第一篇:工程合同管理考试试卷二
工程合同管理考试试卷
(二)一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)
在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分
1.下列不是业主的主要合同关系有(D)。
A.勘察设计合同B.施工合同C.监理合同D.运输合同
2.最典型的合同类型是(B)。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同
3.业主与承包商之间的关系是(B)。
A.上下级关系B.合同关系C.经济管理关系D.领导与被领导关系
4.当合同履行过程中发现,对给付货币地点,合同中没有明确约定,事后双方又未能达成补充协议,依据《合同法》,履行应在(B)。
A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地
C.货币存放地D.货币使用地
5.现阶段最值得推行的工程合同担保是(C)。
A.保证B.抵押 C.银行保证 D.定金
6.建设工程项目施工总承包商承包的建设项目主体结构必须由(C)。
A.监理单位自行完成B.业主自行完成C.总承包商自行完成D.分包主体结构的分包商自行完成7.对整个合同实施过程进行全面检查、对比、分析、纠正的管理活动是(B)。
A.合同评价B.合同控制 C.合同履行 D.合同变更
8.争端裁决委员会作出处理决定后,承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定,承包商(D)。
A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定
C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定
9.如果设计变更由业主承担责任,则相应的施工方案的变更也由(C)。
A.承包商负责B.设计单位负责C.业主负责D.监理单位负责
10.工期索赔分析的重点是(A)。
A.非承包商原因造成的延误B.分包商原因造成的延误
C.承包商原因造成的延误D.设备供应单位原因造成的延误
11.工程施工投标的主体是(C)。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位
12.当事人应当严格按合同约定的数量、质量、标准、价格、方式、地点、期限等完成合同义务,体现了(B)。
A.实际履行原则B.全面履行原则C.协作履行原则 D.情势变更原则
13.在开标前保密,衡量或择优选择投标人的依据是(C)。
A.招标文件B.投标文件C.标底D.标价
14.订立合同过程中,要约邀请是(A)。
A.招标公告B.投标书C.开标D.中标
15.确定对整个工程项目有重大影响的带根本性和方向性的合同问题是(C)。
A.合同订立B.招投标C.工程合同总体策划D.合同实施
16.对不利的异常地质条件所引起的施工方案的变更,一般作为(C)。
A.承包商的责任B.设计单位的责任C.业主的责任D.监理单位的责任
17.组织评标委员会评标,择优选择中标人的是(B)。
A.投标人B.招标人C.招标代理机构D.政府主管部门
18.承包商将要求索赔的意向通知监理工程师并抄报业主,应在索赔事件发生后的(D)。
A.7天内B.14天内C.10天内D.28天内
19.工程合同体系的主干为(C)。
A.勘察合同B.销售合同C.施工合同D.监理合同
20.合同总体策划反映工程项目的实施战略和(C)。
A.全局战略B.系统战略C.企业战略D.经营战略
21.合同中以及由合同引起的不确定性是(B)。
A.管理过程风险B.合同风险C.实施控制风险D.预测风险
22.合同进度、质量、费用等动态数据属于(C)。
A.合同前期信息B.合同原始信息
C.合同跟踪信息D.合同变更信息
23.承包商采取多方案报价的措施属于工程合同风险对策的(A)。
A. 经济措施B.合同措施C.技术措施D.组织措施
24.中华人民共和国招标投标法规定招标的方式有公开招标和(B)。
A.分阶段招标B.邀请招标C.议标D.两阶段招标
25.风险分配应该按照公平原则和(B)。
A. 合理原则B.效率原则C.适用原则D.目标原则
26.根据各国法律规定,损害赔偿的方法一般有金钱赔偿和(C)。
A.精神赔偿B.返回财产C.恢复原状D.继续履行
27.承包人未取得建设施工企业资质或者超越资质等级签订的建设工程施工合同为(C)。
A.效力待定合同B.有效合同C.无效合同D.无法判断
28.承包商在(D)合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金
29.一般合同价格调整的方法有公式法调价和(D)。
A.单价法调价B.综合法调价C.市场法调价 D.文件证据法调价
30.在工程施工过程中,工资和物价上涨属于(A)。
A.外界环境的风险
B.项目组织成员资信的风险
C.工程技术风险
D.管理过程的风险
二、多项选择题(本大题共5题,每小题2分,共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
31.合同总体策划的过程包括(ABCDE)。
A.研究企业战略和项目战略
B.确定合同总体原则和目标
C.分层次、分对象对合同的一些重大问题进行研究
D.对合同的各个重大问题做出决策和安排,提出合同措施
E.准备签订每一份合同时应对合同策划再做一次评价。
32.一揽子承包的特点有(ACE)
A.减少业主面对的承包商的数量,给业主带来很大方便
B.业主有大量的管理工作,项目前期需要比较充裕的时间
C.使得承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统,避免多头领导,降低管理费;
D.业主必须负责各承包商之间的协调
E.业主必须加强对承包商的宏观控制,选择资信好、实力强、适应全方位工作的承包商。
33.联营合同的基本原则是(ABCDE)。
A.互相忠诚B.互相信任C.互相帮助D.共同承担风险E.共享利益
34.标底的主要作用包括(ABC)
A. 确定工程合同价格
B. 核实建设工程规模的依据
C. 衡量、评审投标保级和理性的依据和尺度
D. 投标报价的依据
E. 制定标书的可靠信息
35.合同分析的要求有(ABCD)。
A.准确客观B.简明清晰C.协调一致D.全面完整E.战略长远
36.工程变更的内容包括(ABCDE)。
A.任何工作质量或其他特性的变更
B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变
C.删减任何合同约定的工作内容
D.进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务 E.改变原定的施工顺序或时间安排
37.按索赔的依据分类的是(ADE)。
A.合同内索赔B.总索赔C.工期索赔D.合同外索赔 E.通融性索赔
38.关于分包的法律禁止性规定中违法分包的内容有(ABCD)。
A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
B.建设工程合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人承包的行为
39.建设工程总承包合同的主要条款有(ABCD)。
A.词语涵义及合同文件,总承包的内容,双方当事人的权利义务
B.合同履行期限,合同价款,工程质量与验收
C.合同的变更,风险,责任和保险,工程保修
D.对设计、分包人的规定,索赔和争议的处理,违约责任
E.合同价款,合同工期开始日期,竣工日期
40.我国建设工程项目施工招标标底主要采用编制方法(BC)。
A.预算单价法B.工料单价法C.综合单价法D.生产指数法E.单位估价法
三、名词解释(本大题共5题,每小题4分,共20分。)
41.分包合同 : 承包商把从业主处承包的工程任务中的某些分项工作分包给另一承包商,明确分包工程中各自的权利义务的合同。
42.缺陷责任期 :一般也叫保修期,指正式签发的移交证书中注明的缺陷责任期开始日期(一般为竣工验收的日期)后一段时期(一般为一年或更长)。
43.联营承包 : 是指两家或两家以上的承包商(最常见的是设计承包商、设备供应商、工程施工承包商)联合投标,共同承接工程
44.工程担保: 建设工程合同的当事人双方为了全面履行合同,根据法律、行政法规定的规定或双方约定,经协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。
45.固定单价合同: 合同合同单价时固定的,不因物价变动而调整。承包商承担物价上涨风险。
四、简答题(本大题共6题,每小题5分,共30分。)
46.建设工程合同实施分为哪几个方面??
合同分析;合同控制;合同变更管理;合同信息管理
47.在项目的开始阶段,业主必须就哪些合同问题做出决策?
承发包模式的策划;合同种类和合同条件的选择;合同主要条款和管理模式的策划;工程项目相关的各个合同在内容、时间、组织、技术上的协调。
48.在工程项目中有哪些主要的风险?
外界环境风险 ;工程技术和实施方法等方面的风险 ;项目组织成员资信和能力风险 ;管理过程风险。
49.固定总价合同应用的前提是什么?
工程范围必须清楚,工程报价的工程量准确;工程设计细、图纸完整;工程结构、技术简单,风险小,报价方便;投标期相对宽裕。
50.投标文件审查和分析的内容?
投标文件总体审查;报价分析;技术性评审;其他评标因素分析。
51.合同争议的种类有哪些?
合同主体的争议;工程款支付的争议;工程质量的争议;工程分包与转包的争议;设计变更的争议;工期进度和工程量的争议;合同竣工验收的争议;安全事故赔偿的争议;不可抗力的争议;其他争议。
第二篇:工程合同管理考试试卷四
工程合同管理考试试卷
(四)一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)
在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.下列是承包商的主要合同关系有(B)。
A.勘察合同B.加工合同C.监理合同D.设计合同 2.FIDIC土木工程施工合同类型是(A)。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同 3.工程合同管理的目标不包括(D)
A.质量控制B.成本控制C.工期控制D.技术控制
4.工程施工投标的主体是(C)。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位
5.一般情况下,由招标人有权(A)。
A.确定中标人B.评标情况说明
C.对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人
6.分包商与下列各方是合同关系的是(B)。
A.发包方B.承包方C.监理单位D.设计单位
7.在合同权利义务终止的原因中,最主要和最常见的原因是(A)。
A.债务清偿B.合同解除C.免除债务D.债务抵消
8.按索赔的合同起因分类的是(A)。
A.合同错误索赔B.总索赔
C.工期索赔D.总承包人与分包人之间的索赔
9.建设工程合同的最基本要素是(A)。
A.标的 B.承包人和发包人C.时间 D.地点
10.对不利的异常地质条件所引起的施工方案的变更,一般作为(C)。
A.承包商的责任B.设计单位的责任C.业主的责任D.监理单位的责任
11.建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是(A)。
A.确定变更价款时,可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性水平
B.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款
C.合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款
D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
12.投标文件的核心组成部分是(B)。
A.招标文件B.投标书C.标底D.标价
13.以下关于索赔的说法不正确的是(C)。
A.索赔是相互的B.索赔是双向的C.发包人不可以向承包人索赔
D.承包人可以向发包人索赔
14.合同履行中的情势变更原则实质上是按(D)。
A.实际履行原则履行合同的延伸
B.全面履行原则履行合同的延伸
C.协作履行原则履行合同的延伸
D.诚实信用履行原则履行合同的延伸
15.合同分析的要求不包括(D)。
A.准确客观
B.简明清晰
C.协调一致
D.战略长远
16.工程质量达不到约定的质量标准,则承担违约责任的是(C)。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位
17.依据施工合同示范文本规定,索赔意向通知书发出后的28天内,承包人应向工程师递交(C)。
A.现场同期记录B.索赔意向通知
C.索赔报告书D.索赔证据
18.工程变更的内容包括(B)
A. 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B. 删减任何工作
C. 增减合同中约定的工程量
D. 改变有关工程的施工时间和顺序;
19.业主与施工承包商签订的合同为(C)。
A.勘察合同B.销售合同C.工程施工合同D.监理合同
20.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况称为(C)。
A.暂定项目B.合同风险
C.不可抗力D.环境风险
21.工程合同信息在全生命周期中不是静态的,随着项目的进展不断更新,体现了工程项目信息管理的(B)。
A.前瞻性B.动态性C.系统性D.预测性
22.工程担保的措施属于工程合同风险对策的(B)。
A. 经济措施
B. 合同措施
C. 技术措施
D. 组织措施
23.通常认为调停的方法有评估法和(B)。
A. 和解法
B. 促进法
C. 逼近法
D. 市场法
24.工程合同总体策划是确定对整个工程项目有重大影响的带根本性和(D)。
A.战略性的合同问题B.目标性的合同问题
C.系统性的合同问题D.方向性的合同问题
25.下列不是一揽子承包的特点有(D)
A.减少业主面对的承包商的数量
B.使得承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统
C.对于业主项目的责任体系是完备的D.业主可以分阶段招标
26.建设工程合同属于(C)。
A.实践合同
B.非要式合同
C.诺成合同
D.无偿合同
27.招投标过程中,招标公告是(B)。
A.要约B.要约邀请C.新要约D.承诺
28.施工合同示范文本规定,在施工合同履行过程中,承包人承担违约责任的方式不包括(C)。
A.支付违约金B.赔偿损失
C.顺延工期D.继续履行
E.采取补救措施
29.在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约责任原因为(B)。
A.不可抗力B.承包方的不合理的进度计划 C.设计变更D.工程师错误的指令
30.招标标底是工程项目的(B)。
A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.竣工决算价格
二、多项选择题(本大题共5题,每小题2分,共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
31.业主的风险管理包括(ABCD)。
A.风险预防
B.风险降低
C.风险转移
D.风险自留
E.共享利益
32.项目合同体系管理中注意做好(ABCDE)。
A.B.C.D.E.工程和工作内容的完整性的协调 价格上的协调 时间上的协调 合同管理组织的协调 技术上的协调
33.合同总体策划对工程项目顺利实施的重大作用体现在(BCDE)。
A.促进甲乙双方和谐相处
B.决定着项目的组织结构及管理体制
C.起草招标文件和合同文件的依据
D.摆正工程过程中各方面的重大关系
E.合同是实施项目的手段
34.施工合同属于(BCDE)。
A.单务合同B.双务合同C.诺成合同D.实践合同E.有偿合同
35.联营合同的基本原则是(BCE)。
A.互相忠诚
B.互相信任
C.互相帮助
D.共同承担风险
E.共享利益
36.工程合同谈判的策略与技巧有(ABDE)。
A.合理分配谈判时间,始终注意抓主要的实质性的问题
B.高起点战略C.避虚就实D.合理充分地分配谈判角色
E.充分发挥专家的作用
37.编制投标文件应注意的问题有(ABCDE)。
A.全面分析和正确理解招标文件B.全面进行建设工程项目环境条件调查
C.重视工程合同风险管理D.投标文件的补充、修改或撤回E.有效避免废标
38.合同交底主要内容一般包括(ABCDE)。
A.工程概况B.合同工作范围C.合同关系及各方权利义务责任D.合同工期控制总目标及阶段控制总目标、关键线路E.合同质量控制目标及相应标准、验收程序
39.工程师预防和减少索赔的措施有(ABCD)。
A.正确理解合同规定
B.做好日常监理工作,随时与承包人保持协调
C.尽量为承包人提供力所能及的帮助
D.建立和维护工程师处理合同事务的威信
E.坚决拒绝承包商的第一次索赔
40.DRB(ispute Review Board一纠纷审议委员会)的优点有(ABCD)。
A.DRB委员可以在项目开始时就介人项目,了解项目管理情况及其存在的问题
B.DRB委员会公正性、中立性的规定在通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见
C.DRB 委员是发包人和承包人自己选择的,容易为他们所接受
D.由于DRB提出的建议不是强制性的,不具有终局性和约束力
E.DRB费用较高
三、名词解释(本大题共5题,每小题4分,共20分。)
41.成本加酬金合同:工程最终合同价按承包商实际成本加一定比例酬金计算。这类合同中,业主承担项目实际发生的一切费用,因此也就承担了项目的全部风险。
42.招标 :是指招标人(买方)发出招标通知,向特定的投标人(卖方)发出投标邀请的行为。
43.保留金 : 是按合同约定从承包商应得工程款中相应扣减的一笔金额,保留在业主手中,作为约束承包商严格履行合同义务的保证措施之一。
44.工程分包:指承包人根据工程合同约定或发包人同意,将其承包范围内的非主要部分及专业性较强的工程内容另行发包给具有相应自制的承包人承包的法律行为。
45.合同外索赔:引起索赔的干扰事件已经超出了合同条件的范围或是在条文中没有规定,索赔的依据需要扩到相关法律法规等。
四、简答题(本大题共6题,每小题5分,共30分。)
46.合同管理应遵循哪些基本原则?
(1)合同权威性原则
(2)合同自由性原则
(3)合同合法性原则
(4)诚实信用原则
(5)公平合理原则
47.在我国许多业主都喜欢将工程分专业分阶段平行发包。这对项目的实施和业主的项目管理产生什么影响?他会带来什么问题?
答:业主有大量的管理工作,项目前期需要比较充裕的时间;
业主必须负责各承包商之间的协调,对各承包商之间互相干扰造成的问题承担责任;业主控制和管理比较细,对中间环节做出决策,必须具备较强的项目管理能力;直接管理的承包商数量多,管理跨度大,容易造成协调难,造成混乱和失控现象,管理费增加,最终导致总成本增加。业主可以分阶段招标,通过协调和项目管理加强对工程的干预,承包商之间、专业工程施工之间存在制约关系。项目的计划和设计必须周全、准确、细致,否则极易造成项目实施中的混乱状态。
48.工程合同风险对策包括哪些?
经济措施;合同措施;工程保险;技术和组织的措施;加强索赔;采取合作措施。
49.投标文件文件有哪些内容组成?
.投标文件一般由下列内容组成:
1、投标函;
2、投标函附录;
3、投标保证金;
4、法定代表人资格证明书;
5、授权委托书;
6、具有标价的工程量清单与报价表;
7、建设工程项目施工方案及施工进度计划表
8、辅助资料表;
50.在哪些情况下中标无效?
.招标代理机构泄密或恶意串通;招标人泄漏招标情况或标底;招标人在定标签与投标人进行实质性谈判;招标认为法确定中标人;投标人串标或行贿;投标人弄虚作假骗取中标。
51.工程合同争议的特点哪些?
引发合同争议的因素多;争议金额大;责任认定复杂;争议持续时间长
第三篇:工程建设合同管理模拟考试试卷(二)
2005年工程建设合同管理模拟
考试试卷(二)参考答案
一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.C2.D3.B4.A5.B6.D7.C
8.B
9.A10.C11.C12.B13.D14.C15.C
16.A
17.C18.C19.D20.A21.A22.C23.A
24.B
25.D26.C27.B28.A29.C30.A31.B
32.A
33.D34.C35.B36.A37.C38.D39.D
40.D
41.A42.A43.A44.D45.A46.D47.A
48.A
49.D50.D
2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(二)
一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.由于设计错误导致工程质量事故,发包人不解除合同情况下,设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施,()。
A.不再承担其他赔偿责任B.返还设计合同规定的定金
C.免收直接损失部分的设计费D.双倍返还设计合同规定的定金
2.在下列合同文件中,()具有优先的解释效力。
A.合同履行中工程洽商协议B.施工合同通用条款
C.图纸D.施工合同专用条款
3.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是()。
A.工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收,该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收
B.工程师没有参加验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
C.无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
D.重新检验表明质量不合格,承包人承担由此发生的费用和工期损失
4.设备安装工程具备联动无负荷试车条件的,应由()组织试车。
A.发包人B.设计单位
C.承包人D.设备供应单位
5.因承包人的原因不能按期开工的,()推迟开工日期。
A.承包人应以书面形式通知工程师
B.应当经过工程师批准
C.承包人与发包人协商
D.应当经过建设行政主管部门批准
6.设备监理在()检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认。
A.无负荷试车B.带负荷试车
C.性能检验D.保证期满
7.承包商对工程师变更工程的估价不满意,将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后,承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定,承包商()。
A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定
C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定
8.在下列经济法律关系主体中,()是法人。
A.公司经理B.施工企业
C.公司董事长D.施工队
9.施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求()赔偿。
A.施工企业B.施工企业的法定代表人
C.施工企业的项目经理D.具体的施工人员
10.工程建设的过程中,()保证的金额是可以随时间变化的。
A.施工投标保证B.施工合同的履约保证
C.施工预付款保证D.工程保险
11.在下列合同中,()合同是可变更的合同。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.因重大误解而订立的D.损害社会公共利益的12.下列可以构成一个有效的承诺是()。
A.承诺是由非受要约人做出
B.承诺超过期限,但要约人及时通知该承诺有效
C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D.向不特定的多数人同时做出承诺
13.合同生效后,当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的,最后应当采用()确定。
A.补充协议B.合同有关条款
C.交易习惯D.在不动产所在地履行
14.当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起()内提出。
A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月
15.具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权,撤销权消失。
A.3个月B.6个月C.1年D.2年
16.建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以()。
A.参加开标会B.作为评标委员
C.决定中标人D.参加定标投票
17.工程施工投标的主体是()。
A.业主B.监理工程师
C.承包商D.设备供应单位
18.投标文件对招标文件的响应有细微偏差,包括()。
A.提供的投标担保有瑕疵B.货物包装方式不符合招标文件的要求
C.个别地方存在漏项D.明显不符合技术规格要求
19.监理单位出现失职行为,按照监理合同规定,委托人可()。
A.发出中止合同通知,令监理合同即行停止
B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同
C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复,进一步发出终止合同通知,在该终止合同通知发出后的第35天,监理合同即行终止
D.首先发出未履行义务通知,21天内未能得到满意答复后,在第一个通知发出35天内发出终止合同通知,监理合同即行终止
20.设计合同履行过程中,()属于设计人的责任。
A.确定设计参数的取值
B.组织对设计成果的鉴定
C.办理设计成果的报批手续
D.为现场的设计人员提供必要的工作条件
21.在施工合同中,属于承包人应当完成的工作是()。
A.保护施工现场地下管线
B.办理土地征用
C.进行设计交底
D.协调处理施工现场周围地下管线的保护
22.在工程施工中,经工程师认可合格已经覆盖的工程,工程师重新检验不合格,由此发生的费用应当由()承担。
A.发包人B.工程师
C.承包人D.监理单位
23.施工的竣工验收应当由()负责组织。
A.发包人B.工程师
C.承包人D.监理单位
24.依据材料采购合同的约定,供货方对()承担责任。
A.因使用不当导致的质量下降
B.到货检验时采购方提出的质量异议
C.因交货后保管不善导致的质量下降
D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议
25.FIDIC施工合同条件中,规定合同对业主和承包商有约束力的期限,指从合同签字日起至()日止的时间间隔。
A.接收证书中指明的竣工
B.颁发履约证书
C.承包商提交竣工报表
D.业主按结清单中注明的金额结算支付
26.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。承包商()。
A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理,先行支付后再向业主索要
C.不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告
27.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是()。
A.法律关系主体B.法律事实
C.法律关系客体D.法律关系内容
28.施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人,这种代理是()代理。
A.委托B.法定
C.指定D.再
29.在工程建设的过程中,()是最为常用的一种担保方式。
A.抵押B.留臵
C.保证D.定金
30.合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先应当采用()确定价款。
A.补充协议B.合同有关条款
C.交易习惯D.按照通常标准
31.我国合同法规定要约生效的原则是()时。
A.发出要约B.要约到达对方
C.对方了解要约内容D.对方作出承诺
32.一个买卖合同执行的是政府定价,2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货,违约金为每千克10元,交货后付款,但卖方直至2000年6月1日交货,而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元,买方应当按照每千克()元向卖方付款。
A.90B.100
C.110D.120
33.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向()撤销。
A.建设行政主管部门B.质量监督机构
C.监理单位D.仲裁委员会
34.采用数据电文形式订立合同的,合同成立的地点是()。
A.发件人的主营业地B.发件人的经常居住地
C.收件人的主营业地D.收件人的经常居住地
35.应以()为最优投标书。
A.投标价最低B.评审标价最低
C.评审标价最高D.评标得分最低
36.从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称()。
A.全过程承包B.施工总承包
C.设计总承包D.联合承包
37.监理合同在履行过程中,由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务,则监理责任期应理解为
()。
A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间
B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止
C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
38.监理机构为执行监理任务所需的工程资料,应由()。
A.监理单位自费收集B.向委托人付费索取
C.向设计单位付费索取D.委托人免费提供
39.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应()。
A.没收全部定金补偿损失
B.要求发包人支付双倍的定金
C.要求发包人补偿实际发生的损失
D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%
40.在施工合同中,()是承包人的义务。
A.提供施工场地
B.办理土地征用
C.在保修期内负责照管工程现场
D.程施工期内对施工现场的照管负责
41.因承包人的施工质量未达到合同要求,工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后,向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的48小时未及时作出任何答复,此时承包人应()。
A.继续后续工作的施工
B.向发包人发出请求复工的通知
C.向工程师再次发出请求复工的通知
D.向发包人发出解除合同的通知
42.工程具备竣工验收条件,承包人应当向发包人申请工程竣工验收,递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程,工程竣工报告还必须经
()签署意见。
A.总监理工程师B.监理工程师
C.发包人代表D.质量监督机构负责人
43.钢材采购合同现场交货时发现,实际供货数量少于合同内约定的订购数量,但差额在合理尾差范围内,则采购方应()。
A.按订购数量及时支付货款
B.按实际交货数量及时支付货款
C.待供货方补齐短少的数量后再支付
D.按订购数量支付,供货方收到货款后补足数量
44.FIDIC施工合同条件规定,用从()之日止的持续时间与合同工期比较,判定承包商的施工是提前还是延误竣工。
A.合同签字日起至颁发接收证书
B.合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工
C.开工令要求的开工日起至颁发接收证书
D.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
45.监理工程师有权处理的索赔是承包商()。
A.依据合同条款提出的索赔
B.依据其他法律文书提出的索赔
C.提出的道义索赔
D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔
46.法人是指具有权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权力和承担民事义务的()。
A.自然人B.公民
C.领导者D.组织
47.在工程建设中涉及的代理主要是()。
A.委托代理B.法定代理
C.指定代理D.再代理
48.采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由()投保建筑工程一切险。
A.发包人B.工程师
C.承包人D.项目经理
49.合同生效后,当事人发现合同对给付货币的履行地点的约定是不明确的,最后应当采用()确定。
A.补充协议B.合同有关条款
C.交易习惯D.在接收货币一方所在地履行
50.合同生效应当具备的条件不包括()。
A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
B.意思表示真实
C.不违反法律或者社会公共利益
D.必须采用一定的合同形式
第四篇:建设工程合同管理考试模拟试卷
支票用来支付定金是否有效
定金给付在时间上要先于主债的履行期,以为定金罚则的适用提供现实基础。无定金的先行给付则无定金功能的实现,也即无预付款性质的产生。定金给付的时间决定定金合同成立的时间。定金是依定金合同、定金交付而设定的。定金合同是定金交付的凭据。定金合同是实践性合同,定金给付为定金合同成立的要件。因而,定金给付即宣告定金合同成立,两者为统一的过程。可见,定金给付与定金合同的关系,关涉到定金合同的成立,进而影响主合同,是定金制度中必须重视的一个问题。
1.定金未交付的后果。双方当事人自愿达成一方给另一方一定数额的金钱或者其他代替物作为定金的协议,该协议非为诺成性合同,须有定金交付始为成立,在定金交付之前该协议不具有法律效力,对双方无强制履行的可能。故付定金方于约定给付定金期限届满未给付定金的,不会构成违约,只能认定定金合同尚未成立而矣。设立定金是合同一方或者双方当事人在订立主合同时为保证自身债权实现的一种期待,因付定金方未给付定金从而导致定金不成立,显然违背当事人的真实意愿,对当事人将产生多样法律后果。
首先看定金未给付对定金合同关系的影响。定金未给付,则定金合同不成立,当事人之间无法形成定金法律关系双方对定金的期待便无法实现,因双方当事人有达成定金合同的合意,使双方处于缔约阶段,产生特定的缔约法律关系。付定金方因自己的原因未能给付定金的,违反了依民法诚实信用原则所负之法定义务,应当依法承担缔约过失责任,赔偿对方因其缔约过失而受有的信赖利益损失。但付定金方因不可归责于其本身之事由未给付定金的,不承担法律责任。因受定金方原因未能给付定金致定金合同未成立的,受定金方应承担缔约过失责任,赔偿对方因此所受损害。
其次,定金未交付还将对主合同产生一定影响。如果当事人特别约定定金为成约定金时,无定金交付则主合同不成立,自无疑问。在无特别约定定金种类时,定金未交付不会影响主合同的成立,定金未交付也不构成违约,主合同应当有效并须履行。但定金未交付使当事人期待的定金担保不能成立,对当事人利益影响甚巨,因无定金担保,所受的风险将大大提高。可见,定金不给付必然会对主合同的法律效力产生一定影响。因而有学者主张,定金不给付将构成默示的预期违约。只要存在定金不给付的事实,不论是故意拒绝或者客观不 能,除非是受定金方的过错,均得认定付定金方构成默示的预期违约。受定金方得请求未付定金方提供充分的履行债务的保证,并可暂时不履行合同。在未给付定金方于合理期限内提出了相应的担保的,受定金方应当履行主合同义务。若未给付定金方在合地期限内未能提供充分担保的,受定金方可以直接请求对方承担违约责任,也可以于主合同履行期限届满以后发生实际违约时再请求权利济。定金不给付产生预期违约的效果,可以弥补定金担保因定金未给付无法发挥担保作用,致债权人面临实际违约危险而无法采取补救措施之不足,避免致受定金方处于极端不利之境地,维护交易的安全。
再次,定金合同在定金未给付时,定金合同不产生法律效力。但在定金给付时间晚于定金合同约定的给付时间的,或者给付的定金数额或定金形态不同于约定的,则未必一定导致定金合同不成立。定金成立,于主合同履行期限届满前均无不可,所以有关定金给付时间的约定,不因定金交付时的变化而影响定金的担保功能,但可使定金的预付款的作用受到削弱。定金担保为定金的主在功能,也是当事人追求的主要目的,牺牲定金的预付款之利益有时也可以接受。定金给付的数额和标的物形态的改变,只要受定金方同意接受,可视为达成新的定金合同。若定金给付不能满足受定金方的要求,受定金方可以拒绝接受,按未交付定金情形处理。
定金合同无效或者被撤销的法律后果。定金给付使定金合同成立,但定金合同成立以后是否有效,尚须依定金的法定有效要件检视之。欠缺法定的有效要件时,定金合同则可能无效或者被撤销,自始失去法律效力,定金无效或者被撤销的情况比较复杂,其法律后果须具体分析。在主合同履行期之前,定金被宣告无效或者被撤销的,定金应当返还,有过错的一方或者双方应承担法律责任。仅有一方有过错的,另一方因定金无效或者被撤销而严重影响其利益的,有权按未给付定金情形处理,可以要求对方重新提供担保,对方在合理期限内未提供充分担保的,按违约处理。在主合同开始履行以后,定金因主合同履行已经返还或者抵作价款,而定金合同被宣告无效,受定金方有过错的,应当支付对方定金利息,付定金方有过错的,无权请求支付利息:此时,因定金合同已经履行,则当事人不再享有撤销权,如果有当事人请求撤销定金的,“则不予支持。因当事人不履行主合同适用定金罚则的,当事人不得请求撤销定金。定金合同被宣告无效的。定金应当返还。但定金合同无效一方有过错的,另一方有权以定金抵作赔偿金。
因此,这种情况,因支付票据无效而导致定金合同无效,另一方无权要求对方履行定金合同。
第五篇:工程合同管理考试试卷一
工程合同管理考试试卷
(一)一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)
在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.下列不是业主的主要合同关系有(B)。
A.勘察设计合同B.施工分包合同C.监理合同D.贷款合同
2.最常见的合同类型是(A)。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同
3.订立合同过程中,具有承诺的法律性质是(D)。
A.招标公告B.投标书C.开标D.中标
4.分包人必须在合同中约定或经(B)
A.监理单位认可,否则属于非法分包。B.业主认可,否则属于非法分包。
C.总承包商认可,否则属于非法分包。D.政府主管部门认可,否则属于非法分包。
5.合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先确定价款应当采用(A)。
A.补充协议B.合同有关条款C.交易习惯D.按照通常标准
6.在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为(B)。
A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化
7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是(B)。
A.工程索赔B.工程变更责任分析C.工程变更控制D.工程合同风险分析
8.当事人一定要按合同履行义务,不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的,体现了(A)。
A.实际履行原则B.全面履行原则C.协作履行原则D.情势变更原则
9.公开招标是指(B)。
A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为
D.有限招标
10.工程标底是工程项目的(B)。
A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.工程概算总价格
11.建设工程合同实施不包括(D)。
A.合同分析B.合同控制C.合同变更管理D.合同审查管理
13.下列不是合同价款应规定的内容的是(D)。
A.计算方式B.结算方式C.价款的支付期限D.价款支付日期
14.业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为(B)。
A.全包模式B.平行发包模式 C.设计施工总承包模式D.设计管理承包模式
15.依据施工合同示范文本规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交(B)。
A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据
16.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记,则(D)。
A.项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效
B.项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效
C.项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效
D.项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效
17.按索赔的依据分类的是(A)。
A.合同内索赔B.总索赔C.工期索赔D.总承包商与分包商之间的索赔
18.从工程开始到颁发工程的移交证书为止,对工程的照管负全部责任是(C)。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设计单位
19.合同总体策划的目的是通过合同保证项目(B)。
A.工期的实现B.总目标的实现C.质量目标的实现D.投资目标的实现
20.在国际上,一般情况下,业主都在合同签订后向承包商提供一笔无息开工动员费,成为(A)。
A.预付款B.暂定费C.保留金D.不可预见费
21.应当预见规则体现了损害赔偿的(D)。
A.完全赔偿原则B.诚实信用原则C.全面履行原则D.合理限制原则
22.负责协助业主监督承包商的履约行为,协调业主和承包商之间的关系是(B)。
A.金融机构B.监理单位C.设计单位D.建设行政主管部门
23.业主的项目决策错误属于(C)。
A.项目组织成员风险B.项目组织成员能力风险
C.管理过程风险D.实施控制风险
24.合同类型、商务条款、技术条款等静态数据属于(B)。
A.合同前期信息B.合同原始信息
C.合同跟踪信息D.合同变更信息
25.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在(B),并标明排列顺序。
A.l-2人B.l-3人C.1-4人D.1-5人
26.业主按照合同规定的保留金比例保留承包商的工程款,属于工程合同风险对策的(B)。
A. 经济措施B.合同措施C .技术措施D.组织措施
27.投标文件审查和分析的内容包括投标文件总体审查、技术性评审、其他评标因素分析和(A)。
A. 报价分析B.商务评审C .标底评审D.合同评审
28.下列不属于《建设工程施工合同(示范文本)》(GM1999—0201)的是(D)。
A.《协议书》B.《通用条款》
C.《专用条款》》D.《建设工程质量管理条例》
29.招标人泄漏招标情况或标底,属于(B)。
A.中标有效B.中标无效
C.正常情况D.根据实际情况,中标效力待定
30.根据当事人履行合同的义务程度,合同履行分为全部履行、部分履行和(C)。
A.实际履行B.情势变更履行
C.不履行D.适当履行
二、多项选择题(本大题共10题,每小题2分,共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
31.工程合同中最重要的主体是(ABC)。
A.业主B.监理C.承包商D.设计单位E.政府
32.工程合同管理的目标包括(ABCD)。
A.质量控制B.成本控制C.工期控制D.各方保持良好关系E. 现场控制
33.合同总体策划时,需要调研的资料包括(ACDE)。
A.环境信息B.市场信息C.业主信息 D.承包商信息E.工程方面的信息
34.分专业、分阶段分散平行承包的特点有(ABCDE)。
A.业主有大量的管理工作
B.业主必须负责各承包商之间的协调
C.接管理的承包商数量多
D.业主可以分阶段招标
E.项目的计划和设计必须周全、准确、细致
35.联营合同的特点有(ABDE)。
A.联营合同在性质上区别于承包合同
B.联营合同的基本原则是,各方应有互相忠诚和互相信任的责任,在合同中共担风险,共享利益。
C.联营即为一家人
D.联营合同受总承包合同关系的制约,属于他的一个从合同。
E.由于联营合同风险极大,承包商应争取平等的地位。
36.编制标底应遵循的原则(BDE)。
A一个建设工程可以编制二个标底
B.应力求与市场的实际变化相吻合C.属于招标文件的组成部分
D.根据国家统一计量单位、统一计算规则确定工程量
E.应密封报送招标管理机构审定
37.无效建设工程施工合同的类型(ABCE)。
A.未取得资质或超越资质等级
B.借用他人资质签订的建筑工程施工合同
C.未依法进行招投标所订立的建设工程施工合同
D.违反企业计划的建设工程施工合同
E.违法分包、转包的建设工程施工合同
38建设工程总承包合同的履行内容有(ACD)。
A.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行
B.建设工程总承包合同通过招标投标方式订立
C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包,但不得倒手转包
D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可 E.建设工程总承包合同双方当事人应对总承包的内容作出明确规定
39.合同谈判的主要内容有(ABCD)。
A.关于工程内容和范围的确认
B.关于技术要求、技术规范和施工技术方案
C.关于合同价格条款
D.关于价格调整条款
E.关于完善价格条款的问题
40.工程合同的ADR方式通常包括(ABCD)。
A.工程师裁定B.调解C.调停D.工程争议调解委员会 E.诉讼
三、名词解释(本大题共5题,每小题4分,共20分。)
41.工程索赔:指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
42.固定总价合同: 固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础,工程任务和内容明确,业主的要求和条件清楚,合同总价一次包死,固定不变,即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。
43.合同风险: 合同中的以及由合同引起的不确定性。
44.缔约过失责任: 是指在合同订立过程中,一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务,而致另一方的信赖利益的损失,并应承担损害赔偿责任。
45.合同控制: 指承包商的合同管理组织为保证合同所约定的各项义务的全面完成及各项权利的实现,以合同分析的成果为基准,对整个合同实施过程进行全面监督、检查、对比、分析和纠正的管理活动。
四、简答题(本大题共6题,每小题5分,共30分。)
46.工程合同管理包括哪几个阶段?
合同签订阶段 ;合同实施阶段;索赔管理。
47.如果你负责公司的合同策划,应如何开展工作?
1)研究企业战略和项目战略,确定企业和项目对合同的要求。合同必须体现和服从企业和项目战略,项目总的管理模式对合同管理影响很大。
2)确定合同总体原则和目标。
3)分层次、分对象对合同的一些重大问题进行研究,列出可能的各种选择,综合分析各种的选择的利弊得失。
4)对合同的各个重大问题做出决策和安排,提出合同措施。在合同策划中,有时要采取预测决策方法等。
5)在项目过程中,开始准备每一个合同招标时,以及准备签订每一份合同时应对合同策划再做一次评价。
48.合同风险分配具体原则有哪些?
从工程整体效益的角度出发,最大限度发挥双方的积极性;公平合同,权责利一致;符合现代工程管理理念;符合工程惯例。
49.承包人如何进行的索赔?
1)承包人提出索赔要求。
2)工程师审核索赔报告。3)工程师与承包人协商补偿。
4)发包人审查索赔处理。
5)承包人是否接受最终索赔处理。
50.项目合同体系管理中注意做好哪几方面的协调?
工程和工作内容的完整性;技术上的协调;价格上的协调;时间上的协调;合同管理组织的协调。
51.工程变更的内容包括哪些?
对合同中任何工作工程量的改变;
任何工作质量或其他特性的变更;
工程任何部分标高、位置和尺寸的改变;
删减任何合同约定的工作内容;
进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务;改变原定的施工顺序或时间安排。