第一篇：工程合同法律制度考试试卷答案汇总
一、单项选择题
1．下列合同中不属于要式合同的有()。
A．中外合资经营企业合同 B．中外合作经营企业合同C．技术转让合同D．国际贸易合同
2．下列合同中，应当采取书面形式订立的有()。
A．技术转让合同B．租赁合同C．房屋租赁合同D．保管合同
3．甲乙双方协商达成协议，双方代表人均在合同文本上签了字，但都未盖合同公章，不久甲方开始分批交货，乙方收货后付款。后因货物质量问题诉至法院，该合同()。
A．无效，已履行部分双方返还B．有效，已履行部分不再返还
C．合同未成立，已履行部分双方返还D．合同已成立，已履行部分不再返还
4．具有撤销权的当事人自知道或应知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为()。
A.诉讼时效B．除斥期间 C．履行期间D．以上都不是
5．甲公司与乙公司订立合同，规定甲公司应于某年8月1日交货，乙公司应于8月7日付款。7月底，甲公司发现乙公司财产状况恶化，无支付货款的能力，并有确切的证据，遂提出终止合同，但乙公司未允。基于上因素，甲公司于8月1日未按约定交货。依据合同法原理，有关本案的正确表述是()。
A．甲公司有权不按合同约定交货，除非乙公司提供了相应的担保
B.甲公司无权不按合同约定交货，但可以要求乙公司提供相应的担保
C.甲公司应按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物
D.甲公司应按合同约定交货，如乙公司不支付货款可追究其违约责任
6．效力未定合同不同于其他合同的最大特点在于()。
A.合同尚未成立 B．合同存在理疵尚待当事人进行补正
C．此类合同须经权利人的追认才能生效 D．合同违反了法律的禁止性规定
7.甲公司与乙公司订立合同后，甲公司将该合同转让给丙公司，这种情形使就发生()。
A．债的变更B．债的移转 C．债的消灭D．债的产生
8.在下列哪种情形下，当事入有权解除合同()。
A．已经成立的合同严重欠缺合同生效要件 B．已经成立的合同意思表示不真实
C．当事人履行的地点不适当，但末影响合同目地的实现
D．在履行期限届满前，当事人明确表示不履行主要债务
9．在铁路运输过程中，由于托运人、收货人或其所派押运人的过错，造成货物灭失、短少、变质、污染、损害的，承运人()。
A．应负全部赔偿责任B．应承担部分赔偿责任C．只赔偿直接损失D.不负赔偿责任
10．委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于()所有。
A．委托开发人 B．研究开发人与委托开发人共同C．研究开发人D．国家
二、多项选择题
1．可以撤销合同的机构有()。
A．工商管理机关B．合同审批机关C.人民法院 D．合同仲裁机关 E．上级主管机关
2．下列合同关于履行地点的说法正确的是()。
A．不作为债务的履行地应是债权人的所在B．不动产权的转移，应在不动产权利登记机关所在地履行
C．给付货币的合同，应在接受货币一方所在地履行D．修缮房屋，应在房屋所在地履行E．其他标的，在履行义务一方所在地履行
3．在权利质押中可以质押的权利有()。
A．汇票 B．存款单C．著作权中的财产权D．依法可以转让的股票E．依法可以转让的商标专用权
4．仓储合同的法律特征有()。
A．保管人须为有仓储设备并专事仓储保管业务的民事主体 B．其保管的对象是动产
C．其保管的对象是不动产D．为诺成、双务合同E．为有偿、不要式合同
5．居间合同的特征有：()。
A．居间人以促成委托人与第三人订立合同为目的B．居间人居介绍人地位
C．居间合同具有诺成性D．居间合同具有非要式性
E．居间合同是有偿合同
三、填空题
1．当事人意思表示一致是通过和的方式达成的。
2．随附义务有义务和义务。
3．所谓相应的订立合同的能力，是指合同主体据以独立订立合同并独立承担合同义务的。
4．我国合同法律制度规定当事人承担的违约责任主要包括、和赔偿损失三种形式。
5．根据合同订立方式的不同，可以将买卖合同分为买卖合同和买卖合同。
6．财产担保借款合同又称合同。
7．融资租赁合同的出租人对租赁标的物不负担保责任。
8．建设工程合同根据其订立时的发包方式，可以分为发包和发包两种形式。
9．多式联运合同是托运人与订立的货物运输合同。
四、名词解释题
1．合同法基本原则 2．行为默示形式3．合同解释4．供用水合同 5．借款合同的保证担保
五、简答题
1．简述不安抗辩权制度设立的目的。2．简述违约责任的内容。
3．简述赠与合同法定撤销的概念和受赠人有哪些情形时赠与人可以撤销赠与。
六、论述题
试述要约与要约邀请的区别。
七、案例分析题
1．甲家电城3月份欲从乙电视机厂购进某型号电视机1OO台，每台2800元，共计28万元。双方约定4月份货到后先付20万元，其余待销售后付清余下的8万货款。同年4月中旬乙电视机厂送来某型号电视机100台，甲家电城按照约定先支付20万元，余下的8万元待电视机销售后再付。6月初乙电视机厂想在甲家电城开设销售专柜，打开销路。双方遂签订租赁场地合同，约定租赁期为1年，自同年6月1日起起至次年6月30日止，月租金2万，共计24万元。由乙电视机厂3个月付1次，分4次付清。9月1日是乙电视机厂交付租金的时间，乙电视机厂通知甲家电城，称用应收甲家电城的8万元电视机货款中的6万元抵销其6月1日到9月1日的租金。试分析：
(1)用所学的合同法的理论和有关法律规定分析乙电视机厂的做法是否合法?(2)为什么?
2．甲公司与乙大厦签订一办公用房的房屋租赁合同。根据所学的《合同法》的知识和相关法律规定，回答下列问题：
(1)假如该房屋租赁合同的期限为30年，合同是否有效?为什么?
(2)假如租赁期间房屋需要维修，承租人甲公司也要求维修，但由于出租人乙大厦没有维修，致使办公室天花板塌落，造成甲公司财产损失，责任应当由谁承担?为什么?
(3)为了美观舒适，甲公司自己对房屋进行了装修，但未经出租人乙大厦同意，乙大厦知道后要求甲公司恢复房屋原状，乙大厦的要求是否合理?为什么?
(4)甲公司为了节约办公费用，经乙大厦同意将房屋转租给另一公司，承租人和出租人之间的关系是否解除?为什么?
(5)在承租期间，乙大厦将房屋出售，是否需要征得甲公司的同意?为什么?
答案及评分标准
一、单项选择题(每小题1分，共10分)
1．D2.A3．B4．B5．A
6．C7．B8．D9.D10.C
二、多项选择题(每小题2分，共10分)
1．CD2．ABCDE3.ABCDE4.ABDE5．ABCDE
三、填空题(每空1分，共14分)
1．要约承诺2．先合同后合同3．主体资格4．继续履行合同采取补救措施
5．竞争性非竞争性 6．抵押借款 7．瑕疵8．直接招标 9．多式联运经营人
四、名词解释题(每小题3分，共15分)
1.合同法基本原则，是指对合同关系的本质和规律进行集中抽象和反映，其效刀贯穿于合同法始终的根本规则。
2．行为默示形式是指合同当事人以某种表明法律意图的行为间接地表示合同内容的合同形式。
3．合同解释，是指在合同生效及履行合同过程中双方当事人因理解合同条款的涵义发生歧义时应当如何适用法律的一种制度。
4．供用水合同，指合同当事人中一方提供水，另一方使用水并支付相应价款的协议。其中提供水的一方称为供水人，使用水并支付价款的为用水人。
5．借款合同的保证担保，是指保证人与合同当事人之间协商达成的，在被保证的借款人不履行或不完全履行合同规定的义务时，由保证人代为履行或者承担连带责任的协议。
五、简答题(每小题7分，共21分)
1．答题要点：
不安抗辩权制度设立的目的在于，避免因情况变化而导致应先履行一方遭受损害。(2分)在市场经济条件下，大多数双务合同的互负债务，在履行期上往往不一致。设计法律制度时必须考虑到如何保护先为给付之当事人的合法权益。(2分)不按抗辩权就是法律规定的保护手段。在对方于缔约后出现财产状况明显恶化等情况，可能危及先给付一方的债权实现时，法律赋予先给付方在对方为对待给付或提供担保之前拒绝履行的权利，以维护公平。(3分)
2．答题要点：
合同法规定须根据违约的具体情况让违约方承担下列之一或承担全部以下三种违约责任：
(1)继续履行合同。违约方不能履行合同或者不能按时完全履行合同，令相对人不能实现合同预期利益，相对人如果发现违约方具备履行合同义务的条件，并且继续履约对自己有利时，有权要求对方继续履行合同，以恢复自己合同的权利。(3分)
(2)采取补救措施。主要指在已经出现质量违约的情况时，违约方采取必要的措施减少合同因质量不符合合同约定的要求导致的损失，以及采取必要的措施为恢复合同的全面履行创造条件，为对方实现合同权利而完成必要的工作。(2分)
(3)赔偿损失。赔偿损失是指由于当事人不履行合同或不完全履行合同给对方造成损失时，应当承担的财产责任。(2分)
3．答题要点：
赠与合同的法定撤销，指在具备法定事由时，由有撤销权的人对赠与合同予以撤销。(2分)
按照我国《合同法》第192条的规定，受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤销赠与：
（1）受赠人严重侵害赠与人或赠与人的近亲属；(2分)(2)受赠人对赠与人有扶养义务而不履行的；(2分)
(3)受赠人不履行赠与合同约定义务的。(1分)
六、论述题(10分)
答题要点：
(1)按照法律的规定做出区分。(1分)
我国合同法第15条明文规定：寄送的价目表、拍卖广告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。(1分)
(2)根据当事人是否愿意在法律上受到约束做出区分。(1分)
人们也可以根据当事人所表达出来的意思是否表明愿意在法律上受到约束，来确定当事人所实施的行为究竟是要约，还是要约邀请。(1分)
(3)根据订约提议的内容是否包含合同的主要条款予以确定。(1分)
要约的内容中应当包含合同的主要条款，这样才能使承诺人做出承诺而使合同成立。而要约邀请只是希望对方当事人提出要约，因此，它不必包含合同的主要条款。(1分)
(4)根据交易的习惯即当事人历来的交易方式进行区分。(1分)
例如询问商品的价格，根据交易习惯，一般认为是要约邀请而不是要约。再如当事人之间因多次从事某种物品的买卖，始终未改变其买卖货物的品种价格，那么根据双方的交易习惯，一方仅向对方提出买卖的数量，也可以成为要约。(1分)
(5)其他因素(1分)
在区分要约和要约邀请时，还可考虑其他的情况，如合同的性质是否要求在签订合同的过程中要注重相对人的身份、信用、资历、品行等情况；还有，合同的订立是否需要双方实际接触；以及一方发出的提议是否能使相对人产生要约的信赖等等。(1分)
七、案例分析题(每小题10分，共20分)
1．答题要点：
(1)乙电视机厂的做法符合我国合同法的有关规定。(2分)该案涉及的合同权利义务终止中债务相互抵销的法律规定。(1分)抵销，是指两个以上的债的关系的当事人就互负给负种类相同的债务，各自得以其对他方享有的债权充抵自己对他方的债务，而使各自的债务在对等的数额内相互消灭的意思表示。(2分)
(2)我国《合同法》第99条规定，当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销，……当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。(2分)本案中，甲家电城与乙电视机厂互负债务，互享债权，彼此的合同标的物又属于种类和品质相同的货币，也到了履行期，因此，乙电视机厂可以根据我国合同法的有关同类债务相互抵销的规定，通知甲家电城对6万元债务予以抵销。(3分)
(2)答题要点：
(1)合同部分有效，部分无效。(1分)《合同法》第214条规定，租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过的那部分无效。(1分)
(2)责任应当由乙大厦承担。(1分)《合同法》第2l 6条规定，出租人应当按照约定将租赁物交付承租人，并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。《合同法》第220条规定，出租人应当履行租赁物的维修义务，但当事人另有约定的除外。(1分)
(3)乙大厦的要求合理。《合同法》第223条规定，承租人经出租人同意，可以对租赁物进行改善或者增设他物。承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以要求承租人恢复原状或者赔偿损失。(1分)甲公司没有得到乙大厦的同意自己进行装修，违反法律的规定，因此，应按出租人的要求恢复房屋原状。(1分)
(4)甲公司和乙大厦的关系没有解除。(1分)《合同法》第224条规定，承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的，承租人和出租人之间的租赁合同继续有效。(1分)
(5)乙大厦不需要证得甲公司的同意。但应当提前通知甲公司。(1分)《合同法》第230条规定，出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。
一、单项选择题
1．我国《合同法》规定属于实践合同的有()。
A．买卖合同B．委托合同C．保管合同D．借贷合同
2．采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用：()。
A．格式条款B．诚信原则C.非格式条款D.法律规定
3．在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为()。
A．承诺生效的地点B.经常居住地C.收件人的主营业地D．合同签订地
4．具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为()。
A.诉讼时效B.除斥期间C.履行期间D．以上都不是
5．违约行为是当事人()。
A.违反法律规定的行为B．违反合同约定的行为C.应当对合同不能成立负有责任的行为D．给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为
6．买卖合同标的物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由()。
A.买受人承担B．出卖人承担C.担保人承担D．第三人承担
7．当借款合同双方当事人不能确定支付利息期限时，借款期间不满()的，应当在退还借款时一并支付。
A．3个月B．6个月C．12个月D．24个月
8．共同承担人对定作人()。
A.不承担连带责任B.承担连带责任C.谁的过错谁承担责任D.由法律作出规定
9．委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于()。
A.研究开发人所有B.委托开发人所有C.研究开发人与委托开发人共同所有D．国家所有l0．行纪人依行纪合同从事行纪业务时可能与第三人订立买卖合同，在该买卖合同关系中，行纪人属于()。A．当事人B.代理人C.居间人D.利害关系人
二、多项选择题
1．合同法的基本原则有()。
A.平等、自愿原则B.公平原则C.合法原则D．诚实信用原则E.保护公序良俗原则
2．下列合同中，可撤销的情形是()。．
A.因重大误解而订立B．因显失公平而订立C.因一方受欺诈而订立D．损害国家利益的行为E.恶意串通损害第三人利益的3．我国合同法律制度规定当事人承担的违约责任主要有()。
A．支付定金B．赔偿损失C.中止履行合同n继续履行合同E.采取补救措施
4．借款合同抵押担保中不得抵押的财产有()。
A.土地所有权 B．国有土地使用权 C.宅基地土地使用D．某大学校舍E．夫妻离婚涉及有争议的财产
5．仓储合同的法律特征有()。
A.保管人须为有仓储设备并专事仓储保管业务的民事主体B．其保管的对象是动产C.其保管的对象是不动产D．为诺成、双务合同E.为有偿、不要式合同
三、填空题(每空1分，共15分)
1．广义的合同法是指调整—————————关系的法律规范的总称。
2．一般来说，承诺生效的地点就是合同——的地点。
3意思表示瑕疵依瑕疵是否基于表意人自身的原因，分为—和—两种类型.乙合同的移转包括—、—•
5．混同的原因有——承受和——承受。
6．根据赠与合同成立和履行的时间关系可分为——赠与合同和——赠与合同。
7．建设工程承包合同按照合同的标的可分为——合同和——合同。
8．从技术合同成立是否以一定的形式为要件来看，技术开发合同是——————合同。
9．委托合同的受托人以委托人的——和——办理委托业务。
四、名词解释1.可撤销的合同2。合同的承受3。侵权责任4．合同解释5.房屋租赁合同
五、简答题(每小题7分，共28分)
1．简述合同的一般法律约束力表现在哪些方面?2．先履行抗辩权的适用条件有哪些?
3．简述赠与合同任意撤销的主要内容。4．简述融资租赁合同的法律特征。
六、论述题(12分)试从法律责任竟合的概念分析法律责任竞合的意义。
七、案例分析题(10分)
中学生赵某，16周岁，身高175公分，但面貌成熟，像二十七、八岁。赵某为了买一辆摩托车，欲将家中一套闲房卖掉筹购车款。后托人认识李某，与李某签订了购房合同，李某支付定金5万元，双方遂到房屋管理部门办理了房屋产权转让手续。不久，赵某父亲发现此事后，起诉到法院。
试分析：(1)该房屋买卖合同是否有效?(2)请结合所学的合同法学理论说明理由。
一、单项选择题{每小题1分，共lo分)1．C 2．C3．C4．B5．B6．B •7．C8．B 9．A10．A
二、多项选择题1.ABCDE2．AB3．BDE4．ACDE5．ABDE
三、填空题1．合同法律2．成立3．意思表示不一致意思表示不自由 4．债权让与债务承担5．概括特定6．现实•非现实7．总承包分项承包9．要式9．名义费用
四、名词解释题(每小题3分，共15分)
1．可撤销的合同，是指已经生效但因当事人的意思表示没有表现其真实意志，违反自愿原则而可由一方当事人请求撤销的合同。
2．合同的承受，是指合同当事人一方将其在合同中的权利义务全部转移于第三人，第三人承受其在合同中的地位，享受权利并承担义务。
3．侵权责任，是指当事人的行为违反了我国法律和行政法规的规定，损害了国家、集体和他人的合法权益时应当承担的法律责任。
4．合同解释，是指在合同生效及履行合同过程中双方当事人因理解合同条款的涵义发生歧义时应当如何适用法律的一种制度。
5．房屋租赁合同，是指出租人和承租人之间关于出租人将房屋交付承租人使用，承租人交付租金并于合同终止时将租用的房屋返还给出租人的协议。
五、简答题(每小题7分，共28分)
1．答题要点：合同的一般法律约束力主要表现为：(1)当事人不得擅自变更或者解除合同(2)当事人应按合同约定履行其合同约定的义务；(3)当事人应依法或依诚实信用原则履行一定的合同外义务。
2．答题要点：先履行抗辩权的行使应当具备以下条件：双方当事人须由同一双务合同互负债务，(2)须双方所负的债务有先后履行顺序；(3)应当先履行的当事人未履行或履行债务不符合约定。
3．答题要点：赠与合同的任意撤销，是指赠与合同成立后，赠与人按照自己的意思而撤销赠与。由于赠与合同具有无偿性，所以法律允许赠与人任意撤销。由于这种撤销具有任意性，如果不对其加以限制，则等于赠与合同对当事人没有任何约束力，因此，对赠与合同的任意撤销有以下几方面的限制：(1)可以任意撤销的赠与合同仅限于一般的赠与合同。(2)撤销必须在赠与财产权利转移之前作出。
4．答题要点：融资租赁合同的法律特征有：(1)融资租赁合同的出租人须向承租人指定的出卖人购买承租人选定的标的物。(2)融资租赁合同的出卖人须将出租人购买的标的物直接交付给承租人。(3)融资租赁合同的出租人对租赁标的物不负瑕疵担保责任。(4)承租人在租赁期限届满后对租赁权享有选择权。
六、论述题(12分)
答题要点：法律责任竞合，是指行为人的行为触犯了两个或两个以上法律的禁止性规定，行为人因此要受到两个或两个以上的法律的管辖，并根据管辖法律的规定承担具体的法律责任，权利人可选择适用相关的法律维护自己的合法权益。(2分)《合同法》第122条规定：“因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”(2分)这里说的其他法律包括产品质量法，消费者权益保护法、计量法、商标法、专利法，著作权法，公司法，反不正当竞争法等法律，这条规定可以使合同当事人的权益受到更充分的保护。(2分)综上所述，法律责任竞合的意义有：因为不同的法律所维护的社会秩序及追求目标不同，所以不同的法律规定的法律责任很可能是不一致的，例如行为人的行为既违反了合同法的规定，又违反了反不正当竞争法的规定时，当事人就面临适用哪个法律追究其法律责任的问题。(2分)传统的合同法确认当事人承担违约责任只是根据合同法的规定，而对违约人同时违反了其他法律的规定缺乏管辖的依据，于是只得追究其违约责任，而不能追究其更为严重的其他法律责任。(2分)现行合同法规定了法律责任竞合制度，如果当事人的行为违反了合同的约定，同时又违反了其他法律的规定，给对方当事人造成人身和财产损害时，受损害方可选择适用合同法或其他法律请求违约方承担违约责任或侵权责任，以更有效地维护当事人的合法权益。(2分)
七、案例分析题(10分)
答题要点：
1．该房屋买卖合同无效。(1分)
2．我国《民法通则》第ll条第2款规定：“十六周岁以上不满十八周岁的公民，以自己的劳动收人为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。”(1分)我国《合同法》第9条规定：“当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。当事人依法可以委托代理人订立合同。”(1分)以上述法律规定，当事人一方赵某虽年满16周岁，但不是以自己的劳动收入作为生活来源，是限制行为能力的人。(2分)限制行为能力的人不能处分重大的民事行为。(1分)房屋买卖属于重大民事行为，赵某不具备这种民事权利能力，无权处分房屋产权。(2分)因缔约主体资格不合格，导致该合同无效，加上赵某的父亲事后并未予以追认，所以该房屋买卖合同是无效合同。(2分
第二篇：《工程合同法律制度与工程合同管理》试卷及答案
工程合同法律制度与工程合同管理试卷A
一、选择题（共10题，每题3分）
1.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
2.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。
A.保险公司承担全部损失 B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失 3.合同公证与鉴证的相同点是（）。
A.目的、法律效力、原则 B.范围、性质、目的 C.目的、原则、内容 D.法律效力、目的、性质
4.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关（）的规定。
A.债权转让
B.债务承担
C.由第三人向债权人履行债务
D.债务人向第三人履行债务 5.合同解除后，合同中的（）条款仍然有效。
A.结算和清理
B.仲裁和诉讼
C.结算、清理、违约
D.结算、仲裁、违约 6.依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明（）。
A.工程照管责任移交 B.承包合同的全部义务已完成
C.缺陷通知期开始 D.可以办理竣工结算
7.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由（）提出。
A.发包人 B.设计单位
C.承包人 D.监理单位
8.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（）。
A.工程验收通过 B.承包人送交了竣工验收报告
C.办理完移交工程手续 D.发包人支付了竣工结算款
9.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（）。
A.合同公证书 B.仲裁协议书
C.履约保函 D.合同担保书
10.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包。
A.应该采用公开招标 B.应该采用邀请招标
C.应该采用议标 D.可以采用直接委托
二、多项选择题（共5题，每题5分）
1.合同无效的法律责任形式有（）
A.返还财产
B.赔偿损失 C.收归国家所有
D.返还第三人2.合同全面履行包括（）
A.履行的主体要正确
B.履行的地点要正确 C.履行的方式要正确
D.履行的期限要正确 3.合同担保的方式有（）
A.保证
B.抵押 C.质押
D.留置 4.JCT合同系列包括（）
A.单价合同
B.小型工程合同 C.固定总价合同
D.总包标准合同 5.国际工程施工合同争议解决方法有（）
A.协商
B.仲裁 C.诉讼
D.调解
三、简答题（共2题，每题10分）
1、有效的合同是否一定能够取得工程款？
2、工程未经验收发包人擅自使用的，承包人是否可对质量一概不负责任？
四、案例分析（25分）
1.甲公司与乙工厂洽商成立一个新公司，双方草签了合同，甲公司要将合同带回本部加盖公章，临行前，甲公司法定代表人提出，乙工厂须先征用土地并培训工人后甲公司方能在合同上盖章，乙工厂出资1000万元征用土地培训工人，征地和培训工人将近完成时，甲公司提出因市场行情变化，无力出资设立新公司，要求终止与乙工厂的合作。乙工厂遂起诉到法院。请问：
(1)甲公司与乙工厂之间的合同是否成立，为什么?(2)甲公司应承担什么责任，为什么?(3)乙工厂能否要求甲公司赔偿1000万元的损失?为什么?
答案
一、单项选择题
1.D 2.C 3.C 4.C 5.A 6.A 7.B 8.C 9.B 10.D
二、多项选择题
1.ABCD ２.ABCD ３.ABCD 4.ABCD 5.ABCD
三、简答题
1、答：有效的合同不一定能够取得工程款，这取决于工程的质量，合同有效但工程质量不合格的，工程能够修复的进行修复，修复后符合质量要求的，发包方应支付工程款，工程不能修复的不能取得工程价款。以上两个问题反映建设工程合同的效力服从于质量要求即质量至上原则
2、答：最高院司法解释第十三条规定，承包人应在合理的使用寿命内对地基基础工程及主体结构存在的质量问题承担责任。合理的使用期限根据设计规范确定。大型建筑为一百年以上，普通的民用建筑五十年，次要的一般建筑为二十五年。
四、案例分析
答案：(1)合同未成立。因甲公司未加盖公章。
(2)缔约过失责任。因为发生在合同订立过程中。
(3)应当赔偿。因为这属于基于诚实信用原则产生的信赖利益的损失。
工程合同法律制度与工程合同管理试卷B 一 选择题（共10题，每题3分）
1.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
2.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。
A.保险公司承担全部损失 B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失 3.合同公证与鉴证的相同点是（）。
A.目的、法律效力、原则 B.范围、性质、目的 C.目的、原则、内容 D.法律效力、目的、性质
4.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关（）的规定。
A.债权转让
B.债务承担
C.由第三人向债权人履行债务
D.债务人向第三人履行债务 5.合同解除后，合同中的（）条款仍然有效。
A.结算和清理
B.仲裁和诉讼
C.结算、清理、违约
D.结算、仲裁、违约 6.依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明（）。
A.工程照管责任移交 B.承包合同的全部义务已完成 C.缺陷通知期开始 D.可以办理竣工结算
7.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由（）提出。
A.发包人 B.设计单位
C.承包人 D.监理单位
8.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（）。
A.工程验收通过 B.承包人送交了竣工验收报告
C.办理完移交工程手续 D.发包人支付了竣工结算款
9.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（）。
A.合同公证书 B.仲裁协议书
C.履约保函 D.合同担保书
10.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包。
A.应该采用公开招标 B.应该采用邀请招标
C.应该采用议标 D.可以采用直接委托
二、多项选择题（共5题，每题5分）
1.合同的形式有（）
A.书面
B.口头 C.电报
D.传真 2.合同终止的原因包括（）
A.债权债务同归于一人
B.债务相互抵消
C.债权人免除债务
D.债务人依法将标的物提存 3.保证合同的特点（）
A.诺成合同 B.当事人权利和义务不对等
C.具有从属性 D.保证人和主合同的当事人可以是同一人 4.工程设计资质分为（）
A.工程设计综合资质 B.工程勘察专业资质 C.工程设计行业资质 D.工程设计专项资质 5.工程合同文件一般包括（）
A.合同书及其附件 B.中标通知书 C.合同专用条款 D.图纸
三、简答题（共2题，每题10分）
1、哪些情况下工期可以顺延？
2、建设工程合同的哪些情况会导致合同无效 ？
四、案例分析（25分）
1.甲公司与乙工厂洽商成立一个新公司，双方草签了合同，甲公司要将合同带回本部加盖公章，临行前，甲公司法定代表人提出，乙工厂须先征用土地并培训工人后甲公司方能在合同上盖章，乙工厂出资1000万元征用土地培训工人，征地和培训工人将近完成时，甲公司提出因市场行情变化，无力出资设立新公司，要求终止与乙工厂的合作。乙工厂遂起诉到法院。请问：
(1)甲公司与乙工厂之间的合同是否成立，为什么?(2)甲公司应承担什么责任，为什么?(3)乙工厂能否要求甲公司赔偿1000万元的损失?为什么?
答案
一、单项选择题
1.D 2.C 3.C 4.C 5.A 6.A 7.B 8.C 9.B 10.D
二、多项选择题
1.ABCD 2.ABCD 3.ABC 4.ACD 5.BCD
三、简答题
1答：
1、发包人未按专用条款约定提供图纸及开工条件；
2、发包人未按约定支付进度款、工程款致使施工不能正常进行；
3、工程师未按合同约定办理批准手续等致使工程不能正常进行的；
4、因设计变更而工程量增加；
5、一周内因非承包人原因造成工程停工，停工待机时间超过八小时的；
6、不可抗力；
7、其他情况
2答：合同法 第 52 条规定了无效合同的五种情形，(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（三）以合法形式掩盖非法目的；
（四）损害社会公共利益；(五)违反法律、行政法规的强制性规定。根据建设工程的特点，最高人民法院对建设工程施工违反法律、行政法规的情形作了特别规定：
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。(四)承包人非法转包、违法分包的
四、案例分析
答案：(1)合同未成立。因甲公司未加盖公章。
(2)缔约过失责任。因为发生在合同订立过程中。
(3)应当赔偿。因为这属于基于诚实信用原则产生的信赖利益的损失。
第三篇：《工程合同法律制度与工程合同管理》试卷及答案
工程合同法律制度与工程合同管理试卷A
一、选择题（共10题，每题3分）
1.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（D）。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
2.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（B）。
A.保险公司承担全部损失 B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失
3.合同公证与鉴证的相同点是（C）。
A.目的、法律效力、原则 B.范围、性质、目的 C.目的、原则、内容 D.法律效力、目的、性质
4.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关（C）的规定。
A.债权转让
B.债务承担
C.由第三人向债权人履行债务
D.债务人向第三人履行债务 5.合同解除后，合同中的（A）条款仍然有效。
A.结算和清理
B.仲裁和诉讼
C.结算、清理、违约
D.结算、仲裁、违约 6.依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明（A）。
A.工程照管责任移交 B.承包合同的全部义务已完成
C.缺陷通知期开始 D.可以办理竣工结算
7.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由（B）提出。
A.发包人 B.设计单位
C.承包人 D.监理单位
8.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（C）。
A.工程验收通过 B.承包人送交了竣工验收报告
C.办理完移交工程手续 D.发包人支付了竣工结算款
9.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（B）。
A.合同公证书 B.仲裁协议书
C.履约保函 D.合同担保书
10.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（D）方式发包。
A.应该采用公开招标 B.应该采用邀请招标
C.应该采用议标 D.可以采用直接委托
二、多项选择题（共5题，每题5分）
1.合同无效的法律责任形式有（ABCD）
A.返还财产
B.赔偿损失 C.收归国家所有
D.返还第三人2.合同全面履行包括（ABCD）
A.履行的主体要正确
B.履行的地点要正确 C.履行的方式要正确
D.履行的期限要正确 3.合同担保的方式有（ABCD）
A.保证
B.抵押 C.质押
D.留置 4.JCT合同系列包括（ABCD）
A.单价合同
B.小型工程合同 C.固定总价合同
D.总包标准合同
5.国际工程施工合同争议解决方法有（ABCD）
A.协商
B.仲裁 C.诉讼
D.调解 6.合同的形式有（ABCD）
A.书面
B.口头 C.电报
D.传真 7.合同终止的原因包括（ABCD）
A.债权债务同归于一人
B.债务相互抵消
C.债权人免除债务
D.债务人依法将标的物提存 8.保证合同的特点（ABC）
A.诺成合同 B.当事人权利和义务不对等
C.具有从属性 D.保证人和主合同的当事人可以是同一人 9.工程设计资质分为（ACD）
A.工程设计综合资质 B.工程勘察专业资质 C.工程设计行业资质 D.工程设计专项资质 10.工程合同文件一般包括（BCD）
A.合同书及其附件 B.中标通知书 C.合同专用条款 D.图纸
三、简答题（共2题，每题10分）
1有效的合同是否一定能够取得工程款？
答：有效的合同不一定能够取得工程款，这取决于工程的质量，合同有效但工程质量不合格的，工程能够修复的进行修复，修复后符合质量要求的，发包方应支付工程款，工程不能修复的不能取得工程价款。以上两个问题反映建设工程合同的效力服从于质量要求即质量至上原则
2、建设工程合同的哪些情况会导致合同无效 ？
答：合同法 第 52 条规定了无效合同的五种情形，(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（三）以合法形式掩盖非法目的；
（四）损害社会公共利益；(五)违反法律、行政法规的强制性规定。根据建设工程的特点，最高人民法院对建设工程施工违反法律、行政法规的情形作了特别规定：
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。(四)承包人非法转包、违法分包的
3、工程未经验收发包人擅自使用的，承包人是否可对质量一概不负责任？
答：最高院司法解释第十三条规定，承包人应在合理的使用寿命内对地基基础工程及主体结构存在的质量问题承担责任。合理的使用期限根据设计规范确定。大型建筑为一百年以上，普通的民用建筑五十年，次要的一般建筑为二十五年
4、哪些情况下工期可以顺延？
答：
1、发包人未按专用条款约定提供图纸及开工条件；
2、发包人未按约定支付进度款、工程款致使施工不能正常进行；
3、工程师未按合同约定办理批准手续等致使工程不能正常进行的；
4、因设计变更而工程量增加；
5、一周内因非承包人原因造成工程停工，停工待机时间超过八小时的；
6、不可抗力；
7、其他情况
四、案例分析（25分）
1.甲公司与乙工厂洽商成立一个新公司，双方草签了合同，甲公司要将合同带回本部加盖公章，临行前，甲公司法定代表人提出，乙工厂须先征用土地并培训工人后甲公司方能在合同上盖章，乙工厂出资1000万元征用土地培训工人，征地和培训工人将近完成时，甲公司提出因市场行情变化，无力出资设立新公司，要求终止与乙工厂的合作。乙工厂遂起诉到法院。请问：
(1)甲公司与乙工厂之间的合同是否成立，为什么?(2)甲公司应承担什么责任，为什么?(3)乙工厂能否要求甲公司赔偿1000万元的损失?为什么?
答案：(1)合同未成立。因甲公司未加盖公章。
(2)缔约过失责任。因为发生在合同订立过程中。
(3)应当赔偿。因为这属于基于诚实信用原则产生的信赖利益的损失。
第四篇：第五章旅行社法律制度试卷答案
第五章 旅行社管理法律制度 测试题
一、判断题
1.质量保证金必须保持满额，支付赔偿不足部分旅行社必须在5个工作日内补足。(对)2.外商投资旅行社可以组织大陆居民到港澳地区旅游。（错）3.有出境权限的旅行社的注册资本不得少于120万元人民币。(错)4.旅行社自交纳或者补足质量保证金之日起两年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚的,旅游行政管理部门应当将旅行社质量保证金的交存数额降低50%。(错)5.外商投资旅行社包括中外合资经营旅行社、中外合作经营旅行社和外资旅行社。(对)6.所有旅行社取得经营许可满三年，且未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚的，都可以申请经营出境旅游业务。(错)7.中国公民前往港、澳、台旅游属于出境旅游。（对）8.旅行社同时经营入境旅游业务和出境旅游业务时需要的质量保证金为140万元人民币。（对）
9.旅行社不得在注册地的市、县行政区域以外设立分支机构。（错）
10.旅行社分社的设立不受地域限制。（对）
11.旅行社破产造成旅游者损失的，可从质量保证金中扣除。（对）12.旅行社在经营资金运转十分短缺的情形下，可以适当地申请使用质量保证金。(错)13.旅游质量监督管理所全面负责处理旅游投诉和旅游质量的监督和管理，并具体负责保证金案件的审理。(对)14.旅行社经营许可证是旅行社经营旅游业务的资格证明，由国家旅游局统一印制并颁发。(错)15.外商投资旅行社的质量保证金为20万元人民币。(对)1 第五章 旅行社管理法律制度 测试题
16.所有旅行社都能经营入境旅游业务和国内旅游业务。(错)17.旅行社每设立一个经营国内旅游业务和入境旅游业务的分社，应当向其质量保证金帐户增存5万元。(对)18.旅行社每设立一个经营出境旅游业务的分社，应当向其质量保证金帐户增存30万元。(对)19.旅行社质量保证金在旅游行政管理部门期间产生的利息，属于旅行社和旅游行政管理部门所有。(错)20.质量保证金的利息全部归旅行社所有。（对）
21.旅行社因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚的，应当在收到旅游行政管理部门补交质量保证金的通知之日起5日内补足质量保证金。（错）
22.受理申请设立旅行社的旅游行政管理部门应当自受理申请之日起20个工作日内作出许可或不予许可的决定。（对）
23.旅行社不得要求导游人员和领队人员接待不支付接待和服务费用或者支付的费用低于接待和服务成本的旅游团队，不得要求导游人员和领队人员承担接待旅游团队的相关费用。（对）
24.旅行社聘用导游人员、领队人员应当依法签订劳动合同，并向其支付不低于当地最低工资标准的报酬。（对）
25.旅行社需对旅游业务作出委托的，应当委托给具有相应资质的旅行社，要签订合同，不需旅游者同意。（错）
二、单选题
1.某旅行社对所在地的旅游行政处理决定不服，应当向（C）申请行政复议。
A 所在地人民政府 B 国家旅游行政管理部门
C 处理的上一级旅游行政管理部门 D 省级旅游行政管理部门 2.旅行社根据业务和发展的需要，可以设立（B）和旅行社服务网 2 第五章 旅行社管理法律制度 测试题
点等分支机构。
A 法人分社 B非法人分社 C办事处 D代表处
3.根据《旅行社管理条例》规定，旅行社的注册资本不得少于（A）A 30万 B 60万 C 100万 D 150万
4.根据《旅行社条例》规定，外商投资旅行社不得经营（B）A 国内旅游业务 B 出境旅游业务 C 入境旅游业务 D 特种旅游 5.经营出国旅游业务，从取得旅行社资格的年限要求上，必须达到（B）A 一年以上 B 两年以上 C 三年以上 D 四年 6.关于外商投资旅行社，下列表述不正确的是（D）
A 均可经营入境旅游业务 B 需缴纳20万元人民币的质量保证金 C 注册资本不得少于30万元人民币 D 均可经营出境旅游业务 7.根据《旅行社条例》规定，外商投资旅行社的质量保证金为（A）A 20万元 B 30万元 C 40万元 D 50万元 8.有关旅行社服务网点的叙述不正确的是(C)A 旅行社在注册地的市、县区域内设立的分支机构 B 不具备独立法人资格
C 其经营范围经批准，可以超出其设立社的经营范围 D 不得从事招徕、咨询以外的活动
9.以下属于旅行社正当竞争行为的是(D)A 甲旅行社利用乙旅行社的质量认证从事招徕旅游者 B 旅行社委托个人代理经营旅游业务
C 为招徕旅游者，向旅游者提供言过其实的旅游信息 D 旅行社分社按设立社要求从事招徕旅游者工作
10.旅行社可以向旅游者介绍和提供下列旅游项目(D)A 含有民族、种族、宗教、性别歧视的内容 B 含有淫秽、迷信、赌博内容
第五章 旅行社管理法律制度 测试题
C 含有损害国家利益和民族尊严的内容 D 旅游目的地的风土人情简介
11.某经国家旅游局批准经营出境旅游业务的旅行社甲组团赴新加坡旅游，由于新加坡乙旅行社的原因，致使旅游者小张的行李丢失，对此小张可以(D)A 向甲旅行社申请赔偿 B 向乙旅行社申请赔偿 C 向甲或者乙旅行社申请赔偿
D 向甲旅行社申请赔偿，但甲旅行社有权向乙旅行社追偿
12.根据《旅行社条例》，申请经营出境旅游业务的，应当向国务院旅游行政管理部门或者其委托的省、自治区、直辖市旅游行政管理部门提出申请，受理申请的旅游行政管理部门应当自受理申请之日起（B）作出决定。
A 20天 B 20个工作日 C 10天 D 10个工作日 13.石家庄某有出境旅游权限的旅行社在岳阳、株洲分别设立了经营出境旅游业务的分社一家，该旅行社应增加注册资本（B）人民币。A 30万元 B 60万元 C 75万元 D 150万元 14.关于旅行社质量保证金的规定，表述不正确的有（A）A 有出境旅游权限的旅行社需缴纳120万元人民币的质量保证金 B 每设立一个经营国内旅游业务和入境旅游业务的分社，应当向其质量保证金帐户增存5万元
C 向旅游行政管理部门缴纳的质量保证金仍属旅行社所有 D 旅游行政管理部门负责管理保证金
三、多选题
1、外商投资旅行社的经营范围包括（AB）A 入境旅游业务
B 国内旅游业务
第五章 旅行社管理法律制度 测试题
C 中国公民出国旅游业务
D 中国公民赴港、澳、台地区旅游业务
2、外商投资旅行社的成立条件包括（ABCD）
A 固定的营业场所
B 基本的设备设施
C 注册资本30万元人民币 D 缴纳质量保证金20万元人民币
3、旅行社根据业务经营和发展的需要可以设立下列分支机构（AD）A 非法人分社 B 营业部
C 办事处 D 旅行社服务网点
4、下列关于旅行社分社的说法正确的是（ABCD）A 分社的经营范围不能超出设立社范围
B 每设立一个经营出境旅游业务的分社要增存保证金30万元
C 旅行社分社的设立不受地域限制
D 旅行社设立分社的，应当持经营许可证副本向分社所在地的工商行政管理部门办理设立登记
5、下列哪些属于旅行社的不正当竞争手段（BCD）A 超范围经营
B 擅自使用其他旅行社的名称
C 以低于正常成本价的价格参与竞销
D 假冒其他旅行社的名称
6、下列哪些属旅行社保护旅游者权益的基本职责（ABCD）A 提供真实可靠的信息
B 按约定提供服务
C 按规定收取旅游费用
D 聘用合格导游和领队
7、下列哪些情形，适用保证金对旅游者进行赔偿（ABD）A 导游人员赵某的导游服务没有达到规定的标准 B 由于饭店的原因，低于合同约定的饭店等级档次的 C 旅游者在旅游期间发生人身意外事故的 D 导游人员赵某擅自改变了活动日程
8、下列属于旅行社职责的有（ABCD）
A 旅行社应与旅游者签定合同 B 按规定收取费用
第五章 旅行社管理法律制度 测试题
C 按约定提供服务 D 聘用合格导游和领队
10、春秋旅行社为有出境旅游权，对该旅行社质量保证金的规定，表述正确的有（ACD）
A 质量保证金有可能为70万元人民币
B向旅游行政管理部门交纳的质量保证金属旅游行政管理部门所有 C 质量保证金产生的利息归该旅行社所有 D 注册资本不得少于30万元人民币
13、有关旅行社分社叙述正确的是(AD)A 旅行社分社的设立不受地域限制
B 旅行社分社具有独立法人资格，但开展旅游业务且经营范围不得超出其设立社经营范围
C 旅行社分社不应当接受所在地旅游行政管理部门的行业管理,而直接受其设立社管理
D 旅行社分社应当接受所在地县级以上旅游行政管理部门的行业管理
14、有关旅行社服务网点的叙述正确的是(ABD)A 旅行社在注册地的市、县区域内设立的分支机构 B 不具备独立法人资格
C 其经营范围经批准，可以超出其设立社的经营范围 D 不得从事招徕、咨询以外的活动
16、旅行社接待入境旅游发生旅游者非法滞留我国境内的，应当及时向（ACD）报告，并协助提供非法滞留的信息。
A 旅游行政管理部门 B工商行政管理部门C外事部门D 公安机关
18、旅行社停业关闭时，应向(BC)A 旅游行政管理部门注销手续 B 工商行政管理部门办理注销手续 C向原许可的旅游行政管理部门备案，交回旅行社业务经营许可证 D 旅游行政管理部门和其上级主管部门办理注销手续
第五章 旅行社管理法律制度 测试题
19、旅行社的主要法律特征是(ABCD)A 旅行社是企业法人 B 旅行社是从事旅游业务的企业 C 旅行社以营利为目的为旅游者提供服务 D 旅行社是公有制企业 20、申请设立经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社应具备的条件是(ABC)A 有固定的经营场所 B 必要的营业设施 C 符合规定的注册资本和质量保证金 D 设立申请书，旅行社章程
21、旅行社组团旅游，应当与旅游者签订合同，所签合同的内容应有(ABCD)方面的明确约定
A 旅游行程 B 旅游价格 C 游览项目的具体内容D 旅游服务监督电话
22、旅行社不承担或无力承担赔偿责任，使用质量保证金对旅游者进行赔偿的事由是(ABC)A 旅行社服务未达到国家或行业规定的标准
B 旅行社因自身过错未达到合同约定的服务标准造成游客权益损失的 C 旅行社破产造成旅预交旅行费损失的
D 旅游者在旅游期间发生人身财物意外事故损失的
23、质量保证金赔偿不适用的事由是(ABCD)A 旅行社因不可抗力因素不能履行合同 B 旅游者在旅游期间发生人身财物意外事故的 C 超过规定的投诉时效期间的 D 司法机关已经受理的
24、依据《旅行社条例》规定，(ABCD)属于采用不正当手段从事旅游业务，损害竞争对手。
A 假冒其他旅行社的注册商标 B 提供虚假的旅游服务信息
C 擅自使用其他知名度较高的旅行社名称
第五章 旅行社管理法律制度 测试题
D 委托非旅行社的单位和个人代理经营旅游业务
25、旅行社不得向旅游者介绍和提供含有（ABD）内容等旅游项目。A 损害国家利益 B 迷信 C 宗教 D 赌博
26、关于旅行社质量保证金的规定，表述正确的有（ABCD）A 有出境旅游权限的旅行社需缴纳140万元人民币的质量保证金 B 每设立一个经营国内旅游业务和入境旅游业务的分社，应当向其质量保证金帐户增存5万元
C 向旅游行政管理部门缴纳的质量保证金仍属旅行社所有 D 旅游行政管理部门负责管理保证金
27、旅行社设立服务网点应当是（ABC）
A 不具备独立法人资格 B 只能在注册地的市、县行政区域内设立 C 为设立社招徕游客并提供咨询、宣传等服务 D 其设立不受地域限制
28、下列旅游项目，旅行社不得向旅游者介绍和提供的有（ABCD）A含有损害国家利益和民族尊严内容的 B含有民族、种族、宗教、性别歧视内容的 C含有惊险刺激，可能危及人身安全内容的 D 含有淫秽、迷信、赌博内容的
29、旅行社的经营原则包括（ABCD）
A 自愿原则 B平等原则 C 公平原则 D 诚信原则
第五篇：工程合同管理考试试卷四
工程合同管理考试试卷
（四）一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）
在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.下列是承包商的主要合同关系有（B）。
A.勘察合同B.加工合同C.监理合同D.设计合同 2.FIDIC土木工程施工合同类型是（A）。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同 3.工程合同管理的目标不包括（D）
A.质量控制B.成本控制C.工期控制D.技术控制
4.工程施工投标的主体是(C)。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位
5.一般情况下，由招标人有权(A)。
A.确定中标人B.评标情况说明
C.对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人
6.分包商与下列各方是合同关系的是（B）。
A.发包方B.承包方C.监理单位D.设计单位
7.在合同权利义务终止的原因中，最主要和最常见的原因是(A)。
A.债务清偿B.合同解除C.免除债务D.债务抵消
8.按索赔的合同起因分类的是(A)。
A.合同错误索赔B.总索赔
C.工期索赔D.总承包人与分包人之间的索赔
9．建设工程合同的最基本要素是（A）。
A．标的 B．承包人和发包人C．时间 D．地点
10.对不利的异常地质条件所引起的施工方案的变更，一般作为（C）。
A.承包商的责任B.设计单位的责任C.业主的责任D.监理单位的责任
11.建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是(A)。
A.确定变更价款时，可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性水平
B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款
C.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
12.投标文件的核心组成部分是（B）。
A．招标文件B.投标书C.标底D.标价
13．以下关于索赔的说法不正确的是（C）。
A．索赔是相互的B．索赔是双向的C．发包人不可以向承包人索赔
D．承包人可以向发包人索赔
14.合同履行中的情势变更原则实质上是按（D）。
A．实际履行原则履行合同的延伸
B．全面履行原则履行合同的延伸
C．协作履行原则履行合同的延伸
D.诚实信用履行原则履行合同的延伸
15.合同分析的要求不包括（D）。
A．准确客观
B．简明清晰
C．协调一致
D．战略长远
16.工程质量达不到约定的质量标准，则承担违约责任的是（C）。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位
17.依据施工合同示范文本规定，索赔意向通知书发出后的28天内，承包人应向工程师递交(C)。
A．现场同期记录B．索赔意向通知
C．索赔报告书D．索赔证据
18．工程变更的内容包括（B）
A． 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B． 删减任何工作
C． 增减合同中约定的工程量
D． 改变有关工程的施工时间和顺序；
19.业主与施工承包商签订的合同为（C）。
A.勘察合同B.销售合同C.工程施工合同D.监理合同
20．不能预见、不能避免并不能克服的客观情况称为（C）。
A.暂定项目B.合同风险
C.不可抗力D.环境风险
21.工程合同信息在全生命周期中不是静态的，随着项目的进展不断更新，体现了工程项目信息管理的(B)。
A.前瞻性B.动态性C.系统性D.预测性
22．工程担保的措施属于工程合同风险对策的（B）。
A． 经济措施
B． 合同措施
C． 技术措施
D． 组织措施
23．通常认为调停的方法有评估法和（B）。
A． 和解法
B． 促进法
C． 逼近法
D． 市场法
24．工程合同总体策划是确定对整个工程项目有重大影响的带根本性和（D）。
A.战略性的合同问题B.目标性的合同问题
C.系统性的合同问题D.方向性的合同问题
25．下列不是一揽子承包的特点有（D）
A.减少业主面对的承包商的数量
B.使得承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统
C.对于业主项目的责任体系是完备的D.业主可以分阶段招标
26．建设工程合同属于（C）。
A.实践合同
B.非要式合同
C.诺成合同
D.无偿合同
27．招投标过程中，招标公告是(B)。
A.要约B.要约邀请C.新要约D.承诺
28．施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式不包括(C)。
A.支付违约金B.赔偿损失
C.顺延工期D.继续履行
E.采取补救措施
29．在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约责任原因为(B)。
A.不可抗力B.承包方的不合理的进度计划 C.设计变更D.工程师错误的指令
30．招标标底是工程项目的(B)。
A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.竣工决算价格
二、多项选择题(本大题共5题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
31．业主的风险管理包括（ABCD）。
A．风险预防
B．风险降低
C．风险转移
D．风险自留
E．共享利益
32.项目合同体系管理中注意做好（ABCDE）。
A.B.C.D.E.工程和工作内容的完整性的协调 价格上的协调 时间上的协调 合同管理组织的协调 技术上的协调
33.合同总体策划对工程项目顺利实施的重大作用体现在（BCDE）。
A.促进甲乙双方和谐相处
B.决定着项目的组织结构及管理体制
C.起草招标文件和合同文件的依据
D.摆正工程过程中各方面的重大关系
E.合同是实施项目的手段
34.施工合同属于（BCDE）。
A.单务合同B.双务合同C.诺成合同D.实践合同E.有偿合同
35.联营合同的基本原则是（BCE）。
A.互相忠诚
B.互相信任
C.互相帮助
D.共同承担风险
E.共享利益
36．工程合同谈判的策略与技巧有（ABDE）。
A.合理分配谈判时间，始终注意抓主要的实质性的问题
B.高起点战略C.避虚就实D.合理充分地分配谈判角色
E.充分发挥专家的作用
37．编制投标文件应注意的问题有(ABCDE)。
A.全面分析和正确理解招标文件B.全面进行建设工程项目环境条件调查
C.重视工程合同风险管理D.投标文件的补充、修改或撤回E.有效避免废标
38．合同交底主要内容一般包括（ABCDE）。
A.工程概况B.合同工作范围C.合同关系及各方权利义务责任D.合同工期控制总目标及阶段控制总目标、关键线路E.合同质量控制目标及相应标准、验收程序
39．工程师预防和减少索赔的措施有（ABCD）。
A.正确理解合同规定
B.做好日常监理工作，随时与承包人保持协调
C.尽量为承包人提供力所能及的帮助
D.建立和维护工程师处理合同事务的威信
E.坚决拒绝承包商的第一次索赔
40．DRB（ispute Review Board一纠纷审议委员会）的优点有（ABCD）。
A．DRB委员可以在项目开始时就介人项目，了解项目管理情况及其存在的问题
B．DRB委员会公正性、中立性的规定在通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见
C．DRB 委员是发包人和承包人自己选择的，容易为他们所接受
D．由于DRB提出的建议不是强制性的，不具有终局性和约束力
E．DRB费用较高
三、名词解释(本大题共5题，每小题4分，共20分。)
41.成本加酬金合同：工程最终合同价按承包商实际成本加一定比例酬金计算。这类合同中，业主承担项目实际发生的一切费用，因此也就承担了项目的全部风险。
42.招标 :是指招标人（买方）发出招标通知，向特定的投标人（卖方）发出投标邀请的行为。
43.保留金 : 是按合同约定从承包商应得工程款中相应扣减的一笔金额，保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的保证措施之一。
44.工程分包：指承包人根据工程合同约定或发包人同意，将其承包范围内的非主要部分及专业性较强的工程内容另行发包给具有相应自制的承包人承包的法律行为。
45.合同外索赔：引起索赔的干扰事件已经超出了合同条件的范围或是在条文中没有规定，索赔的依据需要扩到相关法律法规等。
四、简答题(本大题共6题，每小题5分，共30分。)
46.合同管理应遵循哪些基本原则?
（1）合同权威性原则
（2）合同自由性原则
（3）合同合法性原则
（4）诚实信用原则
（5）公平合理原则
47.在我国许多业主都喜欢将工程分专业分阶段平行发包。这对项目的实施和业主的项目管理产生什么影响？他会带来什么问题？
答：业主有大量的管理工作,项目前期需要比较充裕的时间；
业主必须负责各承包商之间的协调，对各承包商之间互相干扰造成的问题承担责任；业主控制和管理比较细，对中间环节做出决策，必须具备较强的项目管理能力；直接管理的承包商数量多，管理跨度大，容易造成协调难，造成混乱和失控现象，管理费增加，最终导致总成本增加。业主可以分阶段招标，通过协调和项目管理加强对工程的干预，承包商之间、专业工程施工之间存在制约关系。项目的计划和设计必须周全、准确、细致，否则极易造成项目实施中的混乱状态。
48.工程合同风险对策包括哪些？
经济措施；合同措施；工程保险；技术和组织的措施；加强索赔；采取合作措施。
49.投标文件文件有哪些内容组成?
．投标文件一般由下列内容组成：
1、投标函；
2、投标函附录；
3、投标保证金；
4、法定代表人资格证明书；
5、授权委托书；
6、具有标价的工程量清单与报价表；
7、建设工程项目施工方案及施工进度计划表
8、辅助资料表；
50.在哪些情况下中标无效？
．招标代理机构泄密或恶意串通；招标人泄漏招标情况或标底；招标人在定标签与投标人进行实质性谈判；招标认为法确定中标人；投标人串标或行贿；投标人弄虚作假骗取中标。
51.工程合同争议的特点哪些？
引发合同争议的因素多；争议金额大；责任认定复杂；争议持续时间长
点击咨询 