《土木工程合同管理》试卷A

第一篇：《土木工程合同管理》试卷A

《土木工程合同管理》试卷A

一、名词解释（20’）

要约邀请工程建设招标工程试车FIDIC保留金

二、选择题（30’）

1、在进行工程招标时，发出的投标邀请不得少于（）家？

A.2B.3C.4D.52、建设工程物资采购合同应采用（）形式订立。

A.口头B.书面C.口头或书面D.口头、书面或其他

3、由承揽人按照定做人的具体要求，用自己的物料制成约定的成品或半成品交付给定做人，定做人支付报酬的合同称为（）

A.承揽合同B.加工合同C.服务合同D.定做合同

4、某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必需从委托单位取得（）后，签订的供货合同才对委托单位产生法律效力。

A.钢材需求计划B.履约保证书C.订货单D.委托授权书

5、订购 300 吨散装水泥的订货合同，到货检验后发现供货数量少于合同约定的数量，但短少数额在合同约定的合理磅差之内。此时应（）。

A.由于数量短少，按卖方违约对待，要求其支付违约金

B.按实际到货数数量支付价款

C.按合同约定的 300 吨水泥支付价款

D.由于数量不足，拒绝支付全部款项

6、材料采购合同中规定，如果逾期交货，买方不再需要的，则（）。

A.可随时退货

B.双方协商共同承担经济损失

C.应在接到卖方交货通知后 15 天内通知卖方

D.应在接到卖方交货通知后 10 天内通知卖方

7、采用公开招标方式进行材料采购，使用于（）采购合同。

A.大宗材料B.专用材料C.计划供应材料D.预定材料

8、任何工程设备必须（）后方可运至现场。

A.业主的书面许可B.监理工程师的书面许可

C.承建商的书面许可D.建设主管部门的批准

9、以下不属于标底的编制内容的是（）。

A.标底编制说明B.标底价格计价书C.标底附件D.工程量清单

10、业主投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明（）为被保险人。

A.业主B.承包商C.工程师D.业主和承包商

三、简答题（20’）

1、工程合同管理有哪些特点？

2、违约责任与缔约过失责任有什么区别？

3、物资设备采购合同与大型设备采购合同的主要区别？

4、指定分包商和一般分包商的区别？

四、案例分析题（30’）

2004年5月6日，兰太实业有限责任公司（以下简称兰太公司）与鑫蓝建筑公司（以下简称鑫蓝公司）签订了建设工程施工合同。由鑫蓝公司承建兰太公司名下的多功能酒店式公寓。为确保工程质量优良，兰太公司与天意监理公司（以下简称天意公司）签订了建设工程监理合同。

合同签订后，鑫蓝公司如期开工。但开工仅几天，天意公司监理工程师就发现施工现场管理混乱，遂当即要求鑫蓝公司改正。一个多月后，天意公司监理工程师和兰太公司派驻工地代表又发现工程质量存在严重问题。天意公司监理工程师当即要求鑫蓝公司停工。令兰太公司不解的是，鑫蓝公司明明是当地最具实力的建筑企业，所承建的工程多数质量优良，却为何在这项施工中出现上述问题？

经过认真、细致地调查，兰太公司和天意公司终于弄清了事实真相。原来，兰太公司虽然是与鑫蓝公司签订的建设工程合同，但实际施工人是当地的一支没有资质的农民施工队（以下简称施工队）。施工队为了承揽建筑工程，挂靠于有资质的鑫蓝公司。为了规避相关法律、法规关于禁止挂靠的规定，该施工队与鑫蓝公司签订了所谓的联营协议。协议约定，施工队可以借用鑫蓝公司的营业执照和公章，以鑫蓝公司的名义对外签订建设工程合同；合同签订后，由施工队负责施工，鑫蓝公司对工程不进行任何管理，不承担任何责任，只提取工程价款5%的管理费。兰太公司签施工合同时，见对方（实际是施工队的负责人）持有鑫蓝公司的营业执照和公章，便深信不疑，因而导致了上述结果。

兰太公司认为鑫蓝公司的行为严重违反了诚实信用原则和相关法律规定，双方所签订的建设工程合同应为无效，要求终止履行合同。但鑫蓝公司则认为虽然是施工队实际施工，但合同是兰太公司与鑫蓝公司签订的，是双方真实意思的表示，合法有效，双方均应继续履行合同；而且，继续由施工队施工，本公司加强对施工队的管理。对此，兰太公司坚持认为鑫蓝公司的行为已导致合同无效，而且本公司已失去了对其的信任，所以坚决要求终止合同的履行。双方未能达成一致意见，兰太公司遂诉至法院。

（1）如果你是法官，你认为兰太公司和鑫蓝公司哪一方能胜诉？为什么？（5’）

（2）试分析败诉一方未能胜诉的法律依据。（25’）

第二篇：土木工程合同风险管理案例分析

土木工程合同风险管理案例分析

案例一：协议内容相同，为何处理结果不一

案情摘要：

本市甲建筑公司与丙开发公司于1995年7月15日签订绍兴市区某地块一期住宅楼承建工程；乙建筑公司与丙开发公司于1995年12月签订二期住宅楼建筑工程，两份合同争议解决方式条款均约定：如发生纠纷，通过仲裁方式解决。1996年两幢住宅先后完工，因丙开发公司拖欠工程款，甲、乙两建筑公司催讨无果，于1998年4月分别向绍兴仲裁委员会申请仲裁，丙开发公司认为：根据仲裁法的规定，仲裁协议应明确约定具体的仲裁机构方能有效，甲、乙建筑公司与其签订的两份合同，争议解决方式虽有仲裁约定，但却未明确具体的仲裁机构，属无效约定，不能通过仲裁程序解决，为此要求确认仲裁协议无效。绍兴仲裁委员会审查后作出处理决定：甲与丙合同约定的仲裁条款有效，驳回丙要求认定无效的申请；乙与丙合同约定的仲裁条款无效。驳回乙的仲裁申请。

法律评析：

两份同样内容的仲裁协议（条款），为什么却效力不同，结果相反？

仲裁协议（包括合同中的仲裁条款）是当事人申请仲裁的必备条件，无仲裁协议或仲裁协议无效的，仲裁委员会不予受理。根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，仲裁协议应具以下内容：

1、请求仲裁的意思表示；

2、仲裁事项；

3、选定的仲裁委员会。根据上述规定，仲裁协议必须明确选定具体的仲裁委员会，但甲与丙、乙与丙两份合同关于仲裁的约定，都未选定具体的仲裁机构，为什么一份有效，一份无效？这里涉及一个法律的溯及力问题。所谓法律的溯及力，是指法律对其颁布实施前的行为，是否具有溯及既往的效力，即是否适用的问题。根据我国法律的规定，一般都不具有溯及力。仲裁法自1995年9月1日起施行，甲与丙所订合同在仲裁法实施前。根据原《经济合同仲裁条例》的规定，仲裁协议只要有仲裁的意思表示即为有效。而乙与丙所订合同是在仲裁法实施后，因仲裁条款的约定不符合仲裁法关于应明确选定仲裁委员会的规定，且丙对此提出异议，故应属无效。

建筑工程合同，一般具有履行周期长、所涉环节多、专业性强、标的大等特点，一旦发生纠纷容易造成较大的损失，使企业利益受损。因此要求纠纷解决程序的及时高效。而仲裁程序简便、灵活、可选择专家断案、一裁终审、案件的处理时间短、速度快、比较适宜建设工程合同纠纷的处理。但签订合同时，应注意仲裁条款的正确表述，例：“本合同如发生争议，提交绍兴仲裁委员会仲裁。”如合同双方不在同一地区，对具体的仲裁机构选定不能取得一致意见的，亦可采取变通的表述方式，例由申请方所在地仲裁委员会仲裁，或同时选定两个仲裁委员会，纠纷发生后可选择其中之一申请仲裁。

当前对仲裁协议的不当表述主要有：

1、如同本案例仅约定仲裁而未选定具体的仲裁委员会；

2、沿用原工商仲裁的表述，例提交××工商行政管理部门仲裁。仲裁法颁布后工商仲裁已撒消；

3、约定并不存在的机构仲裁，例：嵊州仲裁委员会仲裁等（绍兴仲裁委员会是全市唯一的仲裁机构），4、违反“或裁或审”规定，约定仲裁同时又约定诉讼，例：由绍兴

仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。上列几种表述方式，因不符合仲裁法的规定，如另一方当事人提出异议，则属无效。

案例二：发包人停建应赔偿损失

案情摘要：

某市建筑工程公司与A娱乐公司签订一份建筑歌舞厅的建设工程承包合同。合同约定：由建筑公司包工包料建一座3层高、建筑面积为1405平方米的歌舞厅，工程造价为230万元，工期为一年。当第一层建设一半时，A娱乐公司不能按期支付工程进度款，建筑公司被迫停工。在停工期间，A娱乐公司被B公司收购。B公司根据市场行情，决定将正在建设的歌舞厅改建成保龄球城，不仅重新进行设计，而且与某国家级建筑公司重新签订了建设工程承包合同，同时欲解除原建设工程承包合同。在协议解除原建设工程承包合同时，因工程欠款及停工停建等损失问题双方未能达成一致意见。至此，市建筑公司已停工8个月。为追回工程欠款，要求B公司赔偿损失，市建筑公司起诉到法院。法院判决B公司赔偿损失。法律评析：

由于A公司拖欠工程款导致在建工程停工，又因为B公司收购了A公司，应承担A公司原订合同的权利与义务。B公司变更原设计导致工程停建，依法应当承担给市建筑公司造成的损失。根据《合同法》第二百八十四条，“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”的规定。首先，应当由B公司采取措施弥补或减少建筑公司的损失，将积压的材料和构件按实际价值买回；其次，按已完工的工程量结算工程价款；第三，赔偿市建筑公司的停工、中途停建的损失，如支付停工期间的工人工资等；第四，赔偿因中途停建而发生的实际费用，如机械设备调迁的费用等；第五，支付合同约定的一方单方提前解除合同的违约金。

案例三：承包商应提供约定的产品

案例

1992年2月4日，某外国语学院与某建筑公司签订了一项建设工程承包合同，由建筑公司为外语学院建设图书馆。合同约定：建筑面积7600平方米，高9层，总造价1080万元；由外语学院提供建设材料指标，建筑公司包工包料；1993年8月10日竣工验收，验收合格后交付使用；交付使用后，如果在一年之内发生较大质量问题，由施工方负责修复；工程费的结算，开工前付工程材料费50％，主体工程完工后付30％，余额于验收合格后全部结清；如延期竣工，建筑公司偿付延期交付的违约金。

1993年该工程如期竣工。验收时，外语学院发现该图书馆的阅览室隔音效果不符合约定，楼顶也不符合要求，地板、墙壁等多处没有能达到国家规定的建筑质量标准。为此，外语学院要求建筑公司返工修理后再验收，建筑公司拒绝返工修理，认为不影响使用。双方协商不成，外语学院以建设工程质量不符合约定为由诉至法院。法院判决建筑公司对不合格工程进行返工、修理。

案例评析

在该案中，外语学院与建筑公司签订的建设工程承包合同意志表示真实，合法有效。建筑公司应当履行合同约定的义务，保证建设工程的质量，向发包人外语学院交付验收合格的工程。既然建筑公司承建的图书馆经验收查明质量不符合合同的约定，发包人外语学院又要求建筑公司对质量不合格的该工程进行返工、修理，那么建筑公司理应承担返工、修理的责任。根据《合同法》第二百八十一条“施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”建筑公司无理拒绝外语学院的正当要求，显然既违反了双方订立的合同，又违反了法律的规定。因此，法院认定建筑公司承担修理、返工的责任，是完全正确的。如果本法生效后遇到同类案件，建筑公司还应承担修理、返工后逾期交付的违约责任。

案例四：发包人应承担的赔偿责任

案例

某工厂与某建筑工程队于1994年7月21日签订了一份工厂土地平整工程合同。合同约定：承包人为发包人平整土地工程，造价22万元，交工日期是1994年11月底。在合同履行中因发包人未解决征用土地问题，承包人施工时被当地群众阻拦，使承包人7台推土机无法进入施工场地，窝工328个台班日。后经双方协商同意将原合同规定的交工日期延迟到1994年12月底。在施工过程中，发包人接到上级主管部门关于工程定额标准的规定后，与承包方口头交涉，同意按实际完成的工作量，按主管部门规定的机械化施工标准结算。工程完工结算时，因承包人要求按省标准结算，发包人要求按本行业定额标准结算，又因停工、窝工问题发生争议，发包人拒付工程款。承包人诉至法院要求支付工程款，赔偿窝工损失。

法院判决发包人依合同约定的结算标准支付工程款，并且赔偿给承包人造成的停工、窝工的实际损失。

案例评析

在本案中，发包人应当为承包人提供施工场地和施工条件，既然该承包工程为平整土地工程，发包人在施工之前应负责将土地征用事宜办理完毕。而发包人不仅没有办妥土地征用手续，没有为承包人提供施工条件，而且也没有通知承包人暂不能如期开工，致使承包人按期开始施工时受到当地群众阻拦，推土机无法进入施工场地，窝工328个台班日。事后虽经双方协商将交工日期延迟，但是已经给承包人造成了不可挽回的经济损失。而且承包人的经济损失是因为发包人未能按合同约定提供施工场地造成的，发包人当然应当赔偿因此给承包人造成的窝工损失。这是完全符合《合同法》的第二百八十三条规定，按“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失”处理。

案例五：隐蔽工程应及时检查

案例

某建筑公司负责修建某学校学生宿舍楼一幢，双方签订建设工程合同。由于宿舍楼设有地下室，属隐蔽工程，因而在建设工程合同中，双方约定了对隐蔽工程（地下层）的验收检

查条款。规定：地下室的验收检查工作由双方共同负责，检查费用由校方负担。地下室竣工后，建筑公司通知校方检查验收，校方则答复：因校内事务繁多由建筑公司自己检查出具检查记录即可。其后15日，校方又聘请专业人员对地下室质量进行检查，发现未达到合同所定标准，遂要求建筑公司负担此次检查费用，并返工地下室工程。建筑公司则认为，合同约定的检查费用由校方负担，本方不应负担此项费用，但对返工重修地下室的要求予以认可。校方多次要求公司付款未果，诉至法院。

案例评析

本案争议焦点在于隐蔽工程（地下室）隐蔽后，发包方事后检查的费用由哪方负担的问题。按《合同法》第二百七十八条：“隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”本条法律规定，承包方在隐蔽工程竣工后，应通知发包方检查，发包方未及时检查，承包方可以停工。在本案中，对于校方不履行检查义务的行为，建筑公司有权停工待查，停工造成的损失应当由校方承担。但建筑公司未这样做，反而自行检查，并出具检查记录交与校方后，继续进行施工。对此，双方均有过失。至于校方的事后检查费用，则应视检查结果而定，如果检查结果是地下室质量未达到标准，那因这一后果是承包方所致，检查费用应由承包方承担；如果检查质量符合标准，重复检查的结果是校方未履行义务所致，则检查费用应由校方承担。

案例六：发包方的监督和检查权

案例

某企业为扩大生产规模，欲扩建厂房3O间，欲与某建筑公司签订建设工程合同。关于施工进度，合同规定：2月1日至2月20日，地基完工；2月21日至4月30日，主体工程竣工；5月1日至10日，封顶，全部工程竣工。2月初工程开工，该企业产品在市场极为走俏，为尽早使建设厂房使用投产，企业便派专人检查监督施工进度，检查人员曾多次要求建筑公司缩短工期，均被建筑公司以质量无法保证为由拒绝。为使工程尽早完工，企业所派检查人员遂以承包人建筑公司名义要求材料供应商提前送货至目的地。造成材料堆积过多，管理困难，部分材料损坏。建筑公司遂起诉企业，要求承担损失赔偿责任。企业以检查作业进度，督促企业完工为由抗辩，法院判决企业抗辩不成立，应依法承担赔偿责任。案例评析

本案涉及发包方如何行使检查监督权问题。根据《合同法》第二百七十七条规定：“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查”。企业派专人检查工程施工进度的行为本身是行使检查权的表现。但是，检查人员的检查行为，已超出了法律规定的对施工进度和质量进行检查的范围，且以建筑公司名义促使材料供应商提早供货，在客观上妨碍了建筑公司的正常作业，因而构成权利滥用行为，理应承担损害赔偿责任。

案例七：三峡左岸电站设备安装保险

三峡工程左岸电站设备安装工程等保险和高压电器运输保险总投保额约为人民币100亿元，这是三峡工程迄今为止的最大一项保险项目。中国三峡总公司采取了公开询价、专家

评审、领导决策的方式进行投保，较好地体现了“公开、公平、公正”的原则。最后选定国内著名的三家保险公司共保，并由国内、外再保险公司进行分保和再保。

投保范围

三峡左岸电站设备安装工程保险的范围包括：左岸14台水轮发电机组设备安装、主变压器设备安装、GIS系统设备安装和励磁系统、厂房和永久起重设备、厂房及大坝电梯、水力机械辅助设备等设备安装以及其他所有左岸电站范围内的辅助设备安装：另外，变压器及CIS的运输保险(海运+内河运输+国内分包陆运)按商务合同规定为买方合同，为了与安装工程险相衔接，在单独设计保险单的基础上与左岸电站设备安装工程保险同时进行投保。因此，两项投保总额约100亿元人民币，这是三峡工程迄今为止最大的一项保险项目。投保方式

由于被保险的设备绝大部分从国外进口，其中14台进口机组分别来自欧洲、北美洲、南美洲、亚洲9个国家的10几个制造厂家，设备的制造、运输、安装和调试均应达到当今国际水平。同时，由于左岸电站设备安装任务和作业面相对集中，存在多家施工单位和多项设备的作业交叉、干扰频繁，最终需经系统联合调试，造成安装施工作业的层面和界面责任难以划分。采用分项保险则会导致不同项目的安装工程险赔付责任难以划分。

在电站设备进行安装的同时，厂房及相邻坝段的土建施工也在进行，两者又存在相互影响。而且，对于同一设备，出险原因可能涉及到制造、运输、安装等多个环节或多个险种的赔付责任，也存在交叉，因此，本项目采用不切标块，以开口大保单方式将左岸电站全部设备安装工程险和高压电器设备运输险统一投保。中国三峡总公司采取公开询价、专家评审、领导决标的方式进行，体现了“公开、公平、公正、科学”的原则。

承保方式

针对左岸电站设备安装和高压电器设备运输投保的金额大、风险因素高、国内一家保险公司难以承保。为了有效地转移和分散风险，又兼顾三峡工程已投保的左岸厂坝土建建筑工程险可能的交叉责任和三峡工程第三阶段工程投保项目以及左岸电站机组投产以后的财产险的竞争选择。因此，决定由国内最有实力的中国人民保险公司、中国太平洋保险公司、中国平安保险公司三家保险公司以共保的方式承保。

共保方式确定首席承保人，各共保人与投保人联合签署一张保单，统一保险费率并以首席承保人建议书费率为准。明确首席承保人一家现场服务机构归口服务，出险后按共保比例赔偿。这也是借签了国内外某些项目成功地采用了共保方式之后，在三峡工程保险上的一种尝试。这种共保方式，将有利于三峡保险工作直接进入国际保险市场，在我国加入WTO以后，还可能会更加显示其活力。

公开询价

首先，中国三峡总公司向中国人民保险公司、中国太平洋保险公司、中国平安保险公司的三家保险公司总部发出了邀请报价通知书。在得到三家响应后，接着，邀请三家保险公司到三峡工地进行现场风险查勘并购买询价文件。中国三峡总公司对各保险公司提出的问题进行了答疑和澄清。各保险公司用20天时间作出建议书，中国三峡总公司再组织评标议标，最后以书面形式通知中标。

询价文件包括：(1)保险询价邀请函；(2)承保人须知(包括报价单和报价的偏差与说明，还包括有关技术资料等)；(3)保单样本。保单样本的设计是依据《保险法》和中国保监会的有关规定，结合三峡工程的具体实际而设计的。保单样本具有很强的原则性、政策性和可操作性。把响应保单样本的条款视同报价单一样作为公开询价竞争的主要条件。例如：针对三峡左岸电站设备安装、调试可能发生的风险、评标专家组在审定询价文件时就明确，针对频繁交叉的设备起吊坠落风险、碰撞风险、围堰拆除、闸门漏水、渗水造成的水险、大气潮湿影响绝缘、火险等风险因素，应该在保单中设定有针对性的条款并进行描述，落实防水、防火、防渗漏、防潮湿、防起吊坠落、防碰撞．防土建工程施工干扰的保险责任。尤其是针对头两台机组安装完毕与发电调试相隔近一年时间，要确保电气设备不受潮，除了制造厂商、安装方和三峡总公司(业主)共同制造、安装过程中采取的防护手段之外，超出正常防护不可抗力的大气受潮的损失，应属保险理赔范围，列入保单。

在询价过程中，评标专家组始终坚持承诺保单条款是成为承保人的前提条件，要求三家保险公司均以书面确认，并承诺在保单签订时，将无条件地接受。三家保险公司均按询价文件规定的报价截止时间递交了报价建议书，积极响应标书文件，并提出了合理的又具有竞争力的报价。因为询价文件明确：接受报价的原则是四条：第一条是响应询价文件；第二条是提供的保险方案具有可操作性，要求在国际再保，分保安排安全、可靠、并经询价方认可；

第三条是合理的报价；第四条是，报价方提供的报价在询价截止日后不得做实质性修改，并视为对询价方的承诺，将作为鉴定保单的基础。可见合理的报价只是投标的其中一个条件，而不是唯一条件。

中国三峡总公司邀请国务院三峡办、长江水利委员会、国家开发银行、中国银行、国际达信保险顾问公司等单位的专家和总公司有关方面代表共同组成专家评审小组，专家评审小组依照“公正、公平”的原则，采取定量打分、定型分析、记名投票，最后形成了专家组的推荐意见。总公司领导充分尊重专家评审组的意见，并将评审结果派人向中国保监会作了专题汇报，以利保监会帮助政策把关。因此说，由于询价文件规范和三家保险公司积极地响应，以及三峡总公司组织评审得力，使得这次询价招标工作获得成功。三家保险公司均以雄厚的实力，良好的信誉和富有竞争力的报价以及服务承诺，积极参与竞争。所以，国际上各有关知名保险公司和中国保监会一致认为：中国三峡总公司的询价做法是符合国际惯例、反响良好，最后三家保险公司也很满意，各得其所。形成了投保方、承保方四盈的良好结局，即：三家投保，中国人民保险公司为首席承保人，三家共保比例是5：3：2，中国人民保险公司50%，中国太平洋保险公司30%，中国平安保险公司20%；而且首席承保人出具了暂保单，其责任期与正式保单相通。2001年2月22日在北京已正式签订保险协议。

分保和再保的安排

按照我国保监会现行政策，保额的20%必须首先由中国再保险公司办理法定再保险。接着，根据各家保险公司的各自资本金及准备金比例确定自留额。余下的保险额需要在国际分保和再保险，以化解风险。为了进一步落实和降低国际分保的保险费率，由首席承保和三峡总公司共同选择首席国际再保险人，并由首席国际再保险人牵头组织其他国际分保公司，以层层分担和转移风险、落实责任，首席承保人和中国三峡总公司(含达信保险顾问公司)组成联合工作小组，发挥各自优势，共同向国际再保险市场推荐被保险项目。

水电工程建设在设备安装调试阶段的风险一般高于土建阶段，在本次公开询价过程中，影响费率报价的因素主要是各保险公司的分保手续费和国际市场再保险费率。而分保手续费率已在各家建议书中作了承诺，国际市场再保险费率，虽然含在各家建议书的最终费率中，但具体费率必须到国际保险市场上通过竞争以后才能确定，作为被保险人是不能承担国际再保险费率高低的风险。为此，在三家保险公司已签的共保协议中已明确：如果最终的国际再保费率超出首席承保人的报价，其超出部分由首席承保人自行承担，反之，如果最终国际再保费率低于报价，相应降低承保总费率。同时，由于中国人民保险公司是国内唯一的国际海运保险组织劳合社成员，因此其运输险报价在国际市场上也是属于较低水平的竞争性保价。实践证明，通过竞争已实现国际再保费率在原定费率范围内。

第三篇：水运合同管理模拟试卷

水运合同管理模拟试卷

（一）一、单项选择题(下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将该备选项的代号填入括号中，选错或不选不得分，每题1分，共10分。)

1、按《水运工程施工监理合同范本》的规定，若因监理工程师的工作过失造成工程事故或业主的经济损失。监理工程师应按照（）向业主进行赔偿。

A、按业主要求双方进行协商 B、实际经济损失 C、单项直接损失×监理酬金比率(扣除税金)D、监理酬金

2、按法律规定，一般民事和经济的诉讼时效为二年，从（）开始计算 A、权利人受到侵害之日起

B、权利人知道或者应当知道其权利受到损害之日起

C、双方当事人的合同纠纷产生之日起 D、法院受理之日起

3、招标代理行为属于（）。

A、法定代理 B、复代理 C、委托代理 D、指定代理

4、任何投标人对于一个合同只能有一次投标机会，如果投标人先以自己的公司投了一次标，然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则：（）。A、以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废

B、以联营体的名义所投的标有效，以自己公司的名义所递交的投标文件将被拒绝 C、以上两次投标都将被拒绝 D、以上两次投标都有效

5、为保证工程质量和避免不规范施工给工程带来损失，监理工程师应根据情况采取必要措施对分包商的违约行为进行有效的制裁，以下制裁措施错误的是（）。

A、停止施工 B、停止付款 C、驱除分包商 D、驱除承包商

6、属于法律行为的要约发出后，则对（）具有法律约束力。

A、要约人 B、受要约人 C、合同担保人 D、要约人和受要约人

7、监理工程师对工程变更审查原则是：（）。A、变更后不降低工程质量和使用标准

B、只要技术上可行，不考虑施工工艺是否复杂 C、可提高工程质量，但不考虑工程费用增加 D、不考虑是否影响工期

8、按《招标投标法》规定，下列（）提法是正确的。A、联合体的组成应由三个或三个以上的法人或其他组织组成 B、联合体的资质条件以承担主体工程的单位等级为准 C、中标后联合体各方各自对业主承担相应的责任

D、由同一专业的单位组成的联合体，其资质等级按较低的单位来确定

9、业主与承包人在施工合同中订有仲裁条款，发生纠纷时，应在（）仲裁委员会进行仲裁。A、双方选定 B、施工工程所在地 C、承包商所在地 D、业主所在地

10、合同以定金作为担保时，定金（）有约束力。

A、对接受定金的一方 B、对提供定金的一方 C、对当事人双方 D、合同的批准部门

二、多项选择题(在下列各题的备选答案中，有两个及其以上的选项符合题意，请将其代号填入括号内；若选项中有错误选项该题不得分，选项正确但不完全的每个选项给0.5分，完全正确得满分；每题2分，共40分。)

1、监理工程师按下述方法（）计算控制设计变更引起的费用。A、合同中已有的单价 B、合同中类似单价为基础确定变更单价 C、甲、乙双方商定 D、现行市场价 E、请示物价部门确定

2、我国仲裁法遵循（）的原则。

A、自愿仲裁 B、地域管辖 C、独立仲裁 D、一裁终局 E、级别管辖

3、按《水运工程施工监理合同范本》规定，下列（）情况发生时，监理方可以书面要求业主解释，如业主未能在28天给予合理答复，监理方可发出解除合同的通知。A、拖延支付监理酬金28天 B、拖延支付工作经费28天

C、暂停监理服务超过6个月 D、没有足够的理由就撤换总监 E、未向监理方提供必要的生活、工作条件

4、按《招标投标法》等相关法规，有下列情况之一的，不得担任评标委员会成员（）。A、投标人或者投标人主要负责人的近亲属 B、项目主管部门或者行政监督部门的人员

C、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的 D、在本单位受过行政处罚或刑事处罚的

E、承担专业技术职务未满8年或未达到高级技术职称者

5、在合同纠纷的解决方式中，（）可以作为向人民法院申请强制执行的依据。A、人民法院的判决书 B、和解协议书 C、行政调解协议书 D、仲裁裁决书 E、在仲裁庭主持下的调解协议书

6、监理工程师对承包商施工索赔的处理结果，承包商（）。

A、可以接受 B、必须接受 C、可以要求监理工程师重新考虑 D、可以提交仲裁 E、找业主出面与监理工程师一起协商

7、关于合作监理，以下正确的说法：（）。A、无须甲方事先同意

B、乙方对合同承担的全部责任和义务，不因合作监理而发生转让 C、合作单位的任何违约，乙方均需承担连带责任

D、乙方需事先以书面形式将合作单位的名称、合作范围等报告甲方，甲方对此有确认和否决权 E、甲方同乙方的合作单位不发生经济关系

8、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当采取下列（）措施。A、通知发包人检查或监理工程师检查

B、可自行隐蔽，并作好记录交监理工程师认可

C、监理工程师没有及时检查的，承包人才能自行隐蔽，并作好记录交监理工程师认可

D、监理工程师没有及时检查的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失 E、监理工程师没有及时检查的，承包人可以顺延工程，但无权要求赔偿损失

9、监理单位对监理工作承担责任的原则是（）。A、在监理合同有效期内承担责任

B、对有关承包人违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任

C、在责任期内，因过失行为造成经济损失要承担责任

D、监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任

E、在监理过程中对有关承包人违反合同规定的交工期限承担责任

10、（）属于效力待定合同，可视为合同终止。

A、附生效条件的合同 B、越权代理签定的合同 C、限制民事行为人订立的合同 D、因重大误解订立的合同 E、无处分权人订立的合同

11、《合同法》规定，合同当事人双方都违反合同，应按下列（）方式承担责任。A、互不承担责任 B、各自承担相应的责任 C、各自承担50％责任 D、可根据合同约定承担责任 E、对第三人的损失负连带责任

12、项目法人必须在监理单位实施监理前，将委托的（）及所赋予的权限，书面通知施工单位。

A、监理酬金 B、监理单位 C、监理的内容 D、总监理工程师的姓名

13、（）情况下，造成合同工期的延误，经甲方确认后，工期可相应顺延。A、工程量变化 B、设计变更 C、质量事故 D、不可抗力 E、甲方不能按时支付工程款而引起的停工

14、按承包内容的不同分为（）合同。

A、总价合同 B、工程设计承包合同 C、工程施工承包合同 D、总体承包合同 E、单价合同

15、下列（）项目按照国有关规定可以不进行招标。A、涉及国家安全、国家秘密的项目

B、属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要便用农民工等特殊情况 C、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 D、抗震救灾的项目

16、属于工程保险种类的有（）。

A、承包人人身意外险 B、工程一切险

C、第三方责任险 D、业主交通工具保险

17、下列说法那种正确？（）A、合同是否鉴证或公证实行自愿 B、签订一般合同是否公证可以自愿，但施工承包合同必须经过公证 C、合同公证机关是司法部门设立的各级公证处 D、鉴证机关是县级以上的工商行政管理机关

E、工程建设合同是否进行公证，依合同当事人的自愿

18、属于要约邀请的有（）。

A、招标公告 B、中标通知书 C、拍卖公告 D、投标报价 E、商业广告

19、在我国（）属于工程转包行为。A 总包单位将单项工程中技术复杂的单位工程分包 B 总包单位将单项工程的主体包出

C 总包单位将占群体工程比例五分之二的单位工程包出 D 总包单位将整个工程包出，收取管理费

20、属于总监权力的事项主要有（）。

A、工程款支付权 B、施工承包商的选择权 C、工程质量的否决权 D、施工进度的检查与监督

三、判断题(认为下述观点正确的在括号内划“√”，错误的划“×”，判断准确得分，否则不得分。每题1分，共10分。)

1、根据《合同法》规定，合同无效，被撤消或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。（）

2、依据《建设工程质量管理条例》，监理单位允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，对监理单位处以合同约定的监理酬金1倍以上2倍以下的罚款。（）

3、在执行经济合同中，由于一方违约使经济合同的履行成为不必要，这时，受害的一方可自行中止履行合同。（）

4、建筑工程一切险、第三者责任险、承包商的施工人员、机械设备的保险一般由业主承担。（）

5、行政调解达成协议后，当事人不得就同一经济纠纷要求仲裁或直接向人民法院提起诉讼。（）

6、招标人是采取公开招标还是邀请招标，应由招标人自主确定，任何单位或个人均不得干涉。（）

7、《合同法》规定：只要是“不履行合同义务或者履行义务不符合约定”的，就是履约违约，就要承担违约的责任，这个原则被称为“严格责任制”。（）

8、合同中必须包括以下主要条款：标的；数量；价款或者报酬；履行期限，地点和方式；违约责任等。（）

9、履约保证金的法律后果是，承包人如果不履行合同则无权请求退还履约保证金，而业主不履行合同应双倍返还履约保证金。（）

10、在业主委托的监理范围内，向业主提出的任何意见或要求,应首先向监理工程师提出，业主对承包人的指令和要求，也应通过监理工程师转达。（）

四、简答题(要求简明扼要地回答问题，每题4分，共20分。)

1、什么是合同履行中的不安抗辩权？在施工承包合同中执行不安抗辩权有什么积极意义。

2、《港口工程施工合同范本》对合同的转让和分包有什么规定?

3、监理工程师在合同管理中的主要职责？

4、什么是不可抗力?按照《港口工程施工合同范本》规定，当因不可抗力造成人员伤亡和财产损失时，业主与承包商应如何分担损失费用？

5、合同法的基本原则是什么？

五、综合分析题(按所给问题的背景材料，正确分析并回答问题，每题10分，共20分。)

1、某施工合同签订后，承包人进场施工，在施工过程中，承包人就以下事件提出费用索赔。1）在基坑开挖过程中，发现地下水位过高，挖土排水困难，加大了费用；

2）某隐蔽工程在覆盖前，已通知监理工程师检查，监理工程师检查后签字同意该隐蔽工程覆盖，1个月后，有人举报该隐蔽工程在施工过程中有质量问题，监理工程师下令承包人再剥露并重新检验，检验后质量合格；

3）招标时，业主提供了砂石填料的采石场，进场后，原料场的材料经检验不合格，监理工程师下令要求重新选择料场，新料场选择后，运距加大，运费增加；

4）由于遇到暴雨，山洪下泄，使承包人的部分施工机械设备损坏，部分工程建材冲失。试分析：

1）监理工程师应批准承包人费用索赔的事件是哪些？ 2）请逐个说明对以上事件批准索赔或不批准索赔的理由。

2、在评标时，如果发现在工程量清单中投标人存在有算术计算的错误时，应当按什么原则进行修正，如果承包人不同意评标时对错误做出的修正？将会产生什么样的后果？

水运合同管理模拟试卷

（二）一、单选题（从备选答案中选择一个最佳答案，每题1分，共10分）1．投标资格预审的作用是（）。A、保证投标者条件具备 C、评选出有利的投标者

B、减少评标的工作量

D、保证投标者的条件和减少评标工作量

2．某工程承包商自行隐蔽部分工程部位，后监理工程师要求剥露检验，检验结果质量合格，其检验费用的处理应为（）承担。A、业主 B、承包商

C、监理工程师 D、协商

3．下列行为中，属于不符合暂停施工规定的是（）。

A、甲方在确有必要时，可要求乙方暂停施工。

B、工程师未能在规定时间内提出处理意见，乙方可自行复工。C、乙方送交复工要求后，可自行复工。

D、施工过程中发现有价值的文物，乙方应暂停施工。4．因不可抗力造成的工程本身的损失应由（）承担。

A、甲方承担

B、乙方承担

D、甲、乙方分别承担 C、甲、乙方共同承担

5．某项目施工中因地震，发生一系列损失，承包人应承担的损失是（）。

A、已完工程损坏后的无偿修复 C、临时工程修复损失

B、临时设施修复损失 D、施工机械损坏

6．工程招标的标底是工程项目的（）。

A、合同价格 B、结算价格

C、预期价格

D、概算价格

7．对因重大误解订立的合同，可行使撤消权的是（）。

A、合同当事人

C、工程师

B、工商行政管理部门

D、人民法院

8．FIDIC合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（）止。

A、工程移交证书指明的竣工日

B、颁发工程移交证书日

C、承包人提交最终清结单生效日 D、颁发缺陷责任证书日 9．不属于合同法调整范围的合同是（）。

A、技术合同 B、买卖合同

C、监护合同

D、委托合同

10．施工招标的招标广告属于（）。

A、要约 B、承诺

C、要约邀请

D、无效承诺

二、多选题。（每题2分，共40分，有错误选项的，该题不得分，选择正确但不全的，每个正确选项得0.5分）

1．合同的有效条件包括（）。

① 主体资格合格

② 合同的内容合法 ③ 经过上级主管部门批准 ④ 订立的程序和形式合法

⑤ 经过鉴证或者公证

2．投保了“建筑工程一切险”工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括（① 被保险人故意行为

② 地震

③ 盗窃

④ 因维修保养不善使施工机械设备失灵 ⑤ 设计错误

3．合同的纠纷也叫（），一个合同纠纷解决的办法有（）。① 调解 ② 协商

③ 争议

④ 领导决定

⑤ 仲裁或诉讼

4．属于履行合同的担保方式有（）。① 定金 ② 投标保函

③ 资产抵押

④ 留置

⑤ 违约金

5．施工合同纠纷的诉讼当事人包括（）。

① 甲方 ② 乙方

③ 监理工程师

④ 业务主管部门 6．合同的主要条款包括（）。

① 权利 ② 数量

③ 标的 ④ 履行时间、地点和方式

⑤ 义务

⑥ 违约责任

7．无效合同当事人承担责任的形式有（）。① 违约金 ② 继续履行

③ 返还财产

④ 赔偿损失

⑤ 追缴财产

8．FIDIC合同执行过程中，赋予监理工程师行使权力的文件是（）。

① 工程承包合同

② 监理合同 ③ 通用合同条件

④ 专用合同条件 ⑤ 法律规定

9．索赔按目的划分包括（）。

① 综合索赔 ② 单项索赔

③ 工期索赔

④ 合同内索赔 ⑤ 费用索赔

10．监理工程师可授予监理工程师代表部分职责与权力，而一般保留的权力有（① 调解业主和承包商发生的合同争议）。）② 处理承包商严重违约 ④ 重大工程变更

③ 发布开工工令 ⑤ 设计变更的批准

11．代理人接受委托与第三方签订经济合同过程中，应（）。

① 以自已的名义签订合同。

② 与第三方签订合同中独立地表现自已的意志。③ 在授权范围内单独与第三方谈判合同。

④ 在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务。⑤ 在合同中约定委托人与第三方的权利和义务。

12．承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准的依据有（）。

① 工程延期事件属实

② 延期事件发生在二期网络图的关键线路上 ③ 延期是由于非承包人自身原因引起的 ④ 由于分包人的失职造成的工期延长 ⑤ 由于承包人自身原因引起的

13．施工合同履行过程中，由于不可抗力事件造成了损害，如（）等费用应由业主负责。

① 业主工作人员的人身伤亡 ③ 承包人员的施工机械损坏

④ 事件前已被监理工程师判定为合格工程部分的损害修复 ⑤ 事件前已被监理工程判定为不合格工程部分的损害修复

14．监理工程师审核承包商提出的索赔时，判定其成立的条件应包括（）。

① 承包商受到了实际的损失或损害 ② 损失不是因承包商过错造成的 ③ 损害是由分包商的原因造成的 ④ 承包商在合同规定的时限内提出 ⑤ 损害不是应由承包商应承担风险造成 15．承担违约责任的方式有（）。

① 继续履行

② 加倍返还定金 ④ 赔偿损失

② 承包人工作人员的人身伤亡

③ 承担刑事责任 ⑤ 采取补救措施

16．合同当事人能行使留置权的合同有（）。

① 委托合同 ⑤ 施工合同

17．构成合同法律关系的要素包括（）。② 技术合同

③ 运输合同

④ 仓储合同 ① 主体

② 代理

③ 客体

④ 内容

⑤ 担保 18．业主在监理合同中的委托工作的内容可以是（）。

① 完成设计任务 ③ 编制施工组织设计 ⑤ 负责采购材料、设备

19．监理工程师对承包人施工索赔的处理决定，承包人（）。

① 必须执行 ③ 可以执行

② 可以不予理睬

④ 可以要求监理工程师重新考虑 ② 制定施工中特殊工艺的质量标准

④ 监督工程施工质量

⑤ 可以根据合同规定提交仲裁

20．有资格代理招标的机构应具备的条件包括（）。

① 必须是法人组织

③ 有从事招标代理业务的场所 ④ 有编制招标文件的能力

三、判断题（正确画√，错误画×，每题1分）

1．经过仲裁后的合同纠纷问题，一方不服可在5天之内向法院起诉。（）。2．协商一致是合同变更的必要条件。（）

3．监理工程师认为有必要时，可以进行规范规定之外的检验。（）4．FIDIC合同条件认为气候异常是承包商的风险。（）

5．由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行，双方可以提出变更或解除合同。（）6．无效经济合同的后果责任的起始时间应为法院判定该合同为无效合同日。（）7．业主退还承包商的履约保函并按结清单支付后，承包商仍有权就合同履行过程中的有关事宜向业主提出索赔要求。（）

8．只有由于业主不履行合同的行为责任原因，导致承包商的合法权益受到损害，承包商才可以提出索赔。（）

9．法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订的合同义务时，该法人不承担任何责任。（）

10．月初，工程师在施工现场以口头指令的形式要求承包商完成合同内没有约定的新增土方开挖工作，承包商在指令发布后的2天内完成工作，并向工程师发出书面通知，说明工程师口头指令发布的时间、地点、内容以及实际完成的工作量。工程师接到申告后一直未予任何答复，但在月末支付进度款前要求计量变更工作量。此项要求应视为工程师的有效指示，承包商必须协助执行。（）

⑤ 有自己的评标专家库。② 不得与行政机关有隶属关系

四、简答题（每题4分）

1．投标单位通过了资格审查，并进行了投标，但投标后没有参加开标会议，招标单位认为其是严重违约，欲没收其投标保证金。

问：1）资格审查的目的是什么？

2）投标后不参加开标会议，是否可以没收其投标保证金？ 3）招标单位在投标单位有哪些行为时可以没收其投标保证金？ 4）对此问题，招标单位应如何处理？

2．施工过程中，甲、乙双方可能提出工程变更。

问：1）甲方提出变更时应如何处理？

2）乙方提出变更后应如何处理？

3．水运工程施工合同分包的规定有哪些？

4．水运工程施工中，发生不可抗力而产生的费用，如何承担？

5．水运工程施工中的保险有什么规定？

五、分析题（每题10分）

1．在水运施工过程中，因甲承包人的分包人施工延误，导致乙承包人不能按已批准的进度计划进行施工，造成损失，对此乙承包商要求进行索赔。

问：1）乙承包商应如何向谁进行索赔？

2）各当事人的合同关系？ 3）各当事人的索赔关系？

4）在该索赔事件处理过程中监理工程师的作用是什么？

2．某港口的码头工程，在施工设计图低尚未完成之前，业主通过招标选择了一家施工单位进行总承包，由于工程量难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订水运工程施工合同，以减少风险。业主又委托监理单位协助业主签订施工合同和进行施工监理。监理工程师查看了甲、乙方草拟的合同条款，发现有如下条款：

1）乙方按监理工程师批准的施工组织设计施工，乙方不承担因此而引起的工期延误的责任。

2）甲方向乙方提供施工场地的工程地质资料以及地下管网的线路资料，供乙方参考使用。3）乙方不能将工程转包，但允许分包，而且允许分包单位将分包的工程再次分包。4）监理工程师应当对乙方提供的施工组织设计进行审批，或提出修改意见。问题：1）业主与承包人选择总价合同形式是否恰当，为什么？

2）请对上述4条合同条款指出不妥之处。

参考答案

一、单项选择题（每题1分）

1、D

5、D

9、C

二、多项选择题（每题2分）

1、①②④

3、③，②①⑤

5、①②

7、③④⑤

9、③⑤

11、②③⑤

13、①④

15、①④⑤

17、①③④

19、③④⑤

三、判断题（每题1分）

1、×

6、×

四、简答题

1．每个答题要点各1分

1）资格审查的作用是保证投标者的条件和减少评标工作量。2）不可以。

3）开标后要求撤回投标书，或者中标后拒签合同。4）当作废标。2．

1）应将变更方案送交设计单位审查同意后，由监理工程师向乙方发出变更通知。2）应征得监理工程师的同意，设计单位审查同意，报甲方批准后方可实施。每个答题要点各2分。

2、√

7、×

3、√

8、×

4、√

9、×

5、√

10、×

2、②③

4、①③④

6、②③④⑥

8、②③④

10、①②③⑤

12、①②③

14、①②④⑤

16、③④⑤

18、②④ 20、②③④⑤

2、B

6、C

10、C

3、C

7、D

4、A

8、C 3．

1）主体工程不得分包。（1分）

2）分项工程确需分包时，须取得甲方同意。（1分）

3）乙方承担合同的全部责任和义务，监理工程师有权对分包人进行监督，分包人的违约与疏忽视为乙方的违约与疏忽。（2分）

4．1）工程本身的损害由甲方承担。（1分）2）人员伤亡由其所属单位承担。（1分）

3）乙方设备，船舶和机械的损坏由乙方承担。（2分）5．

1）本工程的建筑工程一切险和第三者责任险的投保在专用条款中约定。2）本工程的施工人员，船机设备的保险由乙方负责。每个答题要点2分

五、分析题

1）乙承包人应通过监理工程师向业主索赔。（2分）

2）业主与甲承包人和乙承包人有施工合同关系，甲承包人与其分包人有分包合同关系，甲、乙承包人没有合同关系，（3分）

3）乙承包人向业主索赔；业主向甲承包人反索赔；甲承包人向其分包人反索赔。（3分）4）乙承包人向业主索赔要通过监理工程师；业主向甲承包人反索赔也应通过监理工程师；甲承包人向其分包人反索赔与工程师无关。（2分）

2．1）不宜用总价合同形式，因为工程量难以确定。（2分）

2）①乙方按监理工程师批准的施工组织设计组织施工，不应承担非自身原因引起的工期延误的责任。

②“供乙方参考使用”不妥，甲方应保证资料准确真实。③再次分包不妥，不允许分包单位再次分包。

④施工合同中不应规定监理工程师的工作，应改为“乙方向监理工程师提交工程组织设计，供其审批或提出修改意见。

每个答题要点2分。

第四篇：水运合同管理模拟试卷

水运合同管理模拟试卷

一、单项选择题(下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将该备选项的代号填入括号中，选错或不选不得分，每题1分，共10分。)

1、按《水运工程施工监理合同范本》的规定，若因监理工程师的工作过失造成工程事故或业主的经济损失。监理工程师应按照（）向业主进行赔偿。

A、按业主要求双方进行协商B、实际经济损失

C、单项直接损失×监理酬金比率(扣除税金)D、监理酬金

2、按法律规定，一般民事和经济的诉讼时效为二年，从（b）开始计算

A、权利人受到侵害之日起

B、权利人知道或者应当知道其权利受到损害之日起

C、双方当事人的合同纠纷产生之日起D、法院受理之日起

3、招标代理行为属于（）。

A、法定代理B、复代理C、委托代理D、指定代理

4、任何投标人对于一个合同只能有一次投标机会，如果投标人先以自己的公司投了一次标，然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则：（）。

A、以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废

B、以联营体的名义所投的标有效，以自己公司的名义所递交的投标文件将被拒绝

C、以上两次投标都将被拒绝

D、以上两次投标都有效

5、为保证工程质量和避免不规范施工给工程带来损失，监理工程师应根据情况采取必要措施对分包商的违约行为进行有效的制裁，以下制裁措施错误的是（）。

A、停止施工B、停止付款C、驱除分包商D、驱除承包商

6、属于法律行为的要约发出后，则对（）具有法律约束力。

A、要约人B、受要约人C、合同担保人D、要约人和受要约人

7、监理工程师对工程变更审查原则是：（）。

A、变更后不降低工程质量和使用标准

B、只要技术上可行，不考虑施工工艺是否复杂

C、可提高工程质量，但不考虑工程费用增加

D、不考虑是否影响工期

8、按《招标投标法》规定，下列（）提法是正确的。

A、联合体的组成应由三个或三个以上的法人或其他组织组成B、联合体的资质条件以承担主体工程的单位等级为准

C、中标后联合体各方各自对业主承担相应的责任

D、由同一专业的单位组成的联合体，其资质等级按较低的单位来确定

9、业主与承包人在施工合同中订有仲裁条款，发生纠纷时，应在（）仲裁委员会进行仲裁。

A、双方选定B、施工工程所在地C、承包商所在地D、业主所在地

10、合同以定金作为担保时，定金（）有约束力。

A、对接受定金的一方B、对提供定金的一方

C、对当事人双方D、合同的批准部门

二、多项选择题(在下列各题的备选答案中，有两个及其以上的选项符合题意，请将其代号填

入括号内；若选项中有错误选项该题不得分，选项正确但不完全的每个选项给0.5分，完全正

确得满分；每题2分，共40分。)

1、监理工程师按下述方法（）计算控制设计变更引起的费用。

A、合同中已有的单价B、合同中类似单价为基础确定变更单价

C、甲、乙双方商定D、现行市场价E、请示物价部门确定

2、我国仲裁法遵循（）的原则。

A、自愿仲裁B、地域管辖C、独立仲裁D、一裁终局E、级别管辖

3、按《水运工程施工监理合同范本》规定，下列（）情况发生时，监理方可以书

面要求业主解释，如业主未能在28天给予合理答复，监理方可发出解除合同的通知。

A、拖延支付监理酬金28天B、拖延支付工作经费28天

C、暂停监理服务超过6个月D、没有足够的理由就撤换总监

E、未向监理方提供必要的生活、工作条件

4、按《招标投标法》等相关法规，有下列情况之一的，不得担任评标委员会成员（）。

A、投标人或者投标人主要负责人的近亲属

B、项目主管部门或者行政监督部门的人员

C、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的D、在本单位受过行政处罚或刑事处罚的E、承担专业技术职务未满8年或未达到高级技术职称者

5、在合同纠纷的解决方式中，（）可以作为向人民法院申请强制执行的依据。

A、人民法院的判决书B、和解协议书C、行政调解协议书

D、仲裁裁决书E、在仲裁庭主持下的调解协议书

6、监理工程师对承包商施工索赔的处理结果，承包商（）。

A、可以接受B、必须接受C、可以要求监理工程师重新考虑

D、可以提交仲裁E、找业主出面与监理工程师一起协商

7、关于合作监理，以下正确的说法：（）。

A、无须甲方事先同意

B、乙方对合同承担的全部责任和义务，不因合作监理而发生转让

C、合作单位的任何违约，乙方均需承担连带责任

D、乙方需事先以书面形式将合作单位的名称、合作范围等报告甲方，甲方对此有确认和否决权E、甲方同乙方的合作单位不发生经济关系

8、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当采取下列（）措施。

A、通知发包人检查或监理工程师检查

B、可自行隐蔽，并作好记录交监理工程师认可

C、监理工程师没有及时检查的，承包人才能自行隐蔽，并作好记录交监理工程师认可

D、监理工程师没有及时检查的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失 E、监理工程师没有及时检查的，承包人可以顺延工程，但无权要求赔偿损失

9、监理单位对监理工作承担责任的原则是（）。

A、在监理合同有效期内承担责任

B、对有关承包人违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任

C、在责任期内，因过失行为造成经济损失要承担责任

D、监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任

E、在监理过程中对有关承包人违反合同规定的交工期限承担责任

10、（）属于效力待定合同，可视为合同终止。

A、附生效条件的合同B、越权代理签定的合同

C、限制民事行为人订立的合同D、因重大误解订立的合同

E、无处分权人订立的合同

11、《合同法》规定，合同当事人双方都违反合同，应按下列（）方式承担责任。

A、互不承担责任B、各自承担相应的责任C、各自承担50％责任

D、可根据合同约定承担责任E、对第三人的损失负连带责任

12、项目法人必须在监理单位实施监理前，将委托的（）及所赋予的权限，书面通知施工单位。

A、监理酬金B、监理单位C、监理的内容D、总监理工程师的姓名

13、（）情况下，造成合同工期的延误，经甲方确认后，工期可相应顺延。

A、工程量变化B、设计变更C、质量事故

D、不可抗力E、甲方不能按时支付工程款而引起的停工

14、按承包内容的不同分为（）合同。

A、总价合同B、工程设计承包合同C、工程施工承包合同

D、总体承包合同E、单价合同

15、下列（）项目按照国有关规定可以不进行招标。

A、涉及国家安全、国家秘密的项目

B、属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要便用农民工等特殊情况

C、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

D、抗震救灾的项目

16、属于工程保险种类的有（）。

A、承包人人身意外险B、工程一切险

C、第三方责任险D、业主交通工具保险

17、下列说法那种正确？（）

A、合同是否鉴证或公证实行自愿

B、签订一般合同是否公证可以自愿，但施工承包合同必须经过公证

C、合同公证机关是司法部门设立的各级公证处

D、鉴证机关是县级以上的工商行政管理机关

E、工程建设合同是否进行公证，依合同当事人的自愿

18、属于要约邀请的有（）。

A、招标公告B、中标通知书C、拍卖公告D、投标报价E、商业广告

19、在我国（）属于工程转包行为。

A 总包单位将单项工程中技术复杂的单位工程分包

B 总包单位将单项工程的主体包出

C 总包单位将占群体工程比例五分之二的单位工程包出

D 总包单位将整个工程包出，收取管理费

20、属于总监权力的事项主要有（）。

A、工程款支付权B、施工承包商的选择权

C、工程质量的否决权D、施工进度的检查与监督

三、判断题(认为下述观点正确的在括号内划“√”，错误的划“×”，判断准确得分，否则不得分。每题1分，共10分。)

1、根据《合同法》规定，合同无效，被撤消或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。（）

2、依据《建设工程质量管理条例》，监理单位允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，对监理单位处以合同约定的监理酬金1倍以上2倍以下的罚款。（）

3、在执行经济合同中，由于一方违约使经济合同的履行成为不必要，这时，受害的一方可自行中止履行合同。（）

4、建筑工程一切险、第三者责任险、承包商的施工人员、机械设备的保险一般由业主承担。（）

5、行政调解达成协议后，当事人不得就同一经济纠纷要求仲裁或直接向人民法院提起诉讼。（）

6、招标人是采取公开招标还是邀请招标，应由招标人自主确定，任何单位或个人均不得干涉。（）

7、《合同法》规定：只要是“不履行合同义务或者履行义务不符合约定”的，就是履约违约，就要承担违约的责任，这个原则被称为“严格责任制”。（）

8、合同中必须包括以下主要条款：标的；数量；价款或者报酬；履行期限，地点和方式；违约责任等。（）

9、履约保证金的法律后果是，承包人如果不履行合同则无权请求退还履约保证金，而业主不履行合同应双倍返还履约保证金。（）

10、在业主委托的监理范围内，向业主提出的任何意见或要求,应首先向监理工程师提出，业主对承包人的指令和要求，也应通过监理工程师转达。（）

四、简答题(要求简明扼要地回答问题，每题4分，共20分。)

1、什么是合同履行中的不安抗辩权？在施工承包合同中执行不安抗辩权有什么积极意义。

2、《港口工程施工合同范本》对合同的转让和分包有什么规定?

3、监理工程师在合同管理中的主要职责？

4、什么是不可抗力?按照《港口工程施工合同范本》规定，当因不可抗力造成人员伤亡和财产损失时，业主与承包商应如何分担损失费用？

5、合同法的基本原则是什么？

五、综合分析题(按所给问题的背景材料，正确分析并回答问题，每题10分，共20分。)

1、某施工合同签订后，承包人进场施工，在施工过程中，承包人就以下事件提出费用索赔。

1）在基坑开挖过程中，发现地下水位过高，挖土排水困难，加大了费用；

2）某隐蔽工程在覆盖前，已通知监理工程师检查，监理工程师检查后签字同意该隐蔽工程覆盖，1个月后，有人举报该隐蔽工程在施工过程中有质量问题，监理工程师下令承包人再剥露并重新检验，检验后质量合格；

3）招标时，业主提供了砂石填料的采石场，进场后，原料场的材料经检验不合格，监理工程师下令要求重新选择料场，新料场选择后，运距加大，运费增加；

4）由于遇到暴雨，山洪下泄，使承包人的部分施工机械设备损坏，部分工程建材冲失。试分析：

1）监理工程师应批准承包人费用索赔的事件是哪些？

2）请逐个说明对以上事件批准索赔或不批准索赔的理由。

2、在评标时，如果发现在工程量清单中投标人存在有算术计算的错误时，应当按什么原则进行修正，如果承包人不同意评标时对错误做出的修正？将会产生什么样的后果？

第五篇：土木工程测量试卷及答案

每题一分12．在相同的观测条件下测得同一水平角角值为：173°58´58“、173°59´02”、173°59´04“、173°59´06”、173°59´10“，则观测值的中误差为（A）。

A．±4.5”Ｂ．±4.0“Ｃ．±5.6”Ｄ．±6.3"

14．用水准仪进行水准测量时，要求尽量使前后视距相等，是为了（D）。

A． 消除或减弱水准管轴不垂直于仪器旋转轴误差影响

B． 消除或减弱仪器升沉误差的影响

C． 消除或减弱标尺分划误差的影响

D． 消除或减弱仪器水准管轴不平行于视准轴的误差影响

15．下面测量读数的做法正确的是（C）

A． 用经纬仪测水平角，用横丝照准目标读数

B． 用水准仪测高差，用竖丝切准水准尺读数

C． 水准测量时，每次读数前都要使水准管气泡居中

D． 经纬仪测竖直角时，尽量照准目标的底部

16．相邻两条等高线之间的高差，称为（B）。

A.等高线平距B.等高距C．基本等高距Ｄ．等高线间隔

17．下面关于高程的说法正确的是（B）。

A． 高程是地面点和水准原点间的高差

B． 高程是地面点到大地水准面的铅垂距离

C． 高程是地面点到参考椭球面的距离

D高程是地面点到平均海水面的距离一井定向可以完成的工作是（B）。

A 采区测量B 矿井平面联系测量

C 导入高程D 矿图编绘为了满足矿井建设和生产的需要，在矿井工业广场附近布设的高程控制点叫（B）。

A近井点B 井口水准基点

C 导线点D 贯通点井下基本控制导线一般采用的是（A）。

A7″和15″级两种B30″和60″级两种

C一级导线D15″和30″级两种

填空题（每题一分）

21地形图符号按照比例尺可分为比例符号__ _和半依比例符号。

22采区测量的工作主要包括__________________、次要巷道测量和回采工作面测量。23水准测量时对某一水准尺进行观测时的基本步骤是粗平、瞄准、______________和读数。24 测量工作的基本原则是 和步步有检核。

25根据采用标准方向的不同，方位角通常包括真方位角、磁方位角和____________ 三种。26 绝对高程是地面点到的铅垂距离。

测量学 试卷第 1 页（共 10 页）水准测量时对前后视距的要求是经纬仪用测回法进行水平角观测时，某一方向上盘左读数和盘右读数的关系是。经纬仪十字丝板上的上丝和下丝主要是在测量时使用。光电测距仪按照测量时间的方式可以分为

三．简答题（每题三分）

坐标反算32．导线全长闭合差33．腰线标定34．视准轴

四．简答题（每题五分）

35．导线的布设形式有哪些？其外业工作主要包括哪些？

36．欲从两头贯通一条水平巷道，简述贯通中需要进行的测量和计算工作（可结合画图说明）。

37．什么是偶然误差，它有哪些基本特性？

38．简述角度观测时，用盘左盘右取中数的方法可以消除哪些误差？

五．计算题（每题十分）

39．已知A、B两点的坐标为 XA=1011.358m, YA=1185.395m；点B的坐标为XB=883.122m, YB=1284.855m。在AB线段的延长线上定出一点C，BC间的距离DBC=50.000m，计算C点的坐标。

40．在相同的观测条件下，对某段距离测量了五次，各次长度分别为：121.314m, 121.330m, 121.320m, 121.327m, 121.335m。试求：（1）该距离算术平均值；（2）距离观测值的中误差；（3）算术平均值的中误差；（4）距离的相对误差。

五．论述题（十分）

41． 结合水平角和垂直角测量的要求，论述光学经纬仪的构成及各部分的主要功能。

五．实践操作题（八分）

42．说明用水准仪进行等外水准测量时的一个测站上的操作步骤（双面尺法）与高差计算方法。

一、填空题（每空1分）非比例符号22 采区联系测量23 精平24 从高级到低级、从控制到碎部（一项即可得1分）25 坐标方位角26 大地水准面27 尽可能相等28 相差180度29 视距（或距离）30 相位式测距仪

二、名词解释（每题3分，共12分）

坐标反算：根据两点的坐标计算两点连线的坐标方位角和水平距离

导线全长闭合差：导线计算中x方向坐标增量闭合差和y方向坐标增量闭合差平方和的平方根（可以用公式表示，答成导线全长相对闭合差扣1分）。

腰线标定：为了指示巷道掘进的坡度而在巷道两帮上给出方向线的过程，称为腰线标定。34 视准轴：望远镜物镜光心与十字丝中心（或交点）的连线。

三、简答题（每题5分，共20分）

四、3

5导线的布设形式主要有闭合导线、附合导线和支导线。（3分）导线测量的外业工作主要包括：（1）踏勘选点；（2）测角；（3）量边；（4）起始边方位角确定；（5）记录与外业成果整理。（5分）

（1）进行准备工作，布设经纬仪导线和水准路线，计算出待贯通两点A、B点的平

面坐标；

（1分）

（2）计算巷道中心线的坐标方位角，进而计算A、B处的指向角；（2分）

（3）计算巷道倾角（由A、B高差和水平距离确定）（3分）

（4）分别在A、B两点安置经纬仪，按指向角给出巷道中线，按倾角用水准仪给出腰线。

（5分）37

偶然误差是在相同的观测条件下，对某量进行了n次观测，如果误差出现的大小和符号均不一定，则这种误差称为偶然误差。（3分）

主要包括：（1）有界性；（2）对称性；（3）抵偿性；（4）密集性。（5分，答对2项即可得全部分）

可以消除的误差包括：视准轴不垂直于水平轴的误差，横轴不水平的误差，照准部偏心误差，竖盘指标差。（答一项得2分，答对3项即可得满分）

五、计算题（每题10分，共20分）

△XAB = XB – XA =-128.236m,△YAB = YB– YA =99.46m(2分)可以计算出AB边的方位角αAB为：142 °12′10″（6分）（可通过不同方法计算，如先计算象限角，再计算方位角）

C在AB延长线上，故αAB= αBC = 142 °12′10″

△XBC = DBC * cosαBC =-39.509;△YBC = DBC * sinαBC = 30.643

C点的坐标为：X = 843.613;Y = 1315.498(10分)40

（1）算术平均值 L = 121.325m(2分)

（2）观测值的中误差 m = ±[ [vv]/(n-1)]1/2 = ± 0.0083m（5分）

（3）算术平均值的中误差 mL= ±[ [vv]/n*(n-1)] 1/2= ±0.0037m（8分）

（4）距离的相对误差为：mL /L = 1：32685(10分)

六、论述题（10分）

根据水平角测量原理，要测量水平角，要求仪器必须具有一个水平刻度盘和在刻度盘上的指标，同时要有能够瞄准远方目标的望远镜，能够进行对中操作的配件和能够进行整

平使水平度盘水平的装置。根据垂直角测量要求，要求还具有垂直度盘。（2分）

结合以上要求，经纬仪主要由照准部、水平度盘和基座三部分组成。（4分）照准部包括望远镜、竖盘和水准器，用来进行仪器整平、垂直角测量和瞄准远方目标以进行读数；（6分）

水平度盘主要用于水平角测量时作为读数基准；

（8分）

基座是仪器的底座，用于将三脚架和仪器连接在一起，并进行对中。

（10分）

七、实践操作题（8分）

（1）在测站上安置水准仪，使离前后尺距离尽可能相等，整平。（1分）

（2）瞄准后视尺黑面，精平后读数，再瞄准后视尺红面读数，计算看是否满足限差要求；若不满足则重新测量，获得满足要求的黑红面读数 ；（4分）

（3）瞄准前视尺黑面，精平后读数，再瞄准前视尺红面读数，计算看是否满足限差要求；若不满足则重新测量，获得满足要求的黑红面读数；（7分）

（4）分别由黑面和红面计算高差，进行限差比较，若不满足则重新测量，若满足则取二者平均值作为最终高差（10分）