第一篇：招投标与合同管理试卷A(答案)
江西建设职业技术学院2007—2008学年第一学期期末考试 《招投标与合同管理》课程试卷A卷（供造Z0601班使用）班级：学号：姓名：
[注意]：本试卷采取闭卷形式，共5大题，4页。满分为 100分。
一、单项选择题（本大题共10题，每小题2分，共20分）.1．投标文件一般情况下（B）附带条件。
A．都带B．不能带C.上级批准可带
2．设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于（B）。
A．公开招标B.邀请招标C.议标D．直接发包
3．单项金额在（A）万元以上的设计项目必须招标。
A、50B.100C.200D.3000
4．公开招标在开标时，应当由（C）
A．招标监督机构主持，所有投标人自愿参加 B．招标监督机构主持，投标人自愿参加
C．招标人主持，所有投标人均应参加D．招标人主持，投标人自愿参加
5.据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（A）后推迟开工日期．
A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准
C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人
6．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（A）承担．
A．发包人B．承包人C．设备供应人D．发包人和承包人分别
7．在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标.A．施工B．设备采购C．设计D．材料采购
8．施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（C）处理．
A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延
B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延
C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延
D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延
9．如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期
完成，则建设单位可以要求（A）承担责任。
A．施工单位B．监理单位C．材料供应商D．项目经理
10．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由（B）承担。
A．业主B．承包商C．监理单位D．业主和承包商共同
二、多选题（本大题共6小题，每小题 4 分，共24分。在每小题给出的四个选项中，有二
至四个是符合题意的，把你所选的选项前面的字母填在题后的括号内。全部选对该小题得满
分，少选、多选、错选、不选该小题均为0分。）
1．建筑市场的主体是（ABC）.A．业主B．承包商C．工程咨询服务机构D．建筑产品
2．国际承包工程的合同计价方式有（BCD）
A．BOTB．固定总价C．单价合同D．成本加酬金
3．法人应当具备的条件（BCD）
A．有行政主管部门的明确授权Ｂ．有必要的财产和经费
C．有自己的名称，组织机构和场所Ｄ．能够独立承担民事责任
4．在代理中，通常涉及三方关系人，即（ACD）
A．代理人 B．利益相关人C．被代理人D．第三人
5．公开招标的程序分为：建设项目报建，编制招标文件，开标、评标和定标外还有
（BCD）。
A．发投标邀请书B．资格预审
C．发放招标文件D．签订合同
6．在工程项目招标中，可采取的主要方式有（AB）。
A．公开招标B．邀请招标C.议标D.直接发包
三、判断题（本大题共12小题，每小题2分，共24分。下列命题你认为正确的在题后括号
内打“√”；错误的打“×”。）
1．国家实行建设工程招投标的目的是为了加强国家对建设工程的管理力度。
（×）
2．根据《招投标法》的规定，投标人互相串标，可处投标金额的1%以下的罚款。
（×）
3．世界银行又可称为国际复兴开发银行，简称IBRD。（×）
4．作为招标方式的一种，邀请招标是最公开、公正、公平的方式、它是一种无限制的竞争方式，在世界上被广泛地采用。（×）
5．投标是承包单位以提报标价的形式争取承包建设工程项目的经济活动，是目前承
包商取得工程项目的一种最常见的行之有效的活动。（√）
6．货物的到岸价，等于货价加上在途运费。（×）
7．住宅工程的监理必须招标。（√）
8．施工合同履行充满了风险，而投标行为则无风险可言。（×）
9．评标评审成员人数由5人以上的双数组成。（×）
10．在投标截止日期后撤回投标文件，投标保证金不能退还。（√）
11．工程师发给承包商的指令一定要采取书面形式（√）
12．工程价款支付方式包括预付款、工程进度款、最终付款和退还保证金。（√）
四、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分。）
1．工程建筑招标——建筑单位（业主）就拟建的工程发布通告，用法定方式吸引建筑项目的承包单位单价竞争，进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建筑任务的一种法
律行为．
2．建筑工程招标代理——建筑工程招标人将建筑工程招标事务委托给招标代理中介服务机
构，由该中介服务机构在招标人委托授权范围内以委托人的名义同他人独立进行工程招标投
标活动，法律后果由委托人承担的一种法律制度
3．追加合同价款——合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
4．工程索赔——在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身因素或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。
五、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）
1．招投标为什么要进行资格预审？
⑴保证参与投标的法人或其他组织在资质和能力方面都能满足完成招标工作的要求.⑵能够选出综合实力强的一批申请投标人,再请他们参加投标竞争,以减小评标工作量.2．订立合同的基本原则？
平等、自愿/公平/诚实信用/合法
3．和解和调节的区别？
前者有第三人参加，并主要是通过第三人的说服教育和协调来达成解决纠纷的协议；而后者则完全是通过当事人自行协商来达成解决合同纠纷的协议。
4．试述公开招标的“六公开原则”。
答：公开招标的“六公开原则”为：公开发布招标信息、公开发布投标报名的条件、公开接受投标报名、公开选定投标单位、公开评标的办法与程序、公开招标结果。
5．为什么要进行投标决策？其主要内容是什么？
答：由于投标活动具有强烈的竞争性和高风险性的特点，因此，在投标过程中进行慎重的投标决策是必须的。投标决策包括：投不投标、投何种标、采用何种策略和技巧等。
第二篇：招投标与合同管理试卷A(答案)(精)
江西建设职业技术学院2007—2008学年第一学期期末考试
《招投标与合同管理》课程试卷A卷（供造Z0601班使用）
班级： 学号： 姓名：
题号 一 二 三 四 五 总分
分值 20 24 24 12 20
得分
[注意]：本试卷采取闭卷形式，共5大题，4页。满分为 100 分。
一、单项选择题（本大题共10题，每小题2分，共20分）.1．投标文件一般情况下（B）附带条件。
A．都带 B．不能带 C.上级批准可带
2．设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于（B）。
A．公开招标 B.邀请招标 C.议标 D．直接发包
3．单项金额在（A）万元以上的设计项目必须招标。
A、50 B.100 C.200 D.3000 4．公开招标在开标时，应当由（C）
A．招标监督机构主持，所有投标人自愿参加 B．招标监督机构主持，投标人自愿参加
C．招标人主持，所有投标人均应参加 D．招标人主持，投标人自愿参加
5.据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（A）后推迟开工日期．
A.需承包人书面通知工程师
B.应经建设行政主管部门批准
C.应经工程师批准
D.需承包人书面通知发包人
6．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（A）承担．
A．发包人
B．承包人
C．设备供应人
D．发包人和承包人分别
7．在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标.A．施工
B．设备采购
C．设计
D．材料采购
8．施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（C）处理．
A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延
B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延
C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延
D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延
9．如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A）承担责任。
A．施工单位
B．监理单位
C．材料供应商
D．项目经理
10．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由（B）承担。
A．业主 B．承包商 C．监理单位 D．业主和承包商共同
二、多选题（本大题共6小题，每小题 4 分，共24分。在每小题给出的四个选项中，有二至四个是符合题意的，把你所选的选项前面的字母填在题后的括号内。全部选对该小题得满分，少选、多选、错选、不选该小题均为0分。）
1．建筑市场的主体是（ABC）.A．业主
B．承包商
C．工程咨询服务机构
D．建筑产品
2．国际承包工程的合同计价方式有（BCD）
A．BOT B．固定总价 C．单价合同 D．成本加酬金
3．法人应当具备的条件（BCD）
A．有行政主管部门的明确授权
Ｂ．有必要的财产和经费
C．有自己的名称，组织机构和场所
Ｄ．能够独立承担民事责任
4．在代理中，通常涉及三方关系人，即（ACD）
A．代理人 B．利益相关人
C．被代理人
D．第三人
5．公开招标的程序分为：建设项目报建，编制招标文件，开标、评标和定标外还有（BCD）。
A．发投标邀请书 B．资格预审
C．发放招标文件 D．签订合同
6．在工程项目招标中，可采取的主要方式有（AB）。
A．公开招标 B．邀请招标 C.议标 D.直接发包
三、判断题（本大题共12小题，每小题2分，共24分。下列命题你认为正确的在题后括号内打“√”；错误的打“×”。）
1．国家实行建设工程招投标的目的是为了加强国家对建设工程的管理力度。（×）
2．根据《招投标法》的规定，投标人互相串标，可处投标金额的1%以下的罚款。（×）
3．世界银行又可称为国际复兴开发银行，简称IBRD。（×）
4．作为招标方式的一种，邀请招标是最公开、公正、公平的方式、它是一种无限制的竞争方式，在世界上被广泛地采用。（×）
5．投标是承包单位以提报标价的形式争取承包建设工程项目的经济活动，是目前承包商取得工程项目的一种最常见的行之有效的活动。（√）
6．货物的到岸价，等于货价加上在途运费。（×）
7．住宅工程的监理必须招标。（√）
8．施工合同履行充满了风险，而投标行为则无风险可言。（×）
9．评标评审成员人数由5人以上的双数组成。（×）
10．在投标截止日期后撤回投标文件，投标保证金不能退还。（√）
11．工程师发给承包商的指令一定要采取书面形式（√）
12．工程价款支付方式包括预付款、工程进度款、最终付款和退还保证金。（√）
四、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分。）
1．工程建筑招标——建筑单位（业主）就拟建的工程发布通告，用法定方式吸引建筑项目的承包单位单价竞争，进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建筑任务的一种法律行为．
2．建筑工程招标代理——建筑工程招标人将建筑工程招标事务委托给招标代理中介服务机构，由该中介服务机构在招标人委托授权范围内以委托人的名义同他人独立进行工程招标投标活动，法律后果由委托人承担的一种法律制度
3．追加合同价款——合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
4．工程索赔——在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身因素或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。
五、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）
1．招投标为什么要进行资格预审？
⑴保证参与投标的法人或其他组织在资质和能力方面都能满足完成招标工作的要求.⑵能够选出综合实力强的一批申请投标人,再请他们参加投标竞争,以减小评标工作量.2．订立合同的基本原则？
平等、自愿/公平/诚实信用/合法
3．和解和调节的区别？
前者有第三人参加，并主要是通过第三人的说服教育和协调来达成解决纠纷的协议；而后者则完全是通过当事人自行协商来达成解决合同纠纷的协议。
4．试述公开招标的“六公开原则”。
答：公开招标的“六公开原则”为：公开发布招标信息、公开发布投标报名的条件、公开接受投标报名、公开选定投标单位、公开评标的办法与程序、公开招标结果。
5．为什么要进行投标决策？其主要内容是什么？
答：由于投标活动具有强烈的竞争性和高风险性的特点，因此，在投标过程中进行慎重的投标决策是必须的。投标决策包括：投不投标、投何种标、采用何种策略和技巧等。
第三篇：招投标与合同管理试卷一及答案
一、单选题（共20小题，每小题2分，共计40分，请将答案填在选择题答题卡上）
1、全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当（A）。A.进入有形建筑市场进行招标投标活动
B.进入无形建筑市场进行招标投标活动
C.进入有形建筑市场进行直接发包活动
D.进入无形建筑市场进行直接发包活动
2、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（B）证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。A.技术职称
B.执业资格
C.注册
D.岗位
3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（A）服务。A.工程咨询
B.工程管理
C.工程监督
D.工程策划
4、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（B）家。A.2
B.3
C.4
D.5
5、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估计在（B）万元人民币以上的，必须进行招标。
A.2
B.50
C.100
D.150
6、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是（C）。
A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目
B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目
C.商品住宅，包括经济适用住房
D.生态环境保护项目
7、《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。
A.20天
B.30天
C.10天
D.15天
8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（B）资质确定等级。
A.一级
B.二级
C.三级
D.特级
共 9 页 第 1 页
9、下列不属于招标文件内容的是(D)。
A.投标邀请书
B.设计图纸
C.合同主要条款
D.财务报表
10、《建设工程施工合同（示范文本）》规定的设计变更范畴不包括(B)。
A.增加合同中约定的工程量
B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施
C.改变承包人原计划的工作顺序和时间
D.更改工程有关部分的标高
11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。结算拨付工程款时以（B）为依据。
A.工程量清单
B.实际工程量
C.承包方报送的工程量
D.合同中的工程量
12、《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（B）。
A.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过50万元人民币
B.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币
C.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过50万元人民币
D.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过80万元人民币
13、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以(D)为准。
A.招标文件中的规定
B.现场考察时招标单位的口头解释
C.招标单位在会议上的口头解答
D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
14、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）。
A.建设单位
B.施工单位
C.招标代理
D.设计单位
15、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。根据《招标投标法》规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”，该承包商投标时报价不得低于（D）。
A.1000万元
B.950万元
C.900万元
D.800万元
共 9 页 第 2 页
16、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（A）
A.要约撤回
B.要约撤销
C.承诺撤回
D.承诺撤销
17、合同争议的解决顺序为（A）
A.和解—调解—仲裁—诉讼
B.调解—和解—仲裁—诉讼 C.和解—调解—诉讼—仲裁
D.调解—和解—诉讼—仲裁
18、业主在（B）合同中承担的风险最小。
A.可调总价
B.不可调总价
C.单价
D.成本加酬金
19、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（C）处理．
A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延
20、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。
B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性和准确行负责。
C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。
D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。
二、多选题（共10小题，每小题2分，共计20分；每题有两个或两个以上的正确答案，全部选对得2分，少选得1分，错选得0分；请将答案填在选择题答题卡上。）
21、获得施工总承包资质的企业，可以(ABCE)。
A.对工程实行施工总承包
B.对主体工程实行施工承包 C.对所承接的工程全部自行施工
D.将主体工程分包给其他企业
共 9 页 第 3 页
E.将劳务作业分包给具有相应资质的企业
22、根据我国《招标投标法》规定，招标方式分为（AC）A.公开招标
B.协议招标
C.邀请招标
D.指定招标
E.行业内招标
23、在招标准备阶段，招标人的主要工作包括（BC）。
A.组织现场勘察
B.编制招标文件
C.选择招标方式
D.进行资格预审
E.对招标文件澄清
24、采用工程量清单报价法编制的投标报价，主要由（ABCD）几部分构成。A.分部分项工程费
B.其它项目费
C.措施项目费
D.规费和税金
E.间接费
25、投标文件有（BCD）情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理。A.大写金额与小写金额不一致
B.投标工期长于招标文件中要求工期的标书 C.关键内容字迹模糊、无法辨认的标书 D.未按招标文件要求提交投标保证金的 E.总价金额与单价金额不一致
26、所有的合同的订立过程都必须经过（BC）过程。A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.公证
E.签证 27.《建设工程施工合同（示范文本）》由（ACE）组成。
A.协议书
B.中标通知书
C.通用条款
D.工程量清单
E.专业条款 28.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（BC）请求撤销合同。
A.建设行政主管部门
B.仲裁机构
C.人民法院
D.工程师
E.设计单位
29.按照FIDIC施工合同条件规定，属于业主承担责任的风险有（DE）A.承办商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工 B.分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工 C.因承办商施工原因造成的爆炸 D.汇率变化
共 9 页 第 4 页
E.法律变化
30.某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则（AE）。
A.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担
B.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担
C.承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励 D.如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任 E.如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任
三、案例分析（本题共计10分。）
【背景】某工程项目招标，招标人根据项目实际情况，确定了项目招标工作主要内容和工作程序确定为：
1、成立招标工作小组；
2、发布招标公告；
3、编制招标文件；
4、编制标底；
5、发放招标文件；
6、组织现场踏勘和招标答疑；
7、投标单位资格审查；
8、接受投标文件；
9、开标；
10、确定中标单位；
11、评标；
12、签订承发包合同；
13、发出中标通知书。
【问题】上述招标工作程序是否妥当？(2分)如果不妥，请确定合理的招标工作程序。（8分）答:不妥当。
共 9 页 第 5 页
正确的招标工作程序应为：1-3-4-2-7-5-6-8-9-11-10-13-12。
四、案例分析（本题共5个问题，共计15分。）
【背景】某重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20－22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。
在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。
评标委员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告，B企业综合得分第一名。11月10日招标人向B企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。【问题】
（1）企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。（3分）（2）C企业和E企业投标文件是否有效？说明理由。（3分）（3）请指出开标工作的不妥之处，说明理由。（3分）
（4）请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。（3分）
（5）业主和中标单位于12月12日签订书面合同的做法是否妥当？说明理由。（3分）
（1）答：不妥当。根据《招标投标法》（第十一条）规定，省、自治区、直辖
共 9 页 第 6 页
市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。（2）答：C企业和E企业投标文件无效。理由：
根据《招标投标法》（第二十八条）规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。
根据《招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。（3）答：
1）根据《招标投标法》（第三十四条）规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。本题招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时，但迟至10月21日下午才开标，是不妥之处一； 2）根据《招标投标法》（第三十五条）规定，开标应由招标人主持。本题由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，是不妥之处二。（4）答：
根据《招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟悉工程项目相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。《招投标法》还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本题技术、经济等方面的专家比例为4/7，低于规定的比例要求。（5）答：不妥当。理由：
第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本题11月10日发出中标通知书，迟至12月12日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过30天，违反了《招标投标法》的相关规定。
共 9 页 第 7 页
五、案例分析（本题共5个问题，共计15分。）
【背景】某施工单位通过对某工程的投标获得了该工程的承包权，并与建设单位签订了施工总价合同，在施工过程中发生了如下事件。
事件1：基础施工时，建设单位负责供应的混凝土预制桩供应不及时，使该工作延误4天。
事件2：建设单位因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内未支付，承包方停工10天。
事件3：在主体施工期间，施工单位与某材料供应商签订了室内隔墙板供销合同，在合同内约定，如供方不能按照约定的时间供货，每天赔偿订购方合同价0.05%的违约金。供货方因原材料问题未能按时供货，拖延8天。
事件4：施工单位根据合同工期要求，冬季继续施工，在施工过程中，施工单位为保证施工质量采取了多项技术措施，由此造成额外的费用开支共计20万元。
事件5：施工单位进行设备安装时，因业主选定的设备供应商接线错误导致设备损坏，使施工单位安装调试工作延误5天，损失12万元。
【问题】以上各个事件中，施工耽误延误的工期和增加的费用应由谁来承担？说明理由。（每个事件各得3分）答：
事件1：建设单位应给予施工单位补偿工期4天和相应的费用。因为混凝土预制桩供应不及时，使该工作延误，是属于建设单位的责任。
事件2：建设单位应给予施工单位补偿工期10天和增加费用的责任。这是因为建设单位的原因造成的施工临时中断，从而导致承办商工期的拖延和费用支出的增加，因而应由建设单位承担。
事件3：应由材料供应商支付违约金，施工单位字迹承担工期延误和费用增加的责任。材料供应商在履行该供销合同时，已经构成了违约行为，所以应由材料供应商承担违约金。而对于延误的工期来说，材料供应商不可能承担此责任，反映到建设单位和施工单位的合同中，属于施工单位应承担的责任。事件4：施工单位应承担的责任。在签订合同时，保证施工质量的措施费已包括在合同价款内。
共 9 页 第 8 页
事件5：应由建设单位承担由此造成的工期延误和费用增加。建设单位分别与施工单位和设备供应商签订了合同，而施工单位与设备供应商之间不存在合同关系，无权向设备供应商提出索赔，对施工单位而言，应视为建设单位的责任。
共 9 页 第 9 页
第四篇：项目招投标与合同管理A答案
工程招投标与合同管理模拟试题
一、单选题（1*20=20分）
1．C；2．C ；
3、B；4． B；5． C ；6．C；7．B；8．C；9．B ；10． B；11．B；12．B；13．A；14.A；15.B；16.C；17．B；18．C；19．D；20．C。
二、多选题（10*2=20分）
1． ABCDEF；2．ABCD ；3．ACD；4． BDE；5．ACE； 6．ABD； 7.ABCD；8． ABCD；9．AB；10．ABC
三、简答题。（40分）
1、建设工程有哪些承发包方式？（8分）
答：1.按照承发包的范围划分，分为：1）建设全过程承发包；2）阶段承发包；3）专项承发包
2.按照合同类型和计价方式划分，分为：1）总价合同；2）单价合同；3）成本加酬金合同；4）按投资总额或承包工程量计取酬金的合同。
3.按照承包人所处的地位划分，分为：1）总承包；2）分承包；3）独立承包；4）联合承包；5）直接承包。
4.按照获取任务的途径划分，分为：（1）计划分配承包；（2）投标竞争承包；（3）委托承包；（4）指令承包。
2．招标人和工程项目招标各应具备什么条件？（8分）1）建设单位招标应当具备的条件
招标按照组织方式可以分为自行组织招标和委托代理机构代理招标两种，如果自行招投标的话，建设单位招标应当具备如下一些条件，并且要报经相应的政府主管部门核准后才可以：（1）招标人是法人或依法成立的其他组织。（2）有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员。（3）有组织编制招标文件的能力。（4）有审查投标单位资质的能力。（5）有组织开标、评标、定标的能力。
不具备上述（2）～（5）项条件的，须委托具有相应资质的咨询、监理等单位代理招标。
2）工程建设项目招标应具备的条件
我国《工程建设项目施工招投标办法》第八条规定，依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标。（1）招标人已经依法成立。
（2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。（3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当发行核准手续的，已经核准。
（4）有相应资金或资金来源已经落实。（5）有招标所需的设计图纸及技术资料。
3、建筑工程施工投标的主要工作有哪些？（8分）
答：主要由以下内容：（1）投标决策、（2）组建投标小组、（3）参加资格预审、（4）购买标书及相关资料，缴纳投标保证金、（5）参加现场踏勘、招标答疑、招标预备会、（6）市场调研、（7）编制招标文件：技术部分（施工组织设计）和商务部分（施工图预算书）、（8）投标内容最终决策，投标文件最终定稿、（9）投标文件装订、密封、（10）递交投标文件，参加开标会议。
4、建设工程施工合同争议产生的原因有哪些？如何选择合适的解决方式？（8分）答：合同争议产生的原因
可能是合同本身存在合同形式不合理、内容不明确等问题，也可能是当事人客观上没有能力履行或主观上没有付出足够努力等，建设工程施工合同争议产生的原因具体包括以下几种。（1）合同订立不合法。
（2）合同条款完整性、严密性不足，存在错误或疏漏。（3）双方对合同管理的错误认识。（4）缺乏专业的合同管理人员。（5）现场签证不及时、不规范。
根据《合同法》第一百二十八条的规定，当事人可以通过四种途径解决合同争议：和解；调解；提请仲裁机构仲裁和向人民法院提起诉讼。
当事人可以通过和解或调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。
解决合同争议的方式，取决于当事人自己的意愿，其他任何单位或个人都不得强迫。对于解决的方式，当事人双方可以在签订合同时就选择，并把选择出的方法以合同条款形式写入合同，也可以在发生争议后就解决办法达成协议。在解决合同争议的过程中，任何一方当事人都不得采取非法手段，否则将依法追究违法者的法律责任。5、1999年FIDIC出台了哪几个合同条件？简述其特点和适用范围。（8分）
答：1999年9月FIDIC出台4本全新的标准合同条件：（1）《施工合同条件》（新红皮书）的名称是：由业主设计的房屋和工程施工合同条件（Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer）－红皮书（Red Book）。推荐用于由雇主或其代表、工程师设计的建筑或工程项目。
（2）《设备与设计-建造合同》（新黄皮书）的名称是：由承包商设计的电气和机械设备安装与民用和工程合同条件（Conditions of Contract for Plant and Designed-Build for Electrical and Mechanical Plant and Building and Engineering Works Designed by the Contractor）。推荐用于电气和（或）机械工程设备供货和建筑或工程的设计与施工。
（3）《EPC/交钥匙项目合同条件》（Conditions of Contract for ERC/Turnkey）-银皮书（Silver Book）。可适用于以交钥匙方式提供加工或动力设备、工厂或类似设施、基础设施项目或其他类型发展项目。
（4）《简明合同格式》（Short Form of Contract）－绿皮书（Green Book）。推荐用于资本金额较小的建筑或工程项目。
四、案例题。（20分）
1．某依法必须进行招标的工程施工项目采用资格后审组织公开招标，在投标截止时间前，招标人共受理了6份投标文件，随后组织有关人员对投标人的资格进行审查，查对有关证明、证件的原件。有一个投标人没有派人参加开标会议，还有一个投标人少携带了一个证件的原件，没能通过招标人组织的资格审查。招标人对通过资格审查的投标人A、B、C、D组织了开标。
投标人A没有递交投标保证金，招标人当场宣布A的投标文件为无效投标文件，不进入唱标程序。
唱标过程中，投标人B的投标函上有两个投标报价，招标人要求其确认了其中一个报价进行唱标；投标人C在投标函上填写的报价，大写与小写不一致，招标人查对了其投标文件中工程报价汇总表，发现投标函上报价的小写数值与投标报价汇总表一致，于是按照其投标函上小写数值进行了唱标；投标人D的投标函没有盖投标人单位印章，同时又没有法定代表人或其委托代理人签字，招标人唱标后，当场宣布D的投标为废标。这样仅剩B、C两个人的投标，招标人认为有效投标少于三家，不具有竞争性，否决了所有投标。问题：
（1）招标人确定进入开标或唱标的做法是否正确？为什么？如不正确，正确的做法应怎样？
（2）招标人在唱标过程中针对一些特殊情况的处理是否正确？为什么？
（3）开标会议上，招标人是否有权否决所有投标？为什么？给出正确的做法。答：
1、（1）本案中，招标人确定进入开标或唱标投标人的做法不正确。《招标投标法》第三十六条规定，招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。招标人采用投标截止时间后，先行组织有关人员对投标人进行资格审查，查对有关证明、证件的原件的做法不符合该条规定，因为资格后审属于对投标文件的评审和比较内容，由评标委员会在初步审查过程中完成。所以招标人确定进入开标的投标人的做法不符合《招标投标法》的规定。
《招标投标法》第三十五条规定，“开标由招标人主持，邀请所有投标人参加”。所以投标人参加开标是一种子自愿行为。投标人参加开标的权利是监督招标人开标的合法性，了解其他投标人的投标情况。如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，不能以投标人是否参加开标而判定其投标的有效无效，更不能以此判定其资格合格与否。
（2）招标人开标过程中对一些特殊情况处理不正确。针对B的投标函有两个投标报价，招标人应直接宣读投标人在投标函（正本）上填写的两个报价，不能要求该投标人确认其报价是这中间的哪一个报价，否则其行为相当于允许该投标人二次报价，违反了投标报价一次性原则；针对C在投标函上填写的报价，大写与小写不一致，招标人在开标会议上无须去查对工程报价汇总表，仅需按照投标函（正本）上的大写数值唱标即可；针对投标人D的投标函没有盖投标人单位印章，同时又没有法定代表人或其委托代理人签字，招标人仅需按照招标文件约定的唱标内容进行唱标即可，而招标人唱标后宣布D的投标为废标的行为属于招标人越权。
（3）招标人在开标会议没有权利否决所有投标。招标投标法将对投标文件的评审和比较权利依法赋予了招标人依法组建的评标委员会，《招标投标法》第四十二条规定，评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。本案中，招标人否决所有投标的行为违反了法律规定。正确的做法是，招标人应组织接收的6份投标文件开标，然后将6份投标文件交由其依法组建的评标委员会进行评审和比较。
第五篇：建筑工程招投标与合同管理试卷2
建筑工程招投标与合同管理试卷二吴美娟
一、判断题（共 10 道试题，共 20 分。）
1.建设工程项目标的小，技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目，军事保密项目等，一般可以采用公开招标的方式。（A）
A.错误
B.正确
满分：2分
2.投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应在投标须知内予以明确。（A）
A.错误
B.正确
满分：2分
3.通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。（A）
A.错误
B.正确
满分：2分
4.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评。（B）
A.错误
B.正确
满分：2分
5.招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是评标委员会评标的依据，也是订立合同的基础。（B）
A.错误
B.正确
满分：2分
6.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。（A）
A.错误
B.正确
满分：2分
7.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。（A）
A.错误
B.正确
满分：2分
8.招标机构的主要职责是拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作等。（B）
A.错误
B.正确
满分：2分
9.根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当（先履行审批手续，取得批准）。关于资金或者资金来源是否落实问题，可不在招标文件中载明。”
（A）
A.错误
B.正确
满分：2分
10.所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。（B）
A.错误
B.正确
满分：2分
二、单项选择题（共 15 道试题，共 30 分。）
1.（B）是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
A.招标准备阶段
B.招标实施阶段
C.定标签约阶段
D.履约阶段
满分：2分
2.标段划分应根据工程特点和招标人的具体情况确定，对场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程宜采用（A）。
A.一次招标
B.分段招标
C.考虑招标项目的管理要求，可以分别招标
D.考虑工程各项工作时间和空间的衔接，分别发包
满分：2分
3.定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段，包括：（A）等工作。
A.开标、评标、定标、签约
B.评标、定标、签约
C.定标、签约
D.开标、定标、签约
满分：2分
4.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标。
A.施工
B.设备采购
C.设计
D.材料采购
满分：2分
5.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（C）。
A.投标须知
B.资格预审表
C.合同专用条款
D.对投标人书面有质疑的解答
满分：2分
6.根据《招标投标法》的规定，建设工程施工招标的标底由（A）编制。
A.招标单位
B.设计单位
C.承包单位
D.政府主管部门
满分：2分
7.根据规定，一个工程只能编制（A）个标底，一般是在招标前就制定出来的。
A.一
B.二
C.三
D.四
满分：2分
8.建设工程项目（A）是招标人招标活动的前提。
A.相应资金或资金来源落实
B.编制招标文件的编制
C.报建
D.评标委员会专家库的建立
满分：2分
9.资格预审的评审方法一般采用（A）。
A.评分法
B.投票法
C.评议法
D.举手表决
满分：2分
10.建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（B）。
A.计划价格
B.预期价格
C.实际价格
D.合同价格
满分：2分
11.招标机构的主要职责是：（A）等。
A.拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作
B.编制招标文件和组织评标
C.确定评标委员会，并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人
D.成立作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库
满分：2分
12.在划分标段时，从管理费的角度考虑，(B)分段招标的管理费一般比整体直接发包的管理费高。
A.分段招标的管理费一般比整体直接发包的管理费低
B.分段招标的管理费一般比整体直接发包的管理费高
C.分段招标的管理费与整体直接发包的管理费相同
满分：2分
13.施工招标文件的内容一般不包括(B)。
A.工程量清单
B.资格预审条件
C.合同条件
D.投标须知
满分：2分
14.工程施工招标一般划分为（D）三个阶段
A.招标准备、招标和签约
B.招标准备、定标和签约
C.招标、定标和签约
D.招标准备、招标实施和定标签约
满分：2分
15.招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括（A）。
A.成立招标机构、确定招标方式、编制招标相关文件等
B.按照国家有关规定需要履行项目审批手续、编制招标相关文件等
C.成立招标机构、发布招标公告、编制招标相关文件等
D.成立招标机构、召开标前会议、编制招标相关文件等
满分：2分
三、多项选择题（共 5 道试题，共 15 分。）
1.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第八条规定的工程施工招标应具备的条件有：（ABCD）。
A.按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续；
B.工程资金或者资金来源已经落实；
C.有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料；
D.法律、法规、规章规定的其他条件。
E.监理单位已确定
满分：3分
2.在划分标段时，下列（AC）应分别招标。
A.建设工程项目中的土建和设备安装
B.项目各部分彼此联系性小的建设工程项目
C.建设项目的各项工作的衔接、交叉和配合少，责任清楚
D.场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程
满分：3分
3.工程施工招标一般划分为（ABC）三个阶段。
A.招标准备
B.招标实施
C.定标签约
D.屡约
E.评标
满分：3分
4.下列关于编制标底的论述，（AC）是正确的。
A.标底是招标人编制的招标项目的预期价格
B.编制标底时，首先要保证其完整性
C.一个招标工程只能编制一个标底，一般是在招标前就制定出来的D.标底制定的好坏，直接影响到招标工作的成败
满分：3分
5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有（ABC）。
A.固定总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.固定总价加酬金合同
E.单价合同加酬金合同
满分：3分
四、简答题（共 7 道试题，共 35 分。）
1.合同计价方式主要有哪几种？
答：业主与承包商所签订的合同，按计价方式不同，可以划分为:1.总价合同；2.计量估价合同；3.成本加酬金合同。
2.招标方式有哪两种？一般可以采用邀请招标方式的情况包括哪些项目？
答：根据《招标投标法》规定，招标方式有两种，即公开招标和邀请招标。有以下情形之一的，经批准可以进行邀请招标：（1）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；（2）受自然地域环境限制的；（3）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；（4）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；（5）法律、法规规定不宜公开招标的。
3.招标文件的编制程序一般包括哪些？
答：招标文件的编制程序如下：经项目审批部门批准，工程建设项目情况可以在报送可行性研究报告前先行开展招标活动，但应在报送的可行性研究报告中予以说明。建设项目的发包数量、合同类型和招标方式一经批准确定以后，即应编制招标服务的有关文件。这些文件包括招标公告、资格预审文件、招标文件、协议书及评标方法等。
4.资格预审一般采用什么方法进行审评？其步骤如何？
答：资格预审一般采用评分法进行审评，步骤如下：1．淘汰资格预审文件达不到要求的公司。2．对各投标者进行综合评分。选定用于资格预审的评价因素，确定各因素在评价中所占比例从而得到权重值，对每项分别打分，用分值乘以权重得到每个投标者的综合得分。3．淘汰总分低于及格线的投标者。4．对总分达到及格线以上的投标者进行分项审查。为了将施工任务交给可靠的承包商完成，不仅要对它的综合能力评分，还要评审它的各项是否满足最低要求。资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时可不必考虑。反过来，也不应该把资格预审中包括的标准再列入评标的标准。资格预审的评审方法一般采用评分法。将预审应考虑的因素分类，并确定其在评审中应占的比分。
5.成立招标机构有哪两种途径？招标机构的主要职
答：（1）成立招标机构主要有两种途径。一种是开发商或业主自行成立招标机构，自行组织招标投标工作；另一种是开发商或业主委员会委托专门的物业管理招标代理机构招标。两种途径都符合我国《招标投标法》的规定，并各有特点。
（2）招标代理机构的职责
根据招标人的委托，招标代理机构可以在其资格等级范围内承担下列招标事宜：①协助招标人拟订招标方案。②编制和出售招标文件、资格预审文件。招标文件不得要求或者表明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。③编制标底，并严格保密。④组织投标人踏勘项目现场。⑤组织开标、评标，协助招标人定标。保证评标在严格保密的情况下进行，拒绝任何单位和个人对评标过程和结果的非法干预和影响。⑥草拟合同文件。⑦招标人委托的其他事项。
招标代理机构不得无权代理、越权代理，不得明知委托事项违法而进行代理。
招标代理机构不得接受同一个项目的招标代理和投标咨询业务；未经招标人同意，不得转让招标代理业务。
6.评审资格预审文件的评审内容由哪几项组成？
答：评审内容由以下几项组成：(1)法人地位。审查企业的资质等级、批准的营业范围、机构及组织等是否与招标工程适应。若为联合体投标，对合伙人也要审查。(2)商业信誉。主要审查在建设承包活动中完成过哪些工程项目、资信如何、是否发生严重违约行为、施工质量是否达到业主满意的程度、获得过多少施工荣誉证书等。(3)财务能力。财务审查主要为确保投标方能顺利的履行合同，另外，通过财务审查也可以看出该企业经营管理水平的高低。财务审查除了要关注投标人的注册资本、总资产之外，重点应放在近3年经过审计的报表中所反映的实有资金、流动资产、总负债和流动负债。以及正在实施而尚未完成的工程的总投资额、年均完成投资额等。而且在其总收人中还应区分承包工程施工的收入和三产等方面其他收入所占的比例，以便考察投标人实际承包工程的能力。这些审查内容主要通过经审查的损益表、资产负债表以及其他财务资料来反映。此外，由于工程预付款不一定能满足承包商顺利开展施工的全部需要，往往要求其有一定的流动资金或获得银行贷款。因此，还要评价其可能获得银行贷款的能力，或要求其提供银行出具的信贷证明文件。总之，财务能力的审查着重看其可用于本工程的纯流动资金能否满足要求，或施工期间资金不足的解决办法。(4)技术能力。这方面的评审主要是评价投标人实施工程项目的潜在技术水乎，包括人员能力和设备能力两方面。在人员能力方面，又可以进一步划分为管理人员和技术人员的能力评价两个方面。管理人员能力主要评定管理的组织机构、管理施工的计划、与本项目相适应的工作经验等因素；技术能力主要评审技术负责人的施工经验、组成人员的专业覆盖面等是否满足工程要求。这些内容可以通过投标人所报的人员情况调查表来反映。(5)施工经验。不仅要看投标人最近几年已完成工程的数量、规模，更要看与招标项目相类似的工程的施工经验。因此，在资格预审须知中往往规定强制性合格标准，但要注意施工经验的强制性标准应合理、分寸适当。由于资格预审是要选取一批有资格的投标人参与竞争，同时还要考虑被批准的投标人不一定都来投标这一因素，所以标准不应定得过高。但为确保工程质量，强制性标准也不能定得过低，尤其是对一些专业性强的工程。
7.公路工程施工招标应具备的条件有哪些？
答：公路工程施工招标的项目应具备下列条件：
一、初步设计文件已被批准；
二、建设资金已经落实；
三、项目法人已经成立，并符合项目法人资格标准要求。
点击咨询 