第一篇:建设工程合同管理考试模拟试卷
支票用来支付定金是否有效
定金给付在时间上要先于主债的履行期,以为定金罚则的适用提供现实基础。无定金的先行给付则无定金功能的实现,也即无预付款性质的产生。定金给付的时间决定定金合同成立的时间。定金是依定金合同、定金交付而设定的。定金合同是定金交付的凭据。定金合同是实践性合同,定金给付为定金合同成立的要件。因而,定金给付即宣告定金合同成立,两者为统一的过程。可见,定金给付与定金合同的关系,关涉到定金合同的成立,进而影响主合同,是定金制度中必须重视的一个问题。
1.定金未交付的后果。双方当事人自愿达成一方给另一方一定数额的金钱或者其他代替物作为定金的协议,该协议非为诺成性合同,须有定金交付始为成立,在定金交付之前该协议不具有法律效力,对双方无强制履行的可能。故付定金方于约定给付定金期限届满未给付定金的,不会构成违约,只能认定定金合同尚未成立而矣。设立定金是合同一方或者双方当事人在订立主合同时为保证自身债权实现的一种期待,因付定金方未给付定金从而导致定金不成立,显然违背当事人的真实意愿,对当事人将产生多样法律后果。
首先看定金未给付对定金合同关系的影响。定金未给付,则定金合同不成立,当事人之间无法形成定金法律关系双方对定金的期待便无法实现,因双方当事人有达成定金合同的合意,使双方处于缔约阶段,产生特定的缔约法律关系。付定金方因自己的原因未能给付定金的,违反了依民法诚实信用原则所负之法定义务,应当依法承担缔约过失责任,赔偿对方因其缔约过失而受有的信赖利益损失。但付定金方因不可归责于其本身之事由未给付定金的,不承担法律责任。因受定金方原因未能给付定金致定金合同未成立的,受定金方应承担缔约过失责任,赔偿对方因此所受损害。
其次,定金未交付还将对主合同产生一定影响。如果当事人特别约定定金为成约定金时,无定金交付则主合同不成立,自无疑问。在无特别约定定金种类时,定金未交付不会影响主合同的成立,定金未交付也不构成违约,主合同应当有效并须履行。但定金未交付使当事人期待的定金担保不能成立,对当事人利益影响甚巨,因无定金担保,所受的风险将大大提高。可见,定金不给付必然会对主合同的法律效力产生一定影响。因而有学者主张,定金不给付将构成默示的预期违约。只要存在定金不给付的事实,不论是故意拒绝或者客观不 能,除非是受定金方的过错,均得认定付定金方构成默示的预期违约。受定金方得请求未付定金方提供充分的履行债务的保证,并可暂时不履行合同。在未给付定金方于合理期限内提出了相应的担保的,受定金方应当履行主合同义务。若未给付定金方在合地期限内未能提供充分担保的,受定金方可以直接请求对方承担违约责任,也可以于主合同履行期限届满以后发生实际违约时再请求权利济。定金不给付产生预期违约的效果,可以弥补定金担保因定金未给付无法发挥担保作用,致债权人面临实际违约危险而无法采取补救措施之不足,避免致受定金方处于极端不利之境地,维护交易的安全。
再次,定金合同在定金未给付时,定金合同不产生法律效力。但在定金给付时间晚于定金合同约定的给付时间的,或者给付的定金数额或定金形态不同于约定的,则未必一定导致定金合同不成立。定金成立,于主合同履行期限届满前均无不可,所以有关定金给付时间的约定,不因定金交付时的变化而影响定金的担保功能,但可使定金的预付款的作用受到削弱。定金担保为定金的主在功能,也是当事人追求的主要目的,牺牲定金的预付款之利益有时也可以接受。定金给付的数额和标的物形态的改变,只要受定金方同意接受,可视为达成新的定金合同。若定金给付不能满足受定金方的要求,受定金方可以拒绝接受,按未交付定金情形处理。
定金合同无效或者被撤销的法律后果。定金给付使定金合同成立,但定金合同成立以后是否有效,尚须依定金的法定有效要件检视之。欠缺法定的有效要件时,定金合同则可能无效或者被撤销,自始失去法律效力,定金无效或者被撤销的情况比较复杂,其法律后果须具体分析。在主合同履行期之前,定金被宣告无效或者被撤销的,定金应当返还,有过错的一方或者双方应承担法律责任。仅有一方有过错的,另一方因定金无效或者被撤销而严重影响其利益的,有权按未给付定金情形处理,可以要求对方重新提供担保,对方在合理期限内未提供充分担保的,按违约处理。在主合同开始履行以后,定金因主合同履行已经返还或者抵作价款,而定金合同被宣告无效,受定金方有过错的,应当支付对方定金利息,付定金方有过错的,无权请求支付利息:此时,因定金合同已经履行,则当事人不再享有撤销权,如果有当事人请求撤销定金的,“则不予支持。因当事人不履行主合同适用定金罚则的,当事人不得请求撤销定金。定金合同被宣告无效的。定金应当返还。但定金合同无效一方有过错的,另一方有权以定金抵作赔偿金。
因此,这种情况,因支付票据无效而导致定金合同无效,另一方无权要求对方履行定金合同。
第二篇:建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--
54多选(有两个或两个以上答案)
51.诉讼时效法律制度规定,诉讼时效期间的起算自()起.a.权利人的权利受到限制之日
b.权利人义务人订立合同之日
c.权利人知道权利受到侵害之日
d.诉讼时效中断事由消除之日
e.权利人应当知道权利受到侵害之日
52.设计阶段,监理工程师进行合同管理的法律依据是()。a.设计阶段的监理委托合同
b.工程设计合同
c.批准的可行性研究报告及设计任务书
d.工程监理规划
e.规划设计方案
53.依据《民法通则》规定,法人成立应具备下列条件()。a.依法成立
b.有必要的财产和经费
c.有自己的名称、组织机构和场所
d.有符合法定条件的法定代表人
e.能独立承担法律责任
54.当事人能行使留置权的合同有()。
a.购销合同
b.加工承揽合同
c.仓储保管合同
d.借款合同
e.运输合同
55.经济合同鉴证和公正的差异是()不同。
a.实行的原则
b.实施的目的c.行为的性质
d.证据的效力
e.法律效力的适用范围
56.勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时,应由()。
a.承包方继续完善勘察设计
b.发包方与承包方解除勘察设计合同
c.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金
d.视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费
e.视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失
57.施工合同示范文本规定,出现不可抗力事件,应由甲方承担费用的情况是()。a.工程本身的损害
b.清理修复的费用
c.施工现场的设备、机械的损坏
d.施工现场甲方人员的伤亡
e.施工现场除乙方人员外,第三方人员的伤亡
58.《经济合同法》规定,经济合同依法订立具有法律约束力。审查经济合同的有效性,应从以下几方面考虑:()。
a.当事人主体资格
b.形式程序合法
c.合同内容合法
d.合同登记备案
e.合同经过公证
59.工程建设监理合同示范文本规定,建设监理单位服务的内容包括()。
a.正常的监理工作
b.附属工作
c.附加工作
d.额外工作
e.业主要求的工作
60.监理单位对监理工作承担责任的原则是()。
a.在监理合同有效期内承担责任学易网提供
b.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任
c.在责任期内,因过失行为造成经济损失要负监理失职责任
d.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期,在双方商定的延长责任期内,继续承担责任
e.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任
61.施工招标中作为一个独立合同包,招标单位依据工程的具体内容,可区分不同情况在()范围内进行招标。
a.全部工程
b.单位工程
c.特殊工程
d.分部分项工程
e.土建工程和安装工程
62.监理单位的投标书由()组成。
a.技术建议书
b.承接监理任务意向书
c.投标说明书
d.财务建议书
e.资质资格证书
63.工程施工招标文件,主要由()组成。
a.招标申请书学易网提供
b.工程综合说明和设计文件
c.单价表和工程量清单
d.投标须知
e.招标邀请书
64.施工合同的发包方对()承担责任。
a.施工场地的土地征用
b.支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用
c.施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作
d.提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料
e.提前使用后发生损坏的修理费用
65.代理法律制度中的委托代理,代理人因()承担法律责任。
a.委托授权不明
b.无权代理未经追认
c.与第三人恶意串通
d.完成代理事项,被代理人不接受行为后果
e.复代理行为未经追认
66.勘察设计合同中委托初步设计的,委托方的主要义务有:向承包方提供()。
a.经批准的设计任务书学易网提供
b.工程项目的选址报告和资源报告
c.满足设计要求的勘察资料
d.有关工程施工条件的资料
e.有关工程设备的技术资料
67.施工合同示范文本中,属于合同文件组成的是()。
a.合同条件
b.协议条款
c.承包工程投标书
d.施工监理日志
e.工程恰商纪要
68.监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是()。
a.施工招投标工作的监督管理
b.施工工期管理
c.施工费用管理
d.施工质量管理
e.施工过程的档案管理
69.施工合同示范文本规定,甲方出于紧急需要,加快建设进度提前竣工,应与乙方签订提前竣工协议,其内容包括()。
a.提前竣工的时间
b.为提前竣工而调整的施工进度计划
c.乙方采取的赶工措施
d.赶工措施的经济支出和承担
e.违约责任
70.施工合同示范文本规定,在施工中由于()原因,造成工期延误,经甲方代表确认,竣工日期可以顺延。
a.不可抗力事件的发生
b.工程量的变化
c.一周内,非乙方原因造成停工累计超过8小时
d.工程设计变更
e.施工机械出现故障
71.监理工程师监督大型设备采购合同履行时,有权根据合同对设备的()进行检查。a.制造材料
b.制造进度
c.生产计划
d.制造成本
e.制造工艺
72.下列选项中,属于经济合同的主要条款是()。
a.合同标的条款
b.合同的违约金条款
c.标的数量和质量条款
d.当事人双方要求写明的条款
e.合同的担保条款
73.经济合同变更或解除后,当事人的责任为()。
a.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
b.因一方违约,使合同履行成为不必要时,债权人请求解除合同的,免除对方的责任 c.双方达成变更或解除合同的协议,即当事人双方互不承担责任学易网提供
d.双方达成变更或解除合同的协议,若给对方造成损失,还须由请求方向对方承担赔偿责任 e.不可抗力的原因造成合同的变更或解除,双方当事人不承担责任
74.fidic土木工程施工合同条件规定,监理工程师可以行使下列权力()。
a.发布工程变更指令
b.审查批准承包商的施工进度计划
c.删减部分工作内容,另行委托完成d.批准使用暂定金额学易网提供
e.实施竣工所必需的任何种类的附加工作
75.fidic规定,()的关系不是合同法律关系。
a.业主和指定分包商
b.业主和工程师
c.业主和分包商
d.承包商和指定分包商
e.业主和承包商
第三篇:工程建设模拟试题合同管理A
工程建设模拟试题合同管理A
一。单选
1.初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据资料错误原因,则修改资料责任应由()来承担。
A.委托方B.设计单位C.监理工程师D.主管部门
2.监理工程师超过授权范围发布指令,承包商执行后导致成本增加,这项额外费用应由()。
A.业主承担B.业主从监理费中扣除,转付给承包方
C.承包方承担,因他执行的是无效指令D.监理单位给予支付
3.采用FIDIC合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由()控制。
A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商
4.监理合同内约定,业主免费提供给监理机构的测量设备,监理工作完成后,监理单位()。
A.向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走C.向业主支付折旧费后带走D.不须向业主支付费用将设备归还业主
5.合同履行过程中,因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元,则违约方应支付对方的金额为()。
A.1万元B.2万元C.3万元D.4万元
6.合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,()。
A.另一方可请求法院强制执行B.仲裁机构可强制执行
C.另一方可以请求公安机关强制执行
D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款
7.设计工作正式开始前,委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金,合同履行过程中进行阶段支付时,()。
A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回
B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回
C.每次阶段支付时均不许扣减定金
D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费
8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程,采用的合同类型应为()。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.成本加奖惩合同
9.进行施工中间验收后,在合同约定的时间内,监理工程师即未在验收记录上签字,也未提出任何不合格的意见,则承包商()。
A.可继续施工B.应等待监理工程师进一步指示后在施工
C.要求监理工程师再次检验D.可报请业主作出决定
10.一方当事人要求变更合同,经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由()。
A.提出变更方承担B.对方承担
C.平均分担D.提出变更方按较大的比例承担
11.承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算,至()止所经过的日历天数。
A.合同约定的竣工日B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日
C.办理竣工结算之日D.工程保修期满之日
12.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,()
A.通知业主后即可调换B.无需通知业主即可调换
C.取得业主书面同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换
13.分包商在施工现场的协调管理工作,应由()负责。
A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商自己
14.招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的()。
A.施工图预算价格B.当前建筑市场价格
C.初步概算价格D.预计的可能最低投标价格
15.监理工程师通知承包商进行工程计量后,承包商在约定时间未派人参加计量,则()。
A.监理工程师应推迟计量时间B.监理工程师单独计量无效
C.监理工程师单独计量有效D.监理工程师可不必在计量
16.施工合同文本中,属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括()。
A.建设项目依据国家计划被取消B.战争
C.**D.协议条款内约定等级以上的地震
18.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时,监理工程师()。
A.不承担责任B.承担连带责任
C.承担全部责任D.同意扣除一定数量的酬金
19.FIDIC合同条件规定,某种自然力的作用致使施工受到损害时,该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件,由()来判断。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.政府主管部门
20.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由()签发。
A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商
21.FIDIC合同条件内规定,承包商自有的施工机具运入工地后,若其他承包工程项目施工需要用时,()。
A.可自行运出工地B.应经业主批准后才能运出工地C.经监理工程师批准后才能运出工地D.不能运出工地
22.工程项目中,使用的大型永久工程设备制造完成后,应得到()书面同意方可运至现场。
A.业主B.监理工程师C.施工承包商D.设备供应商
23.担保与所担保合同的关系属于()。
A.平等关系B.从属关系C.相对独立关系D.无关系
24.合同履行原则要求按合同规定的()履行。
A.时间B.标的C.价款D.地点
25.FIDIC合同条件规定,当组成合同个文件的约定有矛盾或歧义时,应由()解释。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.业主与承包商
26.驻地监理工程师代表的工作,应直接对()负责。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.分包商
27.建设工程施工合同文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复,则()。
A.该项索赔视为已经批准B.视为已被拒绝C.尚待批准D.承包商应进一步提交索赔证据
28.FIDIC合同条件规定,若业主延误移交施工现场,导致承包商不能按合同约定时间开工时,新的合理开工时间应由()提出。
A.业主B.监理工程师C.业主与监理工程师协调D.承包商
29.一方当事人发生()时,允许变更合同主要条款的约定内容。
A.法定代表人变更B.企业法人隶属关系变更
C.企业法人名称变更D.违约行为
30.需要对施工图设计进行修改时,应经()批准。
A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位
31.无责任方依据合同中的约定行使留置权时,所留置的财产应当是()。
A.违约方向第三方抵押的财产B.不属于该合同范围内的违约方财产
C.合同标的物D.违约方关系人的财产
32.违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后,对方仍要要求继续履行合同时,违约方()。
A.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同
B.在继续履行过程中可更换标的C.必须按合同条款继续履行合同D.可拒绝继续履行合同
33.招标过程中进行决标前答辩时,招标单位可与被选中标单位就()加以澄清,并允许其补充和修正。
A.投标工期B.投标报价C.工程质量标准D.施工组织设计
34.施工期间,按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程,应由()承担该部分永久工程的照管责任。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.业主与承包商共同
35.合同一方当事人提出变更合同要求,在双方就变更内容协商期间,合同应()。
A.立即停止执行B.继续有效C.宣告无效D.对要求变更的条款部分无效
36.某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时,事先必须从委托单位获得()后,签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。
A.委托授权书B.订货单C.履约保证书D.钢材需求计划
37.工程竣工验收合格后,业主在合同约定的时间内,无合法理由而不办理竣工结算,承包商可()保护自己合法权益。
A.自动撤场B.要求变更合同C.宣布合同终止D.拒绝移交工程
38.建设工程施工合同属于()。
A.劳务性合同B.工作性合同C.财产转移合同D.要物合同
39.订购500吨水泥的合同价为300元/吨。在履约期间,交付200吨后水泥涨为320元/吨,供货方要求变更单价,采购方不同意,此时供货方()。
A.可单方宣布解除合同B.必须按原单价交付剩余水泥
C.有权拒绝按原单价供应水泥
D.可单方面修改价格条款强制采购方执行
40.业主与承包商的关系是()。
A.购销合同关系B.经济委托关
C.法律上的平等关系D.委托与被委托的关系
41.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订合同,则该合同属于()。
A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.超越经营范围D.无效代理
42.FIDIC合同条件规定的“合同有效期”,是指从双方签署合同协议书之日起,至()止。
A.工程移交证书指明的竣工日B.颁发工程移交证书日
C.颁发解除缺陷责任证书日 D.承包商提交的结清单生效日
43.工程项目建设工程中,监理单位、设计单位、施工单位之间是()关系。
A.经济管辖B.合同C.经济合伙D.经济协作
44.施工中,因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误,导致承包商受到损害,则承包商应()递交索赔通知。
A.业主B.监理工程师C.以业主和承包商的共同名义向设计单位
D.监理工程师和承包商的共同名义向设计单位
45.FIDIC合同条件规定,当业主与承包商发生合同争议时,提出争议方应首先将自己的要求()。
A.通知对方并与他协商B.提交监理工程师请他作出决定
C.自己提交仲裁D.直截提请诉讼
46.业主应对()原因,导致施工放线错误造成的返工承担费用。
A.监理工程师提供的水准点高程有误
B.承包商使用的测量仪器有误差
C.承包商放线有误而监理工程师未查出
D.承包商放线后监理工程师未进行复测
47.采用()方式选择承包商时,通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。
A.公开招标B.邀请招标C.议标D.比价招标
48.施工承包合同中的经济法律关系客体是指()。
A.业主B.承包商C.合同标的D.合同条款
49.合同必须由()签署。
A.法人B.企业组织内部的办事人员
C.没有书面授权的企业外部代理人D.法定代表人书面授权的委托人
50.业主应在监理工程师签发()后的14天内退还承包商履约保函。
A.单位工程移交证书B.合同工程移交证书
C.解除缺陷责任证书D.最终支付证书
二、多选(有两个或两个以上答案)
51.诉讼时效法律制度规定,诉讼时效期间的起算自()起。
A.权利人的权利受到限制之日B.权利人义务人订立合同之日
C.权利人知道权利受到侵害之日 D.诉讼时效中断事由消除之日
E.权利人应当知道权利受到侵害之日
52.设计阶段,监理工程师进行合同管理的法律依据是()。
A.设计阶段的监理委托合同B.工程设计合同C.批准的可行性研究报告及设计任务书 D.工程监理规划E.规划设计方案
53.依据《民法通则》规定,法人成立应具备下列条件()。
A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所
D.有符合法定条件的法定代表人E.能独立承担法律责任
54.当事人能行使留置权的合同有()。
A.购销合同B.加工承揽合同C.仓储保管合同D.借款合同E.运输合同
55.合同鉴证和公正的差异是()不同。
A.实行的原则B.实施的目的C.行为的性质
D.证据的效力E.法律效力的适用范围
56.勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时,应由()。
A.承包方继续完善勘察设计B.发包方与承包方解除勘察设计合同
C.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金
D.视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费
E.视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失
57.施工合同示范文本规定,出现不可抗力事件,应由甲方承担费用的情况是()。
A.工程本身的损害B.清理修复的费用C.施工现场的设备、机械的损坏
D.施工现场甲方人员的伤亡
E.施工现场除乙方人员外,第三方人员的伤亡
58.《合同法》规定,合同依法订立具有法律约束力。审查合同的有效性,应从以下几方面考虑:()。
A.当事人主体资格B.形式程序合法C.合同内容合法
D.合同登记备案E.合同经过公证
59.工程建设监理合同示范文本规定,建设监理单位服务的内容包括()。A.正常的监理工作B.附属工作C.附加工作D.额外工作E.业主要求的工作
60.监理单位对监理工作承担责任的原则是()。
A.在监理合同有效期内承担责任
B.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任
C.在责任期内,因过失行为造成经济损失要负监理失职责任
D.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期,在双方商定的延长责任期内,继续承担责任
E.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任
61.施工招标中作为一个独立合同包,招标单位依据工程的具体内容,可区分不同情况在()范围内进行招标。
A.全部工程B.单位工程C.特殊工程D.分部分项工程E.土建工程和安装工程
62.监理单位的投标书由()组成。
A.技术建议书B.承接监理任务意向书C.投标说明书D.财务建议书E.资质资格证书
63.工程施工招标文件,主要由()组成。
A.招标申请书B.工程综合说明和设计文件C.单价表和工程量清单
D.投标须知E.招标邀请书
64.施工合同的发包方对()承担责任。
A.施工场地的土地征用
B.支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用C.施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作D.提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料E.提前使用后发生损坏的修理费用
65.代理法律制度中的委托代理,代理人因()承担法律责任。
A.委托授权不明B.无权代理未经追认C.与第三人恶意串通
D.完成代理事项,被代理人不接受行为后果E.复代理行为未经追认
66.勘察设计合同中委托初步设计的,委托方的主要义务有:向承包方提供()。
A.经批准的设计任务书B.工程项目的选址报告和资源报告C.满足设计要求的勘察资料D.有关工程施工条件的资料E.有关工程设备的技术资料
67.施工合同示范文本中,属于合同文件组成的是()。
A.合同条件B.协议条款C.承包工程投标书D.施工监理日志E.工程恰商纪要
68.监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是()。
A.施工招投标工作的监督管理B.施工工期管理C.施工费用管理
D.施工质量管理E.施工过程的档案管理
69.施工合同示范文本规定,甲方出于紧急需要,加快建设进度提前竣工,应与乙方签订提前竣工协议,其内容包括()。
A.提前竣工的时间B.为提前竣工而调整的施工进度计划C.乙方采取的赶工措施
D.赶工措施的经济支出和承担E.违约责任
70.施工合同示范文本规定,在施工中由于()原因,造成工期延误,经甲方代表确认,竣工日期可以顺延。
A.不可抗力事件的发生B.工程量的变化C.一周内,非乙方原因造成停工累计超过8小时 D.工程设计变更E.施工机械出现故障
71.监理工程师监督大型设备采购合同履行时,有权根据合同对设备的()进行检查。
A.制造材料B.制造进度C.生产计划D.制造成本E.制造工艺
72.下列选项中,属于合同的主要条款是()。
A.合同标的条款B.合同的违约金条款C.标的数量和质量条款
D.当事人双方要求写明的条款E.合同的担保条款
73.合同变更或解除后,当事人的责任为()。
A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
B.因一方违约,使合同履行成为不必要时,债权人请求解除合同的,免除对方的责任
C.双方达成变更或解除合同的协议,即当事人双方互不承担责任
D.双方达成变更或解除合同的协议,若给对方造成损失,还须由请求方向对方承担赔偿责任
E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除,双方当事人不承担责任
74.FIDIC土木工程施工合同条件规定,监理工程师可以行使下列权力()。
A.发布工程变更指令B.审查批准承包商的施工进度计划C.删减部分工作内容,另行委托完成D.批准使用暂定金额E.实施竣工所必需的任何种类的附加工作
75.FIDIC规定,()的关系不是合同法律关系。
A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商
1.B 2.A 3.B 4.D 5.D 6.A 7.C 8.B 9.A 10.A 11.B 12.C 13.C 14.B 15.C 16.A 17.C 18.A
19.B 20.B 21.C 22.B 23.B 24.B 25.B 26.B 27.A 28.D 29.D 30.D 31.C 32.C 33.D
34.A 35.B 36.A 37.D 38.B 39.B 40.C 41.A 42.D 43.D 44.B 45.B 46.A 47.A 48.C
49.D 50.C
51.CDE 52.ABC 53.ABCE 54.BCE 55.CDE 56.AD 57.AD 58.ABC 59.ACD
60.ACD 61.ABCE 62.ACDE 63.BCD 64.ABDE65.ABCE 66.ABC 67.ABCE
68.BCDE 69.ACD 70.ABCD 71.ABE 72.ABCD 73.DE 74.ABDE 75.AC
第四篇:工程合同管理考试试卷四
工程合同管理考试试卷
(四)一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)
在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.下列是承包商的主要合同关系有(B)。
A.勘察合同B.加工合同C.监理合同D.设计合同 2.FIDIC土木工程施工合同类型是(A)。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同 3.工程合同管理的目标不包括(D)
A.质量控制B.成本控制C.工期控制D.技术控制
4.工程施工投标的主体是(C)。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位
5.一般情况下,由招标人有权(A)。
A.确定中标人B.评标情况说明
C.对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人
6.分包商与下列各方是合同关系的是(B)。
A.发包方B.承包方C.监理单位D.设计单位
7.在合同权利义务终止的原因中,最主要和最常见的原因是(A)。
A.债务清偿B.合同解除C.免除债务D.债务抵消
8.按索赔的合同起因分类的是(A)。
A.合同错误索赔B.总索赔
C.工期索赔D.总承包人与分包人之间的索赔
9.建设工程合同的最基本要素是(A)。
A.标的 B.承包人和发包人C.时间 D.地点
10.对不利的异常地质条件所引起的施工方案的变更,一般作为(C)。
A.承包商的责任B.设计单位的责任C.业主的责任D.监理单位的责任
11.建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是(A)。
A.确定变更价款时,可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性水平
B.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款
C.合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款
D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
12.投标文件的核心组成部分是(B)。
A.招标文件B.投标书C.标底D.标价
13.以下关于索赔的说法不正确的是(C)。
A.索赔是相互的B.索赔是双向的C.发包人不可以向承包人索赔
D.承包人可以向发包人索赔
14.合同履行中的情势变更原则实质上是按(D)。
A.实际履行原则履行合同的延伸
B.全面履行原则履行合同的延伸
C.协作履行原则履行合同的延伸
D.诚实信用履行原则履行合同的延伸
15.合同分析的要求不包括(D)。
A.准确客观
B.简明清晰
C.协调一致
D.战略长远
16.工程质量达不到约定的质量标准,则承担违约责任的是(C)。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位
17.依据施工合同示范文本规定,索赔意向通知书发出后的28天内,承包人应向工程师递交(C)。
A.现场同期记录B.索赔意向通知
C.索赔报告书D.索赔证据
18.工程变更的内容包括(B)
A. 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B. 删减任何工作
C. 增减合同中约定的工程量
D. 改变有关工程的施工时间和顺序;
19.业主与施工承包商签订的合同为(C)。
A.勘察合同B.销售合同C.工程施工合同D.监理合同
20.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况称为(C)。
A.暂定项目B.合同风险
C.不可抗力D.环境风险
21.工程合同信息在全生命周期中不是静态的,随着项目的进展不断更新,体现了工程项目信息管理的(B)。
A.前瞻性B.动态性C.系统性D.预测性
22.工程担保的措施属于工程合同风险对策的(B)。
A. 经济措施
B. 合同措施
C. 技术措施
D. 组织措施
23.通常认为调停的方法有评估法和(B)。
A. 和解法
B. 促进法
C. 逼近法
D. 市场法
24.工程合同总体策划是确定对整个工程项目有重大影响的带根本性和(D)。
A.战略性的合同问题B.目标性的合同问题
C.系统性的合同问题D.方向性的合同问题
25.下列不是一揽子承包的特点有(D)
A.减少业主面对的承包商的数量
B.使得承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统
C.对于业主项目的责任体系是完备的D.业主可以分阶段招标
26.建设工程合同属于(C)。
A.实践合同
B.非要式合同
C.诺成合同
D.无偿合同
27.招投标过程中,招标公告是(B)。
A.要约B.要约邀请C.新要约D.承诺
28.施工合同示范文本规定,在施工合同履行过程中,承包人承担违约责任的方式不包括(C)。
A.支付违约金B.赔偿损失
C.顺延工期D.继续履行
E.采取补救措施
29.在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约责任原因为(B)。
A.不可抗力B.承包方的不合理的进度计划 C.设计变更D.工程师错误的指令
30.招标标底是工程项目的(B)。
A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.竣工决算价格
二、多项选择题(本大题共5题,每小题2分,共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
31.业主的风险管理包括(ABCD)。
A.风险预防
B.风险降低
C.风险转移
D.风险自留
E.共享利益
32.项目合同体系管理中注意做好(ABCDE)。
A.B.C.D.E.工程和工作内容的完整性的协调 价格上的协调 时间上的协调 合同管理组织的协调 技术上的协调
33.合同总体策划对工程项目顺利实施的重大作用体现在(BCDE)。
A.促进甲乙双方和谐相处
B.决定着项目的组织结构及管理体制
C.起草招标文件和合同文件的依据
D.摆正工程过程中各方面的重大关系
E.合同是实施项目的手段
34.施工合同属于(BCDE)。
A.单务合同B.双务合同C.诺成合同D.实践合同E.有偿合同
35.联营合同的基本原则是(BCE)。
A.互相忠诚
B.互相信任
C.互相帮助
D.共同承担风险
E.共享利益
36.工程合同谈判的策略与技巧有(ABDE)。
A.合理分配谈判时间,始终注意抓主要的实质性的问题
B.高起点战略C.避虚就实D.合理充分地分配谈判角色
E.充分发挥专家的作用
37.编制投标文件应注意的问题有(ABCDE)。
A.全面分析和正确理解招标文件B.全面进行建设工程项目环境条件调查
C.重视工程合同风险管理D.投标文件的补充、修改或撤回E.有效避免废标
38.合同交底主要内容一般包括(ABCDE)。
A.工程概况B.合同工作范围C.合同关系及各方权利义务责任D.合同工期控制总目标及阶段控制总目标、关键线路E.合同质量控制目标及相应标准、验收程序
39.工程师预防和减少索赔的措施有(ABCD)。
A.正确理解合同规定
B.做好日常监理工作,随时与承包人保持协调
C.尽量为承包人提供力所能及的帮助
D.建立和维护工程师处理合同事务的威信
E.坚决拒绝承包商的第一次索赔
40.DRB(ispute Review Board一纠纷审议委员会)的优点有(ABCD)。
A.DRB委员可以在项目开始时就介人项目,了解项目管理情况及其存在的问题
B.DRB委员会公正性、中立性的规定在通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见
C.DRB 委员是发包人和承包人自己选择的,容易为他们所接受
D.由于DRB提出的建议不是强制性的,不具有终局性和约束力
E.DRB费用较高
三、名词解释(本大题共5题,每小题4分,共20分。)
41.成本加酬金合同:工程最终合同价按承包商实际成本加一定比例酬金计算。这类合同中,业主承担项目实际发生的一切费用,因此也就承担了项目的全部风险。
42.招标 :是指招标人(买方)发出招标通知,向特定的投标人(卖方)发出投标邀请的行为。
43.保留金 : 是按合同约定从承包商应得工程款中相应扣减的一笔金额,保留在业主手中,作为约束承包商严格履行合同义务的保证措施之一。
44.工程分包:指承包人根据工程合同约定或发包人同意,将其承包范围内的非主要部分及专业性较强的工程内容另行发包给具有相应自制的承包人承包的法律行为。
45.合同外索赔:引起索赔的干扰事件已经超出了合同条件的范围或是在条文中没有规定,索赔的依据需要扩到相关法律法规等。
四、简答题(本大题共6题,每小题5分,共30分。)
46.合同管理应遵循哪些基本原则?
(1)合同权威性原则
(2)合同自由性原则
(3)合同合法性原则
(4)诚实信用原则
(5)公平合理原则
47.在我国许多业主都喜欢将工程分专业分阶段平行发包。这对项目的实施和业主的项目管理产生什么影响?他会带来什么问题?
答:业主有大量的管理工作,项目前期需要比较充裕的时间;
业主必须负责各承包商之间的协调,对各承包商之间互相干扰造成的问题承担责任;业主控制和管理比较细,对中间环节做出决策,必须具备较强的项目管理能力;直接管理的承包商数量多,管理跨度大,容易造成协调难,造成混乱和失控现象,管理费增加,最终导致总成本增加。业主可以分阶段招标,通过协调和项目管理加强对工程的干预,承包商之间、专业工程施工之间存在制约关系。项目的计划和设计必须周全、准确、细致,否则极易造成项目实施中的混乱状态。
48.工程合同风险对策包括哪些?
经济措施;合同措施;工程保险;技术和组织的措施;加强索赔;采取合作措施。
49.投标文件文件有哪些内容组成?
.投标文件一般由下列内容组成:
1、投标函;
2、投标函附录;
3、投标保证金;
4、法定代表人资格证明书;
5、授权委托书;
6、具有标价的工程量清单与报价表;
7、建设工程项目施工方案及施工进度计划表
8、辅助资料表;
50.在哪些情况下中标无效?
.招标代理机构泄密或恶意串通;招标人泄漏招标情况或标底;招标人在定标签与投标人进行实质性谈判;招标认为法确定中标人;投标人串标或行贿;投标人弄虚作假骗取中标。
51.工程合同争议的特点哪些?
引发合同争议的因素多;争议金额大;责任认定复杂;争议持续时间长
第五篇:建设工程合同管理试卷诉讼时效
建设工程合同管理试卷诉讼时效
篇一:川大XX《建设工程合同管理(I)》第一次作业答案
《建设工程合同管理(I)》第一次作业答案 你的得分:
完成日期:XX年06月23日 09点01分
说明: 每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案,标准答案将在本次作业结束(即XX年09月11日)后显示在题目旁边。
一、单项选择题。本大题共15个小题,每小题 分,共分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.违反合同承担责任的方式中,()体现了制裁性。
(B)
A.赔偿金
B.违约金
C.索赔
D.继续履行
2.施工合同中,()不是业主应承担的义务。
(B)
A.获得进入施工现场通行道路的使用权
B.建立施工现场的安全保护设施
C.组织设计单位图纸会审并进行设计交底
3.业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是()。
(B)
A.固定总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.可调值总价合同
4.可撤销的建设工程施工合同,当事人有权请求()撤销该合同。
(D)
A.建设行政主管部门
B.工商行政管理部门
C.合同管理部门
D.人民法院
5.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
后果特别严重的,处()有期徒刑,并处罚金。
(C)
A.3年以上5年以下
B.5年以上8年以下
C.5年以上10年以下
D.10年以上15年以下
6.《合同法》第283条规定:“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,工程中途要求停建、缓建的,应当对承包方由此造成的损失给予赔偿。”在这里,发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于()。
(A)
A.违约责任
B.行政责任
C.刑事责任
D.侵权责任
7.甲公司与乙公司于XX年5月16日签订了一份设备租赁合同,其中规定乙公司
应于XX年3月2日付租金。甲公司按合同规定履行其义务后,乙公司未按期付租金。则该笔租金的诉讼时效至()期满。
(C)
A.XX年3月2日
B.XX年5月16日
C.XX年3月2日
D.XX年5月16日
8.建设单位有对不合格的建设工程按照合格工程验收行为的,责令改正,处工程合同
价款()的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。
(B)
A.1%~3%
B.2%~4%
C.3%~5%
D.4%~6%
9.建设工程未经验收提前使用的,发现质量问题应由()承担责任。
(B)
A.承包方
B.发包方
C.管理方
D.第三方
10.依照违法行为的不同和违法者承担法律责任的方式的不同,法律责任可以分为民事
责任、行政责任、刑事责任和违宪责任。那么,返还财产和恢复原状应属于()。
(A)
A.民事责任
B.行政责任
C.刑事责任
D.违宪责任
11.违反建设工程质量管理条例规定,注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注
册执业人员造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,()年以内不予注册;情节特别恶劣的,终身不予注册。
(C)
A.7
B.6
C.5
D.4
12.《安全生产法》规定的安全生产管理方针是()。
(C)
A.安全生产,人人有责
B.安全为了生产,生产必须安全
C.安全第一,预防为主
D.百年大计,安全第一
13.缔约过失责任与违约责任的主要区别是()。
(A)
A.行为发生在合同订立过程中还是发生在合同成立后
B.当事人是否有过错
C.违约责任与侵权责任是否相竞合 D.有无订立过书面合同
14.构成合同的法定解除条件的有()。
(D)
A.因不可抗力造成迟延履行
B.履行期限届满前,当事人一方财产状况显著恶化
C.当事人一方迟延履行义务
D.一方的其他违约义务,造成合同目的不能实现
15.合同担保常采用定金,保证,抵押,质押和留置权五种形式。下列说法正确的是()。
(B)
A.预付款是定金的形式之一
B.抵押人可以是合同当事人一方,也可以是第三人
C.保证人可以是合同当事人一方,也可以是第三人
D.留置物的所有人必须是债务人
二、多项选择题。本大题共10个小题,每小题 分,共分。在每小题给出的选项中,有一项或多项是符合题目要求的。
1.承包单位在分包工程时,应注意()。
(ABE)
A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人
B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给
他人
C.建筑工程总承包单位可以在任何情况下,将承包工程中的部分工程发包给具
有相应资质条件的分包单位
D.施工总承包的,建筑工程主体结构的施工可以由总承包单位自行完成也可以
由分包单位完成
E.施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
2.要约不得撤销的情形有()。
(ACE)
A.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销
B.撤销要约的通知在受要约人发出承诺之后到达
C.受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同作了准备工作
D.撤销要约的通知在受要约人发出承诺之前到达
E.在承诺期限内,受要约人未作出承诺
3.当事人在订立合同过程中有下列()情形之一,给对方造成损失的,应当承担损害
赔偿责任。
(ABCD)
A.假借订立合同,恶意进行磋商
B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况
C.有其他违背诚实原则的行为
D.不正当地使用商业秘密
E.不接受对方合理条件导致合同未能成立
4.违反《建设工程质量管理条例》规定,建设单位有()行为的,责令改正,处20
万元以上50万元以下的罚款。
(ABCD)
A.明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建筑强制性标准,降低工程质
量
B.施工图设计文件未经审查或者审查不合格,擅自施工的
C.建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的 D.未按照国家规定办理工程质量监督手续
E.未取得施工许可证,擅自施工的
5.有关承包人的保修责任,下列说法正确的是()。
(ACD)
A.承包人通常以签订质量保修书的形式明确其保修责任
B.承包人的保修责任不是法定责任 C.双方可约定比《建设工程质量管理条例》中最低保修期限较长的保修期,但
不得短于法定最低保修期限
篇二:建筑工程招投标与合同管理考查试卷
>考查试卷
一、单项选择题(每小题1 分,共20 分)
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的()关系。
A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人
C、权利与义务 D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求()赔偿。
A、施工企业 B、施工企业的法定代表人
C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员
3、邀请招标的邀请对象的数目不应少于()家。
A、2、B、3 C、5D、7
4、合同争议的解决顺序为()。
A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼
C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁
5、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为,从()的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺
B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
6、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”,是指()。
A、工程保修期
B、承包商的施工期
C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
7、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。承包商()
A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要
C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告
D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告
8、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应()。
A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期
C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿
9、中标的承包商将由()决定。
A评标委员会 B业主
C上级行政主管部门 D监理工程师
10、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以
()为准。
A.招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释
C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件
11、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于()。
A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作D、意外工作
12、投标文件对招标文件的响应有细微偏差,包括()。
A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求
C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格要求
13、与邀请招标相比,公开招标的最大优点是()。
A、节省招标费用B、招标时间短
C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈
14、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为()。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C、中标通知书、投标书、协议书、图纸
D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
15、委托任务并负责支付报酬的一方称()。
A 承包人 B 发包人C出资人D出工人
16、受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是()。
A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位
17、自中标通知书发出()内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A 15天B 21天C 30天 D 35天
18、确定中标人后()内,招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A、15天 B、21天 C、30天 D、35天
19、在进度控制中,()不属工程师的任务。
A、督促承包人完成工程扫尾工作 B、向有关部门递交竣工申请
C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收
20、工程实际进度与进度计划不符时,承包人应当按照工程师的要求提出改进措施()。
A、需经工程师确认后才能执行
B、因承包人自身原因造成的,工程师只对改进措施的效果负责
C、采用改进措施后,必须顺延工期
D、改进措施后,进度仍然不符的,工程师可以要求承包人修改进度计划,并经工程师确认,这种确认是工程师对工程延期的批准
二、填空题(每空1 分,共10 分)
1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。
2、工程承发包方式,是指与承包人双方之间的经济关系形式。
3、建筑市场主体主要有业主、、等。
4、我国的建设工程交易中心是按照信息服务功能、、三大功能进行构建的。
5、直接工程费指人工费、、。
6、合同的形式有书面形式、和。
三、判断题(每题1分,共10 分)。判断下列各题正误,正者在括号内打“√”,误者在括号内打“×”。
1、招标过程分为三阶段:准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。()
2、中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。()
3、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。()
4、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件。()
5、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利()
6、FIDIC合同条件规定,诉讼是解决合同争议的最终方式()。
7、工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。()
8、工程招标必须采用公开招标方式()。
9、监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后,双方的权利和责任也即终止()。
10、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。()
四、简答题(每题5分,共20 分)
1、建设工程招投标的特点是什么?
2、施工合同的特点是什么?
3、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么?
4、工程合同管理的原则是什么?
五、案例分析题(每题10分,共40 分)
案例1
【背景】某建设项目概算已批准,项目已列入地方固定资产投资计划,并得到规划部门批准,根据有关规定采用公开招标确定招标程序如下,如有不妥,请改正。
1、向建设部门提出招标申请;
2、得到批准后,编制招标文件,招标文件中规定外地区单位参加投标需垫付工程款,垫付比例可作为评标条件;本地区单位不需要垫付工程款;
3、对申请投标单位发出招标邀请函(4家);
4、投标文件递交;
5、由地方建设管理部门指定有经验的专家与本单位人员共同组成评标委员会。为得到有关领导支持,各级领导占评标委员会的1/2;
6、召开投标预备会由地方政府领导主持会议;
7、投标单位报送投标文件时,A单位在投标截止时间之前3小时,在原报方案的基础上,又补充了降价方案,被招标方拒绝;
8、由政府建设主管部门主持,公正处人员派人监督,召开开标会,会议上只宣读
三家投标单位的报价(另一家投标单位退标);
9、由于未进行资格预审,故在评标过程中进行资格审查;
10、评标后评标委员会将中标结果直接通知了中标单位;
11、中标单位提出因主管领导生病等原因2个月后再进行签订承包合同。案例2
【背景】某市政协的综合办公楼进行施工招标,要求投标企业为房屋建筑施工总承包一级及以上资质。资格预审公告后,有 15家单位报名参加。
①资格预审时,有招标人代表提出不能使用民营企业,应选择国有大中型企业。
②资格预审文件中规定资格审查采用合格制,评审过程中招标人发现合格的投标申请人达到12家之多,因此要求对他们进行综合评价和比较,并采用投票方式优选出7家作为最终的资格预审合格投标人。
③现场踏勘时,有 2家单位因故未能参加,招标人按该 2家单位放弃投标考虑。④到投标截止时间有1家投标人因路上堵车迟到了5分钟(己事先电话告知招标人)招标人拒绝接收其投标文件。
⑤开标仪式上,有 1家投标人未派代表出席,但其投标文件提前寄到了招标人处,招标人因该投标人代表未在场为由,没有开启其投标文件。
⑥发出中标通知书之前,招标人书面要求中标人做出了 2%的让利。
【问题】
1、工程施工招标资格审查方法有哪两种?合格制的资格审查办法的优缺点是什么?
2、上述程序中,有哪些不妥之处?试说明理由。案例3
【背景】 某单位投资兴建科研楼工程,为了加快工程进度分别与A、B、C三家承包商签订了土建施工合同、电梯安装合同、室内装饰合同。在一个甲方、四个乙方的工程中,.四个合同都对甲方提出了一个相同的条款:甲方应协调现场及其他施工单位为乙方创造如垂直运输等可利用条件。
A承包商开槽后发现一输气管道影响施工。甲方代表察看现场后,认为A承包商放线有误,提出重新复查定位线。乙方配合复查,没有查出问题。一天后,甲方代表认为前一天
复查时仪器有问题,要求更换测量仪器再次复测。乙方只好停工配合复测,最后证明测量无错误。A承包商向甲方提出了合同中未确定输气管道技术处理及甲方代表反复检查两次的配合费用的索赔要求。
另外,A承包商在工程顶层结构楼板吊装施工的同时,电梯安装单位进入施工现场,而后装饰公司也在往施工现场大量垂直运输,三家乙方因卷扬机吨位不足发生了很大矛盾。由于甲方没有协调好三个承包单位的协作关系,他们互相之间有没有合同约束,最终引起了C公司和B公司的索赔要求,理由是“甲方没有能够按协议条款为乙方创造垂直运输条件,使乙方改变方案,推迟进度,增大了开支。”最终,整个工程的竣工期被迫推后了50天。
【问题】
(1)甲方代表在任何情况下要求重新检验,乙方是否必须执行
(2)乙方索赔是否有充分的理由
(3)若再次检验不合格,乙方应承担什么责任
(4)B、C公司能否就工期延误向甲方索赔 案例4
【背景】 工承包商与业主签订一建设工程施工合同。双方签字盖章并在公证处进行了公证。合同约定工期为12个月,合同固定总价为1500万元。XX年2月1日开工,工程进行才3个月,建立工程师于XX年5月2日自主决定,要求承包商于XX年11月1日竣工,承包商不予理睬,至XX年5月21日仍不作出书面答复。XX年5月31日,业主以承包商以承包商的工程质量不可靠和工程不能如期竣工为由发文通知该施工企业:“本公司决定解除原施工合同,望贵公司予以谅解和支持。”同时限期承包商拆除脚手架,致使承包方无法继续履行原合同义务,承包商由此损失工程款工程器材费及其他损失费609万元,该承包商于XX年6月25日向人民法院提起诉讼,要求业主承担违约责任。
注:经法院委托专业权威单位调查鉴定,确认承包商有能力按合同的约定保证施工质量,如期竣工。
篇三:《建设工程合同管理》习题集
第一章 合同法律制度
一、单项选择题
1、《中华人民共和国民法通则》其调整对象是()。
A·平等主体之间的财产关系 B·平等主体之间的财产关系和人身关系
C·平等主体之间的人身关系 D·以上说法都不对
2、平等主体之间的人身关系包括人格关系和身份关系,其特点错误的是()。A·人身关系是与财产关系相对应的关系 B·当事人处于平等的地位
C·以经济利益为内容 D·与作为民事主体的公民、法人密切相关,不可分离
3、下列不属于联营的形式的是()。
A·法人型联营 B·合伙型联营 C·协作型联营D·工商户型联营
4、普通讼诉时效适用于一般民事权利,诉讼时效期间为()。
A·一年 B·二年 C·五年D·三年
5、《中华人民共和国合同法》于()全国人大会议通过。
A·,、D·
6、《合同法》对合同生效规定了三种情形,不属于这三种情形的是()
A·成立生效 B·批准登记生效 C·约定生效 D·签字生效
7、下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是()。
A·返还财产 B·赔偿损失C、追缴财产D、扣押财产
8、《合同法》规定了合同转让的三种情况,其中不属于三种情况的选项是()。
A·合同权利转让B·合同义务转让 C·合同权利义务一并转让 D·合同书的转让
9、违约责任,是指当事人任何一方违约后,依照法律规定或者合同约定必须承担的法律 制裁。关于违约责任的方式,《合同法》规定了三种主要方式,下列不属于其中之一的 是()。
A·继续履行合同B·解除合同C·采取补救措施D·赔偿损失
10、合同争议的解决方式和解是()。
A·指争议的合同当事人,自愿对争议事项达成协议而解决合同争议的方法
B·争议当事人在第三方的主持下解决合同争议的方法
C·双方当事人负有履行裁决义务的解决方式
D、因当事人相互间发生合同争议后在法院进行的
11、下列对合同概念理解错误的一项是()
A·合同的当事人必须具有平等的民事主体资格 B·合同是一种协议
C·合同是自愿、平等的 D·合同的签订可以不经协商,由执法部门强制执行
12、代理人代理授权人、委托人签订合同时,应向()出示授权人签发的授权委托书,并在授权委托书写明的授权范围内订立合同。
A·债务人 B·第三人 C·债权人 D·法院
13、合同关系的主体是()
A·债权人 B·债务人C·债权人和债务人 D·债务和债权
14、合同无效的根本原因在于()。
A·未经合同当事人协商订立 B·合同当事人一方毁约
C·合同违反或不具备法定条件D·合同超过其执行期限
15、当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后当事人的权利和义务()。
A·结束 B·不完全结束C·待定 D·执法部门决定
16、《合同法》的核心内容是()
A·合同的订立 B·合同的生效C、债权人D·合同的履行
17、合同中的自然人指()。
A·中国公民 B·外国公民 C·代理人 D·中国人和外国人
18、民事活动最重要的基本原则()。
A·平等自愿 B·公平、诚实信用
C·遵守法律,维护社会公共利益D,依法成立的合同对当事人具有约束力
19、合同法律关系的客体也即合同的核心是()。
A·数量 B·质量 C·价款 D·标的
20、解决争议的方法,是指合同当事人()。
A·选择解决合同纠纷的方式,地点 B·选择改变合同内容的方式
C·选择违约的责任人 D·通过共同商议法
21、当事人如果在合同中既没有约定仲裁条款,事后又没有达成仲裁协议,那么当事人应通过什么途径解决合同纠纷()。
A·审议 B·仲裁 C·诉讼 D·毁约
22、《合同法》第一百零七条规定:当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时,就要承担违约责任,只有()原因方可除外。
A·不可抗力B·承诺超期C·缔约过失D·重大误解
二、多项选择题
1、县级以上工商行政管理部门是统一的合同管理机关,其主要职责是()。
A·统一管理和监督检查所属地区合同的订立和履行情况
B·根据当事人双方的申请,对合同进行鉴证
C·查处危害国家利益、社会公共利益的违法合同
D·协调所属单位之间的关系,调解合同纠纷
E·指导所属单位建立合同管理机构,健全合同管理制度
2、合同中关于不可抗力的约定称为不可抗力条款,一般来说,不可抗力条款应包括()
A、不可抗力的范围B·不可抗力发生后,当事人一方通期另一方的期限
C·出具不可抗力证明的机构及证明的内容D·不可抗力发生后对合同的处置
E·不可抗力期限
3、一个不可抗力事件发生后,可能引起的法律后果是()。
A·合同不能按期履行 B·合同部分不能履行
C·合同全部不能履行 D、撤销合同 E·改变合同履行条件
4、根据《合同法》的规定,可以知道不可抗力的构成条件是()。
A·可预见性B·不可预见性
C·可避免性D·不可避免性 E·不可克服性
5、法定解除是指当具有了法律规定可以解除合同的条件时,当事人即可依法解除合同。下列情形符合解除合同的是()。
A·因不可抗力致使不能实现合同目的
B·在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要债务C·当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行
D·当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的
E·因不可抗力致使能实现合同目的
6、《合同法》对合同终止的情形的规定中,下列选项中正确的是()
A·债务己经按照约定履行 B·债务相互抵销
C·债务人免除债权 D·合同解除E·债务人依法将标的物提存
7、合同义务的转让()
A·也称债务承担
B·是指债务人将合同的义务全部或部分地转移给第三人的行为
C·债务人将合同的义务全部或者部分地转移给第三人的,可以不经债权人同意
D·债务人转让义务的,新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩
E·债务人转让义务的,新债务人应当承担与主债务有关的从债务,但该从债务专属于 原债务人自身的除外
8、《合同法》对债权让与作出了规定,其中不得转让的情形正确的是()
A·根据合同性质不得转让 B·按照当事人约定不得转让
C·依照法律规定不得转让 D·债权人不同意转让E·债务人不同意转让
9、《合同法》中规定的无效合同,下列选项属于无效合同的条款有()。
A·一方因故不能履行合同
B·一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益
C·恶意串通、损害国家、集体或他人利益
D·以合法形式掩盖非法目的,损害社会公益
E·违反法律,行政法规的强制性规定
10、《合同法》对要约效力的规定正确的是()
A·要约的订立 B·要约的撤回 C·要约的撤销
D·要约失效E·要约的重签
第二章 招投标与合同管理的相关法律
一、单项选择题
1·建筑法有狭义和广义之分。狭义的建筑法系指一九九七年十一月一日由第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过的,于()起施行的《中华人民共和国建筑法》。A· B· C· D·
2·下列不属于国内外通常采用的招标方式的是()。
A·公开招标B·邀请招标 C·议标 D·要约招标
3.根据《工程建设监理规定》,建筑工程实施强制监理的范围包括几个方面,不属于其中的是()
A·小、中型工程项目 B·大、中型工程项目C,市政公用工程项目
D·外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目
4·地域管辖是指()。
A·司法机关在直接受理案件方面和审判第一审案件方面的职权分工
B·各级人民法院在审判第一审案件上的职责分工
C·同级人民法院在审判第一审案件时的职责分工
D·法律规定的某些案件必须由特定的法院管辖,其他法院无权管辖,当事人也不得协议变更财产保全无论是诉讼前的还是诉讼财产保全,都应作出书面裁定。
5、下列关于财产保全裁定具有的效力中的说法不正确的是()。
A·时间效力 B·对当事人和利害关系人的拘束力
C·对有关单位和个人的拘束力D·对人民法院无拘束力
6、仲裁是争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决,双方有义务执行的一种解决争议的办法。下列纠纷中可以仲裁的是()。
A·婚姻纠纷 B·平等主体的公民之间的合同纠纷 C,依法应当由行政机关处理的行政争议 D·收养纠纷
7、《仲裁法》第五十一条一款规定:“仲裁庭在作出裁决前,可以先行调解。”调解应坚持 的原则下列说法错误的是()
A·自愿原则B·合法原则
C·调解不是裁决前的必经程序 D·调解是裁决前的必经程序
8、保证是保证人与()约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。
A、法人 B、代理C、合伙人 D、债权人
9、保证人与债权人所订立的保证合同的形式应当为()
A、口头 B、书面C、可口头可书面D、任意
10· 保证人须是具有代为清偿债务能力的人,既可以是法人,也可以是其他组织或公民。下列选项中可以作保证人的是()
A·国家机关 B·企业法人的分支机构 C·具有一定经济能力的公民
D·学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体
11·抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是(·)。
A·抵押人所有的房屋和其他地上定着物B·土地所有权
C·宅基地土地使用权 D·依法被监管的财产