第一篇：林和春天砌砖合同
“林和春天”砖砌体协议书
发包方：浙江驰成建设西安分公司林河春天项目部（简称甲方）
承包方：-----------承包班组（以下简称已方）
为了高速、优质、安全并卓有成效地完成施工任务，经甲、乙双方友好协商同意，从明确双方职责的目的出发，甲方将————楼砖砌体工程承包给乙方，特制定如下协议。
第一条：词语的涵义
“协议书”其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条赋予的涵义。
1、发包方（简称甲方）：协议条款约定的具有发包资格和支付工程价款能力的当事人。
2、甲方驻工地代表（简称乙方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。
3、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
4、协议单价：按协议条款约定的价格中包括了所有的工作内容，协议条款所有的义务以及施工工序图纸变更，该单价已包括了一切费用，一次性闭口包净，不再做任何调整。也不存在去签点工。乙方和乙方代表自负盈亏。
5、点工：如因甲方需要发生或业主已确认变更费用及乙方施工承包范围以外的另星用工，由甲方当事人、栋号施工员、现场总负责和项目经理签证认可，（乙方及时办理手续，每月一清账，过期作废），普工按8元、每小时。单价计算。技工按10元每小时。一次性闭口包尽，不再做任何调整。
6、工期：协议条款约定的工期按日历天计算，同时以甲方质量验收通过为准。
7、开工日期：签订本协议起开始计算工期。
8、书面形式：根据协议工程中发出的各种通知、任命证书、备忘录、会议纪要、函件上级通知、文件、规定，将作为依据。
第二条：承包范围工作内容
（一）承包范围：——————楼所有砖砌体（分部）工程。
1、工作内容
砖砌体工程包括：浇砖、上砖、砌筑、锚拉筋、压墙筋制作、构造柱（支模及砼）、圈梁安装、（卫生间、厨房上反边支模、砼）、门过梁（预制、现浇、支模）搅拌机、照明灯具、斗车（小型运输工具）及各种辅材等全部过程。落手清（室内乱扔由乙方自负），建筑垃圾堆放在地面指定地点并过筛利用；成品保护（如损坏内墙有乙方自负），整个工程必须保持工完场清；落地灰当天及时利用；必要的“标化”“文明工地”“创安工地”义务工作；按甲方要求顺序作业，施工方法甲方定（详见技术交底）和书面决定，及创优细则标准决定）第三条：承包方式
包人工、包工期、包质量、包安全、包效益、包机械、包协议中所有的内容，一次性包干，乙方及乙方代表人自负盈亏，同时不得另行转包。第四条：慨况、协议单价
建筑面积约——㎡，乙方完成的工作量按实际工程量结算，以产品达到“优良”的质量为标准，砖砌体工程中所包括的一切工作内容按图纸的实际方量计算，每立方按175元计算（净价不做任何调整）,门过梁按每米15元计算（包括支模、砼，尽价不做任何调整）。单价与质量、安全等合同内容直接挂钩，如严重违反合同，条款单价相应减少并且向乙方索赔。
第五条：质量要求
1、质量等级：按陕西省优质工程验收质量。
2、具体 详见施工图纸、质量评定标准、施工规范、陕西省有关规定及甲方施工技术交底和现场交底，乙方设兼职质量员：——————
3、对质量达不到要求而乙方不及时落实证改，甲方有权视具体情况采取（其中一项或多项同时）以下措施：拆除；组织另外整修，每人次或每工日180元，从乙方承包款中口除；罚款处理和乙方赔偿相应的损失；直至中致协议，做乙方违约 处理。
4、协议或技术交底（不明确）或未涉及的分项施工方法由甲方现场或例会中觉定为准。
5、墙面平整、垂直度、观感全部由砌体班负责。
6、工程各分项内容的”样板墙“样办块“样办层”按样板做为标准之一进行施工和验收。
7、达不到合同要求的每施工层分项，其工作量单价下浮10%（必须达到合格为前提）。
8、质量验收以甲方为主。如有业主、监理等或上级单位必须验收过的项目，以上级部门为准。对乙方书面提出并在施工组例会中宣布过的质量问题下次重返除由乙方整改外，并处以罚款每次200元的罚款和赔偿相应的经济损失。
9、做好成品保护至下到工序开始。
第六条：验收方法、顺序
1、各级验收人员的职责：班组自检、互检（基本上与一级初验职责相同并落实好，对职工督促好二级、三级验收人的职责）。一级初验人为质量员，主要负责：基层处理验收、垂直度、平整度（每道墙各不少于3处和所有的阴阳角）、配合比、落手清、弹线督促等等，要求100%检查，全部达到要求为止。二级初验为施工员，主要负责：栋号内各职能人员职责落实情况和兼任班组的管理一级验收工作，二级初验为施工员，主要负责：栋号内各职能人员职责落实情况和兼任班组的管理一级验收工作，解决一般疑难问题。一般的班组协调工作，对检验项目的全面控制，允许偏差项目抽查50%，全部达到要求为止。三级初验人为施工总负责人和相关人员，主要负责：对质量员的督促。指导解决疑难问题、总体质量的控制，保证项目、检查项目、观感的控制，允许偏差项目抽查10%以上，评分在95%以上。协调各班的机械、垂直运输、动向、疑难问题等工作。终验：主要复查垂直度、平整度、马牙槎、构造柱砼、观感、成品保护等内容，由项目副经理组织验收。
2、三级初验人特殊情况对其返工又不大可能，而又基本上达到要求的那一项，有权处以下 浮10%的权利（或返工的材料、人工费由乙方负责）。
3、验收时间：职工或班组长必须及时通知，项目管理人员及时配合为原则。班组自检紧跟每个职工作业。通过三级初验后项目部组织人员进行终验，经整改复验达到要求为止。
4、返工：（1）对其提出的质量整改问题：一级初验必须在24小时内整改复验完毕 ；
二、三级初验必须在限定的时间内整改完毕。否则所返工的材料费，全部由班组或职工赔偿。（2）对其不及时整改的施工层全部做不合格论处，职工和班组自负，第七条：安全管理
1、乙方进入施工期现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，及时向甲方有关人员提出书面的合理化建议，甲方对不安全隐患及时督促责任人整改。
2、对新来的职工，乙方必须进行班组书面教育，并有职工签字后上报甲方有关人员进行安全教育，进行了”三级安全教育“后，乙方方可安排职工工作，否则一切安全事故由乙方自负。甲方有权对乙方违章罚款或令其停工，直至终止协议。甲方应及时对乙方兼职安全员做好监督工作。协助乙方做好安全教育，安全检查和安全验收工作，安全事故费用在10000元以下由施工班组长承担，超过10000元的，超出部分清责任，由由责任人承担承担一切经济损失和责任。若损失确实巨大，超出乙方承受 能力时，甲乙双方按3:7分摊，但住院期间生活费、火食费、护理费、回家费用等由乙方承担。
3、乙方班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底，及时签订各级安全责任书，进行“三上岗、一讲评：并及时做好记录，及时交安全员检查。甲方必须对乙方兼职安全员做好监督工作，协助乙方做好安全教育吧、安全检查和验收工作。消除安全隐患。对万一发生重大安全施事故分清责任，由责任人负责一切经济损失和责任。并可以在乙方的押金或承包款中扣除相应的罚款。
4、机械操作应固定开机人员，并且上报甲方安全员备查和针对性安全交底，严禁无证随意开机操作，否则一切后果乙方自负。
5、如甲方无安全技术交底或检查、督促、整改和处理不力或不及时，甲方安全员相应处罚并承担责任。
6、乙方必须及时上报新来工地职工名单，甲方及时按当地规定办理保险等手续费用按公司规定处理，班组和职工与项目部必须签订安全协议（或责任书）并按期其执行。第八条：工期管理
1、乙方必须根据甲方的工期计划，配足技术力量和人员，根据可行性工期计划必须及时完成。工期从施工电梯起用之日开始两个月完成，工期完成截止期以质量通过终验为准，延后工期处以1000～2000元∕天的罚款。
2、对乙方无力或各种原因引起延后工期且整改不力。甲方有权视具体情况采取（其中一项或多项同时）以下措施：（1）高于市场价即技工180元∕工日，普工150元∕工日，组织人员进场点工作业，在乙方承包款中扣除；（2）划出一部分工作量有其他班组作业，被划出工作量的班组，负责所划出的工成量价格，至少提升10%，由下一个班组施工；（3）乙方无力施工，作为乙方违约处理。
第九条：人员管理
1、乙方负责人要选择技术好、劳动态度好和技术进度快的技术和普工人员，严禁带小孩的职工进场，家属不得进驻工地。否则一切损失和责任自负。
2、进入施工现场的人员要按甲方安全员的要求做好审批手续，听从安全员安排和有关当地派出所要求，必须有“身份证”“暂住证”和”上岗证“，乙方自行安排人员住宿。
3、乙方必须遵守甲方各项管理制度，及时做好安全文明施工、治安等教育。有乙方代表人与各职工在进场时，由乙方代表一起在安全科签订一式三份（甲、乙方和职工各一份）“劳务协议”且必须由甲方安全员在场督促签字公证必须是当事人双方的亲笔签字且按手印，不许代替职工代签，方可进入工地。
4、对表现差、违法乱纪和工作不佳的人员。甲方指明，乙方无条件及时负责推掉。乙方人员必须相对固定。对中途退场的职工，一切由乙方代表负责。
5、工地内禁止赌博，变相赌博和造成工地、社会混乱的一切不正当行为，对聚众闹事，殴打、罢工、群架等现象，乙方不加以阻止或阻止不力，不及时报告参与者，甲方将对乙方及其职工进行双重处罚（乙方承包人2000元∕次（工程款中扣除），工人200元∕次），若职工本人无能力承担，则全部由乙方承担。造成重大流血伤亡事故，除赔偿医疗费，追究法律责任外，甲方有权终止协议，不予结算工程款，开除乙方出工地，情节特别严重者交司法部名处理。乙方在工地外的一切违法行为造成直接经济损失和刑事责任与本公司无关，乙方自行负责处理。
第十条：机械、工具、材料管理
1、甲方提供施工电梯、二级配电箱，其余设备、工具均由乙方自备；各种专用设备，所领工具及时养护，工完时如数归还仓库。乙方必须及时保养或通知机修班维修，非正常损坏，修理费由乙方支付。及时做好落手清工作和水泥砂、混合砂禁止过夜，否则，甲方有权派员整改，按180元∕工日（次）在乙方 中扣除。
2、乙方机械必须由专人使用，培训并有“上岗证”，并及时维修保养。
3、水泥等做好仓库出入手续，由现场负责人和预算员按定额规定测算含量，节约用才，严禁随地乱扔现象发生。工完按定额含量核算，超出部分由乙方赔偿。
4、工完是不必须做到：A、无剩余砂浆，每层随时做到整个楼面清洁标准，建筑垃圾垂直运到底层指定地点外运。B、劳动车堆放整齐，及时清洗，轮胎必须及时打气。C、砂浆、砼配合比乙方必须按甲方要求施工，否则一经抽查浪费原材料，按当时查至数量10倍的处罚。第十一条：协调
1、及时与其他班组配合好各项工作，包括整改、返工及时交下道工序施工。
2、及时向甲方书面提供材料采购计划。
3、配合甲方做一些承包范围以外的工作，点工有项目部出具。
4、及时与其他班组配合好各项工作，同一台垂直运输机械，必须及时联系，不分日夜交叉施工。
5、乙方各班组之间的职工，不经对方承包人的同意，任何班组不许接受本工地的外班人员。
6、机械施工必须听从甲方根据实际情况的正确指挥，乙方必须无条件配合做到
第十二条 付款
1、每月25日上交上月完成的工程量。
2、乙方按照每月25日前所完成的工程量数据汇报项目部经甲方预算审计核对后，甲方按所完成砌体工程量的70%，在15天内支付；砖砌体完成后，甲方按所完成砖砌体工程量的75%，在15天之内支付，在经质量监督部门验收后，甲方付砖砌体工程量的85%，在15天内支付，其余款项待粉刷完成后，三个月付清。若乙方半途而废，即视为自愿放弃合同，则作违约处理不予以结算。
第十三条：甲方责任
1、甲方及时组织乙方人员进行质量检查，对乙方管工程质量及时进行验收和督促，及时提供乙方提出的工程材料，做好后勤工作。
2、及时解决乙方提出的合理化建议，提供必要的劳动用品（如安全帽、安全带的借用）。
3、组织乙方人员进行安全知识的学习，宣传各项管理制度，督促执行班组与各职工签订的劳务协议。
4、甲方各职能人员必须行使“各级管理员职责”中的义务和权利。
5、甲方提供床设施，住宿乙方自行解决，甲方一次性补贴乙方5000元。
第十四条：承包人职责
1、在施工过程中承包人应亲临现场，不得遥控指挥，否则甲方将直接和承包代理人办理结算。
2、承包人应教育职工安全生产、质量第一，组织好工人包质保量的完成项目部指定的计划。
3、乙方在本项目部中一切违反规章制度行为的，均按照各项规章制度处于罚款，并对有卓越表现着予以奖励。达到质量优质奖励标准者，每层奖励300元，达不到优良者每层罚500元，优良不奖不罚。进度奖罚按项目部计划安排时间内保质保量完成任务者，每提前一天奖励500元，每退迟一天罚款1000---2000元，退迟二天罚款2000---4000元，以此累积递增。落手清奖罚制度：落手清工作以专人检查评定标准，落实清工作好的（能够精打细算，认真把落地材料用尽、地面扫干净、无浪费、材料堆积整齐者）每层奖励100—200元，落手清工作差者（落手清材料不用、乱倒、现场脏、乱、差者）予以罚款300---400元。并承担再清理人工费、材料赔偿费。
第十五条：一般约定
1、乙方必须遵守甲方的一切制度和工程管理办法，遵纪守法文明施工。
2、乙方人员严禁打架、赌博、偷盗等违法乱纪行为。
3、无证人员及18岁以下人员禁止使用和进入施工现场。
4、乙方必须严密劳动组织，抓好劳动效益，在合同签字生效后，乙方
和乙方代表自负盈亏，职工和承包人直接发生关系，万一亏本与项目部无关。甲方对乙方关各项指标完成好的班组实现适当的物质奖励和精神奖励。
5、工地目标：创安工地、标化工地、文明工地、“优质工程”，乙方必须配合尽一切义务。
6、其它书面形式的资料作为合同的附件与本协议相矛盾的地方，以本协议为准。
本合同一式四份，合同双方各执二份。合同自双方签字盖章之日起生效，结算款项付清之日失效。
。6。
第二篇：砌砖班组合同
砌筑班组合同
劳 务 合 同
甲方：（简称甲方）
乙方： 砌筑 班组（班组长)（简称乙方）
班组责任人身份证号： 电话：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《四川省建筑管理条例》及有关规定，结合本工程实际情况，为了达到项目部制定的工程质量、安全、进度创建省级文明工地的目标，加快施工进度、保证工程质量，以高标准、严要求、低损耗、保安全、争时间完成施工任务，明确甲、乙双方在施工中责任与权益，甲方同意将眉山市海纳时代花屿地下室、3#、6#、7#楼及附属商业楼砌筑工程分包给乙方，甲乙双方本着公平、公正、诚信的原则达成如下协议，并共同遵守。
一、承包范围，工作内容：
本工程施工图纸包含的二次结构全部工作内容按照设计或甲方要求及甲方规范要求技术交底完成（含设计变更、图纸会审及现场签证）甲方可根据现场实际质量进度及综合情况进行调整施工部位及工程量，乙方不得提出任何异议。
具体内容（包括但不限于）:
1、二次结构：包括：放线、所有过梁、圈梁、构造柱、门柱、防水反坎等二次构件浇筑及养护；砂浆搅拌；各种梁、各种砖砌体等全部内容。
2、室内架子：室内砌体需要架子搭设及拆除等全部内容
3、其它:风井电井抹灰跟随砌砖、根据甲方要求对洞口（施工现场所有洞口）进行封堵、施工现场及生活区甲方检查的文明施工材料码放等；材料需用计划；且工程内不再发生任何零工。
4、本工程所需的所有施工机具（施工电梯除外）、设备、工具、用具、配电箱（现场三级配电箱开始）、电线、电缆均由乙方自备并安装；安全带、安全帽、安全防护罩，由乙方提供。劳保用品须合格并符合现行安全标准要求。
以上承包内容包括一切相关的辅助工作和内容，确定从基础、主体、砖砌体完工，装修部分完成一次性包干，不存在任何签点工。
二、承包方式
包清工（不得转包），一次性包干（包工资、包所有工具用具、包质量、包安全、包
第 1 页 共 1 页
砌筑班组合同
工期等）承包人自负盈亏。
三、承包单价
1、本合同价款由甲、乙双方协商一致，确定为固定价格，不论发生任何情况，原则上合同价款不再调整。如因甲方原因发生合同外零星用工，大工按每个工 200 元/天，小工按每个工 150 元/天包干（特殊情况另处理）。
2、双方约定：综合单价按砌体砌筑、圏过梁、构造柱浇筑方量的工程量按乙方现场实际完成工程量计算，包干单价按照 165 元/m³，不含税。室内风井电井等随砌随抹部位抹灰，随砌随抹部位抹灰按照实际抹灰 6 元/㎡。若乙方达不到甲方进度要求，可由甲方安排队伍进行辅助乙方施工，所发生费用在乙方工程款中扣除，乙方不得出现任何异议。达不到施工总承包安全文明施工要求因乙方问题所产生罚款，在乙方工程款中扣除。
3、工程价款包括但不限于：承包人承包范围内所有费用、赶工费用、多次进场及离场费用，以及承包范围内的其它费用；上述费用均己包含在综合单价中。
4、因乙方原因造成违约、乙方自动离场或甲方清退时，一律按完成产值的 65% 进行结算，所有工人工资、辅材费用均由乙方自行负责。
四、付款方式
1、甲方每个月按乙方完成工程量（须经甲方核定）的 80% 支付进度款。
2、抹灰工程完工后一个月内与乙方结算并付结算工程款的 95%，工程竣工验收合格后付清尾款。
该工程工期紧，为了保证工程质量进度安全文明施工顺利完成，乙方必须按照甲方和施工单位、建设单位项目部的要求来执行，认真组织人力，财力精心施工，保证工程如期完工。
五、工程质量及成品保护
1、质量要求：包验收合格。
2、具体要求详见施工图纸、有关规定质量评定标准、施工验收规范、四川省有关规定、施工总承包方有关规定和项目部技术交底。
3、施工过程中，乙方必须服从甲方有关人员的正确领导，严把质量关。对每个施工段的施工质量，及时进行自检，发现不符合要求处，立即督促班组人员整改至符合要求。
4、质量员、施工员提出整改意见，而整改拖延时间超过2小时的，每次罚款100-200元，拒不整改的每次罚款200-2000元，延误其它工种工期，造成损失由乙方负责。
第 2 页 共 2 页
砌筑班组合同
5、质量达不到要求，而不落实整改。甲方有权采取以下措施：
（1）组织另外人员整修，工价按照当地工价三倍计算，从乙方工资款中扣除。（2）罚款处理（详见项目部质量处罚条例）可加重处罚。（3）终止协议，按此班组已完工程量的 70﹪ 结算，清退现场。
6、其他班组的成品也应该加以保护，不能图自已施工方便而损坏其他班组的成品，如有发现该行为者，并予以开除工地处理，按照成品管理制度予以罚款。
7、项目部对质量实测实量后，如达不到验收要求，应及时修整处理。
六、付款原则：
1、甲方严格按照付款办法执行，乙方负责人计划好资金运用，在和职工订立协议时计划好每月的预付生活费和中途退场的结算方法，中途退场或中止协议退场，按本协议中“第三.4条”结算退场。
2、乙方按协议规定可以向甲方申请进度款时，必须将所有现场工人的所需工资做好工资表上报项目部，乙方应根据工资表如实向工人发放工资。甲方支付给乙方的劳务费必须及时支付给本工程的工人．不得挪作他用，否则一切后果由乙方承担。
3、乙方向项目部申请任何进度款，均必须提供相应金额的工资表，以便甲方竣工验收后向劳动部门提供工资表进行备案。
4、乙方负责人必须计划好资金运用，确保前期职工生活费，在与职工签立劳务协议中明确生活费与工资发放标准，中途发生退场人员，职工结算一切由乙方负责人负责，自行解决（必须做好工资表）。半途班组自动退场和因质量进度、安全生产等原因甲方辞退乙方，一律按本协议中“第三.4条”进行结算退场。
5、半途退场和无故退场处理：班组长必须提早15天以书面形式提出退场申请，并自愿按自动退场处理，如在施工期间无故停工（少于总人数的80%上班或严重达不到项目部的生产需要），按每日2000元进行停工损失赔款，超过五天，项目部可无条件进一步进行以下处罚：
（1）罚款2万元。
（2）按本协议中“第三.4条”进行结算支付并清退该班组，由班长自行安排员工工资发放，项目部不负任何责任。
（3）项目部可另调班组施工。
6、因乙方自动退场或乙方人员不足，质量差的原因，甲方辞退乙方按本协议中“第三.4条”中进行结算，乙方无条件退场。
7、施工过程中发生的点工，乙方必须及时向项目部进行签证，甲方在属实的情况
第 3 页 共 3 页
砌筑班组合同
下不得拖延签证，当日发生的签证在3天内不完成签证工作视为乙方放弃签证，甲方任何管理人员不得补签任何签证即签证事件发生后3天内不办理签证单则作废。
8、甲方向乙方支付进度款时，必须由施工员、安全员、项目经理逐个签字后才能上交财务或预算员处，相应的管理人员有权对乙方未按要求完成的工作或进度拒签，按要求完成并检查通过后再签。
9、对该工程施工中甲方未全额支付的部分，由乙方垫资，乙方应无条件按月付足劳务人员工资（乙方垫资不计利息），并承诺不拖延。若乙方未按约定或拖延支付劳务人员工资，造成劳务人员停工、上访闹事、工期延误等事件，均由乙方承担全部责任。
七、工期管理
1、为建立双方互相约束，乙方自愿在合同签订后三日内押人民币 万元（大写：）作为工程进度、质量、安全、文明施工达标承诺金，第三次拨款后返还，不计利息。若不服从管理、再次分包（转包）或无法保证施工进度、质量等行为，导致提前清理退场的此保证金不予退还。
2、乙方必须根据甲方的工期计划，配足技术力量和施工人员，根据甲方每施工层、段的可行性工期计划，完不成工程量的以2000元/天的处罚，工作完成截止期以质量验收通过为准。
3、乙方进场施工中如人员不足，工期拖延，迟迟人员无法进场，项目部施工计划任务单无法实施时，项目部有权终止协议，清退班组。对乙方提出书面通知退出现场终止协议时，一律按实际整体完成工程量70% 结算。并当天退出项目部范围。
4、因工期紧张，当交出工作面时随时开工以及无条件进行夜间加班。夜间施工时应有足够的照明。
5、乙方在施工中质量太差，项目部组织人员检查，达不到工程验收标准和工期不按照项目部计划完成，多次罚款，项目部有权中止协议，已完成工程量按70%结算，乙方自行解决工人工资，项目部班组另行安排进场。
八、安全文明施工管理
1、乙方在工程施工过程中，乙方必须遵守《安全生产操作规程》，增强工人安全意识，做到安全生产，严禁违章作业，杜绝伤亡事故，重大事故指标必须控制为零，轻伤事故指标控制在1.5‰以内。乙方对未防护的施工地段，有权拒绝施工．造成的工期损失可以顺延。特殊工种必须持证上岗，并做好特殊工程的职业防护，杜绝职业病的发生，施焊过程应当设有防火、防光污染措施。
第 4 页 共 4 页
砌筑班组合同
2、若乙方自身违规原因在施工过程中发生安全事故造成的人员伤、亡以及第三人的人身和财产侵权，均由乙方承担经济（除保险公司赔付以外的其它经济赔付）、民事、行政、刑事责任。
3、乙方进入现场必须遵守甲方的各项制度及《安全操作规程》。
4、乙方必须为民工购买保险，如果发生安全事故，壹万元以内（含）由乙方自行承担，壹万元以上除保险公司赔付外，乙方承担 30%，甲方承担 70%。
5、乙方进场职工必须经过“三级安全教育”后，方可上岗作业，否则一切安全事故由乙方自负；甲方有权做出罚款和令其停工处理。
6、乙方工人必须接受甲方对每位职工进行的安全技术交底和主要工序特别交底，进行“三上岗，一讲评”，并及时做好记录。
7、乙方必须接受甲方进行的安全教育，安全检查和安全验收工作。机械操作人员必须是持证上岗，特殊工种必须持证上岗，由于违章作业或者无证上岗所造成的安全事故乙方负全部责任，与甲方无任何关系。
8、遵守项目部各方面的规章制度，及时做好安全文明施工，治安等教育；外地人员必须有身份证、对无身份证人员，禁止进入施工现场。
9、坚决禁止赌博，变相赌博和造成工地、社会混乱的一切不正当行为，对聚众闹事、殴打、罢工、群架等现象，乙方不加以阻止或阻止不力，不及时报告参与者，甲方予以罚款乙方 500―3000元，工地内外一切违法行为所造成直接经济损失和刑事责任与本项目部无关，乙方自行处理。
10、对表现差，违法乱纪和工作表现不佳的人员，甲方有权责令乙方无条件及时负责辞退，对中途退场职工，甲方不予支付工资，生活费和路费，一切由乙方负责人自行解决。
11、乙方必须按甲方制定的现场文明标准化工地管理制度执行，现场必须工完场清，材料分类堆放整齐。
12、对乙方不及时做好落手清工作，甲方有权派其他班组作业，工价按照当地工价三倍计算，并在当月工资款中扣除。多次清理不彻底的予以罚款。
13、若乙方有上访或聚众闹事、拉闸限电、民工工资发放不及时所引起的后果事故，无条件接受处罚并承担由此引起的一切经济责任和法律责任。
九、机械、工具、材料管理
1、乙方自备的机具及材料、劳保用品如下
（1）所用施工机具、用具（砂浆机由甲方负责），设备、其他用具（如：斗车、第 5 页 共 5 页
砌筑班组合同
铁锨、刮杠、水管、零时照明器材等）配电箱（现场三级配电箱开始）、电线、电缆均由乙方自备并安装。
（2）安全带、安全帽、安全防护罩，由乙方提供。劳保用品须合格并符合现行安全标准要求。
（3）乙方提供（除甲方提供的材料外），满足施工需要的所有辅助材料机具和用具，乙方提供的辅材与机具由乙方自行保管，遗失、损坏等由乙方自行负责。2、3、4、甲方只提供三级箱（三级箱及以前材料、安装由甲方解决。），从三级箱以外现场如采用预拌砂浆，预拌砂浆损耗严格控制在定额损耗范围内，如超过定甲方供应材料：水泥、页岩砖和其他砌块、砂石、如采用预拌砂浆，甲方将的线缆、箱体及设备乙方自行解决；安装由乙方按甲方要求实施。额损耗，所产生费用由乙方负责。
供应预拌砂浆，除甲方供应材料外，其余材料均由乙方负责。
十、双方责任
1、甲方责任
（1）甲方不提供图纸，相关图纸、设计变更等可在甲方项目部借阅，由乙方自行复印。
（2）按计划下达施工任务，并排施工人员现场监督管理。（3）管理、监督、培训乙方有关安全操作规程、工地管理制度。（4）调配砂浆机及相应的运输机械配合施工，其余机具由乙方负责。（5）及时提供所需要的原材料。
（6）负责审核和支付承包内容规定的工程款项。
（7）按规定对施工工人实行全面的管理（如定期的安全培训工作）。
（8）协调乙方在总承包项目办公室统一办理工地施工出入证件（费用由乙方支付），（9）甲方及时组织乙方人员进行质量安全检查，对乙方工程量及安全及时进行验收和督促。
（10）组织乙方人员参加安全知识和安全教育。（11）及时解决乙方提出的合理化建议。
2、乙方责任
（1）、乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄低于１８周岁，超过55周岁及具有相关疾病不能进行该项工作的人员严禁进入施工现场进行作业。
（2）、乙方必须配合甲方项目部对其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、第 6 页 共 6 页
砌筑班组合同
籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码及复印件），如乙方不配合甲方项目部办理，甲方将不认可该作业人员在甲方项目作业。
（3）、在施工生产过程中，乙方必须保证满足施工足够劳动力及人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于 10 ％，服从甲方的统筹安排，统一调动（必须确保在场所有人员实施实名制，备案人员如有变动，甲方同意后必须报项目部修改备案档案，否则视为乙方违约，将处罚变动人员每人·次200.00元以上。）。（4）、乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。自行负责劳保用品。
（5）、乙方要定期对工人进行安全、质量教育，并做好记录（含班前安全活动、周评讲记录），保证文明施工，有专人负责质量检查；并有确保质量、安全和现场管理的措施。
（6）、班组长必须常驻工地并且跟班作业，未经许可擅自离开工地罚300元/天，在工程款中扣除。
十一、其它
1、班组长必须常驻工地并且跟班作业，未经许可擅自离开工地罚300元/天，在工程款中扣除。
2、乙方施工作业人员的交通工具进入施工现场后，由乙方自行负责看管，如有遗失或损坏，由自行乙方承担。
3、亏。
4、甲方提供施工图电子版图纸，图纸由乙方自行打印，乙方所打印图纸，需与乙方必须严格组织施工，抓好劳动效益，在协议签字生效后，承包人自负盈甲方项目部现场施工管理人员图纸进行对照，如因乙方打印失误，并且未及时与甲方现场管理人员图纸对照发现错误，所产生的错误及返工等损失，均由乙方负责。
5、工地目标：四川省省级文明工地，乙方必须尽一切义务密切配合工作。
6、本协议一式 贰份，双方各持壹份，签字日起生效，工完款清，自行失效，希双方共同遵守执行。
甲 方代表 ： 乙 方：
订立日期：
****年**月**日
第 7 页 共 7 页
第三篇：泥工班砌砖合同
泥工班砌砖劳务合同
项目总包人：（以下简称甲方）砌筑分包人：（以下简称乙方）
甲方在湖南华恒建筑工程有限公司（以下简称总包方）签订总承包绥宁山水名都高层商住楼工程，因生产需要将该项目的泥工砌砖劳务分包给乙方承担施工作业，依照《中华人民共和国合同法，建筑法》遵循平等，自愿、诚信的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵照实行。
一、承包内容：
1、施工依照参照发包人2011年在邵阳第二建筑设计院设计的施工图进行施工作业，内容包括主体结构十一十二十三栋砖砌体、预制过梁制安、砌筑里架的架凳搭拆搬运、各楼层地面砖渣清运，小型手执工具和技术队伍的各班组织、内部管理与现场技术、放线吊线控平控高生产管理用工。
2、对落地灰及时回笼利用，杜绝现场材料浪费,砌筑包括砖块，砂浆等材料50m水平运输，上车上机并负责塔吊套钩用工。
3、其他说明：1）小型工机具包括：铲子、荡子、灰桶、砖刀、线球、线锤等手执工具和劳保用品，手套、安全帽。2）楼面清理：，砖体完工后清理各楼层砖渣，通过物料提升机运至甲方指定地点，以便确保现场文明施工。
二、质量要求与验收：
1、砖砌项目的砌筑应按图分中弹线，确保平行和垂直，干砖湿水，砂浆配比正确，砌灰饱满，横平竖直，交搓可靠，确保预留洞口位臵正确,每层门窗立边应保持垂直并四边各加大一公分粉刷空隙，框剪间护墙顶砖须隔一周后再行顶砌且两边及顶面应灰浆饱满,完工后清理落地灰浆尽量并尽量回笼利用。
2、砌筑砖体与柱墙砼结合处的拉结钢筋乙方要求甲方项目部安排木工钻孔定位正确，钢筋工下料准确，植筋牢固，并提前完成本道工序，如不能达标由甲方分别追究他方责任。
3、验收方式：本项目实行边施工边验收，对分项、分部及隐蔽工程均以甲方项目部施工员和监理工程师检查验收为准，对达不到验收要求及时提出、及时整改，直至达到要求为止，对局部确需返工或整改的损失由乙方自负。
6、在施工过程中发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须无条件自费返工，如乙方拒不执行，甲方可安排其他队伍返工处理，并按照需返工的工程量乘以承包单项价的110%在乙方工程款中扣除其费用。
7、总之，该工程原则上按照设计图和合同承包内容，结合现行施工规范标准确保实物性全面达到合格；当业主验收合格后，劳务分包方对其分包的施工质量不再承担责任，在质保期内的保修责任由总承包方承担。
三、甲方职责：
1、负责提供施工图1套和本单项施工方案及工程进度计划，并按进度计划及时提供工程所需的一切合格原材料和塔吊、施工电梯或塔吊的垂直运输,搅灰搅拌机等主要机械与机操维护。
2、负责各项技术，安全生产交底和现场放线测量抄平工作，统筹安排协调各班组现场工作关系和日常施工生产，实施对工程质量、进度、安全及文明措施的控制、监督、检查和验收，并确保物料提升机在施工时安装到位，负责提供每层所需的施工用水、用电和配电箱及夜间施工照明。
3、及时组织有关部门人员对已完分项工程进行验收，以便快速进入下道工序的施工；依据合同约定及时向乙方进行劳务结算与付款；提供民工住房和生活用水用电。
四、乙方职责：
1、乙方负责根据本合同优化组织技术熟练的施工作业队伍，按项目部提供的合符实际的施工方案，有序的进度计划如期完成各项合同施工科目，在施工过程中认真听取甲方、质监、业主及监理的工作指导安排和监督检查，并与现场其他工种协调配合，照顾全局。
2、乙方必须精心施工作业，严格按照施工图和有关技术交底进行施工生产，保证工程质量，按照施工规范要求达到合格交验标准，如造成质量事故，其反工工料均由乙方自行负责，并承担相应的连带责任和所产生的相关处罚。
3、遵守甲方的一切规章及保卫制度，参与相关技术交底生产安排例会并贯彻实行，将其落实情况及时反馈项目部，教育每个职工不拿甲方工地一切财物。
五、结算办法：
1、根据承包内容结合实际完成各楼层工程量,实行综合单价大包干,十一号砖混结构砌砖按0.24元/ 每块砖计算,十二十三号楼框剪按 0.27元/ 每块砖,其它或改轻质砼砌块双方另行协商确定。
2、乙方只凭领据领款；承包单价不因市场变化与政策调整均不作浮动调整。
六、付款方式：
1、乙方自垫一周的民工生活费和工程所需的工机具及管理费，民工工资原则上每月30日乙方提供进度款支付申请，甲方主管审定实际完成工程量，在下月5日按审定进度款的90%支付给乙方，如此类推；主体工程封顶验收支付合同总价的95%。
2、砖体补洞（含施工电梯提升机处补洞）自上至下亦每月办理一次支付，外架拆除完毕办理完工终结，双方合同义务（缺陷责任整改）执行完毕，且无第三方相关经济债务，并签署与甲方无关的备忘录后款项一次付清。
七、安全责任：
1、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按建筑安全操作规程进行施工，教育上班人员有高度的安全意识，认真抓好安全生产、采取必要的安全防范措施消除事故隐患。
2、乙方在动力设备、机械操作、输电线路、地下管井、临边洞口、临街要道施工时应观察安全防护设施，如发现安全隐患应立即报承包方及时整改；在施工现场应配带安全帽及相应防护用品以防高空坠物与触电现象的出现，如发现乙方人员不戴安全帽的，每人每次罚款20元。
3、总包方或业主为乙方民工办理意外工伤建工保险为不记名保险，乙方应提供身份证复印件和各特殊工种上岗操作证件，以便配合甲方办理相关手续。
4、在施工过程中如发生安全事故，应立即报告甲方项目部，以便呈报保险部门；费用在伍佰元以内的由乙方负责，超过的部分由项目部联合保险部门共同承担；上班人员在工地吵架、打架、开玩笑或醉酒上班，造成的安全事故甲方概不负责。
八、其它约定：
1、乙方劳务分包人（法人委托书附后）（身份证号：）为乙方唯一代表，负责处理与甲方的一切经济往来事宜。甲方不认可其他以任何形式与乙方合作的关系实体，不与乙方相关的任何个人发生经济关系，也不承担任何经济和法律连带责任。
2、甲方对乙方派往工地的主要现场管理及技术人员的考勤，乙方应落实到岗，主要管理及技术人员离开工地
天以上需取得甲方同意；否则，缺勤一天罚款
元，以此类推。
3、乙方必须按月足额支付劳务工资，向其本人提交工资支付清单并将劳务人员工资发放登记表（必须有劳务人员本人签字）交甲方。
5、甲方如不按合同约定支付乙方劳务工资则应承担乙方涉及经济损失；如因原材料供不应求或其他原因（机械故障）造成乙方停呙工的，甲方协助乙方向项目部追究原则上从第三天起实际人数的停工生活费。
九、工期与处罚：
１、本合同工程的工期为
个月，即乙方施工工期从 年 月 日起至 年 月 日（共 月），具体以项目部施工计划为准。
２、乙方工作进度应满足项目部施工进度的要求，是否加班或赶工，应在服从安排和工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另增补加班或赶工费。
３、当乙方进度滞后时，甲方有权要求乙方进行增加人员,乙方拒不执行或组织不了人员，工期仍达不到施工进度要求时，甲方有权分割乙方剩余工程，并按其分割工程量与合同承包单项价另加10％从乙方工程款中扣除.十、违约责任：
１、在履行本合同过程中，如发生争议，可由双方友好协商解决，协商不成的条款且单方又拒不遵照实行者，均可视为违约，守约方可根据违约条款所产生的单项经济损失进行索赔。
２、本合同一经签订即双方应全面履行各自职责，如一单方违约则应赔偿另一守约方的经济损失并承担违约责任;涉及总包方或业主原因造成的停顿或其它所产生的经济损失双方共同按着劳动法追究他方责任。
本合同未尽事宜双方在实施过程中可以另行协商完善或另行订立补充合同；本合同自双方承发包人签字生效，合同项目交验款项结付清则本合同自然终止；本合同一式三份，甲、乙双方各执一份,报项目部一份。
项目总包人：（签字盖章）年 月 砌筑分包人：年 月
（签字盖章）日 日
第四篇：劳务施工协议砌砖合同
砖砌体工程承包合同
发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 砌砖班组
甲方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律，行政法规；遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则将平果县二栋开发投资有限责任公司的2#楼泥工砖砌体工程任务委托给乙方承包，甲乙双方就本建设工程主体工程砖砌体施工劳务分包事项协商一致，订立本合同，并严肃执行。
第一部分 工程简介
工程名称: 结构类型：主体为钢筋混泥土框剪结构 总建筑面积： ㎡
工程地点：
第二部分
分包内容及总要求
一、分包范围：、本工程施工图纸和设计变更通知中所包括的全部砌体、（除屋面女儿墙和建筑面积之外）。混泥土工程以及与其相关的配套工作。如：湿水、承包范围内所有物流转运装卸、预制过梁的制安（包含二次结构，如：圈梁；过梁；阳台、厨、卫反边；）楼层上泥工相关材料的合理节约利用；及时清理施工完后的楼面、地面（工完料清）；
2、补砌施工预留洞、外架连接杠预留洞（所有预留洞）。
3、预留洞口的封闭达到防水要求。
二、分包方式：
甲方以包人工、包机具(本承包范围内的一切用具、工具、)、包质量、包工期、包安全生产发包（由于工序搭接一时无法安排工作，由班组自行调整。
三、分包工期要求：
1、服从建设单位及甲方的工期安排，工作时间按现场项目部规定执行。
2、乙方投入工种及人数满足甲方的质量要求、进度要求。
3、赶工不另行增加费用。
第三部分
经济条款
一、分包单价及计量：
1、本合同采用固定价格按楼采用建筑投影面积包干（同一楼层内重叠面积不重复计算），结算单价：±0.000以上（砌体）按
元/平方米（大写 ：
元/平方米）。单价中包括：工伤费、工具用具、停歇窝工、防寒防冻、防暑降温等费用（不包括税金）。
2、本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。
3、乙方垫资从施工到顶板，甲方每月按完成工程量结付工程款 80 %。，主体封顶后按结算给乙方 90 %结算，其余10 %在抹灰竣工验收合格 一 月内付清余款。
第八部分
附则
一、由于人力不可抗拒的自然灾害而造成的工程损失，按有关规定执行。
二、合同未尽事宜，双方协商解决。
三、本合同在执行过程中如发生纠纷协商不成，由原告方所在地法院仲裁。
四、本合同一式
分，双方各执
份，经双方签字盖章后生效。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
代表：（盖章）
代表 ：（盖章）
****年**月**日
****年**月**日
第五篇：砌砖工程劳务分包合同
砌砖工程劳务分包合同
甲方；（简称“甲方”）乙方；（简称“乙方”）
依据《劳动合同法》、《建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵
循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就卓尼县保障性住
房上城门小区一期住房及商铺砼工程劳务分包事项协商达成一致，订
立本合同。
一、1、工程名称：
2、工程地点：
3、分包范围内容：该砼工程并按施工图，会审纪要和设计修改、工作联系单尺寸进行砌砖施工。承包范围包括：房屋砌砖。调运砂浆、砖湿水、墙面养护、浇筑门窗过梁、安装，打扫楼层垃圾等工作。现
场所有二次砼浇筑完成。及其（含所有柱、梁、板、构造柱、过梁、栏板、女儿墙、零星构体、等）的浇捣与养护及复盖薄膜等工作。现
场转运输搅拌机安装工作，安拆和清洗加固，文明施工等工作（二次
砖结构中的构造柱及门过梁）。乙方承包人每月不得少于20天在施工
现场，否则甲方有权直接与工人发生结算关系。
二、承包单价
（1）砌砖承包单价为元/M3（以实际砌砖的建筑物计算为
准。）
三、施工机具
包括铲、楸镐、铝合金刮尺、沙板、广线、手套、灰筒、养护用水管、安全帽、安全带等，费用包括在乙方承包价格中。
四、施工质量要求
1填充墙砌筑质量必须符合设计及规范要求，砌体的垂直度、平整度满足规范要求，砌筑砂浆必须饱满，不得有瞎眼缝。
2、填充墙的后塞口必须待全部砌体砌筑完毕后，从上往下各层进行封闭。
3、粘土砖必在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边
1.5cm为宜，含水率10～15%，常温施工不得用干砖砌墙，雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖，冬期浇水困难，则必须适当增大砂浆稠度。
4、墙体抗震拉结筋的位置，钢筋规格、数量、间距均应按设计要求留置，不得错放、漏放。
5、控制灰缝厚度8～12mm，一般为10mm，随砌随将舌头灰刮尽，砂浆饱满度不得小于80%，竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝、假缝。清理至地面干净，费用包括在乙方总价内，外运建筑垃圾费用由甲方负责。
（1）填充墙禁止出现不合格现象。上述情况每个点按200元罚款，累计计算。出现的质量问题，乙方应无条件进行处理，并且达到合格，造成质量问题所耽误的工期损失由乙方全部承担。
（2），乙方所承担工作必须保证一次性通过达到国家验收合格标
准，严格按国家有关验收规范和建筑工程质量评定标准施工，若造成返工的一切费用由乙方承担。
五、付款方式
（1）甲方按乙方每月完成实际工程量付款给乙方80%，工程款（工资）。
（2）甲方支付给乙方的工程款（工资），乙方必须提供真实的工资表，并由本人签字、盖手印。否则甲方有权拒付乙方的工程款（工资）。
（3）乙方所剩余的尾款待工程竣工验收合格后30内支付工程款。
如乙方未达到甲方付款条件无故闹事，给甲方造成负面影响和经济损失，由乙方承包人负责并从乙方承包人工程款中扣回。工程量的确认按施工图，会审纪要，设计修改及工作联系单的内容为依据作计算的工程量。
六、安全要求；
（１）乙方应向甲方交纳安全保证金万元，保证金退款时间为工程主体全部验收合格后30日内退还给乙方。（无息）。
（２）乙方在工地现场内必须服从甲方安全管理及规定，进场人员必须登记造册交给甲方。不违章作业，在施工过程中造成安全事故由乙方负责，另外造成的重大安全事故，3万元以内由乙方自行负责，（３）乙方工人在施工现场不戴好安全帽，一次罚款10０元；高空作业不系好安全带，一次罚款１００元。罚款现场支付，若１人连
续两次被罚必须离开工地，不服从甲方安全管理造成的一切损失由乙方承担全部责任。
（４）乙方必须无条件参加甲方组织的各种会议，迟到一次罚款２００元，缺席一次罚款３００元，罚款现场支付。
（５）乙方应加强对工人的安全管理和教育，随时注意工人的情绪和身体状况，不宜上班的必须休息，如有此种情况造成的一切损失由乙方负责。
（６）乙方必须使用合格的安全保护用品。如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等，否则造成安全事故由乙方负责。
七、工程进度方面
（１）乙方必须认真组织好该项目的劳动力，机械，机具的投入，必须满足甲方的进度要求。如因投入不足影响工程进度，乙方必须加班加点确保工程顺利进行，对项目所有进度只允许提前不许拖后。否则延误工期一天，对乙方处予500元以上罚款。如果造成其他班组或工种误工的，由乙方负责按照每人每天50元生活费赔偿，若超过三次达不到进度或者拖延工期超过三天以上，并处予乙方承包人５０００——１００００元的罚款，罚款金额从乙方工程款中扣出，工程质量不达标，工期达不到要求，甲方有权单方终止合同并将乙方清退出场，并且不予结算，班组工资由乙方承包人自行解决。
八、其它方面
（１）工地生产，生活区域，禁止使用“电炉，电磁炉，水老虎”，长流水。发现禁止事项，甲方有权对事件产生的损失处以３—５倍罚
款，如“二炉一虎”造成火灾等重大影响或损失全部由乙方承担。另外，乙方的用电量必须按甲方的控制使用。
（2）施工现场一切电器设备，送电线路，除现场维护电工外，任何人不准安装设备电源，电线，电灯等。防止触电事故的发生，私自动用者，发生的一切事故由乙方负责，并追究乙方承包人责任。
（3）乙方进场按有关部门要求并持证上岗，证件齐全。如需办证的人员，由乙方自行办理，费用由乙方承担，更无违反计划生育，否则造成的一切损失由乙方承担。甲方不允许乙方用当地人进入施工现场做工。
（4）严禁使用未满16周岁的童工及无三证人员，严禁家属及小孩进入施工现场，严禁酒后进入施工现场及其到工地上班，一经发现并对乙方处予200元/人次罚款，所发生的安全事故责任事故由乙方承包人自行负责，以上所产生的费用从乙方承包人工程款中扣出。私自进入现场及到楼层上找人等所发生的安全事故及责任事故，由乙方承包人负责，所产生费用从乙方承包人工程款中扣出。严禁留宿外来人员，严禁嫖娼、卖淫、赌博、盗窃、吸毒，贩毒，打架斗殴等，一经发现报送交当地公安部门处理。所产生罚款及费用由乙方承包人自行负责。
（5）若乙方人员偷盗现场材料被抓住时，甲方对偷盗者处予所偷物品20—50倍罚款，每次罚款的最低金额为500元，罚款金额从乙方承包人工程款中扣出。
（6）乙方在工地打架的，班长必须制止，凡属打架伤人的，不论
对错，都必须承担对方的医药费和误工费并对乙方处予1000元/人次罚款，怂恿打干管人员对乙方处予5000元/人次罚款，如果班长（或代班长）不制止，甚至怂恿打架的，甲方有权单方面终止合同，并将乙方清退出场，并且不予结算，班组工资由乙方承包人自行解决。
(7)乙方的施工管理人员、劳务人员以非正当方式（包括围堵、占据施工现场及甲方或建设单位办公场所;以任何手段阻扰施工现场正常施工、甲方或建设单位正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等;以及违反《国务院信访工作条例》国务院第431号令第二十条规定的行为）向甲方提出要求的，乙方应当向甲方支付违约金 10000 元；如该违约金不足以弥补甲方或第三人的损失，甲方有权要求乙方继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，甲方索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。
本合同未尽事宜，双方可根据具体情况签定补充协议。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：（公章）乙方：（公章）
甲方代表：乙方代表：
日年月
点击咨询 