第一篇：工程招投标及合同管理试题
|《工程招投标及合同管理》习题参考答案
二、多选题（每题3分）。下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内。
1、必须进行招标的项目包括（CDE）。
A私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目
C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目
D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（AB）。
A、需经工程师确认后才能执行
B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担
C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责
D、采用改进措施后，必须顺延工期
E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准
3、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）。
A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款
B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容
C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同
D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件
E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理
4、FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ABCDE）。
A、选择分包单位的权利不同B、分包合同的工作内容不同
C、工程款的支付开支项目不同D、业主对分包商利益的保护不同
E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同
5、索赔按目的划分包括（CE）。
A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔
D、合同内索赔E、费用索赔
6、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括(AE)。
A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作
B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担
D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作
7、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于(BDE)造成工期延误，经发包人代表确
认，竣工日期可以顺延。
A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力
C.雨季天数增多D.工程量变化和设计变更
E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时
8、索赔按目的划分包括(CE)。
A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔 E.费用索赔
9、在施工合同中，(A B C D E)等工作应由发包人完成。
A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续
C.提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表
10、对于发包人供应的材料设备，(ABDE)等工作应当由发包人承担。
A.到货后，通知清点B.参加清点C.清点后负责保管
D.支付保管费用E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购
11、招标人具备自行招标的能力表现为(BCE)。
A.必须是法人组织B.有编制招标文件的能力
C.有审查投标人资质的能力D.招标人的资格经主管部门批准
E.有组织评标定标的能力
12、建设工程施工合同的当事人包括(BD)。
A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位
E.材料供应商
13、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，(CE)发生的费用由承包人承担。
A.工程本身的损害B.发包人人员伤亡
C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作
E.承包人人员伤亡
14、施工合同按照计价方式的不同可以分为(CDE)等。
A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同
D.可调价格合同 E.成本加酬金合同
15、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当(ADE)。
A.申请验收B.组织验收C.提出修改意见
D.递交竣工结算报告E.移交工程
16、被宣布为废标的投标书包括（ABDE）
A投标书未按招标文件中规定封标B 逾期送达的标书
C加盖法人或委托授权人印鉴的标书D 未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字
迹无法辨认的标书
E 投标人不参加开标会议的标书
17、必须进行招标的项目包括（CDE）
A私人投资的高级别墅B外国老板投资的基础设施的项目
C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目
D全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目
E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目
18、不符合建设工程委托监理合同特征的有（CE）
A 监理合同可以是个人
B监理合同的订立必须符合工程建设程序
C 监理合同的订立不需符合工程建设程序
D 委托监理合同标的是服务
E 委托监理合同的标的物是产生新的物质
19、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（DE）
A 单项索赔B总索赔C 明示索赔D工期索赔E 费用索赔
20、合同法律关系的构成要素有(ABC)
A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务
三、判断改错题（每题2分）。判断下列各题正误,正者在括号内打“√”,误者在括号内打“×”,并将错误处改正。
1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（×）要式改为不要式
2、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（×）30万改为20万。
3、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（×）评标定标阶段改为决标成交阶段。
4、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（√）
5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（×）以大写金额为准。
6、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（√）
7、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（√）
8、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（×）合同有效期改为施工期。
9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（√）
10、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（√）
11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（√）
12、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。（×）因此其索赔金额也可暴扣利润
13、FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（√）。
14、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）。仲裁是
15、《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（×）不是
16、工程招标必须采用公开招标方式（×）。或邀请招标
17、《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（×）。不立即终止
18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（×）分公司不是一个独立的企业法人
19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（√）
20、我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（√）
21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（×）要约改为邀约邀请。
22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（√）
27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（×）口头改为书面。
28、FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。（√）
29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（√）
30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（√）
四、填空：（每空1分）
1、项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。
2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从技术上 和 经济上对拟建工程进行全面规划的工作。
3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是公开招标、询价报价、直接采购。
4、工程承发包方式，是指发包人 与 承包人双方之间的经济关系形式。
5、建筑市场主体主要有业主、承包商、工程咨询服务机构等。
6、我国的建设工程交易中心是按照信息服务功能、场所服务功能、集中办公功能 三大功能进行构建的。
7、工程监理企业，其资质等级划分为甲级、乙级和 丙级三个级别。
8、工程招标代理机构，其资质等级划分为甲级和 乙级。
9、建设工程招标方式有公开招标和 邀请招标。
10、建设工程招标方法有一次性招标、多次性招标和 一次两段式招标、两次报价招标。
11、选择投标对象的主要方法有定性分析法、定量分析法。
12、建筑材料的采购供应方式有公开招标、询价报价、直接采购等。
13、保险费包括建筑工程一切险、第三方责任险、车辆保险。
14、建设工程合同按计价方式划分为固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同三大类型。
15、工程进度款结算方式有按月结算、竣工后一次结算、分段结算和其他结算
方式。
16、按施工索赔的处理方式可分为单项索赔、一揽子索赔。
17、国际工程招投标的特点有 择优性、平等性、限制性。
18、按施工索赔的目的分为工期索赔 和 经济索赔。
19、承发包双方解决施工索赔争端的主要方法是谈判解决、DAB方式和仲裁。
20、担保的基本方式是保证、抵押、质押、留置 和 定金。
21、市场的特征平等性、自主性、完整性、开放性、竞争性。
22、开发性经营方式的业务内容包括房地产开发、待建工程。
23、直接工程费指人工费、材料费、施工机械使用费。
24、作标技巧有逐步升级法、突然降价法、赔价竞争法。
25、按索赔目标分为工期索赔、费用索赔两类。
26、合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。
27、市场的功能交换功能、调节功能、信息导向功能、资源配置功能、经济联动功能。
28、投标竞争包括价格竞争、素质竞争。
29、国际工程招标方式公开招标、邀请招标、议标、其他招标方式。
30、风险因素包括实质风险因素、道德风险因素、心里风险因素。
31、索赔的最终解决谈判、调节、仲裁。
9、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？
1）施工合同协议书
2）中标通知书
3）投标书及其附件
4）施工合同专用条款
5）施工合同通用条款
6）标准、规范及有关技术文件
7）图纸
8）工程量清单
9）工程报价单或预算书。
第二篇：工程招投标与合同管理试题
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为（）A.成本加固定百分数酬金
B.成本加固定酬金 C.成本加浮动酬金
D.目标成本加奖罚 2.工程监理企业资质分为______个等级。（）A.1 B.2 C.3 D.4 3.建设工程招标投标总的特点是（）A.交易公开
B.优胜劣汰 C.公平公正
D.以上三种都是
4.甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。（）A.2 B.3 C.4 D.5 5.招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。（）A.投标人
B.代理人 C.银行
D.中标人
6.中标人应当由______确定。（）A.投标人
B.项目主管部门 C.行政监督部门
D.招标人 7.投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。（）A.招标文件要求提交投标文件截止时间后
B.招标文件要求提交投标文件截止时间前
C.提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前
D.招标文件规定的投标有效终止之前
8.设备材料采购中，在国际上通过公开的广泛征集投标者，引起投标者之间的充分竞争，从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料，这种招标方式叫做（）A.国际竞争性招标
B.有限国际竞争性招标 C.询价采购
D.直接订购
9.由发包人向承包人支付工程项目的实际成本，并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同叫（）
A.固定价格合同
B.可调价格合同 C.成本加酬金合同
D.总价合同 10.施工合同的特点是（）A.管理周期长
B.与效益、风险无关 C.合同管理变量少
D.单一的合同管理
11.在合同的形成过程中，一般会采取五种针对风险的措施：（1）技术、经济和组织措施；（2）转移、分散风险；（3）提高报价中不可预见风险费；（4）通过合同谈判，选择有利的合同类型，修改合同条件；（5）通过索赔弥补风险损失。这五种措施的优先顺序应该是（）A.（1）；（2）；（3）；（4）；（5）B.（5）；（2）；（4）；（3）；（1）C.（2）；（1）；（3）；（4）；（5）D.（3）；（4）；（2）；（1）；（5）12.合同变更产生的原因中，属于业主的原因有（）A.工期拖延
B.设计错误 C.修改合同条款
D.合同转让
13.属于FIDIC合同条件的主要条款是（）A.涉及权利与义务的条款
B.涉及招标的条款 C.涉及投标的条款
D.涉及议标的条款
14.建设工程反索赔的概念通常主要是指（）A.发包人向承包人的索赔
B.承包人向发包人的索赔 C.分包人向承包人的索赔
D.发包人向分包人的索赔 15.属于施工项目索赔的理由是（）A.现场质量返工
B.承包人延误支付
C.承包人提出提前完成项目进度
D.物价上涨，法律法规变化
二、填空题(本大题共9小题，每空1分，共18分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1.建设行政主管部门与建设工程招标投标行政监管机关之间的关系是______和______关系。2.我国建设工程施工招标标底的编制方法主要采用______法和______两种方法。3.建设工程投标报价主要由工程成本、______、______组成。4.在国际招标过程中，对于能胜任的潜在的承包商过少或有意投标的承包商很少的工程项目一般采用国际______招标；对于业主对详细内容说不清楚、定不下来，需要进一步完善的工程项目采用国际______招标。
5.监理单位与业主的关系是平等的主体关系，双方的关系是______与______的关系。6.索赔的解决应遵循客观性原则、______原则、______原则。
7.按索赔的处(武汉自考)理方式分，索赔可以分为______索赔、______索赔。
8.承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为______；承包人负责提供施工的全部人工和一部分材料，其余部分材料由发包人或总承包人负责供应，此种承包方式称为______。
9.FIDIC合同条件由______和______两部分组成。
三、名词解释(本大题共4小题，每小题4分，共16分)1.工程承发包 2.合同变更
3.建设工程施工合同 4.施工合同价款
四、简答题(本大题共6小题，每小题6分，共36分)1.简述工程总承包招标投标的特点。2.简述常用的投标技巧。
3.简述在建设工程施工公开招标中，资格预审的程序。4.简述我国施工招标中编制标底的主要依据。5.索赔证据有哪些并说明其基本要求。6.简述施工合同管理的特点。
第三篇：工程招投标与合同管理模拟试题
工程招投标与合同管理模拟试题
一、选择题
单项选择题1．承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（）。
A、包工不包料
B、统包
C、包工部分包料
D、包工包料
A
2．根据我国有关规定，凡在我国境内投资兴建的工程建设项目，都必须实行（），接受当地建设行政主管部门的监督管理。
A、报建制度
B、监理制度
C、工程咨询
D、项目合同管理
A 3．若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备“两个报价”，并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作“废标”来处理，此种报价方法称为（）A、不平衡报价法
B、多方案报价法
C、突然袭击法
D、低投标价夺标法 B 4．根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款
B、专用条款
C、监理合同
D、协议书
B 5．某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是（）。
A．费用由工程师承担，工期由承包方承担
B．费用由承包方承担，工期由发包方承担
C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商
D．费用和工期均由承包方承担
D 6．编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为直接费。直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定；间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。此种方法称为：（）A、工料单价法
B、综合单价法
C、清单计价法
D、其他方法 A 7．《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：（）。
A、同时履行抗辩权
B、后履行一方享有的抗辩权
C、先履行一方享有的抗辩权
D、不安抗辩权 B 8．（）是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示（）A、要约
B、承诺
C、留置
D、定金 A 9．合同的（）是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。
A、成立
B、订立
C、质压
D、定金 A 10．（）是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。
A、质押
B、定金
C、债务的免除
D、债务的混同
A 11．（）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。A、固定总价合同
B、计量估价合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
D 13．（）是依据法律的规定或合同的约定，合同当事人一方(债权人)有权留存所占有的对方的财产，以保扩自己的合法权益。
A、留置
B、定金
C、抵押
D、债权人免除债务
A
14．（）是指当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人的法律行为。A、合同的变更
B、合同的订立
C、合同的终止
D、合同的转让
D 15．（）是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。
A、合同的变更
B、合同的订立
C、合同的终止
D、合同的转让
C 16．设备材料采购中，在国际上通过公开的广泛征集投标者，引起投标者之间的充分竞争，从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料，这种招标方式叫做（）A、国际竞争性招标
B、有限国际竞争性招标
C、询价采购
D、直接订购 A 17．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（）
A、根据中标项目的不同特点采用不同报价
B、多方案报价法
C、可供选择的项目的报价
D、不平衡报价法
D 18．建设项目总承包招投标，实际上就是（）。
A、按照合同有关条款
B、项目全过程招投标 C、勘查设计招投标
D、材料、设备供应招投标
B 19．索赔必须以（）为依据。
A、工程预算
B、结算资料
C、工程变更
D、合同
D 20．建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。
A、成本加酬金
B、单价
C、总价可调
D、总价不可调
A 21．编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为全费用单价。全费用单价综合计算完 成分部分项工程所发生的直接费、间接费、利润、税金。工程量清单计价法的单价主要采用此种方法，被称为：（）。
A、工料单价法
B、综合单价法
C、定额法
D、其他方法
B 22．（）是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定，但可以根据 合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。这种索赔要求同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。
A、合同中明示的索赔
B、合同中默示的索赔 C、工期索赔
D、道义索赔
B 23．根据法律规定或当事人约定合同是否应采取特定的形式来划分。必须采取特定形式的为（）A、要式合同
B、不要式合同
C、单务合同
D、无偿合同
A 24．（）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明 确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。
A、计量估价合同
B、固定总价合同
C、单价合同
D、成本加固定百分比
B 25．（）是在合同履行过程中，当事人一方就对方不履行或不完全履行合同义务，或者就可 归责于对方的原因而造成的经济损失，向对方提出赔偿或补偿要求的行为。
A、变更
B、终止
C、反索赔
D、索赔
D 26．招标公告是一种（）
A、要约
B、承诺
C、要约邀请
D、合同
C
27．承包人只负责提供施工所需的全部人工和一部分材料，其余部分则由建设单位或总包单位负责供应，此种承包方式称为（）
A、包工包料
B、包工部分包料
C、包工不包料
D、包清工
B 28．当工程内容明确，工期较短时，发包人宜采用（）合同。
A、总价可调
B、总价不可调
C、单价
D、成本加酬金
B
29．一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下，建设单位(业主)仅与这个承包单位发生直接关系，而不与各专业承包单位发生直接关系。该承包方始称为（）
A、分承包
B、总承包
C、阶段承包
D、专项承包
B 30．竣工结算在（）之后进行。
A、施工全部完毕
B、保修期满
C、竣工验收报告批准
D、装修完毕
C 31．在施工中由于（）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。
A、不可抗力
B、承包人的设备损坏
C、设计变更
D、工程量变化
B 32．采用工程量清单计价法的项目招投标过程中，投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有按招标文件的要求填写，则（）
A、允许投标单位补充填写
B、视为废标
C、认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中
D、由招标人退回投标书
B 33．通常把承包商向业主提出的为了取得（）的要求称为“施工索赔”。
A、施工损失和利润损失
B、超额利润或工期延误 C、经济补偿或工期延长
D、经济补偿和工期延长
C 34．当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向（）人民法院申请强制执行。
A．合同签订地
B．工程所在地 C．发包人住所地 D．承包人住所地
B 35．在合同订立过程中有（）行为的，给对方造成损失的，行为人应当承担损害赔偿责任。A、故意抬高价格的 B、合同订立过程中因情况变化而退出谈判的 C、合同谈判缺乏诚意
D、故意隐瞒与合同有关的重要事实
D 36．在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（）。
A、施工单位
B、监理单位
C、建设单位
D、设计单位
C 37．业主在（）合同中承担的风险最小。
A、可调总价
B、不可调总价
C、单价
D、成本加酬金
B 38．承包商在（）合同中承担的风险最小。
A、可调总价
B、不可调总价
C、单价
D、成本加酬金
D 39．工程反索赔是指（）
A、承包商向业主提出的索赔
B、分包商向总包商提出的索赔 C、承包商向供货商提出的索赔
D、业主向承包商提出的索赔
D 40．在进行建设项目总承包时，总包单位与施工单之间是经济合同关系，具体来说（）。
A、总包单位是甲方，相当于业主身份
B、总包单位是甲方，相当于业主代理商身份 C、施工单位是乙方，相当于业主代理商身份
D、总包单位与施工单位都是乙方，总包单位相当于总承包商，施工单位相当于分包商
B 41．关于评标，下列不正确的说法是（）。
A、评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密
B、评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，且其人数为5人以上的单数
C、评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平
D、评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触
B 42．工程项目投标是指具有（）的投标人，根据招标条件，经过初步研究和估算，在指定 期限内填写标书，提出报价，并等候开标，决定能否中标的经济活动。
A、合法资格
B、良好信誉
C、委托丰富经验
D、合法资格和能力
D
二．多项选择题。
1．建设工程施工合同（示范文本）》中，能够构成设计变更的事项包括：（）
A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸 B、增减合同中约定的工程量
C、改变有关工程施工时间和顺序
D、法院要求停止施工 E、仲裁机关要求停止施工
ABC 2．
《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期 相应顺延：（）。
A、承包人未能按合同约定质量标准施工
B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行 C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 D、设计变更和工程量增加
E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
BCDE
3．《建设工程施工合同（示范文本）》中，属于发包人的义务有：（）
A、负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。
B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要。
C、开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通。
D、向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表。
E、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
ABC 4．
有下列（）情况，标书可判为无效标书.A、投标人未按时参加开标会
B、投标书主要内容不全或与本工程无关，字迹模糊辨认不清，无法评估
C、标书情况汇总表与标书相关内容不符
D、标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴 E、数据和文字清晰
ABCD 5．评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（）
A、法人资格
B、商业信誉
C、财务能力
D技术能力
E、施工经验
ABCDE 6．编制工程施工招标标底的主要依据包括：（）
A、招标文件
B、市场价格信息
C、投标文件
D、工程施工图纸、编制标底价格前的施工图纸设计交底
E、工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关资料，施工组织设计或施工方案等
ABDE 7．21．工程施工任务必须发包给持有（）的施工企业。
A、营业执照
B、相应资质等级证书
C、投标文件
D、招标文件
E、施工组织设计
AB 8．在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化为：（）三种方式。
A.包工包料
B.包工部分包料
C.包工不包料
D.建造—经营—转让承包
E.建设全过程承包
ABC
9．《合同法》规定合同无效的情形有（）
A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益 B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益 C、以合法形式掩盖非法目的 D、损害社会公共利益
E、违反法律、行政法规的强制性规定
ABCDE
10．我国现行规定，建设项目可行性研究的主要内容包括（）
A、预算
B、经济效果评价
C、产品成本估算
D、投资估算和资金筹措
E、环境保护
BCDE
11．材料采购合同的订立方式有：（）
A、公开招标
B、邀请招标
C、询价、报价、签订合同
D、直接订购
E、抵押
ABCD 12．施工合同订立应具备的条件是：（）
A、竣工结算文件已编制完成 B、工程项目已经列入建设计划
C、有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料 D、建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实
E、招标工程中标通知书已经下达
BCDE
13．通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：（）。
A、本施工企业主营和兼营能力之外的项目
B、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目
C、本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大
D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目
E、本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目
ABCD 14．建设工程施工招标的条件有：（）。
A.招标人已经依法成立
B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准
C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准
D.有相应资金或资金来源已经落实
E.有招标所需的设计图纸及技术资料
ABCDE
15．《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括（）等。
A、协议书
B、通用条款
C、结算报告
D、专用条款
E、预算书
ABD 16．“三通，一平”是指：（）
A、施工场地平
B、施工场地路通
C、给排水通
D、电通
E、通信通
ABCD
17．在工程设计招标中，选择中标单位的标准有（）。
A、设计方案的优劣
B、设计单位的人员多少
C、设计进度的快慢
D、设计费报价高低
E、设计单位信誉的好坏
ACDE 18．施工分包合同的当事人为（）。
A建设单位
B承包人
C监理单位
D设计单位
E分包方
BE 19．按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
A、乙方未能及时调配施工机械
B、发生不可抗力
C、雨季天数增多几天
D、工程量变化和设计变更
E、一周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时
BDE
20．施工图预算的编制依据主要有（）
A、施工图纸及说明书
B、预算定额
C、施工组织设计或施工方案 D、人工、材料、机械台班预算价格
E、资金筹措方案
ABCD 21．编制一个合理、可靠的标底，必须在工程概算或施工图预算的基础上考虑（）等因素。
A、目标工期
B、质量要求
C、价款的支付
D、材料差价因素
E、施工组织设计
ABDE
22．《建设工程施工合同（示范文本）》的附件包括（）等。
A、协议书
B、通用条款
C、工程质量保修书
D、专用条款
E、发包人供应材料设备一览表
CE 23．建设工程勘察设计合同中，（）是承包人的责任
A、支付勘察设计费
B、提供开展勘察、设计工作所需的有关基础资料
C、提交勘察设计成果
D、勘察设计人员进入现场时，提供必要的生活条件
E、解决施工过程中有关设计问题
CE 24．工程测量包括：（）
A、平面控制测量
B、高程控制测量
C、地形测量
D、摄影测量
E、线路测量
ABCDE 25．合同的内容一般包括条款（）
A、当事人的名称或者姓名和住所
B、标的C、数量
D、质量
E、价款或者报酬
ABCDE 26．收到投标单位提出的问题后，招标单位应通过（）方式通知所有投标单位。
A、书面形式
B、投标预算会
C、口头形式
D、补充文件
E、电话形式
AB 27．我国建设工程施工招标标底主要采用（）来编制。
A、基本直接费单价法
B、工料单价法
C、全费用单价法
D、综合单价法
E、混合单价法
BD
三．简答题。
1．1.说明可行性研究的作用体现在哪些方面？
答：1)作为建设项目投资决策的依据 2)作为编制设计文件的依据 3)作为向银行贷款的依据
4)作为建设单位与各协作单位签订合同和有关协议的依据 5)作为环保部门、地方政府和规划部门审批项目的依据 6)作为施工组织、工程进度安排及竣工验收的依据 7)作为项目后评估的依据。
2．说明在建筑工程施工招标中，评标的主要任务。
答：评标的主要任务：
（1）开标前制定评标办法（2）对投标书进行分析、评议（3）决定中标单位
3．说明在建筑工程施工招标中，评标工作的主要内容。答：（1）投标文件的符合性鉴定。（2）价格分析。（3）技术评估。（4）商务评估。
（5）投标文件的澄清。（6）综合评价与比较。
4说明在建筑工程施工公开招标中，资格预审的程序。答：（1）刊登资格预审公告。（2）出售资格预审文件。（3）对资格预审文件的答疑。（4）报送资格预审文件。（5）评审资格预审文件。（6）通知评审结果。
5．简述监理招标的程序。答：（1）招标人确定招标方式；到建设行政主管部门办理备案手续。（2）编制招标文件。3）发布招标公告或发出投标邀请通知书。
（4）向投标人发出投标资格预审通知书，对投标单位进行资格预审。
（5）向投标人发出招标文件。采用投标人资格预审方式的，招标人只向资格预审合格的投标人发出招标文件
（6）组织必要的答疑、现场勘察、解答投标人提出的问题，编写答疑文件或补充投标文件等。
（7）接受投标书。
（8）组织开标、评标、决标。
（9）招标人自确定中标人之日起十五日内建设行政主管部门提交招标投标情况的书面报告。
（10）向投标人发出中标或未中标通知书。（11）与中标人订立书面委托监理合同。
6.某施工企业投标一施工项目，准备采用不平衡报价法，请简述不平衡报价法的基本内容。答：不平衡报价法：在工程项目投标中,在不提高总报价的前提下,通过调整个别分部分项工程的报价,这样既不影响总价,又能在中标后得到更理想的经济效益。采用这种方法主要为实现两个目的：一是早收钱，二是多收钱。
7.简述我国施工招标过程中，标底的编制方法的具体内容。答：（1）工料单价法 工料单价法的具体做法是根据施工图纸及技术说明，按照预算定额规定的分部分项工程子目，逐项计算出工程量，再套用相应定额单价(或单位估价表)确定直接费，然后按规定的取费标准确定其他直接费、间接费、计划利润和税金，还要加上材料调价系数和适当的不可预见费，汇总后即为工程预算，也就是标底的基础。（2）综合单价法 综合单价法编制标底各分部分项工程的单价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润税金以及采用固定价格的风险金等全部费用。确定综合单价后，再与各分部分项工程量相乘汇总，即可得到标底价格。
8.解释建设工程招 投标的概念。
答：建设工程招投标的概念： 建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前，公开招标或邀请投标人，根据招标人的意图和要求提出报价，择日当场开标，以便从中择优选定得标人的一种经济活动。建设工程投标是工程招标的对称概念，指具有合法资格和能力的投标人根据招标条件，经过初步研究和估算，在指定期限内填写标书、提出报价并等候开标，以此决定能否中标的经济活动。
9.简述设备、材料采购中的公开招标方式的具体内容。答：公开招标又称为国际竞争性招标和国内竞争性招标。国际竞争性招标就是公开地广泛地征集投标者，引起投标者之间的充分竞争，从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料。国内竞争性招标适合于合同金额小、工程地点分散且施工时间拖得很长、劳动密集型生产或国内获得货物的价格低于国际市场价格，行政与财务上不适于采用国际竞争性招标等情况。国内竞争性招标亦要求具有充分的竞争性，程序公开，对所有的投标人一视同仁，并且根据事先公布的评选标准，授予最符合标准且标价低的投标人。
10.在建设工程施工招标方式过程中，分标应考虑哪些因素？
答：分标时应考虑的因素有：（1）工程特点。（2）对工程造价的影响。（3）有利于发挥承包商专长。（4）工地管理。（5）其他因素（如资金问题、设计图纸完成时间）。
11.简述我国施工招 标中编制标底的主要依据。
答：施工招标中，编制标底的主要依据：(1)招标文件。(2)工程施工图纸、工程量计算规则。(3)施工现场地质、水文、地上情况的有关资料。(4)施工方案或施工组织设计。(5)现行工程预算定额、工期定额、工程项目计价类别及取费标准、国家或地方有关价格调整文件规定等。(6)招标时建筑安装材料及设备的市场价格。
12.简述设备、材料采购中的邀请招标方式。
答：设备、材料采购的邀请招标是由招标单位向具备设备、材料制造或供应能力的单位直接发出投标邀请书，并且受邀参加投标的单位不得少于三家。这种方式也称为有限国际竞争性招标，它适用于合同金额不大，或所需特定货物的供应商数目有限，或需要尽早交货等情况。
13.简述建设监理招标的方式
答：建设监理招标一般实行公开招标或邀请招标两种方式。招标人采用公开招标方式的，应在当地建设工程发包承包交易中心或指定的报刊上发布招标公告。招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备资质条件的特定监理单位发出邀标通知书。招标公告和邀标通知书应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质和数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。
14.简述设计招标文件的主要内容。
答：为了使投标人能够正确地进行投标，设计招标文件应包括以下几方面的内容： 1)投标须知。包括工程名称、地址、竞选项目、占地范围、建筑面积、竞选方式等。2)设计依据文件。包括经过批准的设计任务书或项目建议书及有关行政文件的复制件。3)项目说明书。包括对工程内容、设计范围或深度、图纸内容、张数和图幅、建设周期和设计进度等方面的说明，工程项目建设的总投资限额。4)合同的主要条件和要求。5)设计基础资料。包括提供设计所需资料的种类的审查方式。6)现场勘察和标前会议的时间和地点。7)投标截止
日期。8)文件编制要求及评定原则。9)招标可能涉及的其他有关内容。
四．论述题。
1.论述建设工程施工投标的工作程序。
答：建设工程施工投标的主要工作程序：（1）投标的前期工作（2）申请投标和递交资格预审书（3）接受投标邀请和购买招标文件（4）研究招标文件（5）调查研究和澄清问题（6）编制施工计划 ①核实工程量 ②施工组织设计（7）估价和确定投标标价（8）编制投标文件（9）投标文件的投递（10）参加开标会、授标与签约
2.请论述建设监理招标与投标的基本程序。
答：建设监理招标与投标的基本程序如下：（1）招标人组建项目管理班子，确定委托监理的范围，自行办理招标事宜的，应在招标投标办事机构办理备案手续；（2）编制招标文件；（3）发布招标公告或发出邀标通知书；（4）向投标人发出投标资格预审书，对投标人进行资格预审；（5）招标人向投标人发出招标文件，投标人组织编写投标文件；（6）招标人组织必要的答疑、现场勘察，解答投标人提出的问题，编写答疑文件或补充招标文件等；（7）投标人递送投标书，招标人接受投标书；（8）招标人组织开标、评标、决标；（9）招标人确定中标单位后向招标投标办事机构提交招标投标情况的书面报告；（10）招标人向投标人发出中标或者未中标通知书；（11）招标人与中标单位进行谈判，订立委托监理书面合同；（12）投标人报送监理规划，实施监理工作。
3.请论述设计招标与投标的程序。答：依据委托设计的工程项目规模以及招标方式，各建设项目设计招标的程序繁简程度也不尽相同。国家有关建设法规规定了如下的标准化公开招标程序，采用邀请招标方式时可以根据具体情况适当变更或酌减。（1）招标单位编制招标文件。（2）招标单位发布招标广告或发出招标通知书。（3）投标单位购买或领取招标文件。（4）投标单位报送申请书。（5）招标单位对投标单位进行资质审查，或委托中介机构或咨询公司进行审查。（6）招标单位组织投标单位勘察现场，解答招标文件中的问题。（7）投标单位确定设计主导思想，编制设计方案，编写投标文件。（8）投标单位按规定时间密封报送投标书。（9）招标单位当众开标，组织评标，确定中标单位，发出中标通知书。（10）招标单位与中标单位签订合同。
第四篇：工程招投标与合同管理期末试题
工程项目与合同管理期末考试
一、单选题（1*20=20分）：
1、在下列合同中，（）合同是可变更的合同。答案：C A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B以合法活动掩盖非法目的 C因重大误解而订立的 D损害社会公共利益的
2、当工程内容明确、工期较短时，宜采用（）。
A总价可调合同 B总价不可调合同 C 单价合同 D成本加酬金合同 答案：B
3、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。
A通用条款 B专用条款 C监理合同 D协议书 答案：B
4、一般认为，投标是一种（）。
A 履约 B 要约 C 要约邀请 D 竞拍行为 答案：B
5、法律规定合同的诉讼有效期为2年。若某合同的诉讼时效进行到20个月时，发生中止是由，该是由持续5个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有（）。
A 9个月 B 6个月 C 4个月 D 2个月 答案：C
6、工程建设施工招标，招标单位应在定标内（）天发出招标通知书。
A5 B7 C9 D15 答案：B
7、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（）内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。
A 14 B10 C 28 D56 答案：C
8、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的是（）。
A工程量清单 B工程预算书 C工程变更协议书 D施工图纸 答案：C
9、对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时，则（）。
A 无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行
B 无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行C 遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行
D 遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行 答案：D
10、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。A（1）（2）（3）B（3）（2）（1）C（2）（3）（1）D（2）（1）（3）答案：B
11、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（）
A 建设单位未及时供应施工图纸 B 施工单位施工机械损坏
C 业主原因要求暂停全部项目施工
D 因设计变更而导致工程内容增加 答案：B
12、在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当（）。
A对是否参加投标作出决定 B确定投标方案 C办理资格审查 D进行投标计价 答案：A
13、唱标按送达投标书的（）顺序进行。A先后 B逆 C任意 D无相关规定 答案：A
14、根据《中华人民共和国招标投标法》和国
家计委有关规定，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在（）万元人民币以上时，必须进行招标。A3000 B1000 C100 D50 14 答案：C
15、投标人少于（）的，招标人应当依
照《中华人民共和国招投标法》重新投标。A3 B4 C5 D10 15答案：A
16、关于投标报价策略论述正确的有（）。A工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价
B施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价
C一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价
D当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价 16答案：C
17、关于评标，下列不正确的说法是（）A评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密 B评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数
C评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平D评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 17答案：D
18、某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（）。A费用由工程师承担，工期由承包方承担 B费用由承包人承担，工期由发包方承担 C费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D费用和工期均由承包方承 18答案：D
19、《建设工程施工示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是（）。A承包人分包工程一览表 B承包人承揽工程项目一览表 C发包人供应材料一览表 D工程质量保修书 19答案：A 20、投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价，则（）。A允许投标单位补充填写 B视为废标 C认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D由招标人退回标书 20答案：C
二、多选题（10*2=20分）
1、《建设工程施工合同示范文本》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是（）A设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准 B承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意 C改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更 E变更工程价款的报告应由承包人提出 1答案：C D E
2、评标过程中应当作为废标处理的情况包括（）
A投标文件未按对投标文件的要求予以密封 B拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正 C投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应
D经评标委员会确认投标人报价低于其成本价E组成联合体投标，投标文件未附联合体各方投标协议
2答案：C D3答案：A B C E
3、凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（）
A勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上
B重要设备、材料采购等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
C施工单项合同估算价在200万元人民币以上
D项目总投资额在1000万元人民币以上 E项目总投资额在2000万元人民币以上
4、投标文件的技术性评审包括（）A实质上响应程度 B质量控制措施 C方案可行性评估和关键工序评估 D环境污染的保护措施评估 E现场平面布置和进度计划 4答案：B C D5答案：A B C E
5、工程索赔的依据有（）A工程检验报告B工程进度计划 C施工合同文本及附件 D施工许可证 E招标文件 6答案：A C D7答案：A B D E
6、《施工合同文本》由（）组成。A协议书 B中标函 C通用条款 D专用条款E规划许可证
7、招投标应遵循的原则有（）A公开 B公平C投标方资信好 D公正 E诚实信用
8、根据国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准所作出的具体规定，关系到社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（）A石油项目 B供电项目 C教育项目 D商品住宅 E娱乐场所项目
8答案：B C D
9、标底的编制依据有（）。A招标文件确定的计价依据和计价方法 B经验数据资料 C 工程量清单 D工程设计文件E施工组织设计和施工方案等
10、建设工程的招标方式可分为（）A公开招标 B邀请招标 C议标 D系统内招标 E行业内招标 9答案：A C D10答案：A B C
三、简答题。（20分）
2、建设项目施工招标程序是什么？6分 答案： 建设项目的报建 审查建设单位资质 招标申请 资格预招标文件的编制与送审资格预审 发放招标文件 现场勘察 投标预备会 工程标底的编制与送审 开标、评标、定标 签订合同
3、我国对建设工程的最低保修期限有何要求？（5分）答案：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工
程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年 供热与供冷系统，为两个采暖期、供冷期 电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为两年
四、名词解释：（8分）
1、不平衡报价法（4分）
答案：不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，如何调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后投标人可尽早收回垫支于工程中的资金和获取较好的经济效益。
2、工程项目招标（4分）答案：工程招标是指在建筑市场上，建设单位，也称发包方或招标方，即通常指业主或项目投资人通过招标的方式，将工程建设项目的勘察、设计、施工、建筑装饰装修、材料设备供应、监理和工程总承包等业务全部或分阶段发包，并对投标商及其报价和施工规划等进行审查、评比，最终选定中标人的行为。
五、案例分析题（32分）
1、（16分）某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包{即EPC模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为两年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：(1)成立该工程招标领导机构；(2)委托招标代理机构代理招标；(3)发出投标邀请书；(4)对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标者；(5)向所有获得投标资格投标者发售招标文件；(6)召开投标预备会；(7)招标文件的澄清与修改；(8)建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；(9)召开开标会议，审查投标书；(10)组织评标；(11)与合格的投标者进行质疑澄清；(12)决定中标单位；(13)发出中标通知书；(14)建设单位与中标单位签订承发包合同。问题：（1）指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。（2）该工程共有7家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：1)其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；2)其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；3)开标人发现剩余的5家投标人中，有1家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商议，也作为无效投标处理。指明以上处理是否正确，并说明原因。答案：问题1 第（3）条发出招标邀请书不妥，应为发布（或刊登）招标通告（或公告）。（1分）第（4）条将资格预审结果仅通知合格的申请投标者不妥，资格预审的结果应通知到所有投标者。（2分）
第(6)条召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。（2分）
第(8)条制定标底和评标定标办法不妥，该工作不应安排在此处进行。（2分）问题2．
第(1)的处理是正确的，投标书必须密封和加盖企业法人印章；（3分）
第(2)的处理是正确的，企业法定代表人的委托书必须是原件；（3分）
第(3)的处理是不正确的，投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定是否为无效投标的依据。（3分）
第五篇：1工程招投标及合同管理试题
工程招投标及合同管理试题
单位：姓名：
一、单选(每题1.5分)（共30分）下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。
A、2、B、3C、5D、72、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备
3、中标的承包商将由（B）决定。
A评标委员会B业主C上级行政主管部门D监理工程师
4、业主在（B）合同中承担的风险最小。
A 可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金
5、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括(C)。
A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求
C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格要求
6、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是(D)。
A、节省招标费用B、招标时间短
C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈
7、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为(D)。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C、中标通知书、投标书、协议书、图纸
D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
8、在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化
9、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）。
A 建设单位B 施工单位C招标代理D设计单位
10、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C）。
A、固定价格合同B、可调整价格合同
C、固定价格加酬金合同D、成本加酬金合同
11、自中标通知书发出（C）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、15天B、21天C、30天D、35天
12、确定中标人后（A）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A、15天B、21天C、30天D、35天
13、下列说法不正确的是（C）。
A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。
B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。
C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标
1人依法选择中标人的活动。
D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。
14、公开招标在开标时，应当由（C）。
A、招标监督机构主持，所有投标人均应参加
B、招标监督机构主持，投标人自愿参加
C、招标人主持，所有投标人均应参加 D、招标人主持，投标人自愿参加
15、在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于（C）。
A、1年B、2年C、5年D、工程设计年限
16、某工程监理服务公开招标，招标投标过程中形成下列文件中的(C)属于要约。
A、招标公告B、招标文件
C、投标文件D、补遗通知
17、公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否(B)。
A、编制招标文件B、进行资格预审C、进行公开开标D、组织现场考察
18、订立合同过程中，（B）是要约。
A、招标公告 B、投标书 C、寄送的价目表 D、招标说明书
19、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（C）。
A、只限承包商向业主索赔B、业主无权向承包商索赔
C、业主与承包商之间的双向索赔D、不包括承包商与分包商之间的索赔
20、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。
A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期
C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿
二、简答题（每题15分）
1、简述《招标投标法》和《政府采购法》的区别与联系？
2、招标投标法规定，那些项目可以不进行招标？
答：
除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不
进行招标：
（一）需要采用不可替代的专利或者专有技术；
（二）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；
（三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；
（四）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；
（五）国家规定的其他特殊情形。
招标人为适用前款规定弄虚作假的，属于招标投标法第四条规定的规避招标。
3、禁止国家工作人员干预招标投标活动的规定以及法律责任？
答：
禁止国家工作人员以任何方式非法干涉招标投标活动。国家工作人员利用职务便
利，以直接或者间接、明示或者暗示等任何方式要求对依法必须进行招标的项目不招标的，或者要求对依法应当公开招标的项目不公开招标的，要求评标委员会成员或者招标人选定所指定的投标人为中标候选人或者中标人的，或者以其他方式非法干涉评标活动影响中标结果的，依法给予记过或者记大过处分；情节严重的，依法给予降级或者撤职处分；情节特别严重的，依法给予开除处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4、不平衡报价的原因是什么？
答：1）直接原因
工程量清单报价模式是投标人根据招标人提供工程量清单进行自主报价，竞争形式
体现在以各单价组合形成的总价竞争上，并以总价低者优先。工程量清单招标模式授予投标人对报价数额有很大的自主权，对招标人有较大的限制。多数招标人及其依法组建的评标委员会不仅对投标单价正常值判断困难，而且明知投标单价与正常值发生偏离也难以作出否定，则对工程量清单报价单价合理性缺乏约束是形成不平衡报价的直接原因。
2）核心原因
承包商的趋利性是其作为投标人身份时进行不平衡报价的核心原因。由于不平衡报
价可以为承包人带来必然或潜在的利益，是其进行不平衡报价的内在动力。(1)结算与支付：现行施工合同一般按已完工程量进行结算与支付，则在合同总价一定的条件下，提高先期施工工程量单价有利于减轻承包人经济压力;(2)变更：对会增加或可能增加
3的工程量报高价，对会减少或可能减少的工程量报低价，则会为或可能为承包人带来超额利润;(3)涨价风险：由于工程施工周期较长，在此期间生产要素价格比投标报价时点多有涨落，而总价低价中标、单价锁定原则使承包人“穷”则思变。
3）外在诱因
工程量清单模式中多数招标人提供的发包合同条件存在缺陷，有一些甚至是硬伤，让投标人有机可乘、钻了空子。例如：(1)设计施工图未经施工图会审，施工组织设计未经审批，则招标人难以提供准确数量的工程量清单，工程变更不可避免;(2)工程量清单编制质量缺陷而招标时又未发现，工程结算时发生调整不可避免;(3)发包合同文件质量标准引用错误，合同实施时发生调整不可避免。
三、案例题（10分）
1、某市第一中学科教楼工程为该市重点教育工程。2000年10月由市计委批准立项、建筑面积7800平方米、投资780万元。项目2001年3月12日开工。此项目施工单位由业主经市政府和主管部门批准不招标、奖励给某建设集团承建、双方签定了施工合同。
试回答：你认为该项目有哪些不符合《招标投标法》之处？
答：
对于不需招标的项目，《招标投标法》第66条规定：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。除此之外，找遍《招标投标法》，并无一条规定授权某级政府或主管部门有批准依法应招标项目可以不招标的权利。因此，本案例中经市政府和主管部门批准不招标的做法是一种滥用职权的行为。
《招标投标法》第4条规定：任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。
我们发现，许多违反法律的事情涉及到了我们的政府和政府的主要领导，说明一些领导依法办事的意识是比较淡漠的。
点击咨询 