第一篇:建筑工程招投标与合同管理试卷2
建筑工程招投标与合同管理试卷二吴美娟
一、判断题(共 10 道试题,共 20 分。)
1.建设工程项目标的小,技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目,军事保密项目等,一般可以采用公开招标的方式。(A)
A.错误
B.正确
满分:2分
2.投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间,这个期限应在投标须知内予以明确。(A)
A.错误
B.正确
满分:2分
3.通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业,淘汰总分低的投标者。(A)
A.错误
B.正确
满分:2分
4.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于:一是招标单位在招标过程中是否编制标底;二是评标时是否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评。(B)
A.错误
B.正确
满分:2分
5.招标文件是招标过程中最重要的法律文件,是投标人准备投标文件和参加投标的依据,是评标委员会评标的依据,也是订立合同的基础。(B)
A.错误
B.正确
满分:2分
6.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制,反映行业最高水平。(A)
A.错误
B.正确
满分:2分
7.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括:编制招标相关文件,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。(A)
A.错误
B.正确
满分:2分
8.招标机构的主要职责是拟定招标文件,组织投标、开标、评标和定标工作等。(B)
A.错误
B.正确
满分:2分
9.根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定:“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当(先履行审批手续,取得批准)。关于资金或者资金来源是否落实问题,可不在招标文件中载明。”
(A)
A.错误
B.正确
满分:2分
10.所谓无标底招标,是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准,招标人只提出评标的标准和方法,投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。(B)
A.错误
B.正确
满分:2分
二、单项选择题(共 15 道试题,共 30 分。)
1.(B)是整个招标过程的实质性阶段。主要包括:发布招标公告或投标邀请书,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。
A.招标准备阶段
B.招标实施阶段
C.定标签约阶段
D.履约阶段
满分:2分
2.标段划分应根据工程特点和招标人的具体情况确定,对场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程宜采用(A)。
A.一次招标
B.分段招标
C.考虑招标项目的管理要求,可以分别招标
D.考虑工程各项工作时间和空间的衔接,分别发包
满分:2分
3.定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段,包括:(A)等工作。
A.开标、评标、定标、签约
B.评标、定标、签约
C.定标、签约
D.开标、定标、签约
满分:2分
4.在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是(C)招标。
A.施工
B.设备采购
C.设计
D.材料采购
满分:2分
5.施工招标阶段,招标人发给投标人的下列书面文件中,不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是(C)。
A.投标须知
B.资格预审表
C.合同专用条款
D.对投标人书面有质疑的解答
满分:2分
6.根据《招标投标法》的规定,建设工程施工招标的标底由(A)编制。
A.招标单位
B.设计单位
C.承包单位
D.政府主管部门
满分:2分
7.根据规定,一个工程只能编制(A)个标底,一般是在招标前就制定出来的。
A.一
B.二
C.三
D.四
满分:2分
8.建设工程项目(A)是招标人招标活动的前提。
A.相应资金或资金来源落实
B.编制招标文件的编制
C.报建
D.评标委员会专家库的建立
满分:2分
9.资格预审的评审方法一般采用(A)。
A.评分法
B.投票法
C.评议法
D.举手表决
满分:2分
10.建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价,是建设工程的(B)。
A.计划价格
B.预期价格
C.实际价格
D.合同价格
满分:2分
11.招标机构的主要职责是:(A)等。
A.拟定招标文件,组织投标、开标、评标和定标工作
B.编制招标文件和组织评标
C.确定评标委员会,并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人
D.成立作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库
满分:2分
12.在划分标段时,从管理费的角度考虑,(B)分段招标的管理费一般比整体直接发包的管理费高。
A.分段招标的管理费一般比整体直接发包的管理费低
B.分段招标的管理费一般比整体直接发包的管理费高
C.分段招标的管理费与整体直接发包的管理费相同
满分:2分
13.施工招标文件的内容一般不包括(B)。
A.工程量清单
B.资格预审条件
C.合同条件
D.投标须知
满分:2分
14.工程施工招标一般划分为(D)三个阶段
A.招标准备、招标和签约
B.招标准备、定标和签约
C.招标、定标和签约
D.招标准备、招标实施和定标签约
满分:2分
15.招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作,包括(A)。
A.成立招标机构、确定招标方式、编制招标相关文件等
B.按照国家有关规定需要履行项目审批手续、编制招标相关文件等
C.成立招标机构、发布招标公告、编制招标相关文件等
D.成立招标机构、召开标前会议、编制招标相关文件等
满分:2分
三、多项选择题(共 5 道试题,共 15 分。)
1.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第八条规定的工程施工招标应具备的条件有:(ABCD)。
A.按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,已经履行审批手续;
B.工程资金或者资金来源已经落实;
C.有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料;
D.法律、法规、规章规定的其他条件。
E.监理单位已确定
满分:3分
2.在划分标段时,下列(AC)应分别招标。
A.建设工程项目中的土建和设备安装
B.项目各部分彼此联系性小的建设工程项目
C.建设项目的各项工作的衔接、交叉和配合少,责任清楚
D.场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程
满分:3分
3.工程施工招标一般划分为(ABC)三个阶段。
A.招标准备
B.招标实施
C.定标签约
D.屡约
E.评标
满分:3分
4.下列关于编制标底的论述,(AC)是正确的。
A.标底是招标人编制的招标项目的预期价格
B.编制标底时,首先要保证其完整性
C.一个招标工程只能编制一个标底,一般是在招标前就制定出来的D.标底制定的好坏,直接影响到招标工作的成败
满分:3分
5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有(ABC)。
A.固定总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.固定总价加酬金合同
E.单价合同加酬金合同
满分:3分
四、简答题(共 7 道试题,共 35 分。)
1.合同计价方式主要有哪几种?
答:业主与承包商所签订的合同,按计价方式不同,可以划分为:1.总价合同;2.计量估价合同;3.成本加酬金合同。
2.招标方式有哪两种?一般可以采用邀请招标方式的情况包括哪些项目?
答:根据《招标投标法》规定,招标方式有两种,即公开招标和邀请招标。有以下情形之一的,经批准可以进行邀请招标:(1)项目技术复杂或有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择的;(2)受自然地域环境限制的;(3)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标的;(4)拟公开招标的费用与项目的价值相比,不值得的;(5)法律、法规规定不宜公开招标的。
3.招标文件的编制程序一般包括哪些?
答:招标文件的编制程序如下:经项目审批部门批准,工程建设项目情况可以在报送可行性研究报告前先行开展招标活动,但应在报送的可行性研究报告中予以说明。建设项目的发包数量、合同类型和招标方式一经批准确定以后,即应编制招标服务的有关文件。这些文件包括招标公告、资格预审文件、招标文件、协议书及评标方法等。
4.资格预审一般采用什么方法进行审评?其步骤如何?
答:资格预审一般采用评分法进行审评,步骤如下:1.淘汰资格预审文件达不到要求的公司。2.对各投标者进行综合评分。选定用于资格预审的评价因素,确定各因素在评价中所占比例从而得到权重值,对每项分别打分,用分值乘以权重得到每个投标者的综合得分。3.淘汰总分低于及格线的投标者。4.对总分达到及格线以上的投标者进行分项审查。为了将施工任务交给可靠的承包商完成,不仅要对它的综合能力评分,还要评审它的各项是否满足最低要求。资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准,一般凡属评标时考虑的因素,资格预审评审时可不必考虑。反过来,也不应该把资格预审中包括的标准再列入评标的标准。资格预审的评审方法一般采用评分法。将预审应考虑的因素分类,并确定其在评审中应占的比分。
5.成立招标机构有哪两种途径?招标机构的主要职
答:(1)成立招标机构主要有两种途径。一种是开发商或业主自行成立招标机构,自行组织招标投标工作;另一种是开发商或业主委员会委托专门的物业管理招标代理机构招标。两种途径都符合我国《招标投标法》的规定,并各有特点。
(2)招标代理机构的职责
根据招标人的委托,招标代理机构可以在其资格等级范围内承担下列招标事宜:①协助招标人拟订招标方案。②编制和出售招标文件、资格预审文件。招标文件不得要求或者表明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。③编制标底,并严格保密。④组织投标人踏勘项目现场。⑤组织开标、评标,协助招标人定标。保证评标在严格保密的情况下进行,拒绝任何单位和个人对评标过程和结果的非法干预和影响。⑥草拟合同文件。⑦招标人委托的其他事项。
招标代理机构不得无权代理、越权代理,不得明知委托事项违法而进行代理。
招标代理机构不得接受同一个项目的招标代理和投标咨询业务;未经招标人同意,不得转让招标代理业务。
6.评审资格预审文件的评审内容由哪几项组成?
答:评审内容由以下几项组成:(1)法人地位。审查企业的资质等级、批准的营业范围、机构及组织等是否与招标工程适应。若为联合体投标,对合伙人也要审查。(2)商业信誉。主要审查在建设承包活动中完成过哪些工程项目、资信如何、是否发生严重违约行为、施工质量是否达到业主满意的程度、获得过多少施工荣誉证书等。(3)财务能力。财务审查主要为确保投标方能顺利的履行合同,另外,通过财务审查也可以看出该企业经营管理水平的高低。财务审查除了要关注投标人的注册资本、总资产之外,重点应放在近3年经过审计的报表中所反映的实有资金、流动资产、总负债和流动负债。以及正在实施而尚未完成的工程的总投资额、年均完成投资额等。而且在其总收人中还应区分承包工程施工的收入和三产等方面其他收入所占的比例,以便考察投标人实际承包工程的能力。这些审查内容主要通过经审查的损益表、资产负债表以及其他财务资料来反映。此外,由于工程预付款不一定能满足承包商顺利开展施工的全部需要,往往要求其有一定的流动资金或获得银行贷款。因此,还要评价其可能获得银行贷款的能力,或要求其提供银行出具的信贷证明文件。总之,财务能力的审查着重看其可用于本工程的纯流动资金能否满足要求,或施工期间资金不足的解决办法。(4)技术能力。这方面的评审主要是评价投标人实施工程项目的潜在技术水乎,包括人员能力和设备能力两方面。在人员能力方面,又可以进一步划分为管理人员和技术人员的能力评价两个方面。管理人员能力主要评定管理的组织机构、管理施工的计划、与本项目相适应的工作经验等因素;技术能力主要评审技术负责人的施工经验、组成人员的专业覆盖面等是否满足工程要求。这些内容可以通过投标人所报的人员情况调查表来反映。(5)施工经验。不仅要看投标人最近几年已完成工程的数量、规模,更要看与招标项目相类似的工程的施工经验。因此,在资格预审须知中往往规定强制性合格标准,但要注意施工经验的强制性标准应合理、分寸适当。由于资格预审是要选取一批有资格的投标人参与竞争,同时还要考虑被批准的投标人不一定都来投标这一因素,所以标准不应定得过高。但为确保工程质量,强制性标准也不能定得过低,尤其是对一些专业性强的工程。
7.公路工程施工招标应具备的条件有哪些?
答:公路工程施工招标的项目应具备下列条件:
一、初步设计文件已被批准;
二、建设资金已经落实;
三、项目法人已经成立,并符合项目法人资格标准要求。
第二篇:建筑工程招投标与合同管理(精选)
1工程建设活动特殊性;a建设产品的特殊性体现在,综合性、固定性、多样性和个体性。B建设的特殊性体现在;生产周期长、建设过程的连续性和协作性。C施工的流动性受自然和社会条件的制约性强。2工程招标之建设工程项目招标人公开招标或邀请工程建设投标人,招标人通过对投标人的投标进行开标,评标程序,择优选定中标人的一种经济活动。3建设工程招标;指具有合法资格和能力的投标人根据项目建设投标条件,经过研究和分析,编写投标文件,争取中标的经济活动。4招标的性质;邀请投标人对其提出要约,是一种要约邀请,投标则是要约及投标文件。中标通知书事承若。5招标投标的特点;平等性、竞争性、开放性、科学性。6工程建设项目招标范围;a大型基础设施,公用事业等关系社会公共利益,公众安全的项目b全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目c使用国际组织或者外国政府贷款,援助资金的项目7工程建设项目招标规模标准,a施工单项合同估算价在200万元人民币以上的b重要设备,资料等货物的采
购,单项合同估算价在10万元人民币以上的。C勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估计算价在50万元人民币以上的e单项合同估算价低于1、2、3、项规定的标准但项目总投资额在3000万元人民币以上的。8招投标的地理机构;是自助经营,自负营亏,依法在建设主管部门取得工程招标代理资质证书,在资质证书许可的范围内从事工程招标代理业务并提供相关服务,享有民事责任的社会中介组织。9招投标活动的基本原则;公开公平公正,诚实信用。10建设项目招标方式;公开招标和邀请招标。公开招标是招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标是无限制的竞争方式,优点是选择范围大,可择优选取,有利于公平竞争,缺点是工程量大,投入人力多,花费时间长。邀请投标是;招标人以投标邀请书三家及其以上具备承担招标项目的能力,自信良好的特定的法人或其他组织投标,是有限制的竞争方式,有点是目标集中,招标的组织工作容易,工作量较小。缺点是范围有限,可能失去技术上和报价上有竞争的投资者。11可以批
准的进行邀请招标的情况;a项目技术要求或有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择b受自然地域环境限制的c涉及国家安全,国家秘密或抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标的d拟开招标的费用与项目的价值项目也不值得。E法律法规规定不宜公开招标的。12;建设项目的程序;a工程项目建设报建b招标人自行理招标或委托招标备案,c编制造表文件d文件标的价格的编制e发布招标公告或发出投标邀请书f对投标人进行资格审查g投标文件的发售、组织勘察现场、召开标前会招标文件的澄清修改答疑、投标者的投标文件的编制与递交、开标、评标、确定中标单位、发出中标通知、中标者与项目业主签订发包程序。13招标公告和投标邀请书均应载明;招标人的名称和所在地、招标工程的性质规模地点质量要求开工竣工日期对投标人的要求投标报名时间和报名截止时间、或缺资格预审文件的办法。14资格预审审查的内容;包括投标单位组织与机构和企业概况、近几年完成工程的情况、目前正在履行的合同情况、资源方面的情况、其他资料15
作为无效投标文件处理的情况;投标文件未按规定标志密封、盖章;投标文件未按招标人文件的规定加盖投标人印章或未经法定代表人祸其他委托代理或盖章,委托代表签字或盖章或未提供有效的授权委托书原则的、投标文件未按规定招标文件的格式内容和要求填投的,投标文件的关键内容字迹模糊无法辨认的、投注人在投标文件中,对统一招标项目有两个或多个报价,且为书面声明以那个报价为准,投标人未按照招标文件的要求提供投标报证金或者投标保函的、组成联合体投标的投标文件为辅i联合体各方投标协议的、投标人鱼通过资格审查投标申请人在名名称上和法人地位上发生实质性改变的、投标截止时间以后送达的投标文件。第三章
+1建设单位招标应当具备的条件;a招标单位是法人或依法成立的其他组织b有与招标工程相适应的经济、技术管理人员c有组织编制招标文件的能力d有审查招标单位的能力e有组织开标、评标、定标的能力+2依法必须招标的工程建设项目,应当具备下列才能进行施工招标;a招标人
已经依法成立b初步设计及概算履行审批手续的,已经批准。C招标范围、招标方式和招标组织形式等当履行核准手续的,已经核准。D有相应的资金且资金来源已经落实e由招标所需的设计图纸及技术资料3工程项目施工招标文件编制;其内容目录如下,a投标须知及投标须知前附表b合同条款c合同文件格式d工程建设标准e图纸f工程量清单g投标文件投标函部分格式h投标文件商务部分格式i资格审查书格式。4投标须知的内容;包括总则、招标文件、投标文件的编制、投标文件的提交、开标、评标、合同的授予;5在招标过程中,出现一下情形之一的应于废标;a符合专业条件投标商或者对b出现影响采购公正的违法违规行为c因重大事故,招标人取消招标任务的d投标人的报价均超过了概算,招标人无力支付的。6投标报价汇报表中的价格包括部分分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。7评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数5人以上单数,其中技
术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3.8评标原则;a竞争择优b公平、公正、科学合理c质量好,履行率高,价格、工期合理,施工方法d反对不正当竞争。9评标的方法;最低评标方法,综合评分法和特价比法。10评标程序;投标文件的初审、澄清有关文件、评审、推选中标候选人名单、资格后审、评标报告。11评标报告内容;a招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点b购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单c评价方法和标准d开标记录和评标情况及说明f评标结果和中标候选供应商排列g评标委员会授标建议。12工程量清单的编制原则;a遵守有关的法律法规b遵守四统一的规定c遵守招标文件的相关要求d编制力求准确合理。13投标文件招标函的格式;法定代表人身份证明书、投标文件签署授权委托书、投标函附录、投标担保银行保函、招标文件要求投标人提交的其他投标资料。14资格审查的方式;资格预审和资格后审。15资格审查的内容;a具有独立订购合同的权力b具有圆满履行合同的能力c以往承担类似项目的业绩情况d没有
处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。D在最近几年没有雨合同有关的犯罪或严重违约、违法行为。15资格预审的程序为招标人白纸资格预审文件、发售资格预审文资格预审文件、制定资格预审标准、接收投标申请人提交的资格预审申请书、对资格预审申请书进行评审书进行评审并撰写评审报告、评审结果通知相关申请人。16工程标底 是招标人在工程招标前参考国务院和省自治区直辖市人民政府行政主管部门制定的工程造价计价方法和计价依据及其他有关规定,根据市场价格信息,由招标单位或委托有相应资质的招标代理机构和工程造价咨询单位以及监理单位等中等中介组织对所招标的工程进价的价格匡算,是招标人在工程招标前对所招标工程的投资规模的预期,也是投标人作为评判投标者投标价格高低的一个标准。第四章1工程施工投标;是在市场经济的环境下,施工企业承揽施工任务的主要方式。2施工投标文件是投标者进行施工投标的法律文件,其内容、组成与格式应能与招标文件呼应,及实质上响应
招标文件的要求。3招标文件的核心内容有两部分一部分是技术标,一部分是商务标。4工程施工标段的程序;获取投标信息、前期的决策、申报资格预审、购买招标文件、踏勘现场、分析招标文件、编制招标文件、准备备忘录提要、递送投标文件、开标、评标、中标、签订合同。5,工程项目施工投标主要内容;a资格预审b投标前的踏勘现场c分析招标文件、校核工程量、编制施工组织设计。D投标报价e编制投标文件f准备备忘录条件g递送投标文件。6投标决策阶段的划分;投标的前期阶段和投标决策的后期阶段,7按性质分;投标有风险投标和保险投标;按效益分,投标有盈利标和保本标。8投标或弃标,首先取决于投标单位的实力,主要表现在;技术方面的实力、经济方面的实力、管理方面的实力、信誉方面的实力。9是否投标,应注意竞争对手的实力、优势及投标环境的优劣情况。10开标前的投标技巧研究;不平衡报价、提高零星用工报价、多方案报价。11开标后的投标技巧研究;降低投标价格、补充投标优惠条件。+工程计量清单费用的确
定;a分部分项工程量清单费用的确定b措施项目和其他项目的清单费用的确定c其他清单项目费用确定d规费内容与费用确定e税金。
第六章1.合同法律关系;是指有合同法律规范的当事人在民事流转过程中形成的权力与义务关系。2合同法律关系主体;包括国家机关、法人、其他社会组织、个体工商户、农村承包经营户、公民等。3合同法律关系的客体;物、财、行为、智力成果。4合同法律关系的内容;权力、义务。5合同即契约,是平等的自然人、法人、其他组织之间设立、变更,终止民事权利义务关系的协议。6合同法的概念;合同法是调整主体平等的自然人、法人、其他组织之间在设立变更,终止合同所发生的社会关系的法律规范总称。7合同法的内容;买卖合同、供用水电热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同、居间合同。8合同法的基本原则;平等原则、合同自由原则、公平原则、诚实信用原则、合同的法律原则、合同严守原则、鼓励交易原则。9合同订立的形式;口头形式、书面形式、其他形式+10合同的内容;a当事人的名称和住所b标的c数量d数量e质量e价款或者报酬g履行期限地点和方式h违约责任i解决争议的方法。+11合同订立的程序;a要约;要约邀请、要约生效、要约撤回和要约撤销、要约失效b承诺;承诺的方式、期限生效,承诺撤回、超期和延迟。+12合同生效的条件;a当事人具有应当具有相应的民事权利能力和民事权利能力和民事行为能力;b意思表示真实。C不违反法律或者社会的公共利益。+13合同履行中条款空缺的法律适用;a质量要求不明确的;按照国家标准,行业标准履行。没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的特定标准履行。B价款或者报酬不明确的,按照订立合同时旅行的市场价格履行,依法应当执行政府定价或者指导价的,按照规定履行。C履行地点不明确,既付货币,在接受货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在的履行;d履行期限不明确,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要
求履行,但应当给对方必要的时间准备。E履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行。F履行费用的负担不明确的,有履行义务一方负担。14合同解除包括;约定解除、法定解除。+15承担责任的方式;继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、执行定金罚则。+16合同争议的解决;和解、调节、仲裁、诉讼。+17建设工程合同的概念;是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。+18建设工程合同的特征;a合同主体的严格性b合同标的特殊性c合同履行期限的长期性d投资和程序上的严格性。19建设合同的分类;按承包的范围分;可以建设工程合同分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同。按完成承包的内容分类;建设工程勘察合同、建设设计合同和建设工程施工合同三大类;按计价方式分类;可以划分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三大类20业主的主要合同关系;咨询合同、勘察设计合同、供应合同、工程施工合同、贷款合同。21承包商合同的主要合同的主要关系;分包合同、供应合同、运输合同、加工合同、租赁合同、劳务供应合同、保险合同。
第七章1,建设工程的合同的特点;合同主体的严格性、合同标的特殊性、合同履行期限的长期性、计划和程序的严格性2签订施工合同必须具备以下条件;a初步设计已经批准b工程项目已经列入计划c又能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料;d建设资金和主要建筑材料、设备来源已经落实e招标 工程,中标通知书已经下达。3建设工程施工合同示范文本简介;a协议书b通用条款c专用条款d附件4合同文件的组成及解释顺序;a双方签署的合同协议书b中标通知书c投标书及其附件d本合同专用条款e本合同通用条款f本工程所使用的标准、规范及有关技术文件、图纸。5施工准备阶段进度的控制;a合同工期、承包人提交进度计划、其他准备工作、延期开工。6工程质量的控制;a质量控制包括;工程质量验收的控制、工程试车、材料设备供应、竣工验收、保修。+7合同价款;是按照合同约定计算,用以支付承包商按照合同要求完成所有施工的价款总额。分为以下两个方式;固定价
格合同、可调价格合同、成本加酬金合同。第九章1施工合同行政监督的主体包括工商行政管理部门和其他有关行政主管部门。客体;是工程合同双方当事人的合同行为。2合同策划的依据有;业主方面、承包商方面、工程方面、环境方面。3合同风险的总评价;a工程规模较大,工期较长。B设计图不详细、不完备c投标准备时间不足d工程环境不确定性大。4合作形式的选择;分包、联营承包;内部联营、外部联营。5联营合同的特点;联营合同在性质上区别于承包合同、联营合同的基本原则是合同各方相互信任的义务、联营合同受总承包合同关系的制约。6建设工程合同体系的协调;a工程和工作内容的完整性b技术上的协调c价格上的协调d时间上的协调e合同管理的组织协调。
第十章1风险从不同的角度有多种说法;风险是损失或收益发生的不确定性、风险是在一定调节下,一定时期内,在某一事见其预期结果与实际结果间的变动程序,变动程度越大,风险越大;反之,则越小。2风险的基本特征;a风险的客观性和普遍性b风险的不确
定性c风险的可预测熊d风险的可变性e风险的相对性f风险同利益的相关性。3风险的分类;起因分类,自然风险、人为风险、经济风险、技术风险。按后果分;纯风险、投机风险。按风险的形态划分;静态风险、动态风险。按风险可否管理划分;可管理风险、不可管理风险。按风险的影响范围划分;局部风险、总体风险。按风险的影响划分;一般风险、严重风险、灾难风险。4风险评价的步骤;确定风险评价基准、确定项目整体风险水平5风险评价的方法;主观评分法、层次分析法、等风险图法、决策树法。6风险分配的原则;a合理进行风险分配、防止两种倾向,按照效率原则进行风险分配,公平合理、债权力平衡,符合现代工程管理理念,符合工程惯例。7风险管理过程;风险识别、风险分析和评价、规划并决策、实施决策、检查。8风险分析的步骤;采集数据、完成不确定性模型、对风险影响进行评价。9承担风险的基本原则;a量力而行准则b不因摊小而失大准则c成本效益匹配准则10风险防范的一般方法;回避风险、转移风险、损失控制、自留风险、风险的分散于组
合。11业主的风险防范;认真编制招标文件、严格对投标人进行资格预审、做好评标,决标工作、聘请合格的监理工程师、保证承包商履约。12承包商的风险防范;认真研究招标文件、完善合同条款,合理分担风险、购买保险、认真准备,精心组织、加强索赔管理。第十一章1合同审查的内容;合同的合法性审查、合同的完备性审查、合同条款审查2合同谈判的主要内容;a关于工程范围的谈判、关于合同文件、关于双方的一般义务、关于工程的开工和工期、关于材料和施工工艺、关于施工机具、设备和材料的进口。关于工程保修、关于工程的变更和增减、关于付款、关于争端,法律依据及其他3谈判策略;搪塞、观望、拖延、缺席、威胁、分而治之。注意的事项;掌握谈判议程、注意谈判氛围、高起点出击、避实就虚、合理充分的分配谈判角色、充分发挥专家的作用。第十二章1建筑工程合同履约的原则;实际履行原则、全面履行原则、协作履行原则、诚实信用原则、情事变更原则。2合同分析;是指从执行角度分析、补充、解释合同、将合同目标和合同规定落实
到合同同实施的具体问题上和具体事件上,用以指导具体工作,是合同能符合日常工程管理的需要。3工程合同条款分析作用;1分析合同漏洞,解释争议内容。2分析合同风险制定风险对策3分解合同工作并落实合同责任,4进行合同交底,简化合同管理工作。4合同分析应当在前述合同谈判前审查分析的基础上进行。5合同详细分析的对象是合同协议书、合同条件规范、图纸、工作量表。6漏洞补充;约定补充、解释补充、法定补充、7合同解释的方法;字面解释、整体解释、合同解释、交易习惯解释、诚实信用解释。8合同实施主要工作;监理合同实施的保证体系、监督承包商的工程小组和分包商按合同施工、对合同实施情况进行跟踪、进行合同变更管理。9合同控制与项目其他控制的关系;成本控制、质量控制、进度控制有合同控制协调一致、合同控制的范围叫成本控制,质量控制、进度控制要广的多。、合同控制叫成本控制、质量控制、进度控制更具有动态性。10合同控制的方法;主动控制、被动控制。11合同变更是指合同成立以后、履行完毕以前
有双方当事人根据事情变更原则合同约定的条款所进行的修改变更。第十三章1索赔;是合同一方基于合同约定,当对方没有适当的履行合同义务或发生理应对方承担的风险,而造成自己权利的损害时,向对方提出权利补偿的一种方法。12索赔的分类;按索赔当事人的分类、按索赔的依据分类、按索赔目的分类、按索赔事件的分类、意外风险和不可预见因素的索赔、其他索赔。13索赔的特点;索赔贯穿与工程项目始终、索赔是一种容工程技术和法律与一体的综合学问和艺术、影响索赔成功的相关因素多。14索赔的原则;客观性、合法性、合理性。15索赔事件;发包人的合同风险、不利的自然条件和客观障碍、工程变更、工程延长和延误、工程师指令和行为、合同缺陷、物价上涨、国家政策及法律、法规变更、货币及汇率变化、其他承包人干扰、其他第三人原因。16索赔的证据;合同文件、经工程师批准的文书、各种施工记录、工程形象进度照片、有关各方往来文件、工程会议纪要、气象资料。17索赔的证书要求;真实性、及时性、全面性、关联性、系统性、有效
性。18索赔的程序;a承包人的索赔,索赔意向通知、索赔资料准备、索赔报告的提交、工程师对索赔报告的审核、业主审查处理、承包商提出仲裁或诉讼。B发包人的索赔19索赔报告;内容的组成,总论部分、合同引证部分、索赔款额计算部分、工程延长论证部分、证据部分。20 工程延误处理的原则;一般原则】、共同和交叉原则。
第三篇:建筑工程招投标与合同管理
【建筑工程招投标与合同管理】作业
1说明:本次作业包括第一章绪论,第二章工程招标、投标概述的内容,请于四周之前完成。
一、名词解释(本大题共5小题,每小题2分,共10分)
1.业主: 既有某项工程建设需求,又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续,在建筑市场中发包工程建设的勘察、设计、施工任务,并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
2.承包商: 是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员及一定数量的工人,取得建设行业相应资质证书和营业执照的,能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3.建设工程招标:是招标人标明自己的目的,发出招标文件招揽投标人,并从中选择工程项目承包人的一种经济行为。
4.建设工程投标: 是投标人在响应招标文件的前提下,对项目提出报价,编制投标文件,在规定的期限内报送招标人,参与该项工程竞争的经济行为。
5.建设工程招标代理机构: 是指受招标人的委托,代为从事招标组织活动的中介组织。它必须是依法成立,从事招标代理业务并提供相应服务,实行独立核算、自负盈亏,具有法人资格的社会中介组织。
二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分。请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分)
1.建筑市场的客体即建筑产品,是建筑市场交易的对象,它既包括_有形建筑__产品也包括无形建筑_产品。
2.建设工程交易中心三项基本功能是:信息服务功能、_场所服务_功能和__集中办公功能。
3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序,充分发挥市场功能,必须坚持市场运行的一些基本原则,包括:信息公开原则、_依法管理___原则、_公平竞争_原则、属地进入原则、办事公正原则。
4.建筑市场的资质管理包括两个方面的内容,一是__从业企业_的资质管理,二是对_专业从业人员_的资格管理。
第四篇:建筑工程招投标与合同管理复习
建筑工程招投标与合同管理复习
一、名词解释
1.业主____ 既有某项工程建设需求,又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续,在建筑市场中发包工程建设的勘察、设计、施工任务,并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
2.承包商____ 是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员及一定数量的工人,取得建设行业相应资质证书和营业执照的,能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3.建设工程招标____是招标人标明自己的目的,发出招标文件招揽投标人,并从中选择工程项目承包人的一种经济行为。
4.建设工程投标____ 是投标人在响应招标文件的前提下,对项目提出报价,编制投标文件,在规定的期限内报送招标人,参与该项工程竞争的经济行为。
5.建设工程招标代理机构____ 是指受招标人的委托,代为从事招标组织活动的中介组织。它必须是依法成立,从事招标代理业务并提供相应服务,实行独立核算、自负盈亏,具有法人资格的社会中介组织。
6.标底____招标人编制的招标项目的预期价格。
7.招标实施阶段____ 是整个招标过程的实质性阶段,主要包括:发布招标公告或投标邀请书,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。
8.资格预审____ 是对所有投标人的一次初选,是投标人的第一轮竞争。
9.投标有效期____ 是指从投标截止日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间,这个时间应在投标须知内予以明确。
10.无标底招标____ 是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准,投标人只提出评标的标准和方法,投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。
11.投标____ 承包商根据业主的要求或以招标文件为依据,在规定期限内向招标单位递交投标文件及报价,争取工程承包权的活动。
12.编标____ 编制投标文件,又称编标。投标文件应按招标文件规定的要求进行编制,一般不能带有任何附加条件,否则可能导致被否定或作废。
13.边际成本____ 每增加一个产品而同时增加的成本称为边际成本,即每增加一个单位产量而需追加的成本。
14.经评审的最低投标价法____ 能够满足招标文件的实质性要求,并经评审的投标价最低(低于成本 的除外)应推荐为中标人的方法。15.综合评估法____ 将评审内容分类后分别赋予不同权重,评标委员根据评分标准对各类内容进行相应的打分,最后计算的累计分值反映投标人的综合水平,以得分最高的投标书为最优。
16.建设工程勘察、设计合同____ 由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。
17.建设工程监理合同__是指发包人与监理人就完成一定的工程监理任务而签订的合同。
18.建设工程施工合同____是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程和施工任务与承包人签订的合同,由承包人完成拟定的工程任务,发包人提供必要的施工条件并支付工程价款。
19.单项索赔____是指每一件索赔事件发生后,索赔管理人员就针对该事件在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求,要求单项解决支付,不与其他的索赔事件混在一起。
20.总索赔__又称一揽子索赔,是指对整个工程中发生的索赔事件综合在一起进行索赔。
二、单项选择题
1.(B)是指具有专业化施工技术能力,主要在专业分包市场上承接专业施工任务的建筑业企业。
A.施工总承包序列企业
B.专业承包序列企业 C.劳务分包序列企业
2.(C)是指具有一定数量的技术工人和工程管理人员,专门在建筑劳务分包市场上承接任务的建筑业企业。
A.施工总承包序列企业
B.专业承包序列企业 C.劳务分包序列企业
3.按照规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(B)日之内订立书面合同。A.20
B.30 C.25
D.35 4.申请领取施工许可证,应具备的条件之一为:建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的(B)。A.40%
B.50% C.60%
D.70%
5.申请领取施工许可证,应具备的条件之一为:建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的(A)。A.30%
B.40% C.50%
D.60% 6.下列(A)属于投标人的权益。A.平等地获得招标信息 B.组织和参与招投标活动,其行为对招标人或投标人产生效力 C.依据招标文件规定,审定投标人的资质 D.依法收取招标代理业务
7.邀请招标是一种由招标人选择若干(C)个以上符合招标条件的供应商或承包商,向其发出投标邀请,由被邀请的供应商、供应商投标竞争,从中选定中标者的招标方式。
A.2
B.4
C.3 D.5 8.建筑工程的开标、评标、定标由(D)依法组织实施,并接受有关行政主管部门的监督。
A.投标单位
B.监理单位 C.设计单位
D.建设单位
9.投标组织包括组建投标机构和配备高素质的人才,投标机构应由(A)人员组成。A.经营管理、专业技术和 商务金融类 B.投资管理、专业技术和 商务金融类
C.经营管理、投资管理和 商务金融类 D.经营管理、专业技术和 投资管理类
10.下列(A)不属于建设工程招标投标的主体。
A.建设工程交易中心
B.招标人 C.投标人
D.招标代理机构
11.建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价,是建设工程的(B)。
A .计划价格
B.预期价格 C.实际价格
D.合同价格
12.整个招标过程的实质性阶段是(B)。主要包括:发布招标公告或投标邀请书,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。A.招标准备阶段、B.招标实施阶段 C.定标签约阶段
D.履约阶段
13.定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段,包括:(A)等工作。A.开标、评标、定标、签约
B.评标、定标、签约 C.定标、签约
D.开标、定标、签约
14.整个招标过程的结果性阶段是(C),包括:开标、评标、定标、签约等工作。A.招标准备阶段、B.招标实施阶段 C.定标签约阶段
D.履约阶段
15.招标人采用邀请招标方式的,应当向(B)个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。A.二
B.三
C.四
D.五
16.资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准,一般凡属评标时考虑的因素,(A)。A. 资格预审评审时可不必考虑
B. 资格预审评审时必须考虑 C. 资格预审评审时可适当考虑
D. 资格预审评审时首先考虑
17.施工招标阶段,招标人发给投标人的下列书面文件中,不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是(B)。A.投标须知
B.资格预审表 C.合同专用条款
D.对投标人书面有质疑的解答 18.资格预审的评审方法一般采用(A)。A.评分法
B.投票法 C.评议法
D.举手表决 19.施工招标文件的内容一般不包括(B)。A.工程量清单
B.资格预审条件 C.合同条件
D.投标须知
20.在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是(C)招标。A.施工
B.设备采购 C.设计
D.材料采购
21.为了提高中标的可能性和中标后利益,在保证工程质量的前提下,进行合理报价,根据投标报价的原则,对下列(C)项目可以报低价。
A.工期要求急、投标对手少 B.施工条件差、投标对手少 C.投标对手多、支付条件好 D.施工条件差,投标风险大
22.为了提高中标的可能性和中标后利益,在保证工程质量的前提下,进行合理报价,根据投标报价的原则,降低投标报价不可以采取(D)方法。A.降低措施项目费
B.降低管理费
C.降低利润率
D.降低规费和税金
23.投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化,在清单工程量不准确的情况下,对可能增加的工程量,可以报(A)。A.高单价
B.低单价 C.原单价
D.市场价
24.投标文件的内容是投标的关键,下列不属于施工投标文件的内容是(C)。A.投标函 B.投标报价 C.拟签订合同的主要条款 D.施工组织设计
25.(C)原则上适用于一切分期付款工程合同,但对单价合同最有效。A.确定利润率的策略
B.平衡报价策略
C.价格重分配策略
D.降低预算成本的策略
26.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(D)内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.15天
B.20天 C.25天
D.30天
27.招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后,中标人(A)。A.应当按照合同约定履行义务,完成中标项目 B.可将中标项目分解后分别向他人转让 C.可向他人转让中标项目
D.可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成
28.(A)的适用范围是:具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特殊要求的普通招标项目,如一般的住宅工程的施工项目。A.经评审的最低投标价法
B.以标底作为标准值计算报价得分的综合评分法
C.以修正标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法 D.不用标底衡量的综合评分法 29.某项目招标,经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求,这时应当(D)。A.与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人 B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标 D.修改招标文件后重新招标 30.评标工作是由(B)完成的,这个临时组织负责对所有投标文件进行评定、提出书面评标报告、推荐或确定中标候选人等工作。
A.招标人
B.评标委员会
C. 公证机关
D.当地招标管理部门
31.建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是(C)。
A.按工程实际损失计算赔偿
B.扣除合同约定的全部监理酬金
C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D.应当双倍返还定金
32.如果中标的施工企业拒绝与发包人签订工程施工承包合同,发包人(A)。A.将不再返还其投标保证金
B.将全部返还其投标保证金 C.将部分返还其投标保证金
D.将对其行为处以两倍保证金的罚金
33.依据委托监理合同示范文本,当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时,监理人可(D)。
A.发出终止合同通知,通知发出14天后合同即行终止
B.发出终止合同通知,通知发出14天内未得到答复,可进一步发出终止合同通知,第二个通知到达即行终止
C.发出终止合同通知,通知发出14内未得到答复,可在第一个通知发出35日内终止 D.发出终止合同通知,通知发出14内未得到答复,可进一步发出终止合同通知,第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同 34.依据委托监理合同示范文本,监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起,到(C)止。
A.完成监理合同约定的监理工作之日 B.监理合同规定的到期日
C.被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日 D.完成正常工作和附加工作之日 35.建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本,《建设工程设计合同》(二)[GF一2000—0210]与(一)[GF一2000—0209]中条款内容差异的主要原因是由于《建设工程设计合同》(二)[GF一2000—0210]委托的工作内容不同,即承包工程项目的(C)任务。A.勘察、设计
B.设计、施工
C.专业工程设计
D.民用建筑工程设计 36.(D)也成为经济索赔,是承包商要求取得合理的经济补偿,A.单项索赔
B.总索赔
C.工期索赔
D.费用索赔
37.造成工期延误或乙方经济损失的事件发生后(C)天内,承包商向工程师发出索赔意向通知。
A.26 B.27 C.28 D.30 38.工程师在收到承包商递交的索赔报告和有关资料后(C)天内未给予答复或未对承包商作进一步要求,则视为该项索赔已被认可 A.26 B.27 C.28 D.30 39.承包商提出的索赔主要包括两个方面,即(B)。A.单项索赔和总索赔
B.工期索赔和费用索赔 C. 单项索赔和工期索赔
D.总索赔和费用索赔
40.总费用法一般是在(B)的情况下才采用的计算索赔款的方法。A.单项索赔
B.总索赔 C. 单项索赔
D.费用索赔
三、多项选择题
1. 建筑市场是以建筑工程承发包交易活动为主要内容的市场,其主体包含(ABC)。
A.业主
B.承包商
C.工程咨询服务机构
D.建设工程交易中心 E.建筑人才
2.建设工程交易中心的基本功能包括(ABC)A.信息服务功能
B.场所服务功能 C.集中办公功能
D.监督管理职能 E.建筑规划功能
3.狭义的建筑市场(AC)。A.一般指有形建筑市场 B.一般指无形建筑市场
C.它是以工程承发包交易活动为主要内容
D.它是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称 .投标资格审查主要是对投标人的情况进行审查,其审查的主要内容包括(ABCD)。
A.法人资格和资质等级
B.施工能力和企业信誉 C.队伍素质和施工装备
D.管理能力和工程经验 E.施工图纸和工程标底
5.招标人的权益包括(ABCD)。
A.自行组织招标或委托招标代理机构进行招标; B.自由选择招标代理机构并核验其资质证明; C.要求投标人提供有关资质情况的资料;
D.确定评标委员会,并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人。E.控告、检举招标过程中的违法行为
6.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第八条规定的工程施工招标应具备的条件有:(ABCD)。
A.按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,已经履行审批手续; B.工程资金或者资金来源已经落实;
C.有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料; D.法律、法规、规章规定的其他条件。E.监理单位已确定
7.工程施工招标一般划分为(ABC)三个阶段。A.招标准备
B.招标实施
C.定标签约
D.屡约 E.评标
8.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有(ABC)。A.固定总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.固定总价加酬金合同 E.单价合同加酬金合同 9.招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作,包括:(ABCDEF)。A.成立招标机构
B.办理项目审批手续 C.确定招标方式
D.划分标段及选择合同计价方式 E.申请招标
F.编制招标有关文件
10.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括:(ABCD)。A.发布招标公告或投标邀请书
B.组织资格预审 C.召开标前会议
D.开标、评标和定标 E.编制招标有关文件
11.施工招标划分合同数量时,应考虑的影响因素包括(CDE)。A.有利于本地区的承包商
B.有利于本系统的承包商 C.施工内容的专业性较强
D.避免施工现场的交叉干扰 E.对项目建设总投资的影响
12.投标文件中(ABC)必须有法人单位公章、法定代表人或其委托代理人的印鉴投标书。A.投标书
B.投标书情况汇总表 C.密封签
D.工期目标 E.详细预算及主要材料用量;
13.开标的主持人是(AE),他们同时负责开标全过程的工作。A.招标人或
B.当地招标管理部门 C.公证机关
D.投标人代表 E.招标代理机构
14.详细评审是指在初步评审的基础上,对经初步评审合格的投标文件,按照招标文件确定的评标标准和方法,对其(BC)进一步评审、比较。A.符合性
B.技术部分 C.商务部分
D.投标文件的澄清和说明 E.应当作为废标处理的情况
15.按照建设部的规定,建设项目的投标有(ABCD)下列情况的也应当按照废标处理: A.未按要求密封。
B.无单位和法定代表人或者代理人的印鉴,或未按规定加盖印鉴。C.未按规定的格式填写,内容不全或字迹模糊、辨认不清。D.逾期送达。E.细微偏差
16.成本加酬金合同通常适用于(ABCD)。A.紧急工程项目
B.新型工程项目
C.项目工程内容及技术经济指标未确定的项目 D.一些风险较大的项目
E.工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目
17.勘察、设计合同的发包人一般是指业主或总承包商,他可以是法人或自然人,但承包商必须是(ABCD)。
A.具有法人资格的勘察、设计单位
B.持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书
C.持有工程勘察设计收费资格证书
D.持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
18.根据招标投标法的规定,中标通知书发出后的30日内,中标单位应与发包人依据(BC)等签订工程施工承包合同。A.招标公告
B.招标文件
C.投标文件
D.评标价格
E.最后谈判达成的降价协议
19.按索赔的索赔的目的进行分类,索赔可以分为(AD)。
A.工期索赔
B.总索赔 C.单项索赔
D.费用索赔 E.合同外的索赔
20.在索赔中,最常见的是承包商向业主提出的(CE)。A.单项索赔
B.总索赔 C.工期索赔
D.合同中默示的索赔 E.费用索赔
四、简答题
1.《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的?
答:根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定:“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,取得批准。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明。”
2.工程施工招标的程序包括哪三个阶段?各阶段中的主要工作包括哪些? 答:工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。
招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作,包括成立招标机构、办理项目审批手续、确定招标方式、划分标段及选择合同计价方式、申请招标、编制招标相关文件等工作。
招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括:发布招标公告或投标邀请书,招标人组织资格预审,招标人发售招标文件,组织现场踏勘,召开标前会议。
定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段。包括开标、评标、定标、签约等工作。3.成立招标机构有哪两种途径?招标机构的主要职责是什么?
答:成立招标机构有两种途径:一种是业主自行成立招标机构,组织招标工作,另一种是业主委托专门的招标代理机构组织招标。
招标机构的主要职责是:拟定招标文件,组织投标、开标、评标和定标工作等。4.建设工程项目报建与招标活动的关系如何?报建的内容主要包括哪些?
答:建设工程项目报建是招标人招标活动的前提。建设工程项目报建的内容主要包括:工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、发包方式、计划开竣工日期和工期。
5.招标方式有哪两种?一般可以采用邀请招标方式的情况包括哪些项目? 答:招标方式有公开招标与邀请招标两种。一般可以采用邀请招标方式的情况包括:建设工程项目标的小,公开招标的费用与项目的价值相比不经济;技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目;军事保密项目等。6.什么是标底?编制标底时应注意哪些? 答:标底是招标人编制的招标项目的预期价格。
编制标底时,首先要保证其准确,应当由具备资格的机构和人员,依据国家的计价规范规定的工程量计算规则和招标文件规定的计价方法及要求编制。其次要做好保密工作,对于泄露标底的有关人员应追究其法律责任。一个招标工程只能编制一个标底,一般是在招标前就制定出来的。
7.招标文件的编制程序一般包括哪些? 答:招标文件的编制程序一般是:
(1)熟悉工程情况
(2)计算工程量
(3)确定施工工期和开、竣工日期
(4)确定工程的技术要求、质量标准及各项有关费用
(5)确定投标、开标、定标的日期及其他事项(6)填写招标文件审报表 8.投标的工作程序有哪些?
答:投标的工作程序应与招标程序相配合、相适应。为了取得投标的成功,一般要经过从投标的前期准备,申请投标和递交资格预审书,接受投标邀请和购买招标文件,研究招标文件,调查研究和澄清问题,编制施工计划,估价和确定投标标价,编制投标文件,投标文件的投递,参加开标会、授标与签约的全过程。
9.投标的前期工作包括哪些内容?要注意什么问题? 答:投标的前期工作包括获取投标信息与前期投标决策,即从众多招标信息中确定选取哪个(些)作为投标对象。要注意如下问题:
(1)获取信息并确定其可靠性。
⑫ 对业主进行必要的调查研究。对业主的调查研究时投标人风险分析的基础,是其确定投标与否及报价高低的一个依据。10.投标文件一般包括哪些内容?
答:投标文件一般包括以下七个方面的内容:
(1)投标书。
(2)投标保证书。
(3)报价表。因合同类型而异,单价合同一般将各类单价列在工程量表上。有时业主要求提供单价分析,则需按招标文件规定将主要的或全部单价均附上单价分析表。
(4)施工规划。包括各种施工方案、施工进度计划表或资源安排直方图。
(5)施工组织机构表、主要工程管理人员人选及其简历。
(6)如欲将部分项目分包给其他承包商,则须将分包商情况写入投标文件。
(7)其他必要的附件和资料。如投标保函,承包商营业执照,承包商投标全权代表的委托书及姓名、地址,能确认投标者财务状况的银行或其他金融机构的名称和地址等。11.建筑市场的特点如何?
答:由于建筑产品具有生产周期长、价值量大等特点,生产过程中不同阶段对承包单位的能力和特点要求不同,这就决定了建筑市场交易贯穿于建筑产品生产的整个过程。从工程建设的咨询、设计、施工任务的发包,到工程竣工、保修期结束,发包方和承包方、分包方进行的各种交易以及相关的商品混凝土供应、配件生产供应、建筑机械租赁等活动都是在建筑市场中进行的。这种生产活动和交易活动交织在一起的特点,使得建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。主要表现在:
⑪ 交易方式为买方向卖方直接订货,并一般以招投标为主要方式。
⑫ 交易价格以工程造价为基础,企业竞争是企业信誉、技术力量和施工质量等方面的竞争。
⑬ 交易行为受严格的法律、规章、制度的约束和监督,并一般以公开化的方式交易。12.建设工程交易中心的性质如何?
答:建设工程交易中心是得到政府或政府授权主管部门的批准的、不以营利为目的的、旨在建立公开、公正、公平竞争的招投标制度的服务性机构。
13.什么是建设工程交易中心的三项基本功能? 答:建设工程交易中心的三项基本功能是:信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。14.什么是建设工程招投标?
答:建设工程招投标是在市场经济条件下,国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。这些特定环节包括招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约。
15.建筑工程招标、投标的特点主要表现在哪几方面?
答:⑪ 程序规范。目前已形成一套规范的招标投标程序和条件,在招标投标双方之间都具有约束力。当事人双方必须严格按照既定的程序和条件进行招投标活动。
⑫ 多方位开放,透明度高。招标的目的是在尽可能大的范围内寻找合乎要求的中标人,为此,招标人一般要在指定或选定的报刊或其他媒体上刊登招标公告,邀请所有现在的投标人参加投标;提供给投标人的招标文件必须拟建招标的工程作出详细的说明,使投标人有共同的依据来编制投标文件;招标人事先要向投标人明确评价和比较投标文件以及选定中标人的标准;在提交投标文件的最后截止日公开开标;严禁招标人与投标人就投标文件的实质性内容单独谈判。这样,招投标活动完全置于公开的社会监督下,可以防止不正当的交易行为。
⑬ 投标过程统一、有效地监督。大多数依法必须进行招标的项目必须在有形建筑市场内进行,招标过程统一,透明度高,也可实现由进驻建设工程交易中心的国家有关部门统一监督,更能体现有效竞争机制。
⑭ 公平、客观。招投标全过程自始至终按照事先规定的程序和条件,本着公平竞争的原则进行。在招标公告或投标邀请书发出后,任何有能力或资格的投标人均可参加投标。招标人不得有任何歧视人和投标人的行为。同时,评标委员会的组建必须公正、客观,其在组织评标时也必须公平、客观地对待每一个投标人;中标人的确定由评委会负责,能很大程度上减少腐败行为的发生。
⑮ 双方一次成交。一般交易往往在进行多次谈判以后才能成交。招标投标则禁止交易双方面对面地讨价还价。交易主动权掌握在招标人手里,投标人只能应邀请进行一次性报价,并以合理的价格定标。
16.建筑工程招标人的资质有哪些? 答:招标人的资质:
⑪ 招标人应当有进行招标项目的相应资金或资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明。
⑫ 招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,必须设立专门的招标组织办理招标事宜。对强制招标项目,自行办理招标事宜的,应当向有关行政监督部门备案。
⑬ 招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜。招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。17.公开招标与邀请招标各有何特点?各有何适用? 答:公开招标的特点
公开招标的优点是能有效地防止腐败,为潜在的投标人提供均等的机会,能最大限度地引起竞争,达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。但是公开招标也存在着工作量大,周期长,花费人力、物力、财力多等方面的不足。
邀请招标的特点
由于被邀请参加的投标竞争者有限,不仅可以节约招标费用,缩短招标时间,而且提高了每个投标人的中标机会。但与公开招标相比,由于招标的范围有限,竞争性较低,从而可能提高中标价或者遗漏某些在技术上和报价上更有优势的潜在投标人。
我国规定,依法必须进行招标的项目,全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的,应当公开招标。对于有些不适宜公开招标的重点项目,经批准可采用邀请招标的方式。
18.为了保证评标委员会中专家的素质,评标专家应符合哪些条件? 答:为了保证评标委员会中专家的素质,评标专家应符合下列条件:
⑪ 从事相关专业领域工作满8年,并具有高级职称或者同等专业水平;
⑫ 熟悉有关招标投标的法律、法规,并具有与招标项目相关的实践经验; ⑬ 能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。19.中标人的确定方法有哪几种? 答:中标人的确定方法有以下几种:
⑪ 全面评比、分析各项条件,选择综合条件最优者为中标人。
⑫ 按各项指标打分评标,得分最高者为中标人。
⑬ 以能满足招标人的要求和侧重条件,如工期短或报价低等,选择中标人。20.简述索赔的依据? 答:索赔的一般依据有:
⑪ 招投标文件、合同文本
⑫ 政策法规文件
⑬ 往来的书面文件
⑭ 会议记录
⑮ 批准的施工季度计划和实际进度纪录
⑯ 施工现场工程文件
⑰ 工程照片、录像资料
⑱ 检查验收报告和技术鉴定报告
⑲ 工程财务记录文件
⑳ 现场气象记录
⑴ 市场行情资料
21.在监理合同的履行过程中委托人有哪些权利? 答:委托人的权利
① 有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权。
② 有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
③ 监理人调换总监理工程师须经发包人同意。
④ 有权要求监理人提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。
⑤ 有权要求监理人更换不称职的监理人员,直至终止合同。22.在监理合同的履行过程中监理人有哪些权利? 答:监理人的权利
① 选择工程总承包商的建议权。
② 选择工程分包人的认可权。
③ 对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议。如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
④ 审批工程施工组织设计和设计方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包商提出建议,并向委托人提出书面报告。
⑤ 主持工程建设有关协议单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。
⑥ 征得委托人同意,监理人发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。
⑦ 有工程上使用的材料和施工质量的检验权。对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包商停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和安全施工作业,有权通知承包商停工整改、返工,承包商得到监理单位复工令后才能复工。
⑧ 有工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
⑨ 有在工程施工合同约定的工程造价范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,发包人不能支付工程款。
⑩ 监理人在委托人授权下,可对任何承包商合同规定的义务提出变更,如果由此严重影响了工程费用、质量或进度,则这种变更须经委托人事先批准。在监理过程中如发现工程承包商员工作不力,监理人可要求承包商调换工作人员。23.在监理合同的履行过程中委托人有哪些义务? 答:委托人的义务
① 负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。
② 在双方约定的时间内免费向监机构提供与工程有关的、监理人所需要的工程资料。
③ 在约定的时间内就监理人书面提出并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
④ 授权一面熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表,负责与监理人联系,更换常驻代表,要提前通知监理人。
⑤ 将授予监理人的监理权利以及该机构主要成员的职能进行分工,及时书面通知已选定的第三方,并在与第三方签订的合同中予以明确。
⑥ 为监理机构提供以下协助:获得本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录;提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
⑦ 免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿。
⑧ 如果双方约定,根据情况需要,由发包人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。
24.在监理合同的履行过程中监理人有哪些义务? 答:监理人的义务
① 监理人应按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理业务。在履行合同义务期内,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
② 监理人在履行本合同的义务期内,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正地维护各方面的合法权益。
③ 监理人使用的委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定时间和方式移交给委托人。
④ 在合同期内或合同终止后,未征得有关方面同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
25.建设工程施工合同的特征如何? 答:建设工程施工合同的特征:
⑪ 合同标的的特殊性。
⑫ 合同的履行期限的长期性。
⑬ 合同内容的多样性和复杂性。
⑭ 合同监督的严格性。26.简述索赔的原因?
答:索赔经常发生的原因,主要有:
(1)风险分担不均
(2)施工条件变化
(3)工程变更
(4)工期拖延
(5)业主或承包商违约
(6)合同缺陷
(7)国家法令变更
(8)物价波动
案例1 某投资公司建设一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位,投标保证金有效期时间同投标有效期。提交投标文件截止时间为2003年5月30日。该公司于2003年3月6日发出招标公告,后有A、B、C、D、E等5家建筑施工单位参加了投标,E单位由于工作人员疏忽于6月2日提交投标保证金。开标会于6月3日由该省建委主持,D单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件。经过综合评选,最终确定B单位中标。双方按规定签定了施工承包合同。
问题:
(1)E单位的投标文件按要求如何处理?为什么?
E单位的投标文件应当被认为是无效投标而拒绝。因为招标文件规定的投标保证金是投标文件的组成部分,因此,对于未能按照要求提交投标保证金的投标(包括)期限,招标单位将视为不响应招标而予以拒绝。
(2)对D单位撤回投标文件的要求应当如何处理?为什么?
对D单位撤回投标文件的要求,应当没收其投标保证金。因为,投标行为是一种要约,在投标有效期内撤回其投标文件,应视为违约行为。
(3)上述招标投标程序中,有哪些不妥之处?请说明理由。
1)提交投标文件的截止时间,与举行开标会的时间不是同一时间。按照《招标投标法》的规定,开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
2)开标应当由招标人或者招标代理人主持,省建委作为行政管理机关只能监督招投标的活动,不能作为开标会的主持人。
案例3 某建设项目概算已批准,项目已列入地方固定资产投资计划,并得到规划部门批准,根据有关规定采用公开招标确定招标程序如下,如有不妥,请改正。
1、向建设部门提出招标申请;
2、得到批准后,编制招标文件,招标文件中规定外地区单位参加投标需垫付工程款,垫付比例可作为评标条件;本地区单位不需要垫付工程款;
3、对申请投标单位发出招标邀请函(4家);
4、投标文件递交;
5、由地方建设管理部门指定有经验的专家与本单位人员共同组成评标委员会。为得到有关领导支持,各级领导占评标委员会的1/2;
6、召开投标预备会由地方政府领导主持会议;
7、投标单位报送投标文件时,A单位在投标截止时间之前3小时,在原报方案的基础上,又补充了降价方案,被招标方拒绝;
8、由政府建设主管部门主持,公正处人员派人监督,召开开标会,会议上只宣读三家投标单位的报价(另一家投标单位退标);
9、由于未进行资格预审,故在评标过程中进行资格审查;
10、评标后评标委员会将中标结果直接通知了中标单位;
11、中标单位提出因主管领导生病等原因2个月后再进行签订承包合同。正确的是:
1、第2条不公正。
2、第5条评标专家从专家库中抽取,技术与经济专家和占总人数的2/3。
3、第6条召开投标预备应由招标单位代表主持
4、第7条不应拒绝。
5、第8条应宣读退标单位名称。
6、第10条评标委员会将中标结果报请建设主管部门批准后,才能将中标结果通知中标单位。
某工程在施工招标文件中规定:本工程有预付款,数额为合同价款的10%,在合同签署并生效后7日内支付,当进度款支付达合同总价的60%时一次性全额扣回,工程进度款按季度支付。
某承包商准备对该项目投标,根据图纸计算,报价为9000万元,总工期为24个月,其中:基础工程估价为1200万元,工期为6个月;上部结构工程估价为4800万元.工期为12个月;装饰和安装工程估价为3000万元,工期为6个月。
该承包商为了既不影响中标,又能在中标后取得较好的收益,决定采用不平衡报价法对原报价作适当调整,基础工程调整为1300万元,结构工程调整为5000万元,装饰和安装工程调整为2700万元。
另外,该承包商还考虑到,该工程虽然有预付款,但平时工程款按季度支付不利于资金周转,决定除按上述调整后的数额报价外。还建议业主将支付条件改为:预付款为合同价的5%,工程款按月支付,其余条款不变。(2)问题
1)该承包商所采用的不平衡报价法是否恰当?为什么? 2)除了不平衡报价法,该承包商还运用了哪一种报价技巧?运用是否得当?(3)分析
1)恰当。因为该承包商是将属于首期工程的基础工程和主体结构工程的报价调高 而将属于后期工程的装饰和安装工程的报价降低,可以在施工的早期阶段收到较多的工程款,从而可以提高承包商所得工程款的现值,减少工程后期资金回收风险。
2)该承包商运用的另一种投标技巧是多方案报价法,该报价技巧运用恰当,因为承包商的报价既适用于原付款条件也适用于建议的付款条件。
第五篇:0736建筑工程招投标与合同管理
0736]《建筑工程招投标与合同管理》
2015年批次
[论述题]简述工程施工许可制度。
参考答案:
答:(1)建设单位必须在建设工程立项批准后,工程发包前,向建设行政主管部门或其授权的部门办理报建登记手续。未办理报建登记手续的工程,不得发包,不得签订工程合同。(5分)
(2)新建、扩建、改建的建设工程,建设单位必须在开工前向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取建设工程施工许可证。未领取施工许可证的,不得开工。(5分)
(3)已经开工的,必须立即停止,办理施工许可证手续,否则由此引起的经济损失,由建设单位承担责任,并视违法情节,对建设单位作出相应处罚。(5分)
[判断题]《合同法》规定:逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;价格下 降时,按原价执行。
参考答案:正确
[单选题]《合同法》规定,空缺条款的 弥补顺序是 ______。
A:法定---推定---约定
B:推定---约定---法定
C:约定---推定---法定
D: 约定---法定---推定
参考答案:C
[单选题]某项按FIDIC合同条件实施的工程,其土方工程量为1000m,挖土单价为15元/m。在合同执行过程中,实际土方工程量增加到1600m,根据合同规定,工程量增加超出25%时,双方可以重新确定单价,经双方协商新的土方单价为14元/m,则承包 商的土方总价格为----____
A:24000元
B:23650元
C:22400元
D:23400元
参考答案:B
[论述题]简述项目建设基本程序?
参考答案:答:(1)项目建议书;
(2)可行性研究报告;
(3)编制设计文件;
(4)施工准备;
(5)项目列入投资计划,办理施工执照;
(6)组织施工,做好生产准备;
(7)竣工验收和交付生产;
(8)项目后评价及检验反馈。
[单选题]业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是_______。
A:固定总价合同
B:单价合同
C:成本加酬金合同
D: 可调值总价合同
参考答案:B
[单选题]某国际工程合同价格为2000万元。按合同规定,承包商每延误一天,则罚款合同价的0.05%,罚款的最高限额为合同价的 5%,该工程应承包商自身原因,延误工期10天,但在合同规定的竣工期前,某一区段工程监理工程师已签发了移交证书,该区段工程合同价款为400万,则承包商逾期罚款额为____万
A:12 B:8 C:6 D:4
参考答案:B
[单选题]在设计阶段监理中,监理工程师与施工单位的关系为
A:合同关系
B:隶属关系
C: 合同管理关系
D: 经济关系
参考答案:C
[单选题]施工合同中,______ 不是业主应承担的义务。
A:获得进入施工现场通行道路的使用权
B: 建立施工现场的安全保护设施
C:组织设计单位图纸会审并进行设计交底
D:提供真实的地质和地下水文资料
参考答案:B
[单选题]监理合同自______ 开始生效
A:合同签字之日
B:监理单位开始执行监理业务之日
C:业主要求执行
D:业主要求执行
参考答案:A
[单选题]违反合同承担责任的方式中,____ 体现了制裁性。
A:赔偿金
B:赔偿金
C:索赔
D:继续履行
参考答案:B
[判断题]一个工程项目只有一个标底。
参考答案:错误
[判断题]FIDIC 合同条件规定,承包商对工程照管的责任,是从开工之日 起,到业主颁发“工程移交证书”之日为止。
参考答案:错误
[判断题]法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订经济合同的义务时,该法人承担 责任。
参考答案:错误
[判断题]衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准是合同工期的日历天数。
参考答案:错误
[判断题]施工索赔,是指在合同履行当中,合同当事人一方,因非自身责任或对方不履 行或未能正确履行,造成本方受到损失时,而向对方提出补偿或赔偿的权利要求。
参考答案:错误
[单选题]1.法人的意志是由法人的[ ]实现的。
A:名称
B:场所
C:上级机关
D:组织机构
参考答案:D
[单选题]在下列法律关系主体中,[ ]是法人。
A:施工企业
B:施工企业经理
C:个体工商户
D:施工企业的分公司
参考答案:A
[单选题]经济法律关系的[ ]是指经济法律关系的参加者或者当事人。
A:主体
B:客体
C:内容
D:对象
参考答案:A
[单选题]买卖合同关系的客体是[ ]。
A:买卖的行为
B:运输工具
C:智力成果
D:买卖的货物
参考答案:D
[单选题]施工企业的项目经理由于管理不当,具体施工人员在施工中产生了一些问题,导致本应顺利完成的施工任务延误,监理单位履行了合同规定的职责,建设单位应当向[ ]提出赔偿要求。
A:监理单位
B:施工单位
C:项目经理
D:具体施工人员
参考答案:B [判断题]狭义的建筑市场一般指有形建筑市场,它是以工程承发包交易活动为主要内容,有固定的交易场所(建设工程交易中心)()
参考答案:正确
[判断题]承包商作为建筑市场的主体,是长期和持续存在的。所以不论是国内还是按照国际惯例,对承包商一般都实行从业资格管理。()
参考答案:错误
[判断题]授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。()
参考答案:正确 [判断题]
建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。它不一定是建设工程项目的投资人(即业主或建设单位)。()
参考答案:错误
[判断题]招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括:发布招标公告或投标邀请书,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。()
参考答案:正确
[判断题]在大型工程合同中,由于工程分期分批验收,工程将会有几个单独 的缺陷责任期,因此监理工程师将会签发几个”解除缺陷责任证书”。
参考答案:错误
[判断题]合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定先履行义务方享有的中止履行 义务的权利。
参考答案:错误
[单选题]在________情况下,业主应支付额外工作酬金。
A:非监理单位原因的暂停或终止监理业务
B: 监理单位原因的暂停监理业务
C:业主原因引起的监理工作受阻
D:第三方原因引起的监理工作受阻
参考答案:A
[单选题]承包商根据FIDIC合同条件进行索赔的权力在_______之后终止
A: 结清单生效
B:颁发工程移交证书
C:递交最终报表
D:颁发解除缺陷责任证书
参考答案:A 2015年批次 [判断题]监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务,则应承担违约误期赔偿责任。
参考答案:错误
[单选题]最全面、最充分的物权是[ ]。
A:所有权
B:抵押权
C:经营权
D:.留置权
参考答案:A
[判断题]FIDIC合同条件规定,承包商对工程照管的责任,是从开工之日起,到业主颁发”工程移交证书”之日为止。
参考答案:正确
[判断题]效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。
参考答案:正确
[判断题]投标保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。
参考答案:正确
[判断题]根据《合同法》规定,合同一经成立即生效。
参考答案:错误
[判断题]在大型工程合同中,由于工程分期分批验收,工程将会有几个单独的缺陷责任期,因此监理工程师将会签发几个“解除缺陷责任证书”
参考答案:错误
[判断题]根据《招标投标法》规定,中标通知书是由业主和招标办共同签发,因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。
参考答案:错误
[论述题]2.试述合同成立与合同生效之区别和联系?
参考答案:
答:(1)两者性质不同;
(2)两者的评判标准与构成要件不同;(3)两者的时间起点不尽相同;
(4)两者的后果不同。
[判断题]根据《合同法》规定,合同无效、被撤销或终止的,不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
参考答案:正确
[判断题]可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。
参考答案:错误
[论述题]建设工程合同的主体应具备哪些条件?
参考答案: 答:(1)建设工程合同主体必须满足法定的条件。(5分)
(2)发包人一般只能是经过批准进行工程项目建设的法人其他组织或自然人,必须有国家批准的建设项目,落实投资计划,并且具备相应的协调能力;(5分)(3)承包人则必须具备法人资格,而且应当具备相应的从事勘察设计、施工、监理等资质条件。无营业执照或无承包资质的单位不能作为建设工程合同的主体。承包人只能按其资质等级承揽相应建设项目,不得越级承包建设工程。(5分)
[判断题]
通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业,淘汰总分低的投标者。()
参考答案:错误
[判断题]编制投标文件的核心工作是计算标价,而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关,所以在计算标价前必须编制好施工计划。()
参考答案:正确
[判断题]所编制的投标文件”正本”只有一份,“副本”则按招标文件附表要求的份数提供。正本与副本若不一致,以副本为准()
参考答案:错误
[判断题]工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。()
参考答案:正确
[判断题]招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作,包括成立招标机构、确定招标方式、发布招标公告等。()
参考答案:正确
[单选题]施工企业与项目经理之间的代理关系是一种[ ]代理。
A:委托
B:法定
C:指定
D:再
参考答案:B [单选题]
对于合同当事人而言,所在国爆发战争是一种[ ]。
A:合法行为
B:违法行为
C:自然事件
D:社会事件
参考答案:D
[单选题]在工程施工期间,施工工程的占有权属于[ ]。
A:建设单位
B:施工企业
C:监理单位
D:国家
参考答案:B
[单选题]未成年人与其父母之间的代理关系是一种[ ]代理。
A:委托
B:法定
C:指定
D:再
参考答案:B
[判断题]合同对履行期限未作规定的,义务人可以随时向权利人履行义务
参考答案:正确 2015年批次
[多选题]《建设工程施工合同(示范文本)》中,属于发包人的义务有:()
A:负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。
B:将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间的需要
C:开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的道路畅通
D:向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表
E:按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫
参考答案:ABC
[判断题]由于大雨天气(属于一个有经验的承包商可以预见的情况)影响工程质量,虽然工程师下了 暂停施工令,但责任原因属于承包商应承担的风险,所以不应批准承包商提出的工期延长要 求。
参考答案:正确 [多选题]合同终止即合同权利义务的终止,是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止,也可以是在双方约定的义务未履行完时,由于某一事件的发生而被迫终止。《合同法》规定了如下几种合同终止的情况:()
A:债务已经按照约定履行
B:合同解除
C:债务相互抵销
D:债务人依法将标的物提存
E:债权人免除债务
参考答案:ABCDE
[多选题]编制工程施工招标标底的主要依据包括:()
A:招标文件
B:市场价格信息
C:投标文件
D:工程施工图纸、编制标底价格前的施工图纸设计交底
E:工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关资料,施工组织设计或施工方案等
参考答案:ABDE
[论述题]评标方法和内容是什么?
参考答案:答:(1)投标人的资质;
(2)监理规划;
(3)拟派项目的主要监理人员;
(4)人员派驻计划和监理人员的素质;
(5)监理单位提供用于工程的检测设备和仪器或委托有关单位的协议;
(6)近几年监理单位的业绩及奖惩情况;
(7)监理费报价和费用组成;
(8)招标文件要求的其他情况。
[多选题]《建设工程施工合同(示范文本)》中,因以下原因造成的工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:()。
A:A、承包人未能按合同约定质量标准施工
B:发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行
C:工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行
D:设计变更和工程量增加
E:一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
参考答案:BCDE
[多选题]评审资格预审文件时,评审内容主要包括:()
A:法人资格
B:商业信誉
C:财务能力
D:技术能力
E:施工经验
参考答案:ABCDE
[单选题]()是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。
A:质押
B:定金
C:债务的免除
D:债务的混同
参考答案:A
[单选题]()承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
A:固定总价合同
B:计量估价合同
C:单价合同
D:成本加酬金合同
参考答案:D
[多选题]《建设工程施工合同(示范文本)》中,能够构成设计变更的事项包括:
A:更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B:增减合同中约定的工程量 C:改变有关工程施工时间和顺序
D:法院要求停止施工
E:仲裁机关要求停止施工
参考答案:ABC
[多选题]有下列()情况,标书可判为无效标书.A:投标人未按时参加开标会
B:投标书主要内容不全或与本工程无关,字迹模糊辨认不清,无法评估
C:标书情况汇总表与标书相关内容不符
D:标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴
E:数据和文字清晰
参考答案:ABCD
[判断题]法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订经济合同的义务时,该法人承担 责任。
参考答案:正确
[判断题]监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务,则应承担违约误期赔偿责任。
参考答案:错误
[判断题]根据《合同法》规定,合同无效、被撤销或终止的,不影响合同中 独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
参考答案:正确
[判断题]合同有效期是指自合同签字日起至承包商提交给业主的”结清单”生效之日为止的日历天数
参考答案:正确
[论述题]简述施工索赔的程序。
参考答案:
答:(1)发出索赔意向通知(2)准备索赔资料(5分)(3)编写工程索赔意向通知书(4)提交索赔文件(5分)
(5)工程师和业主对工程索赔意向通知书的审核(6)索赔处理(5分)
[判断题]资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准,一般凡属评标时考虑的因素,资格预审评审时必须考虑。()
参考答案:错误
[判断题]通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业,淘汰总分低于及格线的投标者。()
参考答案:正确
[判断题]建设工程评标程序分为:评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。()
参考答案:正确 [判断题]中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,不必将中标结果通知所有未中标的投标人。()
参考答案:错误
[判断题]建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括:业主、承包商和工程咨询服务机构。()
参考答案:正确
[单选题]在所有权的各项权能中,[ ]是核心。
A:占有权
B:使用权
C:收益权
D:处分权
参考答案:D
[单选题]在项目施工过程中,由于设计单位没有按期提供施工图纸,导致监理工程师未按期向施工企业提供图纸,给施工企业造成了损失,施工企业应当向[ ]提出赔偿要求。
A:建设单位
B:监理单位
C:监理工程师
D:设计单位
参考答案:A
[单选题]A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工,但按照合同约定,B施工单位仍有该项目的照管责任,该地区突遇山洪暴发,与该项目相邻的C单位在未与A、B单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险,C单位为此行为付出了一定的资金,该笔资金应当由[ ]
A:A单位
B:B单位
C:c单位
D:监理单位
参考答案:B
[单选题]A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同,B单位应于1997年2月18日付货款,但B单位未按期付款。1998年3月18 至1998年5月17,发生了不可抗力事件,致使A单位无法行使请求权,该笔货款的诉讼时效期间至[ ]期满。
A:1998年10月5.日 B:1999年2月17日
C:1999年4月19日
D:2000年5月16日
参考答案:B
[单选题].某项目在施工过程中,由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款,该行为属于[ ]。
A:合法行为
B:自然事件
C:违法行为
D:社会事件
参考答案:C
[判断题]施工中因不可抗力时间的影响而使承包商受到损害时,无权获得费用补偿
参考答案:错误
[判断题]工索赔,是指在合同履行当中,合同当事人一方,因非自身责任或对方不履 行或未能正确履行,造成本方受到损失时,而向对方提出补偿或赔偿的权利要求。
参考答案:错误
[判断题]我国建设工程施工合同中的“工程”是指永久工程;FIDIC合同中的”工程”,是指协议条款约定具体内容的永久和临时工程。
参考答案:错误
[多选题]保证人要对债务人不履行合同的行为承担责任,因此,《担保法》规定,具有清偿能力的法人、其他组织或公民才可以充当保证人。以下不得做保证人的单位有:()
A:国家机关(经国务院批准的为使用外国政府或国际经济组织的贷款进行转贷的政府行政法人可以做担保人);
B:学校、幼儿园、医院等公益事业单位
C:社会团体
D:企业法人的分支机构、职能部门(没有法人的书面授权)。
E:银行
参考答案:ABCD 2015年批次
[单选题]承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务,此种承包方式称为()。
A:包工不包料 B:统包
C:包工部分包料
D:包工包料
参考答案:A
[判断题]效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。
参考答案:正确
[单选题]某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是()。
A:费用由工程师承担,工期由承包方承担
B:费用由承包方承担,工期由发包方承担
C:费用由承包方承担,工期由承发包双方协商
D:费用和工期均由承包方承担
参考答案:D
[单选题]()是当事人―方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示
A:要约
B:承诺
C:留置
D:定金
参考答案:A
[论述题]担保的特点有哪些?
参考答案:附随性:
担保是为担保债权的受偿而由债务人或者第三人另外提供的,具有从属于被担保债权的属性。随着主债权的存在、转移或消灭而存在、转移或消灭。
补充性:
担保的补充性是指债权人所享有的担保权,对于债权的实现仅具有补充意义。只有在债务人不履行或者不能履行债务时,债权人才能行使担保权。同时,债权人实现其担保,应当先为主债权的清偿要求,在主债权的清偿要求不能满足时,才可以实现其担保。
[单选题]合同的()是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。
A:成立
B:订立 C:质压
D:定金
参考答案:A
[单选题]编制工程施工招标标底时,分部分项工程量的单价为直接费。直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定;间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。此种方法称为:()
A:工料单价法
B:综合单价法
C:清单计价法
D:其他方法
参考答案:A
[判断题]交钥匙合同在通用条件中规定采用不可调价的总价合同,但也允许双方在专用条件内约定物价浮动的调整和税费变化的调整方法,代换通用条件中的规定。
参考答案:正确
[单选题]若业主拟定的合同条件过于苛刻,为使业主修改合同,可准备“两个报价”,并阐明,若按原合同规定,投标报价为某一数值,但倘若合同作某些修改,则投标报价为另一数值,即比前一数值的报价低一定的百分点,以此吸引对方修改合同。但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格,否则可能会被当作”废标”来处理,此种报价方法称为()
A:不平衡报价法
B:多方案报价法
C:突然袭击法
D:低投标价夺标法
参考答案:B
[单选题]根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过()约定承发包双方的权利和义务。
A:通用条款
B:专用条款
C:监理合同
D:协议书
参考答案:B [单选题]《合同法》规定:“当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为:()。
A:同时履行抗辩权
B:后履行一方享有的抗辩权
C:先履行一方享有的抗辩权
D:不安抗辩权
参考答案:B
[判断题]效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。
参考答案:正确
[论述题]施工承包合同履行过程中,甲方出于某种需要,要求乙方将部分工程提前移交或全部工 程提前竣工时,甲方应怎样向乙方提出此项要求?
参考答案:根据《建设工程施工合同条件》第 12 条和 19 条,对以下造成竣工日期推迟 的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
/0.5分/(2)一周内,非乙方原因停水、电、气造成停工累计超过 8 小时;
/0.5 分/(3)不可抗力;
/0.5 分/(4)合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。
/0.5 分/ 而对于下列情况,承包商则可要求调整合同价款:(1)甲方代表确认的工程量增减;
/1分/(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;
/0.5 分/
(3)工程造价管理部门公布的价格调整;
/1 分/(4)合同约定的其它增减或调整。
[判断题]建设工程交易中心的基本功能:信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。()
参考答案:错误
[判断题]建设工程的招标投标主体包括:招标人、投标人、招标代理机构。()
参考答案:正确
[判断题]公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。()
参考答案:错误
[判断题]投标人收到招标单位的授标通知书,即获得工程承建权,称为中标或得标,表示投标人在投标竞争中获胜。()
参考答案:正确 [判断题]投标文件必须严格按照招标文件的规定编写,可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。()
参考答案:错误
[单选题]施工企业的项目经理在施工过程中,超越自己的代理权限,为施工企业购买了一套设备,设备供应商应当向[ ]提出支付合同款的要求。
A:监理单位
B:.施工单位
C:项目经理
D:建设单位
参考答案:C
[单选题]A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工,该地区突遇山洪暴发,与该项目相邻的B单位在未与A单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险,该行为属于〔 〕。
A:合同
B:侵权
C:无因管理
D:不当得利
参考答案:C [单选题]
A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同,A单位应于1997年2月8日交货,B单位应于1997年2月18日付货款。但B单位未按期付款,该笔货款的诉讼时效期间至[ ]期满。
A:1998年10月5日
B:1999年2月7日
C:1999年2月17日
D:1998年2月17
参考答案:C [单选题]
经济法律关系的权利义务共同指向的事物是经济法律关系的[ ]。
A:主体 B:客体
C:内容
D:对象
参考答案:A [单选题]
货物运输合同的客体是[ ]。
A:运输人
B:运输工具
C:运输行为
D:运输的货物
参考答案:C
[判断题]我国建设工程施工合同中的”工程”是指永久工程;FIDIC合同中的“工程”,是指协议条款约定具体内容的永久和临时工程。
参考答案:错误
[判断题]合同法规定的”不安抗辩权”是指按照合同规定先履行义务方享有的中止履行 义务的权利。
参考答案:错误
[判断题]法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订经济合同的义务时,该法人承担 责任。
参考答案:错误
[判断题]可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。
参考答案:错误
[判断题]违约当事人支付了违约金后,对方仍要求继续履行合同时,违约方必须按合同决定条件继续 履行。
参考答案:正确
[单选题]根据我国有关规定,凡在我国境内投资兴建的工程建设项目,都必须实行(),接受当地建设行政主管部门的监督管理。
A:报建制度
B:监理制度
C:工程咨询
D:项目合同管理
参考答案:A