建设工程合同管理试题

第一篇：建设工程合同管理试题

建设工程合同管理试题

一．单项选择题（下列各题中，只有一个被选项最符合题意，请将它选出并填入括号内）

1．建设工程施工安装合同法律关系的客体是指（）。

A．物B．智力成果

C．行为D．财

2．下列财产中，（）作为抵押物进行抵押。

A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权

C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票

3．留置权是通过（）产生的。

A．法律规定B．合同约定

C．中间人约定D．口头约定

4．工程建设的过程中，（）保证的金额是可以随时间变化的。

A．施工投标保证B．施工合同的履约保证

C．施工预付款保证D．工程保险

5．如果当事人双方采用合同书形式订立合同时，（）日合同成立。

A．要约生效B．承诺生效

C．双方当事人签字或者盖章D．附生效期限的合同期限界至

6．在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同。

A．损害公共利益的B．以合法活动掩盖非法目的的C．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D．以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的7．依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方（）追究违约方的赔偿责任。

A．可选择违约金条款或定金条款B．可以同时采用违约金和定金条款

C．应该采用违约金条款D．必须采用定金条款

8．按照国家有关规定，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上，必须进行招标。

A．10B．50

C．100D．200

9．下列关于中标的说法中正确的是（）。

A．中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力

B．中标通知书只对招标人具有法律效力

C．中标通知书只对中标人具有法律效力

D．招标人确定中标人后20天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

10．监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。

A．能力B．人员

C．设备D．报价

11．监理合同中，委托人的权利不正确的是（）。

A．授予监理人权限的权利B．对其它合同承包人无选定权

C．委托人可对监理合同授予监理人的权限随时予以扩大或减小

D．对监理人履行合同的监督控制权

12．监理合同示范文本规定，因（），属于监理服务的额外工作。

A．承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作时间

B．委托人要求增加的监理工作范围

C．委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

D．承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容

13．委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）。

A．公正地维护有关方面的合法权益B．派驻足够的人员从事监理工作

C．完成委托人提出的附加工作与额外工作

D．负责合同的协调管理

14．因设计方交图时间推迟而导致工程竣工时间的延长，监理单位（）。

A．不承担责任B．承担全部责任

C．承担监督不力的责任D．承担连带责任

15．在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（）。

A．发包人承担费用和工期损失B．承包人承担费用和工期损失

C承包人承担费用，但工期给予顺延D．发包人承担费用，但工期给予顺延

二．多项选择题（下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内）

1．合同法律关系客体包括（）。

A．物B．行为C．智力成果D．权利E．义务

2．对无权代理行为，被代理人有（）。

A．撤回权B．追认权C．拒绝权D．催告权E．撤销权

3．债权人可以留置的合同限于（）合同。

A．建设工程B．保管C．运输D．加工承揽E．买卖

4．违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的形式的有（）。

A．继续履行B．采取补救措施C．赔偿损失D．支付违约金E．返还财产

5．开标时，所列（）情况之一视为废标。

A．投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认

B．投标书未密封C．报价不合理

D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴

E．招标文件要求保函而无保函

6．监理招标评审投标书中的人员配备情况时，主要优选出（）的标书。

A．总监理工程师的素质高B．拟派驻监理人员的数量多

C．专业方面满足监理工作范围的需要D．人员的取费标准最低

E．人员派驻计划合理

7．监理单位的义务包括（）。

A．选择承担工程项目建设的实施单位B．与承包商签订施工合同

C．公正地维护有关各方的合法权益D．不得泄露与本工程有关的保密资料 E．不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

8．按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，（）。

A．发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点

B．清点后承包人承担材料质量和保管责任

C．材料保管费应由发包人承担

D．材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用

E．材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任

9．工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定（）。

A．质量合格B．需重新修复

C．不补偿费用但顺延合同工期D．顺延合同工期并追加合同价款

E．承包人损失的工期和费用均不予补偿

10．依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（）。

A．不免除迟延履行方的相应责任B．双方的风险责任均不免除

C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续

D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

11．索赔按目的划分包括（）。

A．综合索赔B．单项索赔C．工期索赔 D．合同内索赔E．费用索赔

12．要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守（）等基本原则。

A．批评教育B．公平合理C．自愿D．协商一致E．及时

13．承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括（）。

A．所引用的合同条款内容B．政府公告资料C．施工进度计划

D．施工现场记录E．承包商受到损害的照片

14．法人应当具备（）等条件。

A．依法成立B．有必要的财产或者经费C．有自己的名称、组织机构和场所

D．能够独立承担民事责任E．经上级行政主管机关批准

15．按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

A．发包人未按约定提供施工场地B．分包人对承包人的施工干扰

C．设计变更D．承包人的主要施工机械出现故障

E．发生不可抗力

第二篇：建设工程合同管理 试题下载

建设工程合同管理 试题下载

1、在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（）承担。

A、发包人 B、承包人 C、工程师

D、发包人与承包人共同

2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（A、人民法院

B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会

D、质量监督机构

3、可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求（）变更。

A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位

D、人民法院

4、施工的竣工验收应当由（）负责组织。)申请撤销裁决。

A、发包人

B、工程师 C、承包人

D、监理单位

5、工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由（）承担。

A、发包人

B、承包人 C、双方共同

D、合同约定的责任者

6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（）为准。

A、招标文件中的规定

B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件

7、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。

A、按合同约定违约金要求对方赔偿 B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿

C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金 D、请求法院增加超过违约金部分损失

8、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（）之日起生效。

A、签订

B、登记 C、履行 D、主合同生效

9、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（）。

A、发件人的主营业地 B、发件人的经常居住地 C、收件人的主营业地 D、收件人的经常居住地

10、工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括（）。

A、事态调查

B、实际损失分析 C、证据资料收集

D、损害事件原因分析 E、索赔理由分析

11、依据材料采购合同的约定，供货方对（）承担责任。

A、因使用不当导致的质量下降 B、到货检验时采购方提出的质量异议 C、因交货后保管不善导致的质量下降 D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议

12、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（）的保修期限应为5年。

A、地基基础工程

B、层面防水工程 C、设备安装工程

D、排水管道工程

13、关于工程量计量，正确的处理方法是（）。

A、工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量 B、工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量 C、若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效

D、承包人实际完成的(包括涨线部分)所有工程量均应在计量的范围内

14、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的（）倍时，签定的合同，可确认为可变更、可撤销合同。

A、3 B、4 C、5 D、6

15、工程建设合同是（）合同。

A、主合同 B、从合同 C、诺成性合同

D、实践性合同 E、无偿合同

16、在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）日。

A、设计人收到定金

B、合同签订

C、设计人员勘察现场

D、场址选择

17、施工招标文件的内容一般不包括（）。

A、工程量清单

B、资格预审条件 C、合同条件

D、投标须知

18、在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同。

A、损害公共利益的

B、以合法活动掩盖非法目的的

C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的

D、以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的19、施工合同示范文本中规定的固定价格合同（）。

A、是在约定的风险范围内价款不再调整的合同 B、是绝对不可调整合同价款的一种计价方式 C、是约定范围内的风险由承包人承担

D、包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同 E、无需约定风险范围

20、技术合同的类型有（）等。

A、技术开发合同

B、修理合同 C、技术咨询合同 D、复制合同 E、技术服务合同

21、FIDIC施工合同条件中的规范，除了工程各主要部位施工应达到的技术标准和规范以外，还可以包括的内容是（）。

A、图纸

B、资料表 C、指定分包商

D、暂列金额 E、承包商的设计

22、下列关于保证的说法不正确的是（）。

A、保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人 B、保证法律关系包括保证人和被保证人(债务人)两方当事人 C、保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

D、当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任

23、工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经()签署意见。

A、总监理工程师 B、监理工程师 C、发包人代表

D、质量监督机构负责人

24、为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括（）。

A、设计方案

B、规划许可文件 C、工程勘察资料

D、限额设计要求

E、高于设计规范要求的标准

25、下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（）。

A、公证一般实行自愿申请原则，签证反之

B、签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为 C、公证与签证的效力等同

D、公证和签证在我国域内和域外都有法律效力

26、以下对索赔的表述中，正确的是（）。

A、索赔要求的提出不需经对方同意 B、索赔依据应在合同中有明确根据

C、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告 D、工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准 E、承包人必须执行工程师的索赔处理决定

27、合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

A、法人

B、法人和其他组织 C、自然人

D、自然人、法人和其他组织

28、设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（）。

A、发包人与设计人协商并经设计人同意

B、设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同 C、该部分设计成果需经设计人审查批准 D、设计人不对该部分的设计质量承担责任 E、设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

29、承包人负责采购的材料和设备，应（）。

A、发包人负责检验试验，费用发包人承担 B、发包人负责检验试验，费用承包人承担 C、承包人负责检验试验，费用承包人承担 D、承包人负责检验试验，费用发包人承担

30、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。

A、现场同期记录 B、索赔意向通知 C、索赔报告 D、索赔证据

31、下列关于竣工验收提法错误的有（）。

A、对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收 B、竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书 C、工程严禁任何部分甩项竣工

D、工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日 E、竣工验收合格的工程移交发包人使用

32、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（）。

A、承包人办理申报手续，发包人承担费用 B、承包人办理申报手续，承包人承担费用 C、发包人办理申报手续，承包人承担费用 D、发包人办理申报手续，发包人承担费用

33、工程师在施工过程中应采用（）等方式监督检查承包人的施工工艺和产品质量，对建筑产品的生产过程进行严格控制。

A、巡视 B、旁站

C、询问

D、质疑 E、平行检验

34、某单位推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，与其他单位签定了超越授权范围的合同，此时订立的合同()。

A、无效

B、有效

C、可附条件无效

D、责任由推销员承担

35、代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A、代理人和被代理人

B、被代理人 C、第三人

D、自己

36、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（）。

A、定金 B、留置 C、抵押

D、质押

37、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（）。

A、委托人增加监理工作内容较多

B、执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束 C、委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年 D、委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

38、《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。

A、解除合同

B、变更合同 C、转让合同

D、中止履行合同义务

39、某一住宅项目的施工承包人，将该项目的铝合金门窗交由专业加工厂加工，该承包人与加工厂之间签订的合同应称为（）。

A、材料采购合同

B、设备采购合同 C、委托合同 D、承揽合同

40、设计阶段监理的内容包括（）。

A、选择勘察设计单位 B、组织设计方案竞赛 C、确定设计使用的技术参数 D、审查勘察设计方案和结果 E、编制项目概预算

41、建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包括（）。

A、更改工程有关部分的标高、基线线、位置和尺寸 B、增减合同中约定的工程量 C、改变有关工程的施工时间和顺序 D、变更合同中约定的价款

42、法定解除合同的条件包括（）等。

A、因不可抗力致使不能实现合同目的

B、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行 C、当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行 D、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务 E、在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务

43、下列行为中不符合暂停施工规定的是（）。

A、工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令 B、工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见 C、承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工 D、工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复

44、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由（）。

A、招标人承担，费用由投标人承担 B、投标人承担，费用由招标人承担 C、招标人承担，费用由招标人承担 D、投标人承担，费用由投标人承担

45、在FIDIC施工合同条件中，颁发履约证书是表示（）。

A、承包的施工义务终止 B、合同终止 C、结清单失效

D、合同约定的权利义务已完全结束

46、下列可以构成一个有效的承诺是（）。

A、承诺是由非受要约人做出

B、承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效 C、承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D、向不特定的多数人同时做出承诺

47、施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由（）承担责任。

A、发包人 B、承包人 C、工程师

D、承包人和工程师

48、邀请招标的邀请对象的数目以（）家为宜。

A、3 B、5 C、7 D、5－7

49、质押包括（）。

A、动产质押 B、权利质押 C、地产质押 D、不动产质押

50、施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是（）。

A、审核施工进度计划

B、控制施工工作按进度计划执行 C、争取提前完成工程 D、发布工程暂停令

答案

1、B

2、A

3、D

4、A

5、A

6、D

7、D

8、B

9、C

10、A B D E

11、B

12、B

13、B

14、B

15、A C

16、A

17、B

18、D

19、A C D 20、A C E

21、C D E

22、B

23、A

24、B C D E

25、B

26、A D

27、D

28、A D

29、C 30、B

31、B C D

32、B

33、A B E

34、B

35、B

36、C

37、C

38、D

39、D 40、B D

41、D

42、A B D E

43、C

44、A

45、A

46、B

47、B

48、D

49、B C 50、B

第三篇：建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理 考核题

1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。

（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）

一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克(D)元向卖方付款。

A.100B.110

C.120D.130

2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(D)。

A.合法行为B.违法行为

C.自然事件D.社会事件

3.合同法律关系(A)，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。

A.主体B.客体

C.内容D.事实

4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。

A.乙项目经理B.甲施工企业

C.建设单位D.具体施工人员

5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。

A.法律关系主体B.法律事实

C.法律关系客体D.法律关系内容

6.在施工合同中，(D)是承包人的义务。

A.提供施工场地

B.办理土地征用

C.在保修期内负责照管工程现场

D.工程施工期内对施工现场的照管负责

7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。

A.14B.28

第 1 页（共 7 页）

C.7D.56

8.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应(C)。

A.追加合同价款但工期不予顺延

B.由承包人承担费用和工期的损失

C.追加合同价款并相应顺延合同工期

D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用

9.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由(A)。

A.发包人承担损失责任

B.保管员负责赔偿损失

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人和承包人各承担损失的50%

10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是(B)。

A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收

B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失

11.在工程建设的过程中，(C)是最为常用的一种担保方式。

A.抵押B.留置

C.保证D.定金

12.工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经(A)签署意见。

A.总监理工程师B.监理工程师

C.发包人代表D.质量监督机构负责人

13.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为(A)。

A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担

B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担

C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿

14.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于(B)。

A.正常工作B.附加工作

C.额外工作D.意外工作

15.下列关于合同生效的时间说法不正确的是(C)。

A.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效

B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效

C.附解除条件的合同，自条件成就时生效

D.附生效条件的合同，自条件成就时生效

16.FIDIC施工合同条件规定，用从(B)之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。

A.开工日起至颁发接收证书

B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

C.颁发接收证书日起至颁发履约证书

D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

17.在施工合同中，项目经理是(B)授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。

A.发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人

C.总监理工程师D.发包人代表

18.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(C)。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定

19.设计合同履行过程中，(A)属于设计人的责任。

A.确定设计参数的取值

B.组织对设计成果的鉴定

C.办理设计成果的报批手续

D.为现场的设计人员提供必要的工作条件

20.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向(D)撤销。

A.建设行政主管部门B.质量监督机构

C.监理单位D.仲裁委员会

21.在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。

A.不可抗力B.承包方的设备损坏

C.设计变更D.工程量变化

22.在合同权利义务终止的原因中，(A)是最主要和最常见的原因。

A.债务清偿B.合同解除

C.免除债务D.债务抵消

23.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由(D)组织。

A.发包人B.承包人

C.监理人D.设计人

24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由(A)。

A.监理单位承担B.承包商承担

C.委托人补偿，属于附加监理费用D.委托人补偿，属于额外监理费用

25.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取(C)的措施。

A.将财产返还给对方B.赔偿损失

C.继续履行D.追缴财产

26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（D）。

A.在合同协议书内应明确注明开工日期

B.在合同协议书内应明确注明竣工日期

C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数

D.招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数

27.不属于委托监理合同监理人义务的内容是(B)。

A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作

B.负责建设工程外部协调工作

C.按合同约定派驻人员

D.不得泄露申明的秘密

28.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(C)。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定

29.设计人完成了规定设计任务的25% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为(C)。

A.设计人没收发包人支付的定金

B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25% 的设计费

C.发包人应支付合同价50% 的设计费

D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50% 的设计费

30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是(C)。

A.合同专用条款B.投标书

C.协议书D.合同通用条款

二、多项选择题(共15题，每题2分，共30分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)

1.下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销(ABCD)。

A.因重大误解而订立的合同

B.显失公平的合同

C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

E.以合法形式掩盖非法目的的合同

2.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括(AE)。

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作

3.为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括(BCDE)。

A.设计方案B.规划许可文件

C.工程勘察资料D.限额设计要求

E.高于设计规范要求的标准

4.在施工合同中，(ABE)属于发包人应当完成的工作。

A.使施工现场具备施工条件

B.提供施工场地的工程地质资料

C.提供工程进度计划

D.向工程师提供在施工现场办公的设施

E.开通施工场地与城乡公共道路的通道

5.下列关于竣工验收说法正确的是(ABE)。

A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用

B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任

C.竣工验收是指整体工程的竣工验收

D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案

E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可

6.索赔按目的划分包括(CE)。

A.综合索赔B.单项索赔

C.工期索赔D.合同内索赔

E.费用索赔

7.在下列行为中，(ABD)属于要约邀请。

A.价目表的寄送B.招标公告

C.投标D.招股说明书

E.不含价格的商业广告

8.在下列几种情形中，(DE)合同是可变更的合同。

A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的9.因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是(CE)。

A.按工程实际受到的损害计算

B.按委托人认为所受到的损害计算了

C.按实际损害计算一定比例的赔偿金

D.监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额

E.监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额

10.设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（CE）。

A.收集设计依据文件和现场地质、水文资料

B.施工现场必要的工作和生活条件

C.采用先进的设计方案

D.向设计审批部门完成报批手续

E.审查工程项目外商提供设计部分的设计资料

11.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就(ABD)情况发布变更指令。

A.改变某单位工程的标高

B.增加工程量清单中列明某项工作的数量

C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工

D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间

E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作

12.合同法律关系由(ABE)等要素构成。

A.主体B.客体

C.行为D.事件

E.内容

13.工程建设合同是(AC)合同。

A.主合同B.从合同

C.诺成性合同D.实践性合同

E.无偿合同

14.《建设工程施工合同文本》的附件包括(ABD)等。

A.协议书B.通用条款

C.工程质量保修书D.专用条款

E.发包人供应材料设备一览表

15.债权人可以留置的合同限于(BCD)合同。

A.建设工程B.保管

C.运输D.加工承揽

E.买卖

三、问简答（共2题，每题5分，共10分）

1.法人应当具备哪些条件?

答：（1）依法成立（2）有必要的财产或者经费（3）有自己的名称·组织机构和场所（4）能够独立承担民事责任

2.监理合同要求监理人必须完成的工作包括哪几类?

答三类1正常工作。专用条款内注明的委托监理工作范围和内容属于正常的监理工作。2)附加工作。与完成正常工作相关在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。3)额外工作。指服务内容和附加工作以外的工作不超过42天的准缶工作时间。应另行支付附加监理工作酬金和额外监理工作酬金计算办法应在专用条款内予以约定

第四篇：工程建设模拟试题合同管理A

工程建设模拟试题合同管理A

一。单选

1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。

A.委托方B.设计单位C.监理工程师D.主管部门

2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。

A.业主承担B.业主从监理费中扣除，转付给承包方

C.承包方承担，因他执行的是无效指令D.监理单位给予支付

3.采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。

A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商

4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。

A.向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走C.向业主支付折旧费后带走D.不须向业主支付费用将设备归还业主

5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。

A.1万元B.2万元C.3万元D.4万元

6.合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。

A.另一方可请求法院强制执行B.仲裁机构可强制执行

C.另一方可以请求公安机关强制执行

D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。

A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.成本加奖惩合同

9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。

A.可继续施工B.应等待监理工程师进一步指示后在施工

C.要求监理工程师再次检验D.可报请业主作出决定

10.一方当事人要求变更合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（）。

A.提出变更方承担B.对方承担

C.平均分担D.提出变更方按较大的比例承担

11.承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日历天数。

A.合同约定的竣工日B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

C.办理竣工结算之日D.工程保修期满之日

12.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）

A.通知业主后即可调换B.无需通知业主即可调换

C.取得业主书面同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换

13.分包商在施工现场的协调管理工作，应由（）负责。

A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商自己

14.招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（）。

A.施工图预算价格B.当前建筑市场价格

C.初步概算价格D.预计的可能最低投标价格

15.监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）。

A.监理工程师应推迟计量时间B.监理工程师单独计量无效

C.监理工程师单独计量有效D.监理工程师可不必在计量

16.施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。

A.建设项目依据国家计划被取消B.战争

C.**D.协议条款内约定等级以上的地震

18.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。

A.不承担责任B.承担连带责任

C.承担全部责任D.同意扣除一定数量的酬金

19.FIDIC合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件，由（）来判断。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.政府主管部门

20.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（）签发。

A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商

21.FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。

A.可自行运出工地B.应经业主批准后才能运出工地C.经监理工程师批准后才能运出工地D.不能运出工地

22.工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（）书面同意方可运至现场。

A.业主B.监理工程师C.施工承包商D.设备供应商

23.担保与所担保合同的关系属于（）。

A.平等关系B.从属关系C.相对独立关系D.无关系

24.合同履行原则要求按合同规定的（）履行。

A.时间B.标的C.价款D.地点

25.FIDIC合同条件规定，当组成合同个文件的约定有矛盾或歧义时，应由（）解释。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.业主与承包商

26.驻地监理工程师代表的工作，应直接对（）负责。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.分包商

27.建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则（）。

A.该项索赔视为已经批准B.视为已被拒绝C.尚待批准D.承包商应进一步提交索赔证据

28.FIDIC合同条件规定，若业主延误移交施工现场，导致承包商不能按合同约定时间开工时，新的合理开工时间应由（）提出。

A.业主B.监理工程师C.业主与监理工程师协调D.承包商

29.一方当事人发生（）时，允许变更合同主要条款的约定内容。

A.法定代表人变更B.企业法人隶属关系变更

C.企业法人名称变更D.违约行为

30.需要对施工图设计进行修改时，应经（）批准。

A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位

31.无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是（）。

A.违约方向第三方抵押的财产B.不属于该合同范围内的违约方财产

C.合同标的物D.违约方关系人的财产

32.违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方（）。

A.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同

B.在继续履行过程中可更换标的C.必须按合同条款继续履行合同D.可拒绝继续履行合同

33.招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就（）加以澄清，并允许其补充和修正。

A.投标工期B.投标报价C.工程质量标准D.施工组织设计

34.施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由（）承担该部分永久工程的照管责任。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.业主与承包商共同

35.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（）。

A.立即停止执行B.继续有效C.宣告无效D.对要求变更的条款部分无效

36.某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得（）后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。

A.委托授权书B.订货单C.履约保证书D.钢材需求计划

37.工程竣工验收合格后，业主在合同约定的时间内，无合法理由而不办理竣工结算，承包商可（）保护自己合法权益。

A.自动撤场B.要求变更合同C.宣布合同终止D.拒绝移交工程

38.建设工程施工合同属于（）。

A.劳务性合同B.工作性合同C.财产转移合同D.要物合同

39.订购500吨水泥的合同价为300元／吨。在履约期间，交付200吨后水泥涨为320元／吨，供货方要求变更单价，采购方不同意，此时供货方（）。

A.可单方宣布解除合同B.必须按原单价交付剩余水泥

C.有权拒绝按原单价供应水泥

D.可单方面修改价格条款强制采购方执行

40.业主与承包商的关系是（）。

A.购销合同关系B.经济委托关

C.法律上的平等关系D.委托与被委托的关系

41.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于（）。

A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.超越经营范围D.无效代理

42.FIDIC合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（）止。

A.工程移交证书指明的竣工日B.颁发工程移交证书日

C.颁发解除缺陷责任证书日 D.承包商提交的结清单生效日

43.工程项目建设工程中，监理单位、设计单位、施工单位之间是（）关系。

A.经济管辖B.合同C.经济合伙D.经济协作

44.施工中，因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致承包商受到损害，则承包商应（）递交索赔通知。

A.业主B.监理工程师C.以业主和承包商的共同名义向设计单位

D.监理工程师和承包商的共同名义向设计单位

45.FIDIC合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求（）。

A.通知对方并与他协商B.提交监理工程师请他作出决定

C.自己提交仲裁D.直截提请诉讼

46.业主应对（）原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。

A.监理工程师提供的水准点高程有误

B.承包商使用的测量仪器有误差

C.承包商放线有误而监理工程师未查出

D.承包商放线后监理工程师未进行复测

47.采用（）方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。

A.公开招标B.邀请招标C.议标D.比价招标

48.施工承包合同中的经济法律关系客体是指（）。

A.业主B.承包商C.合同标的D.合同条款

49.合同必须由（）签署。

A.法人B.企业组织内部的办事人员

C.没有书面授权的企业外部代理人D.法定代表人书面授权的委托人

50.业主应在监理工程师签发（）后的14天内退还承包商履约保函。

A.单位工程移交证书B.合同工程移交证书

C.解除缺陷责任证书D.最终支付证书

二、多选（有两个或两个以上答案）

51.诉讼时效法律制度规定，诉讼时效期间的起算自（）起。

A.权利人的权利受到限制之日B.权利人义务人订立合同之日

C.权利人知道权利受到侵害之日 D.诉讼时效中断事由消除之日

E.权利人应当知道权利受到侵害之日

52.设计阶段，监理工程师进行合同管理的法律依据是（）。

A.设计阶段的监理委托合同B.工程设计合同C.批准的可行性研究报告及设计任务书 D.工程监理规划E.规划设计方案

53.依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件（）。

A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所

D.有符合法定条件的法定代表人E.能独立承担法律责任

54.当事人能行使留置权的合同有（）。

A.购销合同B.加工承揽合同C.仓储保管合同D.借款合同E.运输合同

55.合同鉴证和公正的差异是（）不同。

A.实行的原则B.实施的目的C.行为的性质

D.证据的效力E.法律效力的适用范围

56.勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由（）。

A.承包方继续完善勘察设计B.发包方与承包方解除勘察设计合同

C.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金

D.视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费

E.视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失

57.施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（）。

A.工程本身的损害B.清理修复的费用C.施工现场的设备、机械的损坏

D.施工现场甲方人员的伤亡

E.施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡

58.《合同法》规定，合同依法订立具有法律约束力。审查合同的有效性，应从以下几方面考虑：（）。

A.当事人主体资格B.形式程序合法C.合同内容合法

D.合同登记备案E.合同经过公证

59.工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括（）。A.正常的监理工作B.附属工作C.附加工作D.额外工作E.业主要求的工作

60.监理单位对监理工作承担责任的原则是（）。

A.在监理合同有效期内承担责任

B.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任

C.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任

D.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任

E.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任

61.施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在（）范围内进行招标。

A.全部工程B.单位工程C.特殊工程D.分部分项工程E.土建工程和安装工程

62.监理单位的投标书由（）组成。

A.技术建议书B.承接监理任务意向书C.投标说明书D.财务建议书E.资质资格证书

63.工程施工招标文件，主要由（）组成。

A.招标申请书B.工程综合说明和设计文件C.单价表和工程量清单

D.投标须知E.招标邀请书

64.施工合同的发包方对（）承担责任。

A.施工场地的土地征用

B.支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用C.施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作D.提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料E.提前使用后发生损坏的修理费用

65.代理法律制度中的委托代理，代理人因（）承担法律责任。

A.委托授权不明B.无权代理未经追认C.与第三人恶意串通

D.完成代理事项，被代理人不接受行为后果E.复代理行为未经追认

66.勘察设计合同中委托初步设计的，委托方的主要义务有：向承包方提供（）。

A.经批准的设计任务书B.工程项目的选址报告和资源报告C.满足设计要求的勘察资料D.有关工程施工条件的资料E.有关工程设备的技术资料

67.施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是（）。

A.合同条件B.协议条款C.承包工程投标书D.施工监理日志E.工程恰商纪要

68.监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（）。

A.施工招投标工作的监督管理B.施工工期管理C.施工费用管理

D.施工质量管理E.施工过程的档案管理

69.施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容包括（）。

A.提前竣工的时间B.为提前竣工而调整的施工进度计划C.乙方采取的赶工措施

D.赶工措施的经济支出和承担E.违约责任

70.施工合同示范文本规定，在施工中由于（）原因，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。

A.不可抗力事件的发生B.工程量的变化C.一周内，非乙方原因造成停工累计超过8小时 D.工程设计变更E.施工机械出现故障

71.监理工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的（）进行检查。

A.制造材料B.制造进度C.生产计划D.制造成本E.制造工艺

72.下列选项中，属于合同的主要条款是（）。

A.合同标的条款B.合同的违约金条款C.标的数量和质量条款

D.当事人双方要求写明的条款E.合同的担保条款

73.合同变更或解除后，当事人的责任为（）。

A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任

B.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任

C.双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任

D.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任

E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任

74.FIDIC土木工程施工合同条件规定，监理工程师可以行使下列权力（）。

A.发布工程变更指令B.审查批准承包商的施工进度计划C.删减部分工作内容，另行委托完成D.批准使用暂定金额E.实施竣工所必需的任何种类的附加工作

75.FIDIC规定，（）的关系不是合同法律关系。

A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商

1.B 2.A 3.B 4.D 5.D 6.A 7.C 8.B 9.A 10.A 11.B 12.C 13.C 14.B 15.C 16.A 17.C 18.A

19.B 20.B 21.C 22.B 23.B 24.B 25.B 26.B 27.A 28.D 29.D 30.D 31.C 32.C 33.D

34.A 35.B 36.A 37.D 38.B 39.B 40.C 41.A 42.D 43.D 44.B 45.B 46.A 47.A 48.C

49.D 50.C

51.CDE 52.ABC 53.ABCE 54.BCE 55.CDE 56.AD 57.AD 58.ABC 59.ACD

60.ACD 61.ABCE 62.ACDE 63.BCD 64.ABDE65.ABCE 66.ABC 67.ABCE

68.BCDE 69.ACD 70.ABCD 71.ABE 72.ABCD 73.DE 74.ABDE 75.AC

第五篇：工程建设合同管理模拟试题B

工程建设合同管理模拟试题B

一。单项选择题

1.法律规范是由（）制定或认可，并由国家强制力保证实施的行为规则。

a.国家机关 b.统治阶段 c.社会公众 d.司法机关

2.公正和鉴定的主要区别之一是（）。

a.只有进行公证后，才能满足经济合同有效的条件 b.只有进行鉴证后，才能满足经济合同有效的条件

c.经过公证的合同，在国内和国际均具有法律效力 d.经过鉴证的合同，在国内和国际均具有法律效力

3.FIDIC合同规定，计算承包商的施工期是发布开工令之日起到监理工程师签发（）之日止。

a.工程移交证书 b.工程移交证书指明的竣工 c.解除缺陷责任证书 d.最终支付证书

4.FIDIC合同条件规定，当颁发工程移交证书时发现，由于工程变更导致有效合同价下降超过15％，此时合同价应（）。

a.上调 b.下调 c.不变 d.仲裁决定

5.FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指（）的承包商。

a.由业主选定，与业主签订合同 b.由总包商选定，与业主签订合同

c.由监理工程师选定，与业主签订合同 d.由业主选定，与监理工程师签订合同

6.采购工程急需的少量特殊材料，宜采用（）方式确定贷货商。

a.公开招标 b.邀请招标 c.国际竞争性招标 d.直接定购

7.专业性较强的设备安装工程招标一般宜采用（）方式进行。

a.公开招标 b.邀请招标 c.议标 d.评标

8.FIDIC合同条件中规定的保留金（滞留金）应在签发（）时退还给承包商一半。a.“工程移交证书” b.“临时支付证书” c.“解除缺陷责任证书” d.“停工指令”

9.FIDIC合同条件规定，承包商自有的施工机具运入现场后，若其他工程施工中需用时，（）。

a.可自行运出工地 b.不能运出工地 c.需业主批准后运出工地 d.需监理工程师批准后运出工地

10.某工程建设施工合同约定，建设单位应于1995年4月10日支付工程款，但建设单位一直未按约定支付。1996年8月10日发生了持续1个月阻碍施工企业提起诉讼的不可抗力事件，则该欠款纠纷的诉讼有效期限至（）。

a.1996年4月9日 b.1997年4月9日 c.1997年5月9日 d.1998年9月9日

11.工程建设设计合同是一种（）合同。

a.转移财产 b.第三者利益 c.诺成性 d.实践性

12.债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是（）。a.定金 b.抵押 c.质押 d.留置

13.在下列财产中，（）不能作为抵押物。

a.国有土地使用权 b.国有交通运输工具 c.房屋 d.债券

14.某设计合同约定的设计费为50万元（其中定金10万元），且已支付。设计已完成，但原定设计任务书要作重大变更而需重做设计。设计费应按（）处理。

a.退还40万元重做设计需另外付费 b.退还50万元重做设计需另外付费

c.设计费不退，重做设计需另外付费 c.设计费不退，免费重做设计

15.施工合同示范文本规定，（）是承包方的工作。

a.办理施工临时用地批件 b.组织设计图纸会审 c.向甲方代表提供在施工现场生活的房屋及设施 d.提供施工现场的工程地质资料

16.施工合同示范文本规定，设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，应由（）组织试车。

a.建设单位 b.监理单位 c.施工单位 d.设备供应单位

17.在工程建设施工中，分包单位应当对（）负责。

a.设计单位 b.建设单位 c.总包单位 d.监理单位

18.施工合同中承包方必须按批准的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。如果工程实际进展与进度计划不符时，（）。

a.不能修改进度计划 b.承包方应自行修改进度计划并执行

c.承包方应按监理工程师的要求提出改进措施，报监理工程师批准后执行

d.承包方应按监理工程师的要求提出改进措施并执行，不必报监理工程师批准

19.违约行为给对方当事人造成实际损失是（）的先决条件。

a.支付违约金 b.支付赔偿金 c.继续履行 d.解除合同

20.按照FIDIC合同条件规定，不属于合同文件组成部分的是（）。

a.合同专用条件 b.投标书 c.中标意向书 d.合同协议书

21.监理工程师批准索赔的权限为（）。

a.合约内索赔 b.合约外索赔 c.道义索赔 d.向保险公司索赔

22.FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后（）天内向监理工程师发出索赔意向通知。

a.18 b.28 c.39 d.56

23.FIDIC土木工程施工合同条件适用于（）。

a.固定总价合同 b.调值总价合同 c.单价合同 d.成本加酬金合同

24.FIDIC合同条件规定，工程完满地通过缺陷责任期考验后，将由（）签发解除缺陷责任证书。

a.业主 b.承包商 c.监理工程师 d.工程质量监督部门

25.业主与中标单位签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其（）。a.购买招标文件费用 b.编制投标文件费用 c.投标保证金 d.现场考察费

26.在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是

a.谈判 b.要约邀请 c.要约 d.承诺

27.工程建设施工合同被确认无效后，适用追缴财产的处理方法，是指财产归（）。a.国库所有 b.无过错一方所有 c.监理单位所有 d.建设行政主管部门所有

28.在仲裁协议中，（）是必须约定的内容。

a.仲裁的地点 b.仲裁的时间 c.选定的仲裁员 d.选定的仲裁委员会

29.监理合同自（）开始生效。

a.合同签字之日 b.合同写明开始监理之日 c.监理单位实际开始监理工作之日 d.承包合同开始执行之日

30.业主指定的分包商，在施工中受到非自身原因造成损害时，他应向（）提交索赔报告。

a.业主 b.总承包商 c.监理工程师 d.业主或监理工程师

31.设计合同生效后，委托方应向承包方交付定金，设计任务的定金估算设计费的（）。a.15％ b.20% c.25% d.30%

32.勘察合同履行后，定金应当（）。

a.返还委托方 b.双倍返还委托方 c.抵作勘察费 d.上缴上级主管部门

33.施工合同示范文本规定，（）应由承包方承担。

a.承包方在地下管道附近施工的防护措施费用 b.承包方由于安全措施不力造成事故而发生的费用

c.在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出 d.第三方责任造成伤亡事故发生的费用

34.工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用（）。a.由施工单位直接向设计单位索赔 b.由设计单位全额承担

c.由建设单位全额承担 d.通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责

35.在工程建设施工过程中，监理工程师检查、检验合格后，又发现由承包方原因引起的质量问题，应由（）承担发生的费用。

a.业主 b.监理单位 c.承包商 d.业主与承包商共同

36.监理合同中的附加工作是指（）

a.因其他方原因使监理工作受阻而增加的监理工作 b.监理合同范围内的工作

c.因业主原因终止监理合同的善后工作 d.因业主原因终止监理业务后又恢复时的准备工作

37.对设计标书的首要评审内容是（）。

a.设计方案优劣 b.设计进度快慢 c.设计资历 d.报价的合理性

38.一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（）家。

a.2 b.3 c.4 d.7

39.FIDIC合同条件规定，（）应由业主签发。

a.中标通知书 b.工程移交证书 c.解除缺陷责任书 d.最终决策支付证书

40.FIDIC合同条件规定，承包商的一切行为都必须遵守（）所在地的一切法律和法规。a.业主 b.承包商 c.工程 d.业主或承包商

41.工程设计招标中，评标、决标考虑的因素主要是（）

a.设计方案的优劣 b.设计任务完成的进度 c.设计取费的标准 d.设计单位的资历

42.工程项目建设，采用议标方式选择施工单位适用于（）。

a.世界银行贷款 b.国家重点工程 c.保密工程 d.国家大型工程

43.施工合同示范文本规定，一般由（）办理建筑工程和施工现场甲方人员及第三方人员的生命财产险，并支付保险费用。

a.甲方 b.乙方 c.甲方和乙方 d.甲方和监理方

44.监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是（）施工进度计划。

a.承包商编制的 b.业主编制的 c.监理单位制定并由承包商认可的 d.承包商提交并经监理工程师批准的45.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师颁发工程移交证书的条件为（）。a.工程最终竣工 b.工程全部完工 c.工程基本竣工并通过竣工检验 d.工程基本完工

46.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师（）之后，退还承包商合同约定的全部保留金。

a.签发工程移交证书 b.签发解除缺陷责任证书 c.签发分部工程移交证书 d.退还履约保函

47.施工合同中索赔的性质属于（）。

a.经济补偿 b.经济惩罚 c.经济制裁 d.经济补偿和经济制裁

48.FIDIC土木工程施工合同条件规定，（）有权将工程部分项目交由指定分包商实施。a.业主 b.承包商 c.工程师 d.业主和承包商

49.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为（）

a.从投保之日到最终结算日 b.从投保之日到工程竣工移交之日

c.从现场开始工作到工程竣工移交之日 d.从现场开始工作到解除缺陷责任期结束

50.FIDIC土木工程施工合同条件规定，承包商投保工程险时，应以（）名义进行。a.承包商 b.业主 c.承包商和业主 d.承包商或业主

答案：1.a 2.c 3.b 4.a 5.a 6.d 7.b 8.a 9.d 10.b 11.c 12.b 13.d 14.c 15.c 16.c

17.c 18.c 19.b 20.c

21.a 22.b 23.c 24.c 25.c 26.c 27.a 28.d 29.a 30.b 31.b 32.c 33.b 34.d 35.c 36.a

37.a 38.b 39.a 40.c

41.a 42.c 43.a 44.d 45.c 46.b 47.a 48.a 49.c 50.c