第一篇：2011江苏造价员考试理论试题
一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意。不选或选错不得分）
1.建设单位对原有建设项目重新进行总体设计，扩大建设规模后，当新增固定资产价值超过原有固定资产价值（）以上时，才算新建项目。A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.4倍
2.土建工程的分部工程是按建筑工程的主要部位划分的，例如（）。A.砌筑工程 B.钢筋工程
C.地面工程
D.混凝土工程
3.工程建设程序中，不属于建设准备阶段的工作是()。
A.办理用地 B.初步设计
C.组织施工招标
D.委托建设监理
4.任何一项工程都有特定的用途、功能、规模、地理位置也各不相同，因此，对每一项工程的结构、造型、空间分割和内外装饰都有具体的要求，这体现了工程造价()特点。A.个别性 B.大额性
C.层次性
D.动态性
5.我国工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指()。
A.国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统
B.国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统
C.行业协会管理系统、部门行政管理系统和企事业机构管理系统 D.政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统
6.在关于我国工程造价咨询企业管理规定中，下面正确的说法是（）。
A.工程造价咨询企业可不受业务范围限制承接工程造价咨询业务 B.工程造价咨询企业的资质等级具有永久性质
C.新开办的工程造价咨询企业可直接申请甲级工程造价咨询资质
D.工程造价咨询企业是接受委托对建设项目投资、工程造价确定与控制提供专业咨询服务的企业
7.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。申请延期的次数和每次延期的时限分别为（）。A.2次，每次不超过3个月
C.2次，每次不超过2个月
B.3次，每次不超过2个月 D.3次，每次不超过3个月
8.施工企业按规定为建筑材料、构配件质量检验试验所进行的试样制作、封样所发生的费用应列入（）。A.现场经费 B.研究试验费
C.企业检验试验费 D.按质论价费
9.已完产品保护发生的费用，应列入（）。A.措施项目费 B.其他项目费
C.分部分项工程费
D.企业管理费
10.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列不属于国有资金投资的工程建设项目是（）。
A.各级财政预算资金的项目
B.使用对外借款或者企业担保所筹资金的项目
D.国家授权投资主体融资的项目
C.使用国家政策性贷款的项目
11.建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.14天 B.30天
C.60天
D.90天
12.主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（）。
A.委托代理
B.直接代理
C.法定代理
D.指定代理
13.建设工程设备购置费＝（）。
A.设备原价＋设备运杂费
B.设备原价＋设备采购费
C.设备原价＋设备保管费 D.设备原价＋设备保管费＋设备运杂费 14.下列（）属于工程建设其他费。
A.土地使用费
B.预备费 C.投资方向调节税 D.建设期贷款利息
15.我省规定，对于空间可利用的坡屋顶或顶楼的跃层，当净高超过2.1m部分的水平面积与标准层建筑面积相比达到（）以上时可以计算层数。A．50% B．20%
C.70%
D.30% 16.（）是工程建设定额中的基础性定额。
A.预算定额 B.概算定额
C.施工定额
D.概算指标
17.工程造价从业人员可以有下列行为（）。
A.同时在两个或者两个以上单位从业 B.在非实际从业单位注册 C.以个人名义承接建设工程造价业务 D.依法独立执行工程造价业务
18.某瓦工班组15人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，8天完成108m的砌筑工程量，则砌筑砖基础的劳动定额是（）。A.0.9工日/m
333
B.0.9m/工日 C.1.17m/工日 D.1.17工日/m
19.注册造价工程师和建设工程造价员在非实际工作单位注册，县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当责令其改正，并可以给予警告和对个人处以（）的罚款。A.5000元以上30000元以下
B.500元以上3000元以下
C.1000元以上3000元以下 D.300元以上1000元以下 20.预算定额的水平较施工定额的水平（）。
A.高 B.低
C.相同 D.不确定
21.在计算预算定额人工工日消耗量时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（）。A.24.64 工日
B.25.36工日
C.28工日
D.31.36工日
22.概算定额与预算定额的主要差别在于（）。
A.表达的主要内容
C.基本使用方法
B.表达的主要形式
D.综合扩大程度
23.工程量清单项目编码的 A．2011年1月1日
B．2010年11月1日
C．2010年12月1日 D．2010年10月1日
31.在“其他项目清单”中，招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额为（）。
A．暂估价 B．预备费
C．基本预备费
D．暂列金额
32.对建筑结构和工艺较简单，工程量较小，分部分项较少的施工图预算宜采用（）。A.全面审查法 B.对比审查法 C.筛选审查法 D.标准预算审查法
33.合同中只有类似变更工程的价格，则非承包人原因的变更部分的价款调整应该（）。
A.按审价部门提出的价格调整 B.按发包人指定的价格调整 C.可参照类似变更工程的价格调整
D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整
34.我省规定当工程量清单项目工程量的变化幅度超过（），且其影响分部分项工程费超过（）时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据。
A.10%；1% C.15%；1%
B.10%；0.1% D.15%；0.1%
35.《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件：附件一是《承包人承揽工程项目一览表》、附件二是《发包人供应材料设备一览表》、附件三是（）。A.《工程合同价款支付约定书》 C.《工程进度控制条款》
B.《工程质量保修书》
D.《工程合同价款约定书》
36.在应用定额编制施工图预算时，如遇某分项工程的有关内容与定额子目不完全相同，但定额说明允许在规定的范围内调整使用的，应当采取的处理办法是（）。A.直接套用预算定额子目及其单价
C.换算套用预算定额子目及其单价
B.套用近似预算定额子目及其单价
D.套用补充预算定额子目及其单价
37.关于承包商提出的工期延误的索赔，下列正确的说法是（）。
A.属于业主的原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿
B.属于工程师的原因，只能给予费用补偿，但不能延长工期 C.由于因战争、罢工，只能给予费用补偿，但不能延长工期 D.由于特殊恶劣的天气原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿 38.法律地位由高到低的顺序是（）。
A.宪法→法律→行政法规→行政规章→地方性法规 B.宪法→法律→行政法规→地方性法规→行政规章 C.宪法→法律→地方性法规→行政法规→行政规章 D.法律→宪法→行政法规→地方性法规→行政规章
39.招标人向预先选择的若干家具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请函，请他们参加投标竞争。邀请对象的数目以5—7家为宜，但不应少于（）。A.2家 B.3家
C.4家
D.5家
40.江苏省规定,危险作业意外伤害保险作为商业保险列入（）中。
A.规费
二.多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。不选答案或选了错误答案，本题不得分；若正确答案少选，每个选项得0.5分）
1.下列关于工程建设项目表述正确的是()。
A.单项工程是指具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的独立工程
B.单位工程是指不能独立发挥生产能力，但具有独立设计的施工图纸和组织施工的工程 C.建设项目是指按一个总体设计进行建设施工的一个或几个单项工程的总体
D.钢筋工程属于土建工程的分部工程 E.管道工程属于安装工程的分部工程
2.周转性材料是指在施工过程中不是一次消耗完，而是多次使用、逐渐消耗、不断补充的材料。例如（）均属周转性材料。A,钢模板 D.砂石
C.预制构件模具
D.脚手架
E.钢筋
B.其他项目费用
C.措施项目费用
D.管理费
3.清单计价法的分部分项工程费包括（）。A.人工费 B.材料费 C.机械费
D.措施项目费 E.利润
4.下列费用中不属于人工单价组成内容的有()。
A.职工福利费
B.工会经费和职工教育经费 D.生产工人辅助工资
E.生产工人的退休金
C.现场管理人员工资
5.建筑材料预算价构成包括（）。
A.材料原价 B.采购保管费 C.二次搬运费 D.包装费 E.风险费
6.《江苏省建设工程造价管理办法》规定：建设工程施工合同应当对下列与工程造价有关的事项作出具体约定()：
A.合同价格类型及合同总价
B.工程进度款支付的方式、数额及时间
C.发包人供应的材料、设备价款的确定和抵扣方式 D.合同价款的调整因素、调整方法、调整程序 E.税金和规费的支付标准和方式
7.我省2009版费用定额规定，属于企业管理费的内容有（）。A.管理人员基本工资
D.企业检验试验费
B.固定资产使用费 E.社会保障费
C.已完工程及设备保护费
8.我省2009版费用定额规定，不属于建筑安装工程措施费的内容有()。
A.脚手架 B.非甲方所为四小时以内的临时停水停电费用
C.材料二次搬运费
D.施工排水、降水费
E施工现场办公费
9.我省规定，造价员发生（）的行为且情节严重的，由省级管理机构注销造价员资格证。
A.允许他人以自己名义从业或转借专用章 B.与当事人串通牟取不正当利益
C.本人从业行为过错给单位或当事人造成重大经济损失 D.从业单位变动后未按规定在30日内办理变更手续
E.超越资格等级从事工程造价业务
10.从事工程造价活动应当遵循()的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。A.公开透明 B.合法
C.公正
D.客观 E.诚实信用
11.工程量清单是指建设工程的（）的名称和相应数量等的明细清单。
A.分部分项项目、措施项目、其他项目
D.预留金 E.总承包服务费
B.规费项目
C.税金项目
12.设计概算的主要作用表现在()。
A.是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据 B.是主管部门审批建设项目的主要依据
C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据
D.是签订建设工程合同和贷款合同的依据 E.是落实和调整年度建设计划的依据
13.当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费中相应的（）工程量应调整。A.临时设施费
B.脚手架
C.砼模板及支架
D.生产工具用具使用费 E.施工排水、降水
14.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括()。
A.现场安全文明施工措施费
B.临时设施 D.企业管理费 E.利润
15.《江苏省建设工程造价管理办法》规定，发现有超过国家和省规定的额度及标准，()等行为的，应当及时将有关情况通报原项目审批或者核准部门。A.擅自变更设计图纸
D.提高建设标准
C.税金
B.擅自增加建设内容
C.扩大规模
E.调整设备型号和规格
16.根据建设工程价款结算暂行办法，关于工程预付款，下列说法错误的有（）。
A.原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30% B.重大工程项目按年度工程计划逐年预付 C.发包人与承包人签订合同后即可预付
D.在具备施工条件的前提下，发包人不按合同预付，如影响承包人施工，承包人可以停止施工
E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金
17.2008版计价规范有关工程价款调整正确的表述是（）。
A.若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价
B.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，合同中有类似的综合单价，参照类似的确定综合单价
C.因非承包人原因引起的工程量增减，且工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价应予以调整，但措施费不予调整
D.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造 成施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，该变化项目措施费不予调整 E.若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款。18.法律关系的构成要素包括（）。
A.法律关系主体
B.法律关系客体 C.法律关系内容 D.立法机构 E.司法监督
19.根据我国《合同法》的规定，在使用格式条款合同时，由提供格式条款合同的一方当事人在合同中设定，但不具备法律效力的条款有（）。
A.限制自己责任且未提请对方注意 B.限制自己责任且已提请对方注意 C.加重对方责任
D.免除自己的责任 E.排除对方主要权利
20.具有下列情形之一的，人民法院应予支持（）。
A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的, 当事人要求确认建设工程施工合同无效的
B.建设工程施工合同中，未明确约定发包人收到竣工结算文件一定期限内不予以答复视为认可竣工结算文件，当事人要求按照竣工结算文件进行工程价款结算的 C.中标合同约定的工程价款低于成本价的，当事人要求确认建设工程施工合同无效的 D.建设工程竣工并验收合格后，承包人要求发包人支付工程价款，发包人对工程质量提出异议并要求对工程进行鉴定的
E.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的,当事人要求确认建设工程施工合同无效的
第二篇：2013江苏造价员考试理论要点
2011年造价员基础理论考试要点
注：红色字为要点
第一章建设工程造价概论
第一节工程建设概论
掌握建设工程项目分类P1（建设工程；建设项目；建设工程项目分类）
掌握建设项目的构成P3（单项工程；单位工程；分部、分项工程）
了解工程建设程序P3（建设准备阶段-施工图设计；开工日期）
第二节工程造价基本概念
了解工程造价的含义P11（工程造价的两种含义和区别）
熟悉工程造价的特点P11（四个特点）
掌握工程造价的职能P12（四个职能）
熟悉工程造价的作用P12
第三节工程造价管理
了解我国工程造价管理体制变革的内容和最终目标P14；
工程造价管理组织的三个系统P15
工程造价管理的含义P16
掌握工程造价管理内容和控制原理P17（工程造价合理确定和有效控制；工程
造价控制原理）
熟悉咨询业的社会职能和工程造价咨询企业的概念P19、P20（咨询业的社会
功能；工程造价咨询企业应当遵循的原则；工程造价咨询企业出资人要求；工程造价咨询企业禁止行为P21）
了解造价工程师的权利、义务P23；注册造价师禁止行为；造价员继续教育
P25
第二章工程造价构成第一节建设工程造价基本构成了解建设工程造价基本构成P26（工程造价基本构成；工程建设其他费；预备
费；经营性项目铺底流动资金）
第二节建筑安装工程造价构成掌握清单计价法的建筑安装工程费用构成P28（分部分项工程费构成；材料预
算价构成施工机械台班单价费用组成；大型机械设备场外运输及组装、拆除非计价规定；企业管理费内容；通用措施项目费内容；其他项目费、规费、税金内容）
第三节设备及工器具购置费用的构成了解进口设备原价的构成P36（设备购置费构成；进口设备原价的构成；关税；
设备运杂费构成P38）
第四节工程建设其他费用的构成P38（工程建设其他费用的概念；与项目建设有关的其他费用P39）
第三章工程造价计价依据
第一节工程造价计价依据概述
熟悉定额的含义和工程定额的分类P43、45（定额的含义；工程建设定额的作
用；工程建设定额的特征；工程定额的分类）
第二节施工定额
熟悉施工定额的概念、作用与定额水平的含义P46、47、48
熟悉劳动定额的概念和表现形式P48（包括例题P51）
掌握材料消耗定额的概念和材料消耗量的组成P51（包括P53例题）
熟悉机械台班消耗定额的概念及表现形式P55
第三节预算定额
熟悉预算定额的概念、作用P56（基本用工和其他用工；人工幅度差；大型机
械幅度差）
了解预算定额的编制原则和方法P57、58
第四节概算定额、概算指标和估算指标
熟悉概算定额的概念和作用P61
了解概算指标的概念和作用P62
第五节工程量清单计价规范
熟悉工程量清单概念和作用P69
掌握08计价规范相关术语P70
掌握08计价规范的适用范围P72
熟悉08计价规范的特点P73
工程量清单计价的意义P74
掌握江苏省建设工程计价表的作用P75
第四章工程造价的编制与确定
第一节投资估算
熟悉投资估算的作用P78
第二节设计概算
熟悉设计概算的作用P87
第三节施工图预算
熟悉施工图预算的作用和编制依据P97
掌握清单计价法编制施工图预算的方法、注意事项和江苏省的相关规定P101
（工程量计算规则的概念；项目编码、清单项目的工程量、计量单位、暂列金额、暂估价、规费、税金的规定）
熟悉施工图预算审查的方法P114
第四节招标控制价和投标报价
掌握招标控制价的概念、适用原则和江苏省对招标控制价编制的规定P117
掌握08计价规范对投标报价的规定P120（响应招标文件实质性要求；综合单
价中的风险费用）
了解投标报价的方法与策略P134
第五节竣工结算编制与工程价款结算
掌握08计价规范有关竣工结算的规定P139
掌握工程预付款的概念、拨付和扣还P141（工程价款结算方式；预付款的拨
付和抵扣规定）
掌握工程价款调整的因素与原则P142
熟悉工程竣工价款结算的相关规定P144（结算时效的规定；甲供材料的结算
规定；工程款支付规定）
熟悉08计价规范有关工程款支付的规定P146
了解质量保证金管理的相关规定和计价争议处理方法P147、148（质量保证金
返还、保证金额预留、缺陷责任期的规定；工程造价纠纷解决办法）
第六节竣工决算
了解竣工决算的含义P149
第五章建设工程施工合同
第一节施工合同管理
了解建设工程施工合同示范文本的组成P157
掌握施工合同文件的组成与解释顺序P158
（发包人指令错误应承担的责任；发包人供应的材料设备与约定不符的处理；
工程质量重新检验的规定；合同工期的规定）
掌握施工合同计价方式、建安工程合同价的类型P169
掌握08计价规范对工程合同价款约定的要求P171
了解施工合同的监督管理P172
第二节工程索赔与索赔费用的确定
熟悉索赔的概念和内容P173（不可抗力事件）
了解常见的施工索赔P175（工期延长和延误的索赔）
索赔的证据的要求P177索赔的处理方法P178
熟悉费用索赔的确定原则P179
第六章工程建设法律基本知识
第一节法律的基本知识
熟悉我国法律的形式P182
掌握法律责任的特征和类别P187
第二节建筑法律制度
了解建设工程发包与承包的内容P189（必须实行监理制度的工程P192）
第三节招标投标法律制度
掌握招标方式P196
了解招标程序P198（定标程序）
掌握定标原则P199
了解必须进行招标的范围P199
第四节合同法律制度
掌握合同法的基本原则P201
熟悉合同的形式和内容P202
格式条款合同的规定P204
了解合同的效力P206（无效合同、撤销的合同法律效力）
了解合同的变更P208
熟悉违约责任P210
第五节工程建设其他相关法律
熟悉担保方式及其概念P214
了解工程施工合同中的保险P216
熟悉代理的概念、特征与种类P218
第七章附录
附录一：关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的贯彻意见固定单价合同量、价风险承担的规定P221
其他项目清单和规费项目清单的有关规定P22
2工程量清单项目工程量变化的处理P223
附录三：《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》
主要材料的价格波动超过投标价格中风险幅度时材料价格调整办法P236
附录五：《江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》
第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条
2011年考试大纲新增法规文件
附件一：
《江苏省建设工程造价管理办法》（省政府第66号令）
第三条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十条
最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释
（二）第十九条、第二十六条
关于明确江苏省建设工程费用定额有关问题的通知
建设工程类别取定的有关标准
第三篇：江苏造价员考试
08年江苏没有造价员考试,09年才有。江苏是两年考一次，只有04清单计价发行时，那年是3年才考了一次。
考试专业和等级分为土建初级、中级、高级，安装初级、中级、高级，市政初级、中级、高级，装饰初级、中级、高级。一个人可同时报考两个专业，但报考土建的不能同时报考安装，报考市政的不能同时报考装饰。
考试时间为2009年7月21日、22日。其中：21日上午考各专业工程造价基础理论（闭卷），21日下午考土建、安装专业案例（开卷），22日上午考市政、装饰专业案例（开卷）。符合报考高级造价员资格条件的人员，只考所报专业的案例。
025-83725932南京市新街口俞家巷21号建邺区党校422我打电话问过·今年没有考试·要到明年下半年
一、江苏预算员(造价员)考试报名方式、截止时间
预算员(造价员)统一考试报名工作已经开始，此次报名依然采取网上报名的办法。
二、江苏预算员(造价员)考试报名条件：
A、报考初级造价员资格应具备下列条件之一：
1.工程造价专业中专及以上学历；
2.其他专业中专（或高中）及以上学历，从事工程造价工作满一年。
B、报考中级造价员资格应具备下列条件之一：
1.取得初级水平证书，近两年至少有两项工程造价方面的业绩；
2.具有工程造价专业或工程经济专业（含工程管理类）大专以上学历，从事工程造价工作满两年。
3.具有工程类相近专业（如工民建、土木工程专业等）本科以上学历，从事工程造价工作满两年。
三、江苏预算员(造价员)考试报名需提供的有关材料：
1、身份证及复印件；
2、学历证明原件及复印件；
3、工作经历证明；
4、近期免冠1寸照片3张。
四、江苏预算员(造价员)考试考试时间、考试科目
预算员(造价员)考试时间：九月份。
1、基础理论：建筑材料、施工工艺与施工方法、施工组织设计、施工图识读与预算、工程造价构成、工程造价计价依据、工程造价的编制与确定、工程造价管理相关法规等。
2、专业实务：投标报价方法、工程量清单编制与计价、计价表计价、竣工结算编制与决算、预算（造价）软件应用、施工合同与索赔等。
报名费是300元，要现场缴费的。
江苏省建设工程造价员资格考试网上报名指南
根据《江苏省<全国建设工程造价员管理暂行办法>实施细则》（苏建价站<2006>13号）规定，江苏省建设工程造价员资格考试报名程序分为两步，第一步网上报名，第二步报送书面资料。现将网上报名操作流程和要求介绍如下：
※特别提醒：使用本系统前请将本人计算机浏览器“拦截弹出窗口”功能取消，并且将“江苏工程造价信息网”设为信任站点。
※特别提醒：本系统打“*”为必填内容。
一、登录网站
报考人登录“江苏工程造价信息网”（网址http://.cn），见图：
二、登录系统
初次登录系统者点击【造价员考试报名】按钮,弹出以下申请密码窗口：
密码为六位以上阿拉伯数字或字母，提交前请将密码记录下来，并牢记设置的密码问题和答案，以便今后查用。点击确认提交后，即完成密码申请。
※特别提醒：完成密码申请后再次登录本系统，与已有造价员资格人员登录系统相同，请点击网站首页【造价员管理系统】（见下图）。
弹出以下窗口，输入身份证号和密码，点击登录进入系统。
※特别提醒：如果登录不成功且无提示，说明你的计算机设置了拦截弹出窗口功能，请更改设置或尝试按住Ctrl键点击登录。
三、填写和补充本人基本信息
填写基本信息：点击主菜单【资格报考】→【基本信息】，按栏目填写：
（1）凡是需要填写日期的，请点输入框右边日历图标，依次选择年月日后即自动填入，也可重新选择修改。
（2）“职称”栏指有权部门颁发的专业技术职称名称，如高级工程师、工程师、助理工程师、技术员等，没有职称不填，无权部门发放的职称证书不得填入且无效。
（3）“职称等级”栏是指专业技术职称等级，填报人根据“职称”栏选择相应的等级，如高级工程师选择“高级”，工程师选择“中级”，助理工程师和技术员选择“初级”。没有职称不选。
（4）“管辖市”和“管辖区县”栏是指报考人报名和考试所在的省辖市和区县，一般应选择报考人受聘的工作单位所在地。
※特别提醒：此两栏选择的管辖地即书面资料报送地，选错地点报名无效。
（5）选填“工作单位”：此栏填报的原则是先经过该页面中间的“工作单位查询”框选择系统库中
已存在的受聘单位信息。如果系统库中没有受聘单位信息，再进行人工直接填写。
※特别提醒：应在读生或应届毕业生没落实工作单位的，工作单位可填报所在学校。
操作方式一：在查询框条件栏“单位名称”中输入受聘单位规范的全称或企业名称中包含的关键字段（关键字段一般以企业“商号”为宜）进行模糊查询，点击查询，系统弹出以下选择窗口，列出符合条件的库中单位信息。
填报人确认其中一个正确的单位，点击该单位左侧的选择钮，系统会自动将库中的信息填入本人的基本信息中。若弹出窗口没有符合的单位或为空白，则采用人工直接填写的方式。
操作方式二：在查询框条件栏“组织机构代码”或工程造价“咨询资质证号”中输入受聘单位的代码或证号，然后按方式一进行选择。
（6）“组织机构代码”是指政府技术质量监督部门给法人单位或其依法登记的分支机构颁发的组织机构代码证号码（共10位字符），它是组织机构的“身份证号”。如果系统库中缺代码证号，请在备注栏写明。
（7）“报考专业A”和“报考等级A”与“报考专业B”和“报考等级B”是两组信息。A是指报考人首选的报考专业和等级；B是报考人兼报的专业和等级。报考人应根据当年造价员考试的通知和条件，选择报考专业和等级，不符合条件的，管理机构审核后将退回申请。
（8）※特别提醒：没有造价员资格证，但持江苏省建设厅或建管局颁发的预算员证书的报考者，需在窗口上端“报考类型”勾选“预算员”方可按该类型人员参加考试。不符此条件的人员勾选无效。
（9）填完信息后点击保存按钮。在未上报网上申请的情况下，报考人可以修改填报的信息。如果网上申请已上报，则不能再修改填报消息。报考人可以电话要求受理机构打回本人申请，方可修改重新上报。
四、填写工作经历
点击【资格报考】→【工作经历】，弹出：
点击添加工作经历，弹出从事工程造价工作经历窗口，填完点击添加保存。若添加多段工作经历，则继续点击添加工作经历。
※特别提醒：工作经历是必填项目，不填不允许上报。应在读生或应届毕业生没落实工作单位的，可填一段最新学习经历。
五、填写工作业绩
点击【资格报考】→【工作业绩】，弹出：
点击添加工作业绩，弹出工程造价工作业绩情况录入窗口，填完点击添加保存。若添加多项工作业绩，则继续点击添加工作业绩。
※特别提醒：包括条件中有业绩要求的必须填报。
六、上传扫描件
报考人应事先将本人照片、身份证扫描成（或数码照片）JPG格式文件存放在本人计算机上，文件应大于25K小于100K，扫描件（或数码件）象素设为400×300或600×400。
※特别提醒：报考人必须将本人照片、身份证扫描件上传至系统，否则网上资料不能上报。有学历和技术职称要求的，需上传相应扫描件（在读生上传学生证扫描件）。选择“预算员”报考类型的，需上传预算员证扫描件。
点击【扫描件】弹出扫描件上传窗口，点击浏览，在本人计算机上找到预存的相关文件，选择并打开该文件，点击上传，在预览框看到扫描件，表示上传成功。看不到即表示上传未成功。如发现有错可点击删除重新操作。
七、打印报名表
点击【打印报名表】，弹出报名表预览框，检查有误错误或漏填项目，如需要修改，请回相关菜单下修改。打印前将本人计算机页面设置中的“页眉”、“页脚”设置取消，用A4规格纸张，点击打印。
※特别提醒：工作单位意见栏需要盖章。
八．上报申请
点击【上报申请】，弹出上报对话框，提示报考人网上资料和书面资料保送的管理机构及其地址、联系电话，确认无误后，点击确认提交，完成网上报名。
第四篇：2011年江苏造价员理论试题加答案
2011江苏造价员考试理论试题
一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意。不选或选错不得分）
1.建设单位对原有建设项目重新进行总体设计，扩大建设规模后，当新增固定资产价值超过原有固定资产价值（C）以上时，才算新建项目。
A.1倍
A.砌筑工程
A.办理用地 B.2倍
C.3倍
D.4倍 D.混凝土工程
D.委托建设监理 2.土建工程的分部工程是按建筑工程的主要部位划分的，例如（C）。
B.钢筋工程
B.初步设计
C.地面工程
3.工程建设程序中，不属于建设准备阶段的工作是(B)。
C.组织施工招标
4.任何一项工程都有特定的用途、功能、规模、地理位置也各不相同，因此，对每一项工程的结构、造型、空间分割和内外装饰都有具体的要求，这体现了工程造价(A)特点。A.个别性 B.大额性
C.层次性
D.动态性
5.我国工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指(D)。
A.国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统
B.国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统
C.行业协会管理系统、部门行政管理系统和企事业机构管理系统 D.政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统
6.在关于我国工程造价咨询企业管理规定中，下面正确的说法是（D）。A.工程造价咨询企业可不受业务范围限制承接工程造价咨询业务 B.工程造价咨询企业的资质等级具有永久性质
C.新开办的工程造价咨询企业可直接申请甲级工程造价咨询资质
D.工程造价咨询企业是接受委托对建设项目投资、工程造价确定与控制提供专业咨询服务的企业 8.施工企业按规定为建筑材料、构配件质量检验试验所进行的试样制作、封样所发生的费用应列入（C）。A.现场经费 A.措施项目费 B.研究试验费 B.其他项目费
C.企业检验试验费 D.按质论价费 C.分部分项工程费
D.企业管理费
9.已完产品保护发生的费用，应列入（A）。
10.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列不属于国有资金投资的工程建设项目是（C）。A.各级财政预算资金的项目
B.使用对外借款或者企业担保所筹资金的项目
D.国家授权投资主体融资的项目
C.法定代理
D.指定代理 C.使用国家政策性贷款的项目
A.委托代理 12.主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（D）。
B.直接代理
13.建设工程设备购置费＝（A）。
A.设备原价＋设备运杂费
B.设备原价＋设备采购费
C.设备原价＋设备保管费 D.设备原价＋设备保管费＋设备运杂费 14.下列（A）属于工程建设其他费。
A.土地使用费 A.预算定额 B.预备费 C.投资方向调节税 D.建设期贷款利息
C.施工定额
D.概算指标 16.（C）是工程建设定额中的基础性定额。
B.概算定额
17.工程造价从业人员可以有下列行为（D）。
A.同时在两个或者两个以上单位从业 B.在非实际从业单位注册 C.以个人名义承接建设工程造价业务 D.依法独立执行工程造价业务
18.某瓦工班组15人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，8天完成108m的砌筑工程量，则砌筑砖基础的劳动定额是（B）。A.0.9工日/m
333
3B.0.9m/工日 C.1.17m/工日 D.1.17工日/m
19.注册造价工程师和建设工程造价员在非实际工作单位注册，县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当责令其改正，并可以给予警告和对个人处以（B）的罚款。A.5000元以上30000元以下
B.500元以上3000元以下
C.1000元以上3000元以下 D.300元以上1000元以下 20.预算定额的水平较施工定额的水平（B）。
A.高 B.低
C.相同
D.不确定
21.在计算预算定额人工工日消耗量时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（D）。A.24.64 工日 B.25.36工日
C.28工日
D.31.36工日
D.综合扩大程度 22.概算定额与预算定额的主要差别在于（D）。
A.表达的主要内容 A.具体清单项目编码
工程实体项目。
A.措施项目
B.计日工 C.分部分项工程项目
A.88 B.87
C.85
D.82
D.其他项目
26.我省现行包工包料建筑工程三类工预算工资单价标准为（D）元/工日。
27.合同成立与合同生效是有效合同的有机结合的两个方面，合同成立是合同生效的（D）；合同生效是合同成立的（）。
A.必然结果；前提条件 B.前提条件；前提条件 C.必然结果；必然结果
D.前提条件；必然结果
28.某项目中建筑安装工程费用560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，建设期贷款利息59万元，涨价预备费为55万元，则静态投资为（B）。A.1023万元 B.1125万元
C.1180万元
D.1239万元
29.工程造价管理包括工程造价合理确定和有效控制两个方面，(B)为控制建设项目投资的最高限额
A．投资估算 B．设计概算 A．暂估价 B．预备费
C．施工图预算 D．承发包合同价 C．基本预备费
B.表达的主要形式 C.基本使用方法 B.章顺序码
C.节顺序码 23.工程量清单项目编码的第四级为（D）。
D.名称顺序码
25.（A）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中技术、生活、安全等方面的非31.在“其他项目清单”中，招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额为（D）。
D．暂列金额
33.合同中只有类似变更工程的价格，则非承包人原因的变更部分的价款调整应该（C）。
A.按审价部门提出的价格调整 B.按发包人指定的价格调整
C.可参照类似变更工程的价格调整 D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整 36.在应用定额编制施工图预算时，如遇某分项工程的有关内容与定额子目不完全相同，但定额说明允许在规定的范围内调整使用的，应当采取的处理办法是（C）。A.直接套用预算定额子目及其单价
C.换算套用预算定额子目及其单价
B.套用近似预算定额子目及其单价
D.套用补充预算定额子目及其单价
37.关于承包商提出的工期延误的索赔，下列正确的说法是（D）。
A.属于业主的原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿
B.属于工程师的原因，只能给予费用补偿，但不能延长工期 C.由于因战争、罢工，只能给予费用补偿，但不能延长工期 D.由于特殊恶劣的天气原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿 38.法律地位由高到低的顺序是（B）。
A.宪法→法律→行政法规→行政规章→地方性法规B.宪法→法律→行政法规→地方性法规→行政规章 C.宪法→法律→地方性法规→行政法规→行政规章D.法律→宪法→行政法规→地方性法规→行政规章 39.招标人向预先选择的若干家具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请函，请他们参加投标竞争。邀请对象的数目以5—7家为宜，但不应少于（B）。A.2家 B.3家
C.4家
D.5家
二.多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。不选答案或选了错误答案，本题不得分；若正确答案少选，每个选项得0.5分）1.下列关于工程建设项目表述正确的是(ABCE)。
A.单项工程是指具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的独立工程
B.单位工程是指不能独立发挥生产能力，但具有独立设计的施工图纸和组织施工的工程 C.建设项目是指按一个总体设计进行建设施工的一个或几个单项工程的总体
D.钢筋工程属于土建工程的分部工程 E.管道工程属于安装工程的分部工程
2.周转性材料是指在施工过程中不是一次消耗完，而是多次使用、逐渐消耗、不断补充的材料。例如（ACD）均属周转性材料。A,钢模板 A.人工费 D.砂石
C.预制构件模具
D.脚手架
E.钢筋
3.清单计价法的分部分项工程费包括（ABCE）。
B.材料费 C.机械费
D.措施项目费 E.利润
5.建筑材料预算价构成包括（ABDE）。
A.材料原价 B.采购保管费 C.二次搬运费 D.包装费 E.风险费
6.《江苏省建设工程造价管理办法》规定：建设工程施工合同应当对下列与工程造价有关的事项作出具体约定(ABCD)：
B.工程进度款支付的方式、数额及时间
D.合同价款的调整因素、调整方法、调整程序
A.合同价格类型及合同总价 C.发包人供应的材料、设备价款的确定和抵扣方式
E.税金和规费的支付标准和方式
7.我省2013版费用定额规定，属于企业管理费的内容有（ABD）。A.管理人员基本工资
D.企业检验试验费
B.固定资产使用费 E.社会保险费
C.已完工程及设备保护费
8.我省2013版费用定额规定，不属于建筑安装工程措施费的内容有(BE)。
A.脚手架 B.非甲方所为四小时以内的临时停水停电费用
C.材料二次搬运费 D.施工排水、降水费
E施工现场办公费
9.我省规定，造价员发生（ABCE）的行为且情节严重的，由省级管理机构注销造价员资格证。
A.允许他人以自己名义从业或转借专用章
B.与当事人串通牟取不正当利益
C.超越资格等级从事工程造价业务 D.从业单位变动后未按规定在30日内办理变更手续
E.本人从业行为过错给单位或当事人造成重大经济损失
10.从事工程造价活动应当遵循(BCDE)的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。A.公开透明 B.合法
C.公正
D.客观 E.诚实信用 B.规费项目
C.税金项目 11.工程量清单是指建设工程的（ABC）的名称和相应数量等的明细清单。
A.分部分项项目、措施项目、其他项目
D.预留金 E.总承包服务费
12.设计概算的主要作用表现在(ACD)。
B.是主管部门审批建设项目的主要依据
C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据
D.是签订建设工程合同和贷款合同的依据 E.是落实和调整建设计划的依据
14.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括(AC)。
A.现场安全文明施工措施费 B.临时设施 C.税金 应当及时将有关情况通报原项目审批或者核准部门。
A.擅自变更设计图纸
D.提高建设标准
B.擅自增加建设内容
C.扩大规模
E.调整设备型号和规格
D.企业管理费 E.利润
A.是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据
15.《江苏省建设工程造价管理办法》规定，发现有超过国家和省规定的额度及标准，(BCD)等行为的，16.根据建设工程价款结算暂行办法，关于工程预付款，下列说法错误的有（ABE）。
A.原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30% B.重大工程项目按工程计划逐年预付 C.发包人与承包人签订合同后即可预付
D.在具备施工条件的前提下，发包人不按合同预付，如影响承包人施工，承包人可以停止施工
E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金 18.法律关系的构成要素包括（ABC）。
A.法律关系主体 B.法律关系客体 C.法律关系内容 D.立法机构 E.司法监督
19.根据我国《合同法》的规定，在使用格式条款合同时，由提供格式条款合同的一方当事人在合同中设
定，但不具备法律效力的条款有（ACDE）。
A.限制自己责任且未提请对方注意 B.限制自己责任且已提请对方注意 C.加重对方责任
D.免除自己的责任 E.排除对方主要权利
20.具有下列情形之一的，人民法院应予支持（ACE）。
A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的, 当事人要求确认建设工程施工合同无效的 B.建设工程施工合同中，未明确约定发包人收到竣工结算文件一定期限内不予以答复视为认可竣工结算文件，当事人要求按照竣工结算文件进行工程价款结算的
C.中标合同约定的工程价款低于成本价的，当事人要求确认建设工程施工合同无效的
D.建设工程竣工并验收合格后，承包人要求发包人支付工程价款，发包人对工程质量提出异议并要求对工程进行鉴定的
E.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的,当事人要求确认建设工程施工合同无效的
第五篇：2011造价员考试理论试题和答案
2011造价员考试理论试题和答案
A、预测职能 B、控制职能 C、评价职能 D、调控职能
10、（）我国工程造价管理体制改革的最终目标是逐步实行工程量清单计价。
11、工程造价管理组织包含以下系统（）。A.政府行政管理系统 B.企、事业机构管理系统
C.行业协会管理系统 D.业主机构管理系统 E.承包商管理系统
12、（）建设工程的投资费用管理，属于工程价格管理范畴。
13、（）工程造价合理确定是控制工程造价的前提和先决条件。
14、将系统和控制论的研究成果应用于建设工程造价管理，以尽可能地减少或避免工程造价目标值与实际值的偏离，属于（）。
A、合理设置工程造价控制目标 B、以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制
C、采取主动控制措施 D、技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段
15、不属于工程造价咨询及咨询业的社会功能的是（）。A、服务功能 B、引导功能 C、评价功能 D、联系功能
16、（）工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。
17、（）申请甲级工程造价咨询企业资质须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满2年。
18、（）工程造价咨询企业可以将承接的造价业务转包给社会个人。
19、（）参加继续教育是造价工程师的权利，也是其义务。20、（）造价员须每两年参加不少于30小时继续教育。
1、（）建设项目费用就是工程造价。
2、建设单位管理费属于（）部分内容。
A、建筑安装工程费用 B、设备及工器具购置费 C、工程建设其他费用 D、预备费
3、（）经营性项目铺底流动资金是建设项目总造价的一部分。
4、我省09费用定额规定，（）不属于规费项目。
A.工程排污费 B.安全文明施工措施费 C.社会保障费 D.住房公积金
5、采用工程量清单计价，规费计取的基数是（）。A.分部分项工程费 B.人工费
C.人工费＋机械费 D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费
6、清单计价法的材料预算价构成包括（）。
A.材料原价 B.采购保管费 C.二次搬运费 D.包装费 E.风险费
7、根据我省09费用定额规定，（）属于措施项目费的内容。
A.环境保护费 B.现场安全文明施工措施费 C.地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费
D.冬雨季施工增加费 E、已完工程及设备保护费
8、材料采购保管费包括（）。
A.采购费 B 场外运输费 C.工地保管费 D.仓储损耗 E.仓储费
9、清单计价法的施工机械费构成包括（）。
A.折旧费 B.大修理费 C.人工费 D.燃料动力费 E.管理费
10、现场安全文明施工措施费不包括（）。
A.施工现场安全 B.建筑安全监督管理 C.文明施工 D.环境保护及职工健康生活
11、其他项目包括（）。
A、暂列金额 B、计日工 C、总承包服务费 D、暂估价 E、预留金
12、（）企业检验试验费是指施工企业按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样和其他为保证工程质量进行的材料检验试验工作所发生的费用。
13、（）暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的款项，用于施工合同签订时尚未明确或不可预见的所需材料、设备和服务的采购、施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整及发生的索赔、现场签证确认等费用及专业工程的金额。
14、关税的计税基础为（）
A.货价（FOB）B.货价（FOB）+国际运费+运输保险费 C.货价（FOB）+国际运费 D.货价（FOB）+运输保险费
15、设备运杂费由下列各项构成（）
A运费和装卸费 B包装费 C设备供销部门的手续费 D采购与仓库保管费 E运输保险费
16、（）不属于与建设项目有关的其他费用。
A 建设单位管理费 B工程监理费 C 生产准备费 D工程保险费
3、随着科学技术水平和管理水平的提高，社会生产力的水平也必然会提高。原有定额不能使用生产发展时，定额授权部门根据新的情况对定额进行修订和补充。这体现了定额的（）。
A.真实性 B 系统性 C.稳定性 D.时效性
4、工程建设定额按使用范围可分为（）
A 施工定额 B 预算定额 C 概算定额 D 费用定额 E投资估算指标。
5、（）预算定额的项目划分很细，是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是工程建设定额中的基础性定额。
6、（）施工定额是企业定额，它反映了企业的施工水平。
7、施工定额的作用表现在（）。
A.是企业计划管理的依据。B.是组织和指挥施工生产的有效工具。C.是计算工人劳动报酬的依据。D.是编制施工预算、加强企业成本管理的基础。
E.是工程价款结算的依据。
8、（）施工定额是衡量工人劳动数量和质量，提供成果和效益标准。
9、（）施工定额的水平直接反映劳动生产率水平，反映劳动和物质消耗水平。施工定额水平和劳动生产率水平变动方向一致，与劳动和物质消耗水平变动方向相反。
10、不属于劳动定额表现形式的是（）
A 时间定额 B产量定额 C工时定额 D人工定额
11、（）时间定额与产量定额互为倒数关系。
12、时间定额包括（）
A工作时间 B辅助工作时间 C准备与结束工作时间 D 等待时间 E不可避
免的中断时间。
13、某砌砖班组有12名工人，砌筑某办公楼1.5砖混水外墙需8天完成，砌砖墙的时间定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（）。A.80m3 B.76.8m3 C.115.2m3 D.120 m3
14、某瓦工班组20人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，5天完成89m3的砌筑工程量，砌筑砖基础的时间定额是（）。
A.0.89工日/m3 B.1.12m3/工日 C.0.89m3/工日 D.1.12工日/m3
15、（）材料消耗定量=材料的净耗量+材料的损耗量，而材料损耗率=材料损耗量/材料净耗量×100%
16、预算定额水平以绝大多数施工单位的施工水平定额为基础，贯彻的是预算定额编制原则中的（）。
A按社会平均先进水平确定预算定额的原则 B简明实用的原则
C坚持统一性和差别性相结合的原则 D按社会平均水平确定预算定额的原则
17、（）预算定额中人工工日消耗量是指在正常施工条件下，生产单位合格产品所必需消耗的人工工日数量，是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、辅助用工两部分组成的。
18、某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.85工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25%和15%，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A 13.09 B 15.58 C 12.75 D 12.96
19、（）砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用，以小组产量计算机械台班产量，不另增加机械幅度差。20、概算定额的作用()
A是编制概算的依据。B是设计方案比较的依据。C是编制概算指标和投资估算指标的依据。
D 实行工程总承包时，可作为投标报价参考。E 编制施工组织设计的依据。
21、（）工程量清单由招标人或受其委托工程造价咨询人编制。
22、工程量清单是工程量清单计价的基础，其作用主要表现为（）。A 是编制工程预算或招标人编制控制价的依据 B 是供投标者报价的参考工程量
C 是确定和调整合同价款的依据 D 是计算工程量以及支付工程款的依据 E 是办理工程结算和工程索赔的依据
23、（）08计价规范包括正文和附录两部分，二者具有同等效力。
24、（）全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目，必须采用工程量清单计价。
25、工程量清单计价的意义在于（）。
A 提供一个平等的竞争条件。B 满足市场经济条件下竞争的需要。C 有利于提高工程计价效率，能真正实现快速报价。D 建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据。E 有利于业主对投资的控制。
目建议书阶段
3、（）投资估算已经批准，在一般情况下不得随意突破。
4、某项目中建筑安装工程费用560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，建设期贷款利息59万元，涨价预备费为55万元，则静态投资为（）万元。A..1023 B.1125 C.1180 D.1239
5、固定资产动态投资包括（）。
A．建筑安装工程费 B.涨价预备费 C.投资方向调节税 D.贷款利息 E.设备及工器具购置费
6、（）生产经营性项目铺底流动资金是指生产经营性项目,为保证生产和经营正常进行，按其所需流动资金的20％作为铺底流动资金计入建设项目总概算。
7、（）经批准的建设项目设计总概算的投资额，是该工程建设投资的最高限额。
8、（）施工图预算是考核工程成本、确定工程造价的主要依据。
9、施工图预算的作用（）。
A.施工图预算是签订建设工程合同和贷款合同的依据。B.施工图预算是编制投标文件、签订承发包合同的依据。C.施工图预算是工程价款结算的主要依据。D.施工图预算是落实或调整建设计划的依据。E.施工图预算是施工企业编制施工计划的依据。
10、施工图预算的编制依据是（）。
A.《建设工程工程量清单计价规范》 B.施工图纸及说明书和标准图集。C.适用的预算定额或专业工程计价表。D.施工组织的设计或施工方案。E.承包合同文件。
11、工程量计算规则包括下列内容（）。
A.工程量的项目划分 B.工程量的计算内容 C.工程量计算范围 D.工程量计算公式 E.工程量的大小
12、施工图预算编制方法有（）。
A.单价法 B.工程量清单单价法 C.计价表单价法 D.实物量法 E.定额法
13、（）08计价规范规定同一招标工程的项目编码不得有重码。
14、（）编制工程量清单出现附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F中未包括的项目，编制人应当补充，并报市级或行业工程造价管理机构备案。
15、（）08计价规范中“安全文明施工”措施项目内容包含“文明施工”、“安全施工”、“环境保护”三项。16、08规范“通用措施项目一览表”中，增加了（）项目
A.材料与设备检验试验 B.赶工措施 C.工程按质论价 D.特殊条件下施工增加 E.脚手架
17、措施项目清单的编制依据（）。
A.拟建工程的施工组织设计 B.拟建工程的施工技术方案
C.与拟建工程相关的工程施工规范和工程验收规范 D.投标文件 E.设计文件
18、其它项目清单宜按照下列内容列项，有（）。
A.暂列金额 B.暂估价 C.计工日 D.总承包服务费 E.现场安全文明施工措施费
19、（）暂列金额不宜超过分部分项工程费的10%。
20、我省执行08计价规范（苏建价[2009]40号），对规费项目清单规定，应按照（）内容列项。
A.工程排污费 B.社会保障费 C.住房公积金 D.危险作业意外伤害保险 E.安全生产监督管理费
21、（）全面审查法适用于工程量较大、结构和工艺较复杂的工程。
22、（）招标控制价是招标人对招标工程的最高限价。
23、（）当国有资金投资建设项目招标控制价超过批准的概算，招标人应当将其报原概算审批部门审核。
24、下列属于招标控制价的编制依据是（）。
A.08计价规范 B.国家或省级、行业建设主管部门颁布的计价定额和计价办法
C.建设工程设计文件及相关资料 D.建设工程投资估算
25、招标人应当在招标控制价发给投标人的（）内，将招标控制价有关资料报送工程所在地造价管理机构备案。
A.5天 B.5个工作日 C.3天 D.3个工作日
26、（）招标控制价可以由招标人编制，也可由受其委托的造价咨询人编写。
27、（）招标文件中提供了暂估单价的材料，可以不按暂估的单价计入综合单价。
28、（）不平衡报价是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，如何调整内部各个项目的报价，以使其不提高总价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。
29、不平衡报价法又称（）。
A.前重后轻法 B.前轻后重法 C.突然降价法 D.增加建议法 30、工程竣工结算方式分为（）。
A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算 C.建设项目竣工总结算
D.分项工程竣工结算 E.单体工程竣工结算
31、（）工程完工后，发、承包双方应在一个月内办理工程竣工结算。
32、（）承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告后一周 内递交给发包人。
33、建设工期在12个月以内的小型建设项目适合采用（）结算方式。A.按月结算 B.竣工后一次结算 C.分段结算 D.其它结算方式
34、某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为750万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为20％，当累计结算工程款为（）时，开始扣回备料款。
A.300万元 B.450万元 C.600万元 D.500万元
35、包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的（），不高于合同全额的（）。
A.10％，20％ B.20％，30％ C.10％，30％ D.15％，25％
36、（）招标时现浇砼构件项目特征描述砼强度为C20，但施工中发包人变更为砼强度等级为C30，这时应该重新确定综合单价。
37、合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（）。A.按审价部门提出的价格调整 B.按发包人指定的价格调整
C.按设计部门提出的价格调整 D.由承包人提出综合单价，经发包方确认后执行
38、（）根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到承包人申请后两周内支付结算款。
39、（）发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
40、全部使用或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额的（）的比例计算保留金。A.5% B.2% C.3% D.10%
41、（）承发包双方发生工程造价合同纠纷时，在经合同约定的仲裁机构仲裁后，可以再向人民法院起诉。
42、竣工决算由（）组成。
A.竣工决算报告说明书 B.竣工工程平面示意图 C.竣工决算报表 D.工程造价比较分析 E.工程竣工图纸
43、（）地方级基本建设项目竣工财务决算由上一级财政部门审批。
担。
A.承包人 B.监理单位 C.发包人 D发包人和监理单位共同
5、发包人供应的材料设备与约定不符时应按（）情况在专用条款中约定进行处理。
A.材料设备单价与约定不符时，由发包人承担所有差价。
B.材料设备品种、规格、型号、数量、质量等级与一览表约定不符时，承包人可以拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购。
C.发包人供应材料的规格、型号与一览表约定不符时，承包人可以代为调剂串换，发包人承担相应的费用。
D.到货地点与一览表约定不符时，发包人负责运至一览表约定的地点。E.到货时间早于一览表约定时间，承包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表的约定时间，由发包人承担由此造成的承包人损失，工期延误，相应顺延工期。
6、工程师不能按时参加验收，须在验收前（）小时向承包人提出书面延期要求，延期不能超过（）小时。
A.24小时，48小时 B.24小时，24小时 C.48小时，48小时 D.48小时，24小时
7、工程合同计价方式（）
A.固定价格合同 B.可调价格合同 C.成本加酬金合同 D.总价合同 E.单价合同
8、（）当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
9、（）工程量清单计价的工程，必须采用单价合同。
10、在某工程土方开挖过程发下古建筑遗址，经文物部门勘察，须进行保护处理，由此增加费用由（），工期（）。
A.发包人、不顺延 B.承包人、顺延 C.承包人、不顺延 D.发包人、顺延
11、（）施工合同的监督管理仅指各级工商行政管理机关、建设行政主管机关、金融机构对施工合同的监督管理。
12、因百年未遇的暴雨，导致在建工程基坑坍塌，由此产生的工程修复费用和工期延误如何处理。（）
A.发包人承担、不顺延 B.承包人承担、顺延 C.承包人承担、不顺延 D.发包人承担、顺延
13、（）因百年未遇的暴雨，导致承包商机械设备损坏，由此产生的修复费用由发包人承担。
14、（）因不可抗力导致某项工作延期，则承包商有权获得工期补偿。
15、索赔证据应具备（）。
A.真实性 B.关联性 C.及时性 D.可靠性 E.独立性
16、发生索赔时，不属于解决索赔的处理方式的是（）。
A.协商解决 B.邀请中间人调解 C.向仲裁机构申请仲裁 D.向人民法院提起诉讼
17、（）费用索赔以赔偿或补偿实际损失为原则，直接损失可以赔偿，而间接损失无法补偿。
该法律关系的（）。
A.主体 B.客体 C.内容 D.法人
3、法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（）。
A.自然人 B.公民 C.组织 D.法定代表人
4、（）甲乙双方就专利权转让达成了相关协议，在此法律关系中，专利权为法律关系的客体。
5、法律责任具有下列特征（）。
A.法律责任具有强制性 B.法律责任是由法律明文规定的
C.法律责任是不履行法定义务的后果 D.法律责任可以由法官认定 E.法律责任具有义务性
6、法律责任的类别包括（）。
A.行政法律责任 B.民事法律责任 C.刑事法律责任 D.经济法律责任 E.社会法律责任
7、法律责任追究的原则（）。
A.责任法定原则 B.责任自负原则 C.违法行为与法律责任相适应原则 D.责任平等原则 E.重在教育原则
8、下列工程承发包模式，（）适用于简单、明确的常规性工程和一些专业性较强的工业建筑工程。
A.平行承发包 B.设计或施工总分包 C.设计施工一揽子承包 D.工程项目总承包管理
9、（）国有投资项目必须实行工程监理。
10、（）《招投标法》规定招标方式分为公开招标和非公开招标两种。
11、（）邀请招标邀请对象的数目以5-7家为宜，但不应少于3家。
12、招标投标阶段的主要工作内容包括（ABCD）
A.发布招标公告 B.资格预审 C.编制招标文件 D.标前会议 E.开标
13、（）评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数约5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的三分之二。
14、（）中标通知书发出后30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。
15、（）成片开发的住宅小区项目因非国有投资项目，不需要进行招标。
16、（）建设工程交易招投标中心的工作人员可以作为评标委员会成员参加评标工作。
17、合同法的基本原则是（）。
A.平等、自愿原则 B.权利与义务相统一的原则 C.遵守法律、维护社会公共利益的原则
D.公平、诚实信用原则 E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则
18、下列合同形式属于书面形式的有（）。
A.合同书 B.电子邮件 C.信件 D.传真 E.口头约定
19、合同内容中的标的是（）。
A.合同内容 B.合同法律关系客体 C.合同主体 D.权利义务指向的对象 E.合同的核心
20、（）对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款。
21、对格式合同条款有两种以上解释的，应当作出（）。
A.按照通常理解予以解释 B.不利于提供格式条款一方的解释 C.该条款无效 D.有利于提供格式条款一方的解释
22、（）合同成立则一定生效。
23、甲方致函乙方，欲订购1000套女士西服，并提供规格、单价，询问乙方是否同意，同月同日，乙方也致函甲方，表示现有1000套女士西服，提供规格、单价，询问甲方是否接受。双方收信后均未给对方回复，数月后，乙方向甲方发货，甲拒绝收货，付款。本案中，双方关系是（）。
A.合同关系成立 B.合同关系未成立 C.合同关系成立且生效 D.合同关系成立不生效
24、属于无效合同的情况包括（）。
A.一切以欺诈的手段订立合同损害对方当事人的利益 B.以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人 C.合同标的实现损害社会公共利益 D 与对方恶意串通损害
28、（）甲乙双方签订二手房买卖合同，必须经房屋管理机构登记生效后才能生效。
29、《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，应当予以赔偿。损失赔偿额应为（）。
A.相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益 B.等于因违约所造成的损失 C.等于合同履行后可以获得的利益 D.原则上应超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失 30、不属于当事人承担违约责任的方式的是（）。
A.继续履行合同 B.采取补救措施 C.赔偿损失 D.赔礼道歉
31、（）合同违约一方在支付违约金后，如违约金低于造成的损失的，还需支付赔偿金。
32、（）合同法规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金。
33、担保法规定的担保方式有以下几种（）。A.保证 B.抵押 C.质押 D.处置 E.定金
34、（）公办高等院校可以作为合同债务的保证人。
35、（）给付定金的一方不履行约定的义务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
36、下列不属于代理种类的是（）。
A.委托代理 B.表见代理 C.法定代理 D.指定代理
ABCD
43、否
点击咨询 