付的金额为准，但不得超过保单列
明的每次事故赔偿限额和累计赔偿限额。
1、合同的法律特征是什么？
1）合同是一种民事法律行为。
2）合同是两个以上当事人意思表示一致的协议。
3）合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。
2、合同成立的条件是什么？
合同成立是合同订立的重要组成部分，合同的成立必须具备
以下条件：
（1）订约主体存在双方或者多方当事人。
（2）对主要条款达成合意。其含义为：
①合同当事人一旦就合同的主要条款达成协议合同即可成立，对于次要条款或者非必要条款并未达成协议并不影响合同成立。
②达成一致的协议意味着合同双方意思表示一致，至于当事
人的意思表示是否真实，则是考虑合同效力的主要因素。
3、合同成立与合同生效的区别是什么？
答：合同成立与合同生效是两个完全不同的概念。合同成立
是指合同订立过程的完成，即当事人经过平等协商，对合同的主
要内容达成一致意见，要约承诺阶段宣告结束，即合同成立。而
合同生效是指合同产生法律效力。合法合同从合同成立时起即具
备法律效力，而违法合同虽然已经成立也不会产生法律效力。合同成立与合同生效的区别如下：
（1）合同不具备成立要件所产生的是缔约过失责任，即在合同订立过程中，一方当事人违反诚实信用原则的要求，因自己的过失给对方造成损失时所应当承担的损害赔偿责任，其后果仅仅
表现为当事人之间的民事赔偿责任；而合同不具备生效要件则产
生合同无效的法律后果，除了要承担民事赔偿责任以外，往往还
要承担行政责任和刑事责任。
（2）在合同形式方面的不同要求。在法律、行政法规或者当
事人约定采用书面形式订立合同而没有采用，而且也没有出现当
事人一方已经履行主要义务、对方接受的情况，则合同不能成立；
但是，如果法律、行政法规规定合同只有在办理批准、登记等手
续才能生效，当事人未办理相关手续则会导致合同不能生效，但
并不影响合同的成立。
（3）国家的干预。有些合同往往由于其具有非法性，违反了
国家的强制性规定或者社会公共利益而成为无效合同，此时，即
使当事人不主张合同无效，国家也有权干预；合同不成立仅仅涉
及到当事人内部的合意问题，国家往往不能直接干预，而应当由
当事人自己解决。
合同成立制度主要表现了当事人的意志，体现了合同自由的原则；而合同生效制度则体现了国家对合同关系的认可与否，它
反映了国家对合同关系的干预。
4、合同的履行方式有哪些？
答：分期履行、部分履行、提前履行。
1、可以不进行招标的项目有哪些？
答：依照我国招标投标法及有关规定，在我国境内建设的以下项目可以不要通过招标投标来确定承包人：
1）涉及国家安全、国家机密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目。
2）建设项目的勘察设计，采用特定专利或者专有技术的，或者其建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标。
2、勘察设计招标文件的内容是什么？
答：1）投标者须知；
2）设计依据文件；
3）项目说明书；
4）合同的主要条件；
5）设计依据资料；
6）现场勘察和答疑时间和地点；
7）投标截止日期；
8）其他有关内容。
3、评标方法和内容是什么？
答：（1）投标人的资质；
（2）监理规划；
（3）拟派项目的主要监理人员；
（4）人员派驻计划和监理人员的素质；
（5）监理单位提供用于工程的检测设备和仪器或委托有关单位的协议；（6）近几年监理单位的业绩及奖惩情况；（7）监理费报价和费用组成；（8）招标文件要求的其他情况。
4、按招标范围分施工招标分类有哪些？
答：（1）全部工程招标。
（2）单位工程招标。
（3）特殊专业工程招标。
1、监理合同的特点有哪些？
答：* 服务性合同 * 非承包性合同 * 非经营性合同 * 合同内包括有授权内容。
2、监理单位的权利是什么？
答：监理合同中涉及到监理单位权利的条款可分为两大类：一类是监理单位在委托合同
中应享有的权利：(1)完成监理任务后获得酬金的权利；(2)获得奖励的权利；(3)终止合同的权利。另一类是监理单位履行业主与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利：(1)工程有关事项/设计的建议权；(2)对实施项目质量/工期/费用的监督控制权；(3)有关协作单位组织协调的主持权；(4)发布变更指令；(5)审核承包商索赔的权利。
3、反映项目报建程序的有关规定有哪些？
答：* 工程建设报建程序的规定 * 关于拆迁工作的规定 * 关于应缴纳税费的规定 * 关于资质管理的规定 * 关于项目实行监理的规定 * 关于项目招标投标的规定 * 关于工程造价的规定。
1、工程项目勘察设计任务委托方式的限定条件是什么？
答：建设工程勘察设计任务有招标委托和直接委托两种方式。但依法必须进行招标的项目，必须是通过招标投标的方式来委托，否则所签订的勘察设计合同无效。
2、设计的修改和终止有哪些规定？
答：(1)设计文件批准后，不得任意修改和变更，若需修改应批准；
(2)委托方要求修改设计，除文件提交时间另定外，应按实际返工修改的工作量增付设计费；
(3)原定设计任务书或初步设计如有重大变更需重作或修改设计时，须经设计任务书或初步设计批准机关同意，双方另签合同，委托方负责支付已经进行了的设计费；
(4)委托方因故要求中途终止设计时，应及时通知承包方，已付的设计费不退，并按该阶段实际所耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
3、设计阶段监理的内容有哪些？
答：（1）编制设计要求文件或方案竞赛文件；
（2）组织方案竞赛、招投标，参与设计方案评选或评标；
（3）协助选择勘察/设计单位；
（4）起草勘察/设计合同条款及协议书；
（5）监督勘察/设计合同的履行情况；
（6）审查勘察/设计阶段的方案和设计结果；
（7）向业主提出支付合同价款的意见；
（8）审查项目概算、预算。
1、建设工程施工合同的特点是什么？
答：（1）合同标的物的特殊性；
（2）合同内容的多样性和复杂性；
（3）合同履行期限的长期性；
（4）合同监督的严格性。
2、怎么理解合同文件及解释顺序？
答：施工合同文件应能相互解释、互为说明。除专用条款另有约定外，组成施工合同的文件和优先解释顺序为：
（1）双方签署的合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标书及其附件；
（4）本合同专用条款；
（5）本合同通用条款；
（6）本工程所适用的标准、规范及有关技术文件；
（7）图纸；
（8）工程量清单；
（9）工程报价单或预算书。
1、标准化合同文本的优点是什么？
答：* 合同体系完整、严密、责任明确；
* 责任划分较为公正。
2、怎么理解合同有效期？
答：自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工合同对业主和承包商均具有法律约束力。颁发解除缺陷责任证书只是表示承包商的施工义务终止，即证明承包商的工程施工、竣工和保修义务满足合同条件的要求，但合同约定的权利义务并未完全结束，还剩有管理和结算等手续。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。
3、怎么理解进度控制？
答：承包商在业主代表批准的进度计划基础上实施工程，但每个月需向业主代表报送进度报告。报告内容主要包括：设计、采购、制造、货物到达现场、施工、安装、调试及运行的进展情况说明；设备制造期间的检查、实验报告和运抵现场的实际日期或计划日期；任何可能导致环境或社会公共利益蒙受损害事件的报告；实际进度与计划进度的对比，以及计划采取的措施等。
4、执行工程师指令后对补偿不满意，如对变更工程的估价认为过少等？
答：当事件的影响仅使分包商受到损害时，承包商的行为属于代为索赔。若承包商就同一事件也受到了损害，分包商的索赔就作为承包商索赔要求的一部分。索赔获得批准顺延的工期加到分包合同工期上去，得到支付的索赔款按照公平合理的原则转交给分包商。
承包商处理这类分包商索赔时还应注意两个基本原则：一是从业主处获得批准的索赔款为承包商就该索赔对分包商承担责任的先决条件；二是分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按主合同规定的程序提出索赔不仅不承担责任，而且为了减小事件影响使承包商为分包商采取的任何补救措施费用由分包商承担。
1、什么是索赔？
答：索赔（Claim）一词具有较为广泛的含义，其一般含义是指对某事、某物权利的一种主张、要求、坚持等。建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身因素或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。
2、按索赔目标或要求，索赔可分为哪两类?
答：（1）工期索赔(Claim for Extension of Time)；（2）费用索赔(Cost Claim)。
3、在工程实践中，承包商可以提出的索赔事件通常有哪些？
答：（1）业主未按合同规定的时间和数量交付设计图纸和资料，未按时交付合格的施工现场及行驶道路、接通水电等，造成工程拖延和费用增加。
（2）工程实际地质条件与合同规定不一致。
（3）业主或工程师变更原合同规定的施工顺序，打乱了工程施工计划。
（4）设计变更、设计错误或业主、工程师错误的指令或提供错误的数据等造成工程修改、返工、停工或窝工等。
（5）工程数量变更，使实际工程量与原定工程量不同。
（6）业主指令提高设计、施工、材料的质量标准。
（7）业主或工程师指令增加额外工程。
（8）业主指令工程加速。
（9）不可抗力因素。（10）业主未及时支付工程款。（11）合同缺陷，如条款不全、错误或前后矛盾，双方就合同理解产生争议。（12）物价上涨，造成材料价格、工人工资上涨。
（13）国家政策、法令修改，如增加或提高新的税费、颁布新的外汇管制条例等。
（14）货币贬值，使承包商蒙受较大的汇率损失等。
4、索赔的依据有哪些？
答：索赔的依据主要是法律、法规及工程建设惯例，尤其是双方签订的工程合同文件。由于不同的具体工程有不同的合同文体，索赔的依据也就不完全相同，合同当事人的索赔权利也不同。
5、索赔文件编写要求有哪些？
答：（1）符合实际；（2）说服力强；（3）计算准确；（4）简明扼要。
6、承包商索赔要求的成立必须同时具备哪些条件？
答：（1）与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失。
（2）造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商自身的过失所造成。
（3）这种经济损失或权利损害也不是应由承包商应承担的风险所造成。
（4）承包商在合同规定的期限内提交了书面的索赔意向通知和索赔文件。
7、承包商应防止哪些极端倾向？
答：（1）只讲关系、义气和情意，忽视应有的合理索赔，致使企业遭受不应有的经济损失。
（2）不顾关系，过分注重索赔，斤斤计较，缺乏长远和战略目光，以致影响合同关系、企业信誉和长远利益。
8、在工程项目实施过程中，当合同一方提出索赔，合同另一方面对对方提
出的索赔要求和索赔文件，可能会有哪些选择？
答：（1）全部认可对方的索赔，包括索赔值数额；
（2）全部否决对方的索赔；
（3）部分否决对方的索赔。
1、工程延误的一般处理原则是什么？
答：一般地说，根据工程惯例对于第一类原因造成的工程延误，承包商只能要求延长工期，很难或不能要求业主赔偿损失；而对于第二类原因，假如业主的延误已影响了关键线路上的工作，承包商既可要求延长工期，又可要求相应的费用赔偿；如果业主的延误仅影响非关键线路上的工作，且延误后的工作仍属非关键线路，而承包商能证明因此引起的损失或开支，如劳动窝工、机械停滞费用等，则承包商不能要求延长工期，但完全有可能要求费用赔偿。
2、在什么情况下，承包商一般可以提出利润索赔？
答：（1）因设计变更等变更引起的工程量增加；
（2）施工条件变化导致的索赔；
（3）施工范围变更导致的索赔；
（4）合同延期导致机会利润损失；
（5）合同终止带来预期利润损失等。
第二篇：工程招投标与合同管理试题
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为（）A.成本加固定百分数酬金
B.成本加固定酬金 C.成本加浮动酬金
D.目标成本加奖罚 2.工程监理企业资质分为______个等级。（）A.1 B.2 C.3 D.4 3.建设工程招标投标总的特点是（）A.交易公开
B.优胜劣汰 C.公平公正
D.以上三种都是
4.甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。（）A.2 B.3 C.4 D.5 5.招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。（）A.投标人
B.代理人 C.银行
D.中标人
6.中标人应当由______确定。（）A.投标人
B.项目主管部门 C.行政监督部门
D.招标人 7.投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。（）A.招标文件要求提交投标文件截止时间后
B.招标文件要求提交投标文件截止时间前
C.提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前
D.招标文件规定的投标有效终止之前
8.设备材料采购中，在国际上通过公开的广泛征集投标者，引起投标者之间的充分竞争，从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料，这种招标方式叫做（）A.国际竞争性招标
B.有限国际竞争性招标 C.询价采购
D.直接订购
9.由发包人向承包人支付工程项目的实际成本，并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同叫（）
A.固定价格合同
B.可调价格合同 C.成本加酬金合同
D.总价合同 10.施工合同的特点是（）A.管理周期长
B.与效益、风险无关 C.合同管理变量少
D.单一的合同管理
11.在合同的形成过程中，一般会采取五种针对风险的措施：（1）技术、经济和组织措施；（2）转移、分散风险；（3）提高报价中不可预见风险费；（4）通过合同谈判，选择有利的合同类型，修改合同条件；（5）通过索赔弥补风险损失。这五种措施的优先顺序应该是（）A.（1）；（2）；（3）；（4）；（5）B.（5）；（2）；（4）；（3）；（1）C.（2）；（1）；（3）；（4）；（5）D.（3）；（4）；（2）；（1）；（5）12.合同变更产生的原因中，属于业主的原因有（）A.工期拖延
B.设计错误 C.修改合同条款
D.合同转让
13.属于FIDIC合同条件的主要条款是（）A.涉及权利与义务的条款
B.涉及招标的条款 C.涉及投标的条款
D.涉及议标的条款
14.建设工程反索赔的概念通常主要是指（）A.发包人向承包人的索赔
B.承包人向发包人的索赔 C.分包人向承包人的索赔
D.发包人向分包人的索赔 15.属于施工项目索赔的理由是（）A.现场质量返工
B.承包人延误支付
C.承包人提出提前完成项目进度
D.物价上涨，法律法规变化
二、填空题(本大题共9小题，每空1分，共18分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1.建设行政主管部门与建设工程招标投标行政监管机关之间的关系是______和______关系。2.我国建设工程施工招标标底的编制方法主要采用______法和______两种方法。3.建设工程投标报价主要由工程成本、______、______组成。4.在国际招标过程中，对于能胜任的潜在的承包商过少或有意投标的承包商很少的工程项目一般采用国际______招标；对于业主对详细内容说不清楚、定不下来，需要进一步完善的工程项目采用国际______招标。
5.监理单位与业主的关系是平等的主体关系，双方的关系是______与______的关系。6.索赔的解决应遵循客观性原则、______原则、______原则。
7.按索赔的处(武汉自考)理方式分，索赔可以分为______索赔、______索赔。
8.承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为______；承包人负责提供施工的全部人工和一部分材料，其余部分材料由发包人或总承包人负责供应，此种承包方式称为______。
9.FIDIC合同条件由______和______两部分组成。
三、名词解释(本大题共4小题，每小题4分，共16分)1.工程承发包 2.合同变更
3.建设工程施工合同 4.施工合同价款
四、简答题(本大题共6小题，每小题6分，共36分)1.简述工程总承包招标投标的特点。2.简述常用的投标技巧。
3.简述在建设工程施工公开招标中，资格预审的程序。4.简述我国施工招标中编制标底的主要依据。5.索赔证据有哪些并说明其基本要求。6.简述施工合同管理的特点。
第三篇：建设工程招投标与合同管理模拟试题
建设工程合同：承包人进行工程建设、发包人支付价款的合同
公开招标：招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
房地产开发：在依法取得土地使用权的国有土地上进行基础设施和房屋建设的行为 邀请招标：招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
联合投标：两个及两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的行为
村镇规划：农村集镇和村庄的建设规划，是根据县的农业区划、县域规划，按照村镇经济、社会发展和居民收入水平的呢过状况，对规划区内的各项建设进行全面布置 1什么事从业资格制度，我国从业资格制度包括哪些：指从事建筑活动的建筑施工企业、勘察 单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员，技术装备和已完成的建筑工程业绩的呢过资质条件，划分不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级资质证书后，方可在其资质等级允许的范围内从事建筑活动。包括从业资格证书和执业资格制度 2.我国对从事工程建设活动单位是如何划分的？资质如何划分？
按不同经济、技术条件、划分不同等级。并对不同资质等级的单位从事的建筑活动范围做明确规定。施工承包企业资质分：特级 一级 二级 三级。工程监理单位资质分为：甲级、乙级 3.交付验收的工程，必须具备哪些条件？
①完成工程设计和合同约定内容②有完整技术档案和施工管理资料③有材料、设备试验报告④有勘察、设计等单位质量合格文件⑤有工程保证书。4.建设单位申领施工许可证应具备哪些条件?
①已办理用地批准手续②已取得规划许可证③拆迁进度符合施工要求;④已确定施工企业⑤已满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查;⑥有保证工程质量和安全的具体措施，并办理了工程质量、安全监督手续⑦应委托监理的工程已委托监理⑧建设资金已经落实。
5.什么是建设工程的发包与承包？有哪些方式？
指建设单位委托具有从事建筑活动的法定从业资格的单位为其完成某一建筑工程工程的全部或部分的交易行为.方式有：招标发包、直接发包。7.什么叫投标联合体？其资格和规定有哪些？
两个以上法人或者组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人.联合体中标的，就中标项目向招标人承担连带责任。
8.开标、评标、中标的规定：开标：开标本着公开、公正、公平的原则，在招标机构规定的日期时间和地点，通知所有投标人参加，由投标人检查投标文件的密封，经确认无误，当众拆封，宣读内容开标的过程，记录备案，由主持人和其他工作人员签字确认.评标：依据公正合理的原则对投标文件优劣进行评审和比较，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面组成，成员人数5人以上单数，技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
中标：确定中标单位，招标单位应当于7天内发出中标通知书，中标人应当在中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同.9.招标方式有哪几种？区别？
有公开招标和邀请招标两种，公开招标邀请不特定法人或组织投标，邀请招标指招标人以投标邀请书方式邀请特定法人。
10.建设用地规划许可证证审核内容：①拨划方式获得建设规划许可证。政府部门应审核建设单位申请建设用地规划许可证的各项文件是否完备，并依据控制详细规划，确定建设用地范围②出证方式获得土地使用权的建设用地规划许可证。在土地出证前，城市规划部门依据控制性详细规划提出规划条件，随同土地一起出证。
11.对违反占地和违法建设城市规划行政处罚措施：①未取得建设用地规划许可证而占用土地的由县级以上人民政府责令退回。②对未取得建设工程规划许可证证件或违反建设工程规划许可证证件的规定进行建设活动，严重影响城市规划的，由县级以上人民政府城市规划行政主管部门责令限期拆除，或没收，影响城市规划，由县级以上人民政府规划行政主管部门责令限期改正，并处以罚款。3）对未取得建设工程规划许可证进行建设活动的有关责任人员由其所在单位给予行政处分
12.监理工作中，业主、承包商、监理单位之间关系如何确定
监理单位、建设单位、承建单位 都是独立的法人，享有地位平等的各种权利；监理单位与建设单位之间是被委托与委托的合同关系，建设单位与承建单位之间是发包与承包的合同关系，各受制于施工合同，履行合同条款规定；监理单位与承建单位之间没有合同关系，在现场的‘四控两管’方面，是监督管理与被监督管理的关系.13.根据FIDIC合同文件，建设单位应承担哪些义务？监理工程师有哪些权利义务？
建设单位义务：①在合同时间内提供施工场地、手工图样、向承包单位付款②建设单位在缺陷责任期负责照管现场③协助承包单位义务
监理师权力：①对现场材料及设备有检查控制权②对承包单位监督权③对已完工程有确认或拒收权④对工程紧急补救权⑤有需求解雇承包单位雇员权⑥批准分包权⑨控制施工进度权⑩批准工期索赔和费用索赔权
监理师义务：①认真执行合同文件②协调工作相关事宜
案例;①该项目必须进行招投标②该工程5.4开工，但7日才开始办理施工许可证，在得施工许可证之前不可开工③改项目必须进行强制监理④开工前必须办理监督手续⑤必须进行安全生产备案⑥施工企业在承揽项目后不得转包⑦该工程没有组织竣工验收即投入使用，违法规定。
2004年春季....（配电箱损坏，用螺丝刀代替电阀）
答案：①《安全生产法》②管理混乱③设备问题没有及时清厂家修理④日常管理不到位⑤反应出管理部门和厂家责任没有落实到位⑥开机器的女工违规操作
建议:建立健全《安全生产法》的日常检查工作，持证上岗，发现问题立即停止工作，督促操作员按时检查机械。
第四篇：建设工程招投标与合同管理模拟试题
工程招投标及合同管理试题A
一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过
程中形成的（C）关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人 C、权利
与义务D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单
位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。A、施工企业B、施
工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员
3、下列财产
中，（A）不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运
输工具
4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。A、2、B、3
C、5D、7
5、合同争议的解决顺序为（A）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁
6、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A、报价B、能力C、监
理人员数量D、设备
7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工
作内容应属于（B）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作
8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地
征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以
上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控
制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
9、设计人的设计工作进展不到委托设计
任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除
合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（D）A、没收全部定金补偿损失B、要求
发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约
定设计费用的50%
10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中
承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
二、填空题
1、项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从技术上和
经济上对拟建工程进行全面规划的工作。
3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是公
开招标、询价报价、直接采购。
4、工程承发包方式，是指发包人
与承包人双方之间的经济关系形式。
5、建筑市场主体主要有业主、承包商、工程咨询服务机构等。
三、名词解释
1、工程承发包：建筑企业（承包商）作为承包人
（称乙方）、建设单位（业主）作为发包人（称甲方）、由甲方把建筑安装工程任务委托给乙
方、且双方在平等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证
工程任务在合同造价内按质按量的全面完成。
2、建筑市场：指以建筑产品承发包交易活
动为主要内容的市场、一般称作建设市场或建筑工程市场。
3、建设工程招投：是指招标
人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序
优选承包单位的法律活动。
4、多方案报价法：利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。
5、施工管理费：在国际工程
承包中的施工管理费、一般包括工作人员费、生产工人辅助工资、工资附加费、办公费、差
旅交通费、文件宣传费、固定资产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、检验试
验费以及其他费用等内容。
四、简答题
1、施工合同的特点是什么？1）合同标的的特殊
性；2）合同履行期限的长期性；3）合同内容的多样性和复杂性；4）合同监督的严格性。
2、建设工程交易中心的运行原则是什么？1）信息公开原则；2）依法管理原则；3）公平
竞争原则； 4）属地进入原则；5）办事公正原则。
3、建设工程招投标的特点是什么？1）
招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争； 2）投标是在平等互利的基础上的竞争；
3）竞争的目的是相互促进、共同提高；4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参
与承包。
4、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？1）合同第一性原则；2）合同
平等、自愿原则；3）合同的法律原则； 4）诚实信用原则；5）公平合理原则。
5、建设
工程施工合同的作用是什么？1）施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；
2）施工合同是施工阶段实行监理的依据；3）保护建设工程施工过程中发包人和承包人权
益的依据
工程招投标及合同管理试题B
一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）
A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停
工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责
任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
2、材料采购在交
货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（B）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款
C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付
3、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师
在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限
定的时间
4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出
索赔。承包商（C）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付
后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分
包商的名义向工程师提交索赔报告
5、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天
气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期
D、给予工期顺延但不给费用补偿
6、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A行
政法律关系B 民事权利义务关系 C刑事法律关系D经济侵权关系
7、在工程建设监理活动中，监理单位是（A）A业主的代理人B业主的委托人C施工
合同的当事人 D 绝对独立的第三人
8、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式
是（B）A主合同B从合同C独立合同D无条件地必须履行的合同
9、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A）A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级
仲裁机构申请复议 C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉
10、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（B）。A
额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务
二、填空题
11、选择投标对象的主要方法有定性分析法、定量分析法。
12、建筑材料的采购供应方式有公开招标、询价报价、直接采购
等。
13、保险费包括建筑工程一切险、第三方责任险、车辆保险
。14、建设工程合同按计价方式划分为固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同三大类型。
三、名词解释
1、施工索赔：施工合同的一方当事人、对在施工合同履行过程中发生的并非由
于自己责任的额外工作、额外支出或损失、依据合同和法律的规定要求对方当事人给予费用
或工期补偿的合同管理行为。
2、委托代理：是基于被代理人对代理人的委托授权行为而
产生的代理。
3、建筑工程施工合同：是发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容、确定双方权利和义务的协议。
4、附加工作：
指与完成正常工作相关、在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。
5、指定分包
商：是由业主（或工程师）指定、选定、完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。
四、简答题
1、变更价款的确定程序是什么？设计变更后、承包人在工程设
计变更确定后14天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款。承包人
在确定变更后14天内不向工程师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同
价款的变更。
2、工程合同管理的原则是什么？1）合同第一位原则2）合同自愿原则3）
合同的法律原则4）公平合理原则
3、市场的功能是什么？1）交换功能2）调节功能3）
信息导向功能4）资源配置功能5）经济联动功能
4、设计招标有什么特点？1）招标文件的内容不同2）对投标书的编制要求不同3）开标形式不同4）评标原则不同
5、FIDIC系列
合同条件有什么特点？1）国际性，广泛的适用性，权威性 2）公正合理3）程序严谨易
于操作 4）强化了工程师的作用
1工程招投标及合同管理试题库
一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事
流传过程中形成的（）关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人 C、权利与义务D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误，给
建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。A、施工企业B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员
3、下列
财产中，（）不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通
运输工具
4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。A、2、B、3
C、5D、75、合同争议的解决顺序为（）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁
6、监理招标主要是对监理单位（）的选择。A、报价B、能力C、监理
人员数量D、设备
7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作
内容应属于（）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作
8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置
准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制
点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
9、设计人的设计工作进展不到委托设计任
务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）A、没收全部定金补偿损失B、要求发
包人支付双倍的定金
2C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期
概念应为，从（）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日
起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起
按招标文件中要求
11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相
应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工
责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
12、材料采购在交货
清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付
13、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）。A、工程保修期 B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出
索赔。承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付
后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分
包商的名义向工程师提交索赔报告
15、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨
天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期
D、给予工期顺延但不给费用补偿
16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）A
行政法律关系B 民事权利义务关系 C刑事法律关系D经济侵权关系
317、在工程建设监理活动中，监理单位是（）A业主的代理人B业主的委托
人C施工合同的当事人 D 绝对独立的第三人
18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）A主合同B从合同C独立合同D无条件地
必须履行的合同
19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（）A按裁决自觉执行B
不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉20、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（）。A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务
21、监理招
标的宗旨是指对监理单位（）的选择。A能力B报价C信誉D经济实力
22、中标的承包商将由（）决定。A评标委员会B业主C上级行政主管部门D
监理工程师
23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。A建设
单位B设计单位C施工单位D设备供应单位
24、业主在（）合同中承担的风险
最小。A 可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金
25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（）。A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商
索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔
26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()
为准。A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位
在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
27、由于承包商的原因
使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于()。A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作
28、下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具备的前提
条件。
4A.建设用地征用完毕，施工图纸完成B.概算已经批准，建设项目已正式列入计
划C.招标文件已经编制好D.建设资金、建材、设备来源已经落实
29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。A.提供的投标担保有瑕疵B.货物包装方式不符合招标文件的要求C.个别地方存在漏项D.明显不符合技术
规格要求30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。A.节省招标费用
B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.竞争激烈
31、施工合同
通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为
()。A.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C.中标通知书、投标书、协议书、图纸D.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改
建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。A.发包
人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同
33、FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A.开工日起至颁布发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
34、在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化
35、委托任务并负责支付报酬的一方称（）。A 承包人B 发包人C出资人D出工人
36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）。A 建设单位B 施工单位C招标代理D设计单位
37、监理招标主要是对监理单位（）的选择。A报价B能力C人员数量D 设备
538、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）。A固定价格合同B可调整价格合同C固定价格加酬金合同D成本加酬金合同
39、在进度控制中，（）不属工程师的任务。A督促承包人完成工程扫尾工作B向有关部门递交竣工申请 C协调竣工验收中的各方关系D参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（）。
A 拒付货款并索赔B按照订购数量及时付款 C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付
41、工程分包的说法错误的为（）A 是违法的B是从工程
承包人承担C 是允许的D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
42、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（）A 工程保修期B承包商的施工期C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
43、自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A 15天B 21天C 30天D 35天
44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担担保责任。A、保证B、连带保证C、违约D、合同
45、当事人采用合同书形式订立的，自（）合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时 C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时
46、确定中标人后（）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15天B、21天C、30天D、35天
47、下列说法不正确的是（）。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。
第五篇：建设工程招投标与合同管理试题
试卷A
一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）
1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.1
2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。
A、20B、30C、10D、15
3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款
C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准
6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000
万元
8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方
9、下列关于工程分包说法正确的是(A)。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任
C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商
D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位
10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。
A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
A、二B、三C、四D、五
12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（D）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A、10B、15C、20D、3013、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和合同价分别为（A）。
A、2900万元，3000万元B、2900万元，2900万元C、3100万元，3000万元D、3100万元，2900万元
14、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（D）的投标书为最优投标书。
A、投标报价1000万元，评标价950万元B、投标报价1050万元，评标价940万元
C、投标报价980万元，评标价970万元D、投标报价950万元，评标价960万元
15、“评标价”是指（D）。
A、标底价格B、预算价格C、投标报价D、以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值
16、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（C）。
A、1000万元B、950万元C、900万元D、800万元
17、下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（C）。A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定
B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料
C、某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人
18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（A）。
A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可 C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级
D、联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同
19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（C）引起的索赔。
A、地质条件的变化B、不可抗力C、工程变更D、业主风险
20、开标时间应为（B）。
A、任一时间B、投标截止时间C、评标前的任一时间D、发售招标文件后的15日内
二、多项选择题（每小题2分，共20分）
1、我国《招投标法》规定，招投标活动应当遵循（ABCD）的原则。
A、公开B、公平C、公正D、诚实信用E、平等
2、我国招投标法规定，开标时由（CE）检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。
A、招标人B、评标委员会C、投标人或投标人推选的代表
D、地方政府相关行政主管部门E、公正机构
3、按照施工合同示范文本的规定，由于（ACE）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A、发包人未按约定提供施工场地B、分包人对承包人的施工干扰
C、设计变更D、承包人的主要施工机械出现故障E、发生不可抗力
4、《招标投标法》规定，投标文件（BD）的投标人应确定为中标人。
A、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B、最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准C、满足招标文件各项要求，并且报价最低
D、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外
E、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高
5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（BCD）。A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包 B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行 D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任
6、投标单位在下列（ABE）情况，将被没收投标保证金。
A、投标有效期内撤回其投标文件
B、中标单位未在规定期限内提交履约保证金 C、中标单位签订了合同后
D、领取招标文件，但未参加投标的E、中标单位未在规定期限内签订合同的7、建设工程索赔按合同的依据不同可分为（ADE）。A、合同内索赔B、工期索赔C、费用索赔D、合同外索赔E、道义索赔 元
8、下列（ADE）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。
A、涉及国家秘密B、使用国际组织或者外国援助资金的项目C、国家特许的融资项目
D、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的 E、停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的
9、采用公开招标方式，(CE)等都应当公开。A、评标的程序B、评标人的名单C、开标的程序D、评标的标准E、中标的结果
10、某省地税局办公楼扩建工程项目招标,十多家单位参与竞标,根据《招标投标法》关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（BCE）。
A、A单位资质不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标B、B、C两单位组成联合体投标，他们应当签订共同投标协议。C、D、E两单位构成联合体，他们签订的共同投标协议应当提交招标人
D、F、G两单位构成联合体，他们各自对招标人承担责任
E、H、I两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任
三、判断题（每小题1分，共10分）
1、一个建设项目报建一般在发布招标公告后进行。（╳）
2、由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质。（╳）
3、依照我国建筑法，国内施工工程可以转包。（╳）
4、如果否决不合格投标者后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。招标人应当依法重新招标。（√）
5、要约通知发出后即生效。（╳）
6、联合体投标的投标文件未附联合体各方共同投标的协议或联合体章程。（╳）
7、投标有效期是指投标文件开始递交之日起至签发中标通知书这段时间。（╳）
8、目前，我国招投标代理机构大致可分为一级、二级和三级资质。（╳）
9、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金项目必须进行公开招标。（√）
10、索赔与反索赔具有同时性。（√）
试卷B
一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）
1、抢险救灾紧急工程应采用（D）方式选择实施单位。
A、公开招标B、邀请招标C、议标D、直接委托
2、招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（D）形式予以确认。
A、会议B、电话C、口头D、书面
3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款
C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/4
5、订立合同过程中，（B）是要约。
A、招标公告B、投标书C、寄送的价目表D、招标说明书
6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，重要设备采购单项合同估算价在（B）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元B、100万元C、200万元D、2000万
8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方
9、下列关于工程分包说法正确的是(A)。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任
C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商
D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位
10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。
A、10B、20C、50D、10011、在投标过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了（D）原则。
A、公平B、真实C、竞争D、诚实信用
12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（D）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A、10B、15C、20D、3013、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元，某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（C）。
A、1020万元B、1000万元C、980万元D、960万元
14、根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（C）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A、10日B、15日C、30日D、3个月
15、采用百分法对各投标单位的标书进行评分，（B）的投标单位为中标单位。
A、总得分最低B、总得分最高C、投标价最低D、评标价最高
16、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（C）。
A、1000万元B、950万元C、900万元D、800万元
17、下列关于建设工程招投标的说法正确的是（B）。
A、在投标有效期内，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件
B、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件
C、投标人可以挂靠或者借用其他企业的资质证书参加投标 D、投标人之间可以前进行内部竞标，内定中标人，然后再参加投标
18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（A）。
A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可 C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级B、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，D、联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同 并决定合格的中标候选人
19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施C、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出D、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，索赔。这种索赔属于（C）引起的索赔。可以否决所有投标 A、地质条件的变化B、不可抗力C、工程变更D、E、任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果 业主风险 试卷C 20、我国招投标法规定，开标的时间应为（A）。
一、单项选择题（每小题1分，共20分）A、提交投标文件截止时间B、提交投标文件截1．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房止时间的次日地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（C）。C、提交投标文件截止时间的7日后D、其他约定时间 A．甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标
二、多项选择题（每小题2分，共20分）B．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商
1、下列属于合同履行的原则的是（CD）。承担连带责任A、公开B、公平C、全面履行D、诚实信用E、平等C．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开 发商签订合同
2、施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评D．如在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位分标准可以采用（BCD）。承担的工程任务
A、最高报价衡量法B、标底衡量法C、复合标底衡量法2．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当D、无标底衡量法E、成本价衡量法 在（B）前，3、按照施工合同示范文本的规定，由于（ACE）等原因造成的补充、修改的内容为投标文件的组成部分。工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A．20天 B．投标截止时间 C．投标预备A、发包人未按约定提供施工场地B、分包人对承包人的施会D．7天 工干扰3．招标程序有：①成立招标组织。②发布招标公告或发出招标邀C、设计变更D、承包人的主要施工机械出现故障E、发请书。③编制招标文件和标底。④组织投标单位踏勘现场，并对招生不可抗力 标文件答疑。⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申
4、招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中请投标者。⑥发售招标文件。则下列招标程序排序正确的是（BC）等不影响继续评标。（B）。A、完工期限超过了招标文件规定的期限B、个别项目提供了A．①②③⑤④⑥B．①③②⑥⑤④C．①③②⑤⑥不完整的数据 ④D．①⑤⑥②③④C、单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一D、投标保函没有保证人的签字盖章E、货物包装方式不满足计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供招标文件的要求 给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以（B）
5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（BCD）。为依据。A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包 A．工程量清单B．实际工程量C．承包方报送的工程量B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具D．合同中的工程量 有相应资质条件的分包单位 5．《中华人民共和国招标投标法》于（C）起开始实施。C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合A．2000年7月1日B．1999年8月30日C．2000年1月1同的规定严格履行 日D．1999年D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 10月1日 E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任 6．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（C）。
6、投标单位在下列（ABE）情况，将被没收投标保证金。A．一级、二级、三级B．一级、二级、三级、四级C．特A、投标有效期内撤回其投标文件B、中标单位未在规定期限级、一级、二级、三级D．特级、内提交履约保证金 一级、二级
C、中标单位签订了合同后D、领取招标文件，但未参7．以下不属于投标文件的内容是（D）加投标的 A．投标函 B．施工组织设计C．施工方案E、中标单位未在规定期限内签订合同的D．技术规范
7、根据《招标投标法》规定，招标方式分为（AC）。8．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（C）A、公开招标B、协议招标C、邀请招标D、指定招进行。标E、行业内招标A．当天公开 B．当天不公开 C．同一时间
8、下列（ADE）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按公开D．同一时间不公开 照国家规定可以不进行招标。9．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公A、涉及国家秘密B、使用国际组织或者外国援助资金的项目开的。例如，（A）在确定中标结果之前就不可以公开。C、国家特许的融资项目D、利用扶贫资金实行以工代赈需要A．评标委员会成员名单B．投标邀请书C．资格预审公告使用农民工的D．招标活动的信息E、停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的 10．根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标
9、采用公开招标方式，(CE)等都应当公开。通知书发出之日起（C）内，按照招标文件和中标人的投标文A、评标的程序B、评标人的名单C、开标的程序D、件订立书面合同。评标的标准E、中标的结果 A．10日 B．15日 C．30日 D．3个
10、下列符合我国招标投标法关于评标的有关规定的有11．投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（A）。（ABCDE）。A．以单价金额为准B．以总价金额为准C．由投标人确A、招标人应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进认D．由招标人行 确认
12．依据《招标投标法》某建设单位就一个办公楼群项目的项目招金或保函 标，则该项目的评标工作由（D）来完成。5．我国《招标投标法》规定，开标时由（BE）检查投标文件A．该建设单位的领导B．该建设单位的密封情况，确认无误后当众拆封。上级主管部门 A．招标人B．投标人或投标人推选的代表C．评标委员会C．当地的政府部门 D．该建设单位依 D．地方政府法组建的评标委员会 相关行政主管部门E．公证机构 13．评标委员会为（A）人以上的单数，评标委员会中技术、6．关于细微偏差的说法，正确的选项包括（ABD）。经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A．在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项 A．5，2/3 B．7，4/5 C．5，1/3 D．B．在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信3，2/3 14．某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得息和数据 成本是850万元人民币，预算时算得成本是800万元人民币，投标C．补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果D．细微偏差时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币，则根据不影响投标文件的有效性 《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承E．细微偏差将导致投标文件成为废标 包商投标时报价不得低于（C）。7．下列评标委员会成员中，符合《招标投标法》规定的是（AC）。A．900万元 B．850万元 C．800万元A．某甲，由招标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专 D．700万元家中确定 15．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、B．某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供监理等服务的采购，单项合同估算价在（D）万元人民币以上建筑材料 的，必须进行招标。C．某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称 A．20 B．100 C．150 D．某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成D．50 16．根据我国《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人需要对员的事告诉了某投标人 发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标8．工程建设项目公开招标范围包括（ACDE）。文件的截止时间至少（D）天前，以书面形式通知所有招标文A．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目B．施件收受人。工单项合同估算价在100万元人民币以上的 A．10 B．15 C．20 D．30 C．关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目D．使17．招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标用国际组织或者外国政府资金的项目 资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（D）E．关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目 形式予以确认。9．下列（ABC）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国A．会议 B．电话 C．口头 D．书面家规定可以不进行招标。18．提交投标文件的投标人少于（B）个的，招标人应当依法A．涉及国家安全、国家秘密项目B．抢险救灾项目 重新招标。C．利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等特殊情况 A．2 B．3 C．4 D．5 D．使用国际组织或者外国政府资金的项目E．生态环境保护项19．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人要求的延期开目工应（A）。试卷D
A．经工程师批准B．经发包人批准C．由承包人自行决定
一、单项选择题（每小题1分，共20分）D．由承包人通知发包人 1．投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（AA）。20．下列行为不属于分包的包括（A）。A．以单价金额为准B．以总价金额为准C．由投标人确认 A．总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商D．由招标人确认 B．某承包商将其承包工程的劳务部分分包 2． 《中华人民共和国招标投标法》于（C）起开始实施。C．某承包商将其承包的群体工程1/3分包给另一承包商A．2000年7月1日B．1999年8月30日C．2000D．某承包商将其承包工程的设备安装部分分包 年1月1日
二、多项选择题（每小题2分，共20分）D．1999年10月1日 1．某省地税局办公楼扩建工程项目招标，十多家单位参与竞标，3．招标程序有：①成立招标组织。②发布招标公告或发出招标邀根据《招标投标法》关于联合体投标的规定，下列说法正确的有请书。③编制招标文件和标底。④组织投标单位踏勘现场，并对招（BCE）。标文件答疑。⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申
A．A单位资质不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标 请投标者。⑥发售招标文件。则下列招标程序排序正确的是B．B、C两单位组成联合体投标，它们应当签订共同投标协议（B）。C．D、E两单位构成联合体，它们签订的共同投标协议应当提交A．①②③⑤④⑥ B．①③②⑥⑤④C．①③②⑤⑥④招标人D．①⑤⑥②③④D．F、G两单位构成联合体，它们各自对招标人承担责任 4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一E．H、I两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任 计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供2．依照相关规定：建设项目（CDE），经项目主管部门批准，给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以（B）可以不进行招标。为依据。A．与科技、教育、文化相关的B．涉及生态环境保护的 A．工程量清单B．实际工程量C．承包方报送的工C．建筑艺术造型有特殊要求的D．勘察、设计采用特定专利程量D．合同中的工程量 的E．勘察、设计采用专有技术的 5．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在3．招投标活动应遵循的基本原则有（ABCE）。（B）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。A．公开B．公平C．公正D．自愿A．20天 B．投标截止时间 C．投标预备会D．7天 E、诚实信用 6．建设工程交易中心具有集中办公、场所服务和（A）功能。4．下列内容是投标文件的，包括（ABE）。A．信息服务 B．行政监督C．宏观控制D．项目检A．施工组织设计B．投标函及投标函附录C．缴税证明查D．固定资产证明E．投标保证7．以下不属于投标文件的内容是（D）
A．投标函 B．施工组织设计 C．施工方案 D．技术规范 8．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（C）进行。
A．当天公开 B．当天不公开 C．同一时间公开 D．同一时间不公开
9．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。例如，（A）在确定中标结果之前就不可以公开。
A．评标委员会成员名单B．投标邀请书C．资格预审公告 D．招标活动的信息
10．根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（C）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A．10日B．15日C．30日D．3个月
11．招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（D）形式予以确认。A．会议B．电话C．口头D．书面
12．中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担（B）责任。
A．直接责任B．连带责任C．完成责任D．义务
13．评标委员会为（A）人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A．5，2/3B．7，4/5C．5，1/3D．3，2/3 14．某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得成本是850万元人民币，预算时算得成本是800万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（C）。
A．900万元B．850万元C．800万元D．700万元15．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（D）万元人民币以上的，必须进行招标。
A．20B．100C．150D．50
16．根据我国《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（B）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A．10B．15C．20D．30
17．邀请招标是招标人以（B）方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
A．招标邀请书B．投标邀请书C．招标公告D．招标广告
18．提交投标文件的投标人少于（B）个的，招标人应当依法重新招标。
A．2B．3C．4D．5
19．发包人应在双方计量结果（B）内，向承保人支付工程款。A．28天B．14天C．56天D．7天 20．下列行为不属于分包的包括（A）。A．总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商B．某承包商将其承包工程的劳务部分分包 C．某承包商将其承包的群体工程1/3分包给另一承包商D．某承包商将其承包工程的设备安装部分分包
二、多项选择题（每小题2分，共20分）
1．由建设单位负责组织的试车包括（BC）
A．单机无负荷试车B．联动无负荷试车C．投料试车D．单机设备安装
2．施工合同价款的方式包括（ABCD）
A．总价合同B．成本加酬金合同C．可调价格合同D．单价合同E．工程量结算合同
3．招投标活动应遵循的基本原则有（ABCE）。
A．公开B．公平C．公正D．自愿 E、诚实信用 4．下列内容是投标文件的，包括（ABE）。
A．施工组织设计 B．投标函及投标函附录C．缴税证明 D．固定资产证明E．投标保证金或保函
5．我国《招标投标法》规定，开标时由（BE）检查投标文件密封情况，确认无误后当众拆封。
A．招标人B．投标人或投标人推选的代表C．评标委员会D．地方政府相关行政主管部门E．公证机构
6．关于细微偏差的说法，正确的选项包括（ABD）。A．在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项
B．在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信息和数据
C．补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果
D．细微偏差不影响投标文件的有效性E．细微偏差将导致投标文件成为废标
7．工程进度款的结算方式包括（ACD）。
A．按月结算B．按周结算C．竣工后一次结算D．工程形象进度结算
8．工程建设项目公开招标范围包括（ACDE）。
A．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 B．施工单项合同估算价在100万元人民币以上的C．关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目 D．使用国际组织或者外国政府资金的项目
E．关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目 9．施工合同争议的解决方式包括（ABCD）
A．仲裁B．诉讼C．调解D．和解E、默示10．《建设工程施工合同（示范文本）》由（CE）组成。A．协议书B．中标通知书C．通用条款D．工程量清单E．专用条款
一、判断题（共 10 道试题，共 20 分。）
1.建设工程项目标的小，技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目，军事保密项目等，一般可以采用公开招标的方式。（N）2.投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应在投标须知内予以明确。（N）3.通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。（N）
4.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评。（Y）
5.招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是评标委员会评标的依据，也是订立合同的(Y）
6.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。（N）
7.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。（N）
8.招标机构的主要职责是拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作等。（Y）
9.根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当（先履行审批手续，取得批准）。关于资金或者资金来源是否落实问题，可不在招标文件中载明。”（N）
10.所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。（Y）
二、单项选择题（共 15 道试题，共 30 分。）
1.（B）是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
D.成立作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 12.在划分标段时，从管理费的角度考虑，(B)分段招标的管理费一般比整体直接发包的管理费高。
A.分段招标的管理费一般比整体直接发包的管理费低B.分段招标的管理费一般比整体直接发包的管理费高 C.分段招标的管理费与整体直接发包的管理费相同13.施工招标文件的内容一般不包括(B)。
A.招标准备阶段B.招标实施阶段C.定标签约阶段A.工程量清单B.资格预审条件C.合同条件D.履约阶段
2.标段划分应根据工程特点和招标人的具体情况确定，对场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程宜采用（A）。A.一次招标B.分段招标 C.考虑招标项目的管理要求，可以分别招标D.考虑工程各项工作时间和空间的衔接，分别发包
3.定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段，包括：（A）等工作。
A.开标、评标、定标、签约B.评标、定标、签约C.定标、签约D.开标、定标、签约
4.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标。
A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购
5.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（C）。D.对投标人书面有质疑的解答
6.根据《招标投标法》的规定，建设工程施工招标的标底由（A）编制。
D.政府主管部门
7.根据规定，一个工程只能编制（A）个标底，一般是在招标前就制定出来的。
A.一B.二C.三D.四
8.建设工程项目（A）是招标人招标活动的前提。
A.相应资金或资金来源落实B.编制招标文件的编制C.报建D.评标委员会专家库的建立 9.资格预审的评审方法一般采用（A）。
A.评分法B.投票法C.评议法D.举手表决 10.建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（B）。
A.计划价格B.预期价格C.实际价格D.合同价格
11.招标机构的主要职责是：（A）等。
A.拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作B.编制招标文件和组织评标
C.确定评标委员会，并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人 D.投标须知
14.工程施工招标一般划分为（D）三个阶段
A.招标准备、招标和签约B.招标准备、定标和签约 C.招标、定标和签约D.招标准备、招标实施和定标签约
15.招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括（A）。
A.成立招标机构、确定招标方式、编制招标相关文件等 B.按照国家有关规定需要履行项目审批手续、编制招标相关文件等
C.成立招标机构、发布招标公告、编制招标相关文件等D.成立招标机构、召开标前会议、编制招标相关文件等
三、多项选择题（共 5 道试题，共 15 分。）
1.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第八条规定的工程施工招标应具备的条件有：（ABCD）。
A.按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续； B.工程资金或者资金来源已经落实； 法规、规章规定的其他条件。E.监理单位已确定
2.在划分标段时，下列（AC）应分别招标。系性小的建设工程项目
C.建设项目的各项工作的衔接、交叉和配合少，责任清楚D.场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程3.工程施工招标一般划分为（ABC）三个阶段。
A.招标准备B.招标实施C.定标签约D.屡约E.评标
4.下列关于编制标底的论述，（AC）是正确的。
A.标底是招标人编制的招标项目的预期价格B.编制标底时，首先要保证其完整性
C.一个招标工程只能编制一个标底，一般是在招标前就制定出来的D.标底制定的好坏，直接影响到招标工作的成败
5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有（ABC）。
A.固定总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.固定总价加酬金合同E.单价合同加酬金合同
A.投标须知B.资格预审表C.合同专用条款C.有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料；D.法律、A.招标单位B.设计单位C.承包单位A.建设工程项目中的土建和设备安装B.项目各部分彼此联
点击咨询 