2015年江苏省造价员考试理论练习题

第一篇：2015年江苏省造价员考试理论练习题

2015年江苏省造价员考试理论练习题

（一）1、任何一项工程都有特定的用途、功能、规模、地理位置也各不相同，因此，对每一项工程的结构、造型、空间分割和内外装饰都有具体的要求，这体现了工程造价(A)特点。A.个别性 B.大额性 C.层次性 D.动态性

2、我国工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指(D)。A.国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统__ B.国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统 C.行业协会管理系统、部门行政管理系统和企事业机构管理系统 D.政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统

3、工程造价从业人员可以有下列行为（D）。

A.同时在两个或者两个以上单位从业 B.在非实际从业单位注册 C.以个人名义承接建设工程造价业务 D.依法独立执行工程造价业务

4、下列关于工程建设项目表述正确的是(ABCE)。

A.单项工程是指具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的独立工程 B.单位工程是指不能独立发挥生产能力，但具有独立设计的施工图纸和组织施工的工程 C.建设项目是指按一个总体设计进行建设施工的一个或几个单项工程的总体 D.钢筋工程属于土建工程的分部工程 E.管道工程属于安装工程的分部工程

5、工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动不受行政区域限制，跨省承接工程造价咨询业务不需到建设工程所在地省建设行政主管部门备案。N

6、一个生产车间的土建工程为()。A.单项工程 B.单位工程 C.分部工程 D.分项工程 答案：B

7、工程造价的预测职能、控制职能、评价职能和()，是工程造价的特殊职能。A.流通职能 B.市场职能 C．计划职能 D．调控职能 答案：D

8、注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满30 日前，申请延续注册。延续注册的有效期为3 年。N

9、工程造价的有效控制应遵循的原则包括（）。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制 B.最优化控制 C.主动控制

D.以技术措施为主进行控制 E.以经济措施为主进行控制 答案： AC

（二）1、我省2014 版费用定额规定，属于企业管理费的内容有（ABD）。P28 A.管理人员工资 B.固定资产使用费 C.已完工程及设备保护费 D.检验试验费 E.社会保险费

2、我省2014 版费用定额规定，属于规费的内容有（BC E）。P28 A.意外伤害保险费 B.社会保险费 C.住房公积金 D.检验试验费 E.工程排污费

3、我省2014 版费用定额规定，不属于建筑安装工程措施费的内容有(BE)。A.脚手架

B.非甲方所为四小时以内的临时停水停电费用（属企业管理费）C.材料二次搬运费 D.施工排水、降水费 E 施工现场办公费

4、关于暂列金额说法正确的是（）A、暂列金额包含在合同价中，归承包商所有

B、暂列金额包含在合同价中，扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位所有 C、暂列金额不包含在合同价中，另行支付 D、暂列金额不包含在合同价中，归建设单位所有 答案：B

5、关于计日工说法正确的是（）A、计日工报价时，量价都不可动

B、计日工报价时，如果清单中没有数量，价格应报低点 C、计日工结算时，价格按照结算时的市场价 D、计日工计算时，按照现场签证结算 答案：D 单价措施项目例题，P29

（三）1、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22 工 日，超运距用工为4 工日，辅助用工为2 工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的 人工工日消耗量为（）工日。A、3.36 B、25.36 C、28 D、31.36 答案：D

2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是（）A、概算定额 B、施工定额 C、预算定额 D、投资估算指标 答案:B

3、预算定额是按照()编制的。A．社会平均水平B．社会先进水平C．行业平均水平D．社会平均先进水平答案：A

4、我国现行的《建设工程工程量清单计价规范》中所采用的单价为（）。A．综合单价 B．工料单价 C．指数单价 D．以上方法均可 答案：A

5、人工消耗定额的制定方法不包括()A．技术测定法 B．理论计算法 C．统计分析法 D．比较类推法 答案：B

6、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，并能够较准确地计算出概算工程量 时，编制概算可采用（）。A、概算定额法 B、概算指标法 C、类似工程预算法 D、预算定额法 答案：A

7、按定额反映的物质消耗内容分类，可以把工程建设定额分为（）。A、建筑工程定额 B、设备安装工程定额 C、劳动消耗额 D、机械消耗定额 E、材料消耗定额 答案：CDE

8、人工定额的两种表现形式有（）。A、时间定额 B、劳动消耗定额 C、机械消耗定额 D、产量定额 E、施工定额 答案：AD

9、判断题

预算定额人工消耗量的人工幅度差是指 预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额。（）答案：×

（四）1.按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的 编制和确定依据的是（）A.经批准的投资估算 B.经批准的设计概算 C.经批准的施工图预算 D.经批准的工程决算 答案：B 2.关于施工图预算文件的组成，下列说法中错误的是（）。A.当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式

B.三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表，单位工程预算表和附件等 C.当建设项目仅有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式

D.二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表 答案：B 3.下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有（）。A.使用各级财政预算资金的项目 B.使用国家发行债券所筹资金的项目 C.国有资金投资总额占50%以上的项目 D.使用国家政策性贷款的项目 E.使用国际金融机构贷款的项目 答案：ABCD 4.关于招标工程量清单与招标控制价，下列说法正确的有（）。A.专业工程暂估价应包括除规费、税金以外的管理费和利润等 B.招标控制价必须公布其总价而不得公布各组成部分的详细内容 C.投标报价若超过公布的招标控制价则按废标处理 D.招标控制价原则上不得超过批准的设计概算

E.招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按专业工程 估算的3%~5%计算 答案：ACD 5.关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有（）。A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分

B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中 C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责

D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用 E.计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项 答案：BE 6.招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（）。A.服务内容 B.项目价值 C.费率 D.金额 答案：A 7.根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是（）。A.合同工程量偏差超过15% B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化 C.措施项目工程量超过10% D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化 答案：B 8.发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程 开工后的（）天内。A.7 B.14 C.21 D.28 答案：D 9.完整的竣工决算所包含的内容是（）。

A.竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析 B.竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析 C.竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析 D.竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析 答案：A

（五）1、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）设立了迟延支付工程价款的赔偿制度，该制度中包括了通知、合理期限改正等程序性规定，最终仍不履约的，则按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的（C）倍支付违约金。A.1 B.1.5 C.2 D.3

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定实行工程量清单计价的工程，应采用(A)合同。A.单价 B.总价 C.成本加酬金

D.由发承包双发在合同中约定

3、紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂，可采用(C)合同。A.总价 B.单价 C.成本加酬金 D.其他形式

4、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）通用条款规定，除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下哪类情形的，不属于变更范围。（B）A.增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作 B.取消合同中任何工作，并转由他人实施 C.改变合同中任何工作的质量标准或其他特性 D.改变工程的时间安排或实施顺序

5、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）通用条款规定，承包人向发包人的索赔程序中，承包人应在（D）向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.索赔事件发生后14天内 B.索赔事件发生后28天内

C.知道或应当知道索赔事件发生后14天内 D.知道或应当知道索赔事件发生后28天内

6、根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（）。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息

B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款 C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款

D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后验收合格，发包人请求承包人承担修复费用 答案：A

7、施工合同示范文本组成包括（）。A．专用条款 B．投标文件 C．标准规范

D．通用条款E．合同协议书 答案：（ADE）

8、关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（）。

A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 B.当事人对垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类贷款利率应予支持 C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款 D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据

E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日 答案：ACDE

（六）1、《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（）。A.中标人报价最低 B.经评审的合理低价

C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。D.经评审的合理低价且不低于成本 答案:C

2、合同法的基本原则是()。A.平等、自愿原则 B.权利与义务相统一的原则

C.遵守法律、维护社会公共利益的原则 D.公平、诚实信用原则

E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则 答案：ACDE

3、合同成立与合同生效是有效合同的有机结合的两个方面，合同成立是合同生效的（）；合同生效是合同成立的（D）。A.必然结果；前提条件 B.前提条件；前提条件 C.必然结果；必然结果 D.前提条件；必然结果

4、法律地位由高到低的顺序是（B）。

A.宪法→法律→行政法规→行政规章→地方性法规 B.宪法→法律→行政法规→地方性法规→行政规章 C.宪法→法律→地方性法规→行政法规→行政规章 D.法律→宪法→行政法规→地方性法规→行政规章

5、招标人向预先选择的若干家具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请函，请他们参加投标竞争。邀请对象的数目以5—7家为宜，但不应少于（B）。A.2家 B.3家 C.4家 D.5家

6、《江苏省建设工程造价管理办法》规定：建设工程施工合同应当对下列与工程造价有关的事项作出具体约定(ABCD)： A.合同价格类型及合同总价

B.工程进度款支付的方式、数额及时间

C.发包人供应的材料、设备价款的确定和抵扣方式 D.合同价款的调整因素、调整方法、调整程序 E.税金和规费的支付标准和方式

7、我省规定，造价员发生（ABCE）的行为且情节严重的，由省级管理机构注销造价员资格证。A.允许他人以自己名义从业或转借专用章 B.与当事人串通牟取不正当利益

C.本人从业行为过错给单位或当事人造成重大经济损失 D.从业单位变动后未按规定在30日内办理变更手续 E.超越资格等级从事工程造价业务

8、《江苏省建设工程造价管理办法》规定，发现有超过国家和省规定的额度及标准，(BCD)等行为的，应当及时将有关情况通报原项目审批或者核准部门。A.擅自变更设计图纸 B.擅自增加建设内容 C.扩大规模

D.提高建设标准E.调整设备型号和规格

9、违反《江苏省建设工程造价管理办法》规定,给予相关单位行政处罚的，可以同时对直接责任人员和单位直接负责的主管人员给予处罚。Y

第二篇：江苏省造价员考试模拟试题(包括理论和案例)

一、单选题：

1、工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：（）A、生产准备费

B、土地征用及迁移补偿费

C与项目建设有关的费用 D设备及工器具购置费

2、以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在技术设计阶段影响项目造价的可能性为：（）

A、10-15％B、20-35％C、75-95％ D、5-35％E、35-75％

3、中级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：（）

A、500 B、5000 C、1500 D、3500 ４、按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的（）。

A、最低限额 B、最终限额 C、最高限额 D、规定限额

5、工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于（）。

A、30、60 B、20、50 C、10、40 D、60、60

6、已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12%，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日？（）A、16.072 B、14.572 C、14.000 D、17.22

7、项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（）表示节顺序码。

A、一、二位 B、三、四位 C、五、六位 D十至十二位

8、在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由（）提供的文件。

A、工程造价中介机构 B、工程招标代理机构C、招标人 D、投标人

9、（）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。A、措施项目 B、零星工作项目 C、分部分项工程项目 D、其他项目

10、投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在（）。

A、±30% B、±20% C、±10% D、±10%以内

11、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（）确认后作为结算依据。

A、造价咨询机构 B、发包人C、造价管理部门 D、投标人

12、实行工程量清单报价宜采用（）合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。

A、固定总价 B、固定单价 C、成本加酬金 D、可调价格

13、在约定风险范围时，（）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。

Ａ、自然灾害

B、不可预见性灾害

C、设计变更及施工条件变更

D、政策性调整

14、发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（）计价。

A、分部分项工程项目 B、措施项目 C、零星项目 D、其他项目

15、规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（）计算。A、基础底面积乘以挖土深度

B、基坑底面积乘以挖土深度

C、基础垫层底面积乘以挖土深度D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度

二、多项选择选题：

1、建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：（）A、建设项目的预备、筹建、设备购置B、生产大修理、购进施工机械 C、勘察设计、试车调试D、建筑安装、E、竣工投产

2、按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有（）：

A、运输工程项目B、能源工程项目C、物质文化生活需要的项目D、工业工程项目E农田水利工程项目等

3、由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。

A、人工 B、材料

C、机械台班 D、管理费E、利润

4、咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于（B），并具有（CE）社会功能。

A、第一产业 B、第三产业 C、服务和引导功能 D、指导和引导功能E、联系功能

5、我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括（）。

A、人工费和材料费 B、施工机械使用费C、临时设施费和现场管理体费D、企业管理费E、其他直接费

6、临时设施费用内容包括（）等费用。

A、临时设施的搭设B、照明设施的搭设C、临时设施的维修 D、临时设施的拆除E、摊销

7、工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为（）等。

A、建筑工程定额B、建筑安装工程费用定额

C、设备安装工程定额、工器具定额 D、工程建设其他费用定额 E、施工定额

8、《建设工程工程量清单计价规范》的特点主要包括方面有（）。

A、强制性 B、竞争性 C、合理性 D、实用性 E、通用性

9、由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。

A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润

10、不可竞争费用有（）。

A、现场安全文明施工措施费B、临时设施费、二次搬运费C、工程定额测定费D、安全生产监督费

E、劳动保险费

11、工程量清单应采用统一格式。由封面、（）、（）、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星项目清单、（）组成。

A、填表须知B、总说明 C、分部分项工程量清单综合单价分析表 D、甲供材料表Ｅ、综合费用计算表

12、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、（），并考虑风险因素。

A、材料购置费 B、利润 C、税金 D、管理费 Ｅ、其他项目费

13、工程造价管理是（）的保障。

A、合理确定工程造价B、有效控制工程造价C、提高投资效益Ｄ、建筑安装费用 Ｅ、工程建设其他费用

14、当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的（）工程量应调整。

A、机械 B、模板 C、人工 D、脚手架 Ｅ、材料

15、我国的法律形式具体包括：（）

Ａ、主管部门的文件Ｂ、行政法规

Ｃ、宪法、法律 Ｄ、地方性法规 Ｅ、行政规章

16、合同法规定：当事人订立合同有（E）种形式，其书面形式包括：（）

Ａ、五

Ｂ、合同书 Ｃ、信件 Ｄ、数据电文等 Ｅ、三

17、《中华人民共和国担保法》中规定的担保方式有：（）

Ａ、保证 Ｂ、书面Ｃ、抵押和质押 Ｄ、留置和定金 Ｅ、口头

18、施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人（）。

Ａ、４ Ｂ、电文 Ｃ、８ Ｄ、书面 Ｅ、随意形式

19、施工合同中的索赔及其争议的处理方法有（）

Ａ、协商谈判Ｂ、中间人谈判 Ｃ、邀请中间人调解Ｄ、向仲裁机构申请仲裁 Ｅ、行政机关裁决

20、目前工程造价管理工作所需的意识（）。

A、创新意识 B、服务意识 C、自主意识D、管理意识E、指导意识 CEBCD ACCAC BBCCC

ACDE ABDE ABC BCE ABCE ACDE ABCD ABCD ABC ACDE

ABD BD ABC BD BCDE BCD ACD

CD ACD AB

第一章 建设工程造价概论

1、（a c）建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。

2、建设工程分类有多种形式，按建设用途可分为（）。A、生产性建设项目

B、新建项目

C、非生产性建设项目

D、扩建项目

E、改建项目

3、某新建工厂建设项目的生产车间应看作是一个（b）A、分部分项工程

B、单项工程

C、分项工程

D、单位工程

4、（）无论是政府投资还是企业投资在建设准备阶段都分为施工图设计和审查、办理用地、招标等程序。

5、施工图设计和审查属于建设项目的（b）阶段。A、建设前期阶段

B、建设准备阶段

C、建设施工阶段

D、竣工验收阶段

6、（）建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内组织开工。因故不能按期开工的，建设单位应当在期满前向发证机关说明理由，申请延期。延期以三次为限，每次不超过三个月。

7、工程造价的含义之一是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用，这是对应于（d）而言的。

A、承包人

B、承发包双方

C、建设单位

D、投资和项目法人

8、设计变更、材料、设备价格、工资标准以及取费费率的调整，贷款利率、汇率的变化，都必然会影响到工程造价的变动，这体现了工程造价的（c）。A、大额性

B、个别性 C、动态性

D、层次性

9、工程造价作为项目决策的依据与项目筹集资金的依据体现了工程造价的（a）职能。A、预测职能

B、控制职能

C、评价职能

D、调控职能

10、（）我国工程造价管理体制改革的最终目标是逐步实行工程量清单计价。

11、工程造价管理组织包含以下系统（abc）。A.政府行政管理系统

B.企、事业机构管理系统 C.行业协会管理系统

D.业主机构管理系统 E.承包商管理系统

12、（）建设工程的投资费用管理，属于工程价格管理范畴。

13、（）工程造价合理确定是控制工程造价的前提和先决条件。

14、将系统和控制论的研究成果应用于建设工程造价管理，以尽可能地减少或避免工程造价目标值与实际值的偏离，属于（c）。A、合理设置工程造价控制目标

B、以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制 C、采取主动控制措施

D、技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段

15、不属于工程造价咨询及咨询业的社会功能的是（c）。A、服务功能

B、引导功能 C、评价功能

D、联系功能

16、（）工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

17、（）申请甲级工程造价咨询企业资质须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满2年。

18、（）工程造价咨询企业可以将承接的造价业务转包给社会个人。

19、（）参加继续教育是造价工程师的权利，也是其义务。20、（）造价员须每两年参加不少于30小时继续教育。5

第二章 工程造价构成

1、（）建设项目费用就是工程造价。

2、建设单位管理费属于（c）部分内容。

A、建筑安装工程费用

B、设备及工器具购置费 C、工程建设其他费用

D、预备费

3、（）经营性项目铺底流动资金是建设项目总造价的一部分。

4、我省09费用定额规定，（b）不属于规费项目。

A.工程排污费

B.安全文明施工措施费

C.社会保障费

D.住房公积金

5、采用工程量清单计价，规费计取的基数是（d）。A.分部分项工程费

B.人工费

C.人工费＋机械费

D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费

6、清单计价法的材料预算价构成包括（abde）。

A.材料原价

B.采购保管费

C.二次搬运费

D.包装费

E.风险费

7、根据我省09费用定额规定，（bcde）属于措施项目费的内容。

A.环境保护费

B.现场安全文明施工措施费 C.地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费

D.冬雨季施工增加费 E、已完工程及设备保护费

8、材料采购保管费包括（acde）。

A.采购费

B 场外运输费

C.工地保管费

D.仓储损耗

E.仓储费

9、清单计价法的施工机械费构成包括（abcd）。

A.折旧费

B.大修理费

C.人工费

D.燃料动力费

E.管理费

10、现场安全文明施工措施费不包括（b）。

A.施工现场安全

B.建筑安全监督管理

C.文明施工

D.环境保护及职工健康生活

11、其他项目包括（abcd）。

A、暂列金额

B、计日工

C、总承包服务费

D、暂估价

E、预留金

12、（）企业检验试验费是指施工企业按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样和其他为保证工程质量进行的材料检验试验工作所发生的费用。

13、（）暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的款项，用于施工合同签订时尚未明确或不可预见的所需材料、设备和服务的采购、施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整及发生的索赔、现场签证确认等费用及专业工程的金额。

14、关税的计税基础为（b）

A.货价（FOB）

B.货价（FOB）+国际运费+运输保险费 C.货价（FOB）+国际运费

D.货价（FOB）+运输保险费

15、设备运杂费由下列各项构成（abcd）A运费和装卸费

B包装费

C设备供销部门的手续费

D采购与仓库保管费

E运输保险费

16、（c）不属于与建设项目有关的其他费用。A 建设单位管理费

B工程监理费 C 生产准备费

D工程保险费 6

第三章 工程造价计价依据

1、（）定额是计划经济的产物，是与市场经济相悖的体制改革对象。

2、以下表述中正确的有（abcd）。

A 在工程建设中，定额具有节约社会劳动和提高生产效率的作用。B 定额有利于建筑市场公平竞争。C 定额是对市场行为的规范。

D 工程建设定额有利于完善市场的信息系统。E 定额有利于企业形成自主报价。

3、随着科学技术水平和管理水平的提高，社会生产力的水平也必然会提高。原有定额不能使用生产发展时，定额授权部门根据新的情况对定额进行修订和补充。这体现了定额的（d）。

A.真实性

B 系统性

C.稳定性

D.时效性

4、工程建设定额按使用范围可分为（abce）A 施工定额

B 预算定额 C 概算定额

D 费用定额 E投资估算指标。

5、（）预算定额的项目划分很细，是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是工程建设定额中的基础性定额。

6、（）施工定额是企业定额，它反映了企业的施工水平。

7、施工定额的作用表现在（abcd）。A.是企业计划管理的依据。

B.是组织和指挥施工生产的有效工具。C.是计算工人劳动报酬的依据。

D.是编制施工预算、加强企业成本管理的基础。E.是工程价款结算的依据。

8、（）施工定额是衡量工人劳动数量和质量，提供成果和效益标准。

9、（）施工定额的水平直接反映劳动生产率水平，反映劳动和物质消耗水平。施工定额水平和劳动生产率水平变动方向一致，与劳动和物质消耗水平变动方向相反。

10、不属于劳动定额表现形式的是（d）

A 时间定额

B产量定额

C工时定额

D人工定额

11、（）时间定额与产量定额互为倒数关系。

12、时间定额包括（abce）

A工作时间

B辅助工作时间

C准备与结束工作时间

D 等待时间

E不可避免的中断时间。

13、某砌砖班组有12名工人，砌筑某办公楼1.5砖混水外墙需8天完成，砌砖墙的时间定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（b）。

33A.80m

B.76.8m C.115.2m

3D.120 m3

14、某瓦工班组20人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，5天完成89m3的砌筑工程量，砌筑砖基础的时间定额是（d）。A.0.89工日/mB.1.12m3/工日 C.0.89m3/工日

D.1.12工日/m3

15、（）材料消耗定量=材料的净耗量+材料的损耗量，而材料损耗率=材料损耗量/材料净 耗量×100%

16、预算定额水平以绝大多数施工单位的施工水平定额为基础，贯彻的是预算定额编制原则中的（d）。

A按社会平均先进水平确定预算定额的原则

B简明实用的原则

C坚持统一性和差别性相结合的原则

D按社会平均水平确定预算定额的原则

17、（）预算定额中人工工日消耗量是指在正常施工条件下，生产单位合格产品所必需消耗的人工工日数量，是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、辅助用工两部分组成的。

18、某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.85工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25%和15%，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（a）工日。

A 13.09

B 15.58

C 12.75

D 12.96

19、（）砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用，以小组产量计算机械台班产量，不另增加机械幅度差。

20、概算定额的作用(abcd)A是编制概算的依据。B是设计方案比较的依据。

C是编制概算指标和投资估算指标的依据。D 实行工程总承包时，可作为投标报价参考。E 编制施工组织设计的依据。

21、（）工程量清单由招标人或受其委托工程造价咨询人编制。

22、工程量清单是工程量清单计价的基础，其作用主要表现为（acde）。

A 是编制工程预算或招标人编制控制价的依据

B 是供投标者报价的参考工程量

C 是确定和调整合同价款的依据

D 是计算工程量以及支付工程款的依据

E 是办理工程结算和工程索赔的依据

23、（）08计价规范包括正文和附录两部分，二者具有同等效力。

24、（）全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目，必须采用工程量清单计价。

25、工程量清单计价的意义在于（abec）。A 提供一个平等的竞争条件。

B 满足市场经济条件下竞争的需要。

C 有利于提高工程计价效率，能真正实现快速报价。

D 建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据。E 有利于业主对投资的控制。

第四章 工程造价编制与确定

1、投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在（c）

A、±30%

B、±20%

C、±10%

D、±10%以内

2、建设项目投资决策过程可分为（abde）几个阶段。

A.项目规划阶段

B.可行性研究阶段

C.项目后评价阶段

D.项目评审阶段

E.项目建议书阶段

3、（）投资估算已经批准，在一般情况下不得随意突破。

4、某项目中建筑安装工程费用560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，建设期贷款利息59万元，涨价预备费为55万元，则静态投资为（b）万元。

A..1023

B.1125

C.1180

D.1239

5、固定资产动态投资包括（bcd）。

A． 建筑安装工程费

B.涨价预备费

C.投资方向调节税 D.贷款利息

E.设备及工器具购置费

6、（）生产经营性项目铺底流动资金是指生产经营性项目,为保证生产和经营正常进行，按其所需流动资金的20％作为铺底流动资金计入建设项目总概算。

7、（）经批准的建设项目设计总概算的投资额，是该工程建设投资的最高限额。

8、（）施工图预算是考核工程成本、确定工程造价的主要依据。

9、施工图预算的作用（bcde）。

A.施工图预算是签订建设工程合同和贷款合同的依据。B.施工图预算是编制投标文件、签订承发包合同的依据。C.施工图预算是工程价款结算的主要依据。

D.施工图预算是落实或调整建设计划的依据。E.施工图预算是施工企业编制施工计划的依据。

10、施工图预算的编制依据是（bcd）。A.《建设工程工程量清单计价规范》 B.施工图纸及说明书和标准图集。C.适用的预算定额或专业工程计价表。D.施工组织的设计或施工方案。E.承包合同文件。

11、工程量计算规则包括下列内容（abcd）。A.工程量的项目划分

B.工程量的计算内容 C.工程量计算范围

D.工程量计算公式 E.工程量的大小

12、施工图预算编制方法有（ad）。

A.单价法

B.工程量清单单价法 C.计价表单价法

D.实物量法 E.定额法

13、（）08计价规范规定同一招标工程的项目编码不得有重码。

14、（）编制工程量清单出现录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F中未包括的项目，编制人应当补充，并报市级或行业工程造价管理机构备案。

15、（）08计价规范中“安全文明施工”措施项目内容包含“文明施工”、“安全施工”、“环境保护”三项。16、08规范“通用措施项目一览表”中，增加了（abcd）项目 A.材料与设备检验试验

B.赶工措施

C.工程按质论价

D.特殊条件下施工增加 E.脚手架

17、措施项目清单的编制依据（a bce）。

A.拟建工程的施工组织设计

B.拟建工程的施工技术方案 C.与拟建工程相关的工程施工规范和工程验收规范

D.投标文件 E.设计文件

18、其它项目清单宜按照下列内容列项，有（abcd）。A.暂列金额

B.暂估价

C.计工日

D.总承包服务费 E.现场安全文明施工措施费

19、（）暂列金额不宜超过分部分项工程费的10%。20、我省执行08计价规范（苏建价[2009]40号），对规费项目清单规定，应按照（abce）内容列项。

A.工程排污费

B.社会保障费

C.住房公积金

D.危险作业意外伤害保险 E.安全生产监督管理费

21、（）全面审查法适用于工程量较大、结构和工艺较复杂的工程。

22、（）招标控制价是招标人对招标工程的最高限价。

23、（）当国有资金投资建设项目招标控制价超过批准的概算，招标人应当将其报原概算审批部门审核。

24、下列属于招标控制价的编制依据是（）。A.08计价规范

B.国家或省级、行业建设主管部门颁布的计价定额和计价办法 C.建设工程设计文件及相关资料 D.建设工程投资估算

25、招标人应当在招标控制价发给投标人的（c）内，将招标控制价有关资料报送工程所在地造价管理机构备案。

A.5天

B.5个工作日

C.3天

D.3个工作日

26、（）招标控制价可以由招标人编制，也可由受其委托的造价咨询人编写。

27、（）招标文件中提供了暂估单价的材料，可以不按暂估的单价计入综合单价。

28、（）不平衡报价是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，如何调整内部各个项目的报价，以使其不提高总价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。

29、不平衡报价法又称（a）。

A.前重后轻法

B.前轻后重法

C.突然降价法

D.增加建议法 30、工程竣工结算方式分为（abc）。

A.单位工程竣工结算

B.单项工程竣工结算 C.建设项目竣工总结算

D.分项工程竣工结算 E.单体工程竣工结算

31、（）工程完工后，发、承包双方应在一个月内办理工程竣工结算。

32、（）承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告后一周 内递交给发包人。

33、建设工期在12个月以内的小型建设项目适合采用（b）结算方式。A.按月结算

B.竣工后一次结算 C.分段结算

D.其它结算方式

34、某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为750万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为20％，当累计结算工程款为（d）时，开始扣回备料款。

A.300万元

B.450万元

C.600万元

D.500万元

35、包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的（c），不高于合同全额的（）。

A.10％，20％

B.20％，30％

C.10％，30％

D.15％，25％

36、（）招标时现浇砼构件项目特征描述砼强度为C20，但施工中发包人变更为砼强度等级为C30，这时应该重新确定综合单价。

37、合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（d）。A.按审价部门提出的价格调整

B.按发包人指定的价格调整 C.按设计部门提出的价格调整

D.由承包人提出综合单价，经发包方确认后执行

38、（）根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到承包人申请后两周内支付结算款。

39、（）发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

40、全部使用或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额的（a）的比例计算保留金。

A.5%

B.2%

C.3%

D.10%

41、（）承发包双方发生工程造价合同纠纷时，在经合同约定的仲裁机构仲裁后，可以再向人民法院起诉。

42、竣工决算由（abcd）组成。

A.竣工决算报告说明书

B.竣工工程平面示意图 C.竣工决算报表

D.工程造价比较分析 E.工程竣工图纸

43、（）地方级基本建设项目竣工财务决算由上一级财政部门审批。

第五章 建设工程施工合同

1、下列哪项不是《施工合同文本》的组成部分。（abc）A.协议书

B.通用条款 C.专用条款

D.工程量清单

2、施工合同文件正确的解释顺序是（c）。

A.施工合同协议书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单；工程报价单或预算书。

B.施工合同协议书；中标通知书；施工合同通用条款；施工合同专用条款；工程量清单。C.施工合同协议书；中标通知书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单。D.施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款。

3、（）工程师是指监理单位委派施工现场的监理人员。

4、因工程师指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由（c）承担。A.承包人

B.监理单位

C.发包人

D发包人和监理单位共同

5、发包人供应的材料设备与约定不符时应按（abcd）情况在专用条款中约定进行处理。

A.材料设备单价与约定不符时，由发包人承担所有差价。

B.材料设备品种、规格、型号、数量、质量等级与一览表约定不符时，承包人可以拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购。

C.发包人供应材料的规格、型号与一览表约定不符时，承包人可以代为调剂串换，发包人承担相应的费用。

D.到货地点与一览表约定不符时，发包人负责运至一览表约定的地点。

E.到货时间早于一览表约定时间，承包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表的约定时间，由发包人承担由此造成的承包人损失，工期延误，相应顺延工期。

6、工程师不能按时参加验收，须在验收前（a）小时向承包人提出书面延期要求，延期不能超过（）小时。

A.24小时，48小时

B.24小时，24小时 C.48小时，48小时

D.48小时，24小时

7、工程合同计价方式（abc）

A.固定价格合同

B.可调价格合同 C.成本加酬金合同

D.总价合同 E.单价合同

8、（）当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

9、（）工程量清单计价的工程，必须采用单价合同。

10、在某工程土方开挖过程发下古建筑遗址，经文物部门勘察，须进行保护处理，由此增加费用由（d），工期（）。

A.发包人、不顺延

B.承包人、顺延

C.承包人、不顺延

D.发包人、顺延

11、（）施工合同的监督管理仅指各级工商行政管理机关、建设行政主管机关、金融机构对施工合同的监督管理。

12、因百年未遇的暴雨，导致在建工程基坑坍塌，由此产生的工程修复费用和工期延误如何处理。（d）

A.发包人承担、不顺延

B.承包人承担、顺延

C.承包人承担、不顺延

D.发包人承担、顺延

13、（）因百年未遇的暴雨，导致承包商机械设备损坏，由此产生的修复费用由发包人承担。

14、（）因不可抗力导致某项工作延期，则承包商有权获得工期补偿。

15、索赔证据应具备（abcd）。

A.真实性

B.关联性 C.及时性

D.可靠性 E.独立性

16、发生索赔时，不属于解决索赔的处理方式的是（d）。A.协商解决

B.邀请中间人调解 C.向仲裁机构申请仲裁

D.向人民法院提起诉讼

17、（）费用索赔以赔偿或补偿实际损失为原则，直接损失可以赔偿，而间接损失无法补偿。13 第六章工程建设法律基本知识

1、我国法律的表现形式有（abcd）A.宪法

B.法律

C.行政法规

D.地方性法规

E.部门行政规章

2、甲乙双方就借款事宜签订了相关协议，明确了双方的权利和义务，则甲乙是该法律关系的（a）。

A.主体

B.客体

C.内容

D.法人

3、法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（c）。

A.自然人

B.公民

C.组织

D.法定代表人

4、（）甲乙双方就专利权转让达成了相关协议，在此法律关系中，专利权为法律关系的客体。

5、法律责任具有下列特征（abc）。

A.法律责任具有强制性

B.法律责任是由法律明文规定的 C.法律责任是不履行法定义务的后果

D.法律责任可以由法官认定 E.法律责任具有义务性

6、法律责任的类别包括（abcd）。

A.行政法律责任

B.民事法律责任

C.刑事法律责任

D.经济法律责任

E.社会法律责任

7、法律责任追究的原则（abce d）。

A.责任法定原则

B.责任自负原则

C.违法行为与法律责任相适应原则

D.责任平等原则

E.重在教育原则

8、下列工程承发包模式，（c）适用于简单、明确的常规性工程和一些专业性较强的工业建筑工程。

A.平行承发包

B.设计或施工总分包 C.设计施工一揽子承包

D.工程项目总承包管理

9、（）国有投资项目必须实行工程监理。

10、（）《招投标法》规定招标方式分为公开招标和非公开招标两种。

11、（）邀请招标邀请对象的数目以5-7家为宜，但不应少于3家。

12、招标投标阶段的主要工作内容包括（ABCD）A.发布招标公告

B.资格预审

C.编制招标文件

D.标前会议

E.开标

13、（）评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数约5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的三分之二。

14、（）中标通知书发出后30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。

15、（）成片开发的住宅小区项目因非国有投资项目，不需要进行招标。

16、（）建设工程交易招投标中心的工作人员可以作为评标委员会成员参加评标工作。

17、合同法的基本原则是（acdE）。

A.平等、自愿原则

B.权利与义务相统一的原则 C.遵守法律、维护社会公共利益的原则

D.公平、诚实信用原则 E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

18、下列合同形式属于书面形式的有（abcd）。A.合同书

B.电子邮件 C.信件

D.传真 E.口头约定

19、合同内容中的标的是（bde）。A.合同内容

B.合同法律关系客体

C.合同主体

D.权利义务指向的对象

E.合同的核心 20、（）对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款。

21、对格式合同条款有两种以上解释的，应当作出（b）。A.按照通常理解予以解释

B.不利于提供格式条款一方的解释 C.该条款无效

D.有利于提供格式条款一方的解释

22、（）合同成立则一定生效。

23、甲方致函乙方，欲订购1000套女士西服，并提供规格、单价，询问乙方是否同意，同月同日，乙方也致函甲方，表示现有1000套女士西服，提供规格、单价，询问甲方是否接受。双方收信后均未给对方回复，数月后，乙方向甲方发货，甲拒绝收货，付款。本案中，双方关系是（b）。

A.合同关系成立 B.合同关系未成立 C.合同关系成立且生效 D.合同关系成立不生效

24、属于无效合同的情况包括（acd）。

A.一切以欺诈的手段订立合同损害对方当事人的利益 B.以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人 C.合同标的实现损害社会公共利益 D 与对方恶意串通损害第三人利益

25、深夜，急于分娩的孕妇万某在丈夫的搀扶下准备乘出租车去医院，司机要求其支付相当于正常乘车费10倍的车费。万某的丈夫考虑到情况紧急，只好答应。双方达成的合同是（a）。

A.可撤销合同，理由是显失公平

B.可撤销合同，理由是乘人之危

C.无效合同，理由是受欺诈

D.无效合同，理由是受胁迫

26、（）当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后，表明当事人的权利和义务的全部结束。

27、合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或未完全履行时，当事人双方依法经过协商，对合同的（b）进行修订或调整所达成的协议。A.形式

B.内容 C.主体

D.客体

28、（）甲乙双方签订二手房买卖合同，必须经房屋管理机构登记生效后才能生效。

29、《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，应当予以赔偿。损失赔偿额应为（a）。A.相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益

B.等于因违约所造成的损失

C.等于合同履行后可以获得的利益

D.原则上应超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失

30、不属于当事人承担违约责任的方式的是（d）。A.继续履行合同

B.采取补救措施 C.赔偿损失

D.赔礼道歉

31、（）合同违约一方在支付违约金后，如违约金低于造成的损失的，还需支付赔偿金。

32、（）合同法规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金。

33、担保法规定的担保方式有以下几种（abce）。A.保证

B.抵押

C.质押

D.处置

E.定金

34、（）公办高等院校可以作为合同债务的保证人。

35、（）给付定金的一方不履行约定的义务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

36、下列不属于代理种类的是（b）。A.委托代理

B.表见代理 C.法定代理

D.指定代理

第三篇：2010年造价员考试练习题及答案

1、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值()工程预付款数额时开始起扣。

A.大于

B.小于

C.等于

D.为10%

2、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述错误的是()。

A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。

B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90天后工程自动进入缺陷责任期

C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留

D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任

3、相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于()

A.绝对偏差

B.相对偏差

C.累计偏差

D.局部偏差

4、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款;土方工程为全费用单价，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。当某月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月累计完成的工程量为120万m3，该月应结工程款为()万元。

A.240

B.237.5

C.228

D.213

5、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为()万元。

A.110

B.-100

C.110

D.-110

6、国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，()。

A.及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款

B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款

C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款

D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款

7、检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的()。

A.组织措施

B.技术措施

C.管理措施

D.经济措施

8、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是()。

A.拟完工程量×计划单价

B.拟完工程量×实际单价

C.已完工程量×计划单价

D.已完工程量×实际单价

9、下面关于绝对偏差说法正确的是()。

A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值

B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划

C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义

D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度

10、某工程公司工期为3个月，2002年5月1日开工，5～7月份计划完成工程量分别为500吨、2 000吨、1 500吨，计划单价为5 000元/吨;实际完成工程量分别为400吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7月份实际价格均为 4 000 元/吨。则6月末的投资偏差为()万元。

A.450

B.-450

C.-200

D.200

正确答案：

1.C 2.D 3.C 4.D 5.D

6.D 7.D 8.A 9.B 10.C 单选题：

1、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：()

A 大量性

B 巨大性

C 层次性

D 差别性

2、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：()

A 预计职能

B 决定职能

C 调整职能

D 评价职能

3、建筑安装工程费用构成为()

A 直接费、间接费、利税、规费

B 工料机、措施费、规费、利润

C 直接费、间接费、利润、税金

D 工料机、技术措施费、规费、利润

4、建筑安装工程费用构成中的税金由()

A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金

B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金

C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税

D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税

5、工程建设全过程各个阶段工程造价控制的基本方法：()

A 可行性研究、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理

B 估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超”

C 决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化

D 合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理

6、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格证书后()个月内，申请初始注册。

A 一

B 二

C 三

D 四

7、若以年利率6%借入资金100元，借期4年，按单利计息，到期归还本息总额为()

A 106

B 112

C 124

D 130

8、某单位拟筹资扩建，连续五年从年末利润中取出100万存入银行，年利率12%，复利计算，五年到后能筹到()万元。

A560

B620

C635.3

D660

9、在财务评价指标体系中，静态指标有()

A投资利润率

B静态投资利润率

C静态资本回报率

D贷款偿还期

10、价值工程表达式中各字母定义为：V—价值系数 F—功能 C—成本，其表达式应是()

A V=C/F

B V=F/C+1

C V=F/C

D V=F+1/C

多选题：

1、建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有

A 建设工程造价是项目决策的依据

B 建设工程造价是筹集建设资金的依据

C 建设工程造价是总分包的依据

D 建设工程造价是计算材料用量的依据

E 建设工程造价是评价投资效果的重要指标

2、有效控制造价应体现以下原则

A 以施工阶段为重点的建设全过程造价控制

B 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制

C 技术与经济相结合是控制工程造价有效的手段

D 主动控制，以取得令人满意的结果

E 办理竣工结算，顺利收到工程尾款

3、现金流量图作法有

A 以水平线表示时间标度

B 箭头表示现金流动的方向

C 箭头向下表示现金流入

D 箭头向上表示现金流出

E 现金流量图与分析的角度有关

4、以下是提高价值的途径

A 提高功能、降低成本

B 功能不变、成本下降

C 功能略降、成本大降

D 成本略增、功能大增

E 成本不变，提高功能

5、工程量清单计价模式与定额计价模式区别有

A 采用的材料用量不同

B 采用的计价方法不同

C 项目划分不同

D 工程量计算规则不同

E 风险分担不同

正确答案：

1、C

2、D

3、C

4、A

5、A

6、C

7、C

8、C

9、A

10、C

1、ABE

2、BCD

3、ABE

4、ABCDE

5、BCDE

1、充分发挥工程价格作用的主要障碍是()。

A、工程造价信息的封闭

B、投资主体责任制尚未完全形成 C、传统的观念和旧的体制束缚

D、工程造价与流通领域的价格联系被割断

2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和()。

A、预备费

B、基本预备费

C、涨价预备费

D、未明确项目准备金

3、建设项目的实际造价()。

A、中标价

B、承包合同价

C、竣工决算价

D、竣工结算价

4、价格形成的基础是()。

A、供求关系

B、价值

C、币值

D、土地的级差收益

5、某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款利息为59万元(没有固定资产投资方向调节税)，则静态投资为()万元。

A、1023

B、1125

C、1180

D、1239

6、工程造价具有()。

A、分配职能

B;控制职能

C、评价职能

D。预测职能

E、调控职能

7、工程造价具有()职能。

A、分配

B、控制

C、计算

D、预测

E、调控

8、工程造价形成过程中，受()的支配。

A、价值规律

B、经营管理规律

C、纸币流通规律

D、供求规律

E、社会发展规律

9、工程造价的计价特征有()。

A、单件性

B、多样性

C、多次性

D、复杂性

E、批量性

10、工程造计的层次性包括()。

A、建设项目总造价

B、土建工程及安装工程造价

C、单项工程造价

D、分部分项工程造价

E、单位工程造价

正确答案：

1.C 2.B 3.C 4.B 5.B 6.ABCDE 7.ABDE 8.ACD 9.ABCD 10.ACDE

1、下列不属于工程造价职能的是：()。

A、预测职能

B、控制职能

C、评价职能

D、核算职能

2、下列不属于工程建设其它费用的是：()。

A、工程监理费

B、土地使用权出让金

C、联合试运转费

D、施工单位临时设施费

3、以下对工程造价含义的理解，正确的是()。

A、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产

B、工程造价的直意就是工程的建造价格

C、投资者与承包商的管理目标总是一致的

D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格

4、工程造价()特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。

A、单件性计价

B、多次性计价

C、方法多样性

D、组合性计价

5、在进口设备类别中，下列()交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿采用。

A、卖方在进口国的港口或内地交货

B、卖方在出口国装运港交货

C、卖方在出口国内陆的某个地点交货

D、以上都不正确

6、控制工程造价最有效的手段是()。

A、精打细算

B、强化设计

C、技术与经济相结合 D、推行招投标

7、()是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。

A、价值工程

B、招标投标

C、合同管理

D、可行性研究

8、某人预计5年后需一笔10万元资金，现在市场上正在发售期限为5 年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买()元建设债券，才能保证5年后获得10万元资金。

A、62100

B、61390

C、66666

D、78400

9、某项目建设期内每年年初贷款分别为300万元、400万元和500万元，年利率10%。若在运营期第5年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为()万元。

A、1576.63

B、1734.29

C、2098.49

D、2308.34

10、对资金时间价值的理解，正确的是()。

A、它的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，随时间产生增值

B、若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在 C、利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式

D、等量资金在各个时间点上的价值是相等的 答案：

1.D 2.D 3.B 4.B 5.A

6.C 7.C 8.B 9.D 10.A 1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和()组成。A、建安工程费用和设备购置费等

B、设备工器具购置费

C、土地使用费及勘察设计费

D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等

2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是()。

A、施工机械修理费

B、材料采购和保管费

C、材料二次搬运费

D、生产工人基本工资

3.预算定额基价是指()的人工、材料、施工机械使用费之和。

A、单位工程

B、分部分项工程

C、扩大分部分项工程

D、单项工程

4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有()。

A、企业管理费

B、财务费用

C、其它费用

D、现场管理费

5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为()。

A、单价法

B、实物法

C、概算法

D、指标法

6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为()。

A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行

B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决

C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉

D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。

7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键()

A、Alt+P

B、Alt+1

C、Alt+2

D、Shift+0

8.水泥砂浆体积配合比是指水泥与()体积比。

A.天然砂

B.天然净砂

C.净干砂

D.饱和干砂

9.材料预算价格是指材料()费用

a.采购

b.成本

c.预算

d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部

10.一般土建工程费用定额中的费率是由()而定的 a.施工单位资质

b.工程造价的大小

c.上级主管部门

d.工程类别

答案：

1.D 2.C 3.B 4.D 5.A

6.D 7.B 8.C 9.D 10.D、在有腐蚀性气体渗透作用的情况下，为防止容器内壁腐蚀，采用硫化橡胶板衬里时，衬里的方法为()。

A.衬二层硬橡胶

B.衬二层软橡胶

C.先衬一层硬橡胶，再衬二层软橡胶

D.衬二层半硬橡胶

2、在流水施工参数中，施工过程、施工过程数属于()。

A.工艺参数

B.时间参数

C.空间参数

D.组织参数

3、某起重机臂杆支点中心至旋转轴中心距离为2.50m，起重机臂杆长15m，起重臂杆仰角60度，该起重机的起重半径为()。

A.5.00m

B.8.75m

C.10.00m

D;15.49m

4、定额载重量在 3000kg以上的刚性滑动导轨的制作材料是()。

A.塑料

B.铁

C.合金

D.铸铁

5、具有整流特性好，能耐反向电压高，反向电流最小，允许的电流密度最大的整流器是()。

A.氧化铜整流器

B.硒整流器

C.锗整流器

D.硅整流器

6、大面积除锈质量要求较高的防腐蚀工程应采用()。

A.手工除锈

B.半机械除锈

C.机械除锈

D.化学除锈

7、膨胀水罐和膨胀管的功能是补偿贮热设备及管网中水温升高后水体积的膨胀，以防止()。

A.系统超载

B.系统超压

C.系统超高

D.系统减压

8、从第一个专业队投入流水作业开始，到最后一个专业队完成最后一个施工过程的最后一段工作而退出流水作业为止的整个延续时间叫做()。

A.流水步距

B 持续时间

C.工期

D.流水节拍

9、X射线探伤的优点是显示缺陷的灵敏度高，特别是在焊缝厚度小于()时，较γ射线灵敏度高。

A.10

B.20

C.30

D.40

10、给水系统无水箱(罐)时，水泵的扬程应满足()。

A.水箱进水所需水压

B.最不利处的配水点或消火栓所需水压

C.消火栓所需水压

D.水箱出水所需水压

正确答案：

1.A 2.A 3.C 4.D 5.D

6.C 7.B 8.C 9.C 10.B

第四篇：2011江苏造价员考试理论试题

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意。不选或选错不得分）

1.建设单位对原有建设项目重新进行总体设计，扩大建设规模后，当新增固定资产价值超过原有固定资产价值（）以上时，才算新建项目。A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍

2.土建工程的分部工程是按建筑工程的主要部位划分的，例如（）。A.砌筑工程 B.钢筋工程

C.地面工程

D.混凝土工程

3.工程建设程序中，不属于建设准备阶段的工作是()。

A.办理用地 B.初步设计

C.组织施工招标

D.委托建设监理

4.任何一项工程都有特定的用途、功能、规模、地理位置也各不相同，因此，对每一项工程的结构、造型、空间分割和内外装饰都有具体的要求，这体现了工程造价()特点。A.个别性 B.大额性

C.层次性

D.动态性

5.我国工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指()。

A.国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统

B.国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统

C.行业协会管理系统、部门行政管理系统和企事业机构管理系统 D.政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统

6.在关于我国工程造价咨询企业管理规定中，下面正确的说法是（）。

A.工程造价咨询企业可不受业务范围限制承接工程造价咨询业务 B.工程造价咨询企业的资质等级具有永久性质

C.新开办的工程造价咨询企业可直接申请甲级工程造价咨询资质

D.工程造价咨询企业是接受委托对建设项目投资、工程造价确定与控制提供专业咨询服务的企业

7.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。申请延期的次数和每次延期的时限分别为（）。A.2次，每次不超过3个月

C.2次，每次不超过2个月

B.3次，每次不超过2个月 D.3次，每次不超过3个月

8.施工企业按规定为建筑材料、构配件质量检验试验所进行的试样制作、封样所发生的费用应列入（）。A.现场经费 B.研究试验费

C.企业检验试验费 D.按质论价费

9.已完产品保护发生的费用，应列入（）。A.措施项目费 B.其他项目费

C.分部分项工程费

D.企业管理费

10.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列不属于国有资金投资的工程建设项目是（）。

A.各级财政预算资金的项目

B.使用对外借款或者企业担保所筹资金的项目

D.国家授权投资主体融资的项目

C.使用国家政策性贷款的项目

11.建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.14天 B.30天

C.60天

D.90天

12.主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（）。

A.委托代理

B.直接代理

C.法定代理

D.指定代理

13.建设工程设备购置费＝（）。

A.设备原价＋设备运杂费

B.设备原价＋设备采购费

C.设备原价＋设备保管费 D.设备原价＋设备保管费＋设备运杂费 14.下列（）属于工程建设其他费。

A.土地使用费

B.预备费 C.投资方向调节税 D.建设期贷款利息

15.我省规定，对于空间可利用的坡屋顶或顶楼的跃层，当净高超过2.1m部分的水平面积与标准层建筑面积相比达到（）以上时可以计算层数。A．50% B．20%

C.70%

D.30% 16.（）是工程建设定额中的基础性定额。

A.预算定额 B.概算定额

C.施工定额

D.概算指标

17.工程造价从业人员可以有下列行为（）。

A.同时在两个或者两个以上单位从业 B.在非实际从业单位注册 C.以个人名义承接建设工程造价业务 D.依法独立执行工程造价业务

18.某瓦工班组15人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，8天完成108m的砌筑工程量，则砌筑砖基础的劳动定额是（）。A.0.9工日/m

333

B.0.9m/工日 C.1.17m/工日 D.1.17工日/m

19.注册造价工程师和建设工程造价员在非实际工作单位注册，县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当责令其改正，并可以给予警告和对个人处以（）的罚款。A.5000元以上30000元以下

B.500元以上3000元以下

C.1000元以上3000元以下 D.300元以上1000元以下 20.预算定额的水平较施工定额的水平（）。

A.高 B.低

C.相同 D.不确定

21.在计算预算定额人工工日消耗量时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（）。A.24.64 工日

B.25.36工日

C.28工日

D.31.36工日

22.概算定额与预算定额的主要差别在于（）。

A.表达的主要内容

C.基本使用方法

B.表达的主要形式

D.综合扩大程度

23.工程量清单项目编码的 A．2011年1月1日

B．2010年11月1日

C．2010年12月1日 D．2010年10月1日

31.在“其他项目清单”中，招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额为（）。

A．暂估价 B．预备费

C．基本预备费

D．暂列金额

32.对建筑结构和工艺较简单，工程量较小，分部分项较少的施工图预算宜采用（）。A.全面审查法 B.对比审查法 C.筛选审查法 D.标准预算审查法

33.合同中只有类似变更工程的价格，则非承包人原因的变更部分的价款调整应该（）。

A.按审价部门提出的价格调整 B.按发包人指定的价格调整 C.可参照类似变更工程的价格调整

D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整

34.我省规定当工程量清单项目工程量的变化幅度超过（），且其影响分部分项工程费超过（）时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据。

A.10%；1% C.15%；1%

B.10%；0.1% D.15%；0.1%

35.《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件：附件一是《承包人承揽工程项目一览表》、附件二是《发包人供应材料设备一览表》、附件三是（）。A.《工程合同价款支付约定书》 C.《工程进度控制条款》

B.《工程质量保修书》

D.《工程合同价款约定书》

36.在应用定额编制施工图预算时，如遇某分项工程的有关内容与定额子目不完全相同，但定额说明允许在规定的范围内调整使用的，应当采取的处理办法是（）。A.直接套用预算定额子目及其单价

C.换算套用预算定额子目及其单价

B.套用近似预算定额子目及其单价

D.套用补充预算定额子目及其单价

37.关于承包商提出的工期延误的索赔，下列正确的说法是（）。

A.属于业主的原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿

B.属于工程师的原因，只能给予费用补偿，但不能延长工期 C.由于因战争、罢工，只能给予费用补偿，但不能延长工期 D.由于特殊恶劣的天气原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿 38.法律地位由高到低的顺序是（）。

A.宪法→法律→行政法规→行政规章→地方性法规 B.宪法→法律→行政法规→地方性法规→行政规章 C.宪法→法律→地方性法规→行政法规→行政规章 D.法律→宪法→行政法规→地方性法规→行政规章

39.招标人向预先选择的若干家具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请函，请他们参加投标竞争。邀请对象的数目以5—7家为宜，但不应少于（）。A.2家 B.3家

C.4家

D.5家

40.江苏省规定,危险作业意外伤害保险作为商业保险列入（）中。

A.规费

二.多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。不选答案或选了错误答案，本题不得分；若正确答案少选，每个选项得0.5分）

1.下列关于工程建设项目表述正确的是()。

A.单项工程是指具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的独立工程

B.单位工程是指不能独立发挥生产能力，但具有独立设计的施工图纸和组织施工的工程 C.建设项目是指按一个总体设计进行建设施工的一个或几个单项工程的总体

D.钢筋工程属于土建工程的分部工程 E.管道工程属于安装工程的分部工程

2.周转性材料是指在施工过程中不是一次消耗完，而是多次使用、逐渐消耗、不断补充的材料。例如（）均属周转性材料。A,钢模板 D.砂石

C.预制构件模具

D.脚手架

E.钢筋

B.其他项目费用

C.措施项目费用

D.管理费

3.清单计价法的分部分项工程费包括（）。A.人工费 B.材料费 C.机械费

D.措施项目费 E.利润

4.下列费用中不属于人工单价组成内容的有()。

A.职工福利费

B.工会经费和职工教育经费 D.生产工人辅助工资

E.生产工人的退休金

C.现场管理人员工资

5.建筑材料预算价构成包括（）。

A.材料原价 B.采购保管费 C.二次搬运费 D.包装费 E.风险费

6.《江苏省建设工程造价管理办法》规定：建设工程施工合同应当对下列与工程造价有关的事项作出具体约定()：

A.合同价格类型及合同总价

B.工程进度款支付的方式、数额及时间

C.发包人供应的材料、设备价款的确定和抵扣方式 D.合同价款的调整因素、调整方法、调整程序 E.税金和规费的支付标准和方式

7.我省2009版费用定额规定，属于企业管理费的内容有（）。A.管理人员基本工资

D.企业检验试验费

B.固定资产使用费 E.社会保障费

C.已完工程及设备保护费

8.我省2009版费用定额规定，不属于建筑安装工程措施费的内容有()。

A.脚手架 B.非甲方所为四小时以内的临时停水停电费用

C.材料二次搬运费

D.施工排水、降水费

E施工现场办公费

9.我省规定，造价员发生（）的行为且情节严重的，由省级管理机构注销造价员资格证。

A.允许他人以自己名义从业或转借专用章 B.与当事人串通牟取不正当利益

C.本人从业行为过错给单位或当事人造成重大经济损失 D.从业单位变动后未按规定在30日内办理变更手续

E.超越资格等级从事工程造价业务

10.从事工程造价活动应当遵循()的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。A.公开透明 B.合法

C.公正

D.客观 E.诚实信用

11.工程量清单是指建设工程的（）的名称和相应数量等的明细清单。

A.分部分项项目、措施项目、其他项目

D.预留金 E.总承包服务费

B.规费项目

C.税金项目

12.设计概算的主要作用表现在()。

A.是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据 B.是主管部门审批建设项目的主要依据

C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据

D.是签订建设工程合同和贷款合同的依据 E.是落实和调整建设计划的依据

13.当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费中相应的（）工程量应调整。A.临时设施费

B.脚手架

C.砼模板及支架

D.生产工具用具使用费 E.施工排水、降水

14.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括()。

A.现场安全文明施工措施费

B.临时设施 D.企业管理费 E.利润

15.《江苏省建设工程造价管理办法》规定，发现有超过国家和省规定的额度及标准，()等行为的，应当及时将有关情况通报原项目审批或者核准部门。A.擅自变更设计图纸

D.提高建设标准

C.税金

B.擅自增加建设内容

C.扩大规模

E.调整设备型号和规格

16.根据建设工程价款结算暂行办法，关于工程预付款，下列说法错误的有（）。

A.原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30% B.重大工程项目按工程计划逐年预付 C.发包人与承包人签订合同后即可预付

D.在具备施工条件的前提下，发包人不按合同预付，如影响承包人施工，承包人可以停止施工

E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金

17.2008版计价规范有关工程价款调整正确的表述是（）。

A.若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价

B.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，合同中有类似的综合单价，参照类似的确定综合单价

C.因非承包人原因引起的工程量增减，且工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价应予以调整，但措施费不予调整

D.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造 成施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，该变化项目措施费不予调整 E.若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款。18.法律关系的构成要素包括（）。

A.法律关系主体

B.法律关系客体 C.法律关系内容 D.立法机构 E.司法监督

19.根据我国《合同法》的规定，在使用格式条款合同时，由提供格式条款合同的一方当事人在合同中设定，但不具备法律效力的条款有（）。

A.限制自己责任且未提请对方注意 B.限制自己责任且已提请对方注意 C.加重对方责任

D.免除自己的责任 E.排除对方主要权利

20.具有下列情形之一的，人民法院应予支持（）。

A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的, 当事人要求确认建设工程施工合同无效的

B.建设工程施工合同中，未明确约定发包人收到竣工结算文件一定期限内不予以答复视为认可竣工结算文件，当事人要求按照竣工结算文件进行工程价款结算的 C.中标合同约定的工程价款低于成本价的，当事人要求确认建设工程施工合同无效的 D.建设工程竣工并验收合格后，承包人要求发包人支付工程价款，发包人对工程质量提出异议并要求对工程进行鉴定的

E.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的,当事人要求确认建设工程施工合同无效的

第五篇：2013江苏造价员考试理论要点

2011年造价员基础理论考试要点

注：红色字为要点

第一章建设工程造价概论

第一节工程建设概论

掌握建设工程项目分类P1（建设工程；建设项目；建设工程项目分类）

掌握建设项目的构成P3（单项工程；单位工程；分部、分项工程）

了解工程建设程序P3（建设准备阶段-施工图设计；开工日期）

第二节工程造价基本概念

了解工程造价的含义P11（工程造价的两种含义和区别）

熟悉工程造价的特点P11（四个特点）

掌握工程造价的职能P12（四个职能）

熟悉工程造价的作用P12

第三节工程造价管理

了解我国工程造价管理体制变革的内容和最终目标P14；

工程造价管理组织的三个系统P15

工程造价管理的含义P16

掌握工程造价管理内容和控制原理P17（工程造价合理确定和有效控制；工程

造价控制原理）

熟悉咨询业的社会职能和工程造价咨询企业的概念P19、P20（咨询业的社会

功能；工程造价咨询企业应当遵循的原则；工程造价咨询企业出资人要求；工程造价咨询企业禁止行为P21）

了解造价工程师的权利、义务P23；注册造价师禁止行为；造价员继续教育

P25

第二章工程造价构成第一节建设工程造价基本构成了解建设工程造价基本构成P26（工程造价基本构成；工程建设其他费；预备

费；经营性项目铺底流动资金）

第二节建筑安装工程造价构成掌握清单计价法的建筑安装工程费用构成P28（分部分项工程费构成；材料预

算价构成施工机械台班单价费用组成；大型机械设备场外运输及组装、拆除非计价规定；企业管理费内容；通用措施项目费内容；其他项目费、规费、税金内容）

第三节设备及工器具购置费用的构成了解进口设备原价的构成P36（设备购置费构成；进口设备原价的构成；关税；

设备运杂费构成P38）

第四节工程建设其他费用的构成P38（工程建设其他费用的概念；与项目建设有关的其他费用P39）

第三章工程造价计价依据

第一节工程造价计价依据概述

熟悉定额的含义和工程定额的分类P43、45（定额的含义；工程建设定额的作

用；工程建设定额的特征；工程定额的分类）

第二节施工定额

熟悉施工定额的概念、作用与定额水平的含义P46、47、48

熟悉劳动定额的概念和表现形式P48（包括例题P51）

掌握材料消耗定额的概念和材料消耗量的组成P51（包括P53例题）

熟悉机械台班消耗定额的概念及表现形式P55

第三节预算定额

熟悉预算定额的概念、作用P56（基本用工和其他用工；人工幅度差；大型机

械幅度差）

了解预算定额的编制原则和方法P57、58

第四节概算定额、概算指标和估算指标

熟悉概算定额的概念和作用P61

了解概算指标的概念和作用P62

第五节工程量清单计价规范

熟悉工程量清单概念和作用P69

掌握08计价规范相关术语P70

掌握08计价规范的适用范围P72

熟悉08计价规范的特点P73

工程量清单计价的意义P74

掌握江苏省建设工程计价表的作用P75

第四章工程造价的编制与确定

第一节投资估算

熟悉投资估算的作用P78

第二节设计概算

熟悉设计概算的作用P87

第三节施工图预算

熟悉施工图预算的作用和编制依据P97

掌握清单计价法编制施工图预算的方法、注意事项和江苏省的相关规定P101

（工程量计算规则的概念；项目编码、清单项目的工程量、计量单位、暂列金额、暂估价、规费、税金的规定）

熟悉施工图预算审查的方法P114

第四节招标控制价和投标报价

掌握招标控制价的概念、适用原则和江苏省对招标控制价编制的规定P117

掌握08计价规范对投标报价的规定P120（响应招标文件实质性要求；综合单

价中的风险费用）

了解投标报价的方法与策略P134

第五节竣工结算编制与工程价款结算

掌握08计价规范有关竣工结算的规定P139

掌握工程预付款的概念、拨付和扣还P141（工程价款结算方式；预付款的拨

付和抵扣规定）

掌握工程价款调整的因素与原则P142

熟悉工程竣工价款结算的相关规定P144（结算时效的规定；甲供材料的结算

规定；工程款支付规定）

熟悉08计价规范有关工程款支付的规定P146

了解质量保证金管理的相关规定和计价争议处理方法P147、148（质量保证金

返还、保证金额预留、缺陷责任期的规定；工程造价纠纷解决办法）

第六节竣工决算

了解竣工决算的含义P149

第五章建设工程施工合同

第一节施工合同管理

了解建设工程施工合同示范文本的组成P157

掌握施工合同文件的组成与解释顺序P158

（发包人指令错误应承担的责任；发包人供应的材料设备与约定不符的处理；

工程质量重新检验的规定；合同工期的规定）

掌握施工合同计价方式、建安工程合同价的类型P169

掌握08计价规范对工程合同价款约定的要求P171

了解施工合同的监督管理P172

第二节工程索赔与索赔费用的确定

熟悉索赔的概念和内容P173（不可抗力事件）

了解常见的施工索赔P175（工期延长和延误的索赔）

索赔的证据的要求P177索赔的处理方法P178

熟悉费用索赔的确定原则P179

第六章工程建设法律基本知识

第一节法律的基本知识

熟悉我国法律的形式P182

掌握法律责任的特征和类别P187

第二节建筑法律制度

了解建设工程发包与承包的内容P189（必须实行监理制度的工程P192）

第三节招标投标法律制度

掌握招标方式P196

了解招标程序P198（定标程序）

掌握定标原则P199

了解必须进行招标的范围P199

第四节合同法律制度

掌握合同法的基本原则P201

熟悉合同的形式和内容P202

格式条款合同的规定P204

了解合同的效力P206（无效合同、撤销的合同法律效力）

了解合同的变更P208

熟悉违约责任P210

第五节工程建设其他相关法律

熟悉担保方式及其概念P214

了解工程施工合同中的保险P216

熟悉代理的概念、特征与种类P218

第七章附录

附录一：关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的贯彻意见固定单价合同量、价风险承担的规定P221

其他项目清单和规费项目清单的有关规定P22

2工程量清单项目工程量变化的处理P223

附录三：《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》

主要材料的价格波动超过投标价格中风险幅度时材料价格调整办法P236

附录五：《江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》

第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条

2011年考试大纲新增法规文件

附件一：

《江苏省建设工程造价管理办法》（省政府第66号令）

第三条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十条

最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释

（二）第十九条、第二十六条

关于明确江苏省建设工程费用定额有关问题的通知

建设工程类别取定的有关标准