第一篇：2013版 普通试卷模版工程合同管理A
座位号中国石油大学（北京）成教学院2013年度第二学期工程合同管理考试试卷（东城A卷）
考试说明:
1、本试卷为闭卷考试；
2、试卷中所有试题的答案均写在答题纸上；
3、总分：100分，考试时间：90分钟
一、单项选择题（本大题共 20小题，每小题 1 分，共 20 分）
1.按照我国法的形式，下列与工程建设相关的法规中，属于行政法规的是（）
A．《建设工程质量管理条例》B．《北京市招标投标条例》
C．《招标投标法》D．《工程建设项目施工招标投标办法》
2．法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（）
A 国际条约>宪法>行政法规>司法解释
B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章
C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方性政府规章
D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章
3.对于工程承包合同的适用法律及执行次序（）
A．工程承包合同、合同法、民法通则
B.合同法、民法通则、工程承包合同
C.民法通则、合同法、工程承包合同
D.工程承包合同、民法通则、合同法
4.合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）
A行政法律关系B 民事权利义务关系
C刑事法律关系D经济侵权关系
5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
6.施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
第 1 页 / 共 5 页 姓名学号班级
C、中标通知书、投标书、协议书、图纸
D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
7.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是
()。
A.提供监理单位施工现场办公房屋
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划
8.下列文件中，属于订立合同要约文件的是()。
A.招标公告B.资格预审合格通知书
C.投标书D.中标通知书
9.下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划
C、招标文件已经编制好
D、建设资金、建材、设备来源已经落实
10.与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。
A、节省招标费用B、招标时间短
C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈
11.中标的承包商将由（）决定。
A评标委员会B业主C上级行政主管部门D监理工程师
12.下列说法不正确的是（）。
A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。
B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。
C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。
D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。
13.自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A 15天B 21天C 30天D 35天
14.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是()。
A.通知中标结果并退还投标保证金
B.通知中标结果，但不退还投标保证金
C.不通知中标结果，也不退还投标保证金
D.不通知中标结果，但退还投标保证金
15.业主在（）合同中承担的风险最小。
A 可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金
16.根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（）。
A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔
C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔
17.在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化
18.合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）。
A固定价格合同B可调整价格合同
C固定价格加酬金合同D成本加酬金合同
19、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。
A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期
C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿
20、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（）
A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
二、多项选择题（共10题，每题2分共20分。每题的备选项中。有2个或2个以上 符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
1.索赔按目的划分包括（）。
A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔
D、合同内索赔E、费用索赔
2.按照《施工合同文本》规定，在施工中由于()造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力
C.雨季天数增多D.工程量变化和设计变更
E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时
3.在施工合同中，()等工作应由发包人完成。
A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续
C.提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表
4.下列关于合同订立过程的说法中，正确的有（）。
A．发布招标公告是要约邀请 B．发布招标公告是要约
C．投标是要约 D．发出中标通知书是承诺
E．发出中标通知书是新要约
5.施工合同按照计价方式的不同可以分为()等。
A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同
D.可调价格合同 E.成本加酬金合同
6.被宣布为废标的投标书包括（）
A投标书未按招标文件中规定封标B 逾期送达的标书
C加盖法人或委托授权人印鉴的标书D 未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E 投标人不参加开标会议的标书 7.合同法律关系的构成要素有()
A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务
8.某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是（）。
A．招标人应确定甲为中标人
B．招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人
C．如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人
D．如果甲拒签合同，招标人应重新招标
E．如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人
9.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的工作有（）。
A．从施工现场外部接通施工用电线路
B．施工现场的安全保卫
C．已完工程的保护
D．办理爆破作业行政许可手续
E．施工现场邻近建筑物的保护
10.工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有（）。
A地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案
B．发包人订购的设备未能按时到货
C．施工作业方法存在重大安全隐患
D．后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作
E．施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护
三、简答题（本大题共 4小题，每小题7分，共28 分）
1.建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？
2.施工合同文件的组成及解释顺序是什么？
3.索赔报告的基本要求？
4、取得索赔成功的条件？
四、案例分析题（本大题共2小题，每小题 16分，共 32分）
1.某公司承建某大学城项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧邻在建大学城项目。总建筑面积2160m2，总造价408万元，工期10个月。部分陈列室采用木龙骨石膏板吊顶。考虑到工程较小，并且某公司也具备相应的资质。建设单位经当地建设行政主管部门批准后，未通过招标投标直接委托给该公司承建。展览馆项目的设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工
单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。
该工程采用固定总价模式是否妥当，给出固定总价合同模式适用条件？除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还用哪些（至少写出三项）。
2.某建筑公司(乙方)于某4月20日与某厂(甲方)填订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同.乙方编制的施工方案和进度计划已经获得了建立工程师的批准,该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工.甲乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工,在实际工程中发生以下几项事件:
事件一,因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10工日。
事件二:基坑开挖后因遇软土层,接到监理工程师5月15日的停工指令,进行地质复查,配合用工15工日。
事件三:5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,5月20至5月22日,因罕见大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日。
事件四:5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复正常挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题：
（1）承包商索赔要求成立的条件有哪些？
（2）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方可以要求索赔，哪些不能要求索赔，并说明原因。
（3）每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔多少天？
第二篇：2013版 普通试卷答案及评分标准模版合同管理A -
中国石油大学（北京）成教学院2013第二学期工程合同管理考试评分标准及标准答案（东城A卷）
一、单项选择题（本大题共20 个小题，每小题 1 分，共20分）
1.A2.D3.A4.B5.C 6.D 7.C 8.C9.C 10.D 11.B12.C
13.C14.A 15.B 16.C17B18.C19.D 20.B
二、多项选择题（本大题共10 个小题，每小题 2 分，共 20 分）
1．CE 2.BDE3.ABC4.ACD5.CDE
6.ABD7.ABC8 AC9.AD10.ABDE
三、简答题（本大题共 4个小题，每小题 7 分，共 28 分）
1.建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？
1）合同第一性原则；2）合同平等、自愿原则；3）合同的法律原则；
4）诚实信用原则；5）公平合理原则。
2.施工合同文件的组成及解释顺序是什么？
1）施工合同协议书2）中标通知书3）投标书及其附件4）施工合同专用条款5）施工合同通用条款6）标准、规范及有关技术文件7）图纸8）工程量清单9）工程报价单或预算书。
3.索赔报告的基本要求？
1）索赔事件必须是真实的2）责任分析应该清楚
3）再索赔中应该强调干扰事件的不可预见和突发性，并且承包商在干扰事件发生后及时采取了措施，承包商为了避免和减轻干扰事件的影响和损失尽了最大的努力，由于干扰事件的影响，使承包商的工程收到严重的干扰，使工期拖延费用增加。并且该干扰事件有合同的支持。4）索赔报告简洁清晰
5）用词要委婉
4、取得索赔成功的条件？
1）有确凿的干扰事件2）有利的合同条件3）有确凿的证据证明4）有逻辑性5）双方合作关系
6）其他条件如承包商的索赔管理水平，以及法律的完备性等。
四、案例分析题（本大题共2 个小题，每小题16分，共32分）
（一）．该工程采用固定总价合同形式妥当。因为该工程图纸齐全、结构简单、造价较低、工期较短，在建工程附属工程。施工单位熟悉周边环境和现场施工条件，风险较小。
第 1 页 / 共 2 页
固定总价合同适用的条件：工期短于一年，技术不复杂且设计图纸齐全，造价相对较低。
常用的合同计价模式还用：可调总价合同、固定单价合同、可调单价合同、成本加酬金合同。
（二）1.承包商的索赔成立的条件必须同时具备如下条件：
（1）与合同相比，已经造成实际的额外费用或者工期损失
（2）造成的费用的增加和工期的损失的原因不属于承包商的行为责任
（3）造成的费用增加和工期的损失不是应该由承包商承担的风险
（4）承包商在事件发生后的规定的时间内提交了索赔的书面意向通知和
索赔报告
2.事件一：索赔不成立。因为此事件发生原因是承包商自身的责任
事件二：索赔成立。因为该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商无法预见的。
事件三：索赔成立。者是由于特殊的恶劣天气造成的工期延误
事件四：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。
3.事件二 索赔工期5天（5月15日到5月19日）
事件三 索赔工期3天（5月20日到5月22日）
事件二 索赔工期1天（5月23日）
共计 索赔工期5+3+1=9（天）
第 2 页 / 共 2 页
第三篇：工程合同管理考试试卷四
工程合同管理考试试卷
（四）一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）
在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.下列是承包商的主要合同关系有（B）。
A.勘察合同B.加工合同C.监理合同D.设计合同 2.FIDIC土木工程施工合同类型是（A）。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同 3.工程合同管理的目标不包括（D）
A.质量控制B.成本控制C.工期控制D.技术控制
4.工程施工投标的主体是(C)。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位
5.一般情况下，由招标人有权(A)。
A.确定中标人B.评标情况说明
C.对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人
6.分包商与下列各方是合同关系的是（B）。
A.发包方B.承包方C.监理单位D.设计单位
7.在合同权利义务终止的原因中，最主要和最常见的原因是(A)。
A.债务清偿B.合同解除C.免除债务D.债务抵消
8.按索赔的合同起因分类的是(A)。
A.合同错误索赔B.总索赔
C.工期索赔D.总承包人与分包人之间的索赔
9．建设工程合同的最基本要素是（A）。
A．标的 B．承包人和发包人C．时间 D．地点
10.对不利的异常地质条件所引起的施工方案的变更，一般作为（C）。
A.承包商的责任B.设计单位的责任C.业主的责任D.监理单位的责任
11.建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是(A)。
A.确定变更价款时，可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性水平
B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款
C.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
12.投标文件的核心组成部分是（B）。
A．招标文件B.投标书C.标底D.标价
13．以下关于索赔的说法不正确的是（C）。
A．索赔是相互的B．索赔是双向的C．发包人不可以向承包人索赔
D．承包人可以向发包人索赔
14.合同履行中的情势变更原则实质上是按（D）。
A．实际履行原则履行合同的延伸
B．全面履行原则履行合同的延伸
C．协作履行原则履行合同的延伸
D.诚实信用履行原则履行合同的延伸
15.合同分析的要求不包括（D）。
A．准确客观
B．简明清晰
C．协调一致
D．战略长远
16.工程质量达不到约定的质量标准，则承担违约责任的是（C）。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位
17.依据施工合同示范文本规定，索赔意向通知书发出后的28天内，承包人应向工程师递交(C)。
A．现场同期记录B．索赔意向通知
C．索赔报告书D．索赔证据
18．工程变更的内容包括（B）
A． 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B． 删减任何工作
C． 增减合同中约定的工程量
D． 改变有关工程的施工时间和顺序；
19.业主与施工承包商签订的合同为（C）。
A.勘察合同B.销售合同C.工程施工合同D.监理合同
20．不能预见、不能避免并不能克服的客观情况称为（C）。
A.暂定项目B.合同风险
C.不可抗力D.环境风险
21.工程合同信息在全生命周期中不是静态的，随着项目的进展不断更新，体现了工程项目信息管理的(B)。
A.前瞻性B.动态性C.系统性D.预测性
22．工程担保的措施属于工程合同风险对策的（B）。
A． 经济措施
B． 合同措施
C． 技术措施
D． 组织措施
23．通常认为调停的方法有评估法和（B）。
A． 和解法
B． 促进法
C． 逼近法
D． 市场法
24．工程合同总体策划是确定对整个工程项目有重大影响的带根本性和（D）。
A.战略性的合同问题B.目标性的合同问题
C.系统性的合同问题D.方向性的合同问题
25．下列不是一揽子承包的特点有（D）
A.减少业主面对的承包商的数量
B.使得承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统
C.对于业主项目的责任体系是完备的D.业主可以分阶段招标
26．建设工程合同属于（C）。
A.实践合同
B.非要式合同
C.诺成合同
D.无偿合同
27．招投标过程中，招标公告是(B)。
A.要约B.要约邀请C.新要约D.承诺
28．施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式不包括(C)。
A.支付违约金B.赔偿损失
C.顺延工期D.继续履行
E.采取补救措施
29．在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约责任原因为(B)。
A.不可抗力B.承包方的不合理的进度计划 C.设计变更D.工程师错误的指令
30．招标标底是工程项目的(B)。
A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.竣工决算价格
二、多项选择题(本大题共5题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
31．业主的风险管理包括（ABCD）。
A．风险预防
B．风险降低
C．风险转移
D．风险自留
E．共享利益
32.项目合同体系管理中注意做好（ABCDE）。
A.B.C.D.E.工程和工作内容的完整性的协调 价格上的协调 时间上的协调 合同管理组织的协调 技术上的协调
33.合同总体策划对工程项目顺利实施的重大作用体现在（BCDE）。
A.促进甲乙双方和谐相处
B.决定着项目的组织结构及管理体制
C.起草招标文件和合同文件的依据
D.摆正工程过程中各方面的重大关系
E.合同是实施项目的手段
34.施工合同属于（BCDE）。
A.单务合同B.双务合同C.诺成合同D.实践合同E.有偿合同
35.联营合同的基本原则是（BCE）。
A.互相忠诚
B.互相信任
C.互相帮助
D.共同承担风险
E.共享利益
36．工程合同谈判的策略与技巧有（ABDE）。
A.合理分配谈判时间，始终注意抓主要的实质性的问题
B.高起点战略C.避虚就实D.合理充分地分配谈判角色
E.充分发挥专家的作用
37．编制投标文件应注意的问题有(ABCDE)。
A.全面分析和正确理解招标文件B.全面进行建设工程项目环境条件调查
C.重视工程合同风险管理D.投标文件的补充、修改或撤回E.有效避免废标
38．合同交底主要内容一般包括（ABCDE）。
A.工程概况B.合同工作范围C.合同关系及各方权利义务责任D.合同工期控制总目标及阶段控制总目标、关键线路E.合同质量控制目标及相应标准、验收程序
39．工程师预防和减少索赔的措施有（ABCD）。
A.正确理解合同规定
B.做好日常监理工作，随时与承包人保持协调
C.尽量为承包人提供力所能及的帮助
D.建立和维护工程师处理合同事务的威信
E.坚决拒绝承包商的第一次索赔
40．DRB（ispute Review Board一纠纷审议委员会）的优点有（ABCD）。
A．DRB委员可以在项目开始时就介人项目，了解项目管理情况及其存在的问题
B．DRB委员会公正性、中立性的规定在通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见
C．DRB 委员是发包人和承包人自己选择的，容易为他们所接受
D．由于DRB提出的建议不是强制性的，不具有终局性和约束力
E．DRB费用较高
三、名词解释(本大题共5题，每小题4分，共20分。)
41.成本加酬金合同：工程最终合同价按承包商实际成本加一定比例酬金计算。这类合同中，业主承担项目实际发生的一切费用，因此也就承担了项目的全部风险。
42.招标 :是指招标人（买方）发出招标通知，向特定的投标人（卖方）发出投标邀请的行为。
43.保留金 : 是按合同约定从承包商应得工程款中相应扣减的一笔金额，保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的保证措施之一。
44.工程分包：指承包人根据工程合同约定或发包人同意，将其承包范围内的非主要部分及专业性较强的工程内容另行发包给具有相应自制的承包人承包的法律行为。
45.合同外索赔：引起索赔的干扰事件已经超出了合同条件的范围或是在条文中没有规定，索赔的依据需要扩到相关法律法规等。
四、简答题(本大题共6题，每小题5分，共30分。)
46.合同管理应遵循哪些基本原则?
（1）合同权威性原则
（2）合同自由性原则
（3）合同合法性原则
（4）诚实信用原则
（5）公平合理原则
47.在我国许多业主都喜欢将工程分专业分阶段平行发包。这对项目的实施和业主的项目管理产生什么影响？他会带来什么问题？
答：业主有大量的管理工作,项目前期需要比较充裕的时间；
业主必须负责各承包商之间的协调，对各承包商之间互相干扰造成的问题承担责任；业主控制和管理比较细，对中间环节做出决策，必须具备较强的项目管理能力；直接管理的承包商数量多，管理跨度大，容易造成协调难，造成混乱和失控现象，管理费增加，最终导致总成本增加。业主可以分阶段招标，通过协调和项目管理加强对工程的干预，承包商之间、专业工程施工之间存在制约关系。项目的计划和设计必须周全、准确、细致，否则极易造成项目实施中的混乱状态。
48.工程合同风险对策包括哪些？
经济措施；合同措施；工程保险；技术和组织的措施；加强索赔；采取合作措施。
49.投标文件文件有哪些内容组成?
．投标文件一般由下列内容组成：
1、投标函；
2、投标函附录；
3、投标保证金；
4、法定代表人资格证明书；
5、授权委托书；
6、具有标价的工程量清单与报价表；
7、建设工程项目施工方案及施工进度计划表
8、辅助资料表；
50.在哪些情况下中标无效？
．招标代理机构泄密或恶意串通；招标人泄漏招标情况或标底；招标人在定标签与投标人进行实质性谈判；招标认为法确定中标人；投标人串标或行贿；投标人弄虚作假骗取中标。
51.工程合同争议的特点哪些？
引发合同争议的因素多；争议金额大；责任认定复杂；争议持续时间长
第四篇：建设工程合同管理试卷诉讼时效
建设工程合同管理试卷诉讼时效
篇一：川大XX《建设工程合同管理(I)》第一次作业答案
《建设工程合同管理（I）》第一次作业答案 你的得分：
完成日期：XX年06月23日 09点01分
说明： 每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即XX年09月11日)后显示在题目旁边。
一、单项选择题。本大题共15个小题，每小题 分，共分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。
1.违反合同承担责任的方式中，（）体现了制裁性。
(B)
A.赔偿金
B.违约金
C.索赔
D.继续履行
2.施工合同中，（）不是业主应承担的义务。
(B)
A.获得进入施工现场通行道路的使用权
B.建立施工现场的安全保护设施
C.组织设计单位图纸会审并进行设计交底
3.业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是（）。
(B)
A.固定总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.可调值总价合同
4.可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。
(D)
A.建设行政主管部门
B.工商行政管理部门
C.合同管理部门
D.人民法院
5.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
后果特别严重的，处（）有期徒刑，并处罚金。
(C)
A.3年以上5年以下
B.5年以上8年以下
C.5年以上10年以下
D.10年以上15年以下
6.《合同法》第283条规定：“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，工程中途要求停建、缓建的，应当对承包方由此造成的损失给予赔偿。”在这里，发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于（）。
(A)
A.违约责任
B.行政责任
C.刑事责任
D.侵权责任
7.甲公司与乙公司于XX年5月16日签订了一份设备租赁合同，其中规定乙公司
应于XX年3月2日付租金。甲公司按合同规定履行其义务后，乙公司未按期付租金。则该笔租金的诉讼时效至（）期满。
(C)
A.XX年3月2日
B.XX年5月16日
C.XX年3月2日
D.XX年5月16日
8.建设单位有对不合格的建设工程按照合格工程验收行为的，责令改正，处工程合同
价款（）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
(B)
A.1%~3％
B.2％~4％
C.3％~5％
D.4％~6％
9.建设工程未经验收提前使用的，发现质量问题应由（）承担责任。
(B)
A.承包方
B.发包方
C.管理方
D.第三方
10.依照违法行为的不同和违法者承担法律责任的方式的不同，法律责任可以分为民事
责任、行政责任、刑事责任和违宪责任。那么，返还财产和恢复原状应属于（）。
(A)
A.民事责任
B.行政责任
C.刑事责任
D.违宪责任
11.违反建设工程质量管理条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注
册执业人员造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，（）年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。
(C)
A.7
B.6
C.5
D.4
12.《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（）。
(C)
A.安全生产，人人有责
B.安全为了生产，生产必须安全
C.安全第一，预防为主
D.百年大计，安全第一
13.缔约过失责任与违约责任的主要区别是（）。
(A)
A.行为发生在合同订立过程中还是发生在合同成立后
B.当事人是否有过错
C.违约责任与侵权责任是否相竞合 D.有无订立过书面合同
14.构成合同的法定解除条件的有（）。
(D)
A.因不可抗力造成迟延履行
B.履行期限届满前，当事人一方财产状况显著恶化
C.当事人一方迟延履行义务
D.一方的其他违约义务，造成合同目的不能实现
15.合同担保常采用定金，保证，抵押，质押和留置权五种形式。下列说法正确的是（）。
(B)
A.预付款是定金的形式之一
B.抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C.保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
D.留置物的所有人必须是债务人
二、多项选择题。本大题共10个小题，每小题 分，共分。在每小题给出的选项中，有一项或多项是符合题目要求的。
1.承包单位在分包工程时，应注意（）。
(ABE)
A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人
B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给
他人
C.建筑工程总承包单位可以在任何情况下，将承包工程中的部分工程发包给具
有相应资质条件的分包单位
D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工可以由总承包单位自行完成也可以
由分包单位完成
E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
2.要约不得撤销的情形有（）。
(ACE)
A.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销
B.撤销要约的通知在受要约人发出承诺之后到达
C.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
D.撤销要约的通知在受要约人发出承诺之前到达
E.在承诺期限内，受要约人未作出承诺
3.当事人在订立合同过程中有下列（）情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害
赔偿责任。
(ABCD)
A.假借订立合同，恶意进行磋商
B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况
C.有其他违背诚实原则的行为
D.不正当地使用商业秘密
E.不接受对方合理条件导致合同未能成立
4.违反《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有（）行为的，责令改正，处20
万元以上50万元以下的罚款。
(ABCD)
A.明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建筑强制性标准，降低工程质
量
B.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的
C.建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的 D.未按照国家规定办理工程质量监督手续
E.未取得施工许可证，擅自施工的
5.有关承包人的保修责任，下列说法正确的是（）。
(ACD)
A.承包人通常以签订质量保修书的形式明确其保修责任
B.承包人的保修责任不是法定责任 C.双方可约定比《建设工程质量管理条例》中最低保修期限较长的保修期，但
不得短于法定最低保修期限
篇二：建筑工程招投标与合同管理考查试卷
>考查试卷
一、单项选择题（每小题1 分，共20 分）
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。
A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人
C、权利与义务 D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A、施工企业 B、施工企业的法定代表人
C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员
3、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
A、2、B、3 C、5D、7
4、合同争议的解决顺序为（）。
A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼
C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁
5、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺
B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
6、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）。
A、工程保修期
B、承包商的施工期
C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
7、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（）
A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要
C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
8、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。
A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期
C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿
9、中标的承包商将由（）决定。
A评标委员会 B业主
C上级行政主管部门 D监理工程师
10、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以
()为准。
A.招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释
C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件
11、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于()。
A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作D、意外工作
12、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。
A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求
C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格要求
13、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。
A、节省招标费用B、招标时间短
C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈
14、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C、中标通知书、投标书、协议书、图纸
D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
15、委托任务并负责支付报酬的一方称（）。
A 承包人 B 发包人C出资人D出工人
16、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）。
A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位
17、自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A 15天B 21天C 30天 D 35天
18、确定中标人后（）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A、15天 B、21天 C、30天 D、35天
19、在进度控制中，（）不属工程师的任务。
A、督促承包人完成工程扫尾工作 B、向有关部门递交竣工申请
C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收
20、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（）。
A、需经工程师确认后才能执行
B、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责
C、采用改进措施后，必须顺延工期
D、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准
二、填空题（每空1 分，共10 分）
1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。
2、工程承发包方式，是指与承包人双方之间的经济关系形式。
3、建筑市场主体主要有业主、、等。
4、我国的建设工程交易中心是按照信息服务功能、、三大功能进行构建的。
5、直接工程费指人工费、、。
6、合同的形式有书面形式、和。
三、判断题（每题1分,共10 分）。判断下列各题正误,正者在括号内打“√”,误者在括号内打“×”。
1、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）
2、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（）
3、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（）
4、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（）
5、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（）
6、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（）。
7、工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（）
8、工程招标必须采用公开招标方式（）。
9、监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（）。
10、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（）
四、简答题（每题5分,共20 分）
1、建设工程招投标的特点是什么？
2、施工合同的特点是什么？
3、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？
4、工程合同管理的原则是什么？
五、案例分析题（每题10分,共40 分）
案例1
【背景】某建设项目概算已批准，项目已列入地方固定资产投资计划，并得到规划部门批准，根据有关规定采用公开招标确定招标程序如下，如有不妥，请改正。
1、向建设部门提出招标申请；
2、得到批准后，编制招标文件，招标文件中规定外地区单位参加投标需垫付工程款，垫付比例可作为评标条件；本地区单位不需要垫付工程款；
3、对申请投标单位发出招标邀请函（4家）；
4、投标文件递交；
5、由地方建设管理部门指定有经验的专家与本单位人员共同组成评标委员会。为得到有关领导支持，各级领导占评标委员会的1/2；
6、召开投标预备会由地方政府领导主持会议；
7、投标单位报送投标文件时，A单位在投标截止时间之前3小时，在原报方案的基础上，又补充了降价方案，被招标方拒绝；
8、由政府建设主管部门主持，公正处人员派人监督，召开开标会，会议上只宣读
三家投标单位的报价（另一家投标单位退标）；
9、由于未进行资格预审，故在评标过程中进行资格审查；
10、评标后评标委员会将中标结果直接通知了中标单位；
11、中标单位提出因主管领导生病等原因2个月后再进行签订承包合同。案例2
【背景】某市政协的综合办公楼进行施工招标，要求投标企业为房屋建筑施工总承包一级及以上资质。资格预审公告后，有 15家单位报名参加。
①资格预审时，有招标人代表提出不能使用民营企业，应选择国有大中型企业。
②资格预审文件中规定资格审查采用合格制，评审过程中招标人发现合格的投标申请人达到12家之多，因此要求对他们进行综合评价和比较，并采用投票方式优选出7家作为最终的资格预审合格投标人。
③现场踏勘时，有 2家单位因故未能参加，招标人按该 2家单位放弃投标考虑。④到投标截止时间有1家投标人因路上堵车迟到了5分钟（己事先电话告知招标人）招标人拒绝接收其投标文件。
⑤开标仪式上，有 1家投标人未派代表出席，但其投标文件提前寄到了招标人处，招标人因该投标人代表未在场为由，没有开启其投标文件。
⑥发出中标通知书之前，招标人书面要求中标人做出了 2％的让利。
【问题】
1、工程施工招标资格审查方法有哪两种？合格制的资格审查办法的优缺点是什么？
2、上述程序中，有哪些不妥之处？试说明理由。案例3
【背景】 某单位投资兴建科研楼工程，为了加快工程进度分别与A、B、C三家承包商签订了土建施工合同、电梯安装合同、室内装饰合同。在一个甲方、四个乙方的工程中，．四个合同都对甲方提出了一个相同的条款：甲方应协调现场及其他施工单位为乙方创造如垂直运输等可利用条件。
A承包商开槽后发现一输气管道影响施工。甲方代表察看现场后，认为A承包商放线有误，提出重新复查定位线。乙方配合复查，没有查出问题。一天后，甲方代表认为前一天
复查时仪器有问题，要求更换测量仪器再次复测。乙方只好停工配合复测，最后证明测量无错误。A承包商向甲方提出了合同中未确定输气管道技术处理及甲方代表反复检查两次的配合费用的索赔要求。
另外，A承包商在工程顶层结构楼板吊装施工的同时，电梯安装单位进入施工现场，而后装饰公司也在往施工现场大量垂直运输，三家乙方因卷扬机吨位不足发生了很大矛盾。由于甲方没有协调好三个承包单位的协作关系，他们互相之间有没有合同约束，最终引起了C公司和B公司的索赔要求，理由是“甲方没有能够按协议条款为乙方创造垂直运输条件，使乙方改变方案，推迟进度，增大了开支。”最终，整个工程的竣工期被迫推后了50天。
【问题】
(1)甲方代表在任何情况下要求重新检验，乙方是否必须执行
(2)乙方索赔是否有充分的理由
(3)若再次检验不合格，乙方应承担什么责任
(4)B、C公司能否就工期延误向甲方索赔 案例4
【背景】 工承包商与业主签订一建设工程施工合同。双方签字盖章并在公证处进行了公证。合同约定工期为12个月，合同固定总价为1500万元。XX年2月1日开工，工程进行才3个月，建立工程师于XX年5月2日自主决定，要求承包商于XX年11月1日竣工，承包商不予理睬，至XX年5月21日仍不作出书面答复。XX年5月31日，业主以承包商以承包商的工程质量不可靠和工程不能如期竣工为由发文通知该施工企业：“本公司决定解除原施工合同，望贵公司予以谅解和支持。”同时限期承包商拆除脚手架，致使承包方无法继续履行原合同义务，承包商由此损失工程款工程器材费及其他损失费609万元，该承包商于XX年6月25日向人民法院提起诉讼，要求业主承担违约责任。
注：经法院委托专业权威单位调查鉴定，确认承包商有能力按合同的约定保证施工质量，如期竣工。
篇三：《建设工程合同管理》习题集
第一章 合同法律制度
一、单项选择题
1、《中华人民共和国民法通则》其调整对象是()。
A·平等主体之间的财产关系 B·平等主体之间的财产关系和人身关系
C·平等主体之间的人身关系 D·以上说法都不对
2、平等主体之间的人身关系包括人格关系和身份关系，其特点错误的是()。A·人身关系是与财产关系相对应的关系 B·当事人处于平等的地位
C·以经济利益为内容 D·与作为民事主体的公民、法人密切相关，不可分离
3、下列不属于联营的形式的是()。
A·法人型联营 B·合伙型联营 C·协作型联营D·工商户型联营
4、普通讼诉时效适用于一般民事权利，诉讼时效期间为()。
A·一年 B·二年 C·五年D·三年
5、《中华人民共和国合同法》于()全国人大会议通过。
A·，、D·
6、《合同法》对合同生效规定了三种情形，不属于这三种情形的是()
A·成立生效 B·批准登记生效 C·约定生效 D·签字生效
7、下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是()。
A·返还财产 B·赔偿损失C、追缴财产D、扣押财产
8、《合同法》规定了合同转让的三种情况，其中不属于三种情况的选项是()。
A·合同权利转让B·合同义务转让 C·合同权利义务一并转让 D·合同书的转让
9、违约责任，是指当事人任何一方违约后，依照法律规定或者合同约定必须承担的法律 制裁。关于违约责任的方式，《合同法》规定了三种主要方式，下列不属于其中之一的 是()。
A·继续履行合同B·解除合同C·采取补救措施D·赔偿损失
10、合同争议的解决方式和解是()。
A·指争议的合同当事人，自愿对争议事项达成协议而解决合同争议的方法
B·争议当事人在第三方的主持下解决合同争议的方法
C·双方当事人负有履行裁决义务的解决方式
D、因当事人相互间发生合同争议后在法院进行的
11、下列对合同概念理解错误的一项是()
A·合同的当事人必须具有平等的民事主体资格 B·合同是一种协议
C·合同是自愿、平等的 D·合同的签订可以不经协商，由执法部门强制执行
12、代理人代理授权人、委托人签订合同时，应向()出示授权人签发的授权委托书，并在授权委托书写明的授权范围内订立合同。
A·债务人 B·第三人 C·债权人 D·法院
13、合同关系的主体是()
A·债权人 B·债务人C·债权人和债务人 D·债务和债权
14、合同无效的根本原因在于()。
A·未经合同当事人协商订立 B·合同当事人一方毁约
C·合同违反或不具备法定条件D·合同超过其执行期限
15、当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后当事人的权利和义务()。
A·结束 B·不完全结束C·待定 D·执法部门决定
16、《合同法》的核心内容是()
A·合同的订立 B·合同的生效C、债权人D·合同的履行
17、合同中的自然人指()。
A·中国公民 B·外国公民 C·代理人 D·中国人和外国人
18、民事活动最重要的基本原则()。
A·平等自愿 B·公平、诚实信用
C·遵守法律，维护社会公共利益D，依法成立的合同对当事人具有约束力
19、合同法律关系的客体也即合同的核心是()。
A·数量 B·质量 C·价款 D·标的
20、解决争议的方法，是指合同当事人()。
A·选择解决合同纠纷的方式，地点 B·选择改变合同内容的方式
C·选择违约的责任人 D·通过共同商议法
21、当事人如果在合同中既没有约定仲裁条款，事后又没有达成仲裁协议，那么当事人应通过什么途径解决合同纠纷()。
A·审议 B·仲裁 C·诉讼 D·毁约
22、《合同法》第一百零七条规定:当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，就要承担违约责任，只有()原因方可除外。
A·不可抗力B·承诺超期C·缔约过失D·重大误解
二、多项选择题
1、县级以上工商行政管理部门是统一的合同管理机关，其主要职责是()。
A·统一管理和监督检查所属地区合同的订立和履行情况
B·根据当事人双方的申请，对合同进行鉴证
C·查处危害国家利益、社会公共利益的违法合同
D·协调所属单位之间的关系，调解合同纠纷
E·指导所属单位建立合同管理机构，健全合同管理制度
2、合同中关于不可抗力的约定称为不可抗力条款，一般来说，不可抗力条款应包括（）
A、不可抗力的范围B·不可抗力发生后，当事人一方通期另一方的期限
C·出具不可抗力证明的机构及证明的内容D·不可抗力发生后对合同的处置
E·不可抗力期限
3、一个不可抗力事件发生后，可能引起的法律后果是()。
A·合同不能按期履行 B·合同部分不能履行
C·合同全部不能履行 D、撤销合同 E·改变合同履行条件
4、根据《合同法》的规定，可以知道不可抗力的构成条件是()。
A·可预见性B·不可预见性
C·可避免性D·不可避免性 E·不可克服性
5、法定解除是指当具有了法律规定可以解除合同的条件时，当事人即可依法解除合同。下列情形符合解除合同的是（）。
A·因不可抗力致使不能实现合同目的
B·在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要债务C·当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
D·当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的
E·因不可抗力致使能实现合同目的
6、《合同法》对合同终止的情形的规定中，下列选项中正确的是（）
A·债务己经按照约定履行 B·债务相互抵销
C·债务人免除债权 D·合同解除E·债务人依法将标的物提存
7、合同义务的转让（）
A·也称债务承担
B·是指债务人将合同的义务全部或部分地转移给第三人的行为
C·债务人将合同的义务全部或者部分地转移给第三人的，可以不经债权人同意
D·债务人转让义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩
E·债务人转让义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于 原债务人自身的除外
8、《合同法》对债权让与作出了规定，其中不得转让的情形正确的是()
A·根据合同性质不得转让 B·按照当事人约定不得转让
C·依照法律规定不得转让 D·债权人不同意转让E·债务人不同意转让
9、《合同法》中规定的无效合同，下列选项属于无效合同的条款有()。
A·一方因故不能履行合同
B·一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益
C·恶意串通、损害国家、集体或他人利益
D·以合法形式掩盖非法目的，损害社会公益
E·违反法律，行政法规的强制性规定
10、《合同法》对要约效力的规定正确的是（）
A·要约的订立 B·要约的撤回 C·要约的撤销
D·要约失效E·要约的重签
第二章 招投标与合同管理的相关法律
一、单项选择题
1·建筑法有狭义和广义之分。狭义的建筑法系指一九九七年十一月一日由第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过的，于()起施行的《中华人民共和国建筑法》。A· B· C· D·
2·下列不属于国内外通常采用的招标方式的是()。
A·公开招标B·邀请招标 C·议标 D·要约招标
3.根据《工程建设监理规定》,建筑工程实施强制监理的范围包括几个方面，不属于其中的是()
A·小、中型工程项目 B·大、中型工程项目C，市政公用工程项目
D·外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目
4·地域管辖是指()。
A·司法机关在直接受理案件方面和审判第一审案件方面的职权分工
B·各级人民法院在审判第一审案件上的职责分工
C·同级人民法院在审判第一审案件时的职责分工
D·法律规定的某些案件必须由特定的法院管辖，其他法院无权管辖，当事人也不得协议变更财产保全无论是诉讼前的还是诉讼财产保全，都应作出书面裁定。
5、下列关于财产保全裁定具有的效力中的说法不正确的是（）。
A·时间效力 B·对当事人和利害关系人的拘束力
C·对有关单位和个人的拘束力D·对人民法院无拘束力
6、仲裁是争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，双方有义务执行的一种解决争议的办法。下列纠纷中可以仲裁的是()。
A·婚姻纠纷 B·平等主体的公民之间的合同纠纷 C，依法应当由行政机关处理的行政争议 D·收养纠纷
7、《仲裁法》第五十一条一款规定:“仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。”调解应坚持 的原则下列说法错误的是()
A·自愿原则B·合法原则
C·调解不是裁决前的必经程序 D·调解是裁决前的必经程序
8、保证是保证人与（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。
A、法人 B、代理C、合伙人 D、债权人
9、保证人与债权人所订立的保证合同的形式应当为（）
A、口头 B、书面C、可口头可书面D、任意
10· 保证人须是具有代为清偿债务能力的人，既可以是法人，也可以是其他组织或公民。下列选项中可以作保证人的是()
A·国家机关 B·企业法人的分支机构 C·具有一定经济能力的公民
D·学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体
11·抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是(·)。
A·抵押人所有的房屋和其他地上定着物B·土地所有权
C·宅基地土地使用权 D·依法被监管的财产
第五篇：2013版 普通试卷答案及评分标准模版合同管理B -（模版）
中国石油大学（北京）成教学院2013第二学期工程合同管理考试评分标准及标准答案（东城B卷）
一、单项选择题（本大题共20 个小题，每小题 1 分，共20分）
1.D2.D3.A4.A5.C 6.C 7.C 8.C9.B 10.C 11.B12.D
13.C14.B 15.A 16.A17.D18.D19.B 20.B
二、多项选择题（本大题共10 个小题，每小题 2 分，共 20 分）
1．ABC 2.ABDE3.AB4.BC5.ABD
6.AB7.ABC8.BCE9.ABD10.ABE
三、简答题（本大题共 4个小题，每小题 7 分，共 28 分）
1.建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？
2.施工合同文件的组成及解释顺序是什么？
3.什么是成本加酬金合同？哪些项目适应于成本加酬金合同？
4.索赔过程的主要工作？
四、案例分析题（本大题共2 个小题，每小题16分，共32分）
（一）.该工程采用固定总价合同形式妥当。因为该工程图纸齐全、结构简单、造价较低、工期较短，在建工程附属工程。施工单位熟悉周边环境和现场施工条件，风险较小。
固定总价合同适用的条件：工期短于一年，技术不复杂且设计图纸齐全，造价相对较低。
常用的合同计价模式还用：可调总价合同、固定单价合同、可调单价合同、成本加酬金合同。
(二).（1）能够成立的索赔有
①因设计变更造成的工程停工的索赔
②因业主方挑选确定石材造成工程停工的索赔
③因遭受罕见的暴雨袭击造成的工程停工的索赔
不能成立的索赔有：
①因业主石材退换造成工程停工的索赔（应由施工方向石材厂商按合同索赔）
②因施工方人员调动造成的工程停工索赔
（2）应由业主方承担的有：
①因设计变更造成的工程停工，按合同补偿，工期顺延
第 1 页 / 共 2 页
②因业主方挑选确定石材造成工程停工，按合同补偿，工期顺延
③因遭受罕见的暴雨袭击造成的工程停工，承担工程损坏损失，工期顺延 应由施工方承担的有：
①因遭受罕见暴风雨袭击造成的施工方损失
②因施工方人员调动造成的工程停工，自行承担施工方损失，工期不予顺眼。
(3).施工方获得的工期补偿为27天，经济补偿为27天*1600万*0.02%=8.64万元
工期奖励为[(130+27)-152]*1600万*0.02%=1.6万元。
第 2 页 / 共 2 页
点击咨询 