第一篇：招投标与合同管理试卷一及答案
一、单选题（共20小题，每小题2分，共计40分，请将答案填在选择题答题卡上）
1、全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当（A）。A.进入有形建筑市场进行招标投标活动
B.进入无形建筑市场进行招标投标活动
C.进入有形建筑市场进行直接发包活动
D.进入无形建筑市场进行直接发包活动
2、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（B）证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。A.技术职称
B.执业资格
C.注册
D.岗位
3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（A）服务。A.工程咨询
B.工程管理
C.工程监督
D.工程策划
4、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（B）家。A.2
B.3
C.4
D.5
5、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估计在（B）万元人民币以上的，必须进行招标。
A.2
B.50
C.100
D.150
6、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是（C）。
A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目
B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目
C.商品住宅，包括经济适用住房
D.生态环境保护项目
7、《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。
A.20天
B.30天
C.10天
D.15天
8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（B）资质确定等级。
A.一级
B.二级
C.三级
D.特级
共 9 页 第 1 页
9、下列不属于招标文件内容的是(D)。
A.投标邀请书
B.设计图纸
C.合同主要条款
D.财务报表
10、《建设工程施工合同（示范文本）》规定的设计变更范畴不包括(B)。
A.增加合同中约定的工程量
B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施
C.改变承包人原计划的工作顺序和时间
D.更改工程有关部分的标高
11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。结算拨付工程款时以（B）为依据。
A.工程量清单
B.实际工程量
C.承包方报送的工程量
D.合同中的工程量
12、《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（B）。
A.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过50万元人民币
B.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币
C.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过50万元人民币
D.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过80万元人民币
13、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以(D)为准。
A.招标文件中的规定
B.现场考察时招标单位的口头解释
C.招标单位在会议上的口头解答
D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
14、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）。
A.建设单位
B.施工单位
C.招标代理
D.设计单位
15、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。根据《招标投标法》规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”，该承包商投标时报价不得低于（D）。
A.1000万元
B.950万元
C.900万元
D.800万元
共 9 页 第 2 页
16、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（A）
A.要约撤回
B.要约撤销
C.承诺撤回
D.承诺撤销
17、合同争议的解决顺序为（A）
A.和解—调解—仲裁—诉讼
B.调解—和解—仲裁—诉讼 C.和解—调解—诉讼—仲裁
D.调解—和解—诉讼—仲裁
18、业主在（B）合同中承担的风险最小。
A.可调总价
B.不可调总价
C.单价
D.成本加酬金
19、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（C）处理．
A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延
20、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。
B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性和准确行负责。
C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。
D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。
二、多选题（共10小题，每小题2分，共计20分；每题有两个或两个以上的正确答案，全部选对得2分，少选得1分，错选得0分；请将答案填在选择题答题卡上。）
21、获得施工总承包资质的企业，可以(ABCE)。
A.对工程实行施工总承包
B.对主体工程实行施工承包 C.对所承接的工程全部自行施工
D.将主体工程分包给其他企业
共 9 页 第 3 页
E.将劳务作业分包给具有相应资质的企业
22、根据我国《招标投标法》规定，招标方式分为（AC）A.公开招标
B.协议招标
C.邀请招标
D.指定招标
E.行业内招标
23、在招标准备阶段，招标人的主要工作包括（BC）。
A.组织现场勘察
B.编制招标文件
C.选择招标方式
D.进行资格预审
E.对招标文件澄清
24、采用工程量清单报价法编制的投标报价，主要由（ABCD）几部分构成。A.分部分项工程费
B.其它项目费
C.措施项目费
D.规费和税金
E.间接费
25、投标文件有（BCD）情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理。A.大写金额与小写金额不一致
B.投标工期长于招标文件中要求工期的标书 C.关键内容字迹模糊、无法辨认的标书 D.未按招标文件要求提交投标保证金的 E.总价金额与单价金额不一致
26、所有的合同的订立过程都必须经过（BC）过程。A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.公证
E.签证 27.《建设工程施工合同（示范文本）》由（ACE）组成。
A.协议书
B.中标通知书
C.通用条款
D.工程量清单
E.专业条款 28.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（BC）请求撤销合同。
A.建设行政主管部门
B.仲裁机构
C.人民法院
D.工程师
E.设计单位
29.按照FIDIC施工合同条件规定，属于业主承担责任的风险有（DE）A.承办商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工 B.分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工 C.因承办商施工原因造成的爆炸 D.汇率变化
共 9 页 第 4 页
E.法律变化
30.某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则（AE）。
A.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担
B.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担
C.承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励 D.如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任 E.如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任
三、案例分析（本题共计10分。）
【背景】某工程项目招标，招标人根据项目实际情况，确定了项目招标工作主要内容和工作程序确定为：
1、成立招标工作小组；
2、发布招标公告；
3、编制招标文件；
4、编制标底；
5、发放招标文件；
6、组织现场踏勘和招标答疑；
7、投标单位资格审查；
8、接受投标文件；
9、开标；
10、确定中标单位；
11、评标；
12、签订承发包合同；
13、发出中标通知书。
【问题】上述招标工作程序是否妥当？(2分)如果不妥，请确定合理的招标工作程序。（8分）答:不妥当。
共 9 页 第 5 页
正确的招标工作程序应为：1-3-4-2-7-5-6-8-9-11-10-13-12。
四、案例分析（本题共5个问题，共计15分。）
【背景】某重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20－22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。
在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。
评标委员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告，B企业综合得分第一名。11月10日招标人向B企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。【问题】
（1）企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。（3分）（2）C企业和E企业投标文件是否有效？说明理由。（3分）（3）请指出开标工作的不妥之处，说明理由。（3分）
（4）请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。（3分）
（5）业主和中标单位于12月12日签订书面合同的做法是否妥当？说明理由。（3分）
（1）答：不妥当。根据《招标投标法》（第十一条）规定，省、自治区、直辖
共 9 页 第 6 页
市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。（2）答：C企业和E企业投标文件无效。理由：
根据《招标投标法》（第二十八条）规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。
根据《招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。（3）答：
1）根据《招标投标法》（第三十四条）规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。本题招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时，但迟至10月21日下午才开标，是不妥之处一； 2）根据《招标投标法》（第三十五条）规定，开标应由招标人主持。本题由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，是不妥之处二。（4）答：
根据《招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟悉工程项目相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。《招投标法》还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本题技术、经济等方面的专家比例为4/7，低于规定的比例要求。（5）答：不妥当。理由：
第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本题11月10日发出中标通知书，迟至12月12日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过30天，违反了《招标投标法》的相关规定。
共 9 页 第 7 页
五、案例分析（本题共5个问题，共计15分。）
【背景】某施工单位通过对某工程的投标获得了该工程的承包权，并与建设单位签订了施工总价合同，在施工过程中发生了如下事件。
事件1：基础施工时，建设单位负责供应的混凝土预制桩供应不及时，使该工作延误4天。
事件2：建设单位因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内未支付，承包方停工10天。
事件3：在主体施工期间，施工单位与某材料供应商签订了室内隔墙板供销合同，在合同内约定，如供方不能按照约定的时间供货，每天赔偿订购方合同价0.05%的违约金。供货方因原材料问题未能按时供货，拖延8天。
事件4：施工单位根据合同工期要求，冬季继续施工，在施工过程中，施工单位为保证施工质量采取了多项技术措施，由此造成额外的费用开支共计20万元。
事件5：施工单位进行设备安装时，因业主选定的设备供应商接线错误导致设备损坏，使施工单位安装调试工作延误5天，损失12万元。
【问题】以上各个事件中，施工耽误延误的工期和增加的费用应由谁来承担？说明理由。（每个事件各得3分）答：
事件1：建设单位应给予施工单位补偿工期4天和相应的费用。因为混凝土预制桩供应不及时，使该工作延误，是属于建设单位的责任。
事件2：建设单位应给予施工单位补偿工期10天和增加费用的责任。这是因为建设单位的原因造成的施工临时中断，从而导致承办商工期的拖延和费用支出的增加，因而应由建设单位承担。
事件3：应由材料供应商支付违约金，施工单位字迹承担工期延误和费用增加的责任。材料供应商在履行该供销合同时，已经构成了违约行为，所以应由材料供应商承担违约金。而对于延误的工期来说，材料供应商不可能承担此责任，反映到建设单位和施工单位的合同中，属于施工单位应承担的责任。事件4：施工单位应承担的责任。在签订合同时，保证施工质量的措施费已包括在合同价款内。
共 9 页 第 8 页
事件5：应由建设单位承担由此造成的工期延误和费用增加。建设单位分别与施工单位和设备供应商签订了合同，而施工单位与设备供应商之间不存在合同关系，无权向设备供应商提出索赔，对施工单位而言，应视为建设单位的责任。
共 9 页 第 9 页
第二篇：招投标与合同管理试卷A(答案)
江西建设职业技术学院2007—2008学年第一学期期末考试 《招投标与合同管理》课程试卷A卷（供造Z0601班使用）班级：学号：姓名：
[注意]：本试卷采取闭卷形式，共5大题，4页。满分为 100分。
一、单项选择题（本大题共10题，每小题2分，共20分）.1．投标文件一般情况下（B）附带条件。
A．都带B．不能带C.上级批准可带
2．设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于（B）。
A．公开招标B.邀请招标C.议标D．直接发包
3．单项金额在（A）万元以上的设计项目必须招标。
A、50B.100C.200D.3000
4．公开招标在开标时，应当由（C）
A．招标监督机构主持，所有投标人自愿参加 B．招标监督机构主持，投标人自愿参加
C．招标人主持，所有投标人均应参加D．招标人主持，投标人自愿参加
5.据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（A）后推迟开工日期．
A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准
C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人
6．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（A）承担．
A．发包人B．承包人C．设备供应人D．发包人和承包人分别
7．在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标.A．施工B．设备采购C．设计D．材料采购
8．施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（C）处理．
A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延
B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延
C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延
D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延
9．如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期
完成，则建设单位可以要求（A）承担责任。
A．施工单位B．监理单位C．材料供应商D．项目经理
10．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由（B）承担。
A．业主B．承包商C．监理单位D．业主和承包商共同
二、多选题（本大题共6小题，每小题 4 分，共24分。在每小题给出的四个选项中，有二
至四个是符合题意的，把你所选的选项前面的字母填在题后的括号内。全部选对该小题得满
分，少选、多选、错选、不选该小题均为0分。）
1．建筑市场的主体是（ABC）.A．业主B．承包商C．工程咨询服务机构D．建筑产品
2．国际承包工程的合同计价方式有（BCD）
A．BOTB．固定总价C．单价合同D．成本加酬金
3．法人应当具备的条件（BCD）
A．有行政主管部门的明确授权Ｂ．有必要的财产和经费
C．有自己的名称，组织机构和场所Ｄ．能够独立承担民事责任
4．在代理中，通常涉及三方关系人，即（ACD）
A．代理人 B．利益相关人C．被代理人D．第三人
5．公开招标的程序分为：建设项目报建，编制招标文件，开标、评标和定标外还有
（BCD）。
A．发投标邀请书B．资格预审
C．发放招标文件D．签订合同
6．在工程项目招标中，可采取的主要方式有（AB）。
A．公开招标B．邀请招标C.议标D.直接发包
三、判断题（本大题共12小题，每小题2分，共24分。下列命题你认为正确的在题后括号
内打“√”；错误的打“×”。）
1．国家实行建设工程招投标的目的是为了加强国家对建设工程的管理力度。
（×）
2．根据《招投标法》的规定，投标人互相串标，可处投标金额的1%以下的罚款。
（×）
3．世界银行又可称为国际复兴开发银行，简称IBRD。（×）
4．作为招标方式的一种，邀请招标是最公开、公正、公平的方式、它是一种无限制的竞争方式，在世界上被广泛地采用。（×）
5．投标是承包单位以提报标价的形式争取承包建设工程项目的经济活动，是目前承
包商取得工程项目的一种最常见的行之有效的活动。（√）
6．货物的到岸价，等于货价加上在途运费。（×）
7．住宅工程的监理必须招标。（√）
8．施工合同履行充满了风险，而投标行为则无风险可言。（×）
9．评标评审成员人数由5人以上的双数组成。（×）
10．在投标截止日期后撤回投标文件，投标保证金不能退还。（√）
11．工程师发给承包商的指令一定要采取书面形式（√）
12．工程价款支付方式包括预付款、工程进度款、最终付款和退还保证金。（√）
四、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分。）
1．工程建筑招标——建筑单位（业主）就拟建的工程发布通告，用法定方式吸引建筑项目的承包单位单价竞争，进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建筑任务的一种法
律行为．
2．建筑工程招标代理——建筑工程招标人将建筑工程招标事务委托给招标代理中介服务机
构，由该中介服务机构在招标人委托授权范围内以委托人的名义同他人独立进行工程招标投
标活动，法律后果由委托人承担的一种法律制度
3．追加合同价款——合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
4．工程索赔——在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身因素或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。
五、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）
1．招投标为什么要进行资格预审？
⑴保证参与投标的法人或其他组织在资质和能力方面都能满足完成招标工作的要求.⑵能够选出综合实力强的一批申请投标人,再请他们参加投标竞争,以减小评标工作量.2．订立合同的基本原则？
平等、自愿/公平/诚实信用/合法
3．和解和调节的区别？
前者有第三人参加，并主要是通过第三人的说服教育和协调来达成解决纠纷的协议；而后者则完全是通过当事人自行协商来达成解决合同纠纷的协议。
4．试述公开招标的“六公开原则”。
答：公开招标的“六公开原则”为：公开发布招标信息、公开发布投标报名的条件、公开接受投标报名、公开选定投标单位、公开评标的办法与程序、公开招标结果。
5．为什么要进行投标决策？其主要内容是什么？
答：由于投标活动具有强烈的竞争性和高风险性的特点，因此，在投标过程中进行慎重的投标决策是必须的。投标决策包括：投不投标、投何种标、采用何种策略和技巧等。
第三篇：招投标与合同管理试卷A(答案)(精)
江西建设职业技术学院2007—2008学年第一学期期末考试
《招投标与合同管理》课程试卷A卷（供造Z0601班使用）
班级： 学号： 姓名：
题号 一 二 三 四 五 总分
分值 20 24 24 12 20
得分
[注意]：本试卷采取闭卷形式，共5大题，4页。满分为 100 分。
一、单项选择题（本大题共10题，每小题2分，共20分）.1．投标文件一般情况下（B）附带条件。
A．都带 B．不能带 C.上级批准可带
2．设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于（B）。
A．公开招标 B.邀请招标 C.议标 D．直接发包
3．单项金额在（A）万元以上的设计项目必须招标。
A、50 B.100 C.200 D.3000 4．公开招标在开标时，应当由（C）
A．招标监督机构主持，所有投标人自愿参加 B．招标监督机构主持，投标人自愿参加
C．招标人主持，所有投标人均应参加 D．招标人主持，投标人自愿参加
5.据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（A）后推迟开工日期．
A.需承包人书面通知工程师
B.应经建设行政主管部门批准
C.应经工程师批准
D.需承包人书面通知发包人
6．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（A）承担．
A．发包人
B．承包人
C．设备供应人
D．发包人和承包人分别
7．在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标.A．施工
B．设备采购
C．设计
D．材料采购
8．施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（C）处理．
A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延
B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延
C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延
D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延
9．如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A）承担责任。
A．施工单位
B．监理单位
C．材料供应商
D．项目经理
10．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由（B）承担。
A．业主 B．承包商 C．监理单位 D．业主和承包商共同
二、多选题（本大题共6小题，每小题 4 分，共24分。在每小题给出的四个选项中，有二至四个是符合题意的，把你所选的选项前面的字母填在题后的括号内。全部选对该小题得满分，少选、多选、错选、不选该小题均为0分。）
1．建筑市场的主体是（ABC）.A．业主
B．承包商
C．工程咨询服务机构
D．建筑产品
2．国际承包工程的合同计价方式有（BCD）
A．BOT B．固定总价 C．单价合同 D．成本加酬金
3．法人应当具备的条件（BCD）
A．有行政主管部门的明确授权
Ｂ．有必要的财产和经费
C．有自己的名称，组织机构和场所
Ｄ．能够独立承担民事责任
4．在代理中，通常涉及三方关系人，即（ACD）
A．代理人 B．利益相关人
C．被代理人
D．第三人
5．公开招标的程序分为：建设项目报建，编制招标文件，开标、评标和定标外还有（BCD）。
A．发投标邀请书 B．资格预审
C．发放招标文件 D．签订合同
6．在工程项目招标中，可采取的主要方式有（AB）。
A．公开招标 B．邀请招标 C.议标 D.直接发包
三、判断题（本大题共12小题，每小题2分，共24分。下列命题你认为正确的在题后括号内打“√”；错误的打“×”。）
1．国家实行建设工程招投标的目的是为了加强国家对建设工程的管理力度。（×）
2．根据《招投标法》的规定，投标人互相串标，可处投标金额的1%以下的罚款。（×）
3．世界银行又可称为国际复兴开发银行，简称IBRD。（×）
4．作为招标方式的一种，邀请招标是最公开、公正、公平的方式、它是一种无限制的竞争方式，在世界上被广泛地采用。（×）
5．投标是承包单位以提报标价的形式争取承包建设工程项目的经济活动，是目前承包商取得工程项目的一种最常见的行之有效的活动。（√）
6．货物的到岸价，等于货价加上在途运费。（×）
7．住宅工程的监理必须招标。（√）
8．施工合同履行充满了风险，而投标行为则无风险可言。（×）
9．评标评审成员人数由5人以上的双数组成。（×）
10．在投标截止日期后撤回投标文件，投标保证金不能退还。（√）
11．工程师发给承包商的指令一定要采取书面形式（√）
12．工程价款支付方式包括预付款、工程进度款、最终付款和退还保证金。（√）
四、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分。）
1．工程建筑招标——建筑单位（业主）就拟建的工程发布通告，用法定方式吸引建筑项目的承包单位单价竞争，进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建筑任务的一种法律行为．
2．建筑工程招标代理——建筑工程招标人将建筑工程招标事务委托给招标代理中介服务机构，由该中介服务机构在招标人委托授权范围内以委托人的名义同他人独立进行工程招标投标活动，法律后果由委托人承担的一种法律制度
3．追加合同价款——合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
4．工程索赔——在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身因素或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。
五、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）
1．招投标为什么要进行资格预审？
⑴保证参与投标的法人或其他组织在资质和能力方面都能满足完成招标工作的要求.⑵能够选出综合实力强的一批申请投标人,再请他们参加投标竞争,以减小评标工作量.2．订立合同的基本原则？
平等、自愿/公平/诚实信用/合法
3．和解和调节的区别？
前者有第三人参加，并主要是通过第三人的说服教育和协调来达成解决纠纷的协议；而后者则完全是通过当事人自行协商来达成解决合同纠纷的协议。
4．试述公开招标的“六公开原则”。
答：公开招标的“六公开原则”为：公开发布招标信息、公开发布投标报名的条件、公开接受投标报名、公开选定投标单位、公开评标的办法与程序、公开招标结果。
5．为什么要进行投标决策？其主要内容是什么？
答：由于投标活动具有强烈的竞争性和高风险性的特点，因此，在投标过程中进行慎重的投标决策是必须的。投标决策包括：投不投标、投何种标、采用何种策略和技巧等。
第四篇：建筑工程招投标与合同管理---任务及答案
一、判断题（共 10 道试题，共 30 分。）得分：30 1.建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，通常不将监理合同和物资采购合同列入建设工程合同的范畴。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
2.建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
3.单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
4.在索赔中，单项索赔通常因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
5.单项索赔是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
6.按建设工程合同计价方式进行分类，可分为：总价合同、单价合同和成本加酬金合同。（）A.错误 B.正确 满分：3 分
7.建设工程施工合同简称施工合同，是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程的施工任务与承包人签订的合同，由发包人负责完成拟定的工程任务，承包人提供必要的施工条件并支付工程价款。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
8.工期索赔值的计算中，网络分析法是进行工期分析的首选方法，适用于各种索赔事件的工期索赔，并可以利用计算机软件进行网络分析和计算，是一种科学合理的分析方法。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
9.建设工程合同按承发包范围不同进行分类，可分为两类：建设工程承包合同和分包合同。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
10.承包商在自己的索赔报告中对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
二、单项选择题（共 15 道试题，共 45 分。）得分：45 1.（）是对通用条款的必要的修改和补充，它与通用条款共同成为承发包双方统一意愿的表现。A.协议书 B.专用条款 C.标准条款 D.质量保修书
满分：3 分 2.对于（），因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。A.单项索赔 B.总索赔 C.工期索赔 D.费用索赔
满分：3 分
3.（）也成为经济索赔，是承包商要求取得合理的经济补偿。A.单项索赔 B.总索赔 C.工期索赔 D.费用索赔
满分：3 分
4.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。A.不再负责处理有关设计问题 B.仍应无偿负责处理有关设计问题
C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费 D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
满分：3 分
5.承包商提出的索赔主要包括两个方面，即（）。A.单项索赔和总索赔 B.工期索赔和费用索赔 C.单项索赔和工期索赔 D.总索赔和费用索赔
满分：3 分
6.如果中标的施工企业拒绝与发包人签订工程施工承包合同，发包人（）。
A.将不再返还其投标保证金 B.将全部返还其投标保证金 C.将部分返还其投标保证金
D.将对其行为处以两倍保证金的罚金
满分：3 分
7.造成工期延误或乙方经济损失的事件发生后（）天内，承包商向工程师发出索赔意向通知。A.26 B.27 C.28 D.30 满分：3 分
8.总费用法一般是在（）的情况下才采用的计算索赔款的方法。A.单项索赔 B.总索赔 C.单项索赔 D.费用索赔
满分：3 分
9.（）通常其只适用于一些紧急工程项目、新型工程项目或对项目工程内容及技术经济指标未确定的项目和一些风险较大的项目。A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.分包合同
满分：3 分
10.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（）。A.按工程实际损失计算赔偿
B.扣除合同约定的全部监理酬金
C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D.应当双倍返还定金
满分：3 分
11.（）是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。A.单项索赔 B.总索赔 C.工期索赔 D.费用索赔
满分：3 分
12.工程师在收到承包商递交的索赔报告和有关资料后（）天内未给予答复或未对承包商作进一步要求，则视为该项索赔已被认可。A.26 B.27 C.28 D.30 满分：3 分
13.属于按索赔的合同依据分类的索赔是()。A.合同中默示的索赔 B.总索赔 C.工期索赔
D.总承包人与分包人之间的索赔
满分：3 分
14.（）又称为一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件，综合在一起进行索赔。A.单项索赔
B.总索赔 C.工期索赔 D.费用索赔
满分：3 分
15.（）是指发包人将建设工程的勘察、设计、施工等的每一项分别发包给一个承包商的合同。A.建设工程总承包合同 B.建设工程承包合同 C.成本加酬金合同 D.分包合同
满分：3 分
三、多项选择题（共 5 道试题，共 25 分。）得分：25 1.成本加酬金合同通常适用于（）。A.紧急工程项目 B.新型工程项目
C.项目工程内容及技术经济指标未确定的项目 D.一些风险较大的项目
E.工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目
满分：5 分
2.根据招标投标法的规定，中标通知书发出后的30日内，中标单位应与发包人依据（）等签订工程施工承包合同。A.招标公告 B.招标文件 C.投标书 D.评标价格
E.最后谈判达成的降价协议
满分：5 分 3.在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（）。A.选定施工合同的承包人
B.批准施工合同承包人选定的分包人 C.确定工程规模
D.主持工程建设有关协作单位的组织协调 E.审核承包人的索赔
满分：5 分
4.按索赔的处理方式进行分类，索赔可以分为（）。A.工程加速索赔 B.总索赔 C.单项索赔
D.合同中默示的索赔 E.合同外的索赔
满分：5 分
5.勘察、设计合同的发包人一般是指业主或总承包商，他可以是法人或自然人，但承包商必须是（）。A.具有法人资格的勘察、设计单位
B.持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书 C.持有工程勘察设计收费资格证书
D.持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
满分：5 分
一、判断题（共 10 道试题，共 30 分。）得分：30 1.建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
2.投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
3.中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后分别向他人转让。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
4.编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
5.降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
6.开标的主持人是招标人或招标代理机构，他们同时负责开标全过程的工作。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
7.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（）A.错误 B.正确
满分：3 分 8.投标人收到招标单位的投标申请书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
9.经评审的最低投标价法最能体现招投标宗旨，招标人可获得最为经济的投标，投标人可靠竞争优势获得承包任务。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
10.投标文件中的每项要求填写的空格都必须填写，不得空着不填，否则被视为放弃意见；重要数字不填写，可能被作为废标处理。（）A.错误 B.正确
二、单项选择题（共 15 道试题，共 45 分。）得分：45 1.投标文件中的（），但单价金额小数点有明显错误的除外。
A.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准
B.大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准
C.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准
D.大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准
满分：3 分
2.评标委员会成员在正式对投标文件进行评审前，应当认真研究招标文件，评标委员会成员应当重点了解招标文件规定的（）。A.招标的目的
B.招标工程项目的范围和性质 C.评标标准和方法 D.主要技术要求、标准 满分：3 分
3.编制投标文件的核心工作是（）。A.向招标单位申请投标 B.计算标价
C.对招标文件认真研究 D.编制好施工计划
满分：3 分
4.（）是投标报价的重要基础。A.核实工程量
B.编制所投标工程的施工规划 C.定额分析、单价计算 D.编制投标文件
满分：3 分
5.以开拓市场、低盈利为目标，在精确控制成本的基础上，充分估计各竞争对手的报价目标，以有竞争力的报价达到中标的目的，这样的投标策略称为（）。A.生存型策略 B.低成本优势策略 C.盈利型策略 D.高风险策略
满分：3 分
6.关于投标单位在编制标书阶段的操作做法不妥的是()A.深入分析研究招标文件 B.详细审核工程量清单的工程量 C.仔细理解施工图文件 D.认真对待招标单位答疑
满分：3 分
7.工程量清单是招标单位按《建设工程工程量清单计价规范》，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。工程结算拨付工程款时以（）为依据。A.清单中列出的工程量 B.实际发生的工程量 C.承包方报送的工程量 D.监理方签发的工程量
满分：3 分
8.在评标过程中，下列（）不属于商务性评审。A.施工方案或施工组织的评审 B.对投标报价进行校核
C.审查全部报价数据是否有计算上的算术错误 D.分析报价构成的合理性
满分：3 分
9.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，（）。A.同时将中标结果通知所有未中标的投标人 B.不必将中标结果通知所有未中标的投标人 C.仅将中标结果通知中标的投标人 D.是否将中标结果通知未中标的投标人均可
满分：3 分
10.投标文件的符合性评审包括（）鉴定。A.经济符合性和技术符合性 B.属地符合性和技术符合性 C.商务符合性和技术符合性 D.商务符合性和经济符合性
满分：3 分
11.如果投标人在中标后不愿承包该工程而逃避签约，招标单位将按规定（）。
A.没收其投标保证金作为补偿 B.全部退还其投标保证金
C.部分退还其投标保证金作为补偿 D.没收其投标保证金并追加罚款
满分：3 分
12.在评标过程中，下列（）不属于投标文件的技术性评审。A.投标报价校核 B.方案可行性评审 C.关键工序评审 D.安全保证措施评审
满分：3 分
13.招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人（）。A.应当按照合同约定履行义务，完成中标项目 B.可将中标项目分解后分别向他人转让 C.可向他人转让中标项目
D.可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成
满分：3 分
14.招标文件规定的评标标准和方法是评标委员会成员在（）阶段应当认真研究的招标文件的内容。A.评标的准备 B.初步评审 C.详细评审 D.编写评标报告
满分：3 分
15.为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，对下列（）项目可以报高价。A.工期要求急、投标对手少
B.施工条件好、投标对手多 C.投标对手多、支付条件好 D.施工条件好，投标风险小
满分：3 分
三、多项选择题（共 5 道试题，共 25 分。）得分：25 1.详细评审是指在初步评审的基础上，对经初步评审合格的投标文件，按照招标文件确定的评标标准和方法，对其（）进一步评审、比较。A.符合性 B.技术部分 C.商务部分
D.投标文件的澄清和说明 E.应当作为废标处理的情况
满分：5 分
2.按照建设部的规定，建设项目的投标有（）情况的也应当按照废标处理： A.未按要求密封。
B.无单位和法定代表人或者代理人的印鉴，或未按规定加盖印鉴。C.未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊、辨认不清。D.逾期送达。E.细微偏差
满分：5 分
3.开标的主持人是（），他们同时负责开标全过程的工作。A.招标人
B.当地招标管理部门 C.公证机关 D.投标人代表 E.招标代理机构
满分：5 分
4.施工招标划分合同数量时，应考虑的影响因素包括()。A.有利于本地区的承包商 B.有利于本系统的承包商 C.施工内容的专业性要求 D.避免施工现场的交叉干扰 E.对项目建设总投资的影响
满分：5 分
5.投标文件中（）必须有法人单位公章、法定代表人或其委托代理人的印鉴。A.投标书
B.投标书情况汇总表 C.密封签 D.工期目标
E.详细预算及主要材料用量
满分：5 分
一、判断题（共 10 道试题，共 30 分。）
1.编制标底时，首先要保证其准确，其次要做好保密工作。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
2.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
3.建设工程项目标底小，技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目，军事保密项目等，一般可以采用公开招标的方式。（）
A.错误 B.正确
满分：3 分
4.资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时可不必考虑。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
5.招标机构的主要职责是拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作等。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
6.所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
7.通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分高的投标者。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
8.招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、确定招标方式、编制招标相关文件等。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
9.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
10.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。（）A.错误 B.正确
满分：3 分
二、单项选择题（共 15 道试题，共 45 分。）
1.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.施工 B.设备采购 C.设计 D.材料采购
满分：3 分
2.建设工程项目（）是招标人招标活动的前提。A.相应资金或资金来源落实 B.编制招标文件的编制 C.报建
D.评标委员会专家库的建立
满分：3 分
3.根据《招标投标法》的规定，建设工程施工招标的标底由（）编制。A.招标单位 B.设计单位 C.承包单位 D.政府主管部门
满分：3 分
4.资格预审的评审方法一般采用（）。A.评分法 B.投票法 C.评议法 D.举手表决
满分：3 分
5.（）是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。A.招标准备阶段 B.招标实施阶段 C.定标签约阶段 D.履约阶段
满分：3 分
6.定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段，包括：（）等工作。A.开标、评标、定标、签约 B.评标、定标、签约 C.定标、签约 D.开标、定标、签约
满分：3 分
7.标段划分应根据工程特点和招标人的具体情况确定，对场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程宜采用（）。A.一次招标 B.分段招标
C.考虑招标项目的管理要求，可以分别招标 D.考虑工程各项工作时间和空间的衔接，分别发包
满分：3 分
8.招标机构的主要职责是：（）等。
A.拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作 B.编制招标文件和组织评标
C.确定评标委员会，并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人 D.成立作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库
满分：3 分
9.施工招标文件的内容一般不包括()。A.工程量清单 B.资格预审条件 C.合同条件 D.投标须知
满分：3 分
10.在划分标段时，从管理费的角度考虑，分段招标的管理费一般（）于整体直接发包的管理费。A.低 B.高 C.等
满分：3 分
11.根据规定，一个工程只能编制（）个标底，一般是在招标前就制定出来的。A.一 B.二 C.三 D.四
满分：3 分
12.招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括（）。
A.成立招标机构、确定招标方式、编制招标相关文件等
B.按照国家有关规定需要履行项目审批手续、编制招标相关文件等 C.成立招标机构、发布招标公告、编制招标相关文件等 D.成立招标机构、召开标前会议、编制招标相关文件等
满分：3 分
13.建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（）。A.计划价格 B.预期价格 C.实际价格 D.合同价格
满分：3 分
14.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（）。A.投标须知 B.资格预审表 C.合同专用条款
D.对投标人书面有质疑的解答
满分：3 分
15.工程施工招标一般划分为（）三个阶段 A.招标准备、招标和签约 B.招标准备、定标和签约 C.招标、定标和签约
D.招标准备、招标实施和定标签约
满分：3 分
三、多项选择题（共 5 道试题，共 25 分。）
1.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有（）。A.固定总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.固定总价加酬金合同 E.单价合同加酬金合同
满分：5 分
2.工程施工招标一般划分为（）三个阶段。
A.招标准备 B.招标实施 C.定标签约 D.屡约 E.评标
满分：5 分
3.下列关于编制标底的论述，（）是正确的。A.标底是招标人编制的招标项目的预期价格 B.编制标底时，首先要保证其完整性
C.一个招标工程只能编制一个标底，一般是在招标前就制定出来的D.标底制定的好坏，直接影响到招标工作的成败
满分：5 分
4.标段划分应根据工程特点和招标人的具体情况确定，对（采用一次招标。A.场地集中 B.工程量不大 C.技术上不复杂
D.各项工作的衔接、交叉和配合少建设项目）的工程宜 满分：5 分
5.招标人应当依法选定公开招标或邀请招标方式。一般可以采用邀请招标方式的情况包括：（）等。A.建设工程项目标底小，公开招标的费用与项目的价值相比不经济 B.技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目 C.军事保密项目 D.大型民用建筑
满分：5 分
一、判断题（共 10 道试题，共 30 分。）
1.建设工程招投标的工作环节包括：招标、投标、开标、决标、授标、中标、签约和履约。
A.错误 B.正确
满分：3 分
2.建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。新核定的资质等级应当低于原资质等级。
A.错误 B.正确
满分：3 分
3.建设部颁布了自2001年7月1日起实施的《建筑业企业资质管理规定》，其中将我国的建筑业企业分为施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业三个序列。
A.错误 B.正确
满分：3 分
4.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
A.错误 B.正确
满分：3 分 5.公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。A.错误 B.正确
满分：3 分
6.建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。A.错误 B.正确
满分：3 分
7.建设工程招标代理机构，是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。A.错误 B.正确
满分：3 分
8.狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所（建设工程交易中心）。A.错误 B.正确
满分：3 分
9.承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。所以不论是国内还是按照国际惯例，对承包商一般都实行从业资格管理。A.错误 B.正确
满分：3 分
10.授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。A.错误 B.正确
满分：3 分
二、单项选择题（共 15 道试题，共 45 分。）
1.申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。A.30% B.40% C.50% D.60% 满分：3 分
2.邀请招标是一种由招标人选择（）家符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。A.2 B.4 C.3 D.5 满分：3 分
3.申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。A.40% B.50% C.60% D.70% 满分：3 分
4.建设工程的投标人一般不包括（）。A.勘察设计企业 B.施工企业
C.工程材料设备供应单 D.事业单位
满分：3 分
5.建筑工程交易中心是一种建筑市场有形化的管理模式，但是不具有（）功能。A.监督管理 B.信息服务 C.场所服务 D.集中办公
满分：3 分
6.是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称。A.广义的建筑市场 B.狭义的建筑市场 C.有形的建筑市场 D.无形的建筑市场
满分：3 分
7.按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日之内订立书面合同。A.20 B.30 C.25 D.35 满分：3 分
8.建筑市场的客体是（）。A.建筑产品 B.业主 C.承包商 D.咨询服务机构
满分：3 分
9.建设工程招投标是在市场经济条件下，国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。这些特定环节包括（）。A.招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标 B.投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约 C.招标、投标、开标、评标、决标、签约和履约
D.招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约
满分：3 分
10.《招投标法》中规定的招标方式有公开招标和（）两种。
A.私下招标 B.秘密招标 C.聘任招标 D.邀请招标
满分：3 分
11.建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。A.政府主管部门 B.业主 C.承包商 D.咨询服务机构
满分：3 分
12.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。其中邀请招标又称为（A.有限竞争性招标 B.无限竞争性招标 C.选择性招标 D.委托代理招标
满分：3 分
。）13.建筑工程的开标、评标、定标由（）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。A.投标单位 B.监理单位 C.设计单位 D.建设单位
满分：3 分
14.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。其中公开招标又称为（）。A.有限竞争性招标 B.无限竞争性招标 C.选择性招标 D.委托代理招标
满分：3 分
15.下列（）不是建筑工程招标投标的特点。A.程序规范
B.投标过程统一、有效地监督 C.交易双方面对面地讨价还价 D.公平、客观
满分：3 分
三、多项选择题（共 5 道试题，共 25 分。）
1.建筑市场是以建筑工程承发包交易活动为主要内容的市场，其主体包含（）。A.业主 B.承包商
C.工程咨询服务机构 D.建设工程交易中心
E.建筑人才
满分：5 分
2.招标人的权益包括（）。
A.自行组织招标或委托招标代理机构进行招标； B.自由选择招标代理机构并核验其资质证明； C.要求投标人提供有关资质情况的资料；
D.确定评标委员会，并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人。E.控告、检举招标过程中的违法行为
满分：5 分
3.投标资格审查主要是对投标人的情况进行审查，其审查的主要内容包括（）。A.法人资格和资质等级 B.施工能力和企业信誉 C.队伍素质和施工装备 D.管理能力和工程经验 E.施工图纸和工程标底
满分：5 分
4.狭义的建筑市场（）。A.一般指有形建筑市场 B.一般指无形建筑市场
C.它是以工程承发包交易活动为主要内容
D.它是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称
满分：5 分
5.建设工程交易中心的基本功能包括（）A.信息服务功能 B.场所服务功能 C.集中办公功能
D.监督管理职能 E.建筑规划功能
满分：5 分
1）工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。（）答案：正确
（2）招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、确定招标方式、发布招标公告等。（）答案：错误
（3）招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。（）答案：正确
（4）通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低于及格线的投标者。（）答案：正确 2．单项选择题：
（1）（）是指具有专业化施工技术能力，主要在专业分包市场上承接专业施工任务的建筑业企业。
A．施工总承包序列企业 B．专业承包序列企业 C．劳务分包序列企业 答案：B（2）建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（）。
A．计划价格 B． 预期价格 C． 实际价格 D． 合同价格 答案：B（3）为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，对下列（）项目可以报低价。A． 工期要求急、投标对手少 B． 施工条件差、投标对手少 C． 投标对手多、支付条件好 D． 施工条件差，投标风险大 答案： C（4）建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（）。A．按工程实际损失计算赔偿
B．扣除合同约定的全部监理酬金
C．赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D．应当双倍返还定金 答案： C 3．多项选择题：
（1）建筑市场是以建筑工程承发包交易活动为主要内容的市场，其主体包含（）。
A．业主 B．承包商
C．工程咨询服务机构 D．建设工程交易中心 E．建筑人才 答案：A、B、C（2）《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第八条规定的工程施工招标应具备的条件有：（）。
A．按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续； B．工程资金或者资金来源已经落实；
C．有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料； D．法律、法规、规章规定的其他条件。E．监理单位已确定 答案：A、B、C、D（3）施工招标划分合同数量时，应考虑的影响因素包括()A．有利于本地区的承包商 B承包商
C．施工内容的专业性较强 D交叉干扰
E．对项目建设总投资的影响 答案：C、D、E（4）成本加酬金合同通常适用于（）。
A．紧急工程项目 B项目
C．项目工程内容及技术经济指标未确定的项目 D．一些风险较大的项目
E．工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目 答案：A、B、C、D。
．有利于本系统的．避免施工现场的．新型工程4．简答题
（1）建筑市场的特点如何？
答案：这种生产活动和交易活动交织在一起的特点，使得建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。主要表现在：
1）交易方式为买方向卖方直接订货，并一般以招投标为主要方式。
2）交易价格以工程造价为基础，企业竞争是企业信誉、技术力量和施工质量等方面的竞争。
3）交易行为受严格的法律、规章、制度的约束和监督，并一般以公开化的方式交易。
（2）《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的？
答案：根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。”
（3）投标的工作程序有哪些？
答案：投标的工作程序应与招标程序相配合、相适应。为了取得投标的成功，一般要经过从投标的前期准备，申请投标和递交资格预审书，接受投标邀请和购买招标文件，研究招标文件，调查研究和澄清问题，编制施工计划，估价和确定投标标价，编制投标文件，投标文件的投递，参加开标会、授标与签约的全过程。（4）在监理合同的履行过程中委托人有哪些权利？ 答案：在监理合同的履行过程中委托人的权利：
① 有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权。② 有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。③ 监理人调换总监理工程师须经发包人同意。
④ 有权要求监理人提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。⑤ 有权要求监理人更换不称职的监理人员，直至终止合同。（5）.什么是建筑市场的主体和客体？
答：建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。
建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括有形建筑产品也包括无形建筑产品。
（6）.什么是建设工程交易中心的三项基本功能？
答：建设工程交易中心的三项基本功能是：信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。
（7）.建设工程交易中心的运行原则是什么？
答：建设工程交易中心的运行原则是：信息公开原则、依法管理原则、公平竞争原则、属地进入原则、办事公正原则。（8）.建设工程交易中心的运行程序如何？
答：建设工程交易中心的运行程序可以简单的归纳为：报建备案，招标方式确认，履行建设项目招标投标程序，签订合同，进行质量、安全监督登记，交纳有关工程前期费用，领取建设工程施工许可证。（9）.什么是建设工程招投标？
答：建设工程招投标是在市场经济条件下，国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。这些特定环节包括招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约。（10）.建筑工程招标、投标的特点主要表现在哪几方面？ 答：工程招标投标的特点主要表现在以下几个方面：程序规范；多方位开放，透明度高；投标过程统一、有效地监督；公平、客观；双方一次成交。（11）.建筑工程招标投标的主体包括有哪些？
答：建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。
复习要点：
1．建筑市场的概念如何？
答：建筑市场分为广义的建筑市场和狭义的建筑市场两个层次的概念。广义的建筑市场是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称。广义市场包括有形市场和无形市场，包括与工程建设有关的技术、租赁、中介机构或经纪人等媒介沟通买卖双方或通过招投标等多种方式成交的各种交易活动，还包括建筑商品生产过程及流通过程中的经济联系和经济关系。狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所（建设工程交易中心）。
2．建筑市场的特点如何？
答：由于建筑产品具有生产周期长、价值量大等特点，生产过程中不同阶段对承包单位的能力和特点要求不同，这就决定了建筑市场交易贯穿于建筑产品生产的整个过程。从工程建设的咨询、设计、施工任务的发包，到工程竣工、保修期结束，发包方和承包方、分包方进行的各种交易以及相关的商品混凝土供应、配件生产供应、建筑机械租赁等活动都是在建筑市场中进行的。这种生产活动和交易活动交织在一起的特点，使得建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。主要表现在：
（1）交易方式为买方向卖方直接订货，并一般以招投标为主要方式。
（2）交易价格以工程造价为基础，企业竞争是企业信誉、技术力量和施工质量等方面的竞争。
（3）交易行为受严格的法律、规章、制度的约束和监督，并一般以公开化的方式交易。
3．什么是建筑市场的主体和客体？
答：建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。
建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括有形建筑产品也包括无形建筑产品。建筑产品本身及其生产过程都有别于其他工业产品。在不同的生产交易阶段，建筑产品可以表现为不同的形态，它可以是咨询公司提供的咨询报告、咨询意见或其他服务，也可以是勘察设计单位提供的设计方案、施工图纸、勘察报告，还可以是承包商生产的各类建筑物、构筑物，或是生产厂家提供的混凝土构件等。
4．建设工程交易中心的三项基本功能是：信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。
5．建设工程交易中心的运行原则是：信息公开原则、依法管理原则、公平竞争原则、属地进入原则、办事公正原则。
复习要点：
1．什么是建设工程招投标？
答：建设工程招投标是在市场经济条件下，国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。这些特定环节包括招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约。
2．建筑工程招标、投标的特点主要表现在哪几方面？
答：工程招标投标的特点主要表现在以下几个方面：程序规范；多方位开放，透明度高；投标过程统一、有效地监督；公平、客观；双方一次成交。
3．建筑工程招标投标的主体包括有哪些？
答：建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。
4．建筑工程招标人的资质有哪些？
答：招标人的资质：
（1）招标人应当有进行招标项目的相应资金或资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。
（2）招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，必须设立专门的招标组织办理招标事宜。对强制招标项目，自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。
（3）招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。
5．建筑工程招标人自行招标的条件有哪些？
根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定，招标人自行办理招标事宜，应具备编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：
（1）具有项目法人资格；
（2）具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理方面专业技术力量；
（3）有从事同类工程建设项目招标的经验；
（4）设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员；
（5）熟悉和掌握招标投标法及有关法律法规。
6．建筑工程招标人的权益和职责有哪些？
答：招标人的权益：
（1）自行组织招标或委托招标代理机构进行招标；
（2）自由选择招标代理机构并核验其资质证明；
（3）要求投标人提供有关资质情况的资料；
（4）确定评标委员会，并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人。
招标人的职责：
（1）不得侵犯投标人、中标人、评标委员会等的合法权益；
（2）委托招标代理机构进行招标时，应向其提供招标所需的有关资料和支付委托费；
（3）接受招标投标行政监督部门的监督管理；
（4）与中标人订立与履行合同。
7．建筑工程投标人的资质、条件有哪些？
答：投标人的资质：
建设工程投标人的投标资质，是指建设工程投标人参加投标所必须具备的条件和素质，包括资历、业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术力量、技术装备、社会信誉等方面。
对建设工程投标人的投标资质进行管理，主要是政府主管机构]对建设工程投标人的投标资质提出认定和划分标准，确定具体等级，发放相应证书，并对证书的使用进行监督检查。我国已对从事勘察、设计、施工、工程材料设备供应、工程总承包一级咨询、监理等单位实行了从业资格认证制度，这些单位必须依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事相应的工程建设活动。
投标人的条件：
（1）必须有与招标文件要求相适应的人力、物力和财力；
（2）必须有符合招标文件要求的资质证书和相应的工作经验与业绩证明；
（3）符合法律、法规规定的其他条件。
8．建筑工程投标人的权益和职责有哪些？
答：投标人的权益有：
（1）平等地获得招标信息；
（2）要求招标人或招标代理机构对招标文件的疑难进行解释；
（3）控告、检举招标过程中的违法行为。
投标人的职责：
（1）保证所提供的投标文件的真实性；
（2）按照招标人或招标代理机构的合理要求对投标文件进行答疑；
（3）提供投标担保；
（4）中标后与招标人订立合同，未经招标人同意不得转让合同或订立分包合同。
9．建筑工程招标代理机构的资质和条件有哪些？
答：招标代理机构的资质：
建设工程招标代理机构的资质，是指从事招标代理活动所应当具备的条件和素质，包括技术力量、专业技能、人员素质、技术装备、服务业绩、社会信誉、组织机构和注册资金等方面的要求。招标代理机构从事招标代理业务，必须依法取得相应的招标资质等级证书，并在其资质等级证书许可的范围内，开展相应的招标代理业务。
招标代理机构的条件：
我国对代理机构的条件有专门规定，包括：
（1）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；
（2）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；
（3）具有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库；
（4）有健全的组织机构和内部管理的规章制度。
10．公开招标与邀请招标各有何特点？各有何适用？
答：公开招标的特点
公开招标的优点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。但是公开招标也存在着工作量大，周期长，花费人力、物力、财力多等方面的不足。
邀请招标的特点
由于被邀请参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。但与公开招标相比，由于招标的范围有限，竞争性较低，从而可能提高中标价或者遗漏某些在技术上和报价上更有优势的潜在投标人。
我国规定，依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。对于有些不适宜公开招标的重点项目，经批准可采用邀请招标的方式。
11．建设工程招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约的概念。
（1）招标
建设工程招标，是招标人标明自己的目的，发出招标文件，招揽投标人并从中选择选定工程项目承包人的一种经济行为。
（2）投标
建设工程投标，是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，填制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。
（3）开标
开标是投标人当中开启有效投标书，宣布各投标人所报的主要内容。开标一般应公开进行。
（4）评标和决标
评标亦即投标的评价与比较，在开标以后，由招标人或招标代理机构根据招标文件的要求，对有效投标书进行的商务、技术等方面的审查分析、比较评价。评标的目的是为决定中标人提供科学、客观、可靠的依据。决标是指招标人依据评标报告及有关资料，择优决定中标人。
（5）授标和中标
授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。投标人收到中标通知书则为“中标”。
（6）签约和履约
签约是指中标人与招标人签订合同，确立承发包关系。履约是指工程的承发包双方互相配合，根据合同的约定，履行双方权利、义务和责任，承包人完成工程项目，业主结清全部工程价款，结束承发包关系。
复习要点：
1．《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的？
答：根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。”
2．工程施工招标的程序包括哪三个阶段？各阶段中的主要工作包括哪些？
答：工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。
招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、办理项目审批手续、确定招标方式、划分标段及选择合同计价方式、申请招标、编制招标相关文件等工作。
招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，招标人组织资格预审，招标人发售招标文件，组织现场踏勘，召开标前会议。
定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段。包括开标、评标、定标、签约等工作。
3．招标方式有哪两种？一般可以采用邀请招标方式的情况包括哪些项目？
答：招标方式有公开招标与邀请招标两种。
一般可以采用邀请招标方式的情况包括：建设工程项目标的小，公开招标的费用与项目的价值相比不经济；技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目；军事保密项目等。
4．合同计价方式主要有哪几种？
答：合同计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同三种。
5．建设工程招标申请表的主要内容有哪些？
答：建设工程招标申请表的主要内容包括：工程名称、建设地点、招标建设规模、结构类型、招标范围、招标方式、要求企业资质等级、前期准备情况、招标机构组织情况等。
6．什么是标底？编制标底时应注意哪些?
答：标底是招标人编制的招标项目的预期价格。
编制标底时，首先要保证其准确，应当由具备资格的机构和人员，依据国家的计价规范规定的工程量计算规则和招标文件规定的计价方法及要求编制。其次要做好保密工作，对于泄露标底的有关人员应追究其法律责任。一个招标工程只能编制一个标底，一般是在招标前就制定出来的。
7．组织现场踏勘、召开标前会议的主要目的是什么？
答：组织现场踏勘的目的在于了解工程场地和周围环境情况，以获取投标人认为必要的一些信息和资料。
招标人通常在投标人现场踏勘后安排标前会议。它的主要目的是为了澄清投标人提出的各类问题，最终形成会议纪要，作为招标文件的重要组成部分。同时在此期间业主给各投标人所发出的有关投标事宜的补充通知均是招标文件的组成部分。
8．资格预审的目的是什么？要经过哪些程序？
答：通过资格预审要达到以下目的：
（1）了解投标者的财务状况、技术能力及类似工程的施工经验；
（2）选择在财务、技术、施工经验等方面优秀的投标者参加投标；
（3）淘汰不合格的投标者；
（4）缩短评标阶段的工作时间、减少评审费用；
（5）为不合格的投标者节约购买招标文件、现场考察及投标等费用。
资格预审要经过的些程序：
（1）刊登资格预审广告；
（2）出售资格预审文件；
（3）对资格预审文件的答疑；
（4）报送资格预审文件；
（5）评审资格预审文件；
（6）通知评审结束。
9．招标文件的编制程序一般包括哪些？
答：招标文件的编制程序一般是：
（1）熟悉工程情况
（2）计算工程量
（3）确定施工工期和开、竣工日期
（4）确定工程的技术要求、质量标准及各项有关费用
（5）确定投标、开标、定标的日期及其他事项
（6）填写招标文件审报表
10．编制招标文件的依据和原则如何？
答：：编制招标文件的依据和原则如下：
（1）首先要确定建设单位是否具备招标条件。不具备条件的须委托具有相应资质的咨询监理单位代理招标。
（2）必须遵守招标投标法及有关贷款组织的要求。招标文件是与中标者签订合同的基础。按合同法规定，违反法律、法规、和国家有关规定的合同属于无效合同。招标文件必须符合国家招标投标法、合同法等多项法规、法令等。
（3）应公正、合理地处理招标人与投标人的关系，保护双方的权益。如果招标人在招标文件中不恰当地、过多地将风险转移给投标人一方，势必迫使投标人加大风险费用，提高投标报价，最终还是招标人一方增加支出。
（4）招标文件应正确、详尽地反映项目的客观真实情况这样才能使投标者在客观、可靠的基础上投标，减少签约、履约的争议。
（5）招标文件各部分的内容必须统一。这一原则是为了避免备份文件之间的矛盾。招标文件涉及投标者须知、合同条件规范、工程量表等多项内容。如果文件各部分之间相互矛盾，投标工作和合同的履行就会产生许多争端，甚至影响工程的施工。
11．招标文件一般由哪几部分组成？
答：招标文件一般由以下几部分组成：
（1）投标须知。投标须知是招标人对投标人的所有实质性要求和条件，是指导投标人正确地进行投标报价的文件，告之他们所应遵循的各项规定，以及编制标书和投标时所应注意和考虑的问题，避免投标人对招标文件的内容的疏忽和错误的理解。
（2）合同条件。招标文件中包括合同条件和合同格式，目的是告之投标人中标后将与业主签订施工合同的有关权利和义务，以便其在编制报价时充分考虑。招标文件包括的合同条件是双方签订承包合同的基础，允许双方在签订合同时通过协商对某些条款的编写作适当修改。
（3）招标工程综合说明。
（4）工程报价计算的有关规定。
（5）材料供应方式及材料差价计算办法。
（6）工程价款的支付方法。
（7）工程质量及工期要求。
（8）投标书的编制要求以及评标定标的原则。
（9）投标保证金。
（10）招标文件附件。
（11）技术规范。
总之，招标文件的内容必须符合国家有关法律、法规，做到内容齐全、要求明确。招标文件一经招标投标办事机构批准，招标单位不得擅自变更其内容或增加附加条件；确需变更和补充的，报招标投标办事机构批准，在投标截止日期前7天内通知所有单位。
12．投标文件的组成一般应包括哪些内容？
答：投标文件的组成一般应包括：投标书及其附录；投标授权委托书；投标保证金；填有报价的工程量清单；辅助资料表；证明合格资质的材料；其他要求提供的资料。
复习要点：
1．投标的含义是什么？
答：投标的含义：投标指承包商根据业主的要求或以招标文件为依据，在规定期限内向招标单位递交投标文件及报价，争取工程承包权的活动。
2．在工程承包招投标竞争中，业主择优一般包含哪四个主要方面？
答：在工程承包招投标竞争中，业主择优一般包含哪四个主要方面：较低的价格、先进的技术、优良的质量、较短的工期。
3．为迎接技术管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由哪三种类型的人才组成？
答：为迎接技术管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由如下三种类型的人才组成：一是经营管理类人才；二是技术专业类人才；三是商务金融类人才。
4．什么是投标获得成功的根本保证？
答：进行工程投标，需要有专门的机构和人员对投标的全部活动过程加以组织和管理。实践证明，建立一个强有力的、内行的投标班子是投标获得成功的根本保证。
5．投标的工作程序有哪些？
答：投标的工作程序应与招标程序相配合、相适应。为了取得投标的成功，一般要经过从投标的前期准备，申请投标和递交资格预审书，接受投标邀请和购买招标文件，研究招标文件，调查研究和澄清问题，编制施工计划，估价和确定投标标价，编制投标文件，投标文件的投递，参加开标会、授标与签约的全过程。
6．投标的前期工作包括哪些内容？要注意什么问题？
答：投标的前期工作包括获取投标信息与前期投标决策，即从众多招标信息中确定选取哪个（些）作为投标对象。要注意如下问题：
（1）获取信息并确定其可靠性。
（2）对业主进行必要的调查研究。对业主的调查研究时投标人风险分析的基础，是其确定投标与否及报价高低的一个依据。
7．投标文件一般包括哪些内容？
答：投标文件一般包括以下七个方面的内容：（1）投标书。（2）投标保证书。（3）报价表。（4）施工规划。包括各种施工方案、施工进度计划表或资源安排直方图。
（5）施工组织机构表、主要工程管理人员人选及其简历。
（6）如欲将部分项目分包给其他承包商，则须将分包商情况写入投标文件。（7）其他必要的附件和资料。如投标保函，承包商营业执照，承包商投标全权代表的委托书及姓名、地址，能确认投标者财务状况的银行或其他金融机构的名称和地址等。
8．编制投标文件的准备工作有哪些？
答：编制投标文件的准备工作：
（1）组织投标班子，确定人员的分工。
（2）仔细阅读招标文件中的投标须知、投标书及附表、工程量清单、技术规范等部分。发现需业主解释澄清的问题，应组织讨论。需要提交业主组织的标前会的问题，应书面寄交业主。标前会后发现的问题总是应随时函告业主，切勿口头商讨。来往信函应编号存档备查。
（3）投标人应根据图纸审核工程量清单中分项、分部工程的内容和数量。发现错误，应在招标文件规定的期限内向业主提出。
（4）收集现行定额、综合单价、取费标准、市场价格信息和各类有关标准图集，并熟悉政策性调价文件。
（5）准备好有关计算机软件系统，力争投标文件全部用计算机打印，包括网络进度计划。
9．投标决策的主要内容可概括为哪四个方面？
答：投标决策的主要内容可概括为下列四个方面：
（1）分析本企业的现有资源条件下，在一定时间内，应当和可以承揽的工程任务数
（2）对可投标工程的选择和决定。只有一项工程可供投标时，决定是否投标；有若干项工程可供投标时，正确选择投标对象，决定向哪个或哪几个工程投标；
（3）确定进行某工程项目的投标后，在满足招标单位对工程质量和工期要求的前提下对工程成本的估价作出决策，即结合实际工程对本企业的技术优势和实力作出合理的评价。
（4）在收集各方信息的基础上，从竞争谋略的角度确定“高价”“微利”“保本”等方面的投标报价决策。
10．计算标价的主要依据有哪些？
答：计算标价的主要依据有：
（1）招标文件，包括工程范围和内容、技术质量和工期的要求等。
（2）施工图纸和工程量清单。
（3）现行的建筑工程预算定额、单位估价表及取费标准。
（4）材料预算价格、材差计算的有关规定。
（5）施工组织设计或施工方案。
（6）施工现场条件。
（7）影响报价的市场信息及企业内部的相关因素。
复习要点：
1．什么是开标？
答：开标是指在招标文件确定的投标截止时间的同一时间，招标人依据招标文件规定的地点，开启投标人提交的投标文件，并公开宣布投标人的名称、投标报价、工期等主要内容的活动。
2．开标的过程如何？
答：开标的过程是首先由投标人或推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认密封无误后，由工作人员当场拆封、宣读投标人名称、投标报价、工期等主要内容；工作人员记录、存档，最后由各方签字确认。
3．什么是评标？
答：评标是招标人组织对投标人所报送的投标文件进行审查、评比和分析的过程。
4．中标人的确定方法有哪几种？
答：中标人的确定方法有以下几种：
（1）全面评比、分析各项条件，选择综合条件最优者为中标人。
（2）按各项指标打分评标，得分最高者为中标人。
（3）以能满足招标人的要求和侧重条件，如工期短或报价低等，选择中标人。
5．招标人在什么情况下可以确定排名第二的中标候选人为中标人？
答：排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
6．建设工程评标程序分为那几个阶段？
答：建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
7．什么是初步评审？初步评审的内容包括哪些？
答：初步评审是从所有的投标书中筛选出符合最低要求的合格投标书，剔除所有无效投标书和严重违反规定的投标书，以减少详细评审的工作量，保证评审工作的顺利进行。
初步评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。
8．评标报告的内容有哪些？
答：评标报告的内容有：
① 基本情况和数据表；
② 评标委员会成员名单；
③ 开标记录；
④ 符合要求的投标一览表；
⑤ 废标情况说明；
⑥ 评标标准、评标办法或者评标因素一览表；
⑦ 经评审的价格或者评分比较一览表；
⑧ 经评审的投标人排序；
⑨ 推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；
⑩ 澄清、说明、补正事项纪要。
复习要点：
1．建设工程合同包括哪些合同？
答：建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。但是，实践中，工程监理合同和工程物资采购合同与工程建设密切相关，所以，通常也将监理合同和物资采购合同列入建设工程合同的范畴。
2．建设工程合同可按不同的方式有哪些分类？
答：建设工程合同可按不同的方式有如下分类：
（1）按承发包范围不同进行分类
①建设工程总承包合同。建设工程总承包合同，是指发包人将能建设的全过程发包给一个承包商的合同。
②建设工程承包合同。建设工程承包合同，是指发包人将建设工程的勘察、设计、施工等的每一项分别发包给一个承包商的合同。
③分包合同。分包合同，是指经合同约定和发包人认可，从工程承包商的工程中承包部分工程而订立的合同。
（2）按完成承包的内容进行分类
①建设工程勘察合同
②建设工程设计合同
③建设工程施工合同
还可以包括监理合同和物资采购合同两种。
（3）按合同计价方式进行分类
①总价合同。总价合同，是指在合同中确定一个完成建筑安装工程的总价，承包单位据此完成该总价所包含的项目全部内容的合同。总价合同的特点是在合同执行的过程中，除非出现变更原承包的内容，合同的价格一般不得改变。这类合同便于发包人在评标时确定报价最低的投标人，也便于进行支付计算。但总价合同仅适用于工程量不太大，且发包人能够提供详细全面的设计图纸及说明，承包商易于精确计算工程量和各种费用、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。
②单价合同。单价合同，是指承包商按工程量报价单内的分部分项工作内容填报单价，以实际完成工程量乘以单价计算结算价款的合同。这类合同的特点是，单价一般不变，工程的结算价格要根据实际完成的工程量来确定，所以在合同的执行过程中要注意双方对实际工程量的确认。由于单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。
③成本加酬金合同。成本加酬金合同，是指发包人向承包商支付完成建筑安装工程的实际成本，并按合同约定的某种方式支付酬金的合同。也就是说将合同价格分为两个部分，即完成工程项目的实际成本和承包商完成工作应得的报酬。由于在成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低，通常其只适用于一些紧急工程项目、新型工程项目或对项目工程内容及技术经济指标未确定的项目和一些风险较大的项目。
3．建设工程合同管理按其内容分为哪两个阶段？
答：建设工程合同管理按其内容分为：合同订立阶段的管理与合同履行阶段的管理。
（1）合同订立阶段的管理
合同订立阶段的管理包括合同订立前的准备阶段和合同订立过程中的管理。主要体现在招标及签约过程中双方所进行的一系列相关工作。
（2）合同履行阶段的管理
合同履行阶段的管理主要有双方对合同内容执行的跟踪、检查、监督，以及合同纠纷的解决等方面的工作。
4．勘察、设计合同的概念如何？
答：建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。
勘察、设计合同的发包人一般是指业主或总承包商，他可以是法人或自然人，但承包商必须是具有法人资格的勘察、设计单位，其持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照。
5．建设工程施工合同的概念如何？
答：建设工程施工合同的概念：
建设工程施工合同简称施工合同，是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程的施工任务与承包人签订的合同，由承包人负责完成拟定的工程任务，发包人提供必要的施工条件并支付工程价款。
建设工程施工合同属建设工程合同中的主要合同，是工程建设质量控制、进度控制和投资控制的主要依据。
6．建设工程施工合同的特征如何？
答：建设工程施工合同的特征：
（1）合同标的的特殊性。
（2）合同的履行期限的长期性。
（3）合同内容的多样性和复杂性。
（4）合同监督的严格性。
7．《建设工程施工合同示范文本》的组成包括哪些？
答：《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书三个附件。他们共同组成了一个完整的建设工程施工合同。
8．建设工程施工合同订立应具备的条件是什么？
答：建设工程施工合同订立应具备的条件：
（1）初步设计已经批准。
（2）工程项目已经列入建设计划。
（3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。
（4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实。
（5）招标工程中标通知书已经下达。
9．建设工程施工合同订立应当遵循的原则是搜什么？
答：建设工程施工合同订立应当遵循的原则：
（1）遵守国家法律、行政法规。建设工程施工对经济发展、社会生活有多方面的影响，国家有许多强制性的管理规定，施工合同当事人必须遵守。
（2）平等、自愿、公平的原则。施工合同当事人双方都具有平等的法律地位，任何一方都不得强迫对方接受不平等的合同条件。当事人有权决定是否订立施工合同和施工合同的内容，合同内容应当是双方当事人真实意思的体现。合同的内容应当是公平的，不能损害一方的利益。对于显失公平的施工合同，当事人一方有权申请人民法院或者仲裁机构予以变更或者撤销。
（3）诚实信用原则。诚实信用原则要求在订立施工合同时要诚实，不得有欺诈行为，合同当事人应当如实将自身情况和工程情况介绍给对方；在履行合同时，合同当事人应严守信用，认真履行义务。
复习要点： 1．简述索赔的概念。
答：索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能履行合同所规定的义务而受到损失，或一方在对方要求或同意时，尽了比原合同约定的更多的义务，因而向对方提出赔偿要求。
2．何谓施工索赔？
答：施工索赔是指当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对并非由于自己的过错，而是属于应由合同对方承担责任的情况造成，而且实际已经发生了损失，向对方提出给予补偿的要求。
3．索赔的分类有哪些？
答：可以按多种方式对索赔进行分类。
（1）按索赔的目的分：
工期索赔
承包商向业主要求延长工期，合理顺延合同工期。这是由于合理的工期顺延，可以使承包商免于承担误期罚款（或误期损害赔偿金）。
费用索赔
也称为经济索赔，是承包商要求取得合理的经济补偿，即要求业主补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外费用，或者业主向承包商要求因为承包商违约导致业主的经济损失补偿。
（2）按索赔的处理方式分
单项索赔
是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。单项索赔通常原因单一，责任划分明确，分析、计算及处理比较简单。
总索赔
又称为一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件，综合在一起进行索赔。这种索赔方式，是在特定的情况下被迫采用的。对于总索赔，因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。
（3）按索赔的合同依据
条款明示的索赔
是指索赔事件所涉及的内容在合同文件中能够找到明确的依据，业主或承包商可以据此提出索赔要求。
条款默示的索赔
是指索赔事件所涉及的内容已经超出合同明文规定的范围，在合同文件中没有明确的文字描述，但可以根据合同条件中某些条款的含义，合理推论出有一定的索赔权。
（4）按索赔的有关当事人分
承包商同业主之间的索赔
这在施工过程中是最普遍的索赔形式。最常见的是承包商向业主提出的工期索赔和费用索赔；有时，业主也向承包商提出经济补偿的要求，称为“反索赔”。
总承包商同分包商之间的索赔
总承包商与分包商，按照它们之间所签订的分包合同，都有向对方提出索赔的权利，以维护自己的利益，获得额外开支的经济补偿。分包商向总承包商提出的索赔要求，经过总承包商审核后，凡属于业主方面责任范围内的事项，均由总承包商汇总编制后向业主提出；凡属总承包商责任的事项，则由总承包商同分包商协商解决。
承包商同供货商之间的索赔
承包商在承揽到工程后，根据合同规定的机械设备和工期要求，向设备制造厂家或材料供应商讯价订货，签订供货合同。供货合同一般规定供货商提供的设备的型号、数量、质量标准和供货时间等具体要求。如果供货商违反供货合同的规定，使承包商受到经济损失时，承包商有权向供货商提出索赔，反之亦然。
4．简述索赔的原因？
答：索赔经常发生的原因，主要有：
（1）风险分担不均
（2）施工条件变化
（3）工程变更
（4）工期拖延
（5）业主或承包商违约
（6）合同缺陷
（7）国家法令变更
（8）物价波动
5．简述索赔的依据。
答：索赔的一般依据有：（1）招投标文件、合同文本；（2）政策法规文件；（3）往来的书面文件；（4）会议记录；（5）批准的施工季度计划和实际进度纪录；（6）施工现场工程文件；（7）工程照片、录像资料；（8）检查验收报告和技术鉴定报告；（9）工程财务记录文件；（10）现场气象记录；（11）市场行情资料。
形考全部简答题答案 01任务简答题
1.什么是建筑市场的主体和客体？
建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括有形建筑产品也包括无形建筑产品。2.建筑市场的特点如何？
建筑市场的特点主要表现在：⑪ 交易方式为买方向卖方直接订货，并一般以招投标为主要方式。⑫ 交易价格以工程造价为基础，企业竞争是企业信誉、技术力量和施工质量等方面的竞争。⑬ 交易行为受严格的法律、规章、制度的约束和监督，并一般以公开化的方式交易。
3.建筑市场的资质管理包括哪两个方面的内容？
建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是从业企业的资质管理，二是对专业从业人员的资格管理。
4.建筑工程招标、投标的特点主要表现在哪几方面？
工程招标投标的特点主要表现在以下几个方面：程序规范；多方位开放，透明度高；投标过程统一、有效地监督；公平、客观；双方一次成交。5.建筑工程招标投标的主体包括有哪些？
建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。6.自行招标的条件有哪些？
自行招标的条件：根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定，招标人自行办理招标事宜，应具备编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：⑪ 具有项目法人资格；⑫ 具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理方面专业技术力量；⑬ 有从事同类工程建设项目招标的经验；⑭ 设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员；⑮ 熟悉和掌握招标投标法及有关法律法规。
7.建设工程交易中心的运行原则是什么？ 建设工程交易中心的运行原则是：信息公开原则、依法管理原则、公平竞争原则、属地进入原则、办事公正原则。
8.建筑工程招标人、投标人、招标代理机构的概念如何？
建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。建设工程投标人是指相应招标并购买招标文件，参加投标的法人或其他组织。建设工程招标代理，是指建设工程招标人将建设工程招标事务，委托给相应中介服务机构，由该中介服务机构在招标人委托授权的范围内，以委托的招标人的名义，向他人独立进行建设工程招标活动，由此产生的法律效果直接归属与委托的招标人的一种制度。
9.建筑工程招标人的权益和职责有哪些？ 建筑工程招标人的权益：⑪ 自行组织招标或委托招标代理机构进行招标；⑫ 自由选择招标代理机构并核验其资质证明；⑬ 要求投标人提供有关资质情况的资料；⑭ 确定评标委员会，并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人。
建筑工程招标人的职责：⑪ 不得侵犯投标人、中标人、评标委员会等的合法权益；⑫ 委托招标代理机构进行招标时，应向其提供招标所需的有关资料并支付委托费；⑬ 接受招标投标行政监督部门的监督管理；⑭ 与中标人订立并履行合同。
10.什么是建设工程招投标？
建设工程招投标是在市场经济条件下，国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。这些特定环节包括招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约。11.业主在项目建设过程中的主要职责是什么？
业主在项目建设过程中的主要职责是：进行建设项目立项决策；筹措与管理建设项目资金；办理建设项目的有关手续（如征地、建筑许可等）；进行建设项目的招标与合同管理；进行建设项目的施工与质量管理；竣工验收和项目试运行；建设项目的的统计及文档管理。
12.建设工程交易中心的运行程序如何？
建设工程交易中心的运行程序可以简单的归纳为：报建备案，招标方式确认，履行建设项目招标投标程序，签订合同，进行质量、安全监督登记，交纳有关工程前期费用，领取建设工程施工许可证。13.建筑工程招标人的资质？ 招标人的资质：⑪ 招标人应当有进行招标项目的相应资金或资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。⑫ 招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，必须设立专门的招标组织办理招标事宜。对强制招标项目，自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。⑬ 招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。
14.什么是建设工程交易中心的三项基本功能？ 建设工程交易中心的三项基本功能是：信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。
15.建设工程交易中心的性质
建设工程交易中心是得到政府或政府授权主管部门的批准的、不以营利为目的的、旨在建立公开、公正、公平竞争的招投标制度的服务性机构。
02任务简答题答案
1.公路工程施工招标应具备的条件有哪些？
《公路工程施工招标投标管理办法》第七条规定的公路工程施工招标的项目应具备下列条件：⑪ 初步设计文件已被批准；⑫ 建设资金已经落实；⑬ 项目法人已经成立，并符合项目法人资格标准要求。
2.成立招标机构有哪两种途径？招标机构的主要职责是什么？
成立招标机构有两种途径：一种是业主自行成立招标机构，组织招标工作，另一种是业主委托专门的招标代理机构组织招标。招标机构的主要职责是：拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作等。
3.建设工程项目报建与招标活动的关系如何？报建的内容主要包括哪些？ 建设工程项目报建是招标人招标活动的前提。建设工程项目报建的内容主要包括：工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、发包方式、计划开竣工日期和工期。
4.房屋建筑和市政基础设施工程施工招标应具备的条件有哪些？
《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第八条规定的工程施工招标应具备的条件有：⑪ 按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续；⑫ 工程资金或者资金来源已经落实；⑬ 有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料；⑭ 法律、法规、规章规定的其他条件。5.什么是标底？编制标底时应注意哪些? 标底是招标人编制的招标项目的预期价格。编制标底时，首先要保证其准确，应当由具备资格的机构和人员，依据国家的计价规范规定的工程量计算规则和招标文件规定的计价方法及要求编制。其次要做好保密工作，对于泄露标底的有关人员应追究其法律责任。一个招标工程只能编制一个标底，一般是在招标前就制定出来的。
6.工程施工招标的程序包括哪三个阶段？各阶段中的主要工作包括哪些？ 工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、办理项目审批手续、确定招标方式、划分标段及选择合同计价方式、申请招标、编制招标相关文件等工作。招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，招标人组织资格预审，招标人发售招标文件，组织现场踏勘，召开标前会议。定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段。包括开标、评标、定标、签约等工作。
7.资格预审一般采用什么方法进行审评？其步骤如何？
资格预审一般采用评分法进行审评，步骤如下：（1）淘汰资格预审文件达不到要求的企业。（2）对各投标者进行综合评分。选定用于资格预审的评价因素，确定各因素在评价中所占比例从而得到权重值，对每项分别打分，用分值乘以权重得到每个投标者的综合得分。（3）淘汰总分低于及格线的投标者。（4）对总分达到及格线以上的投标者进行分项审查。为了将施工任务交给可靠的承包商完成，不仅要对它的综合能力评分，还要评审它的各项是否满足最低要求。一般申请人所得总分在70分以下，或其中有一类的得分不足最高分的50%者，应视为不合格。
8.何谓无标底招标？有标底招标和无标底招标的内涵的差别在哪里？
所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评。9.招标文件的编制程序一般包括哪些？
招标文件的编制程序一般是：（1）熟悉工程情况（2）计算工程量（3）确定施工工期和开、竣工日期（4）确定工程的技术要求、质量标准及各项有关费用（5）确定投标、开标、定标的日期及其他事项（6）填写招标文件审报表 10.评审资格预审文件的评审内容由哪几项组成？ 评审资格预审文件的评审内容由以下几项组成：法人地位、商业信誉、财务能力、技术能力、施工经验。
11.你如何理解无标底招标的作用？
不设标底，可消除标底编制不够准确等因素给招投标过程所产生的负面影响，更有利于从根源上杜绝贪污受贿等违法违纪的现象出现。而投标单位可根据企业自己的情况进行报价竞争，价格竞争的结果是，不仅激励企业不断改善经营管理、提高技术水平，也节约了业主的投资，更能体现公平、公正的招标原则。12.合同计价方式主要有哪几种？
合同计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同三种。
13.招标方式有哪两种？一般可以采用邀请招标方式的情况包括哪些项目？ 招标方式有公开招标与邀请招标两种。一般可以采用邀请招标方式的情况包括：建设工程项目标的小，公开招标的费用与项目的价值相比不经济；技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目；军事保密项目等。14.需要编制的与招标有关文件有哪些？
需要编制的与招标有关文件有：资格预审文件、招标文件和标底。
15.《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的？
根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。” 16.评审资格预审文件的资格评审委员会由哪几方面的人员组成？
评审资格预审文件的资格评审委员会由招标单位、业主代表及财务、技术方面的专家等人员组成。
03次任务简答题
1.投标的前期工作包括哪些内容？要注意什么问题？ 投标的前期工作包括获取投标信息与前期投标决策，即从众多招标信息中确定选取哪个（些）作为投标对象。要注意如下问题：⑪ 获取信息并确定其可靠性。⑫ 对业主进行必要的调查研究。对业主的调查研究时投标人风险分析的基础，是其确定投标与否及报价高低的一个依据。2.影响投标决策的客观因素有哪些？
影响投标决策的客观因素：（1）业主和监理工程师的情况（2）竞争对手和竞争形势的分析（3）法律、法规的情况（4）风险问题 3.投标的工作程序有哪些？
投标的工作程序应与招标程序相配合、相适应。为了取得投标的成功，一般要经过从投标的前期准备，申请投标和递交资格预审书，接受投标邀请和购买招标文件，研究招标文件，调查研究和澄清问题，编制施工计划，估价和确定投标标价，编制投标文件，投标文件的投递，参加开标会、授标与签约的全过程。4.应当作为废标处理的情况有哪些？
应当作为废标处理的情况：（1）弄虚作假。（2）投标低于其个别成本。（3）投标人不具备资格条件或投标文件不符合形式要求，（4）符合建设部规定按照废标处理的条件。（5）未能在实质上响应的投标。5.计算标价的主要依据有哪些？
计算标价的主要依据有：⑪ 招标文件，包括工程范围和内容、技术质量和工期的要求等。⑫ 施工图纸和工程量清单。⑬ 现行的建筑工程预算定额、单位估价表及取费标准。⑭ 材料预算价格、材差计算的有关规定。⑮ 施工组织设计或施工方案。⑯ 施工现场条件。⑰ 影响报价的市场信息及企业内部的相关因素。6.建设部规定按照废标处理的情况有哪些？
建设部规定按照废标处理的情况有：①未按要求密封。②无单位和法定代表人或者代理人的印鉴，或未按规定加盖印鉴。③未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊、辨认不清。④逾期送达。⑤投标人未参加开标会议。7.中标人的确定方法有哪几种？
中标人的确定方法有以下几种：⑪ 全面评比、分析各项条件，选择综合条件最优者为中标人。⑫ 按各项指标打分评标，得分最高者为中标人。⑬ 以能满足招标人的要求和侧重条件，如工期短或报价低等，选择中标人。8.投标决策的主要内容可概括为哪四个方面？
投标决策的主要内容可概括为下列四个方面：（1）分析本企业的现有资源条件下，在一定时间内，应当和可以承揽的工程任务数（2）对可投标工程的选择和决定。只有一项工程可供投标时，决定是否投标；有若干项工程可供投标时，正确选择投标对象，决定向哪个或哪几个工程投标；（3）确定进行某工程项目的投标后，在满足招标单位对工程质量和工期要求的前提下对工程成本的估价作出决策，即结合实际工程对本企业的技术优势和实力作出合理的评价。（4）在收集各方信息的基础上，从竞争谋略的角度确定“高价”“微利”“保本”等方面的投标报价决策。
9.投标文件一般包括哪些内容？
投标文件一般包括以下七个方面的内容：（1）投标书。（2）投标保证书。（3）报价表。（4）施工规划。（5）施工组织机构表、主要工程管理人员人选及其简历。（6）如欲将部分项目分包给其他承包商，则须将分包商情况写入投标文件。（7）其他必要的附件和资料。
10.为了保证评标委员会中专家的素质，评标专家应符合哪些条件？
第五篇：项目招投标与合同管理A答案
工程招投标与合同管理模拟试题
一、单选题（1*20=20分）
1．C；2．C ；
3、B；4． B；5． C ；6．C；7．B；8．C；9．B ；10． B；11．B；12．B；13．A；14.A；15.B；16.C；17．B；18．C；19．D；20．C。
二、多选题（10*2=20分）
1． ABCDEF；2．ABCD ；3．ACD；4． BDE；5．ACE； 6．ABD； 7.ABCD；8． ABCD；9．AB；10．ABC
三、简答题。（40分）
1、建设工程有哪些承发包方式？（8分）
答：1.按照承发包的范围划分，分为：1）建设全过程承发包；2）阶段承发包；3）专项承发包
2.按照合同类型和计价方式划分，分为：1）总价合同；2）单价合同；3）成本加酬金合同；4）按投资总额或承包工程量计取酬金的合同。
3.按照承包人所处的地位划分，分为：1）总承包；2）分承包；3）独立承包；4）联合承包；5）直接承包。
4.按照获取任务的途径划分，分为：（1）计划分配承包；（2）投标竞争承包；（3）委托承包；（4）指令承包。
2．招标人和工程项目招标各应具备什么条件？（8分）1）建设单位招标应当具备的条件
招标按照组织方式可以分为自行组织招标和委托代理机构代理招标两种，如果自行招投标的话，建设单位招标应当具备如下一些条件，并且要报经相应的政府主管部门核准后才可以：（1）招标人是法人或依法成立的其他组织。（2）有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员。（3）有组织编制招标文件的能力。（4）有审查投标单位资质的能力。（5）有组织开标、评标、定标的能力。
不具备上述（2）～（5）项条件的，须委托具有相应资质的咨询、监理等单位代理招标。
2）工程建设项目招标应具备的条件
我国《工程建设项目施工招投标办法》第八条规定，依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标。（1）招标人已经依法成立。
（2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。（3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当发行核准手续的，已经核准。
（4）有相应资金或资金来源已经落实。（5）有招标所需的设计图纸及技术资料。
3、建筑工程施工投标的主要工作有哪些？（8分）
答：主要由以下内容：（1）投标决策、（2）组建投标小组、（3）参加资格预审、（4）购买标书及相关资料，缴纳投标保证金、（5）参加现场踏勘、招标答疑、招标预备会、（6）市场调研、（7）编制招标文件：技术部分（施工组织设计）和商务部分（施工图预算书）、（8）投标内容最终决策，投标文件最终定稿、（9）投标文件装订、密封、（10）递交投标文件，参加开标会议。
4、建设工程施工合同争议产生的原因有哪些？如何选择合适的解决方式？（8分）答：合同争议产生的原因
可能是合同本身存在合同形式不合理、内容不明确等问题，也可能是当事人客观上没有能力履行或主观上没有付出足够努力等，建设工程施工合同争议产生的原因具体包括以下几种。（1）合同订立不合法。
（2）合同条款完整性、严密性不足，存在错误或疏漏。（3）双方对合同管理的错误认识。（4）缺乏专业的合同管理人员。（5）现场签证不及时、不规范。
根据《合同法》第一百二十八条的规定，当事人可以通过四种途径解决合同争议：和解；调解；提请仲裁机构仲裁和向人民法院提起诉讼。
当事人可以通过和解或调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。
解决合同争议的方式，取决于当事人自己的意愿，其他任何单位或个人都不得强迫。对于解决的方式，当事人双方可以在签订合同时就选择，并把选择出的方法以合同条款形式写入合同，也可以在发生争议后就解决办法达成协议。在解决合同争议的过程中，任何一方当事人都不得采取非法手段，否则将依法追究违法者的法律责任。5、1999年FIDIC出台了哪几个合同条件？简述其特点和适用范围。（8分）
答：1999年9月FIDIC出台4本全新的标准合同条件：（1）《施工合同条件》（新红皮书）的名称是：由业主设计的房屋和工程施工合同条件（Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer）－红皮书（Red Book）。推荐用于由雇主或其代表、工程师设计的建筑或工程项目。
（2）《设备与设计-建造合同》（新黄皮书）的名称是：由承包商设计的电气和机械设备安装与民用和工程合同条件（Conditions of Contract for Plant and Designed-Build for Electrical and Mechanical Plant and Building and Engineering Works Designed by the Contractor）。推荐用于电气和（或）机械工程设备供货和建筑或工程的设计与施工。
（3）《EPC/交钥匙项目合同条件》（Conditions of Contract for ERC/Turnkey）-银皮书（Silver Book）。可适用于以交钥匙方式提供加工或动力设备、工厂或类似设施、基础设施项目或其他类型发展项目。
（4）《简明合同格式》（Short Form of Contract）－绿皮书（Green Book）。推荐用于资本金额较小的建筑或工程项目。
四、案例题。（20分）
1．某依法必须进行招标的工程施工项目采用资格后审组织公开招标，在投标截止时间前，招标人共受理了6份投标文件，随后组织有关人员对投标人的资格进行审查，查对有关证明、证件的原件。有一个投标人没有派人参加开标会议，还有一个投标人少携带了一个证件的原件，没能通过招标人组织的资格审查。招标人对通过资格审查的投标人A、B、C、D组织了开标。
投标人A没有递交投标保证金，招标人当场宣布A的投标文件为无效投标文件，不进入唱标程序。
唱标过程中，投标人B的投标函上有两个投标报价，招标人要求其确认了其中一个报价进行唱标；投标人C在投标函上填写的报价，大写与小写不一致，招标人查对了其投标文件中工程报价汇总表，发现投标函上报价的小写数值与投标报价汇总表一致，于是按照其投标函上小写数值进行了唱标；投标人D的投标函没有盖投标人单位印章，同时又没有法定代表人或其委托代理人签字，招标人唱标后，当场宣布D的投标为废标。这样仅剩B、C两个人的投标，招标人认为有效投标少于三家，不具有竞争性，否决了所有投标。问题：
（1）招标人确定进入开标或唱标的做法是否正确？为什么？如不正确，正确的做法应怎样？
（2）招标人在唱标过程中针对一些特殊情况的处理是否正确？为什么？
（3）开标会议上，招标人是否有权否决所有投标？为什么？给出正确的做法。答：
1、（1）本案中，招标人确定进入开标或唱标投标人的做法不正确。《招标投标法》第三十六条规定，招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。招标人采用投标截止时间后，先行组织有关人员对投标人进行资格审查，查对有关证明、证件的原件的做法不符合该条规定，因为资格后审属于对投标文件的评审和比较内容，由评标委员会在初步审查过程中完成。所以招标人确定进入开标的投标人的做法不符合《招标投标法》的规定。
《招标投标法》第三十五条规定，“开标由招标人主持，邀请所有投标人参加”。所以投标人参加开标是一种子自愿行为。投标人参加开标的权利是监督招标人开标的合法性，了解其他投标人的投标情况。如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，不能以投标人是否参加开标而判定其投标的有效无效，更不能以此判定其资格合格与否。
（2）招标人开标过程中对一些特殊情况处理不正确。针对B的投标函有两个投标报价，招标人应直接宣读投标人在投标函（正本）上填写的两个报价，不能要求该投标人确认其报价是这中间的哪一个报价，否则其行为相当于允许该投标人二次报价，违反了投标报价一次性原则；针对C在投标函上填写的报价，大写与小写不一致，招标人在开标会议上无须去查对工程报价汇总表，仅需按照投标函（正本）上的大写数值唱标即可；针对投标人D的投标函没有盖投标人单位印章，同时又没有法定代表人或其委托代理人签字，招标人仅需按照招标文件约定的唱标内容进行唱标即可，而招标人唱标后宣布D的投标为废标的行为属于招标人越权。
（3）招标人在开标会议没有权利否决所有投标。招标投标法将对投标文件的评审和比较权利依法赋予了招标人依法组建的评标委员会，《招标投标法》第四十二条规定，评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。本案中，招标人否决所有投标的行为违反了法律规定。正确的做法是，招标人应组织接收的6份投标文件开标，然后将6份投标文件交由其依法组建的评标委员会进行评审和比较。
点击咨询 