第一篇：2014年造价员考试《安装工程》练习题2
造价员网络课程 http://net.thea.cn/bd/zaojiayuan2014.htm2014年造价员考试《安装工程》练习题2 选择题：
1、铝管可用来输送()。
A.盐水
B.浓硝酸
C.盐酸
D.醋酸
E.碱液
答案：B、D
分析：铝与氧的亲和能力很强，在空气中可形成一层非常致密的氧化铝薄膜，能保护下面的金属不再继续受到腐蚀。所以铝管可输送浓硝酸、醋酸等腐蚀性介质，但它不耐碱及含有氯离子的化合物，如盐水、盐酸等介质，故答案应选择B和D2、在建筑给水系统中一般采用的泵是()。
A.旋涡泵
B.混流泵
C.轴流泵
D.离心泵
答案：[D]
试题评析：在建筑给水系统中一般采用的泵是离心式水泵，具有结构简单、体积小、效率高、运转平稳等优点。
3、水浮正装金属储罐的施工方法适用于()。
A.大容量的浮船式金属储罐施工
B.拱顶式金属储罐施工学易网提供
C.无力矩式金属储罐施工
D.固定顶式金属储罐施工
答案：A
4.工程量计算规则中仪表流量计均按()安装。
A.法兰
B.阀门
C.管件
D.水表
答案：B
分析：各种形式补偿器(除方形补偿器外)、仪表流量计均按阀门安装。
5、可以用于液下喷射方式扑救大型储油罐火灾的灭火装置为()。
A.普通蛋白泡沫灭火系统
B.氟蛋白泡沫灭火系统
C.中倍数泡沫灭火系统
D.高倍数泡沫灭火系统
答案：[B]
试题评析：氟蛋白泡沫液中含有一定量的氟碳表面活性剂，因此其灭火效率较蛋白泡沫液高，它的应用范围与蛋白泡沫液相同，显著特点是可以用液下喷射方式扑救大型储油罐等场所的火灾。
6、防腐工程量计算规定：设备及管道的表面除锈刷油以()为单位。
A.kg
B.m3
C.m
D.m2
答案：D
分析：首先排除不正确答案B和C。然后根据《全国统一安装工程预算定额》中的规定去选择A还是D。规定是设备及管道的除锈、刷油以面积(m2)计算，金属结构以重量(kg)计算，故正确答案为D。
1、工程对象是整体的，文件内容是全面的，发挥作用是全方位的，这个说法指的是施工组织设计的()。
A.全过程
B.技术性
C.经济性
D.全局性
答案：D
分析：工程施工组织设计是全局性的文件。“全局性”是指，工程对象是整体的，文件内容是全面的，发挥作用是全方位的(指管理职能的全面性)。
2、对于层数较多的建筑物，当室外给水管网水压不能满足室内用水时，可将其()。
A.竖向分区
B.横向分区
C.并联分区
D.串联分区
答案：A
分析：对于层数较多的建筑物，当室外给水管网水压不能满足室内用水时，宜将其竖向分区。
3、对于短缝焊接，特别是对一些难以达到部位的焊接可选用()。
A.手弧焊学易网提供
B.等离子弧焊
C.电渣焊
D.埋弧焊
答案：A
分析：手弧焊设备轻便，操作灵活，能满足难以达到部位的焊接要求，而其他焊接设备不具备这样的特点，因此答案A是正确的。
5、下置式曳力机是指()。
A.蜗杆在蜗轮下方
B.蜗轮在蜗杆下方
C.蜗轮蜗杆都在下方
D.和蜗轮蜗杆无关
答案：A
分析：蜗杆在蜗轮下方称为下置式曳力机。
6、高电压是指额定电压在()以上的电压。
A.1kV
B.2kV
C.3kV
D.4kV
答案：A
分析：将额定电压在1kV以上的电压称为高电压。
7、感温探测器通常使用的三色线是()。
A.红、黄、蓝
B.红、棕、绿
C.红、棕、蓝
D.红、黄、绿
答案：B
分析：感温探测器通常使用的三色线是红色接电源，棕色接信号，绿色是检查线。
8、对不适合做液压试验的容器，可用()试验代替液压试验。
A.水压
B.气密性
C.气压
D.渗漏
答案：C
分析：对不适合做液压试验的容器，或由于结构原因不能充满液体的容器，可用气压试验代替液压试验。故答案为C。
第二篇：安装造价员练习题及答案2
安装造价员练习题
（二）一、单项选择题
1．我国规定安全电压为36v，（）和12v三种。
A．48v
B．24v
C． 14v
D．10v 2．防雷接地的三大组成部分有接闪器、引下线和（）。
A．避雷器
B．接地装置
C．接地体
D．断接卡子
3．电缆穿管敷设，管内径应大于电缆外径的（）。
A．1.5
B．1.4
C．1.2
D．1.0
4．建筑照明通常分为（）。
A．应急照明和喷泉照明
B． 障碍照明和视觉照明
C．视觉照明和装饰照明
D．值班照明和装饰照明
5．低压配电系统分为（）。
A．发电机和电动机配电
B．动力和照明配电
C．配电箱配电
D．高压柜配电
6．防雷措施有装设避雷针、安装避雷带（网）和安装（）几种。
A．接地体
B．接地电阻
C．避雷器
D．引下线 7．工字钢和槽钢的规格表示方法为（）。
A．长×高（cm）
B．高×腿宽×腰厚（mm）
C．底×高（mm）
D．边长（mm）
8．接触器按其电流可分为交流接触器和（）。
A．瓷插接触器
B．二次回路接触器
C．直流接触器
D．电磁开关接触器 9．交流接触器的主要特点包括有（）。
A．欠电压保护
B．过电压保护
C． 剩余电流保护
D．热继电保护 10．当室内只设给水管道系统，无升压设备，而水直接从室外给水管道上引入时，此系统是（）。
A．设水箱的给水系统
B．直接给水系统
C．设水泵的给水系统
D．设水池的给水系统
11．护套线配线用钢筋扎头作为导线的支持物，通常每隔多少mm距离固定一个扎头（）。
A．50 ～100
B．100～150
C．150～200
D．200～250
12．各种灯具的引线，除注明者外，使用时（）。
A．不得综合B．计算规则已综合C．计算一半
D．按实计算 13．配电盘、柜配线工程量计算按（）。
A．L=2×盘柜半周长
B．L=盘柜半周长
C． L= 1/2盘柜半周长
D．L=盘柜半周长×出线的回路数
14．避雷针分独立避雷针和（）
A．环形避雷针
B．特殊避雷针
C．避雷器
D．一般避雷针 15．接地极材质用镀锌管、角钢或圆钢时，制作安装工程量按（）计量。
A．个
B．根
C．m
D．kg
16．电缆工程量计算时，是否扣除终端头、中间头所占长度（）。
A．不扣
B．应扣
C．不考虑
D．综合考虑 17．各种法兰安装工程量计量按（）。
A．kg
B．系统
C．副
D．个
18．工程量清单内容包括分部分项工程量清单、措施项目清单和（）。
A．其他项目清单
B．单位工程项目清单
C．综合单价清单
D．零星项目清单
19．分部分项工程量清单项目编码以12位阿拉伯数字表示，前9位是全国统一编码，可按附录中的相应编码设置，不得变动，后3位是清单项目名称编码，由（）根据设置的清单项目编制。
A．招标单位
B．投标单位
C．清单编制人
D．清单发放人 20．计价规范提出了分部分项工程量清单的四个统一，即（）项目名称统一、计量单位统一、工程量计算规则统一。
A．项目编码统一
B．计算思路统一
C．计价方法统一 D．计算要求统一
二、多项选择题
1．消防水泵接合器的形式有（）
A．引入式
B．地上式
C．墙壁式
D．地下式
E．吸顶式
2．常用的低压熔断器有（）三种。
A．槽式
B．管式
C．瓷插式
D．螺旋式
E．卡式
3．以下哪些属于电缆敷设方式（）。
A．直埋
B．导线
C．沿桥架敷设
D．室内支架或梯形桥架上
E．穿管敷设
4．水幕灭火系统组成有（）。
A．水龙头
B．管网(放水管)
C．水枪
D．控制阀及水泵结合器
E．水幕喷头
5．通风按系统作用动力分类有（）。
A．自然通风
B．机械通风
C．全面通风
D．局部通风
E．自动通风
6．流水施工参数有（）。
A．施工过程
B．施工段
C．流水节拍
D．流水步距
E．流水时间
7．“计价规范”的特征表现在以下（）几个方面。
A．协调性
B．安全性
C．实用性
D．竞争性
E．强制性
8．其他项目费指零星工作项目费和（）的总和。
A．预留金
B．决算金额
C．材料购置费
D．总承包服务费
E．环境保护费
9．以下哪些是工程量清单计价依据（）。
A．拟建工程的施工组织设计
B．计价规范
C．企业定额
D．预算定额
E．施工定额
10．直接成本费用单价是由（）组成。
A．管理费
B．人工费
C．利润
D．机械费
E．材料费
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。每题的备选答案项中，只有一个最符合题意的）1.B
2.B
3.A
4.C
5.B
6.C
7.B
8.C
9.A
10.B 11.C 12.B 13.D 14.D 15.B 16.A 17.C 18.A 19.C 20.A
二、多项选择题（共大题共10小题，每小题2分，共20分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.BCD
2.BCD
3.ADE
4.BDE
5.AB 6.ABCD
7.CDE
8.ACD 9.ABC
10.BDE
第三篇：造价员考试大纲(安装造价员)
造价员考试大纲(安装造价员)
第一科目：《工程造价基础知识》
一、工程造价相关法规与制度
(一)了解工程造价管理相关法律、法规与制度；
(二)了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度；
(三)了解工程造价咨询及其管理制度。
二、建设项目管理
（一）了解项目管理的概念；
（二）了解建设项目管理的概念、内容与程序；
（三）熟悉建设项目、单项工程、单位工程、分部分项工程的概念与划分；
（四）了解建设项目的成本管理内容、控制理论与方法，了解建设项目风险管理的基本知识。
三、建设工程合同管理
（一）了解合同法的有关内容；
（二）了解建设工程管理涉及的相关合同，熟悉工程造价管理相关合同；
(三)熟悉建设工程合同类型及其选择方法；
（四）了解建设工程施工合同文件的组成，熟悉建设工程施工合同造价相关条款；
（五）熟悉建设工程总承包合同及分包合同的订立、履行与变更的基本原则；
（六）了解建设工程施工合同争议的解决办法。
四、工程造价的构成
（一）熟悉我国建设工程造价的概念和构成；
（二）熟悉设备及工器具购置费的概念和构成；
（三）掌握建筑工程费、安装工程费的概念和构成；
（四）熟悉工程建设其他费用的概念、构成；
（五）了解预备费的概念和构成；
（六）了解建设期利息的概念。
五、工程造价计价方法和依据
（一）熟悉建设工程造价计价方法和特点；
（二）熟悉建设工程造价计价依据分类、作用与特点；
（三）了解建筑安装工程预算定额、概算定额和投资估算指标的编制原则和方法；
（四）熟悉人工、材料、机械台班定额消耗量的确定方法及其单价的组成和编制方法；
（五）掌握预算定额、概算定额单价的编制方法；
（六）熟悉建设工程费用定额的构成；
（七）了解工程造价资料积累的内容、方法及应用。
六、决策和设计阶段工程造价的确定与控制
（一）了解决策和设计阶段影响工程造价的主要因素；
（二）了解可行性研究报告主要内容和作用；
（三）掌握投资估算的编制方法；
（四）掌握设计概算的编制方法；
（五）掌握施工图预算的编制方法；
（六）了解方案比选、优化设计、限额设计的基本方法。
七、建设项目招投标与合同价款的确定
（一）熟悉建设项目招投标程序；
（二）熟悉招标文件的组成与内容；
（三）掌握建设工程招标工程量清单的编制方法；
（四）掌握工程招标标底和投标报价的编制方法；
（五）熟悉评标定标方法和合同价款的确定；
（六）熟悉工程分包招投标，设备、材料采购招投标合同价款的确定方法。
八、工程施工阶段工程造价的控制与调整
（一）熟悉工程变更的处理，掌握合同价款的调整方法；
（二）了解合同预付款、工程进度款的支付方法；
（三）了解工程索赔的概念、处理原则与依据；
（四）掌握工程结算的编制与审查。
九、竣工决算的编制与保修费用的处理
（一）了解竣工验收报告的组成；
（二）熟悉竣工决算的内容和编制方法；
（三）了解新增资产价值的确定方法；
（四）熟悉保修费用的处理方法。
十、有关造价管理文件选编
（一）、北京市建设委员会关于颁发2001年《北京市建设工程预算定额》的通知
-------北京市建设委员会京建经[2001]664号
（二）、关于编制工程设计概算的有关规定
-------北京市建设工程造价管理处京造定[2002]1号
（三）、北京市建设工程补充预算定额编制管理办法
-------北京市建设工程造价管理处京造定[2002] 4号
（四）、关于颁发2001年《北京市建设工程预算定额》补充定额即说明介绍有关规定的通知
-------北京市建设工程造价管理处京造定[2002] 7号
（五）、2001年《北京市建设工程预算定额》说明解释（第一号）
-------北京市建设工程造价管理处京造定[2002] 8号
（六）、2001年《北京市建设工程预算定额》说明解释（第二号）至（第五号）
（七）、北京市建设委员会关于取消建筑行业劳动保险统筹基金计取有关问题的通知
-------北京市建设委员会京建经[2002]115号
（八）、北京市建设委员会关于执行《北京市建设工程预算定额》的有关规定
-------北京市建设委员会京建经[2002]116号
（九）、北京市建设委员会关于北京市建设工程造价计价办法的通知
-------北京市建设委员会京建经[2002]117号
（十）、北京市建设委员会关于贯彻执行建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的通知
-------北京市建设委员会京建法[2002]243号
（十一）、北京市建设委员会关于实施2001年《北京市安装工程预算定额》的若干规定
-------京建法[2002]870号
（十二）、关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价规范》的实施意见
-------京建经[2003]340号
（十三）、关于实施《建设工程工程量清单计价规范》有关问题的通知
-------京造定 [2003] 5号
（十四）、关于调整企业管理费费率的通知
-------京造定 [2003] 8号、（十五）、关于调整临时设施费费率的通知
-------京造定 [2003] 9号
（十六）、关于颁发2004年《北京市建设工程预算定额》的通知
-------京建市[2004]991号
（十七）、关于执行2004年《北京市建设工程概算定额》的有关规定
-------京造定[2005]1号
（十八）、关于北京市执行《建设工程工程量清单计价规范》有关问题的通知
-------京造定[2005]3号
（十九）、建筑工程施工发包与承包计价管理办法
-------建设部
（二十）、GB50500-2003《建设工程工程量清单计价规范》
-------建设部
第二科目：《岗位实务知识》
一、暖通专业知识
（一）、给排水、采暖、燃气工程
1、册说明
（1）掌握室内管道安装界限的划分。
（2）掌握室外管道与市政管道的界限划分。
（3）掌握超过系数如何计取。
（4）掌握高层建筑超高费、采暖系统调试费、脚手架使用费的有关规定。
2、掌握室内、外、站类管道安装适用范围，执行定额时的区别，相互借用时的有关规定。
3、掌握各种管件定额编制的原则。
4、阀门及法兰
（1）掌握阀门安装中阀门连接件、法兰、螺栓及螺母的有关规定，如何计算。
（2）了解焊接法兰阀门的适用范围。
（3）掌握阀门安装中如仅为一侧法兰连接时，执行定额的规定。
5、卫生洁具
（1）掌握连接器具的上下水短管的有关规定。
（2）掌握卫生器具安装中支托架的有关规定
（3）了解卫生器具安装中不含土建等工作内容的处理原则。
（4）掌握各种给排水配件安装的适用范围、计算方法。
（5）掌握给排水系统工程预算编制。
6、采暖器具
（1）了解各种采暖器具的适用范围。
（2）掌握铸铁散热器垫片、拉条的有关规定。
（3）掌握光排管散热器制安中主管、联管的区别及计算方法。
（4）掌握常用采暖系统工程预算的编制（住宅分户采暖系统，公共建筑采暖系统）。
7、消防设备及附件
（1）掌握室内（外）消火栓、喷洒头安装项目的适用范围。
（2）掌握减压孔板安装形式的有关规定。
（3）掌握消防水泵接合器安装中关于使用短管时的规定。
（4）掌握报警装置的适用范围。
（5）了解消防系统成套产品包括内容。
（6）了解消火栓系统、水喷淋系统工程预算的编制。
8、燃气管道、附件及器具
（1）掌握聚乙烯管道及管件、阀门安装的有关规定、适用范围，计算方法。
（2）掌握室内、外煤气管道与第一章室内管道在执行定额时的区别及有关规定。
（3）掌握户内灶具的灶台板、灶台支架安装，燃气表的表托、支架、表底基础制安如何计算。
（4）了解一般室内燃气工程预算的编制。
9、低压容器及器具
（1）掌握汽水集配器、紫外线消毒器、变频给水设备安装定额包括的内容。
（2）掌握各种器具安装中不包括的项目如何计算。
（3）掌握器具支架、保温如何计算。
10、掌握锅炉及附属设备安装项目的定额应用。
11、泵类及减振装置安装
12、掌握各类泵的适用范围。
13、掌握常用水泵的预算编制。
14、冷、暖、热附件及工程仪表安装
（1）掌握疏水器、减压器组成与安装适用范围、工程内容、调整办法及计算规则。单体疏水器、减压器如何计算。
（2）掌握成品伸缩器与现场制作的伸缩器在执行定额时的区别及注意事项。
15、套管及管道、设备支架
（1）了解柔性、刚性、一般填料套管的区别和用途，无填料套管如何计算。
（2）掌握室内管架划分形式，一般支架、木垫支架、弹簧支架之间的区别。
（3）、掌握阻火圈的使用范围。
16、掌握管道试验及探伤项目的定额应用。
17、掌握刷油保温项目的定额应用。
二、通 风 空 调
1、册说明
（1）掌握定额规定的操作高度及超过规定部分的计算方法。
（2）掌握高层建筑超高费、系统调试费和脚手架使用费的有关规定。
（3）掌握过跨风管落地支架执行定额的规定。
2、掌握通风管道的工程量计算。掌握弧形风管和渐缩风管的计算方法。
3、掌握静压箱的工程量计算。
4、掌握玻璃钢风管和复合型风管、管件、法兰等定额的编制原则，风管与风阀连接法兰的计算及应执行的定额子目。
5、掌握风阀、风口、电动执行机构、金属网框等的适用范围。
6、掌握风机盘管、空调机组、通风机定额应用。
7、掌握风管及型钢刷漆的适用范围，工程量的计算依据。、8、掌握风管刷漆、保温的工程量计算方法。
9、掌握除人防专用设备、阀、部件及风管外，其它设备阀、部件应执行的定额。
10、掌握空调水系统定额的执行。
三、电气专业知识
1、册说明
（1）了解定额适用范围。
（2）掌握定额对操作高度的有关规定。
（3）掌握高层建筑超高费和脚手架使用费的有关规定。
2、变配电装置
（1）了解干变、油变、箱变、开闭器的区别。
（2）掌握变配电装置项目的定额应用。
3、电缆
（1）了解电缆敷设的几种形式和电缆头制作安装的几种形式。
（2）了解定额子目中电缆截面的含义。
（3）掌握电缆敷设预留长度的计算。
（4）掌握电缆防火涂料、堵洞、隔板计算的有关规定。
（5）掌握竖直通道内电缆敷设的有关规定。
4、架空配电线路
（1）了解角钢横担安装的多种形式。
（2）掌握绝缘子组合安装的多种形式及应执行的相应子目。
（3）掌握导线架设工程量计算及留头长度表。
（4）掌握工地材料运输费的计取条件。
（5）掌握对线路一次施工工程量电杆在5根以内的计算规定。
5、防雷接池
（1）掌握对高空作业工时的规定。
（2）掌握接地装置安装定额未包括的内容。
（3）掌握挖填土方的计算。
（4）了解等电位防雷系统。
6、控制装置
（1）掌握阀类接线、照明配电箱和木套箱制作安装的适用范围。
（2）掌握盘柜配线的适用范围及计算。
（3）熟悉与第九章试验调整相适用的项目。
7、配管配线
（1）熟悉配管计算的有关规定。
（2）熟悉照明线路与动力线路。
（3）掌握管路保护的适用范围。
（4）掌握管路明敷设及管路间敷设的定额应用。
8、照明器具
（1）掌握对高空作业的有关规定。
（2）掌握不同灯具的适用范围。
（3）了解屋顶彩灯配管穿线的适用范围。
（4）掌握装饰灯具的应用及灯具示意图的使用。
9、起重设备电气装置
（1）了解起重设备和滑触线的几种类型。
（2）掌握滑触线安装预留长度的规定。
10、电气设备试验调整
（1）掌握对实验仪表及产验机构转移费用的规定。
（2）掌握电力变压器系统试验调整的有关规定。
（3）了解一、二次回路的内容。
11、电梯
（1）掌握电梯系列型谱与相应定额项目。
（2、掌握电梯增加提升高度的计算方法。
（3）掌握对高空作业的有关规定。
12、掌握消防控制设备项目的定额应用
13、安全防范设备
（1）了解黑白与彩色摄像机的折算系数。
（2）了解入侵探测器的种类及用途。
（3）掌握入侵报警控制器的多线制与总线制。
（4）掌握安全防护系统调试。
14、电视、电话、综合布线
（1）掌握管内穿电话电缆工程量的计算及预留长度。
（2）掌握电缆在竖直通道内的敷设。
15、掌握费用定额各项费用内容及工程量计算规则，掌握工程预（结）算造价计算方法。
16、掌握定额量、市场价、指导费计价原则的有关规定。
17、掌握建设工程补充预算定额编制管理办法的有关规定。
第四篇：2014造价员继续教育(安装工程) 考试
2014造价员继续教育（安装工程）考试
一、判断题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)1、2013规范中各项目仅包含所列的主要工作内容，未包含的工作内容均应当另列。（）正确
错误 显示答案
2、母线安装按设计图示以单相长度计算，不含预留长度。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
3、所有附录项目特征和工作内容描述取消“除锈、刷油、防腐蚀、绝热”，单独执行附录L刷油、防腐蚀、绝热工程。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
4、独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
5、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013“给排水、采暖、燃气工程”与现行国家标准《市政工程工程量计算规范》GB 50857“市政工程管网工程”的界定：室外给排水、采暖、燃气管道以市政管道碰头井为界；厂区、住宅小区的庭院喷灌及喷泉水设备安装按本规范相应项目执行；公共庭院喷灌及喷泉水设备安装按现行国家标准《市政工程工程量计算规范》GB 50857管网工程的相应项目执行。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
6、套用第一册定额，除非另有说明外，应按照设备的重量计算一般起重机具的摊销费。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
7、手工、动力工具除锈分轻、中、重三种。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
8、砖、混凝土结构中的电气配管的刨沟、恢复无需描述。（）本题得 1 分 正确
错误 显示答案
9、焊接法兰水表（无旁通 带闸阀、止回阀）、焊接法兰水表（带旁通管及止回阀）以“个”为单位。（）正确
错误 显示答案
10、管道压力试验按不同的压力、规格、材质以“m”为单位计算。（）
正确
错误 显示答案
11、电缆终端头、电缆中间头、防火堵洞、防火隔板、防火涂料、电缆分支箱需单独设置清单项目。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
12、穿墙套管清单工程量按展开面积计算，计入通风管道工程量中。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
13、项目的安装高度如果超过基本安装高度时，应在项目特征中给予描述。（）
正确
错误 显示答案
14、国有资金投资建设项目、非国有资金投资建设项目都应遵循13规范中的红色强制性条款。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案15、2013规范附录中有两个或者两个以上计量单位的，应结合拟建工程项目的实际情况，确定其中一个为计量单位。同一工程项目的计量单位应一致。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
16、国有资金投资的建设工程招标，招标人可以编制招标控制价。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
17、工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
18、国有资金投资建筑工程的发包方、应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
19、合同价款争议发生后，发承包双方任何时候都可以进行协商，协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
20、中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（以下简称16号部令），从2014年1月1日开始施行。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
二、单选题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)
1、（）应需记取调试费，必须单独分类。本题得 1 分 A、给水工程 B、采暖工程 C、排水工程 D、室内消火栓工程 显示答案
2、室内外排水管道以（）为界。本题得 1 分 A、建筑物外墙皮1.5m B、入口阀门
C、出户第一个排水检查井 D、市政管道碰头井 显示答案
3、电气设备安装工程适用于（）以下配电设备及线路的安装工程、车间动力电气设备及电气照明、防雷及接地装置安装、配管配线、电气调试等。本题得 1 分
A、20KV B、1000KV C、22KV D、10KV 显示答案
4、水泵房内的管道套用（）定额。A、给水管道 B、排水管道 C、工业管道 D、燃气管道 显示答案
5、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50856-2013电气设备安装工程适用于电气（）以下的工程。本题得 1 分
A、1kV B、25kV C、10kV D、35kV 显示答案
6、整个通风系统设计采用渐缩均匀输送着，圆形风管按（）计算。本题得 1 分 A、最大直径 B、最小直径 C、平均直径 D、平均周长 显示答案
7、封闭式母线在10m以上竖井内安装时，定额中的（）应乘2.0系数。本题得 1 分 A、材料、机械 B、人工、机械 C、材料
D、人工、材料、机械 显示答案
8、方形伸缩器按（）计算。本题得 1 分 A、图示数量以“个”为单位
B、臂长的两倍合并在管道长度内以“m”为单位 C、图示数量以“套”为单位 D、图示数量以“件”为单位 显示答案
9、给排水、采暖、燃气工程清单项目的基本安装高度为（）。本题得 1 分 A、5m B、3.6m C、6m D、3.3m 显示答案
10、以“t”为单位的项目应保留（）小数，后一位四舍五入。A、一 B、三 C、二 D、四 显示答案
11、接地极清单项目以（）为单位。本题得 1 分 A、根 B、kg C、m D、处 显示答案
12、配线进入各种开关箱、柜、板的预留长度为（）。本题得 1 分 A、宽 高 B、宽 长 C、高 D、高 长 显示答案
13、中杆灯是指安装高度小于等于（）的灯杆上的照明器具。本题得 1 分 A、15m B、19m C、9m D、20m 显示答案
14、投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规范的规定进行编制的，应在招标控制价公布后（）天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。本题得 1 分
A、3 B、5 C、10 显示答案
15、发包人委托工程造价咨询人核对竣工结算的，工程造价咨询人应在（）内核对完毕，核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交承包人复核，承包人应在（）内将同意核对结论或不同意的说明提交工程造价咨询人。本题得 1 分
A、28天、28天 B、14天、14天 C、28天、14天 D、14天、28天 显示答案
16、招标人应根据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的（）%，应在招标文件中明示增加赶工费用。本题得 1 分
A、10% B、20% C、30% 显示答案
17、发承包双方在收到总监理工程师或造价工程师的暂定结果通知之后的（）内未对暂定结果予以确认也未提出不同意见的应视为发承包双方已认可该暂定结果。本题得 1 分
A、7天 B、10天 C、14天 显示答案
18、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部份应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。本题得 1 分
A、30% B、50% C、60% 显示答案
19、包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的（），不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的（）。本题得 1 分
A、5%，10% B、10%，30% C、15%，30% 显示答案
20、承包方对发包方提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的，在接到该审核意见后（）内，可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解，调解不成的，可以依法申请仲裁或者向人民法院提出诉讼。本题得 1 分
A、15天 B、20天 C、1个月 显示答案
三、多选题(本大题共20小题，每小题3分，共60分)
1、工程量计算依据的文件有（）。A、2013通用安装工程工程量计算规范 B、建设工程设计文件
C、经审定通过的其他有关的技术经济文件 D、经审定通过的施工组织设计或施工方案 E、经审定通过的施工设计图纸及其说明 显示答案
2、不得作为竞争性费用的有（）。本题得 3 分 A、安全文明施工费 B、分部分项工程费 C、利润 D、规费 E、税金 显示答案
3、风管工程量计算包括（）。本题得 3 分 A、变径管 B、部件所占长度 C、三通
D、风管、管口重叠部分面积 E、天圆地方 显示答案
4、工程量计算除依据本规范各项规定外，尚应依据以下哪些文件（）。本题得 3 分 A、经审定通过的施工设计图纸及其说明 B、经审定通过的其他有关技术经济文件 C、经审定通过的施工组织设计或施工方案 D、本省消耗量定额 显示答案
5、高层建筑增加费，是指高度在（）以上的工业与民用建筑在建筑施工时所增加的费用。本题得 3 分 A、6层 B、15m C、20m D、9层 E、25m 显示答案
6、电缆安装清单工程量包括（）。本题得 3 分 A、图示尺寸 B、中心线长度 C、预留长度 D、附加长度 E、面积 显示答案
7、均压环的工作内容包括（）。A、接地母线安装 B、均压环敷设 C、接地极
D、柱主筋与圈梁焊接 E、避雷引下线 显示答案
8、防雷及接地装置所含的清单项目有（）。本题得 3 分 A、接地极 B、避雷网 C、均压环 D、避雷引下线 E、除锈 显示答案
9、配管、线槽安装不扣除管线中间的（）的长度。本题得 3 分 A、灯头盒 B、配电箱 C、开关盒 D、接线箱 E、灯具 显示答案
10、小电器包括（）。本题得 3 分 A、按钮 B、电铃 C、继电器 D、配电箱 E、插座 显示答案
11、投标人必须按招标工程量清单填报价格，（）必须与招标工程量清单一致。本题得 3 分 A、项目编码、项目名称 B、计量单位 C、项目特征 D、工程量 显示答案
12、发承包双方在确定合同价款时，应当考虑（）对合同价款的影响。A、施工组织变更 B、生产要素价格变化 C、市场环境 D、设计变更 显示答案
13、以下（）是编制和复核工程竣工结算的依据。本题得 3 分 A、工程合同 B、设计图纸 C、投标文件 D、现场签证 显示答案
14、其他项目清单应按照（）内容列项。A、暂列金额 B、计日工 C、暂估价 D、总承包服务费 显示答案
15、承包人应根据办理的竣工结算文件向发包人提交竣工结算款支付申请，申请应包括（）内容。本题得 3 分
A、竣工结算合同价总额 B、应预留的质量保证金 C、累计已实际支付的合同价款 D、实际应支付的竣工结算金额 显示答案
16、投标报价应当依据（）等编制。本题得 3 分 A、工程量清单 B、企业定额
C、工程计价有关规定 D、市场价格信息 显示答案
17、发包人要求赔偿时，可以选择（）方式获得赔偿。A、延长质量缺陷修复期限
B、要求承包人按合同的约定支付违约金 C、要求承包人支付实际发生的额外费用 D、显示答案
18、承包人要求赔偿时，可以选择（）方式获得赔偿。本题得 3 分 A、延长工期
B、要求发包人支付合理的预期利润 C、要求发包人支付实际发生的额外费用 D、要求发包人按合同的约定支付违约金 显示答案
19、分部分项工程项目清单必须载明（）。本题得 3 分 A、项目编码 B、项目特征 C、项目名称 D、计量单位和工程量 显示答案
20、招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价，以及各单位工程的（）。本题得 3 分
A、分部分项工程费 B、其他项目费 C、措施项目费 D、规费和税金
2014造价员继续教育（安装工程）考试
一、判断题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)1、2013规范中各项目仅包含所列的主要工作内容，未包含的工作内容均应当另列。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
2、母线安装按设计图示以单相长度计算，不含预留长度。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
3、所有附录项目特征和工作内容描述取消“除锈、刷油、防腐蚀、绝热”，单独执行附录L刷油、防腐蚀、绝热工程。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
4、独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
5、配电箱安装中的浪涌保护器安装，需另列清单单独计算。（）
正确
错误 显示答案
6、执行《福建省安装工程消耗量定额》（FJYD-301-2012～FJYD-312-2012）时，高层建筑增加费的计算基数包含地下室工程的人工费？（）
正确
错误 显示答案
7、利用柱筋作引下线的，需描述柱筋焊接根数。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
8、砖、混凝土结构中的电气配管的刨沟、恢复无需描述。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
9、给排水附（配）件包含水嘴、地漏、地面扫出口。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
10、管道压力试验按不同的压力、规格、材质以“m”为单位计算。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
11、电缆终端头、电缆中间头、防火堵洞、防火隔板、防火涂料、电缆分支箱需单独设置清单项目。（）
正确
错误 显示答案
12、厂区、住宅小区的道路路灯安装工程、庭院艺术喷泉等电气设备安装工程按市政工程中的“路灯工程”的相应项目执行。（）
正确
错误 显示答案
13、项目的安装高度如果超过基本安装高度时，应在项目特征中给予描述。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
14、国有资金投资建设项目、非国有资金投资建设项目都应遵循13规范中的红色强制性条款。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案15、2013规范附录中有两个或者两个以上计量单位的，应结合拟建工程项目的实际情况，确定其中一个为计量单位。同一工程项目的计量单位应一致。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
16、最高投标限价及其成果文件应当由招标人报工程所地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
17、承包人发现招标工程量清单任一项目的特征描述不符且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
18、国有资金投资建筑工程的发包方、应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
19、合同价款争议发生后，发承包双方任何时候都可以进行协商，协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
20、发包人在收到承包人提交的竣工结算款支付申请后7天内不予核实，不向承包人签发竣工结算支付证书的，视为承包人的竣工结算款支付申请已被发包人认可。（）本题得 1 分
正确
错误 显示答案
二、单选题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)
1、（）应需记取调试费，必须单独分类。本题得 1 分 A、给水工程 B、室内消火栓工程 C、采暖工程 D、排水工程 显示答案
2、室内外排水管道以（）为界。本题得 1 分 A、建筑物外墙皮1.5m B、市政管道碰头井 C、入口阀门
D、出户第一个排水检查井 显示答案
3、电气设备安装工程适用于（）以下配电设备及线路的安装工程、车间动力电气设备及电气照明、防雷及接地装置安装、配管配线、电气调试等。本题得 1 分
A、20KV B、10KV C、1000KV D、22KV 显示答案
4、水泵房内的管道套用（）定额。本题得 1 分 A、给水管道 B、燃气管道 C、排水管道 D、工业管道 显示答案
5、整个通风系统设计采用渐缩均匀输送着，圆形风管按（）计算。本题得 1 分 A、最大直径 B、平均周长 C、最小直径 D、平均直径 显示答案
6、封闭式母线在10m以上竖井内安装时，定额中的（）应乘2.0系数。本题得 1 分 A、材料、机械 B、人工、材料、机械 C、人工、机械 D、材料 显示答案
7、横穿道路时，电缆保护管长度，除按设计规定长度计算外，应按路基宽度两端各增加（）。A、1m B、4m C、3m D、2m 显示答案
8、方形伸缩器按（）计算。本题得 1 分 A、图示数量以“个”为单位 B、图示数量以“件”为单位
C、臂长的两倍合并在管道长度内以“m”为单位 D、图示数量以“套”为单位 显示答案
9、给排水、采暖、燃气工程清单项目的基本安装高度为（）。本题得 1 分 A、5m B、3.3m C、3.6m D、6m 显示答案
10、以“t”为单位的项目应保留（）小数，后一位四舍五入。本题得 1 分 A、一 B、四 C、三 D、二 显示答案
11、接地极清单项目以（）为单位。本题得 1 分 A、根 B、处 C、kg D、m 显示答案
12、配线进入各种开关箱、柜、板的预留长度为（）。本题得 1 分 A、宽 高 B、高 长 C、宽 长 D、高 显示答案
13、矩形风管按（）划分套用不同定额。A、面积 B、周长、厚度 C、周长 D、长度 显示答案
14、投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规范的规定进行编制的，应在招标控制价公布后（）天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。本题得 1 分
A、10 B、3 C、5 显示答案
15、发包人委托工程造价咨询人核对竣工结算的，工程造价咨询人应在（）内核对完毕，核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交承包人复核，承包人应在（）内将同意核对结论或不同意的说明提交工程造价咨询人。
A、28天、28天 B、14天、28天 C、14天、14天 D、28天、14天 显示答案
16、招标人应根据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的（）%，应在招标文件中明示增加赶工费用。本题得 1 分
A、10% B、20% C、30% 显示答案
17、发承包双方在收到总监理工程师或造价工程师的暂定结果通知之后的（）内未对暂定结果予以确认也未提出不同意见的应视为发承包双方已认可该暂定结果。本题得 1 分
A、7天 B、10天 C、14天 显示答案
18、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部份应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。本题得 1 分
A、30% B、50% C、60% 显示答案
19、包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的（），不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的（）。本题得 1 分
A、5%，10% B、10%，30% C、15%，30% 显示答案
20、承包方对发包方提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的，在接到该审核意见后（）内，可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解，调解不成的，可以依法申请仲裁或者向人民法院提出诉讼。本题得 1 分
A、15天 B、20天 C、1个月 显示答案
三、多选题(本大题共20小题，每小题3分，共60分)
1、工程量计算依据的文件有（）。本题得 3 分 A、2013通用安装工程工程量计算规范 B、建设工程设计文件 C、经审定通过的其他有关的技术经济文件 D、经审定通过的施工组织设计或施工方案 E、经审定通过的施工设计图纸及其说明 显示答案
2、不得作为竞争性费用的有（）。本题得 3 分 A、安全文明施工费 B、分部分项工程费 C、利润 D、规费 E、税金 显示答案
3、风管工程量计算包括（）。本题得 3 分 A、变径管 B、部件所占长度 C、三通
D、风管、管口重叠部分面积 E、天圆地方 显示答案
4、工程量计算除依据本规范各项规定外，尚应依据以下哪些文件（）。本题得 3 分 A、经审定通过的施工设计图纸及其说明 B、经审定通过的其他有关技术经济文件 C、经审定通过的施工组织设计或施工方案 D、本省消耗量定额 显示答案
5、高层建筑增加费，是指高度在（）以上的工业与民用建筑在建筑施工时所增加的费用。本题得 3 分 A、6层 B、15m C、20m D、9层 E、25m 显示答案
6、电缆安装清单工程量包括（）。本题得 3 分 A、图示尺寸 B、中心线长度 C、预留长度 D、附加长度 E、面积 显示答案
7、均压环的工作内容包括（）。A、接地母线安装 B、避雷引下线 C、接地极 D、均压环敷设 E、柱主筋与圈梁焊接 显示答案
8、防雷及接地装置所含的清单项目有（）。本题得 3 分 A、接地极 B、除锈 C、均压环 D、避雷网 E、避雷引下线 显示答案
9、配管、线槽安装不扣除管线中间的（）的长度。本题得 3 分 A、灯头盒 B、灯具 C、开关盒 D、配电箱 E、接线箱 显示答案
10、小电器包括（）。本题得 3 分 A、按钮 B、插座 C、继电器 D、电铃 E、配电箱 显示答案
11、投标人必须按招标工程量清单填报价格，（）必须与招标工程量清单一致。本题得 3 分 A、计量单位 B、项目特征
C、项目编码、项目名称 D、工程量 显示答案
12、发承包双方在确定合同价款时，应当考虑（）对合同价款的影响。本题得 3 分 A、施工组织变更 B、生产要素价格变化 C、市场环境 D、设计变更 显示答案
13、以下（）是编制和复核工程竣工结算的依据。本题得 3 分 A、工程合同 B、设计图纸 C、投标文件 D、现场签证 显示答案
14、其他项目清单应按照（）内容列项。本题得 3 分 A、暂列金额 B、计日工 C、暂估价 D、总承包服务费 显示答案
15、承包人应根据办理的竣工结算文件向发包人提交竣工结算款支付申请，申请应包括（）内容。本题得 3 分
A、竣工结算合同价总额 B、应预留的质量保证金 C、累计已实际支付的合同价款 D、实际应支付的竣工结算金额 显示答案
16、投标报价应当依据（）等编制。本题得 3 分 A、工程量清单 B、市场价格信息 C、企业定额 D、工程计价有关规定 显示答案
17、发包人要求赔偿时，可以选择（）方式获得赔偿。本题得 3 分 A、延长质量缺陷修复期限 B、C、要求承包人按合同的约定支付违约金 D、要求承包人支付实际发生的额外费用 显示答案
18、承包人要求赔偿时，可以选择（）方式获得赔偿。本题得 3 分 A、延长工期
B、要求发包人按合同的约定支付违约金 C、要求发包人支付合理的预期利润 D、要求发包人支付实际发生的额外费用 显示答案
19、分部分项工程项目清单必须载明（）。本题得 3 分 A、项目编码 B、计量单位和工程量 C、项目特征 D、项目名称 显示答案
20、招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价，以及各单位工程的（）。本题得 3 分
A、分部分项工程费 B、规费和税金 C、其他项目费 D、措施项目费
第五篇：全国造价员考试工程基础知识模拟练习题
全国造价员考试工程基础知识模拟练习题
1.当工程分包时，分包单位按照分包合同的约定对()负责。
A.设计单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.监理单位
2.按照我国《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止，最短不得少于()日。
A.10
B.15
C.20
D.25
3.下列各项中，不属于注册造价工程师职业范围的是()。
A.可行性研究投资估算的编制和审核
B.投标报价的编制和审核
C.工程造价分析与控制
D.工程经济纠纷的鉴定和仲裁
4.根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于()人。
A,20和12
B.16和8
C.10和6
D.8和6
5.在建设工程项目管理中，造价控制、进度控制、质量控制之间是()关系。
A.相互矛盾
B.相互统一
C.相互对立统一
D.相互独立
6.完成施工用水、电、路工程和征地、迁至以及场地平整等工作，应该属于()阶段的工作内容。
A.施工图设计阶段
B.建设准备阶段
C.建设实施阶段
D.生产准备阶段转自环 球 网 校edu24ol.com
7.具备独立施工条件，能形成独立使用功能但不能独立发挥生产能力或工程效益的工程项目被称为()。
A.分部工程
B.分项工程
C.单项工程
D.单位工程
8.在建设工程目标控制中，以下不属于主动控制的措施是()。
A.识别风险，揭示各种影响目标实现和计划实施的潜在因素
B.利用信息反馈系统及时发现偏离目标的情况，采取措施予以纠正
C.制定必要的备用方案，对付可能出现的影响项目目标或计划实现的情况
D.加强信息收集，为预测工程未来发展状况提供及时可靠的信息
9.当有些风险无法回避、必须直接面对，而以自身的承受能力又无法有效地承担时，应该选择的风险应对策略()。
A.风险回避
B.风险自留
C.风险控制
D.风险转移转自环 球 网 校edu24ol.com
10.在合同履行过程中，价款或报酬约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价的，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是()。
A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行
B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行
C.无论价格上涨还是下降都按原价执行
D.无论价格上涨还是下降都按新价执行
11.合同的权利义务终止又称为合同的终止或合同的消灭。下列情形中引起合同终止的是()。
A.债务人不履行债务
B.债权人不行使债权
C.债权债务相互抵消
D.债务纠纷进入诉讼
12.按照我国《合同法》规定，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中，不属于建设工程合同的是()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.施工合同
D.工程保险公司
13.对承包商而言，能最大限度的降低风险的合同形式是()。
A.成本加酬金合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.单价合同
14.《建设工程施工合同(示范文本)》的组成部分中，为合同当事人提供合同内容编制指南，但具体内容需要承、发包方根据发包工程的实际情况进行细化的部
分是()。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.附件转自环 球 网 校edu24ol.com
15.非招标工程的合同价款，应该由发包人和承包人在协议书中约定。约定合同价款的依据是()。
A.投资估算书
B.工程概算书
C.工程预算书
D.类似工程的合同价款
16.EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式。但在下列工作中，不包括在EPC总承包范围之内的工作是()。
A.勘查工作
B.设计工作
C.采购工作
D.施工工作
17.根据我国《仲裁法》的规定，下列陈述中不确定的是()。
A.仲裁裁决具有法律约束力
B.同一纠纷经仲裁机构裁决后，如一方不服可再申请仲裁或向法院起诉
C.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定
D.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定
18.下列对建设工程造价定义正确的是()。转自环 球 网 校edu24ol.com
A.有计划地建设某项工程，预期开支的全部固定资产和流动资产投资的费用
B.有计划地建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产和流动资产投资的费用
C.有计划地建设某项工程，实际开支的全部固定资产和流动资产投资的费用
D.有计划地建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产费用
19.项目建设期间用于项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和是()。
A.建设项目总投资
B.工程费用
C.安装工程费
D.预备费转自环 球 网 校edu24ol.com
20.设备进口的关税计算公式()。
A.关税=离岸价格×进口关税税率
B.关税=到岸价格×进口关税税率
C.关税=原币货架×进口关税税率
D.关税=货价×进口关税税率 21.组成直接费的是直接工程费和()。
A.措施费
B.人工费
C.材料费
D.施工机械使用费
22.组成间接费的是规费和()。
A.工程排污费
B.社会保障费
C.工程定额测定费
D.企业管理费
23.下列不属于勘察设计费的是()。
A.工程勘察费
B.基础设计费
C.详细设计费
D.场地准备费
24.价差预备费的测算方法，一般根据国家规定的()。
A.消费者物价指数
B.批发价格指数转自环 球 网 校edu24ol.com
C.投资综合价格指数
D.固定资产投资价格指数
25.对于建设期贷款利息的估算正确的是()。
A.根据建设期资金用款计划，当年借款按全年计息，上年借款也按全年计息
B.根据建设期资金用款计划，当年借款按半年计息，上年借款按全年计息
C.根据建设期资金用款计划，当年借款按半年计息，上年借款也按半年计息
D.根据建设期资金用款计划，当年借款按全年计息，上年借款按半年计息
26.下列关于工程量清单计价法表述有误的是()。
A.工程量清单项目套价的结果是计算该清单项目的直接工程费
B.工程量按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量计算规则计算
C.分部分项工程费考虑风险因素
D.措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价构成类似
27.工程造价的计价依据按用途可分为7大类，其中计算设备费的依据是()。
A.各项工程建设其他费用金额等
B.设备价格、运杂费率等
C.间接费定额转自环 球 网 校edu24ol.com
D.概算指标、概算定额、预算定额
28.下列选项中不包括在投资估算指标编制工作三阶段中的是()。
A.收集整理资料阶段
B.准备工作阶段
C.测算审查阶段
D.平衡调整阶段
30.已知材料原价为100元，运杂费为10元，运输损耗费为10元，采果及保管费率为30%，材料采购及保管费为()元。
A.30
B.36
C.6
D.3 31.概算定额的编制步骤不包括()。
A.审查定额阶段
B.准备工作阶段
C.平衡调整阶段
D.编制初稿阶段
32.已知直接费合计为1000元，规费费率为30%，企业管理费费率为10%，则间接费为()元。
A.300
B.100
C.400
D.30
33.建筑安装工程费用定额的编制原则不包括()。
A.合理确定定额水平原则
B.简明、适用性原则
C.社会平均水平的原则
D.定性与定量分析相结合的原则
34.相关心材料、新工艺、新设备、新技术分部分项工程的人工工日，主要材料的用量，机械台班用量属于工程造价资料积累内容中的()。
A.建设项目工程造价资料
B.单项工程造价资料
C.单位工程造价资料
D.其他
35.投资估算精度应满足控制()的要求。
A.初步设计概算
B.施工图预算转自环 球 网 校edu24ol.com
C.项目资金筹资计划
D.项目投资计划
36.某项目主要设备费为2450万元，管线、仪表、建筑物等费用的估算系数为0.7，管理费、合同费、应急费等项费用的估算系数为1.2，用朗格系数法计算总建设费用为()万元。
A.4508
B.4655
C.4998
D.7105
37.在工业建设项目总概算中，下列各项工程归属于公用设施中给排水工程的是()。
A.软化水处理设备
B.消防工程转自环 球 网 校edu24ol.com
C.防洪工程
D.锅炉房工程
38.①确定各分部分项工程项目的概算定额单价;②列出分项工程的项目名称，计算工程量;③汇总计算单位工程直接费;④计算汇总单位工程直接工程费之和;⑤计算间接费和利税;⑥计算单位工程概算造价。按照概算定额法编制设计概算，以上工作正确的先后顺序是()。
A.①②③④⑤⑥
B.②⑤①④③⑥
C.②①④③⑤⑥
D.②①⑤③④⑥
39.在施工图预算编制时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的这种方法是()。
A.综合单价法
B.实物量法
C.供料单价法
D.清单计价法
40.下列选项中，一般不作为业主和承包商在工程施工交易时采用的依据是()。
A.施工图纸及说明书
B.批准的初步设计文件
C.工程量计算规则
D.招标文件
41.在项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素不包括()。
A.总图运输
B.外部运输
C.建设地点
D.外部协作条件
42.限额设计的全过程，实际上就是项目投资目标管理的控制过程，下面不属于该控制过程的是()。
A.目标分解与计划
B.目标实施
C.目标实施检查
D.目标修改
43.建设工程招标根据工程范围大小和专业不同分为全部工程、单项工程和专业过程招标，此招标属于()。
A.工程监理招标
B.工程施工招标
C.工程勘察设计图标
D.工程项目货物招标
44.根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，建设工程招标应在国家制定的报刊和信息网络上发布招标公告，该招标方式为()。
A.公开招标
B.邀请招标
C.联合招标
D.议标
45.下列不属于工程建设项目货物招标文件组成的内容是()。
A.投标须知
B.设计图纸
C.投标文件的格式
D.评标标准的方法
46.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在分部分项工程量清单项目特征描述中，混凝土强度等级C20属于()。
A.必须描述的内容
B.可不详细描述的内容
C.简要描述的内容
D.不必描述的内容
47.按照工程量清单报价的方法编制标底时，可以增列项目的是()。
A.分部分项工程量清单计价
B.措施项目清单的计价
C.其他项目清单计价
D.规费与税金的计价
48.承包商在获得招标文件后和计算投标报价前，按照建设工程施工投标程序依次完成的工作是()。
A.招标环境调查—招标文件研究—制定施工方案—确定投标策略
B.招标文件研究—招标环境调查—确定投标策略—制定施工方案
C.确定投标策略—招标文件研究—招标环境调查—制定施工方案
D.招标文件研究—招标环境调查—制定施工方案—确定投标策略
49.根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，评为委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为()。
A.4人以上双数
B.5人以上单数
C.6人以上双数
D.7人以上单数
50.在开标时，投标文件中出现投标人名称或组织结构与资格预审不一致时，招标人处理的方式是()。
A.不予受理
B.按废标处理
C.请投标人予以更正
D.追究投标人法律责任
51.建设单位需对原工程设计进行变更，根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包方以书面形式向承包方发出变更通知，应不迟于变更前()天。
A.7
B.14
C.20
D.30
52.当工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%或合同中约定的幅度时，应予调整该工程量清单项目的()。
A.材料单价
B.市场单价
C.综合单价转自环 球 网 校edu24ol.com
D.部分费用单价
53.承包商可以根据合同约定向业主提出延期开工的申请，申请被批准则承包商可以进行工期索赔。业主的确认时间为()小时。
A.48
B.36
C.24
D.12
54.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。如果业主不按约定预付，承包商向业主发出要求预付的通知应在预付时间到期后的()天内。
A.7
B.10
C.14
D.28
55.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45天，则工程竣工结算报告的金额应该为()。
A.500万元以下
B.500万~2000万元
C.2000万~5000万元
D.5000万元以上
56.下列资料中，属于建设项目竣工验收的工程技术资料验收内容的是()。
A.图纸实验报告
B.建设成本资料
C.投标文件转自环 球 网 校edu24ol.com
D.消防验收报告
57.建设项目全部建成，经过各单项工程的验收符合设计要求，并具备竣工验收图表、竣工决算等必要的文件资料，向有关部门踢出竣工验收申请报告的是()。
A.设计单位
B.监理单位
C.发包单位
D.施工单位
58.某建设项目，基建拨款为2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金200万元，基建借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000万元，则该项目结余资金为()万元。
A.400
B.900
C.1400
D.1900
59.新增固定资产价值的计算对象是()。
A.独立专业的单位工程
B.独立施工的专业工程
C.独立发挥生产能力的单项工程
D.独立设计的单位工程
60.某一全部使用政府投资的建设项目，工程价款结算总额为5000万元，则该工程的保证金一般为()万元。
A.100
B.150
C.250
D.500 1.按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，以下关于开标的说法中正确的有()。
A.开标应当由招标人主持
B.开标时间为招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间
C.开标地点为开标会前招标人通知的地点
D.开标会应邀请所有中标人参加
E.开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况
2.根据我国《建设工程造价员管理暂行办法》规定，下列关于造价员资格证书管理的论述中，正确的有()。
A.资格证书原则上每2年检验一次
B.在建设工程造价活动中有不良记录的，验证不合格
C.无工作业绩的，验证不合格转自环 球 网 校edu24ol.com
D.未按规定参加继续教育的，验证不合格
E.在两个及其以上单位以造价员名义从业的，验证不合格
3.下列关于工程造价咨询企业设立分支机构的论述中，错误的有()。
A.设立分支机构应该经企业所在地的建设主管部门批准
B.分支机构可以自己的名义承接工程造价咨询业务
C.分支机构可以自己名义出具工程造价成果文件
D.分支机构应该领取营业执照
E.分支机构应该有固定的办公场所
4.下列选项中，能反应建设工程项目管理国际化发展趋势的有()。
A.在我国的跨国公司和跨国项目越来越多
B.我国的许多项目已通过国际招标、咨询等方式运作
C,我国企业在海外投资和经营的项目不断增加
D.项目管理单位大量使用项目管理软件进行项目管理
E.工程项目管理信息系统成为提高管理水平的有效手段
5.基本建设项目按其投资效益可以划分为()。
A.生产性建设项目
B.非生产性建设项目
C.竞争性项目
D.基础性项目
E.公益性项目
6.按照我国《合同法》规定，在下列情形中，当事人一方有权请求人民法院变更或撤销合同的是()。
A.损害公共利益的 B.造成对方人参伤害的 C.因重大误解而订立的 D.恶意串通，损害国家利益的 E.在订立合同时显失公平的
7.下列关于建设工程施工专业分包合同履行的论述中，正确的有()。
A.分包人应当按照协议书约定的日期开工
B.如果分包人要求延期开工，应在约定开工日期前3天提出要求
C.承包人接到分包人延期开工的请求，应在接到请求后的24小时内答复
D.承包人接到分包人延期开工请求，超过规定时间未予答复的视为同意
E.因非分包人原因不能按其开工，合同工期相应顺延
8.设备及工器具费由()组成。
A.设备购置费
B.工器具购置费
C.管理费
D.间接费转自环 球 网 校edu24ol.com
E.生产家具购置费
9.工程建设其他费用按照资产属性分别形成()。
A.固定资产
B.流动资产
C.无形资产
D.有形资产
E.递延资产转自环 球 网 校edu24ol.com
10.预算定额的编制原则包括()。
A.定性与定量分析相结合的原则
B.社会平均水平的原则
C.合理确定定额水平原则
D.简明性原则
E.简明适用的原则
11.在洗脸施工机械工作时间中，不应列入定额时间的有()。
A.不可避免的无负荷工作时间
B.机械多余的工作时间
C.不可避免的中断时间
D.机械停工时间
E.违背劳动纪律的停工时间
12.施工机械台班单价中第一类费用的计算包括()。
A.折旧费
B.大修理费
C.经常维修费
D.安拆费及场外运输费
E.燃料动力费
13.二级编制形式设计概算文件的组成包括()。
A.总概算表转自环 球 网 校edu24ol.com
B.工程建设其他费用计算表
C.单项工程综合概算表
D.单位工程概算表
E.编制说明
14.下列属于审查实际概算的方法有()。
A.全面审查法
B.联合会审法
C.查询核算法
D.对比分析法
E.分解审查法
15.属于建设工程施工招标文件的内容有()。
A.投标须知
B.招标文件格式
C.工程量清单
D.设计图纸转自环 球 网 校edu24ol.com
E.评标标准和方法
16.在工程量清单计价中，分部分项工程量清单项目特征必须描述的是()。
A.涉及施工方案的 B.涉及结构要求的 C.涉及当地材料价格的 D.涉及材质要求的 E.涉及施工难易程度的
17.按照工程量清单报价的方法编制的标底，其标底审核的主要内容有()。
A.招标文件规定的计价方法
B.招标文件规定的评标方法
C.招标文件的其他有关条款
D.工程量清单单价组成分析
E.清单计价中计日工单价
18.当工程变更发生时，要求工程师及时处理并确认变更的合理性。在提出工程变更和确认工程变更之间的一般过程有()。
A.分析提出的工程变更对项目目标的影响
B.分析提出的工程变更对项目结构的影响
C.分析有关的合同条款和会议、通讯记录
D.分析有关的法律、法规条款和施工组织设计
E.分析该变更所涉及的价款合理性
19.工程承包中不可避免地出现索赔的影响因素有()。
A.人民币升值转自环 球 网 校edu24ol.com
B.施工进度变化
C.施工图纸的变更
D.施工机械发生故障
E.施工现场条件变化
20.竣工决算中，工程造价比较分析的主要分析内容有()。
A.主要实物工程量
B.主要人工消耗量
C.主要设备材料价格
D.大型机械设备的台班量
E.主要材料消耗量
21.我国《建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，已经()。
A.取得建设工程规划许可证
B.确定建筑施工企业
C.签订委托监理合同
D.办理工程质量、安全监督手续
E.建设资金落实转自环 球 网 校edu24ol.com
22.甲建设单位改建办公大楼，该工程由乙施工单位承建，根据《建筑法》关于施工许可证的有关规定，下列说法正确的有()。
A.该改建工程无需领取施工许可证
B.应由甲向建设行政主管部门申请领取施工许可证
C.应由乙向建设行政主管部门申请领取施工许可证
D.领取施工许可证前，建设资金必须全部到位
E.领取施工许可证前，建设资金已经落实
23.从事建设活动的勘察、设计、施工和监理单位，应当在以下方面具备国家规定的资质条件()。
A.注册资本
B.技术装备
C.历史业绩
D.专业技术人员
E.年纳税金额
24.建设工程的发包方式主要有()。
A.公开发包
B.邀请发包
C.招标发包
D.直接发包
E.间接发包
25.对于()建筑工程，可以有两个以上的承包单位联合共同承包。
A.大型
B.大中型
C.中小型
D.结构复杂的 E.结构特别的
26.建筑施工企业有下列()行为的，与他人签订的建设工程施工合同无效。
A.将其承包的建设工程全部转包给其他符合资质条件的施工企业完成 B.将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包
C.将其总承包的工程中的专业工程发包给其他具有相应资质的承包单位完成
D.借用有资质的建筑施工企业名义转自环 球 网 校edu24ol.com
E.将其所承包的工程中的劳务作业发包给其他承包单位完成
27.下列做法中不符合我国《建筑法》关于建筑工程发承包规定的有()。
A.发包单位将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分分包给几个承包单位
B.甲建筑施工企业以与其资质相同的另一建筑施工企业的名义承揽工程
C.乙建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义转包给别人
D.发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位
E.丙建筑施工企业将所承包工程主体结构的施工分包给丁单位
28.下列做法中，不符合我国《建筑法》中关于分包工程的规定的做法是()。
A.某建筑施工企业将其承包的全部建筑工程转包给别人
B.某建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给别人
C.某建筑施工企业经建设单位认可将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
D.分包单位将其承包工程中的部分工程再分包给具有相应资质条件的施工企业
E.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
29.下列属于违法分包行为的有()。转自环 球 网 校edu24ol.com
A.总承包单位将建设工程分包给具备资质的单位
B.分包单位将其承包的建设工程再分包
C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位
D.施工总承包单位将其承包的全部建设工程转包给他人
E.施工总承包单位自行完成承包工程的主体结构工程
30.下列关于建筑工程分包的说法，符合我国《建筑法》规定的是()。
A.主体结构的施工由分包单位完成
B.建筑工程总承包单位按照承包合同的约定对建设单位负责
C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
E.分包单位可以将其承包的工程再分包
31、下列时间中应该计入定额时间的是()
A、休息时间转自环 球 网 校edu24ol.com
B、多余工作时间
C、施工本身造成的停工时间
D、与施工过程工艺特点有关的工作中断时间
E、与施工过程工艺特点无关的工作中断时间
32、投资估算指标可分为下列哪三个指标层次()
A、建设项目综合指标
B、分部分项工程指标
C、单项工程指标
D、工序指标
E、单位工程指标
33、下列费用中不属于人工单价组成内容的有()
A、生产工人的劳保福利费
B、生产工人的工会经费和职工教育经费
C、现场管理人员的工次
D、生产工人辅助工资
E、生产工人退休后的退休金
34、关于工程量清单说法正确的是()
A、工程量清单是招标文件的组成部分
B、工程量清单是投标文件的组成部分
C、工程量清单是合同的组成部分
D、工程量清单由投标人提供
E、工程量清单由招标人提供
35、我国从目前来看，在工程量清单计价过程中存在着哪些问题()
A、企业缺乏自主报价的能力
B、缺乏与工程量计价相配套的工程造价管理制度
C、对工程量清单计价模式本身认识还有所欠缺
D、不能向业主提供合理准确的报价信息
E、不便于中标企业组织施工，控制成本
36、关于施工图预算，下列说法正确的有()
A、施工图预算签订建设工程合同和贷款合同的依据
B、施工图预算有单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算
C、施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施
D、施工图预算是施工图设计预算的简称，又叫设计预算
E、施工图预算是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。
37、下列说法错误的是()转自环 球 网 校edu24ol.com
A、施工中发包人如果需要对原工程进行设计变更，应不迟于变更前14d以书面形式通知承包人
B、承包人对于发包人的变更要求，有拒绝执行的权利
C、承包人未经工程师同意不得擅自更改、换用图纸，否则承包人承担由此发生的费用，赔偿发包人的损失，延误的工期不予顺延
D、增减合同中约定的工程量不属于工程变更
E、更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸属于工程变更
38、按索赔的目的分类，通常可将索赔分为()
A、工期索赔
B、时间索赔
C、经济索赔
D、利润索赔
E、费用索赔
39、竣工决算的内容主要包括()
A、竣工决算报告情况说明书
B、竣工决算财务报告
C、竣工财务决算报表
D、工程竣工图
E、工程造价比较分析 40、2003定额采用了量价分离的编制方式，定额价仅指定额在编制期所取定的人、材、机价格，不作为计费基数。当进行工程投标报价、预结算时应以当地当时的市场信息价重新计算定额单价。那么在广达软件中进行市场信息价的调整有哪几种方式?()
A、从价格包载价
B、网上询价转自环 球 网 校edu24ol.com
C、在工料机表页面中，右键选择批量载价或单条载价
D、从文件载价
F、直接手工修改市场价
1、已计取缩短工期增加费的，不再计取()。
A、环境保护费
B、文明施工费
C、安全施工费
D、夜间施工增加费
2、单(多)层建筑物的坡屋顶内空间设计加以利用时，净高在1.2m以上，2.1m以内的部位应计算()面积。
A、0
B、1/4
C、1/2
D、1
3、平整场地按建筑物首层面积计算，其落地阳台的面积()。
A、计算全面积
B、计算1/2
C、计算1/4
D、不计算面积
4、某工程采用Φ500扩大桩，设计桩长15m(不包括预制桩尖及加灌长度)，复打一次，其每根桩的工程量为()m3。
A、2.95
B、5.45
C、5.63
D、3.04
5、计算砌体工程量时，不计入的为()。
A、凸出墙身的通腰线
B、附墙通风道转自环 球 网 校edu24ol.com
C、1/2砖以内的门窗套
D、厚7cm以内钢筋混凝土过梁板
6、现浇矩形钢筋砼框架柱，截面尺寸400×500，柱高3.5m，根据“现浇混凝土构件含模量”参考表计算该框架柱的模板工程量()。
A、6.94m2
B、4.75m3
C、4.67m2
D、6.94m3
7、现浇混凝土定额实际采用现拌泵送混凝土定额如何组价()。
A、套用现浇现拌混凝土定额，混凝土单价按现场搅拌泵送砼组价。
B、套用商品泵送混凝土定额，人工及震捣器按定额规定乘相应系数。
C、套用现浇现拌混凝土定额，人工及震捣器按定额规定乘相应系数。
D、套用商品泵送混凝土定额，混凝土单价按现场搅拌泵送砼组价。
8、某砖混结构房屋，有4根构造柱，设置在T形墙角处，断面尺寸240mm×240mm，柱高3.5m，其工程量为()m3。
A、0.81
B、1.11
C、1.13
D、0.98
9、计算板工程量时应扣除的体积()。
A、无梁板的柱帽
B、预埋铁件转自环 球 网 校edu24ol.com
C、截面1.2 m2柱
D、0.3m2孔洞
10、一字形混凝土柱的截面为200*800，按()清单项目列项。
A.混凝土柱
B.混凝土梁
C.混凝土墙
D.混凝土板
11、工程量清单规范中管道沟槽土方以()为计量单位。
A、平米
B、立米
C、厘米
D、米
12、在实际工程施工中，墙面抹灰采用防水水泥砂浆时，定额规定()。
A、增加5%水泥砂浆用量的防水剂
B、增加5%水泥砂浆用量的防水剂，相应减少5%水泥砂浆用量
C、增加5%水泥用量的防水剂
D、增加5%水泥用量的防水剂，相应减少5%水泥用量
13、墙保温隔热项目清单报价时不用考虑在内的()。
A、基层抹灰
B、踢脚线、勒脚线
C、隔气层
D、装饰面层
14、某单位工程，挖掘机需在不同单项工程之间转移，转移距离在()以内定额已综合考虑，不另增加。
A、100
B、150
C、200
D、300
15、某项目檐高30米，属超高施工降效计算基数内容的是()。
A、综合脚手架
B、桩承台转自环 球 网 校edu24ol.com
C、泵送商品砼梁
D、水泥砂浆墙面
16、在清单规范中门洞开口部分不增加面积的是()。
A、地毯铺设
B、花岗岩楼面
C、实木地板
D、塑料卷材铺设
17、带梁天棚抹灰面积按()计算。
A、梁侧并入天棚抹灰面积内
B、梁抹灰单独计算
C、梁侧抹灰单独计算
D、梁抹灰按相应系数并入天棚抹灰面积内 18、03预算定额中屋面防水卷材应计入工程量的内容是()
A、冷底子油
B、女儿墙弯起部分
C、附加层
D、防水卷材接缝
19、跌级式天棚的计算范围()
A、跌级式最上(下)一级边沿
B、跌级式最上(下)一级边沿加30cm
C、跌级式最上(下)一级边沿减30cm
D、天棚全部
20、附墙衣柜定额包括()
A、柜门转自环 球 网 校edu24ol.com
B、柜内饰面
C、五金配件人工
D、轨道
21、适用于我省现行建筑工程预算定额的工程是()。
A.民用修建工程
B.民用改建工程
C.工业扩建工程
D.民用装饰专业工程
22、实际工程中当发生()情况下需套用单项脚手架。
A.高度3.6米以上的天棚抹灰
B.基础深度超过2米(使用泵送混凝土除外)
C.电梯安装
D.人行过道防护
23、人工综合土方定额未包括的内容()。
A.湿土排水转自环 球 网 校edu24ol.com
B.场地平整
C.150米运距的弃土外运
D.室内回填土
24、下列关于灌注桩加灌长度说法正确的是()。
A.设计有规定时，按设计要求计算
B.设计桩顶标高即为自然地坪标高时，不计算加灌长度
C.设计无规定时，可按定额规定0.5m计算
D.设计桩顶标高未达到自然地坪标高时，必须计算加灌长度。
25、雨篷模板按()计算。
A.雨篷砼体积乘含模系数
B.与砼接触的面积
C.按雨篷水平投影面积
D.雨篷水平投影面积加250mm内侧板面积26、03预算定额中瓦屋面挑出墙外的尺寸按()。
A.设计规定
B.彩色水泥瓦按水平尺寸加50mm
C.小青瓦按水平尺寸加50mm
D.不计入
27、以下项目应按“零星项目”套用定额的是()。
A.沿沟侧板贴面砖
B.阳台栏板贴斩假石
C.柱墩贴面砖
D.楼梯侧面贴花岗岩
28、金属面油漆工程量计价中以面积计算的有()。
A.H型钢的钢屋架、钢梁、钢柱
B.踏步式钢扶梯
C.轻型钢屋架转自环 球 网 校edu24ol.com
D.Φ159以上的园钢柱
29、工程量清单规范中以平方米为单位计量的有()。
A.阳台
B.台阶
C.门窗
D.踢脚线
30、在工程量清单计价中应计入分部分项工程量清单项目中的有()。
A.钢构件的拼装台的搭、拆和材料摊消
B.吊装机械的进退场及安拆费
C.建筑物超高增加费
D.材料检验实验费
1、预算定额的水平较施工定额的水平(B)。
A、高
B、低
C、相同
D、不同
2、某产品的生产系统，年产120万吨，投资额为85万元，用生产能力指数法估算年产360万吨该产品的生产系统的投资额为(C)。(n=0.5，f=1)。
A、120.5万元
B、127.5万元
C、147.2万元
D、255.3万元
3、建设项目可行性研究报告可用于(A)。
A、作为向银行贷款的依据
B、作为编制施工图的依据
C、作为工程结算的依据
D、作为招投标的依据转自环 球 网 校edu24ol.com4、在建设项目的设备选用中，应尽量选用(D)。
A、进口设备
B、引进主机
C、成套引用
D、国产设备
5、某企业拟建一幢宿舍楼，预计建设工期为半年，整体工程的合同价款总额已经确定，预计在施工过程中不会随物价变化而变化，最适合的合同价形式为(A)。
A、固定合同总价
B、固定合同单价
C、可调值总价
D、纯合同单价
6、关于生产能力指数，以下叙述正确的是(D)。
A、这种方法是指标估算法
B、这种方法也称为因子估算法
C、这种方法是把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系
D、这种方法是表明，造价与规模呈非线性关系
7、我国现行建设项目工程造价的构成中，工程建设其他费用包括(D)。
A、基本预备费
B、税金转自环 球 网 校edu24ol.com
C、建设期贷款利息
D、与未来企业生产经营有关的其他费用
8、在下列索赔事件中，承包方不能提出费用索赔的是(C)。
A、业主要求加速施工导致工程成本增加
B、由于业主和工程师原因造成施工中断
C、恶劣天气导致施工中断，工期延误
D、设计中某些工程内容错误导致工期延误
9、单台设备试车费属于(D)。
A、联合试运转费
B、设备购置费
C、生产准备费
D、设备安装费
10、下列方法中，属于设计概算审查方法的是(D)。
A、重点审查法
B、分阶段审核法
C、利用手册审查法
D、联合会审法
1、基本预备费是指在(C)范围内难以预料的工程费用。
A、可行性研究及投资估算
B、设计任务书及批准的投资估算
C、初步设计及概算
D、施工图设计和预算
2、下列项目中不属于项目决策阶段影响工程造价因素的是(D)。
A、项目规模合理性
B、项目建设标准水平
C、厂址选择转自环 球 网 校edu24ol.com
D、建筑结构选择
3、根据《建设工程工程量清单计价规范》中的规定，工程量清单项目编码中第一级编码为分类码，02表示(B)。
A、建筑工程
B、装饰装修工程
C、安装工程
D、市政工程
4、工程索赔必须以(B)为依据。
A、工程师的要求
B、合同转自环 球 网 校edu24ol.com
C、发包人的要求
D、提出索赔要求的一方
5、工程量清单计价制度要求采用的合同计价方式为(B)。
A、总价合同
B、单价合同
C、可调价格合同
D、固定价格合同
6、时间定额与产量定额之间的关系是(A)。
A、互为倒数
B、互成正比
C、需分别独立测算
D、没什么关系
7、施工阶段控制建筑安装工程投资的目标是(D)。
A、投资估算
B、设计概算
C、修正概算
D、设计预算
8、竣工决算的内容不包括(B)。
A、竣工结算报表
B、竣工结算书
C、竣工决算报告说明书
D、工程造价比较分析
9、由同一专业的单位组成的联合体，当各组成单位资质不一致时，联合体资质(D)。
A、无法确定转自环 球 网 校edu24ol.com
B、以资质最高的为准
C、以资质的平均值为准
D、以资质最低的为准
10、某进口设备，到岸价格(CIF)为5600万元，关税税率为21%，增值税税率为17%，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为(B)万元。
A、2128.00
B、1151.92
C、952.00
D、752.08
点击咨询 