工程建设合同管理模拟考试试卷(二)

第一篇：工程建设合同管理模拟考试试卷(二)

2005年工程建设合同管理模拟

考试试卷(二)参考答案

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.C2.D3.B4.A5.B6.D7.C

8.B

9.A10.C11.C12.B13.D14.C15.C

16.A

17.C18.C19.D20.A21.A22.C23.A

24.B

25.D26.C27.B28.A29.C30.A31.B

32.A

33.D34.C35.B36.A37.C38.D39.D

40.D

41.A42.A43.A44.D45.A46.D47.A

48.A

49.D50.D

2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(二)

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，()。

A.不再承担其他赔偿责任B.返还设计合同规定的定金

C.免收直接损失部分的设计费D.双倍返还设计合同规定的定金

2.在下列合同文件中，()具有优先的解释效力。

A.合同履行中工程洽商协议B.施工合同通用条款

C.图纸D.施工合同专用条款

3.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是()。

A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收

B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失

4.设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由()组织试车。

A.发包人B.设计单位

C.承包人D.设备供应单位

5.因承包人的原因不能按期开工的，()推迟开工日期。

A.承包人应以书面形式通知工程师

B.应当经过工程师批准

C.承包人与发包人协商

D.应当经过建设行政主管部门批准

6.设备监理在()检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认。

A.无负荷试车B.带负荷试车

C.性能检验D.保证期满

7.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商()。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定

8.在下列经济法律关系主体中，()是法人。

A.公司经理B.施工企业

C.公司董事长D.施工队

9.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求()赔偿。

A.施工企业B.施工企业的法定代表人

C.施工企业的项目经理D.具体的施工人员

10.工程建设的过程中，()保证的金额是可以随时间变化的。

A.施工投标保证B.施工合同的履约保证

C.施工预付款保证D.工程保险

11.在下列合同中，()合同是可变更的合同。

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.因重大误解而订立的D.损害社会公共利益的12.下列可以构成一个有效的承诺是()。

A.承诺是由非受要约人做出

B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效

C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D.向不特定的多数人同时做出承诺

13.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用()确定。

A.补充协议B.合同有关条款

C.交易习惯D.在不动产所在地履行

14.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出。

A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月

15.具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，撤销权消失。

A.3个月B.6个月C.1年D.2年

16.建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以()。

A.参加开标会B.作为评标委员

C.决定中标人D.参加定标投票

17.工程施工投标的主体是()。

A.业主B.监理工程师

C.承包商D.设备供应单位

18.投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。

A.提供的投标担保有瑕疵B.货物包装方式不符合招标文件的要求

C.个别地方存在漏项D.明显不符合技术规格要求

19.监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可()。

A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止

20.设计合同履行过程中，()属于设计人的责任。

A.确定设计参数的取值

B.组织对设计成果的鉴定

C.办理设计成果的报批手续

D.为现场的设计人员提供必要的工作条件

21.在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是()。

A.保护施工现场地下管线

B.办理土地征用

C.进行设计交底

D.协调处理施工现场周围地下管线的保护

22.在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由()承担。

A.发包人B.工程师

C.承包人D.监理单位

23.施工的竣工验收应当由()负责组织。

A.发包人B.工程师

C.承包人D.监理单位

24.依据材料采购合同的约定，供货方对()承担责任。

A.因使用不当导致的质量下降

B.到货检验时采购方提出的质量异议

C.因交货后保管不善导致的质量下降

D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议

25.FIDIC施工合同条件中，规定合同对业主和承包商有约束力的期限，指从合同签字日起至()日止的时间间隔。

A.接收证书中指明的竣工

B.颁发履约证书

C.承包商提交竣工报表

D.业主按结清单中注明的金额结算支付

26.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商()。

A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求

B.认为要求合理，先行支付后再向业主索要

C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

27.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是()。

A.法律关系主体B.法律事实

C.法律关系客体D.法律关系内容

28.施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是()代理。

A.委托B.法定

C.指定D.再

29.在工程建设的过程中，()是最为常用的一种担保方式。

A.抵押B.留臵

C.保证D.定金

30.合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用()确定价款。

A.补充协议B.合同有关条款

C.交易习惯D.按照通常标准

31.我国合同法规定要约生效的原则是()时。

A.发出要约B.要约到达对方

C.对方了解要约内容D.对方作出承诺

32.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后付款，但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方应当按照每千克()元向卖方付款。

A.90B.100

C.110D.120

33.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向()撤销。

A.建设行政主管部门B.质量监督机构

C.监理单位D.仲裁委员会

34.采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。

A.发件人的主营业地B.发件人的经常居住地

C.收件人的主营业地D.收件人的经常居住地

35.应以()为最优投标书。

A.投标价最低B.评审标价最低

C.评审标价最高D.评标得分最低

36.从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称()。

A.全过程承包B.施工总承包

C.设计总承包D.联合承包

37.监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为

()。

A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间

B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止

C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止

D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止

38.监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由()。

A.监理单位自费收集B.向委托人付费索取

C.向设计单位付费索取D.委托人免费提供

39.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应()。

A.没收全部定金补偿损失

B.要求发包人支付双倍的定金

C.要求发包人补偿实际发生的损失

D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

40.在施工合同中，()是承包人的义务。

A.提供施工场地

B.办理土地征用

C.在保修期内负责照管工程现场

D.程施工期内对施工现场的照管负责

41.因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的48小时未及时作出任何答复，此时承包人应()。

A.继续后续工作的施工

B.向发包人发出请求复工的通知

C.向工程师再次发出请求复工的通知

D.向发包人发出解除合同的通知

42.工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经

()签署意见。

A.总监理工程师B.监理工程师

C.发包人代表D.质量监督机构负责人

43.钢材采购合同现场交货时发现，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应()。

A.按订购数量及时支付货款

B.按实际交货数量及时支付货款

C.待供货方补齐短少的数量后再支付

D.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量

44.FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施工是提前还是延误竣工。

A.合同签字日起至颁发接收证书

B.合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工

C.开工令要求的开工日起至颁发接收证书

D.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

45.监理工程师有权处理的索赔是承包商()。

A.依据合同条款提出的索赔

B.依据其他法律文书提出的索赔

C.提出的道义索赔

D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

46.法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的()。

A.自然人B.公民

C.领导者D.组织

47.在工程建设中涉及的代理主要是()。

A.委托代理B.法定代理

C.指定代理D.再代理

48.采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由()投保建筑工程一切险。

A.发包人B.工程师

C.承包人D.项目经理

49.合同生效后，当事人发现合同对给付货币的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用()确定。

A.补充协议B.合同有关条款

C.交易习惯D.在接收货币一方所在地履行

50.合同生效应当具备的条件不包括()。

A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

B.意思表示真实

C.不违反法律或者社会公共利益

D.必须采用一定的合同形式

第二篇：工程建设合同管理模拟考试试卷(一)

2005年工程建设合同管理模拟

考试试卷(一)参考答案

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.A2.A3.C4.B5.D6.D7.D

8.A

9.C10.B11.A12.A13.A14.D15.D

16.C

17.A18.C19.A20.D21.C22.A23.C

24.B

25.C26.D27.C28.C29.A30.B31.D

32.C

33.C34.A35.D36.B37.D38.B39.B

40.B

41.B42.D43.A44.B45.C46.D47.D

48.D

49.D50.D

2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.合同法律关系()，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。

A.主体B.客体C.内容D.事实

2.监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求()赔偿损失。

A.建设单位B.监理单位

C.监理工程师D.项目经理

3.下列哪些财产可以抵押()。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.抵押人所有的房屋

D.有争议的财产

4.下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是()。

A.公证一般实行自愿申请原则，签证反之

B.签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为

C.公证与签证的效力等同

D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力

5.可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求()撤销。

A.建设行政主管部门B.设计单位

C.监理单位D.人民法院

6.在下列几种情形中，()合同是可变更的合同。

A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的7.在下列解决合同纠纷的方式中，()是不以双方自愿为前提的。

A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼

8.在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以()。

A.视为撤回仲裁申请B.视为无仲裁协议

C.缺席裁决D.移交人民法院判决

9.建设项目施工规模在()万元人民币以上估算价的必须进行招标。

A.50B.100C.200D.300

10.工程建设监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。

A.报价B.能力

C.资历信誉D.规模和经济实力

11.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。

A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察

C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标

12.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位()。

A.不承担责任B.监理单位承担全部责任

C.监理单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任

13.施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由()承担责任。

A.发包人B.设计人

C.施工承包人D.监理工程师

14.某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用()合同。

A.可调价的总价B.不可调价的总价

C.单价D.成本加酬金

15.在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，()。

A.检验由发包人负责，费用由承包人负责

B.检验由发包人负责，费用由发包人负责

C.检验由承包人负责，费用由承包人负责

D.检验由承包人负责，费用由发包人负责

16.如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则

()。

A.只需经过发包人的书面同意即可

B.只需经过工程师的书面同意即可

C.需经过发包人的书面同意，同时也应提请工程师同意

D.任选发包人和工程师同意都行

17.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为

()。

A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担

B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担

C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿

18.某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方()。

A.不必追究对方的违约责任B.按300t的数量计算违约金

C.按100t的货款计算违约金D.按逾期15天的时间计算违约金

19.承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为()万元。

A.8B.10C.11D.13

20.企业法人()取得法人资格。

A.成立之日B.注册资金到位后

C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后

21.在下列各项中，符合代理特征的是()。

A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意志

D.代理行为的民事责任由代理人承担

22.下列财产中，()不得抵押。

A.土地所有权B.土地使用权

C.房屋D.交通运输工具

23.某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。

A.尚无合同关系

B.合同没有成立

C.合同已经成立

D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任

24.一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后，施工企业应当向()人民法院提出诉讼申请。

A.施工企业所在地B.工程所在地

C.合同签订地D.建设单位所在地

25.在下列合同中，()合同是可撤销的合同。

A.造成对方人身伤害而免责的B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C.在订立时显失公平的D.违反法律强制规定的26.工程建设合同纠纷的仲裁由()的仲裁委员会仲裁。

A.工程所在地B.建设单位所在地

C.施工单位所在地D.双方选定

27.在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以()。

A.视为撤回仲裁申请B.视为无仲裁协议

C.缺席裁决D.移交人民法院判决

28.工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是()。

A.设计取费高低B.设计单位的资历

C.设计方案的优劣D.设计任务完成的进度

29.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由()决定中标人。

A.招标人B.评标委员会

C.招标代理机构D.建设行政主管部门

30.工程标底是工程项目的()。

A.中标合同价格B.招标预期价格

C.施工结算价格D.工程概算总价格

31.合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位()。

A.向委托人支付使用费并归还委托人

B.可将设备免费带走

C.可向委托人支付使用期间的折旧费后带走

D.不需向委托人支付任务费用归还委托人

32.设计人完成了规定设计任务的25% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为()。

A.设计人没收发包人支付的定金

B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25% 的设计费

C.发包人应支付合同价50% 的设计费

D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50% 的设计费

33.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是()。

A.合同专用条款B.投标书

C.协议书D.合同通用条款

34.在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是

()。

A.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用

B.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用

C.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用

D.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用

35.在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由()组织试车。

A.发包人B.监理单位

C.设备供应商D.承包人

36.在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由()承担。

A.承包人B.发包人

C.工程师D.工程师与发包人共同

37.订购80m3木材的合同，在合同约定的时间交付了60m3木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此

3发货通知未给予任何答复，则对这20m木材而言，()。

A.供货方不应再继续发运

B.供货方发运后，采购方有权拒收

C.供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款

D.供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款

38.FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的()。

A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼

39.合同法律关系内容包括()。

A.行为B.权利C.当事人D.智力成果

40.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。

A.乙项目经理B.甲施工企业

C.建设单位D.具体施工人员

41.定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的()。

A.10%B.20%C.25%D.30%

42.A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当()。

A.要求甲支付电视机的货款

B.A公司向B公司无偿退货

C.由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款

D.由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款

43.根据我国合同法的有关规定，下列()情形的要约可以撤销。

A.主要约已经到达受要约人

B.要约人确定了承诺期限

C.要约人明示要约不可撤销

D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

44.合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照()价格履行。

A.订立合同时订立地的市场B.订立合同时履行地的市场

C.履行合同时订立地的市场D.履行合同时履行地的市场

45.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，()承担赔偿责任。

A.未违约方只能依据定金条款要求对方

B.违约方有权选择适用的违约金或定金条款

C.未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方

D.未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方

46.当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向()申请撤销裁决。

A.该仲裁委员会

B.仲裁委员会所在地的行政机关

C.仲裁委员会所在地的基层人民法院

D.仲裁委员会所在地的中级人民法院

47.招标投标法规定，应由()监督招标活动是否依法进行。

A.招标人的董事会B.招标代理机构

C.仲裁机构D.建设行政主管部门

48.投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是()。

A.市场行为B.企业行为

C.正当竞争行为D.不正当竞争行为

49.招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自()。

A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会

C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册

50.承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位()。

A.应从委托人方获得附加监理酬金

B.应从委托人方获得额外监理酬金

C.应从承包方获得合理化建议的奖金

D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金

第三篇：建设工程合同管理试卷诉讼时效

建设工程合同管理试卷诉讼时效

篇一：川大XX《建设工程合同管理(I)》第一次作业答案

《建设工程合同管理（I）》第一次作业答案 你的得分：

完成日期：XX年06月23日 09点01分

说明： 每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即XX年09月11日)后显示在题目旁边。

一、单项选择题。本大题共15个小题，每小题 分，共分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.违反合同承担责任的方式中，（）体现了制裁性。

(B)

A.赔偿金

B.违约金

C.索赔

D.继续履行

2.施工合同中，（）不是业主应承担的义务。

(B)

A.获得进入施工现场通行道路的使用权

B.建立施工现场的安全保护设施

C.组织设计单位图纸会审并进行设计交底

3.业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是（）。

(B)

A.固定总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.可调值总价合同

4.可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。

(D)

A.建设行政主管部门

B.工商行政管理部门

C.合同管理部门

D.人民法院

5.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；

后果特别严重的，处（）有期徒刑，并处罚金。

(C)

A.3年以上5年以下

B.5年以上8年以下

C.5年以上10年以下

D.10年以上15年以下

6.《合同法》第283条规定：“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，工程中途要求停建、缓建的，应当对承包方由此造成的损失给予赔偿。”在这里，发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于（）。

(A)

A.违约责任

B.行政责任

C.刑事责任

D.侵权责任

7.甲公司与乙公司于XX年5月16日签订了一份设备租赁合同，其中规定乙公司

应于XX年3月2日付租金。甲公司按合同规定履行其义务后，乙公司未按期付租金。则该笔租金的诉讼时效至（）期满。

(C)

A.XX年3月2日

B.XX年5月16日

C.XX年3月2日

D.XX年5月16日

8.建设单位有对不合格的建设工程按照合格工程验收行为的，责令改正，处工程合同

价款（）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

(B)

A.1%~3％

B.2％~4％

C.3％~5％

D.4％~6％

9.建设工程未经验收提前使用的，发现质量问题应由（）承担责任。

(B)

A.承包方

B.发包方

C.管理方

D.第三方

10.依照违法行为的不同和违法者承担法律责任的方式的不同，法律责任可以分为民事

责任、行政责任、刑事责任和违宪责任。那么，返还财产和恢复原状应属于（）。

(A)

A.民事责任

B.行政责任

C.刑事责任

D.违宪责任

11.违反建设工程质量管理条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注

册执业人员造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，（）年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。

(C)

A.7

B.6

C.5

D.4

12.《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（）。

(C)

A.安全生产，人人有责

B.安全为了生产，生产必须安全

C.安全第一，预防为主

D.百年大计，安全第一

13.缔约过失责任与违约责任的主要区别是（）。

(A)

A.行为发生在合同订立过程中还是发生在合同成立后

B.当事人是否有过错

C.违约责任与侵权责任是否相竞合 D.有无订立过书面合同

14.构成合同的法定解除条件的有（）。

(D)

A.因不可抗力造成迟延履行

B.履行期限届满前，当事人一方财产状况显著恶化

C.当事人一方迟延履行义务

D.一方的其他违约义务，造成合同目的不能实现

15.合同担保常采用定金，保证，抵押，质押和留置权五种形式。下列说法正确的是（）。

(B)

A.预付款是定金的形式之一

B.抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人

C.保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人

D.留置物的所有人必须是债务人

二、多项选择题。本大题共10个小题，每小题 分，共分。在每小题给出的选项中，有一项或多项是符合题目要求的。

1.承包单位在分包工程时，应注意（）。

(ABE)

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给

他人

C.建筑工程总承包单位可以在任何情况下，将承包工程中的部分工程发包给具

有相应资质条件的分包单位

D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工可以由总承包单位自行完成也可以

由分包单位完成

E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成

2.要约不得撤销的情形有（）。

(ACE)

A.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销

B.撤销要约的通知在受要约人发出承诺之后到达

C.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

D.撤销要约的通知在受要约人发出承诺之前到达

E.在承诺期限内，受要约人未作出承诺

3.当事人在订立合同过程中有下列（）情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害

赔偿责任。

(ABCD)

A.假借订立合同，恶意进行磋商

B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况

C.有其他违背诚实原则的行为

D.不正当地使用商业秘密

E.不接受对方合理条件导致合同未能成立

4.违反《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有（）行为的，责令改正，处20

万元以上50万元以下的罚款。

(ABCD)

A.明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建筑强制性标准，降低工程质

量

B.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的

C.建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的 D.未按照国家规定办理工程质量监督手续

E.未取得施工许可证，擅自施工的

5.有关承包人的保修责任，下列说法正确的是（）。

(ACD)

A.承包人通常以签订质量保修书的形式明确其保修责任

B.承包人的保修责任不是法定责任 C.双方可约定比《建设工程质量管理条例》中最低保修期限较长的保修期，但

不得短于法定最低保修期限

篇二：建筑工程招投标与合同管理考查试卷

>考查试卷

一、单项选择题（每小题1 分，共20 分）

1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。

A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人

C、权利与义务 D、法人与自然人

2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。

A、施工企业 B、施工企业的法定代表人

C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员

3、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。

A、2、B、3 C、5D、7

4、合同争议的解决顺序为（）。

A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼

C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁

5、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺

B、合同签字日起按招标文件中要求

C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D、合同约定的开工日起按招标文件中要求

6、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）。

A、工程保修期

B、承包商的施工期

C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

7、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（）

A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求

B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要

C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

8、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。

A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期

C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿

9、中标的承包商将由（）决定。

A评标委员会 B业主

C上级行政主管部门 D监理工程师

10、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以

()为准。

A.招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释

C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件

11、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于()。

A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作D、意外工作

12、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。

A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求

C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格要求

13、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。

A、节省招标费用B、招标时间短

C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈

14、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。

A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

C、中标通知书、投标书、协议书、图纸

D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

15、委托任务并负责支付报酬的一方称（）。

A 承包人 B 发包人C出资人D出工人

16、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）。

A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位

17、自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。

A 15天B 21天C 30天 D 35天

18、确定中标人后（）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。

A、15天 B、21天 C、30天 D、35天

19、在进度控制中，（）不属工程师的任务。

A、督促承包人完成工程扫尾工作 B、向有关部门递交竣工申请

C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收

20、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（）。

A、需经工程师确认后才能执行

B、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责

C、采用改进措施后，必须顺延工期

D、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准

二、填空题（每空1 分，共10 分）

1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。

2、工程承发包方式，是指与承包人双方之间的经济关系形式。

3、建筑市场主体主要有业主、、等。

4、我国的建设工程交易中心是按照信息服务功能、、三大功能进行构建的。

5、直接工程费指人工费、、。

6、合同的形式有书面形式、和。

三、判断题（每题1分,共10 分）。判断下列各题正误,正者在括号内打“√”,误者在括号内打“×”。

1、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）

2、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（）

3、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（）

4、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（）

5、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（）

6、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（）。

7、工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（）

8、工程招标必须采用公开招标方式（）。

9、监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（）。

10、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（）

四、简答题（每题5分,共20 分）

1、建设工程招投标的特点是什么？

2、施工合同的特点是什么？

3、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？

4、工程合同管理的原则是什么？

五、案例分析题（每题10分,共40 分）

案例1

【背景】某建设项目概算已批准，项目已列入地方固定资产投资计划，并得到规划部门批准，根据有关规定采用公开招标确定招标程序如下，如有不妥，请改正。

1、向建设部门提出招标申请；

2、得到批准后，编制招标文件，招标文件中规定外地区单位参加投标需垫付工程款，垫付比例可作为评标条件；本地区单位不需要垫付工程款；

3、对申请投标单位发出招标邀请函（4家）；

4、投标文件递交；

5、由地方建设管理部门指定有经验的专家与本单位人员共同组成评标委员会。为得到有关领导支持，各级领导占评标委员会的1/2；

6、召开投标预备会由地方政府领导主持会议；

7、投标单位报送投标文件时，A单位在投标截止时间之前3小时，在原报方案的基础上，又补充了降价方案，被招标方拒绝；

8、由政府建设主管部门主持，公正处人员派人监督，召开开标会，会议上只宣读

三家投标单位的报价（另一家投标单位退标）；

9、由于未进行资格预审，故在评标过程中进行资格审查；

10、评标后评标委员会将中标结果直接通知了中标单位；

11、中标单位提出因主管领导生病等原因2个月后再进行签订承包合同。案例2

【背景】某市政协的综合办公楼进行施工招标，要求投标企业为房屋建筑施工总承包一级及以上资质。资格预审公告后，有 15家单位报名参加。

①资格预审时，有招标人代表提出不能使用民营企业，应选择国有大中型企业。

②资格预审文件中规定资格审查采用合格制，评审过程中招标人发现合格的投标申请人达到12家之多，因此要求对他们进行综合评价和比较，并采用投票方式优选出7家作为最终的资格预审合格投标人。

③现场踏勘时，有 2家单位因故未能参加，招标人按该 2家单位放弃投标考虑。④到投标截止时间有1家投标人因路上堵车迟到了5分钟（己事先电话告知招标人）招标人拒绝接收其投标文件。

⑤开标仪式上，有 1家投标人未派代表出席，但其投标文件提前寄到了招标人处，招标人因该投标人代表未在场为由，没有开启其投标文件。

⑥发出中标通知书之前，招标人书面要求中标人做出了 2％的让利。

【问题】

1、工程施工招标资格审查方法有哪两种？合格制的资格审查办法的优缺点是什么？

2、上述程序中，有哪些不妥之处？试说明理由。案例3

【背景】 某单位投资兴建科研楼工程，为了加快工程进度分别与A、B、C三家承包商签订了土建施工合同、电梯安装合同、室内装饰合同。在一个甲方、四个乙方的工程中，．四个合同都对甲方提出了一个相同的条款：甲方应协调现场及其他施工单位为乙方创造如垂直运输等可利用条件。

A承包商开槽后发现一输气管道影响施工。甲方代表察看现场后，认为A承包商放线有误，提出重新复查定位线。乙方配合复查，没有查出问题。一天后，甲方代表认为前一天

复查时仪器有问题，要求更换测量仪器再次复测。乙方只好停工配合复测，最后证明测量无错误。A承包商向甲方提出了合同中未确定输气管道技术处理及甲方代表反复检查两次的配合费用的索赔要求。

另外，A承包商在工程顶层结构楼板吊装施工的同时，电梯安装单位进入施工现场，而后装饰公司也在往施工现场大量垂直运输，三家乙方因卷扬机吨位不足发生了很大矛盾。由于甲方没有协调好三个承包单位的协作关系，他们互相之间有没有合同约束，最终引起了C公司和B公司的索赔要求，理由是“甲方没有能够按协议条款为乙方创造垂直运输条件，使乙方改变方案，推迟进度，增大了开支。”最终，整个工程的竣工期被迫推后了50天。

【问题】

(1)甲方代表在任何情况下要求重新检验，乙方是否必须执行

(2)乙方索赔是否有充分的理由

(3)若再次检验不合格，乙方应承担什么责任

(4)B、C公司能否就工期延误向甲方索赔 案例4

【背景】 工承包商与业主签订一建设工程施工合同。双方签字盖章并在公证处进行了公证。合同约定工期为12个月，合同固定总价为1500万元。XX年2月1日开工，工程进行才3个月，建立工程师于XX年5月2日自主决定，要求承包商于XX年11月1日竣工，承包商不予理睬，至XX年5月21日仍不作出书面答复。XX年5月31日，业主以承包商以承包商的工程质量不可靠和工程不能如期竣工为由发文通知该施工企业：“本公司决定解除原施工合同，望贵公司予以谅解和支持。”同时限期承包商拆除脚手架，致使承包方无法继续履行原合同义务，承包商由此损失工程款工程器材费及其他损失费609万元，该承包商于XX年6月25日向人民法院提起诉讼，要求业主承担违约责任。

注：经法院委托专业权威单位调查鉴定，确认承包商有能力按合同的约定保证施工质量，如期竣工。

篇三：《建设工程合同管理》习题集

第一章 合同法律制度

一、单项选择题

1、《中华人民共和国民法通则》其调整对象是()。

A·平等主体之间的财产关系 B·平等主体之间的财产关系和人身关系

C·平等主体之间的人身关系 D·以上说法都不对

2、平等主体之间的人身关系包括人格关系和身份关系，其特点错误的是()。A·人身关系是与财产关系相对应的关系 B·当事人处于平等的地位

C·以经济利益为内容 D·与作为民事主体的公民、法人密切相关，不可分离

3、下列不属于联营的形式的是()。

A·法人型联营 B·合伙型联营 C·协作型联营D·工商户型联营

4、普通讼诉时效适用于一般民事权利，诉讼时效期间为()。

A·一年 B·二年 C·五年D·三年

5、《中华人民共和国合同法》于()全国人大会议通过。

A·，、D·

6、《合同法》对合同生效规定了三种情形，不属于这三种情形的是()

A·成立生效 B·批准登记生效 C·约定生效 D·签字生效

7、下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是()。

A·返还财产 B·赔偿损失C、追缴财产D、扣押财产

8、《合同法》规定了合同转让的三种情况，其中不属于三种情况的选项是()。

A·合同权利转让B·合同义务转让 C·合同权利义务一并转让 D·合同书的转让

9、违约责任，是指当事人任何一方违约后，依照法律规定或者合同约定必须承担的法律 制裁。关于违约责任的方式，《合同法》规定了三种主要方式，下列不属于其中之一的 是()。

A·继续履行合同B·解除合同C·采取补救措施D·赔偿损失

10、合同争议的解决方式和解是()。

A·指争议的合同当事人，自愿对争议事项达成协议而解决合同争议的方法

B·争议当事人在第三方的主持下解决合同争议的方法

C·双方当事人负有履行裁决义务的解决方式

D、因当事人相互间发生合同争议后在法院进行的

11、下列对合同概念理解错误的一项是()

A·合同的当事人必须具有平等的民事主体资格 B·合同是一种协议

C·合同是自愿、平等的 D·合同的签订可以不经协商，由执法部门强制执行

12、代理人代理授权人、委托人签订合同时，应向()出示授权人签发的授权委托书，并在授权委托书写明的授权范围内订立合同。

A·债务人 B·第三人 C·债权人 D·法院

13、合同关系的主体是()

A·债权人 B·债务人C·债权人和债务人 D·债务和债权

14、合同无效的根本原因在于()。

A·未经合同当事人协商订立 B·合同当事人一方毁约

C·合同违反或不具备法定条件D·合同超过其执行期限

15、当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后当事人的权利和义务()。

A·结束 B·不完全结束C·待定 D·执法部门决定

16、《合同法》的核心内容是()

A·合同的订立 B·合同的生效C、债权人D·合同的履行

17、合同中的自然人指()。

A·中国公民 B·外国公民 C·代理人 D·中国人和外国人

18、民事活动最重要的基本原则()。

A·平等自愿 B·公平、诚实信用

C·遵守法律，维护社会公共利益D，依法成立的合同对当事人具有约束力

19、合同法律关系的客体也即合同的核心是()。

A·数量 B·质量 C·价款 D·标的

20、解决争议的方法，是指合同当事人()。

A·选择解决合同纠纷的方式，地点 B·选择改变合同内容的方式

C·选择违约的责任人 D·通过共同商议法

21、当事人如果在合同中既没有约定仲裁条款，事后又没有达成仲裁协议，那么当事人应通过什么途径解决合同纠纷()。

A·审议 B·仲裁 C·诉讼 D·毁约

22、《合同法》第一百零七条规定:当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，就要承担违约责任，只有()原因方可除外。

A·不可抗力B·承诺超期C·缔约过失D·重大误解

二、多项选择题

1、县级以上工商行政管理部门是统一的合同管理机关，其主要职责是()。

A·统一管理和监督检查所属地区合同的订立和履行情况

B·根据当事人双方的申请，对合同进行鉴证

C·查处危害国家利益、社会公共利益的违法合同

D·协调所属单位之间的关系，调解合同纠纷

E·指导所属单位建立合同管理机构，健全合同管理制度

2、合同中关于不可抗力的约定称为不可抗力条款，一般来说，不可抗力条款应包括（）

A、不可抗力的范围B·不可抗力发生后，当事人一方通期另一方的期限

C·出具不可抗力证明的机构及证明的内容D·不可抗力发生后对合同的处置

E·不可抗力期限

3、一个不可抗力事件发生后，可能引起的法律后果是()。

A·合同不能按期履行 B·合同部分不能履行

C·合同全部不能履行 D、撤销合同 E·改变合同履行条件

4、根据《合同法》的规定，可以知道不可抗力的构成条件是()。

A·可预见性B·不可预见性

C·可避免性D·不可避免性 E·不可克服性

5、法定解除是指当具有了法律规定可以解除合同的条件时，当事人即可依法解除合同。下列情形符合解除合同的是（）。

A·因不可抗力致使不能实现合同目的

B·在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要债务C·当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

D·当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的

E·因不可抗力致使能实现合同目的

6、《合同法》对合同终止的情形的规定中，下列选项中正确的是（）

A·债务己经按照约定履行 B·债务相互抵销

C·债务人免除债权 D·合同解除E·债务人依法将标的物提存

7、合同义务的转让（）

A·也称债务承担

B·是指债务人将合同的义务全部或部分地转移给第三人的行为

C·债务人将合同的义务全部或者部分地转移给第三人的，可以不经债权人同意

D·债务人转让义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩

E·债务人转让义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于 原债务人自身的除外

8、《合同法》对债权让与作出了规定，其中不得转让的情形正确的是()

A·根据合同性质不得转让 B·按照当事人约定不得转让

C·依照法律规定不得转让 D·债权人不同意转让E·债务人不同意转让

9、《合同法》中规定的无效合同，下列选项属于无效合同的条款有()。

A·一方因故不能履行合同

B·一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

C·恶意串通、损害国家、集体或他人利益

D·以合法形式掩盖非法目的，损害社会公益

E·违反法律，行政法规的强制性规定

10、《合同法》对要约效力的规定正确的是（）

A·要约的订立 B·要约的撤回 C·要约的撤销

D·要约失效E·要约的重签

第二章 招投标与合同管理的相关法律

一、单项选择题

1·建筑法有狭义和广义之分。狭义的建筑法系指一九九七年十一月一日由第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过的，于()起施行的《中华人民共和国建筑法》。A· B· C· D·

2·下列不属于国内外通常采用的招标方式的是()。

A·公开招标B·邀请招标 C·议标 D·要约招标

3.根据《工程建设监理规定》,建筑工程实施强制监理的范围包括几个方面，不属于其中的是()

A·小、中型工程项目 B·大、中型工程项目C，市政公用工程项目

D·外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目

4·地域管辖是指()。

A·司法机关在直接受理案件方面和审判第一审案件方面的职权分工

B·各级人民法院在审判第一审案件上的职责分工

C·同级人民法院在审判第一审案件时的职责分工

D·法律规定的某些案件必须由特定的法院管辖，其他法院无权管辖，当事人也不得协议变更财产保全无论是诉讼前的还是诉讼财产保全，都应作出书面裁定。

5、下列关于财产保全裁定具有的效力中的说法不正确的是（）。

A·时间效力 B·对当事人和利害关系人的拘束力

C·对有关单位和个人的拘束力D·对人民法院无拘束力

6、仲裁是争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，双方有义务执行的一种解决争议的办法。下列纠纷中可以仲裁的是()。

A·婚姻纠纷 B·平等主体的公民之间的合同纠纷 C，依法应当由行政机关处理的行政争议 D·收养纠纷

7、《仲裁法》第五十一条一款规定:“仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。”调解应坚持 的原则下列说法错误的是()

A·自愿原则B·合法原则

C·调解不是裁决前的必经程序 D·调解是裁决前的必经程序

8、保证是保证人与（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。

A、法人 B、代理C、合伙人 D、债权人

9、保证人与债权人所订立的保证合同的形式应当为（）

A、口头 B、书面C、可口头可书面D、任意

10· 保证人须是具有代为清偿债务能力的人，既可以是法人，也可以是其他组织或公民。下列选项中可以作保证人的是()

A·国家机关 B·企业法人的分支机构 C·具有一定经济能力的公民

D·学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体

11·抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是(·)。

A·抵押人所有的房屋和其他地上定着物B·土地所有权

C·宅基地土地使用权 D·依法被监管的财产

第四篇：工程合同管理考试试卷二

工程合同管理考试试卷

（二）一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）

在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分

1.下列不是业主的主要合同关系有（D）。

A.勘察设计合同B.施工合同C.监理合同D.运输合同

2.最典型的合同类型是（B）。

A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同

3.业主与承包商之间的关系是（B）。

A.上下级关系B.合同关系C.经济管理关系D.领导与被领导关系

4.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，履行应在(B)。

A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地

C.货币存放地D.货币使用地

5.现阶段最值得推行的工程合同担保是（C）。

A.保证B.抵押 C.银行保证 D.定金

6．建设工程项目施工总承包商承包的建设项目主体结构必须由（C）。

A.监理单位自行完成B.业主自行完成C.总承包商自行完成D.分包主体结构的分包商自行完成7.对整个合同实施过程进行全面检查、对比、分析、纠正的管理活动是（B）。

A．合同评价B.合同控制 C.合同履行 D.合同变更

8.争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(D)。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定

9.如果设计变更由业主承担责任，则相应的施工方案的变更也由（C）。

A.承包商负责B.设计单位负责C.业主负责D.监理单位负责

10．工期索赔分析的重点是（A）。

A.非承包商原因造成的延误B.分包商原因造成的延误

C.承包商原因造成的延误D.设备供应单位原因造成的延误

11．工程施工投标的主体是(C)。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位

12．当事人应当严格按合同约定的数量、质量、标准、价格、方式、地点、期限等完成合同义务，体现了（B）。

A．实际履行原则B．全面履行原则C．协作履行原则 D.情势变更原则

13.在开标前保密,衡量或择优选择投标人的依据是（C）。

A．招标文件B.投标文件C.标底D.标价

14．订立合同过程中，要约邀请是(A)。

A.招标公告B.投标书C.开标D.中标

15．确定对整个工程项目有重大影响的带根本性和方向性的合同问题是（C）。

A.合同订立B.招投标C.工程合同总体策划D.合同实施

16．对不利的异常地质条件所引起的施工方案的变更，一般作为（C）。

A.承包商的责任B.设计单位的责任C.业主的责任D.监理单位的责任

17．组织评标委员会评标，择优选择中标人的是（B）。

A.投标人B.招标人C.招标代理机构D.政府主管部门

18．承包商将要求索赔的意向通知监理工程师并抄报业主，应在索赔事件发生后的（D）。

A.7天内B.14天内C.10天内D.28天内

19．工程合同体系的主干为（C）。

A.勘察合同B.销售合同C.施工合同D.监理合同

20.合同总体策划反映工程项目的实施战略和（C）。

A．全局战略B．系统战略C．企业战略D．经营战略

21．合同中以及由合同引起的不确定性是（B）。

A.管理过程风险B.合同风险C.实施控制风险D.预测风险

22.合同进度、质量、费用等动态数据属于(C)。

A.合同前期信息B.合同原始信息

C.合同跟踪信息D.合同变更信息

23.承包商采取多方案报价的措施属于工程合同风险对策的（A）。

A． 经济措施B.合同措施C.技术措施D.组织措施

24．中华人民共和国招标投标法规定招标的方式有公开招标和（B）。

A.分阶段招标B.邀请招标C.议标D.两阶段招标

25．风险分配应该按照公平原则和（B）。

A． 合理原则B.效率原则C.适用原则D.目标原则

26．根据各国法律规定，损害赔偿的方法一般有金钱赔偿和（C）。

A.精神赔偿B.返回财产C.恢复原状D.继续履行

27．承包人未取得建设施工企业资质或者超越资质等级签订的建设工程施工合同为（C）。

A.效力待定合同B.有效合同C.无效合同D.无法判断

28．承包商在(D)合同中承担的风险最小。

A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金

29．一般合同价格调整的方法有公式法调价和（D）。

A.单价法调价B.综合法调价C.市场法调价 D.文件证据法调价

30．在工程施工过程中，工资和物价上涨属于（A）。

A.外界环境的风险

B.项目组织成员资信的风险

C.工程技术风险

D.管理过程的风险

二、多项选择题(本大题共5题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

31．合同总体策划的过程包括（ABCDE）。

A.研究企业战略和项目战略

B.确定合同总体原则和目标

C.分层次、分对象对合同的一些重大问题进行研究

D.对合同的各个重大问题做出决策和安排，提出合同措施

E.准备签订每一份合同时应对合同策划再做一次评价。

32.一揽子承包的特点有(ACE)

A.减少业主面对的承包商的数量,给业主带来很大方便

B.业主有大量的管理工作,项目前期需要比较充裕的时间

C.使得承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统，避免多头领导，降低管理费；

D.业主必须负责各承包商之间的协调

E.业主必须加强对承包商的宏观控制，选择资信好、实力强、适应全方位工作的承包商。

33．联营合同的基本原则是（ABCDE）。

A．互相忠诚B.互相信任C.互相帮助D.共同承担风险E.共享利益

34.标底的主要作用包括（ABC）

A． 确定工程合同价格

B． 核实建设工程规模的依据

C． 衡量、评审投标保级和理性的依据和尺度

D． 投标报价的依据

E． 制定标书的可靠信息

35.合同分析的要求有（ABCD）。

A．准确客观B.简明清晰C.协调一致D.全面完整E.战略长远

36．工程变更的内容包括（ABCDE）。

A．任何工作质量或其他特性的变更

B．工程任何部分标高、位置和尺寸的改变

C．删减任何合同约定的工作内容

D．进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务 E．改变原定的施工顺序或时间安排

37.按索赔的依据分类的是(ADE)。

A.合同内索赔B.总索赔C.工期索赔D.合同外索赔 E.通融性索赔

38.关于分包的法律禁止性规定中违法分包的内容有（ABCD）。

A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

B.建设工程合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人承包的行为

39.建设工程总承包合同的主要条款有（ABCD）。

A．词语涵义及合同文件，总承包的内容，双方当事人的权利义务

B．合同履行期限，合同价款，工程质量与验收

C．合同的变更，风险，责任和保险，工程保修

D．对设计、分包人的规定，索赔和争议的处理，违约责任

E．合同价款，合同工期开始日期，竣工日期

40.我国建设工程项目施工招标标底主要采用编制方法（BC）。

A．预算单价法B．工料单价法C．综合单价法D．生产指数法E．单位估价法

三、名词解释(本大题共5题，每小题4分，共20分。)

41.分包合同 : 承包商把从业主处承包的工程任务中的某些分项工作分包给另一承包商，明确分包工程中各自的权利义务的合同。

42.缺陷责任期 :一般也叫保修期，指正式签发的移交证书中注明的缺陷责任期开始日期（一般为竣工验收的日期）后一段时期（一般为一年或更长）。

43.联营承包 : 是指两家或两家以上的承包商（最常见的是设计承包商、设备供应商、工程施工承包商）联合投标，共同承接工程

44.工程担保: 建设工程合同的当事人双方为了全面履行合同，根据法律、行政法规定的规定或双方约定，经协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。

45.固定单价合同: 合同合同单价时固定的，不因物价变动而调整。承包商承担物价上涨风险。

四、简答题(本大题共6题，每小题5分，共30分。)

46.建设工程合同实施分为哪几个方面？？

合同分析；合同控制；合同变更管理；合同信息管理

47.在项目的开始阶段，业主必须就哪些合同问题做出决策？

承发包模式的策划；合同种类和合同条件的选择；合同主要条款和管理模式的策划；工程项目相关的各个合同在内容、时间、组织、技术上的协调。

48.在工程项目中有哪些主要的风险？

外界环境风险 ；工程技术和实施方法等方面的风险 ；项目组织成员资信和能力风险 ；管理过程风险。

49.固定总价合同应用的前提是什么？

工程范围必须清楚，工程报价的工程量准确；工程设计细、图纸完整；工程结构、技术简单，风险小，报价方便；投标期相对宽裕。

50.投标文件审查和分析的内容？

投标文件总体审查；报价分析；技术性评审；其他评标因素分析。

51．合同争议的种类有哪些？

合同主体的争议；工程款支付的争议；工程质量的争议；工程分包与转包的争议；设计变更的争议；工期进度和工程量的争议；合同竣工验收的争议；安全事故赔偿的争议；不可抗力的争议；其他争议。

第五篇：建设工程合同管理

建设工程合同管理

1、关于工程变更的说法，错误的是（C）。

A）工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担B）施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更C）任何工程变更均须由工程师确认并签发工程变更指令D）工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序

2、下列关于工程变更的说法错误的是(Ａ)。

Ａ工程变更总是由承包商提出的Ｂ监理工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商Ｃ监理工程师的变更指令应以书面的形式发出Ｄ发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以依此计算价款

3、在施工索赔中，由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，一方面是指地质条件变化，另一方面是指（Ａ）。

Ａ发现地下构筑物，文物Ｂ罢工、战争Ｃ 业主提出不正当要求Ｄ 工程师的指令错误

4、在约定风险范围时，（C）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。

Ａ、自然灾害 B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更 D、政策性调整

5、在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前(B)内预付工程备料款。

A10天B7天C15天D20天

6、在承发包双方确认计量结果后(B)天内，发包方应向承包方支付工程进度款，并按约定时间发包方扣回工程预付款。

A7天B14天C21天D28天

7、由于施工过程受到严重干扰，造成多个索赔事件混杂在一起时，可用（D）计算索赔费用。

A）实物法B）单价法C）分项法D）总费用法

8、下列原因中，不允许索赔窝工费用的是（）。

A.异常恶劣的气候造成的停工B.施工图纸未及时供应

C.工程变更D.业主方原因要求暂停工

9、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（）。

A.特定情况下，被迫采用的一种方式B.通常采用的一种方式

Ｃ.解决起来较容易的一种方式Ｄ.容易取得索赔成功的一种方式

10、按索赔业务性质分类，索赔可分为（）。

Ａ.工程索赔和商务索赔B.工程索赔和道义索赔

Ｃ.商务索赔和道义索赔Ｄ.索赔与反索赔

11、采用总费用法计算索赔，适用于（）。

Ａ.采取低价中标策略后的低标价工程Ｂ.总索赔费用较大的工程

Ｃ.不易分项计算损失费用的工程Ｄ.固定总价合同的工程

12、下列施工进度拖延情况中，（B）属于可原谅并给予补偿费用的延期。

A）气候条件异常恶劣导致停工B）延误发放图纸

C）由于SARS导致工期的延误D）政府行为导致工期延误

13、由于施工过程受到严重干扰，造成多个索赔事件混杂在一起时，可用（D）计算索赔费用。

A.实物法B.单价法C.分项法D.总费用法

14、工程变更的内容不包括[]。

A.设计变更B.进度计划变更C.施工条件变更D.付款方式变更

15、.承发包双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，当该合同生效后，如果承包人不能按时开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。该 申请 的提出应不迟于协议书约定的开工日期前（D）。

A.28天B.21天C.14天D.7天

16、业主要求赶工,承包方可提出索赔。其索赔的起因属于[]。

A.业主违约B.业主代表的不当行为C.合同变更D.合同文件的缺陷

17、工程变更价款的确定应在双方协商的时间内,由[]后执行。

A.承包商提出变更价格,报业主批准B.承包商提出变更价格,报监理工程师批准

C.监理工程师提出变更价格,报业主批准D.承包商和监理工程师提出变更价格,报业主批

准

18、正常情况下,索赔事件发生后[]内,承包商应向业主发出索赔意向通知。

A.7天B.14天C.28天D.56天

19、施工索赔费用中,索赔人工费不包含[]。

A.完成合同之外额外工作所花费的人工费B.特殊恶劣天气造成的人员窝工而增加的人工费C.法定的人工费增长D.由业主提供的材料推迟到货延误工程导致的人员窝工费

20、下列[]不属于索赔费用的计算方法。

A.总成本法B.修正总费用法C.费用分摊法D.分项法

21、工程变更需要[]确认并签发工程变更令。

A.业主代表B.监理工程师C.设计代表D.承包商总工程师

22.某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是

(D)。

A．费用由工程师承担，工期由承包人承担B．费用由承包人承担，工期由发包人承

担

C．费用由承包人承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期由承包人承担

23.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同；合同约定的土方工程量为8000m3合同期为6d，合同约定：工程量增加20％以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200 m3，则施工方可提出的工期索赔

为(D)。(结果四舍五入取整)

A．1B．4C．17D．14

24.因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题，由（A）负责处理。

A．建设单位B．监理单位C．施工单位D．使用单位

25.某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200d。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟30d，因异常

恶劣气候停工10d，因季节性大雨停工5d，因设计分包单位延期交图停工7d，上述事件

均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为(A)万元。

A．0．7B．3．7C．4．7D．5．2

26.某桩基 工程，业主通过招标与某基础工程公司签订了施工合同，工程量清单中估计工程量4000m3，合同价500元／m3，合同工期为40天。合同约定：工期提前1天奖励2

万元，拖后1天罚款4万元；工程款按旬结算支付。合同履行到第21天时发生了地震，造成停工4天，经工程师认可的施工方的实际损失为 10万元，第3旬完成工程量800m3；

后期因机械故障停工3天，最后实际工期为50天。不考虑其他款项，施工方在第3旬应

得到的工程款为（）万元。

A.58B.14C.0D.5027、无合同工期的工程工期，[ C]。

A、甲方指定工期为准B、以实际工期为准

C、工期定额为最长工期限制D施工防计划工期为准

28、延缓工期则会使[B ]提高

A、设计费费、B、管理费用 C、材料费 D、单体试车费

29、因不可抗力造成的质量问题,其保修费用由[]承担。

A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.用户

30、其风险可以得到合理的分摊,并且能够鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节约中提高利润的合同形式为[]。

A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.议价合同

31、建设单位在[]合同中,承担了项目的全部风险。

A.成本加酬金B.单价C.总价可调D.总价不可调

32、如果项目的复杂程度较高,承发包双方选用合同可能性较小的是[]。

A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.以上都不是

33下列各项中合同解释排列顺序正确的是（D）

Ａ协议书――通用条款――专用条款――工程通知单

Ｂ图纸――专用条款――通用条款――中标通知书

Ｃ工程报价单――专用条款――通用条款――技术规范

Ｄ协议书――投标书――通用条款――专用条款

34.建设工程 合同可以从不同角度进行分类，按承包范围和数量划分，可分为（D）。

A.建设工程 承包合同、建设工程 委托监理合同和物资采购合同

B.建设 工程 勘察合同、建设工程设计合同和建设工程 施工 合同

C.建设工程监理合同、建设工程勘察设计合同和建设工程 施工 合同

D.建设工程总承包合同、建设工程承包合同和建设工程分包合同

35.按照我国《 建筑 法》和《合同法》规定，下列关于建设工程合同的表述中错误的是（A）

A.建设工程合同可以采用书面形式或口头形式B.订立建设工程合同时，受要约人是招标人

C.建设工程合同的订立，要经过要约和承诺两个阶段D.建设工程合同是一种诺成合同，也是一种双务合同

36.我国《建设工程施工合同＜示范文本＞》中关于组织设备安装工程无负荷试车的规定是

（B）。

A.单机试车和联动试车均由发包人组织 B.单机试车由承包人组织，联动试车由发包人组织

C.单机试车和联动试车均由承包人组织 D.单机试车由发包人组织，联动试车由验收委员会组织

37.承发包双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，在履行该合同的过程中，工程师发出口头指令，但未及时予以书面确认。承包人在工程师发出口头指令后的第3天提出书面确认要求，但工程师在接到该要求3天后仍未答复，则（D）。

A.承包人应继续等待答复 B.承包人应再次提出书面确认要求

C.工程师可不予承认该口头指令 D.该口头指令视为已被确认

1、由于[]造成的工期拖延,承包商既可以提出工期索赔,也可以提出费用索赔。

A.异常恶劣的气候B.业主或建筑师的原因引起停工C.战争D.罢工

2、FIDIC合同条件下，工程变更的范围包括（ABDE）。

A.删减任何合同约定的工作内容B.任何部分标高、尺寸、位置改变C.因施工需要，施工机械日常检修时间变更D.工作质量和其他特性变更E.合同中工程量改变

3、因不可抗力时间导致的费用及延误的工期，由发包人承担的部分是（ABDE）。

A.工程本身的损失B.工程所需清理、修复费用C.承包人人员伤亡D.第三方人员伤亡E.承包人采购准备用于施工的料损害

4、索赔事件发生后，如承包人对发包人审批后的工程师索赔处理决定不满，理想的处理纠纷的方式是（ADE）。

A.谈判B.诉讼C.仲裁D.达成谅解E.协调

5、索赔的目的不同，索赔可以分为（CD）。

A.施工索赔B.业主反索赔C.工期索赔D.费用索赔E.商务索赔

6、费用索赔可能包括下列内容（ABCD）。

A.总部管理费B.工地管理费C.业主拖延支付所赔款的利息D.直接费E.承包商进行索赔程序所花费的费用

7、以进行索赔的费用包括（ABCD）。

A.利润B.贷款利息C.保函手续费D.设备租赁费E.折旧

8、由于业主原因，工程师下令停工1个月，承包人可以索赔的款项包括（ABD）

A.人工窝工费B.施工 机械窝工费C.材料超期储存费用D.工程延期一个月增加的履约保涵手续费 E.合理的利润

9、工期索赔的计算方法有（AC）。

A.网络分析法B.修正的总费用法C.比例计算法D.实际费用法E.分项计算法

10、不可抗力事件造成的损失，可以补偿的损失部分包括（AC）。

A.全部费用B.利润C.工期D.人工费、材料费、机械使用费E.直接工程费

11、承包方发生工期拖延，同时得到费用和工期索赔，其原因来自于（BD）造成的。

A.特殊反常的天气B.业主C.工人罢工D.工程师E.政府间经济制裁

12、以下保修情况，费用应由建设单位承担的是（AC）。

A.不可抗力原因造成的损坏 B.使用单位使用不当，造成的损坏C.建设单位采购设备质量不合格引起的质量缺陷D.设计方面原因造成的质量缺陷E.承包单位未按国家有关规定、标准和设计要求进行施工，造成的质量缺陷

13、固定总价合同一般适用于（BC）工程。

A）设计图纸完备B）工程规模小C）工期较短 D）技术复杂 E）工程量大

14、根据FIDIC合同条件，承包商享有以下（ACDE）等权利。

A）有权得到工程付款B）有权进行必要的设计变更C）有权拒绝接受指定的承包商D）如业主违约，承包商有权中止受雇和暂停工作E）有权提出索赔

15.我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，对于在施工中发生不可抗力，其发生的费用和责任的规定有（AC.）。

A）工程本身的损害由发包人承担

B）人员伤亡由其所属单位负责，所造成的损失由乙方负责

C）由乙方机械设备损坏、所造成的损失由乙方负责

D）所需清理、修复工作的责任费用的承担，双方可以协商

E）所发生的一切损害及费用均由发包人承担

16、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的 , 按照以下()情形分别处理。A: 建设工程经竣工验收合格的 , 以竣工验收合格之日为竣工日期

B: 承包人已经提交竣工验收报告 , 发包人拖延验收的 , 以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C: 承包人已经提交竣工验收报告 , 发包人拖延验收的 , 以承包人提交验收报告之日后 17 日为竣工日期

D: 建设工程未经竣工验收 , 发包人擅自使用的 , 以转移占有建设工程之日为竣工日期

18、通常在施工索赔中，不允许索赔的几项费用有（）。

Ａ.工程有关的 保险 费用

Ｂ.承包商对索赔事项未采取减轻措施，而扩大的损失费用

Ｃ.索赔款在索赔处理期间的利息

Ｄ.承包商和发包商对索赔事项的发生原因共同负有责任的有关费用

Ｅ.由于工程量增大而回速施工的费用。

19、施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人（ＣＤ）。Ａ、４Ｂ、电文 Ｃ、８Ｄ、书面Ｅ、随意形式

20、施工合同中的索赔及其争议的处理方法有（ＡＣＤ）

Ａ、协商谈判Ｂ、中间人谈判

Ｃ、邀请中间人调解Ｄ、向仲裁机构申请仲裁 Ｅ、行政机关裁决

21«建设工程施工合同(示范文本)»由(A B C)组成。

A协议书B通用条款C专用条款D工程量清单E中标通知书

22.无效合同的确认权属于（ＣＤ）。

Ａ、工商行政管理局Ｂ、行业行政管理部门Ｃ、人民法院Ｄ、仲裁机构Ｅ、中介咨询部门

23.关于解除 合同 不正确的说法是（ACE）。

A.施工合同当事人协商一致并报经有关部门同意后，施工合同可以解除

B.专用条款约定的风、雨、雪造成工程停、缓建，致使合同无法履行，合同双方可以解除合同

C.因工程款支付问题承包人停工达28天，发包方仍不支付工程款，承包人有权解除合同

D.承包人将其承包的全部 工程 转包给他人，发包人有权解除合同

E.合同解除后，当事人双方约定的结算和清理条款同时失效

24.《 建设工程施工 合同示范文本》中，关于工程 保险，正确的说法有（BDE）。

A.开工前发包人应当为建设工程和施工场地内承包方人员及第三方人员生命财产办理保险

B.承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害 保险

C.运至 施工 场地内用于工程的待安装设备，当由承包方保管时则由承包人办理 保险，并支付 保险 费用

D.在订立保险合同前，保险人与投保人均应履行告知义务

E.保险人如发现不 安全 因素，应及时向投保人提出建议

25《FIDIC施工合同条件》中，关于指定分包商的表述正确的是（ADE）。

A.指定分包商是业主（或工程师）指定的特殊分包商

B.指定分包商应与业主签订特殊工作的分包合同

C.指定分包商在合同关系中与一般分包商的地位不同

D.选择指定分包商的目的是为便于工程师对现场协调 管理

E.给指定分包商的付款应从暂列金额内开支

26.《 建设 工程施工合同示范文本》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是（BCE）。

A.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准

B.承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意

C.改变有关工程的施工时间和J顷序属于设计变更

D.变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更

E.变更工程价款的报告应由承包人提出

27.根据我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，应由发包人完成的工作包括（ACD

A.负责组织图纸会审和设计交底B.提供工程进度计划及相应进度统计报表

C.确定水准点与坐标控制点D.协调处理施工现场地下管线的保护工作E.保护已完工程并承担损坏修复费用

28.根据我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师是指（BD）。

A.承包人委派的项目经理B.监理单位委派的总监理工程师

C.设计单位委派的施工现场代表D.发包人指定的履行合同的负责人E.设备供应单位委派的技术负责人

29.列关于委托合同的表述中，正确的是（ADE）。

A.委托合同可以是有偿合同或无偿合同 B.委托人只能委托受托人处理一项或数项事务C.受托人处理委托事务取得的财产归自己所有D.经委托人同意，受托人可将委托事务转委托

E.委托人应当预付处理委托事务的费用

30.按照《FIDIC土木工程施工合同条件》规定，属于承包商权利或义务的是（BCD）。

A.按规定时间向业主递交支付证书B.提交进度计划和现金流量估算表

C.保护工程师提供的坐标点和水准点D.保障业主在工程现场免于遭受人身或财产的损害E.在施工期间和缺陷责任期内负责照管工程现场

31.根据FIDIC合同条件，承包商享有以下（ACDE）等权利。

A.有权得到工程付款 B.有权进行必要的设计变更 C.有权拒绝接受指定的承包商

D.如业主违约，承包商有权中止受雇和暂停工作E.有权提出索赔

32、下列叙述正确的是（A B D）。

A禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C建筑工程总承包单位可以将承包工程中的全部工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可

D实行施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成E实行施工总承包的，建筑工程基坑开挖的施工必须由总承包单位自行完成