2014年造价员考试理论练习卷(一)

第一篇：2014年造价员考试理论练习卷(一)

2014江苏省造价员考试工程造价基础理论

一、单项选择题(共40题。每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意。不选或选错不得分)

1、业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购，施工任务全部发包给一个承包商，这种工程承发包模式对应的工程承包合同称为（A）A．EPC承包合同 B．施工总承包合同 C．单项工程承包合同

D．特殊专业工程承包合同

2、基本预备费的计算基数不包括（）A．设备及工、器具购置费 B．建安工程费

C．工程建设其他费用 D．建设期贷款利息

3、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至（B）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A．20日 B．15日 C．10日 D．25日

4、某工程的工程量清单由于设计变更引起新的工程量清单项目，除合同另有约定外，其相应的综合单价（B）

A．应由发包人提出，承包人同意 B．应由承包人提出，发包人确认 C．应由发包人直接确定 D．应由造价管理部门确定

5、工程定额计价法的步骤中，计算完成工程量之后紧接着的工作是（）A．熟悉图纸和现场 B．编制工料分析表 C．套定额单价 D．费用计算

6、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包叭支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是（）A．公民个人 B．设计者 C．国家 D．法人

7、预算定额的人工消耗量应包括（）A．基本用工和其他用工 B．基本用工和辅助用工 C．基本用工和人工幅度差

D．基本用工、其他工和人工幅度差

8、在招投标阶段运用工程量清单计价办法确定的合同价格需要在施工过程中得到实施和控制，工程量清单计价制度要求采用（A）的合同计价方式。A．单价合同 B．总价合同

C．成本加酬金合同 D．可调价格合同

9、下列费用中不属于社会保障费的是（D）A．养老保险费 B．失业保险费 C．医疗保险费 D．住房公积金

10、（）主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和说明的文件。A．竣工决算报告情况说明书 B．竣工财务决算报表 C．建设工程竣工图 D．工程造价比较分析

11、《全国统一施工机械台班费用定额》中的耐用总台班是以（）为基础，并依据国家固定资产折旧年限规定，结合施工机械工作对象和环境以及年能达到的工作台班确定。A．机械技术使用寿命 B．机械经济使用寿命 C．机械一般使用寿命 D．机械正常使用寿命

12、关税的计税基础为（）A．货价(FOB)B．货价(FOB)+国际运费+运输保险费 C．货价(FOB)+国际运费 D．货价(FOB)+运输保险费

13、工程造价的两种含义包括，从业主和承包商的角度分别可以理解为（A）A．建设工程固定资产投资和建设工程发包价格 B．建设工程总投资和建设工程承发包价格 C．建设工程总投资和建设工程固定资产投资 D．建设工程动态投资和建设工程静态投资

14、工程量清单表中项目编码的第四级为（）A．分类码 B．章顺序码 C．清单项目码

D．具体清单项目码

15、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法的特点是（）A．满足竞争需要

B．有利于实现风险合理分担 C．有利于标底管理和控制 D．有利于业主对投资的控制

16、索赔按照目的划分，可以分为（）A．合同内索赔和合同外索赔 B．工期延长索赔和费用补偿索赔 C．单项索赔和综合索赔 D．索赔和反索赔

17、在设计阶段对工程造价的管理是指（）A．编制标底 B．限额设计 C．设计变更 D．工程结算

18、建设工程合同的纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由（）管辖。A．检察院

B．发生纠纷地的人民法院 C．工程所在地的人民法院 D．行政主管部门

19、工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价可不包括（D A．分部分项工程费 B．风险因素增加的费用 C．措施项目费 D．规费和税金

20、在下列情况下，承包人工期不予顺延的是（B）A．发包人未按时提供施工条件

B．设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用

C．一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 D．不可抗力事件）

21、根据《中华人民共和国合同法》，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（C）内行使。A．5年 B．2年 C．1年 D．6个月

22、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是（B）A．营业税 B．房产税

C．城市维护建设税 D．教育费附加

23、如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（B）A．总价合同 B．单价合同

C．成本加酬金合同

D．以上合同类型均合适

24、在约定风险范围时，（C）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。A．自然灾害

B．不可预见性灾害

C．设计变更及施工条件变更 D．政策性调整

25、实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（B）A．总价合同 B．单价合同

C．成本加酬金合同

D．以上合同类型均合适

26、在建设工程目标控制中，下列不属于主动控制的措施的是（B）A．识别风险，揭示各种影响目标实现和计划实施的潜在因素

B．利用信息反馈系统即使发现偏离目标的情况，采取措施予以纠正

C．制定必要的备用方案，对付可能出现的影响项目目标或计划实现的情况 D．加强信息收集，为预测工程未来发展状况提供及时可靠地信息

27、工程竣工验收报告经发包方认可后（）内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。A．7天 B．14天

C．15天 D．28天

28、生产准备工作一般应包括的主要内容有（C）A．组织准备、资金准备、物资准备 B．组织准备、技术准备、管理准备 C．组织准备、技术准备、物资准备 D．管理准备、技术准备、资金准备

29、依据《中华人民共和国合同法》的规定，出现（D）订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。A．违反法律法规规定

B．以合法形式掩盖非法目的

C．当事人恶意串通损害第三人利益 D．对方当事人采用欺诈手段

30、合同的计价方式中，通常用于工期较长的工程的是（B）A．固定价格合同 B．可调价格合同 C．单价合同

D．成本加酬金合同

31、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计人（A）A．直接费 B．直接工程费 C．间接费

D．施工机械使用费

32、工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（C）A．施工单位 B．设计单位 C．建设单位 D．监理单

33、单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和（）

A．竣工验收资料 B．造价对比资料 C．工程竣工图 D．竣工结算报告

34、下列选项中，（）是指在项目实施过程中，对影响项目成本的各项要素，即施工生产所耗费的人力、物力和各项费用开支，采取一定措施进行监督、调节和控制，及时预防、发现和纠正偏差，保证项目成本目标的实现。A．成本预测 B．成本控制 C．成本分析 D．成本核算

35、（）是企业内部使用的定额，它以同一性质的施工过程为研究对象，由劳动定额、材料消耗定额、机械台班消耗定额组成。A．施工定额 B．概算指标 C．概算定额 D．预算定额

36、建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工报告（D）后，工程自动进入缺陷责任期。A．14天 B．30天 C．60天 D．90天

37、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向（）报告情况。A．国务院有关部门

B．工程所在地的县级人民政府 C．批准机关

D．原批准机关的上级机关

38、总价合同分为固定总价合同和（）A．单价合同

B．成本加酬金合同 C．施工合同

D．可调总价合同

39、在项目做出投资决策后，造价控制的关键就在于（B）A．可行性研究 B．设计 C．招投标 D．施工

40、下列不能构成索赔原因的是（）A．当事人违约 B．合同缺陷 C．合同变更

D．经工程师批准的承包商提出的变更

二、多项选择题(共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。不选答案或选了错误答案。本题不得分；若正确答案少选，每个选项得0．5分)

41、临时设施费用包括（ACDE）等费用。A．临时设施的搭设 B．照明设施的搭设 C．临时设施的维修 D．临时设施的拆除 E．摊销

42、下列属于招标控制价的编制依据是（ABCD）A．08计价规范

B．国家或省级、行业建设主管部门颁布的计价定额和计价办法 C．建设工程设计文件及相关资料 D．建设工程投资估算

E．造价机构制定的计价办法

43、下列关于合同成立地点的表述，正确的是（ABCD）A．承诺生效的地点为合同成立的地点

B．采用数据电文形式订立合同的，收件人的主管营业地为合同成立的地点

C．采用数据电文形式订立合同的，且收件人没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点

D．当事人可以就合同成立地点进行约定

E．当事人采用合同书形式订立合同的，合同履行地为合同成立的地点

44、工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的可分为（ABCD）A．建筑工程定额

B．建筑安装工程费用定额

C．设备安装工程定额、工器具定额 D．工程建设其他费用定额 E．施工定额

45、国际承包工程中，经常出现变更已成事实后，再进行价格谈判，这对承包商很不利。当遇到这种情况时可采取的对策包括（CDE）A．工程师的认可权应合理限制

B．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款 C．控制施工进度，等待变更谈判结果

D．争取以计时工或按承包商的实际费用支出计算费用补偿

E．应有完整的变更实施的记录和照片，并由工程师签字，为索赔做准备

46、招标控制价复核的主要内容包括（）

A．计日工单价

B．规费和税金的计取 C．承包工程性质

D．工程量清单单价组成分析 E．招标文件规定的计价方法

47、建设项目总投资主要分为两大部分，即（）A．固定资产投资 B．建筑安装工程费用 C．设备及工器具购置费 D．预备费

E．流动资产投资

48、工期索赔的计算主要有（DE）A．总费用法 B．实际费用法 C．修正总费用法 D．网络图分析法 E．比例计算法

49、根据《建筑法》规定，对于建筑工程承包，（）

A．两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

B．建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 C．在特定的条件下，分包单位可以将其承包的工程再分包

D．在特定的条件下，承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人 E．对于联合承包，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任

50、编制初稿阶段要测算概算定额水平的内容包括（CE）A．收集和整理各种数据

B．预算定额与劳动定额的水平测算

C．新编概算定额与原概算定额的水平测算 D．新编概算指标与原概算指标的水平测算 E．概算定额与预算定额的水平测算

51、下列费用中被列入建筑安装工程费用中措施费项目的有（）A．临时设施费 B．二次搬运费 C．工程排污费

D．施工排水、降水费 E．社会保障费

52、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，施工图预算由成本、利润和税金构成，其编制可以采用（AC）两种计价方法。

A．工料单价法 B．预算单价法 C．综合单价法 D．清单综合单价 E．成本加酬金

53、建设单位使用国有土地，应当以出让等有偿使用方式取得；但是下列建设用地，经县级以上人民政府依法批准，则可以划拨方式取得（ABCD）A．国家机关用地和军事用地

B．城市基础设施用地和公益事业用地

C．国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地 D．法律、行政法规规定的其他用地 E．可以依法确定给单位或者个人使用

54、成本加酬金合同的形式包括（ACDE）A．成本加固定比例合同

B．成本加递增百分比酬金合同 C．成本加奖金合同

D．成本加固定费用合同 E．最大成本加费用合同

55、按我国现行规定，预备费包括基本预备费和价差预备费两种，其中价差预备费主要包括（BCE）

A．超长、超宽、超重引起的运输所增加的费用

B．建筑安装工程费及工程建设其他费用调整所增加的费用 C．人工、设备、材料、施工机械的价差费

D．竣工验收时为鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用 E．利率、汇率调整所增加的费用

56、下列属于投资方案动态评价指标的是（BCDE）A．投资收益率 B．财务内部收益率 C．财务净现值率 D．净年值 E．财务净现值

57、确定预算定额消耗量指标的主要依据是（BCD）A．概算定额 B．劳动定额 C．材料消耗定额

D．机械台班消耗定额 E．施工定额

58、税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的（BCD）

A．工会经费 B．营业税

C．城市维护建设税 D．教育费附加 E．办公费

59、下列应该计人定额时间的是（AD）A．休息时间 B．多余工作时间

C．施工本身造成的停工时间

D．与施工过程工艺特点有关的工作中断时间 E．与施工过程工艺特点无关的工作中断时间

60、工程造价具有（）职能。A．调节 B．控制 C．评价 D．监督 E．预测

三、判断题(共20题。每题1分，共20分)61、造价员应在本人承担的工程造价业务文件上签字、加盖专用章，并承担相应的岗位责任。（）

62、招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以招标文件为准。（B）

63、EPC总承包是最典型和最全面的工程承包方式，EPC合同工作范围包括勘察、设计、施工。（B）

64、按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位可以指定承包单位购人用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。（B）

65、无论是政府投资还是企业投资在建设准备阶段都分为施工图设计和审查、办理用地、招标等程序。（）

66、招标人和中标人应当在自中标通知书发出之日起30日内订立合同。（）

67、施工机械台班费是指单位工作台班中为使机械正常运转所分摊和支出的各项费用，但不包括折旧费、安拆费及场外运输费。（）

68、规费指政府规划部门规定必须缴纳的费用。（B）

69、我国现行的工程造价计价方法有两种：工程定额计价法和工程量清单计价法。（A）

70、《合同法》由总则和分则两部分组成。（B）

71、建设单位使用国有土地，遵循有偿使用原则，集体土地无偿使用。（）

72、工程量项目清单中的项目名称、项目编码、项目特征和工程量，承包人在报价是均不得调整，但在工程内容中则可以做报价的补充说明。（B）

73、如果采用格式条款签订合同，在执行中对格式条款存在两种以上的解释，则以对提供格式条款一方有利的解释为准。（）

74、甲级工程造价咨询企业的技术负责人要求取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作10年以上。（B）

75、国产标准设备是指按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求，由我国设备生产厂批量生产的，符合国家质量检测标准的设备。国产标准设备原价只有一种。（）

76、造价员不得同时受聘于两个或两个以上单位。（）

77、工程完工后，发、承包双方应在合同约定时间内办理工程竣工结算。（）

78、EPC总承包是最典型和最全面的工程承包方式，EPC合同工作范围包括勘察、设计、施工。（B）

79、合同工期是总的有效施工作业工期之和，遇法定节假日应于顺延。（A）

80、施工图预算是考核工程成本、确定工程造价的主要依据。（）

答案：

一、ADBBC

DAADA

BBACD BBCDB CBBCB BDCDB ACABA DCDBD

二、ACDE

ABCD

ABCD

ABCD

CDE

ABDE AE

DE ABE

CE ABD

AC

ABCD

ACDE

BCE

BCDE

BCD

BCD

AD

ABCE

三、√XXX√

√XX√X

XXXXX √√X√√

第二篇：2011江苏造价员考试理论试题

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意。不选或选错不得分）

1.建设单位对原有建设项目重新进行总体设计，扩大建设规模后，当新增固定资产价值超过原有固定资产价值（）以上时，才算新建项目。A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍

2.土建工程的分部工程是按建筑工程的主要部位划分的，例如（）。A.砌筑工程 B.钢筋工程

C.地面工程

D.混凝土工程

3.工程建设程序中，不属于建设准备阶段的工作是()。

A.办理用地 B.初步设计

C.组织施工招标

D.委托建设监理

4.任何一项工程都有特定的用途、功能、规模、地理位置也各不相同，因此，对每一项工程的结构、造型、空间分割和内外装饰都有具体的要求，这体现了工程造价()特点。A.个别性 B.大额性

C.层次性

D.动态性

5.我国工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指()。

A.国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统

B.国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统

C.行业协会管理系统、部门行政管理系统和企事业机构管理系统 D.政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统

6.在关于我国工程造价咨询企业管理规定中，下面正确的说法是（）。

A.工程造价咨询企业可不受业务范围限制承接工程造价咨询业务 B.工程造价咨询企业的资质等级具有永久性质

C.新开办的工程造价咨询企业可直接申请甲级工程造价咨询资质

D.工程造价咨询企业是接受委托对建设项目投资、工程造价确定与控制提供专业咨询服务的企业

7.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。申请延期的次数和每次延期的时限分别为（）。A.2次，每次不超过3个月

C.2次，每次不超过2个月

B.3次，每次不超过2个月 D.3次，每次不超过3个月

8.施工企业按规定为建筑材料、构配件质量检验试验所进行的试样制作、封样所发生的费用应列入（）。A.现场经费 B.研究试验费

C.企业检验试验费 D.按质论价费

9.已完产品保护发生的费用，应列入（）。A.措施项目费 B.其他项目费

C.分部分项工程费

D.企业管理费

10.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列不属于国有资金投资的工程建设项目是（）。

A.各级财政预算资金的项目

B.使用对外借款或者企业担保所筹资金的项目

D.国家授权投资主体融资的项目

C.使用国家政策性贷款的项目

11.建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.14天 B.30天

C.60天

D.90天

12.主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（）。

A.委托代理

B.直接代理

C.法定代理

D.指定代理

13.建设工程设备购置费＝（）。

A.设备原价＋设备运杂费

B.设备原价＋设备采购费

C.设备原价＋设备保管费 D.设备原价＋设备保管费＋设备运杂费 14.下列（）属于工程建设其他费。

A.土地使用费

B.预备费 C.投资方向调节税 D.建设期贷款利息

15.我省规定，对于空间可利用的坡屋顶或顶楼的跃层，当净高超过2.1m部分的水平面积与标准层建筑面积相比达到（）以上时可以计算层数。A．50% B．20%

C.70%

D.30% 16.（）是工程建设定额中的基础性定额。

A.预算定额 B.概算定额

C.施工定额

D.概算指标

17.工程造价从业人员可以有下列行为（）。

A.同时在两个或者两个以上单位从业 B.在非实际从业单位注册 C.以个人名义承接建设工程造价业务 D.依法独立执行工程造价业务

18.某瓦工班组15人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，8天完成108m的砌筑工程量，则砌筑砖基础的劳动定额是（）。A.0.9工日/m

333

B.0.9m/工日 C.1.17m/工日 D.1.17工日/m

19.注册造价工程师和建设工程造价员在非实际工作单位注册，县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当责令其改正，并可以给予警告和对个人处以（）的罚款。A.5000元以上30000元以下

B.500元以上3000元以下

C.1000元以上3000元以下 D.300元以上1000元以下 20.预算定额的水平较施工定额的水平（）。

A.高 B.低

C.相同 D.不确定

21.在计算预算定额人工工日消耗量时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（）。A.24.64 工日

B.25.36工日

C.28工日

D.31.36工日

22.概算定额与预算定额的主要差别在于（）。

A.表达的主要内容

C.基本使用方法

B.表达的主要形式

D.综合扩大程度

23.工程量清单项目编码的 A．2011年1月1日

B．2010年11月1日

C．2010年12月1日 D．2010年10月1日

31.在“其他项目清单”中，招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额为（）。

A．暂估价 B．预备费

C．基本预备费

D．暂列金额

32.对建筑结构和工艺较简单，工程量较小，分部分项较少的施工图预算宜采用（）。A.全面审查法 B.对比审查法 C.筛选审查法 D.标准预算审查法

33.合同中只有类似变更工程的价格，则非承包人原因的变更部分的价款调整应该（）。

A.按审价部门提出的价格调整 B.按发包人指定的价格调整 C.可参照类似变更工程的价格调整

D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整

34.我省规定当工程量清单项目工程量的变化幅度超过（），且其影响分部分项工程费超过（）时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据。

A.10%；1% C.15%；1%

B.10%；0.1% D.15%；0.1%

35.《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件：附件一是《承包人承揽工程项目一览表》、附件二是《发包人供应材料设备一览表》、附件三是（）。A.《工程合同价款支付约定书》 C.《工程进度控制条款》

B.《工程质量保修书》

D.《工程合同价款约定书》

36.在应用定额编制施工图预算时，如遇某分项工程的有关内容与定额子目不完全相同，但定额说明允许在规定的范围内调整使用的，应当采取的处理办法是（）。A.直接套用预算定额子目及其单价

C.换算套用预算定额子目及其单价

B.套用近似预算定额子目及其单价

D.套用补充预算定额子目及其单价

37.关于承包商提出的工期延误的索赔，下列正确的说法是（）。

A.属于业主的原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿

B.属于工程师的原因，只能给予费用补偿，但不能延长工期 C.由于因战争、罢工，只能给予费用补偿，但不能延长工期 D.由于特殊恶劣的天气原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿 38.法律地位由高到低的顺序是（）。

A.宪法→法律→行政法规→行政规章→地方性法规 B.宪法→法律→行政法规→地方性法规→行政规章 C.宪法→法律→地方性法规→行政法规→行政规章 D.法律→宪法→行政法规→地方性法规→行政规章

39.招标人向预先选择的若干家具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请函，请他们参加投标竞争。邀请对象的数目以5—7家为宜，但不应少于（）。A.2家 B.3家

C.4家

D.5家

40.江苏省规定,危险作业意外伤害保险作为商业保险列入（）中。

A.规费

二.多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。不选答案或选了错误答案，本题不得分；若正确答案少选，每个选项得0.5分）

1.下列关于工程建设项目表述正确的是()。

A.单项工程是指具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的独立工程

B.单位工程是指不能独立发挥生产能力，但具有独立设计的施工图纸和组织施工的工程 C.建设项目是指按一个总体设计进行建设施工的一个或几个单项工程的总体

D.钢筋工程属于土建工程的分部工程 E.管道工程属于安装工程的分部工程

2.周转性材料是指在施工过程中不是一次消耗完，而是多次使用、逐渐消耗、不断补充的材料。例如（）均属周转性材料。A,钢模板 D.砂石

C.预制构件模具

D.脚手架

E.钢筋

B.其他项目费用

C.措施项目费用

D.管理费

3.清单计价法的分部分项工程费包括（）。A.人工费 B.材料费 C.机械费

D.措施项目费 E.利润

4.下列费用中不属于人工单价组成内容的有()。

A.职工福利费

B.工会经费和职工教育经费 D.生产工人辅助工资

E.生产工人的退休金

C.现场管理人员工资

5.建筑材料预算价构成包括（）。

A.材料原价 B.采购保管费 C.二次搬运费 D.包装费 E.风险费

6.《江苏省建设工程造价管理办法》规定：建设工程施工合同应当对下列与工程造价有关的事项作出具体约定()：

A.合同价格类型及合同总价

B.工程进度款支付的方式、数额及时间

C.发包人供应的材料、设备价款的确定和抵扣方式 D.合同价款的调整因素、调整方法、调整程序 E.税金和规费的支付标准和方式

7.我省2009版费用定额规定，属于企业管理费的内容有（）。A.管理人员基本工资

D.企业检验试验费

B.固定资产使用费 E.社会保障费

C.已完工程及设备保护费

8.我省2009版费用定额规定，不属于建筑安装工程措施费的内容有()。

A.脚手架 B.非甲方所为四小时以内的临时停水停电费用

C.材料二次搬运费

D.施工排水、降水费

E施工现场办公费

9.我省规定，造价员发生（）的行为且情节严重的，由省级管理机构注销造价员资格证。

A.允许他人以自己名义从业或转借专用章 B.与当事人串通牟取不正当利益

C.本人从业行为过错给单位或当事人造成重大经济损失 D.从业单位变动后未按规定在30日内办理变更手续

E.超越资格等级从事工程造价业务

10.从事工程造价活动应当遵循()的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。A.公开透明 B.合法

C.公正

D.客观 E.诚实信用

11.工程量清单是指建设工程的（）的名称和相应数量等的明细清单。

A.分部分项项目、措施项目、其他项目

D.预留金 E.总承包服务费

B.规费项目

C.税金项目

12.设计概算的主要作用表现在()。

A.是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据 B.是主管部门审批建设项目的主要依据

C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据

D.是签订建设工程合同和贷款合同的依据 E.是落实和调整建设计划的依据

13.当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费中相应的（）工程量应调整。A.临时设施费

B.脚手架

C.砼模板及支架

D.生产工具用具使用费 E.施工排水、降水

14.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括()。

A.现场安全文明施工措施费

B.临时设施 D.企业管理费 E.利润

15.《江苏省建设工程造价管理办法》规定，发现有超过国家和省规定的额度及标准，()等行为的，应当及时将有关情况通报原项目审批或者核准部门。A.擅自变更设计图纸

D.提高建设标准

C.税金

B.擅自增加建设内容

C.扩大规模

E.调整设备型号和规格

16.根据建设工程价款结算暂行办法，关于工程预付款，下列说法错误的有（）。

A.原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30% B.重大工程项目按工程计划逐年预付 C.发包人与承包人签订合同后即可预付

D.在具备施工条件的前提下，发包人不按合同预付，如影响承包人施工，承包人可以停止施工

E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金

17.2008版计价规范有关工程价款调整正确的表述是（）。

A.若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价

B.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，合同中有类似的综合单价，参照类似的确定综合单价

C.因非承包人原因引起的工程量增减，且工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价应予以调整，但措施费不予调整

D.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造 成施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，该变化项目措施费不予调整 E.若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款。18.法律关系的构成要素包括（）。

A.法律关系主体

B.法律关系客体 C.法律关系内容 D.立法机构 E.司法监督

19.根据我国《合同法》的规定，在使用格式条款合同时，由提供格式条款合同的一方当事人在合同中设定，但不具备法律效力的条款有（）。

A.限制自己责任且未提请对方注意 B.限制自己责任且已提请对方注意 C.加重对方责任

D.免除自己的责任 E.排除对方主要权利

20.具有下列情形之一的，人民法院应予支持（）。

A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的, 当事人要求确认建设工程施工合同无效的

B.建设工程施工合同中，未明确约定发包人收到竣工结算文件一定期限内不予以答复视为认可竣工结算文件，当事人要求按照竣工结算文件进行工程价款结算的 C.中标合同约定的工程价款低于成本价的，当事人要求确认建设工程施工合同无效的 D.建设工程竣工并验收合格后，承包人要求发包人支付工程价款，发包人对工程质量提出异议并要求对工程进行鉴定的

E.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的,当事人要求确认建设工程施工合同无效的

第三篇：2013江苏造价员考试理论要点

2011年造价员基础理论考试要点

注：红色字为要点

第一章建设工程造价概论

第一节工程建设概论

掌握建设工程项目分类P1（建设工程；建设项目；建设工程项目分类）

掌握建设项目的构成P3（单项工程；单位工程；分部、分项工程）

了解工程建设程序P3（建设准备阶段-施工图设计；开工日期）

第二节工程造价基本概念

了解工程造价的含义P11（工程造价的两种含义和区别）

熟悉工程造价的特点P11（四个特点）

掌握工程造价的职能P12（四个职能）

熟悉工程造价的作用P12

第三节工程造价管理

了解我国工程造价管理体制变革的内容和最终目标P14；

工程造价管理组织的三个系统P15

工程造价管理的含义P16

掌握工程造价管理内容和控制原理P17（工程造价合理确定和有效控制；工程

造价控制原理）

熟悉咨询业的社会职能和工程造价咨询企业的概念P19、P20（咨询业的社会

功能；工程造价咨询企业应当遵循的原则；工程造价咨询企业出资人要求；工程造价咨询企业禁止行为P21）

了解造价工程师的权利、义务P23；注册造价师禁止行为；造价员继续教育

P25

第二章工程造价构成第一节建设工程造价基本构成了解建设工程造价基本构成P26（工程造价基本构成；工程建设其他费；预备

费；经营性项目铺底流动资金）

第二节建筑安装工程造价构成掌握清单计价法的建筑安装工程费用构成P28（分部分项工程费构成；材料预

算价构成施工机械台班单价费用组成；大型机械设备场外运输及组装、拆除非计价规定；企业管理费内容；通用措施项目费内容；其他项目费、规费、税金内容）

第三节设备及工器具购置费用的构成了解进口设备原价的构成P36（设备购置费构成；进口设备原价的构成；关税；

设备运杂费构成P38）

第四节工程建设其他费用的构成P38（工程建设其他费用的概念；与项目建设有关的其他费用P39）

第三章工程造价计价依据

第一节工程造价计价依据概述

熟悉定额的含义和工程定额的分类P43、45（定额的含义；工程建设定额的作

用；工程建设定额的特征；工程定额的分类）

第二节施工定额

熟悉施工定额的概念、作用与定额水平的含义P46、47、48

熟悉劳动定额的概念和表现形式P48（包括例题P51）

掌握材料消耗定额的概念和材料消耗量的组成P51（包括P53例题）

熟悉机械台班消耗定额的概念及表现形式P55

第三节预算定额

熟悉预算定额的概念、作用P56（基本用工和其他用工；人工幅度差；大型机

械幅度差）

了解预算定额的编制原则和方法P57、58

第四节概算定额、概算指标和估算指标

熟悉概算定额的概念和作用P61

了解概算指标的概念和作用P62

第五节工程量清单计价规范

熟悉工程量清单概念和作用P69

掌握08计价规范相关术语P70

掌握08计价规范的适用范围P72

熟悉08计价规范的特点P73

工程量清单计价的意义P74

掌握江苏省建设工程计价表的作用P75

第四章工程造价的编制与确定

第一节投资估算

熟悉投资估算的作用P78

第二节设计概算

熟悉设计概算的作用P87

第三节施工图预算

熟悉施工图预算的作用和编制依据P97

掌握清单计价法编制施工图预算的方法、注意事项和江苏省的相关规定P101

（工程量计算规则的概念；项目编码、清单项目的工程量、计量单位、暂列金额、暂估价、规费、税金的规定）

熟悉施工图预算审查的方法P114

第四节招标控制价和投标报价

掌握招标控制价的概念、适用原则和江苏省对招标控制价编制的规定P117

掌握08计价规范对投标报价的规定P120（响应招标文件实质性要求；综合单

价中的风险费用）

了解投标报价的方法与策略P134

第五节竣工结算编制与工程价款结算

掌握08计价规范有关竣工结算的规定P139

掌握工程预付款的概念、拨付和扣还P141（工程价款结算方式；预付款的拨

付和抵扣规定）

掌握工程价款调整的因素与原则P142

熟悉工程竣工价款结算的相关规定P144（结算时效的规定；甲供材料的结算

规定；工程款支付规定）

熟悉08计价规范有关工程款支付的规定P146

了解质量保证金管理的相关规定和计价争议处理方法P147、148（质量保证金

返还、保证金额预留、缺陷责任期的规定；工程造价纠纷解决办法）

第六节竣工决算

了解竣工决算的含义P149

第五章建设工程施工合同

第一节施工合同管理

了解建设工程施工合同示范文本的组成P157

掌握施工合同文件的组成与解释顺序P158

（发包人指令错误应承担的责任；发包人供应的材料设备与约定不符的处理；

工程质量重新检验的规定；合同工期的规定）

掌握施工合同计价方式、建安工程合同价的类型P169

掌握08计价规范对工程合同价款约定的要求P171

了解施工合同的监督管理P172

第二节工程索赔与索赔费用的确定

熟悉索赔的概念和内容P173（不可抗力事件）

了解常见的施工索赔P175（工期延长和延误的索赔）

索赔的证据的要求P177索赔的处理方法P178

熟悉费用索赔的确定原则P179

第六章工程建设法律基本知识

第一节法律的基本知识

熟悉我国法律的形式P182

掌握法律责任的特征和类别P187

第二节建筑法律制度

了解建设工程发包与承包的内容P189（必须实行监理制度的工程P192）

第三节招标投标法律制度

掌握招标方式P196

了解招标程序P198（定标程序）

掌握定标原则P199

了解必须进行招标的范围P199

第四节合同法律制度

掌握合同法的基本原则P201

熟悉合同的形式和内容P202

格式条款合同的规定P204

了解合同的效力P206（无效合同、撤销的合同法律效力）

了解合同的变更P208

熟悉违约责任P210

第五节工程建设其他相关法律

熟悉担保方式及其概念P214

了解工程施工合同中的保险P216

熟悉代理的概念、特征与种类P218

第七章附录

附录一：关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的贯彻意见固定单价合同量、价风险承担的规定P221

其他项目清单和规费项目清单的有关规定P22

2工程量清单项目工程量变化的处理P223

附录三：《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》

主要材料的价格波动超过投标价格中风险幅度时材料价格调整办法P236

附录五：《江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》

第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条

2011年考试大纲新增法规文件

附件一：

《江苏省建设工程造价管理办法》（省政府第66号令）

第三条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十条

最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释

（二）第十九条、第二十六条

关于明确江苏省建设工程费用定额有关问题的通知

建设工程类别取定的有关标准

第四篇：计算机操作员理论竞赛练习卷(一)2.3

国外情报部门的一项常用窃密技术，并已达到很高水平。据国外试验，在1000米以外能接收和还原计算机显示终端的信息，而且看得很清晰。

而且，计算机的电磁泄密还不仅仅局限在这一点上。计算机可以对大量信息进行传递.加工和存贮。我们日常使用的磁盘.磁带.光盘等外存贮器同样存在电磁泄密问题。由于磁盘经消磁10余次后，仍有办法恢复原来记录的信息，存有秘密信息的磁盘被重新使用时，就有可能被人利用磁盘剩磁技术，窃取原记录的信息。有时，计算机出现故障时，存有秘密信息的硬盘不经处理或无人监督就被带出修理。有些单位淘汰的旧计算机不作专门处理，就随便流入社会，也容易造成电磁泄密。

计算机的广泛应用推动了社会的发展和进步，但也带来了一系列的社会问题。现在，计算机已在国防.军工.科技.政治和经济等领域广泛应用，因而电子计算机系统处理和贮存着的大量完整的国家秘密信息成为窃密者的重要目标和间谍分子活跃的新领域。因此，西方发达国家把广泛使用计算机的社会称为“脆弱的社会”。12月1日，国家质检总局公布了首次电脑产品质量国家监督抽查结果。结果表明，其中最为突出的质量问题就是电磁辐射超标。

从技术手段上，一是使用低辐射计算机设备，以确保秘密信息的安全，这是防止计算机辐射泄密的根本措施。这些设备在设计和生产时，已对可能产生信息辐射的元器件.集成电路.连接线和 C R T等采取了防辐射措施，把设备的信息辐射抑制到最低限度。二是对计算机屏蔽。根据辐射量的大小和客观环境，对计算机机房或主机内部件加以屏蔽，检测合格后，再开机工作。将计算机和辅助设备用金属屏蔽笼（“法拉第笼”）封闭起来，并将全局屏蔽笼接地，能有效地防止计算机和辅助设备的电磁波辐射。更进一步，可将机房或整个办公大楼都屏蔽起来，如没有条件建屏蔽机房，可以使用干扰器，发出干扰信号，使接收者无法正常接收有用信号。三是对计算机信息辐射干扰。根据电子对抗原理，采用一定的技术措施，利用干扰器产生噪声与计算机设备产生的信息辐射一起向外辐射。对计算机的辐射信号进行干扰，增加接收还原解读的难度，保护计算机辐射的秘密信息。不具备上述条件的，也可将处理重要信息的计算机放在中间，四周放置处理一般信息的计算机。这种方法可降低辐射信息被接收还原的可能性。

标题：

计算机保密防范必须以法律法规为依据。目前我国已有《保密法》.《计算机信息系统安全保护条例》和《计算机信息网络国际联网管理暂行规定》。应按照规定和要求，做好计算机的保密防范工作，不得利用计算机从事危害国家安全.泄露国家秘密的违法犯罪活动。

（二）WORD排版要求及评分标准(35分)1.原文输入及保存：

（1）在WORD 下新建一个WORD文档，将“I盘” 的“原文.txt”文件插入到WORD文档中。（1分）（2）并将当前的编辑结果保存为“参赛证号的文档”，版本备注为“版本一”。（1分）（3）将文章作者更改为“考生自己的中文姓名”(如：张三)；（1分）（4）将文章单位更改为“考生所在单位名称”（如：南京市总工会）。（1分）2.替换操作：将文中所有的“计算机”更改为小四号.绿色.倾斜.带着重号的“Computer”。（1分）（其中替换0.5分，格式0.5分）3.版本保存：

将当前的编辑结果保存为一个新的版本，版本备注为“版本二”。（1分）4.页眉页脚操作：

（1）为该文档的首页添加页眉“南京市职工计算机比赛”。（1分）（2）将页眉设置为隶书.小二号.红色.（1分）（3）将页眉文字分散对齐２４字符.（0.5分）（4）为页眉设置1.5磅蓝色的双线下边框。（0.5分）5.分页操作：将该文档的标题单独分为一页。（0.5分）6.首行缩进操作：并将全文各段首行缩进2字符。（1分）7.艺术字操作：

（1）将标题文字转换为艺术字的形式，艺术字样式为“艺术字”库中的四行三列。（1分）（2）设置艺术字字体为方正舒体.36磅.粗体；（0.5分）（3）设置艺术字高3厘米.宽15厘米（0.5分）（4）设置艺术字填充颜色为红色.线条颜色为红色；阴影颜色为绿色。（0.5分）8.图片操作：

（1）将“I盘”earth.gif文件插入到文档的第一页。（1分）（2）图片大小为高15厘米.宽为15厘米，（1分）（3）紧密环绕，（1分）9.文本框操作：

（1）在文档第二页右上角插入横排文本框，（1分）（2）并将其高.宽均设置为4厘米，四周环绕。（1分）

第五篇：期末练习卷一

九年级政治期末练习卷一

一、单项选择题

1．对于中学生来说，______________是自觉承担社会责任的表现。

A．自己的事情自己做B．认真完成学习任务C．积极参加公益活动D．及时纠正自身过失

2．故宫被盗案破获以后，故宫在送给警方的锦旗中出现了错别字，遭到网友的抨击，故宫有关负责人通过网络进行了公开道歉。对此认识正确的是 A．网友应学会宽容，凡事不要计较

B．故宫公开道歉，是负责任的表现 C．网友应正确行使建议权、监督权

D．故宫应树立权利意识，依法维权 3．2011年4月，又一批优秀大学毕业生通过选拔到南京市农村基层担任“村官”。对大学生到农村基层任职的做法，下列理解错误的是 A．他们在追求个人名利

B．这是他们勇于承担社会责任的表现

C．他们积极投身社会实践，服务社会 D．他们使自身价值在奉献中得以提升 4．强烈的责任感可以让人体验尽职守责后的幸福感、成就感。这启示我们要

A．明确角色不同，承担的责任也不相同 B．自觉承担责任，享受承担责任的快乐 C．维护集体利益，懂得个人离不开集体 D．学会反思责任，无悔承担所有的责任 5．“给”比“得”带来更多的愉快，这不是因为“给”是一种牺牲，而是因为通过“给”表现了我们的生命力。这句话告诉我们

A．人生的价值在于奉献，而不在于索取 B．只有“给”才能获得愉快 C．我们应该“给”，而不应该“得”

D．“给”与“得”是相互矛盾的 6．下列选项中，能正确表述现阶段我国基本国情的是 A．我国物产丰富，但发展不平衡

B．我国已经进入小康社会，人民生活富裕 C．我国已经初步实现了国家统一

D．我国还处于社会主义初级阶段 7．发展两岸关系和实现和平统一的政治基础是

A．坚持社会主义制度

B．坚持一个中国原则

C．坚持高度自治的方针

D．实现两岸直接通邮、通航和通商

8．人口、资源、环境问题的实质都是

A．历史问题

B．社会问题

C．发展问题

D．共性问题 9．要从根本上提升我国综合国力和人口的综合素质，就必须 A．把经济发展放在首位

B．实施计划生育的基本国策 C．大力发展教育事业

D．大力弘扬和培育民族精神 10．中国在五千多年的发展历程中形成的伟大民族精神的核心是

A．为人民服务

B．集体主义

C．爱国主义

D．国际主义 11．我国现有总人口数约为13.7亿（含港澳台地区）。面对人口数量的巨大压力，我们应继续实施 A．保护环境基本国策

B．人才强国重大战略

C．计划生育基本国策

D．节约资源基本国策 12．建设中国特色社会主义实践经验，集中到一点就是要

A．坚持四项基本原则

B．坚持党的基本路线

C．坚持改革开放

D．坚持以经济建设为中心 13．“发展中国家不搞开放，就发展不起来”。这给我们最大的启示是

A．只要坚持开放，中国就能发展

B．对外开放是我国的必然选择

C．只有发展中国家，才需要开放

D．要发展就要立足于自力更生

14．近期国务院通过医改方案，方案明确提出：到2011年底，居民就医费用负担明显减轻，“看病难、看病贵”问题明显缓解。这直接体现了 A．积极解决我国社会的主要矛盾

B．积极完成我国现阶段的根本任务 C．坚持社会主义初级阶段基本路线

D．加强我国社会主义精神文明建设 15．下列新闻直接体现了我国经济建设巨大成就的是 A.全国道德模范表彰会举行

B．2010年全国居民存款大幅增加 C.国家预防腐败局挂牌成立

D．国家加大对食品安全的整治力度

19．改革开放以来，我国综合国力迅速增强，经济增长速度名列世界首位，到2010年我国的经济总量跃居世界第二位。这说明

①四项基本原则是社会主义事业的政治保证

②稳定压倒一切

③改革是经济和社会发展的强大动力

④对外开放是改革和建设必不可少的条件 A．①②③

B．②③④

C．①③

D．③④

16．西藏地处“世界屋脊”,生态环境举世无双。西藏在生态环境保护工作上做了很多有益的工作。如严格保护天然林木，禁止非法毁林；加强野生动物的保护，打击猎杀珍稀野生动物的违法犯罪行为„„这些做法

A．没有坚持以经济建设为中心

B．符合可持续发展战略的要求

C．会严重影响当地人民生活水平的提高

D．解决了当地经济发展同人口、资源、环境的矛盾

17．我国已经将木制一次性筷子和实木地板作为单独的税目征收消费税，主要是为了

A．禁止木材消费,保护耕地资源

B．增加财政收入，促进经济发展 C．杜绝人们对木制品的消费需求

D．合理利用资源，保护生态环境 18．下列能够体现我国处理民族关系原则的新闻是 A.2014年南京将举办青奥会

B．北京大学开办了新疆班 C．民族平等、团结和共同繁荣

D．外交部抗议萨科奇会见** 19．维护民族团结

A．有利于社会主义现代化建设

B．就是要尊重各民族风俗习惯 C．少数民族地区就能够发展好

D．就能够实现祖国的完全统一

20． 11年2月10日，盐城环卫工人韦青、陈虹捡到2万余元现金后，坚持在风雪中苦等失主3小时，并谢绝失主的酬谢，还把2000元奖金捐给一位患者。全市开展了向韦青、陈虹同志学习的活动。这一举措

A.有利于传承中华民族的传统美德

B.从根本上解决了部分市民素质不高的问题

C.有利于弘扬以诚实守信为核心的中华民族精神

D.为“推进科学发展，建设美好盐城”提供了物质动力

21．近年来，中国政府参与联合国维和行动，中国海军开赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务，为遭遇自然灾害的海地提供紧急人道主义援助，在一系列国际会议上全面阐述中国立场和建议。这说明 A．我国已经跻身于世界强国的行列 B．我国已经实现了民族的伟大复兴

C．我国的经济和科技总体上处于世界领先水平D．我国展现出和平、合作、负责任的国际形象

22.下列不能体现“让一切创造社会财富的源泉充分涌流”观点的是 A、引进外国一切文化

B、支持大学生自主创业 C、鼓励科学技术创新

D、重奖科技优秀人才

23.提高全民族的思想道德素质和科学文化素质，培养一代又一代有理想、有道德、有文化、有纪律的公民，这是我国社会主义精神文明建设的

A、中心环节

B、指导思想

C、基础工程

D、根本任务 24.下列属于精神文明创建活动的是

A、国务院部署09年商业贿赂治理工作

B、第九届中国经济论坛隆重举行 C、中宣部举行宋文博先进事迹报告会

D、南京开工建设两条过江地铁线 25.把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家，是现阶段 A、我国各族人民的共同理想

B、我国各族人民的最高理想 C、全面建设小康社会的目标

D、建设和谐社会的具体要求

二、非选择题（共3题，35分）26．（10分）审读设问是做好主观题的关键。材料相同，设问不同，答案会随之变化。请 你仔细阅读下面材料和四个设问，认真回答下列问题。

小乐是个运动健将，经常在校运动会上为班级赢得荣誉，同时他还积极地帮助那些体育考试不达标的同学训练，因此班主任经常表扬他。但是小乐也有自己的烦恼，同学小明说他脾气太坏了，在家里经常惹父母生气；小凡说他太自私了，因为他从不参加志愿者活动；还有人说他曾经考试作弊„„甚至有的同学认为他一无是处。

（1）①阅读材料，指出小乐感到烦恼之处。

②运用责任与角色关系的知识，分析小乐烦恼的原因。

③运用所学知识，结合材料请你谈谈如何做一个负责任公民。④有的同学认为小乐一无是处，请谈谈你的理解。

在上述四个设问中（填序号即可，多选错选不得分、少选给1分，每空2分 共6分）需要运用到“承担关爱集体的责任”知识的是：

需要对材料进行分析的是：

需要体现辩证思维的是：

（2）请你回答设问①。（4分）

27．（8分）2008年11月28日，我国首架拥有完全自主知识产权并具有国际先进水平的飞机“翔凤”在上海成功实现首飞。“翔凤”完全由中国人自己完成总体设计、集成、总装和适航取证，并在总体技术、系统综合等方面掌握了大量关键技术。负责该项目的广大员工发扬勇克难关，奋勇拼搏的精神，用行动践行了“航空报国，追求第一”的集团理念。“翔凤”正申请进入国际市场的通行证。中国的“翔凤”正以自信的姿态走向世界，目前国内外订单就已达到208架。翔凤的事例为发展中国特色社会主义提供了哪些有益的经验？（8分）

28．（17分）在南京市第十四届人民代表大会第四次会议上，市长季建业提出要实现“十二〃五”社会经济发展的目标，就必须瞄准新的目标，实现新的跨越。部分讲话内容如下：

信息一：实施城市国际化战略，以国际视野谋划南京整体发展，以世界一流标准推进城市建设，全方位拓展国际交流与合作，以国际化带动南京的工业化、信息化、市场化和城市现代化。

信息二：继续推进“紫金人才”计划，引进高层次创新创业人才400名。推进产业“核心技术突破”计划，促进各类创新要素向南京集聚，增强自主创新能力。

信息三：实施蓝天工程-节能减排，重点治理恶臭污染企业，基本完成燕子矶地区化工企业关停并转和化工园区大气环境整治。推进“绿色施工”，控制和减少工地扬尘。

信息四：铸造新时期南京城市精神，要做到始终保持奋发有为的精神状态、始终保持力争上游的竞争意识、始终保持坚韧不拔的工作态度。力争南京各项工作走在前列，为全省发展大局做出新的更大贡献。

（1）请运用所学知识，结合材料，谈谈南京如何才能实现“新的跨越”？(13分)

（2）班级要以宣传“蓝天工程”为主题设计一期黑板报，请你设计一个栏目并说明理由。（4分）（要求：具体，可行）

例

栏目内容：用图文介绍我国目前环境的现状

理由：让同学们了解我国环境国情，并激发他们保护环境、节约资源的热情

栏目内容：

理由：