工程建设合同管理模拟试题B

第一篇：工程建设合同管理模拟试题B

工程建设合同管理模拟试题B

一。单项选择题

1.法律规范是由（）制定或认可，并由国家强制力保证实施的行为规则。

a.国家机关 b.统治阶段 c.社会公众 d.司法机关

2.公正和鉴定的主要区别之一是（）。

a.只有进行公证后，才能满足经济合同有效的条件 b.只有进行鉴证后，才能满足经济合同有效的条件

c.经过公证的合同，在国内和国际均具有法律效力 d.经过鉴证的合同，在国内和国际均具有法律效力

3.FIDIC合同规定，计算承包商的施工期是发布开工令之日起到监理工程师签发（）之日止。

a.工程移交证书 b.工程移交证书指明的竣工 c.解除缺陷责任证书 d.最终支付证书

4.FIDIC合同条件规定，当颁发工程移交证书时发现，由于工程变更导致有效合同价下降超过15％，此时合同价应（）。

a.上调 b.下调 c.不变 d.仲裁决定

5.FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指（）的承包商。

a.由业主选定，与业主签订合同 b.由总包商选定，与业主签订合同

c.由监理工程师选定，与业主签订合同 d.由业主选定，与监理工程师签订合同

6.采购工程急需的少量特殊材料，宜采用（）方式确定贷货商。

a.公开招标 b.邀请招标 c.国际竞争性招标 d.直接定购

7.专业性较强的设备安装工程招标一般宜采用（）方式进行。

a.公开招标 b.邀请招标 c.议标 d.评标

8.FIDIC合同条件中规定的保留金（滞留金）应在签发（）时退还给承包商一半。a.“工程移交证书” b.“临时支付证书” c.“解除缺陷责任证书” d.“停工指令”

9.FIDIC合同条件规定，承包商自有的施工机具运入现场后，若其他工程施工中需用时，（）。

a.可自行运出工地 b.不能运出工地 c.需业主批准后运出工地 d.需监理工程师批准后运出工地

10.某工程建设施工合同约定，建设单位应于1995年4月10日支付工程款，但建设单位一直未按约定支付。1996年8月10日发生了持续1个月阻碍施工企业提起诉讼的不可抗力事件，则该欠款纠纷的诉讼有效期限至（）。

a.1996年4月9日 b.1997年4月9日 c.1997年5月9日 d.1998年9月9日

11.工程建设设计合同是一种（）合同。

a.转移财产 b.第三者利益 c.诺成性 d.实践性

12.债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是（）。a.定金 b.抵押 c.质押 d.留置

13.在下列财产中，（）不能作为抵押物。

a.国有土地使用权 b.国有交通运输工具 c.房屋 d.债券

14.某设计合同约定的设计费为50万元（其中定金10万元），且已支付。设计已完成，但原定设计任务书要作重大变更而需重做设计。设计费应按（）处理。

a.退还40万元重做设计需另外付费 b.退还50万元重做设计需另外付费

c.设计费不退，重做设计需另外付费 c.设计费不退，免费重做设计

15.施工合同示范文本规定，（）是承包方的工作。

a.办理施工临时用地批件 b.组织设计图纸会审 c.向甲方代表提供在施工现场生活的房屋及设施 d.提供施工现场的工程地质资料

16.施工合同示范文本规定，设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，应由（）组织试车。

a.建设单位 b.监理单位 c.施工单位 d.设备供应单位

17.在工程建设施工中，分包单位应当对（）负责。

a.设计单位 b.建设单位 c.总包单位 d.监理单位

18.施工合同中承包方必须按批准的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。如果工程实际进展与进度计划不符时，（）。

a.不能修改进度计划 b.承包方应自行修改进度计划并执行

c.承包方应按监理工程师的要求提出改进措施，报监理工程师批准后执行

d.承包方应按监理工程师的要求提出改进措施并执行，不必报监理工程师批准

19.违约行为给对方当事人造成实际损失是（）的先决条件。

a.支付违约金 b.支付赔偿金 c.继续履行 d.解除合同

20.按照FIDIC合同条件规定，不属于合同文件组成部分的是（）。

a.合同专用条件 b.投标书 c.中标意向书 d.合同协议书

21.监理工程师批准索赔的权限为（）。

a.合约内索赔 b.合约外索赔 c.道义索赔 d.向保险公司索赔

22.FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后（）天内向监理工程师发出索赔意向通知。

a.18 b.28 c.39 d.56

23.FIDIC土木工程施工合同条件适用于（）。

a.固定总价合同 b.调值总价合同 c.单价合同 d.成本加酬金合同

24.FIDIC合同条件规定，工程完满地通过缺陷责任期考验后，将由（）签发解除缺陷责任证书。

a.业主 b.承包商 c.监理工程师 d.工程质量监督部门

25.业主与中标单位签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其（）。a.购买招标文件费用 b.编制投标文件费用 c.投标保证金 d.现场考察费

26.在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是

a.谈判 b.要约邀请 c.要约 d.承诺

27.工程建设施工合同被确认无效后，适用追缴财产的处理方法，是指财产归（）。a.国库所有 b.无过错一方所有 c.监理单位所有 d.建设行政主管部门所有

28.在仲裁协议中，（）是必须约定的内容。

a.仲裁的地点 b.仲裁的时间 c.选定的仲裁员 d.选定的仲裁委员会

29.监理合同自（）开始生效。

a.合同签字之日 b.合同写明开始监理之日 c.监理单位实际开始监理工作之日 d.承包合同开始执行之日

30.业主指定的分包商，在施工中受到非自身原因造成损害时，他应向（）提交索赔报告。

a.业主 b.总承包商 c.监理工程师 d.业主或监理工程师

31.设计合同生效后，委托方应向承包方交付定金，设计任务的定金估算设计费的（）。a.15％ b.20% c.25% d.30%

32.勘察合同履行后，定金应当（）。

a.返还委托方 b.双倍返还委托方 c.抵作勘察费 d.上缴上级主管部门

33.施工合同示范文本规定，（）应由承包方承担。

a.承包方在地下管道附近施工的防护措施费用 b.承包方由于安全措施不力造成事故而发生的费用

c.在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出 d.第三方责任造成伤亡事故发生的费用

34.工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用（）。a.由施工单位直接向设计单位索赔 b.由设计单位全额承担

c.由建设单位全额承担 d.通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责

35.在工程建设施工过程中，监理工程师检查、检验合格后，又发现由承包方原因引起的质量问题，应由（）承担发生的费用。

a.业主 b.监理单位 c.承包商 d.业主与承包商共同

36.监理合同中的附加工作是指（）

a.因其他方原因使监理工作受阻而增加的监理工作 b.监理合同范围内的工作

c.因业主原因终止监理合同的善后工作 d.因业主原因终止监理业务后又恢复时的准备工作

37.对设计标书的首要评审内容是（）。

a.设计方案优劣 b.设计进度快慢 c.设计资历 d.报价的合理性

38.一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（）家。

a.2 b.3 c.4 d.7

39.FIDIC合同条件规定，（）应由业主签发。

a.中标通知书 b.工程移交证书 c.解除缺陷责任书 d.最终决策支付证书

40.FIDIC合同条件规定，承包商的一切行为都必须遵守（）所在地的一切法律和法规。a.业主 b.承包商 c.工程 d.业主或承包商

41.工程设计招标中，评标、决标考虑的因素主要是（）

a.设计方案的优劣 b.设计任务完成的进度 c.设计取费的标准 d.设计单位的资历

42.工程项目建设，采用议标方式选择施工单位适用于（）。

a.世界银行贷款 b.国家重点工程 c.保密工程 d.国家大型工程

43.施工合同示范文本规定，一般由（）办理建筑工程和施工现场甲方人员及第三方人员的生命财产险，并支付保险费用。

a.甲方 b.乙方 c.甲方和乙方 d.甲方和监理方

44.监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是（）施工进度计划。

a.承包商编制的 b.业主编制的 c.监理单位制定并由承包商认可的 d.承包商提交并经监理工程师批准的45.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师颁发工程移交证书的条件为（）。a.工程最终竣工 b.工程全部完工 c.工程基本竣工并通过竣工检验 d.工程基本完工

46.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师（）之后，退还承包商合同约定的全部保留金。

a.签发工程移交证书 b.签发解除缺陷责任证书 c.签发分部工程移交证书 d.退还履约保函

47.施工合同中索赔的性质属于（）。

a.经济补偿 b.经济惩罚 c.经济制裁 d.经济补偿和经济制裁

48.FIDIC土木工程施工合同条件规定，（）有权将工程部分项目交由指定分包商实施。a.业主 b.承包商 c.工程师 d.业主和承包商

49.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为（）

a.从投保之日到最终结算日 b.从投保之日到工程竣工移交之日

c.从现场开始工作到工程竣工移交之日 d.从现场开始工作到解除缺陷责任期结束

50.FIDIC土木工程施工合同条件规定，承包商投保工程险时，应以（）名义进行。a.承包商 b.业主 c.承包商和业主 d.承包商或业主

答案：1.a 2.c 3.b 4.a 5.a 6.d 7.b 8.a 9.d 10.b 11.c 12.b 13.d 14.c 15.c 16.c

17.c 18.c 19.b 20.c

21.a 22.b 23.c 24.c 25.c 26.c 27.a 28.d 29.a 30.b 31.b 32.c 33.b 34.d 35.c 36.a

37.a 38.b 39.a 40.c

41.a 42.c 43.a 44.d 45.c 46.b 47.a 48.a 49.c 50.c

第二篇：工程建设模拟试题合同管理A

工程建设模拟试题合同管理A

一。单选

1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。

A.委托方B.设计单位C.监理工程师D.主管部门

2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。

A.业主承担B.业主从监理费中扣除，转付给承包方

C.承包方承担，因他执行的是无效指令D.监理单位给予支付

3.采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。

A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商

4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。

A.向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走C.向业主支付折旧费后带走D.不须向业主支付费用将设备归还业主

5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。

A.1万元B.2万元C.3万元D.4万元

6.合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。

A.另一方可请求法院强制执行B.仲裁机构可强制执行

C.另一方可以请求公安机关强制执行

D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。

A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.成本加奖惩合同

9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。

A.可继续施工B.应等待监理工程师进一步指示后在施工

C.要求监理工程师再次检验D.可报请业主作出决定

10.一方当事人要求变更合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（）。

A.提出变更方承担B.对方承担

C.平均分担D.提出变更方按较大的比例承担

11.承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日历天数。

A.合同约定的竣工日B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

C.办理竣工结算之日D.工程保修期满之日

12.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）

A.通知业主后即可调换B.无需通知业主即可调换

C.取得业主书面同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换

13.分包商在施工现场的协调管理工作，应由（）负责。

A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商自己

14.招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（）。

A.施工图预算价格B.当前建筑市场价格

C.初步概算价格D.预计的可能最低投标价格

15.监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）。

A.监理工程师应推迟计量时间B.监理工程师单独计量无效

C.监理工程师单独计量有效D.监理工程师可不必在计量

16.施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。

A.建设项目依据国家计划被取消B.战争

C.**D.协议条款内约定等级以上的地震

18.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。

A.不承担责任B.承担连带责任

C.承担全部责任D.同意扣除一定数量的酬金

19.FIDIC合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件，由（）来判断。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.政府主管部门

20.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（）签发。

A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商

21.FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。

A.可自行运出工地B.应经业主批准后才能运出工地C.经监理工程师批准后才能运出工地D.不能运出工地

22.工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（）书面同意方可运至现场。

A.业主B.监理工程师C.施工承包商D.设备供应商

23.担保与所担保合同的关系属于（）。

A.平等关系B.从属关系C.相对独立关系D.无关系

24.合同履行原则要求按合同规定的（）履行。

A.时间B.标的C.价款D.地点

25.FIDIC合同条件规定，当组成合同个文件的约定有矛盾或歧义时，应由（）解释。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.业主与承包商

26.驻地监理工程师代表的工作，应直接对（）负责。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.分包商

27.建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则（）。

A.该项索赔视为已经批准B.视为已被拒绝C.尚待批准D.承包商应进一步提交索赔证据

28.FIDIC合同条件规定，若业主延误移交施工现场，导致承包商不能按合同约定时间开工时，新的合理开工时间应由（）提出。

A.业主B.监理工程师C.业主与监理工程师协调D.承包商

29.一方当事人发生（）时，允许变更合同主要条款的约定内容。

A.法定代表人变更B.企业法人隶属关系变更

C.企业法人名称变更D.违约行为

30.需要对施工图设计进行修改时，应经（）批准。

A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位

31.无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是（）。

A.违约方向第三方抵押的财产B.不属于该合同范围内的违约方财产

C.合同标的物D.违约方关系人的财产

32.违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方（）。

A.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同

B.在继续履行过程中可更换标的C.必须按合同条款继续履行合同D.可拒绝继续履行合同

33.招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就（）加以澄清，并允许其补充和修正。

A.投标工期B.投标报价C.工程质量标准D.施工组织设计

34.施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由（）承担该部分永久工程的照管责任。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.业主与承包商共同

35.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（）。

A.立即停止执行B.继续有效C.宣告无效D.对要求变更的条款部分无效

36.某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得（）后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。

A.委托授权书B.订货单C.履约保证书D.钢材需求计划

37.工程竣工验收合格后，业主在合同约定的时间内，无合法理由而不办理竣工结算，承包商可（）保护自己合法权益。

A.自动撤场B.要求变更合同C.宣布合同终止D.拒绝移交工程

38.建设工程施工合同属于（）。

A.劳务性合同B.工作性合同C.财产转移合同D.要物合同

39.订购500吨水泥的合同价为300元／吨。在履约期间，交付200吨后水泥涨为320元／吨，供货方要求变更单价，采购方不同意，此时供货方（）。

A.可单方宣布解除合同B.必须按原单价交付剩余水泥

C.有权拒绝按原单价供应水泥

D.可单方面修改价格条款强制采购方执行

40.业主与承包商的关系是（）。

A.购销合同关系B.经济委托关

C.法律上的平等关系D.委托与被委托的关系

41.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于（）。

A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.超越经营范围D.无效代理

42.FIDIC合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（）止。

A.工程移交证书指明的竣工日B.颁发工程移交证书日

C.颁发解除缺陷责任证书日 D.承包商提交的结清单生效日

43.工程项目建设工程中，监理单位、设计单位、施工单位之间是（）关系。

A.经济管辖B.合同C.经济合伙D.经济协作

44.施工中，因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致承包商受到损害，则承包商应（）递交索赔通知。

A.业主B.监理工程师C.以业主和承包商的共同名义向设计单位

D.监理工程师和承包商的共同名义向设计单位

45.FIDIC合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求（）。

A.通知对方并与他协商B.提交监理工程师请他作出决定

C.自己提交仲裁D.直截提请诉讼

46.业主应对（）原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。

A.监理工程师提供的水准点高程有误

B.承包商使用的测量仪器有误差

C.承包商放线有误而监理工程师未查出

D.承包商放线后监理工程师未进行复测

47.采用（）方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。

A.公开招标B.邀请招标C.议标D.比价招标

48.施工承包合同中的经济法律关系客体是指（）。

A.业主B.承包商C.合同标的D.合同条款

49.合同必须由（）签署。

A.法人B.企业组织内部的办事人员

C.没有书面授权的企业外部代理人D.法定代表人书面授权的委托人

50.业主应在监理工程师签发（）后的14天内退还承包商履约保函。

A.单位工程移交证书B.合同工程移交证书

C.解除缺陷责任证书D.最终支付证书

二、多选（有两个或两个以上答案）

51.诉讼时效法律制度规定，诉讼时效期间的起算自（）起。

A.权利人的权利受到限制之日B.权利人义务人订立合同之日

C.权利人知道权利受到侵害之日 D.诉讼时效中断事由消除之日

E.权利人应当知道权利受到侵害之日

52.设计阶段，监理工程师进行合同管理的法律依据是（）。

A.设计阶段的监理委托合同B.工程设计合同C.批准的可行性研究报告及设计任务书 D.工程监理规划E.规划设计方案

53.依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件（）。

A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所

D.有符合法定条件的法定代表人E.能独立承担法律责任

54.当事人能行使留置权的合同有（）。

A.购销合同B.加工承揽合同C.仓储保管合同D.借款合同E.运输合同

55.合同鉴证和公正的差异是（）不同。

A.实行的原则B.实施的目的C.行为的性质

D.证据的效力E.法律效力的适用范围

56.勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由（）。

A.承包方继续完善勘察设计B.发包方与承包方解除勘察设计合同

C.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金

D.视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费

E.视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失

57.施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（）。

A.工程本身的损害B.清理修复的费用C.施工现场的设备、机械的损坏

D.施工现场甲方人员的伤亡

E.施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡

58.《合同法》规定，合同依法订立具有法律约束力。审查合同的有效性，应从以下几方面考虑：（）。

A.当事人主体资格B.形式程序合法C.合同内容合法

D.合同登记备案E.合同经过公证

59.工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括（）。A.正常的监理工作B.附属工作C.附加工作D.额外工作E.业主要求的工作

60.监理单位对监理工作承担责任的原则是（）。

A.在监理合同有效期内承担责任

B.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任

C.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任

D.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任

E.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任

61.施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在（）范围内进行招标。

A.全部工程B.单位工程C.特殊工程D.分部分项工程E.土建工程和安装工程

62.监理单位的投标书由（）组成。

A.技术建议书B.承接监理任务意向书C.投标说明书D.财务建议书E.资质资格证书

63.工程施工招标文件，主要由（）组成。

A.招标申请书B.工程综合说明和设计文件C.单价表和工程量清单

D.投标须知E.招标邀请书

64.施工合同的发包方对（）承担责任。

A.施工场地的土地征用

B.支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用C.施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作D.提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料E.提前使用后发生损坏的修理费用

65.代理法律制度中的委托代理，代理人因（）承担法律责任。

A.委托授权不明B.无权代理未经追认C.与第三人恶意串通

D.完成代理事项，被代理人不接受行为后果E.复代理行为未经追认

66.勘察设计合同中委托初步设计的，委托方的主要义务有：向承包方提供（）。

A.经批准的设计任务书B.工程项目的选址报告和资源报告C.满足设计要求的勘察资料D.有关工程施工条件的资料E.有关工程设备的技术资料

67.施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是（）。

A.合同条件B.协议条款C.承包工程投标书D.施工监理日志E.工程恰商纪要

68.监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（）。

A.施工招投标工作的监督管理B.施工工期管理C.施工费用管理

D.施工质量管理E.施工过程的档案管理

69.施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容包括（）。

A.提前竣工的时间B.为提前竣工而调整的施工进度计划C.乙方采取的赶工措施

D.赶工措施的经济支出和承担E.违约责任

70.施工合同示范文本规定，在施工中由于（）原因，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。

A.不可抗力事件的发生B.工程量的变化C.一周内，非乙方原因造成停工累计超过8小时 D.工程设计变更E.施工机械出现故障

71.监理工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的（）进行检查。

A.制造材料B.制造进度C.生产计划D.制造成本E.制造工艺

72.下列选项中，属于合同的主要条款是（）。

A.合同标的条款B.合同的违约金条款C.标的数量和质量条款

D.当事人双方要求写明的条款E.合同的担保条款

73.合同变更或解除后，当事人的责任为（）。

A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任

B.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任

C.双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任

D.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任

E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任

74.FIDIC土木工程施工合同条件规定，监理工程师可以行使下列权力（）。

A.发布工程变更指令B.审查批准承包商的施工进度计划C.删减部分工作内容，另行委托完成D.批准使用暂定金额E.实施竣工所必需的任何种类的附加工作

75.FIDIC规定，（）的关系不是合同法律关系。

A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商

1.B 2.A 3.B 4.D 5.D 6.A 7.C 8.B 9.A 10.A 11.B 12.C 13.C 14.B 15.C 16.A 17.C 18.A

19.B 20.B 21.C 22.B 23.B 24.B 25.B 26.B 27.A 28.D 29.D 30.D 31.C 32.C 33.D

34.A 35.B 36.A 37.D 38.B 39.B 40.C 41.A 42.D 43.D 44.B 45.B 46.A 47.A 48.C

49.D 50.C

51.CDE 52.ABC 53.ABCE 54.BCE 55.CDE 56.AD 57.AD 58.ABC 59.ACD

60.ACD 61.ABCE 62.ACDE 63.BCD 64.ABDE65.ABCE 66.ABC 67.ABCE

68.BCDE 69.ACD 70.ABCD 71.ABE 72.ABCD 73.DE 74.ABDE 75.AC

第三篇：建设工程招投标与合同管理模拟试题

建设工程合同：承包人进行工程建设、发包人支付价款的合同

公开招标：招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

房地产开发：在依法取得土地使用权的国有土地上进行基础设施和房屋建设的行为 邀请招标：招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

联合投标：两个及两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的行为

村镇规划：农村集镇和村庄的建设规划，是根据县的农业区划、县域规划，按照村镇经济、社会发展和居民收入水平的呢过状况，对规划区内的各项建设进行全面布置 1什么事从业资格制度，我国从业资格制度包括哪些：指从事建筑活动的建筑施工企业、勘察 单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员，技术装备和已完成的建筑工程业绩的呢过资质条件，划分不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级资质证书后，方可在其资质等级允许的范围内从事建筑活动。包括从业资格证书和执业资格制度 2.我国对从事工程建设活动单位是如何划分的？资质如何划分？

按不同经济、技术条件、划分不同等级。并对不同资质等级的单位从事的建筑活动范围做明确规定。施工承包企业资质分：特级 一级 二级 三级。工程监理单位资质分为：甲级、乙级 3.交付验收的工程，必须具备哪些条件？

①完成工程设计和合同约定内容②有完整技术档案和施工管理资料③有材料、设备试验报告④有勘察、设计等单位质量合格文件⑤有工程保证书。4.建设单位申领施工许可证应具备哪些条件?

①已办理用地批准手续②已取得规划许可证③拆迁进度符合施工要求;④已确定施工企业⑤已满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查;⑥有保证工程质量和安全的具体措施，并办理了工程质量、安全监督手续⑦应委托监理的工程已委托监理⑧建设资金已经落实。

5.什么是建设工程的发包与承包？有哪些方式？

指建设单位委托具有从事建筑活动的法定从业资格的单位为其完成某一建筑工程工程的全部或部分的交易行为.方式有：招标发包、直接发包。7.什么叫投标联合体？其资格和规定有哪些？

两个以上法人或者组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人.联合体中标的，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.开标、评标、中标的规定：开标：开标本着公开、公正、公平的原则，在招标机构规定的日期时间和地点，通知所有投标人参加，由投标人检查投标文件的密封，经确认无误，当众拆封，宣读内容开标的过程，记录备案，由主持人和其他工作人员签字确认.评标：依据公正合理的原则对投标文件优劣进行评审和比较，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面组成，成员人数5人以上单数，技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3

中标：确定中标单位，招标单位应当于7天内发出中标通知书，中标人应当在中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同.9.招标方式有哪几种？区别？

有公开招标和邀请招标两种，公开招标邀请不特定法人或组织投标，邀请招标指招标人以投标邀请书方式邀请特定法人。

10.建设用地规划许可证证审核内容：①拨划方式获得建设规划许可证。政府部门应审核建设单位申请建设用地规划许可证的各项文件是否完备，并依据控制详细规划，确定建设用地范围②出证方式获得土地使用权的建设用地规划许可证。在土地出证前，城市规划部门依据控制性详细规划提出规划条件，随同土地一起出证。

11.对违反占地和违法建设城市规划行政处罚措施：①未取得建设用地规划许可证而占用土地的由县级以上人民政府责令退回。②对未取得建设工程规划许可证证件或违反建设工程规划许可证证件的规定进行建设活动，严重影响城市规划的，由县级以上人民政府城市规划行政主管部门责令限期拆除，或没收，影响城市规划，由县级以上人民政府规划行政主管部门责令限期改正，并处以罚款。3）对未取得建设工程规划许可证进行建设活动的有关责任人员由其所在单位给予行政处分

12.监理工作中，业主、承包商、监理单位之间关系如何确定

监理单位、建设单位、承建单位 都是独立的法人，享有地位平等的各种权利；监理单位与建设单位之间是被委托与委托的合同关系，建设单位与承建单位之间是发包与承包的合同关系，各受制于施工合同，履行合同条款规定；监理单位与承建单位之间没有合同关系，在现场的‘四控两管’方面，是监督管理与被监督管理的关系.13.根据FIDIC合同文件，建设单位应承担哪些义务？监理工程师有哪些权利义务？

建设单位义务：①在合同时间内提供施工场地、手工图样、向承包单位付款②建设单位在缺陷责任期负责照管现场③协助承包单位义务

监理师权力：①对现场材料及设备有检查控制权②对承包单位监督权③对已完工程有确认或拒收权④对工程紧急补救权⑤有需求解雇承包单位雇员权⑥批准分包权⑨控制施工进度权⑩批准工期索赔和费用索赔权

监理师义务：①认真执行合同文件②协调工作相关事宜

案例;①该项目必须进行招投标②该工程5.4开工，但7日才开始办理施工许可证，在得施工许可证之前不可开工③改项目必须进行强制监理④开工前必须办理监督手续⑤必须进行安全生产备案⑥施工企业在承揽项目后不得转包⑦该工程没有组织竣工验收即投入使用，违法规定。

2004年春季....（配电箱损坏，用螺丝刀代替电阀）

答案：①《安全生产法》②管理混乱③设备问题没有及时清厂家修理④日常管理不到位⑤反应出管理部门和厂家责任没有落实到位⑥开机器的女工违规操作

建议:建立健全《安全生产法》的日常检查工作，持证上岗，发现问题立即停止工作，督促操作员按时检查机械。

第四篇：建设工程招投标与合同管理模拟试题

工程招投标及合同管理试题A

一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。

1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过

程中形成的（C）关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人 C、权利

与义务D、法人与自然人

2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单

位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。A、施工企业B、施

工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员

3、下列财产

中，（A）不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运

输工具

4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。A、2、B、3

C、5D、7

5、合同争议的解决顺序为（A）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁

6、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A、报价B、能力C、监

理人员数量D、设备

7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工

作内容应属于（B）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作

8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地

征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以

上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控

制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

9、设计人的设计工作进展不到委托设计

任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除

合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（D）A、没收全部定金补偿损失B、要求

发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约

定设计费用的50%

10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中

承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求

二、填空题

1、项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从技术上和

经济上对拟建工程进行全面规划的工作。

3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是公

开招标、询价报价、直接采购。

4、工程承发包方式，是指发包人

与承包人双方之间的经济关系形式。

5、建筑市场主体主要有业主、承包商、工程咨询服务机构等。

三、名词解释

1、工程承发包：建筑企业（承包商）作为承包人

（称乙方）、建设单位（业主）作为发包人（称甲方）、由甲方把建筑安装工程任务委托给乙

方、且双方在平等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证

工程任务在合同造价内按质按量的全面完成。

2、建筑市场：指以建筑产品承发包交易活

动为主要内容的市场、一般称作建设市场或建筑工程市场。

3、建设工程招投：是指招标

人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序

优选承包单位的法律活动。

4、多方案报价法：利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。

5、施工管理费：在国际工程

承包中的施工管理费、一般包括工作人员费、生产工人辅助工资、工资附加费、办公费、差

旅交通费、文件宣传费、固定资产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、检验试

验费以及其他费用等内容。

四、简答题

1、施工合同的特点是什么？1）合同标的的特殊

性；2）合同履行期限的长期性；3）合同内容的多样性和复杂性；4）合同监督的严格性。

2、建设工程交易中心的运行原则是什么？1）信息公开原则；2）依法管理原则；3）公平

竞争原则； 4）属地进入原则；5）办事公正原则。

3、建设工程招投标的特点是什么？1）

招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争； 2）投标是在平等互利的基础上的竞争；

3）竞争的目的是相互促进、共同提高；4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参

与承包。

4、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？1）合同第一性原则；2）合同

平等、自愿原则；3）合同的法律原则； 4）诚实信用原则；5）公平合理原则。

5、建设

工程施工合同的作用是什么？1）施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；

2）施工合同是施工阶段实行监理的依据；3）保护建设工程施工过程中发包人和承包人权

益的依据

工程招投标及合同管理试题B

一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。

1、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）

A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停

工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责

任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

2、材料采购在交

货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。

采购方应（B）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款

C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付

3、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师

在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限

定的时间

4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出

索赔。承包商（C）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付

后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分

包商的名义向工程师提交索赔报告

5、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天

气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期

D、给予工期顺延但不给费用补偿

6、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A行

政法律关系B 民事权利义务关系 C刑事法律关系D经济侵权关系

7、在工程建设监理活动中，监理单位是（A）A业主的代理人B业主的委托人C施工

合同的当事人 D 绝对独立的第三人

8、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式

是（B）A主合同B从合同C独立合同D无条件地必须履行的合同

9、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A）A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级

仲裁机构申请复议 C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉

10、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（B）。A

额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务

二、填空题

11、选择投标对象的主要方法有定性分析法、定量分析法。

12、建筑材料的采购供应方式有公开招标、询价报价、直接采购

等。

13、保险费包括建筑工程一切险、第三方责任险、车辆保险

。14、建设工程合同按计价方式划分为固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同三大类型。

三、名词解释

1、施工索赔：施工合同的一方当事人、对在施工合同履行过程中发生的并非由

于自己责任的额外工作、额外支出或损失、依据合同和法律的规定要求对方当事人给予费用

或工期补偿的合同管理行为。

2、委托代理：是基于被代理人对代理人的委托授权行为而

产生的代理。

3、建筑工程施工合同：是发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容、确定双方权利和义务的协议。

4、附加工作：

指与完成正常工作相关、在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。

5、指定分包

商：是由业主（或工程师）指定、选定、完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。

四、简答题

1、变更价款的确定程序是什么？设计变更后、承包人在工程设

计变更确定后14天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款。承包人

在确定变更后14天内不向工程师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同

价款的变更。

2、工程合同管理的原则是什么？1）合同第一位原则2）合同自愿原则3）

合同的法律原则4）公平合理原则

3、市场的功能是什么？1）交换功能2）调节功能3）

信息导向功能4）资源配置功能5）经济联动功能

4、设计招标有什么特点？1）招标文件的内容不同2）对投标书的编制要求不同3）开标形式不同4）评标原则不同

5、FIDIC系列

合同条件有什么特点？1）国际性，广泛的适用性，权威性 2）公正合理3）程序严谨易

于操作 4）强化了工程师的作用

1工程招投标及合同管理试题库

一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。

1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事

流传过程中形成的（）关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人 C、权利与义务D、法人与自然人

2、施工企业的项目经理指挥失误，给

建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。A、施工企业B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员

3、下列

财产中，（）不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通

运输工具

4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。A、2、B、3

C、5D、75、合同争议的解决顺序为（）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁

6、监理招标主要是对监理单位（）的选择。A、报价B、能力C、监理

人员数量D、设备

7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作

内容应属于（）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作

8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置

准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制

点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

9、设计人的设计工作进展不到委托设计任

务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）A、没收全部定金补偿损失B、要求发

包人支付双倍的定金

2C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%

10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期

概念应为，从（）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日

起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起

按招标文件中要求

11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相

应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工

责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

12、材料采购在交货

清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。

采购方应（）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付

13、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）。A、工程保修期 B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出

索赔。承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付

后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分

包商的名义向工程师提交索赔报告

15、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨

天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期

D、给予工期顺延但不给费用补偿

16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）A

行政法律关系B 民事权利义务关系 C刑事法律关系D经济侵权关系

317、在工程建设监理活动中，监理单位是（）A业主的代理人B业主的委托

人C施工合同的当事人 D 绝对独立的第三人

18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）A主合同B从合同C独立合同D无条件地

必须履行的合同

19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（）A按裁决自觉执行B

不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉20、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（）。A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务

21、监理招

标的宗旨是指对监理单位（）的选择。A能力B报价C信誉D经济实力

22、中标的承包商将由（）决定。A评标委员会B业主C上级行政主管部门D

监理工程师

23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。A建设

单位B设计单位C施工单位D设备供应单位

24、业主在（）合同中承担的风险

最小。A 可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金

25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（）。A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商

索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔

26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()

为准。A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位

在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件

27、由于承包商的原因

使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于()。A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作

28、下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具备的前提

条件。

4A.建设用地征用完毕，施工图纸完成B.概算已经批准，建设项目已正式列入计

划C.招标文件已经编制好D.建设资金、建材、设备来源已经落实

29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。A.提供的投标担保有瑕疵B.货物包装方式不符合招标文件的要求C.个别地方存在漏项D.明显不符合技术

规格要求30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。A.节省招标费用

B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.竞争激烈

31、施工合同

通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为

()。A.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C.中标通知书、投标书、协议书、图纸D.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改

建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。A.发包

人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同

33、FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A.开工日起至颁布发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

34、在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化

35、委托任务并负责支付报酬的一方称（）。A 承包人B 发包人C出资人D出工人

36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）。A 建设单位B 施工单位C招标代理D设计单位

37、监理招标主要是对监理单位（）的选择。A报价B能力C人员数量D 设备

538、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）。A固定价格合同B可调整价格合同C固定价格加酬金合同D成本加酬金合同

39、在进度控制中，（）不属工程师的任务。A督促承包人完成工程扫尾工作B向有关部门递交竣工申请 C协调竣工验收中的各方关系D参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（）。

A 拒付货款并索赔B按照订购数量及时付款 C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付

41、工程分包的说法错误的为（）A 是违法的B是从工程

承包人承担C 是允许的D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包

42、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（）A 工程保修期B承包商的施工期C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

43、自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A 15天B 21天C 30天D 35天

44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担担保责任。A、保证B、连带保证C、违约D、合同

45、当事人采用合同书形式订立的，自（）合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时 C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时

46、确定中标人后（）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15天B、21天C、30天D、35天

47、下列说法不正确的是（）。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。

第五篇：建设工程合同管理 试题下载

建设工程合同管理 试题下载

1、在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（）承担。

A、发包人 B、承包人 C、工程师

D、发包人与承包人共同

2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（A、人民法院

B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会

D、质量监督机构

3、可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求（）变更。

A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位

D、人民法院

4、施工的竣工验收应当由（）负责组织。)申请撤销裁决。

A、发包人

B、工程师 C、承包人

D、监理单位

5、工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由（）承担。

A、发包人

B、承包人 C、双方共同

D、合同约定的责任者

6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（）为准。

A、招标文件中的规定

B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件

7、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。

A、按合同约定违约金要求对方赔偿 B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿

C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金 D、请求法院增加超过违约金部分损失

8、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（）之日起生效。

A、签订

B、登记 C、履行 D、主合同生效

9、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（）。

A、发件人的主营业地 B、发件人的经常居住地 C、收件人的主营业地 D、收件人的经常居住地

10、工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括（）。

A、事态调查

B、实际损失分析 C、证据资料收集

D、损害事件原因分析 E、索赔理由分析

11、依据材料采购合同的约定，供货方对（）承担责任。

A、因使用不当导致的质量下降 B、到货检验时采购方提出的质量异议 C、因交货后保管不善导致的质量下降 D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议

12、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（）的保修期限应为5年。

A、地基基础工程

B、层面防水工程 C、设备安装工程

D、排水管道工程

13、关于工程量计量，正确的处理方法是（）。

A、工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量 B、工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量 C、若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效

D、承包人实际完成的(包括涨线部分)所有工程量均应在计量的范围内

14、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的（）倍时，签定的合同，可确认为可变更、可撤销合同。

A、3 B、4 C、5 D、6

15、工程建设合同是（）合同。

A、主合同 B、从合同 C、诺成性合同

D、实践性合同 E、无偿合同

16、在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）日。

A、设计人收到定金

B、合同签订

C、设计人员勘察现场

D、场址选择

17、施工招标文件的内容一般不包括（）。

A、工程量清单

B、资格预审条件 C、合同条件

D、投标须知

18、在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同。

A、损害公共利益的

B、以合法活动掩盖非法目的的

C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的

D、以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的19、施工合同示范文本中规定的固定价格合同（）。

A、是在约定的风险范围内价款不再调整的合同 B、是绝对不可调整合同价款的一种计价方式 C、是约定范围内的风险由承包人承担

D、包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同 E、无需约定风险范围

20、技术合同的类型有（）等。

A、技术开发合同

B、修理合同 C、技术咨询合同 D、复制合同 E、技术服务合同

21、FIDIC施工合同条件中的规范，除了工程各主要部位施工应达到的技术标准和规范以外，还可以包括的内容是（）。

A、图纸

B、资料表 C、指定分包商

D、暂列金额 E、承包商的设计

22、下列关于保证的说法不正确的是（）。

A、保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人 B、保证法律关系包括保证人和被保证人(债务人)两方当事人 C、保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

D、当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任

23、工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经()签署意见。

A、总监理工程师 B、监理工程师 C、发包人代表

D、质量监督机构负责人

24、为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括（）。

A、设计方案

B、规划许可文件 C、工程勘察资料

D、限额设计要求

E、高于设计规范要求的标准

25、下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（）。

A、公证一般实行自愿申请原则，签证反之

B、签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为 C、公证与签证的效力等同

D、公证和签证在我国域内和域外都有法律效力

26、以下对索赔的表述中，正确的是（）。

A、索赔要求的提出不需经对方同意 B、索赔依据应在合同中有明确根据

C、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告 D、工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准 E、承包人必须执行工程师的索赔处理决定

27、合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

A、法人

B、法人和其他组织 C、自然人

D、自然人、法人和其他组织

28、设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（）。

A、发包人与设计人协商并经设计人同意

B、设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同 C、该部分设计成果需经设计人审查批准 D、设计人不对该部分的设计质量承担责任 E、设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

29、承包人负责采购的材料和设备，应（）。

A、发包人负责检验试验，费用发包人承担 B、发包人负责检验试验，费用承包人承担 C、承包人负责检验试验，费用承包人承担 D、承包人负责检验试验，费用发包人承担

30、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。

A、现场同期记录 B、索赔意向通知 C、索赔报告 D、索赔证据

31、下列关于竣工验收提法错误的有（）。

A、对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收 B、竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书 C、工程严禁任何部分甩项竣工

D、工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日 E、竣工验收合格的工程移交发包人使用

32、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（）。

A、承包人办理申报手续，发包人承担费用 B、承包人办理申报手续，承包人承担费用 C、发包人办理申报手续，承包人承担费用 D、发包人办理申报手续，发包人承担费用

33、工程师在施工过程中应采用（）等方式监督检查承包人的施工工艺和产品质量，对建筑产品的生产过程进行严格控制。

A、巡视 B、旁站

C、询问

D、质疑 E、平行检验

34、某单位推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，与其他单位签定了超越授权范围的合同，此时订立的合同()。

A、无效

B、有效

C、可附条件无效

D、责任由推销员承担

35、代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A、代理人和被代理人

B、被代理人 C、第三人

D、自己

36、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（）。

A、定金 B、留置 C、抵押

D、质押

37、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（）。

A、委托人增加监理工作内容较多

B、执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束 C、委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年 D、委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

38、《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。

A、解除合同

B、变更合同 C、转让合同

D、中止履行合同义务

39、某一住宅项目的施工承包人，将该项目的铝合金门窗交由专业加工厂加工，该承包人与加工厂之间签订的合同应称为（）。

A、材料采购合同

B、设备采购合同 C、委托合同 D、承揽合同

40、设计阶段监理的内容包括（）。

A、选择勘察设计单位 B、组织设计方案竞赛 C、确定设计使用的技术参数 D、审查勘察设计方案和结果 E、编制项目概预算

41、建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包括（）。

A、更改工程有关部分的标高、基线线、位置和尺寸 B、增减合同中约定的工程量 C、改变有关工程的施工时间和顺序 D、变更合同中约定的价款

42、法定解除合同的条件包括（）等。

A、因不可抗力致使不能实现合同目的

B、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行 C、当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行 D、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务 E、在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务

43、下列行为中不符合暂停施工规定的是（）。

A、工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令 B、工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见 C、承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工 D、工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复

44、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由（）。

A、招标人承担，费用由投标人承担 B、投标人承担，费用由招标人承担 C、招标人承担，费用由招标人承担 D、投标人承担，费用由投标人承担

45、在FIDIC施工合同条件中，颁发履约证书是表示（）。

A、承包的施工义务终止 B、合同终止 C、结清单失效

D、合同约定的权利义务已完全结束

46、下列可以构成一个有效的承诺是（）。

A、承诺是由非受要约人做出

B、承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效 C、承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D、向不特定的多数人同时做出承诺

47、施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由（）承担责任。

A、发包人 B、承包人 C、工程师

D、承包人和工程师

48、邀请招标的邀请对象的数目以（）家为宜。

A、3 B、5 C、7 D、5－7

49、质押包括（）。

A、动产质押 B、权利质押 C、地产质押 D、不动产质押

50、施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是（）。

A、审核施工进度计划

B、控制施工工作按进度计划执行 C、争取提前完成工程 D、发布工程暂停令

答案

1、B

2、A

3、D

4、A

5、A

6、D

7、D

8、B

9、C

10、A B D E

11、B

12、B

13、B

14、B

15、A C

16、A

17、B

18、D

19、A C D 20、A C E

21、C D E

22、B

23、A

24、B C D E

25、B

26、A D

27、D

28、A D

29、C 30、B

31、B C D

32、B

33、A B E

34、B

35、B

36、C

37、C

38、D

39、D 40、B D

41、D

42、A B D E

43、C

44、A

45、A

46、B

47、B

48、D

49、B C 50、B