第一篇：2008年度建设工程造价员考试模拟试卷(计价理论)
２００8年度建设工程造价员考试模拟试卷
（计价理论）
一、单项选择题：
1．投资估算指标一般可以分为（）。
Ａ．设备购置费用指标、设备安装费用指标、建筑工程费用指标 B．人工消耗指标、材料消耗指标、机械消耗指标 C．建设项目指标、单项工程指标、单位工程指标
D．建筑安装工程费用指标、设备工器具费用指标、工程建设其他费用指标
2．当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编制建筑工程概算可以采用（）A．概算定额法
Ｂ．概算指标法
C．单位工程指标法
Ｄ．类似工程概算法
3．某工程采用最高限额成本加最大酬金合同。合同规定的最低成本为２０００万元，报价成本为２３００万元，最高限额成本为２５００万元，酬金数额为４５０万元，同时规定成本节约额合同双方各５０％，若最后乙方完成工程的实际成本为２４５０万元，则乙方能够获得的支付款额为（）万元。Ａ．２０００ Ｂ．２３００ C．２５００ Ｄ．２４５０ E．２７５０ Ｆ．２９００
4．承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由（）承担。Ａ．承包人 Ｂ．发包人 Ｃ．设计单位 Ｄ．工程师
5．某工程合同总额６００万元，主要材料及结构占合同总额的６０％，预付备料款额度２５％，则预付备料款应为（）万元。
A．９０ B．１５０ C．２５０ D．３６０
6．《企业会计准则》中的所有者权益部分，规定所有者权益包括实收资本、资本公积、盈余公积和（）。Ａ．未分配利润 Ｂ．利润 Ｃ．负债 Ｄ．投资 7．工程保险的索赔时效是（）年。
Ａ．１ Ｂ．２ Ｃ．３ Ｄ．５
8．在可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在（）以内 Ａ．±３０％ Ｂ．±２０％ Ｃ．±１０％ Ｄ．±５％ 9．下列不能构成索赔原因的是（）
Ａ．当事人违约 Ｂ．合同缺陷 Ｃ．合同变更 Ｄ．经工程师批准的承包商提出的变更 10.工程量清单表中项目编码的第四级为（）。
A.分类码
B.具体清单项目码
C.节顺序码 D.清单项目码 11.按照现行规定，下列哪项费用不属于材料费的组成内容（）。A.运输损耗费 B.检验试验费 C.材料二次搬运费 D.采购及保管费
12.按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单（）。A.必须由招标人委托具有相应资质的中介机构进行编制
B.应作为招标文件的组成部分 C．应采用工料单价计价 D.由总说明和分部分项工程量清单两部分组成
13.关于工程量清单计价模式与定额计价模式，下列正确的是（）。
A.工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价 B.工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同
C.工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担 D.定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程
14．工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价可不包括（）。Ａ．分部分项工程费 Ｂ．风险因素增加的费用
Ｃ．措施项目费 Ｄ．规费和税金
15．下列哪项不属于建筑安装工程直接费（）
Ａ．施工单位搭设的临时设施费 Ｂ．混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 Ｃ．施工企业管理费 Ｄ．检验试验费
16．对工程招投标来说，（）。Ａ．招标是要约，投标是承诺 Ｂ．投标是要约，中标通知书是承诺 Ｃ．招标是要约邀请，投标是承诺 Ｄ．开标是要约，中标通知书是承诺 17．工程决算是由（）编制的。
Ａ．建设单位 Ｂ．监理单位 Ｃ．施工单位 Ｄ．政府机构
18．在建设项目财务评价中，当财务净现值为（）时，项目方案可行。Ａ．ＮＰＶ＞０ Ｂ．ＮＰＶ＜０Ｃ．ＮＰＶ≥０ Ｄ．ＮＰＶ＝０ 19．《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（）
Ａ．不能索赔 Ｂ．费用 Ｃ．工期 Ｄ．工期和费用 20．下列哪一选项是正确的（）。
A.招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项，若合同中没有类似项目综合单价，招标方提出适当的综合单价。B.招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，调整的工程数量由发包人重新计算，作为结算依据。C.招标人提供的分部分项工程量数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价。
D.清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价 2１．预算定额的的编制应反映（）。
Ａ．社会平均水平Ｂ．社会平均先进水平
Ｃ．社会先进水平Ｄ．企业实际水平22．建设项目竣工决算的内容不包括（）。
Ａ．竣工决算报告情况说明书 Ｂ．竣工财务结算报表
Ｃ．建设工程竣工图 Ｄ．工程造价比较分析 Ｅ．综合概算表
23．编制投标报价时，如果工程量清单中有某项目未填写单价和合价，则（）。Ａ．该标书将被视为废标 Ｂ．该标书将被退回投标单位重新填写
Ｃ．此部分价款将不予支付，并认为此项费用已包括在其他单价和合价中 Ｄ．此部分单价和合价将按照其他投标单位的平均投标价计算
24.以“人工费＋机械费”为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为（）。A.直接工程费+措施费+综合费用 C.分部分项工程清单项目费 +措施项目清单费
B.人工费+机械费 D.分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单 25.《浙江省建设工程计价规则》适用于（）。
A.适用于工程量清单计价模式 B.适用于定额计价模式 C.既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式 D.工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用
26.按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入（）。A.直接费中的措施费 C.间接费中的规费
B.直接工程费中的材料费 D.间接费中的工具用具使用费
27.建设工程施工费用按“人工费+机械费”或“人工费”为计算基数，人工费、机械费是指（）。A.直接工程费中的人工费
B.直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费 C.直接工程费及施工措施费中人工费+机械费
D.直接工程费中人工费和机械费，其中机械费包括大型机械设备进出场及安拆费 28.以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是（）。A.模板及支架费 B.大型机械设备进出场及安拆费 C.二次搬运费 D.材料检验试验费
29．根据我国现行的工程量清单计价办法，单价采用的是（）。Ａ．预算单价 Ｂ．市场价格 Ｃ．综合单价 Ｄ．工料单价
30．在广达计价软件预算书界面中选含混凝土配合比的定额，点击（），在弹出的菜单中选择混凝土换算即可进行混凝土配合比换算。
Ａ．菜单栏中的“工程设置” Ｂ．菜单栏中的“工具” Ｃ．菜单栏中的“编辑”
Ｄ．鼠标右键
31．对于工程量清单漏项的项目，其费用（）
Ａ．相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据 Ｂ．视为已包括在清单的其他项目的单价和合价中 Ｃ．经签证确认工程量后，按清单内相应综合单价结算 Ｄ．视为承包人的风险
32．工程造价指数按照（）不同，可以分为定基指数和环比指数。Ａ．所反映的现象范围 Ｂ．所反映的现象的性质
Ｃ．采用的基期 Ｄ．编制的方法 Ｅ．依据资料的期限长短
33、某银行贷款利率，一年计复利息m次，如果折算为一年计息一次，则对应的年计息率为（）
mmmA、mr B、(1+mr)-1 C、r D、(1+r/m)-1
34、乙级工程造价咨询企业的技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（）以上。
A、8年 B、10年 C、12年 D、15年
35、对工程项目在技术上是否可行和经济上是否合理进行科学分析和论证，是在项目建设程序的（）阶段完成。
A、项目建议书 B、项目设计 C、可行性研究 D、建设实施
36、某公司开发一项投资200万元，年利率为10%，计划5年内等额回收，则每年应回收资金额为（）万元。A、52．756 B、45.924 C、41.085 D、33.416
37、若甲、乙双方在经济合同中约定的违约金为5万元，由于甲方不履行合同，造成了乙方3万元的损失，则甲方应向乙方支付（）
A、3万元 B、5万元 C、8万元 D、10万元
38、材料消耗量﹦（）
A、材料用量×（1+损耗率）B、材料净用量×（1+损耗率）C、材料净用量+运输、堆放损耗量 D、材料净用量+运输损耗量
39、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人（）A、有权要求追加合同价款 B、无权要求追加合同价款 C、有权要求追加合同价款，由工程师确定 D、有权要求追加合同价款，由发包人确定
40、施工单位生产工人劳动保护费属于（）A、直接工程费中的人工费 B、措施费
C、企业管理费中的劳动保护费 D、社会保障费
41、在下列项目中，（）不应列入预算定额材料消耗量的范围。A、构成工程实体的材料消耗量
B、在施工操作过程中发生的不可避免的材料消耗量 C、在施工操作地点发生的不可避免的材料消耗量 D、在材料运输途中发生的不可避免的材料消耗量
42、对于工程量清单的工程数量有误引起的工程量增加，（）。A、属合同约定幅度以外的，同样应执行原有的综合单价 B、属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价
C、属合同约定幅度以外的，由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据
D、由于承包人在投标时已对工程量清单的工程数量作了复核，应视为承包人的风险。
43、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）对措施项目清单计价的规定，以下（）说法不妥。
A、投标人可根据企业自身特点对措施项目清单作调整
B、措施项目清单计价一经报出，即被认为包括了所有应该发生的措施项目的全部费用 C、投标人报出的措施项目清单中没有列项，将来又发生时，投标人可提出索赔 D、投标人报出的措施项目清单中没有列项，将来又发生时，投标人不得提出调整
44、下述各项中，（）属于单位工程概算中的设备及安装工程概算。A、弱电工程概算 B、空调工程概算
C、电气设备安装工程概算 D、通风工程概算 45、500万元~2000万元工程的竣工结算审查时限为从接到竣工结算报告和完整的结算资料之日起（）。A、20天内 B、45天内 C、60天内 D、30天内
46、在正常使用条件下，防水工程的最低保修期限为（）。A、工程的合理使用年限 B、5年 C、3年 D、1年
47、关于工程变更价款的计算，说法不正确的是（）A、收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认
B、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款 C、确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付
D、承包人在双方确认变更后14天内不提出变更工程价款报告时，由工程师确定是否调整价款
48、某建设工程设备购置费为500万元，物价早涨预备费为30万元，建设期贷款利息为55万元，建筑安装工程投资为1200万元，基本预备费为60万元，流动资金50万元，则上述投资中属于固定资产投资的投资额为（）万元。
A、1760 B、1815 C、1845 D、1790
49、某品牌水泥的价格为358元/吨，运输费37.50元/吨，运输损耗为14.50元/吨，采购及保管费率为2.5%，材料检验试验费为15元/吨，则该水泥预算价格为（）元/吨。A、435.25 B、405.39 C、410.00 D、395.50 50、在劳动定额中不考虑而在预算定额中应考虑的工时，如电焊着火用工，属于（）。A、辅助用工 B、基本作工 C、人工幅度差 D、超运距用工
51、对工程量清单概念表述不正确的是（）。A、工程量清单是包括工程数量的明细清单
B、工程量清单是表现拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单 C、工程量清单由招标人提供
D、工程量清单是招标文件的组成部分
52、预算定额中人工工日消耗量应包括（）。
A、基本用工、其它用工和人工幅度差 B、基本用工和辅助用工 C、基本用工和其它用工 D、基本用工和人工幅度差
53、以下（）不属于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）附录的清单项目及计算规则规定的内容。
A、项目编码 B、项目名称 C、工程量计算规则 D、项目消耗量标准
54、施工企业9个月的病假人员工资应列入（）中。A、职工福利费 B、生产工人辅助工资 C、劳动保险费 D、工资性补贴
55、在“其他项目清单”中，招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额为（）。A、预留金 B、预备金 C、基本预备费 D、暂列金额
56、施工图设计阶段的计价是（）。
A、投资预算 B、预算造价 C、概算造价 D、合同价
57、一般建筑工程的预付备料款不超过（）。
A、当年工作量的10% B、当年工作量的15% C、当年工作量的30% D、合同价的25%
58、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（）A、第三方人员伤亡费用 B、承包人机械设备损坏费用 C、承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用 D、工程所需清理、修复费用
59、承包方在工程变更确认后（）天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。A、7 B、14 C、15 D、28 60、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，项目经理更换，承包人应当于更换前（）以书面形式通知发包人。
A、5天 B、7天 C、10天 D、14天
二、多项选择题：（在下列备选答案中，有二个或二个以上是正确答案。请将代码填入（）中，选全选对得满分，少选无错项得１分，不选、选错均不得分。１．机械台班单价组成的内容包括（）。
Ａ．预算价格 Ｂ．大修理费 Ｃ．经常修理费
Ｄ．燃料动力费 Ｅ．机械操作人员的工资 ２．工程量清单计价通常由（）组成。
Ａ．分部分项工程费 Ｂ．措施项目费 Ｃ．项目开办费 Ｄ．其他项目费 Ｅ．规费和税金 ３．工程索赔的处理原则包括（）。
Ａ．以合同为依据 Ｂ．及时、合理地处理索赔
Ｃ．加强主动控制 Ｄ．杜绝索赔事件的发生
４．在广达计价软件中，工程量清单编号有哪几类输入方式？（）Ａ．通过目录结构树输入 Ｂ．直接输入清单编码
Ｃ．清单和定额一次导入 Ｄ．使用鼠标双击或拖动输入 Ｅ．搜索输入
５．按照国务院《建设工程质量管理条例》第四十条规定具体的保修范围和最低保修期限下列哪几个选项是正确的。（）
Ａ．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限； B．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为１年；
C．屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为５年； D．供热与供冷系统为３个采暖期和供热期；
Ｅ．其他项目的保修期限由承发包双方在合同中规定，建设工程的保修期，自竣工验收合格之日算起。６．建筑安装工程定额包括（）。
Ａ．人工消耗定额 Ｂ．材料消耗定额 Ｃ．施工机械消耗定额 Ｄ．其他直接费定额 Ｅ．现场经费定额 ７．成本加酬金合同的形式包括（）。
Ａ．成本加固定百分比酬金合同 Ｂ．成本加递增百分比酬金合同 Ｃ．成本加递减百分比酬金合同 Ｄ．成本加固定酬金合同 Ｅ．最高限额成本加固定最大酬金合同 ８．索赔费用的计算方法包括（）。
Ａ．额外成本法 Ｂ．实际费用法 Ｃ．百分比法
Ｄ．修正的总费用法
９．工程履约担保的形式（）。
Ａ．银行保函 Ｂ．履约保证金 Ｃ．担保公司担保 Ｄ．抵押或者质押
Ｅ．保留金 １０．工程造价的职能包括（）
Ａ．预测职能 Ｂ．控制职能 Ｃ．市场职能
Ｄ．评价职能 Ｅ．调节职能
１１．工程造价的有效控制应遵循的原则包括（）。A．以经济措施为主进行控制 Ｂ．最优化控制
Ｃ．主动控制 Ｄ．以技术措施为主进行控制 E．以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制 12.工程建设项目可分为（）。
A.单位工程 B.分部工程 C.分项工程
D.总包工程 E.分包工程 １3．工程量清单应采用综合单价，它包括（）等内容。Ａ．预备费 Ｂ．风险费用 C．管理费 D．人工费、材料费、机械使用费 Ｅ．利润
１4.在对投资方案进行经济效益评价时，常用的动态指标有（）。
A.内部收益率 B.净现值 C.静态投资回收期 D.投资收益率 E.平均报酬率
１5．与定额计价法相比，采用工程量清单计价方法的特点包括（）Ａ．提供了一个平等的竞争条件 B.有利于业主对投资的控制 C．有利于工程量的拨付和工程造价的最终确定
D．有利于风险的合理分担 E．有利于实现集中统一的管理 １6．下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围（）。Ａ．脚手架 Ｂ．构成工程实体的材料费
Ｃ．材料二次搬运费 Ｄ．施工排水、降水费 Ｅ．施工现场办公费 １7．工程量清单应由（）编制。
Ａ．招标人 Ｂ．具有编制招标文件能力的招标人 Ｃ．具有编制招标文件资质的招标人 Ｄ．具有相应资质的中介机构
Ｅ．具有编制工程量清单能力的招标人
１8．在（）情况下，造成工期延误，经工程师确认后，工期相应顺延。Ａ．工程量增加 Ｂ．设计变更
Ｃ．质量事故 包方不能按时支付工程款引起的停工
19．基本预备费是以（）之和为计算基数乘以基本预备费率。Ａ．设备及工器具购置费 Ｂ．建筑安装工程费
Ｃ．工程建设其他费 Ｄ．铺底流动资金
Ｅ．建设期利息 20.不确定性分析包括（）。
A.盈亏平衡分析 B.敏感性分析 C.现金流量分析
D.价值工程分析
E.概率分析
Ｄ．不可抗力Ｅ．发
第二篇：造价员考试安装工程实务考试模拟试卷2
造价员考试安装工程实务考试模拟试卷
6、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，工地现场材料采购人员的工资应计人()。
A.人工费
B.材料费
C.现场经费
D.企业管理费
标准答案： b
7、在国外建筑安装工程费用中，属于开办费的项目是()。
A.业务资料费
B.代理人的费用与佣金
C.业务所需手续费
D.恶劣气候条件下的工程防护费
标准答案： d
8、一般工程建设用地的使用权出让应该采用()。
A.协议方式
B.拍卖方式
C.谈判方式
D.招标方式
标准答案： d
9、某建设项目，建设期2年，第一年计划投资1000万元，第二年计划投资500万元，年均投资价格上涨率为5%，则建设期间涨价预备费应为()万元。
A.62.5
B.75.0
C.100.0
D.101.25
标准答案： d 解
析：涨价预备费=1000×[(1+5%)1—1]+500×[(1+5%)2—1]=50+51.25=101.25(万元)。
10、某新建项目，建设期3年，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年没有贷款。贷款在内均衡发放，年利率为6%，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目第三年的贷款利息是()万元。
A.36.0
B.54.54
C.56.73
D.58.38
标准答案： c
11、工程建设定额科学性的表现之一是()。
A.由多种定额结合而成的有机整体
B.定额和生产力发展水平应存在适当的差异
C.定额由原法令性作用转变成指导性的作用
D.定额制定和贯彻的一体化
标准答案： d
12、下列不属于国家调控招标投标价格形成的特征是()。
A.竞争形成
B.自发波动
C.计划控制
D.自发调节
标准答案： c
13、运输汽车装载保温泡沫板，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的()。
A.有效工作时间
B.不可避免的无负荷工作时间
C.多余工作时间
D.低负荷下的工作时间
标准答案： a
14、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的2%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、l8%。则该人工挖二类土的时间定额是()。
A.0.765工日/m3
B.0.994m3/工日
C.1.006工日/m3
D.1.307m3/工日
标准答案： d
15、预算定额的人工工日消耗量包括()。
A.基本用工、其他用工
B.基本用工、辅助用工
C.基本用工、人工幅度差
D.基本用工、其他用工、人工幅度差
标准答案： a
16、根据材料消耗的性质划分，施工材料可以划分为()。
A.实体材料和非实体材料
B.必须消耗的材料和损失的材料
C.主要材料和辅助材料
D.一次性消耗材料和周转材料
标准答案： b
17、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是40s，每次循环平均挖土量0.3m3.机械正常利用系数为0.8，机械幅度差为25%。则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量是()台班。
A.4.63
B.5.79
C.7.23
D.7.41
标准答案： c
18、某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用如下表所示，则该工地水泥的基价为()元/吨。
采购处 采购量 供应价格
运杂费 运输损耗率
采购及保管费费率
来源一 300t
240元/t
20元/t
0.5%
3%
来源二 200t
250元/t
15元/t
0.4%
A.244.0
B.262.0
C.271.1
D.271.6
您标准答案： c
19、在人工单价的组成内容中，生产工人探亲、休假期间的工资属于()。
A.基本工资
B.工资性津贴
C.辅助工资
D.职工福利费
标准答案： c
20、概算定额与预算定额的主要不同之处在于()。
A.贯彻的水平原则不同
B.表达的主要内容不同
C.表达的方式不同
D.项目划分和综合扩大程度不同 标准答案： d
一、单选题（）
1、制定工程量清单的项目设置规则是为了统一项目编码及()。
A.项目名称
B.项目名称、计量单位
C.项目名称、计量单位、工程量计算规则
D.项目名称、计量单位、工程量计算规则、工程内容
标准答案： c
2、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是()。
A.工程量清单中含有措施项目及其工程数量
B.工程量清单是招标文件的组成部分
C.在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制
D.工程量清单的表格格式是严格统一的 A B C D 标准答案： b
3、某分部分项工程的清单编码为010302006004，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为()。
A.01
B.02
C.006
D.004
标准答案： d
4、根据《建设工程工程量清单计价规范》措施项目一览表，安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是()。
A.夜间施工
B.已完工程及设备保护
C.现场施工围栏
D.混凝土模板与支架
标准答案： c
5、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是()。
A.直接工程费
B.管理费
C.利润
D.税金
标准答案： d
6、对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述错误的是()。
A.零星工作费计价由招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价
B.零星工作费计入投标人的报价中
C.零星工作费属招标人的预留金
D.零星工作费按实际完成工程量所需的费用结算
标准答案： c
7、在对工程造价信息进行分类时，要考虑到今后增加新的信息类型，不打乱已建立的分类体系，这说明了信息分类应遵循()的原则。
A.稳定性
B.兼容性
C.可扩展性
D.实用性
标准答案： c
8、下列工程造价信息中，属于比较初级的，一般没有经过系统加工处理的信息是()。
A.建材的最新市场价格
B.人工工资价格指数
C.某已完工程造价指标
D.建安工程造价指数
标准答案： a
9、指数按其()不同，分为综合指数和平均数指数。
A.所反映的现象范围
B.所编制的方法
C.所反映的现象性质
D.所采用的基期
标准答案： b
10、下列设备、工器具价格指数计算公式中，属于派氏公式的是()。
A.设备、工器具价格指数=∑(报告期设备工器具单价×报告期购置数量)/∑(基期设备工器具单价×基期购置数量)
B.设备、工器具价格指数=∑(报告期设备工器具单价×基期购置数量)/∑(基期设备工器具单价×基期购置数量)
C.设备、工器具价格指数=∑(报告期设备工器具单价×报告期购置数量)/∑(基期设备工器具单价×报告期购置数量)
D.设备、工器具价格指数=∑(报告期设备工器具单价×报告期购置数量)/∑(报告期设备工器具单价×基期购置数量)
标准答案： c
11、已知报告期某单项工程造价为4000万元，其中建安工程造价2400万元，指数为l.08;设备、工器具费用l360万元，指数为l.02;工程建设其他费用240万元，指数为l.05.则该单项工程造价指数为()。
A.1.050
B.1.057
C.1.058
D.1.150
标准答案： b
12、建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括()。
A.资金因素、技术因素和环境因素
B.资金因素、技术因素和市场因素
C.市场因素、技术因素和环境因素
D.市场因素、环境因素和资金因素
标准答案： c
13、项目可行性研究的核心部分是()。
A.市场研究
B.技术研究
C.效益研究
D.结论与建议
标准答案： c
14、下列项目中，需由政府审批可行性研究报告的项目是()。
A.政府投资补助的企业投资项目
B.政府贷款贴息的企业投资项目
C.政府采用资本金注入方式的投资项目
D.政府限制类的不使用政府投资资金的企业投资项目
标准答案： c
15、下列投资估算方法中，精度较高的是()。
A.生产能力指数法
B.单位生产能力估算法
C.系数估算法
D.指标估算法
标准答案： d
6、在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为()。
A 75%～95% B.35%～75% C.15%～50% D.5%～35% 标准答案： d
7、()是控制工程造价最有效的手段。
A.采用先进技术 B.招标竞价
C.实施工程造价全过程控制 D.技术与经济相结合
标准答案： d
8、工程造价咨询业的首要功能()。
A.服务功能 B.引导功能 C.联系功能 D.审核功能
标准答案： a
9、《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于()。
A.20学时 B.30学时 C.40学时 D.60学时
标准答案： b
10、我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过()，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。
A.5% B.10% C.15% D.20%
标准答案： b
11、工程建设定额科学性的表现之一是()。
A.由多种定额结合而成的有机整体
B.定额和生产力发展水平应存在适当的差异
C.定额由原法令性作用转变成指导性的作用
D.定额制定和贯彻的一体化
标准答案： d
12、下列不属于国家调控招标投标价格形成的特征是()。
A.竞争形成
B.自发波动
C.计划控制
D.自发调节 标准答案： c
13、运输汽车装载保温泡沫板，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的()。
A.有效工作时间
B.不可避免的无负荷工作时间
C.多余工作时间
D.低负荷下的工作时间
标准答案： a
14、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的2%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、l8%。则该人工挖二类土的时间定额是()。
A.0.765工日/m3
B.0.994m3/工日
C.1.006工日/m3
D.1.307m3/工日
标准答案： d
15、预算定额的人工工日消耗量包括()。
A.基本用工、其他用工
B.基本用工、辅助用工
C.基本用工、人工幅度差
D.基本用工、其他用工、人工幅度差
标准答案： a
16、根据材料消耗的性质划分，施工材料可以划分为()。
A.实体材料和非实体材料
B.必须消耗的材料和损失的材料
C.主要材料和辅助材料
D.一次性消耗材料和周转材料
标准答案： b
17、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是40s，每次循环平均挖土量0.3m3.机械正常利用系数为0.8，机械幅度差为25%。则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量是()台班。
A.4.63
B.5.79
C.7.23
D.7.41
标准答案： c
18、某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用如下表所示，则该工地水泥的基价为()元/吨。
采购处 采购量 供应价格
运杂费 运输损耗率
采购及保管费费率
来源一 300t
240元/t
20元/t
0.5%
3%
来源二 200t
250元/t
15元/t
0.4%
A.244.0
B.262.0
C.271.1
D.271.6
您标准答案： c
19、在人工单价的组成内容中，生产工人探亲、休假期间的工资属于()。
A.基本工资
B.工资性津贴
C.辅助工资
D.职工福利费
标准答案： c 20、概算定额与预算定额的主要不同之处在于()。
A.贯彻的水平原则不同
B.表达的主要内容不同
C.表达的方式不同
D.项目划分和综合扩大程度不同
标准答案： d
一、单选题（）
1、制定工程量清单的项目设置规则是为了统一项目编码及()。
A.项目名称
B.项目名称、计量单位
C.项目名称、计量单位、工程量计算规则
D.项目名称、计量单位、工程量计算规则、工程内容
标准答案： c
2、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是()。
A.工程量清单中含有措施项目及其工程数量
B.工程量清单是招标文件的组成部分
C.在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制
D.工程量清单的表格格式是严格统一的 A B C D 标准答案： b
3、某分部分项工程的清单编码为010302006004，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为()。
A.01
B.02
C.006
D.004
标准答案： d
4、根据《建设工程工程量清单计价规范》措施项目一览表，安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是()。
A.夜间施工
B.已完工程及设备保护
C.现场施工围栏
D.混凝土模板与支架
标准答案： c
5、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是()。
A.直接工程费
B.管理费
C.利润
D.税金
标准答案： d
6、对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述错误的是()。
A.零星工作费计价由招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价
B.零星工作费计入投标人的报价中
C.零星工作费属招标人的预留金
D.零星工作费按实际完成工程量所需的费用结算
标准答案： c
7、在对工程造价信息进行分类时，要考虑到今后增加新的信息类型，不打乱已建立的分类体系，这说明了信息分类应遵循()的原则。
A.稳定性
B.兼容性
C.可扩展性
D.实用性 标准答案： c
8、下列工程造价信息中，属于比较初级的，一般没有经过系统加工处理的信息是()。
A.建材的最新市场价格
B.人工工资价格指数
C.某已完工程造价指标
D.建安工程造价指数
标准答案： a
9、指数按其()不同，分为综合指数和平均数指数。
A.所反映的现象范围
B.所编制的方法
C.所反映的现象性质
D.所采用的基期
标准答案： b
10、下列设备、工器具价格指数计算公式中，属于派氏公式的是()。
A.设备、工器具价格指数=∑(报告期设备工器具单价×报告期购置数量)/∑(基期设备工器具单价×基期购置数量)
B.设备、工器具价格指数=∑(报告期设备工器具单价×基期购置数量)/∑(基期设备工器具单价×基期购置数量)
C.设备、工器具价格指数=∑(报告期设备工器具单价×报告期购置数量)/∑(基期设备工器具单价×报告期购置数量)
D.设备、工器具价格指数=∑(报告期设备工器具单价×报告期购置数量)/∑(报告期设备工器具单价×基期购置数量)
标准答案： c
11、已知报告期某单项工程造价为4000万元，其中建安工程造价2400万元，指数为l.08;设备、工器具费用l360万元，指数为l.02;工程建设其他费用240万元，指数为l.05.则该单项工程造价指数为()。
A.1.050
B.1.057
C.1.058
D.1.150
标准答案： b
12、建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括()。
A.资金因素、技术因素和环境因素
B.资金因素、技术因素和市场因素
C.市场因素、技术因素和环境因素
D.市场因素、环境因素和资金因素
标准答案： c
13、项目可行性研究的核心部分是()。
A.市场研究
B.技术研究
C.效益研究
D.结论与建议
标准答案： c
14、下列项目中，需由政府审批可行性研究报告的项目是()。
A.政府投资补助的企业投资项目
B.政府贷款贴息的企业投资项目
C.政府采用资本金注入方式的投资项目
D.政府限制类的不使用政府投资资金的企业投资项目
标准答案： c
15、下列投资估算方法中，精度较高的是()。
A.生产能力指数法
B.单位生产能力估算法
C.系数估算法
D.指标估算法
标准答案： d
第三篇：二○一三年江苏省建设工程造价员资格考试(理论)试卷
二○一三年江苏省建设工程造价员资格考试
工程造价基础理论试卷
一.单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的被选答案中，只有一个最符合题意。不选或选错不得分）
l.建设工程项目的分类有多种形式，按建设性质划分的是（）。
A.非生产性建设项目 B.国家预算拨款项目 C.经营性工程建没项目 D.改建项目 2.施工图设计、审查属于工程建设程序的（）阶段。
A.建设前期 B.建设准备 C.施工 D.竣工验收 3.推行限额设计时，初步设计阶段的直接控制目标是（）。
A.经批准的投资估算 B.经批准的设计概算 C.经批准的施工图预算 D.经确定的工程合同价
4.根据建设部《工程造价咨询企业管理办法》规定，工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动表述错误的是（）。
A.不得超越资质等级范围承接工程造价咨询业务 B.不得跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务
C.不得同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务 D.不得出借资质证书
5.根据建设部《造价工程师注册管理办法》规定，下列正确的表述是（）。A.不得独立执行工程造价业务
B.本人注册证书和执业印章必须由执业单位保管 C.不得跨工程专业承担工程造价业务活动 D.具有发起设立工程造价咨询企业权利
6.造价工程师制度属于国家统一规划的（）制度范围。
A.技术职称 B.岗位职务 C.执业资格 D.技术职务 7.按我省现行建设工程造价员管理规定，下列错误的表述是（）。A.受聘于一个工作单位从事与专业水平相符合的工程造价业务
B.在本人承担的相关专业工程造价业务文件上签字，并承担相应的岗位责任 C.中级造价员可以从事5000万元以上建设项目相关工程造价编制 D.定期接受管理机构的资格验证，并完成规定的继续教育学时 8.建筑安装工程造价构成中不包括（）。
A.营业税 B.分部分项工程费 C.设备购置费 D.规费 9.不计入人工单价的费用是（）。
A.劳动保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性津贴 10.不属于分部分项工程费的是（）。
A.人工费 B.材料费 C.利润 D.规费 11.我省2009版费用定额规定，（）不属于企业管理费的内容。
A.办公费 B.管理人员基本工资 C.环境保护费 D.固定资产使用费 12.我省2009版费用定额规定，（）不属于措施项目费的内容。
A.现场安全文明施工措施费 B.生产工具用具使用费 C.已完工及设备保护费 D.脚手架费
13.为本建设项目捉供和验证设计数据、资料等进行必要的研究试验费用及按照设计规定在建没过程中必
须进行试验、验证所需的费用，应列入（）。
A.材料费 B.工程建设其他费 C.企业检验试验费 D.按质论价费 14.下列定额分类中按内容分类的是（）。
A.材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额 B.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 C.机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额 D.资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额
315.某砌砖班组有10名工人，砌筑2砖厚砖基础需5天完成，砌筑砖基础的时间定额为1.25工日/m，该
班组完成的砌筑工程量为（）。
3333 A.62.5m B.0.8m/工日 C.80m D.40m
316.某施工机械的台班产量为500m，与之配合的工人小组有4人，则人工时间定额为（）。
3333 A.0.2工日/m B.0.8工日/m C.0.2工日/lOOm D.0.8工日/100m 17.周转性材料在材料消耗定额中，以（）表示。
A.材料一次使用量 B.材料补损量 C.周转使用量减去回收量 D.材料回收量 18.预算定额是按照（）编制的。
A.社会平均水平B.社会先进水平
C.行业平均水平D.社会平均先进水平.3319.某砌筑工程，工程量为lOOm，每m砌体需要基本用工1.2工日，辅助用工为30工日，超运距用工是
基本用工的15%，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A.202.5 B.180 C.184.8 D.189.39 20.采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（）负
责。
A.投标人 B.造价咨询人 C.招标人和投标人共同 D.招标人 21.分部分项工程量清单内容包括（）。A.工程量清单表和工程量清单说明
B.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量 C.工程量清单表、措施项目一览表和其他项目清单 D.项目名称、项目特征、工程内容等
22.建设项目可行性研究阶段的投资估算误差率一般在（）范围内。
A.±5% B.±l0% C.±15% D.±20% 23.我省规定，通常情况下暂列金额不宜超过分部分项工程费的（）。
A.5% B.10% C.15% D.20% 24.我省工程量清单计价办法规定，（）不属于规费项目。
A.工程排污费 B.安全文明施工措施费 C.住房公积金 D.社会保障费
25.预算审查方法有多种，其中（）优点是简单易懂，便于掌握，审查速度快，发现问题快。适用于住
宅工程或不具备全面审查条件的工程。
A.标准预算审查法 B.重点审查法 C.利用手册审查法 D.筛选法
26.《建设工程价款结算暂行办法》规定，竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额2500万元的报告及
完整的结算资料，发包人应当在（）天内进行核对审查并提出审查意见。A.20 B.30 C.45 D.60 27.某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，旌工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60%，预付备料款为l0%，当累计结算工程款为（）时，开始扣回备料款。A.600万元 B.800万元 C.900万元 D.1000万元
28.2008版工程量清单计价规范和我省造价管理有关文件，对工程价款调整规定了原则，下列错误的表述
是（）。
A.国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款
B.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整
C.旌工期内市场价格波动超过一定幅度时，应按合同约定调整工程价款
D.采用固定价格合同且未约定材料价格风险控制条款的，工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下降的，其差价超过l0%的部分由发包人承担或受益
29.发包人指定的履行合同的工程师在授权范围内发出的指令有错误或有异议，正确处理的方式是（）。A.工程师发出的口头指令未及时书面确认，承包人应于工程师发出口头指令3天内提出书面确认要求 B.指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延 C.承包入认为工程师指令不合理，可以在48小时之内向工程师提出修改指令的书面报告 D.紧急情况下，承包人对工程师指令有异议，可以拒绝执行指令
30.《建设工程施工合同示范文本》对材料设备采购有明确的表述，下列表述错误的是（）。A.发包人供应的材料设备单价与约定不符时，由发包人承担所有差价 B.承包人在确保不影响工程质量的前提下，可以自行使用代用材料
C.发包人供应的材料多于约定的数量时，发包人负责将多出部分运出施工现场
D.承包人采购的材料设备与设计和有关标准不符时，工程师应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用
31.施工单位在施工中发生如下事项：完成业主要求的合同外用工花费3万元：由于设计图纸延误造成工人窝工损失1万元；施工电梯机械故障造成工人窝工损失2万元。施工单位可向业主索赔的人工费为（）万元。
A.3 B.5 C.4 D.6 32.罚款、没收违法所得和经济赔偿属于（）。
A.行政法律责任 B.刑事法律责任 C.道德法律责任 D.经济法律责任 33.中标通知书（）具有法律效力。
A.对招标人和中标人 B.只对招标人
C.只对中标人 D.对招标人和中标人均不
34.（）是合同法的重要基本原则，合同当事人通过协商，自愿确立和调整相互间的权利义务关系。A.平等原则 B.诚实守信原则
C.自愿原则 D.依法成立的合同对当事人具有约束力酌原则 35.《江苏省建设工程造价管理办法》规定，（）有权查阅工程造价咨询企业和造价从业人员的信用档案。
A.只有政府建设行政主管部门
B.经政府建设行政主管部门批准的单位和个人 C.任何单位和个人 D.必须是司法机关
36.《江苏省建设工程造价管理办法》规定，建设工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由（）形成。
A.建设单位与施工企业协商 B.企业自主报价和市场竞争形成 C.审计机关审核后 D.工程造价咨询企业编制
37.《江苏省建设工程造价管理办法》规定，工程造价成果文件上使用非本项目咨询人员的执业印章或者专用章的，县级以上地方人民政府建设行政主管部门可根据情节轻重，处以（）的罚款。A.5千元以上3万元以下 B.3千元以上5百元以下 C.1万元以上3万元以下 D.5千元以上1万元以下
38.采用书面形式订立合同，合同约定的签订地与实际签订地或者盖章地点不符时，人民法院应当（）。A.认定实际签字的地点为合同签订地 B.认定约定的签订地为合同签订地 C.认定盖章的地点为合同签订地
D.人民法院应当认定其合同属于无效合同
39.法人是相对于自然人而言的社会组织，下列表述错误的是（）。A.法人必须是能以自己的名义享有权利和义务 B.法人能独立地参与起诉、应诉的社会组织 C.法人对其行为所产生的法律后果承担法律责任
D.法人的分支机构不能履行义务时，该法人组织不承担连带责任
40.当建设工程施工合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、（）的重大变化，当事人可以参照情势变更原则请求人民法院变更或解除合同。
A.不可抗力或属于商业风险 B.非不可抗力造成的不属于商业风险 C.不可抗力造成的不属于商业风险 D.非不可抗力的属于商业风险
二.多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。不选答案或选了错误答案，本题不得分；若正确答案少选，每个选项得0.5分）1.在建设项目构成中，属于分部工程是（）。
A.管道工程 B.通风工程 C.土方工程 D.基础工程 E.钢筋工程 2.工程造价的特点表现在（）。
A.工程造价的大额性 B.工程造价的个别性 C.工程造价的动态性 D.工程造价的层次性 E.工程造价的可控性
3.造价员有下列情形之一为验证不合格，应限期改正（）。A.近三年无工作业绩，且不能说明理由的 B.已丧失工作能力或年龄超过70周岁的 C.到期未参加资格证书验证的 D.己脱离工程造价业务岗位的
E.继续教育不满管理部门规定的学时
4.下列（）属于工程造价范围内的费用。
A.土地使用费 B.预备费 C.建设期贷款利息 D.铺底流动资金 E.招标代理费
5.我省2009版费用定额规定，不属于其他项目费的内容有（）。
A.暂列金额 B.总承包服务费 C.工程按质论价费 D.计日工 E.二次搬运费
6.工程建设其它费用是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用止的整个建设周期除（）以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。A.勘察设计费 B.建筑安装工程费 C.设备费 D.建设单位管理费 E.工器具购置费 7.劳动定额的编制方法主要有（）。
A.技术测定法 B.经验估计法 C.统计分析法 D.比较类推法 E.理论计算法
8.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费不包括（）。A.现场安全文明施工措施费 B.临时设施
C.税金 D.企业管理费 E.利润 9.下列关于暂列金额说法正确的是（）。
A.招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项
B.竣工结算时暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人 C.包含在合同价内，由承包人暂定并掌握施工的一笔款项
D.招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料单价 E.暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写 10.下列属于通用项目措施费的是（）。
A.现场安全文明施工 B.工程按质论价
C.大型机械进出场及安拆 D.脚手架 E.模板 11.工程竣工结算方式有（）方式。
A.建设项目竣工总结算 B.单位工程竣工结算 C.竣工后一次结算 D.分段结算 E.单项工程竣工结算 12.工程承包商可以要求延长工期的因素有（）。A.场地条件的变更，设计文件的缺陷
B.由于施工现场管理混乱被建设行政主管部门勒令停工整顿 C.处理不合理的施工图纸而造成的耽搁 D.由业主供应的设备和材料推迟到货
E.由于业主或建筑师的原因造成的临时停工 13.索赔证据要求具备（）。
A.差异性 B.关联性 C.及时性 D.可靠性 E.真实性 14.法律责任追究的原则（）。
A.坦白从宽原则 B.责任法定原则 C.违法必究原则 D.违法行为与法律责任相适应原则 E.责任自负原则
15.根据合同法规定，建筑施工合同中约定出现因（）时免除自己责任的条款，该免责条款无效。A.合同履行结果只有对方受益 B.不可抗力造成对方财产损失 C.履行合同造成对方人身伤害 D.对方不履行合同义务造成损失 E.故意或重大过失造成对方财产损失
16.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。
A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门 C.仲裁机构 D.人民法院 E.工程造价管理机构 17.《江苏省建设工程造价管理办法》规定，（）必须采用工程量清单方式计价。A.全部使用国有资金投资 B.国家政策性贷款项目
C.非国有资金投资的建设项目 D.国有资金虽不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的建设项目 E.政府财政性资金投资建设项目
18.《江苏省建设工程造价管理办法》规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门给予行政处罚（）。
A.因工程造价咨询企业自身过错造成委托人经济损失的 B.工程造价咨询企业出具的报告书质量出现差错
C.发包人或者承包人未将合同副本及变更的实质性内容报送备案的 D.发包人委托不具有相应资质的工程造价咨询企业审核工程结算的
E.国有资金投资项目未使用工程量清单计价方式或者违反计价规范强制性条文的 19.为确保施工企业从业人员社会保障权益落到实处，《江苏省建设工程费用定额》(2009年)将社会保障费列入规费计取，下列（）属于社会保障费内容。
A.工伤保险 B.意外伤害保险 C.生育保险 D.人寿保险 E.失业保险
20.《江苏省建设工程造价管理办法》中，表述正确的是（）。
A.本办法所称的建设工程，是指各类房屋建筑、交通、水利和市政基础设施，以及与其配套的线路、管道、设备安装工程
B.从事工程造价活动应当遵循合法、客观公正、诚实信用的原则
C.建设工程施工发包与承包价可以采用工程量清单方式计价，也可以采用工程定额方式计价
D.经投资主管部门审批或者核准的国有资金项目的投资估算是该建设项目投资和造价控制的最高限额 E.建设工程施工合同应当具体约定工程进度款支付方式、数额及时间
三．判断题（共20题，每题1分，共20分，判断为“正确”答A；判断为“错误”答B。回答不正确或不回答不得分）
1.为使原有的固定资产保持原有的性能和作用而定期进行的大修理，属于建设工程投资。（）2.进口设备的原价是指进口设备的离岸价。3.施工定额是企业定额，有利于推广先进技术。
4.劳动定额也称人工定额，是指在正常的施工技术组织条件下，为完成一定数量的合格产品或完成一定量的工作所必需的劳动消耗量标准。
5.“行为”作为法律关系的客体，是指人们在主观意志支配下所实施的具体活动，包括作为和不作为。6.我省规定，招标人应当在招标控制价发给投标人的3天内，将招标控制价有关资料报送工程所在地工程造价管理机构或招投标监管机构备查。
7.我省规定，招标代理机构可以在资格等级范围内从事工程建设项目的工程量清单与招标控制价的编制与审核工作。
8.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目不予调整，原措施费用没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。9.《江苏省建设工程造价管理办法》属于地方性法规。
10.经过招标投标订立的建设工程施工合同，工程虽经验收合格，但因合同约定的工程价款低于成本价而导致合同无效，发包人要求参照合同约定的价款结算的，人民法院不予支持。
11.建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算的，一方当事人要求按定额结算工程价歉的，人民法院不予支持，但合同履行过程中原材料价格发生重大变化的除外。
12.电子数据交换是一种由电子计算机及其通讯网络处理业务文件的技术，作为一种新的电子化贸易工具，又称为电子合同。
13.当事人工程变更内容与经过备案的施工合同在实质性内容上不一致的，可以另行签订补充协议作为工程结算和审核的依据。14.发包人收到工程结算文件后不予答复，视为认可工程结算文件处理。
15.工程造价咨询企业在审核工程结算时，认为部分结算价款不合理，可以更改工程承发包合同约定的条款进行结算审核。
16.当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后，表明当事人的权利和义务的全部结束。
17.采用分项详细估算法估算流动资金需分别确定现金应收账款、存货和应付账款的最低周转天数。18.施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价。
19.因分部分项工程量清单漏项造成增加新的工程量清单项目，且合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定，或者由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行。20.实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同。
第四篇：造价员考试 基础知识模拟试卷1
模拟试卷
（一）一、单项选择题（共 60 题，每题 l 分．每题的备选项中，只有一个最符合题意）．当工程分包时，分包单位按照分包合同的约定对（）负责。A ．设计单位 B ．建设单位 C ．总承包单位 D ．监理单位 ．按照我国 《 招标投标法 》 规定，依法必须进行招标的项目．自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止．最短不得少于（）日。A.10 B.15 C.20 D.25 3 ．下列各项中．不属于注册造价工程师职业范围的是（）。
A ．可行性研究投资估算的编制和审核 B ．投标报价的编制和审核 C ．工程造价分析与控制 D ．工程经济的纠纷与仲裁 4 ．根据我国现行规定，甲级和乙级造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于（）人。A ．20 和 12 B ．16 和 8 C ．10 和 6 D ．8 和 6 5 ．完成施工用水、电、路工程和征地、迁至以及场地平整等工作．应该属于 〔）阶段的工作内容。
A． 施工图设计阶段 B ．建设准备阶段 C ．建设实施阶段 D ．生产准备阶段 6 ．建筑工程项目风险按照风险涉及的当事人划分，分为业主的风险和承包人的风险。下列不属于业主遇到的风险的是（）。
A ．人为风险 B ．经济风险 C ．责任风险 D ．自然风险 7 ．下列选项中，关于合同成立的说法中不正确的一项是（）。
A ．承诺生效时合同成立 B ．承诺生效的的地点为合同成立的地点 C ．采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点
D ．当事人采用合同书形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书 8 ．合同的权利义务终止又称为合同的终止或合同的消灭。下列情形中引起合同终止的是（）A ．债务人不履行债务 B ．债权人不行使债权 C ．债权债务相互抵消 D ．债务纠纷进入诉讼 ．按照我国《合同法》规定，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，下列合同中，不属于建设工程合同的是（）。
A ．勘查合同 B ．设计合同 C ．施工合同 D ．工程保险公司 ．在业主通常签订的工程承包合同中，业主将建设上程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发给一个承包人的合同是（）。A.EPC 承包合同 B ．施工总承包合同
C ．单项工程承包合同 D ．特殊专业工程承包合同 ．施工合同有多种类型，对于边设计、边施工的紧急工程或灾后修复工程，宜选用（）合同。
A ．固定总价 B ．可调总价 C ．成本加酬金 D ．单价 12 ．工程内容和实物形态的个别差异性决定了工程造价的（）。A ．大额性 B ．单个性 C ．阶段性 D ．层次性 13 ．按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标｛2003｝206号）的规定，大型机械设备进出场及安拆费列入（）。
A ．施工机械使用费 B ．施工机构迁移费 C ．措施费 D ．间接费 14 ．某建设工程的直接费为 2300 万元．其中直接工程费为 1886 万元，年平均二次搬运费开支额为 12 万元．全年建安产值为 1600 万元，直接工程费占总造价的比例为 80 %，则二次搬运费为（）万元。
A ．14.145 B ．17.250 C ．17.681 D ．21.327 15 ．下列选项中，属于企业管理费的一项是（）。
A ．工程排污费 B ．失业保险费 C ．医疗保险费 D ．财产保险费 16 ．设备进口的关税计算公式（）。
A ．关税=离岸价格 X 进口关税税率 B ．关税=到岸价格 X 进口关税税率 C ．关税=原币货价 X 进口关税税率 D ．关税=货价 X 进口关税税率 ．来华人员费用包括卖方来华工程技术人员的现场办公费用、往返现场交通费用、接待费用等均属于（）
A ．场地准备及临时设施费 B ．引进技术和引进设备其他费 C ．建设管理费 D ．劳工安全卫生评价费 ．按我国现行建设项目投资构成，下列费用不属于基本预备费的是（）。A ．设计变更、局部地基处理等增加的费用
B ．竣工验收时为鉴定工程质量．对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用 C ．超长、超宽、超重引起的运输增加费用 D ．建设期内由于价格变化而增加的费用 ．从工程费用计算角度分析．工程造价计价的顺序正确的是（）。
A ．单位工程造价一分部分项工程单价一单项工程造价一建设项目总造价 B ．分部分项工程单价一单项工程造价一单位工程造价一建设项目总造价 C ．分部分项工程单价一单位工程造价单项工程造价一建设项目总造价 D ．单位工程造价一单项工程造价一分部分项工程单价一建设项目总造价 20 ．在工程建设定额中．既是企业投标报价的依据，又是企业控制施工成本的基础的定额是（）。
A ．劳动定额 B ．预算定额 C ．施工定额 D ．概算定额 21 ．下列不属于工程造价依据必须满足的要求是（）。A ．准确可靠，符合实际 B ．可信度高，有权威性 C ．数据化表达，便于计算 D ．定性分析，正确利用.（）是计算和确定一个规定计量单位的分项工程或结构构件的人工、材料和施工机械台班消耗的数量标准。
A ．施工定额 B ．预算定额 C ．企业定额 D ．概算定额 23 ．下列不属于概算定额的编制依据的是（）。A ．现行的预算定额
B 选择的典型工程施工图和其他有关资料
C ．人工工资标准、材料预算价格和机械台班预算价格 D ．全国统一劳动定额、全国统一基础定额 ．下列选项中不包括在投资估算指标编制工作三阶段中的是（）.A ．收集整理资料阶段 B ．准备工作阶段 C ．测算审查阶段 D ．平衡调整阶段 ．编制扩大初步设计概算和确定扩大分项工程的人工、材料、机械台班耗用量（或货币量）的数量标准是（）。
A ．概算定额 B ．概算指标 C ．预算定额 D ．预算指标 ．已知材料原价为 100 元，运杂费为 10 元，运输损耗费为 10 元，采购及保管费率为 30 %，材料采购及保管费为（）元。A.30 B.36 C.6 D.3 27 ．概算定额的编制步骤不包括（）。
A ．审查定额阶段 B ．准备工作阶段 C ．平衡调整阶段 D ．编制初稿阶段 28 ．已知直接费合计为 1000 元，规费费率为 30 %，企业管理费费率为 10 %，则间接费为（）元。
A.300 B.100 C.400 D 30 29 ．新建砖混结构住宅工程，其外墙采用贴面釉面砖，每平方米建筑面积消耗量为0.9m2，釉面砖全费用单价为60元/m2，类似工程概算指标为58000元/m2，外墙采用水泥砂浆抹面，每平方米建筑面积消耗量为0.95m2，水泥砂浆抹面全费用单价为10元/m2则该砖混结构工程修正概算指标为（）元/m2。
A.591.60 B.624.50 C.628.00 D.645.28 30 ．在下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是（）.A ．业主要求加速施工导致工程成本增加 B ．由于业主和工程师原因造成施工中断
C ．恶劣天气导致施工中断，工期延误 D ．设计中某些工程内容错误导致工期延误 31 ．下列选项中，不属于基价的编制依据的是（）。A ．现行的概算定额 B ．现行的日工资标准
C ．现行的地区材料预算价格 D ．现行的施工机械台班价格
．（）是项目建议书、项目申请报告和可行性研究报告的重要组成部分，是项目决策的重要依据之一。
A ．工程预算 B ．投资估算 C ．设计概算 D ．工程投标报价
．某新建生产项目，采用主要车间系数法进行固定资产投资估算，经估算主要生产车间的投资为2800万元，辅助及公用系统投资系数为0.67，行政及生活福利设施投资系数为0.25，其他投资系数为0.38，则该项目的投资额为（）万元。
A.6418.80 B 6440.00 C.7621.88 D.8066.10 34 ．在项目建议书阶段的投资估算方法中，（）主要用于建设投资与其生产能力之间为线性关系的项目。
A ．生产能力指数法 B 系数估算法
C ．类似项目对比法 D ．单位生产能力估算法
．在单位工程设计概算的编制方法中，常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品的方法是（）。
A ．预算单价法 B ．综合吨位指标法 C ．设备价值百分比法 D ．设备购置费概算法
．在施工图预算编制时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的这种方法是（）。A ．综合单价法 B ．实物里法 C ．供料单价法 D ．清单计价法 37 ．下列选项中，一般不作为业主和承包商在工程施工交易时采用的依据是（）。A．施工图纸及说明书 B 批准的初步设计文件 C ．工程量计算规则 D ．招标文件
．在项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素不包括（）。A ．总图运输 B ．外部运输 C ．建设地点 D ．外部协作条件 39 ．限额设计的全过程，实际上就是项目投资目标管理的控制过程，下面不属于该控制过程的是（）。
A ．目标分解与计划 B ．目标实施 C ．目标实施检查 D ．目标修改
．建设工程招标根据工程范围大小和专业不同分为全部工程、单项工程和专业过程招标，此招标属于（）。
A ．工程监理招标 B ．工程施工招标 C ．工程勘察设计图标 D ．工程项目货物招标
．按照 《 中华人民共和国招标投标法 》 规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，（）。A ．必须进行公开招标 B ．必须进行邀请招标
C ．应当进行公开招标，但经有关部门批准可以邀请招标的除外 D ．应当进行邀请招标，但经有关部门批准可以不进行招标的除外
．招标单位对招标文件所做的任何修改或补充须在投标截止时间至少（）日前，发给所有获得招标文件的投标单位。A.7 B 15 C.28 D.30 43 ．项目编码为 040206003001 中的 02 是指（）工程。A ．单项 B 单位 C ．分部 D ．分项 44 ．工程盆清单是由分部分项工程清单、（）和其他项目清单组成。A ．零星项目清单 B ．单位工程清单
C ．措施项目清单 D ．主要材料和机械设备清单
．开标时，招标人对（）都应当当众予以拆封、宣读。A ．开标前收到的所有文件
B ．提交投标文件截止日期前收到的所有投标文件 C ．提交投标文件截止日期前收到的所有文件 D ．收到的所有投标文件和招标人编制的招标文件
．根据我国 《 招标投标法 》 的规定，评为委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）。
A.4 人以上双数 B.5 人以上单数 C.6 人以上双数 D.7 人以上单数
．施工招标时，下列情况中可以不做废标处理的是（）。A ．投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前加补充函件的 B ．投标人不能合理说明提供的相关证明材料的 C ．投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的 D ．投标文件附有招标人不能接受的条件的 48 ．某项目的建筑工程费、需安装的设备费、安装工程费分别为1000万元、1200万元和300万元，建设单位管理费是 40 万元。某车间的建筑工程费、需安装的设备费以及安装工程费分别为600万元、600万元和100万先，则该车间应分摊的建设单位管理费是（）万元。
A.32.0 B.25.5 C 24.0 D.20.0 49 ．施工预算的编制依据不包括（）.A ．经过会审的施工图、会审纪要及有关标准图 B ．预算定额 C ．施工方案 D ．人工工资标准、机械台班单价、材料价格
．某建筑楼梯踏步贴瓷砖，当楼梯净宽度为 1350mm，踏步宽度为 300mm，高为 150mm 时，选用（）规格的地面砖较合理。
A , 350mmX350mm B.400mmX400mm C.450mmX450mm D.500mmX500mm 51 ．建设单位需对原工程设计进行变更，根据 《 建设工程施工合同（示范文本）》 的规定，发包方以书面形式向承包方发出变更通知，应不迟于变更前（）天。
A.7 B.14 C.20 D.30 52 ．当工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%或合同中约定的幅度时，应予调整该工程量清单项目的（）。
A ．材料单价 B ．市场单价 C ．综合单价 D ．部分费用单价
．承包前可以根据合同约定向业主提出延期开工的申请，申请被批准则承包商可以进行工期索赔。业主的确认时间为（）小时。A.48 B ．36 C ．24 D ．12 54 ．业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。如果业主不按约定预付，承包商向业主发出要求预付的通知应在预付时间到期后的（）天内。A.7 B.10 C.14 D.28 55 ．一般专业机械设备的采购，在合同签订后开始制造前，由买方向卖方提供合同总价（）的预付款。
A ．10 % ~20 % B ．20 % ~30 % C ．15 % ~30 % D ．20 % ~35 % 56 ．下列资料中，属于建设项目竣工验收的工程技术资料验收内容的是（）。A ．图纸实验报告 B ．建设成本资料 C ．投标文件 D ．消防验收报告 57 ．建设项目全部建成，经过各单项工程的验收符合设计要求，并具备竣工验收图表、竣工决算等必要的文件资料，向有关部门踢出唆工验收申请报告的是（）。A ．设计单位 B ．监理单位 C ．发包单位 D ．施工单位 58 ．关于竣工决算，下列说法正确的是（）.A ．建筑项目竣工决算应包括从筹划到竣工投产全过程的全部费用 B ．建筑项目竣工决算应包括从动工到竣工投产全过程的全部费用 C ．新增固定资产价值的计算应以建设项目为对象 D ．已具备竣工验收条件的项目，如半年内不办理竣工验收和固定资产移交手续则视同项目已正式投产
．按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为（）。A ．分部工程 B ．单位工程 C ．单项工程 D ．建设项目
．某建设项目，基建拨款为2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金 200 万元，基建借款 1000 万元，待冲基建支出 500 万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000 万，则该项目结余资金为（）万元． A.400 B.900 C.1400 D.1900
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有 l 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
．根据 《 中华人民共和国劳动合同法 》 规定，合同的基本原则包括（）。A ．平等的原则 B ．自愿的原则 C ．合理的原则 D ．诚实信用的原则 E ．合法的原则
．关于施工图预算，下列说法正确的有（）。
A ．施工图预算是签订建设工程合同和贷款合同的依据
B ．施工图预算有单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算 C ．施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施
D ．施工图预算是施工图设计预算的简称，又叫设计预算
E ．施工图预算是编制建设项目投资计划．确定和控制建设项目投资的依据 63 ．按照我国《合同法》规定．在下列情形中，当事人一方有权请求人民法院变更或撤销合同的是（）。
A ．损害公共利益的 B ．造成对方人参伤害的 C ．因重大误解而订立的 D ．恶意串通，损害国家利益的 E ．在订立合同时显失公平的
．下列关于建设工程施工专业分包合同履行的叙述中，正确有的（）。A ．分包人应当按照协议书约定的日期开工
B ．如果分包人要求延期开工，应在约定开工日期前3天提出要求 C ．承包人接到分包人延期开工，应在接到请求后的24小时内答复
D ．承包人接到分包人延期开工请求．超过规定时问未予答复的视为同意 E ．因非分包人原因不能按期开工，合同工期相应顺延
．发生争议后．在一般情况下，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程．当出现下列情况（）时，可停止履行合同。A ．单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工 B ．调解要求停止施工，且为双方接受 C ．业主要求停止施工．且合同未明确责任 D ．仲裁机构要求停止施工 E ．法院要求停止施工
．属于建设工程施工招标文件的内容有（）。
A ．投标须知 B ．招标文件格式 C ．工程量清单 D ．设计图纸 E ．评标标准和方法
．规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，具体包括（）等。A ．劳动保险费 B ．失业保险费 C ．财产保险费 D ．住房公积金 E ．工会经费等．
．下列属于建筑安装工程直接费中施工机械使用费的有（）A.施工机械由原驻地迁移至另一地区的机械运输费 B.运输机械养路费 C.机械燃料动力费
D ．机械由一工地运至另一工地的运输费 E ．机上司机、司炉的基本工资和工资性津贴 69 ．从各阶段的控制重点可见，要有效控制工程造价，关键应把握的环节有（）。A ．决策阶段做好投资估算 B ．设计阶段强调限额设计
C ．招标投标阶段重视施工招标 D ．施工阶段加强合同等管理与事前控制 E ．竣工验收阶段重点处理技术经济数据和资料
．下列工程建设定额的分类中，属于按定额的不同用途分类的是（）。A ．劳动定额 B ．施工定额 C 预算定额 D ．行业定额 E 补充定额 71 ．下列选项中，属于预算定额的作用的是（）。A ．是编制施工图预算、确定工程造价的依据 B ．是编制建设项目主要材料计划的参考依据
C ．是施工企业实施经济核算制、考核工程成本的参考依据 D ．是编制概算指标的基础 E ．是对设计方案和施工方案进行技术经济评价的依据 72.预算定额中的人工消耗指标是指完成该分项工程必须消耗的各种用工，包括（）。
A.基本用工 B ．其他用工 C.辅助用工 D ．人工幅度差 E.材料消耗指标的确定
73.劳动定额的编制方法包括（）。
A ．经验估计法 B ．统计计算法 C．非典型定额 D ．技术测定法 E ．比较类推法
．下列选项中，设计概算的作用包括（）。
A ．是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据 B ．是签订建设工程合同和贷款合同的依据 C ．是控制施工图设计和施工图预算的依据
D ．是衡量设计方案经济合理性和选择最佳设计方案的依据 E ．是考核贷款项目投资效果的依据
75.用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点，一般是（）。A ．工程量大、单价高的分部分项工程 B ．采用技术的先进性
C ．设计标准的合理性 D ．补充单位估价表 E ．计取的各项费用（取费）76 ．在工程量清单计价中，分部分项工程量清单项目特征必须描述的是（）。A ．涉及施工方案的 B ．涉及结构要求的 C ．涉及当地材料价格的 D ．涉及材质要求的 E ．涉及施工难易程度的 77 ．“主要材料价格表”中的材料费单价应该是全单价，包括（）。A ．新材料、新结构的试验费
B ．业主对具有出厂合格证明的材料进行检验费用 C ．一般的检验试验费及一定范围内的材料风险费用 D ．加工及安装损耗费 E ．运输损耗费
．当工程变更发生时，要求工程师及时处理并确认变更的合理性。在提出工程变更和确认工程变更之间的一般过程有（）。A ．分析提出的工程变更对项目目标的影响 B ．分析提出的工程变更对项目结构的影响 C ．分析有关的合同条款和会议、通讯记录 n 分析有关的法律、法规条款和施工组织设计 E ．分析该变更所涉及的价款合理性
．工程承包中不可避免地出现索赔的影响因素有（）。
A ．人民币升值 B ．施工进度变化 C ．施工图纸的变更 D ．施工机械发生故障 E ．施工现场条件变化
．竣工决算中，工程造价比较分析的主要分析内容有（）。
A ．主要实物工程最 B ．主要人工消耗量 C ．主要设备材料价格 D ．大型机械设备的台班量 E ．主要材料消耗量
参考答案
一、单项选择题
1.C 2.C 3.D 4.C 5.B 6.C 7.D 8.C 9.D 10.A 11.C 12.B 13.C 14.C 15.D 16.B 17.B 18.D 19.C 20.C 21.D 22.B 23.D 24.B 25.C 26.B 27.C 28.C 29.B 30.C 31.A 32.B 33.B 34.D 35.C 36.C 37.B 38.C 39.D 40.B 41.A 42.B 43.B 44.C 45.B 46.B 47.A 48.C 49.B 50.C 51.B 52.C 53.A 54.B 55.A 56.C 57.C 58.A 59.C 60.C
二、多项选择题
61.ABDE 62.BCD 63.CD 64.ADE 65.ABDE 66.ACDE 67.BD 68.BCD 69.ABCD 70.BC 71.ACE 72.ACDE 73.ABDE 74.ABCD 75.ADE 76.BDE 77.CDE 78.ACE 79.BCE 80.CDE
第五篇：全国建设工程造价员考试大纲工程计量与计价实务
前言
随着我国建设工程造价改革的不断深入，国家对事关公共利益的工程造价专业人员实行了准入控制。1996年人事部、建设部在全国建立了造价工程师执业资格制度，目前全国造价工程师已有7.5万人。根据工程造价业务从业和执业的需要，应对工程造价专业人员按层次、结构分别进行管理。
2005年建设部发布了“《关于由中国建设工程造价管理协会归口做好建设工程概预算人员行业自律工作的通知》”（建标[2005]69号），文件决定由中国建设工程造价管理协会对全国建设工程造价员实行统一的行业自律管理。根据中价协印发的《全国建设工程造价员管理暂行办法》（中价协[2006]013号）文件精神，为协调统一各地区各部门造价员的资格标准，我们编制了《全国建设工程造价员资格考试大纲》(以下简称考试大纲)，该考试大纲是造价员考前培训和考试命题的依据，也是应考人员必备的指导材料。
本考试大纲分为《工程造价基础知识》和《工程计量与计价实务》（××工程）两个科目。其中《工程造价基础知识》科目实行全国统一的水平要求，中国建设工程造价管理协会组织编写了《工程造价基础知识》考试培训教材，供各地方、各行业管理机构及应考人员使用。《工程计量与计价实务》（××工程）考试大纲及培训教材由各地方、各行业有关管理机构自行编制。
编 制 说 明
一、造价员资格考试分“工程造价基础知识”和“工程计量与计价实务（××工程）”两个科目。其中“工程计量与计价实务（××工程）”分若干个专业，由各地方、各行业管理机构自行编制考试大纲，送中国建设工程造价管理协会备案。
二、造价员资格考试的两个科目应单独考试、单独计分。“工程造价基础知识”科目的考试时间为2小时，考试试题实行100分制，试题类型为单项选择和多项选择题。“工程计量与计价实务（××工程）”科目的考试时间由各地方、各行业有关管理机构自行确定，试题类型建议为工程造价文件编制的应用实例。
三、考试大纲对专业知识的要求分掌握、熟悉和了解三个层次。掌握即要求应考人员具备解决实际工作问题的能力；熟悉即要求应考人员对该知识具有深刻的理解；了解即要求应考人员对该知识有正确的认知。
第二科目： 《工程计量与计价实务》（××工程）
（说明：《工程计量与计价实务》（××工程）考试大纲由各地方、各行业有关管理机构根据需要自行制定，送中国建设工程造价管理协会备案。为统一全国造价员通用专业的考试内容与水平，我们编制了××工程考试大纲框架，供各地方及行业有关管理机构编制考试大纲参考）
专业编码：***《工程计量与计价实务》（××工程）
一、专业基础知识
（一）了解××工程的分类、组成及构造；
（二）了解××工程常用材料的分类、基本性能及用途；
（三）了解××工程主要施工工艺与方法；
（四）了解××工程常用施工机械的分类与适用范围；
（五）了解××工程施工组织设计的编制原理与方法；
（六）了解××工程相关标准规范的基本内容。
二、工程计量
（一）熟悉××工程识图基本原理与方法；
（二）熟悉××工程及常用材料图例；
（三）掌握××工程工程量计算；
（四）了解计算机辅助工程量计算方法。
三、工程量清单的编制
（一）熟悉××工程量清单的内容与格式；
（二）掌握××工程分部分项工程工程量清单的编制；
（三）熟悉××工程措施项目清单的编制；
（四）熟悉××工程其他项目、零星工作项目清单的编制。
四、工程计价
（一）熟悉××工程施工图预算编制；
（二）熟悉××工程预算定额和建筑安装工程费用定额适用范围、调整与使用；
（三）掌握××工程工程量清单的编制及计价；
（四）掌握××工程结算和合同价款的调整方法；
（五）熟悉计算机在工程计价中的应用。考试帮—造价员考试
点击咨询 