2018一级建造师工程法规章节习题：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

第一篇：2018一级建造师工程法规章节习题：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。

2018一级建造师考试《工程法规》

1Z306000建设工程安全生产法律制度

1Z306050建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

1[单选题]对于需要实施拆除的工程，建设单位应在工程施工()向工程所在地的县级以上地方政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7日前

B.1O日前

C.15日前

D.同时

参考答案：C

2[多选题]在工程建设项目中，建设单位的安全责任包括()。

A.编制安全技术措施的责任

B.统一协调总、分包单位安全生产的责任

C.对拆除工程进行备案的责任

D.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用的责任

E.需要进行爆破作业的办理报批手续的责任

参考答案：C,D,E

3[单选题]对于需要实施拆除的工程，建设单位应在工程施工()向工程所点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频在地的县级以上地方政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7日前

B.10日前

C.15日前

D.同时

参考答案：C

《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

4[单选题]对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是()。

A.拆除施工组织方案

B.堆放、清除废弃物的措施

C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

D.建设单位的资质证明

参考答案：D

5[单选题]对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是()。

A.拆除施工组织方案

B.堆放、清除废弃物的措施

C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

D.建设单位的资质证明

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

参考答案：D

6[多选题]工程监理单位在实施工程监理的过程中，发现安全事故隐患，其能够采取的措施有()。

A.罚款

B.要求施工单位整改

C.要求施工单位暂时停工

D.要求施工单位停业整顿

E.向有关主管部门报告

参考答案：B,C,E

《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

7[单选题]按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位的安全责任除了向施工单位提供现场相关资料、依法办理相关批准手续、提供安全生产费用及不推销劣质材料设备外，还包括()。

A.编制施工现场临时用电方案的责任

B.统一协调总、分包单位安全生产的责任

C.要求设计单位按照强制性标准设计

D.对拆除工程进行备案的责任

参考答案：D 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

8[多选题]下列关于相关单位的安全责任的表述中，正确的是()。

A.为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置

B.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由检验机构人员现场监督

C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测

D.出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，在设备交付使用时，应当出具检测合格证明

E.设备检验检测机构进行设备检验检测时发现严重事故隐患，应当及时告知施工单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告

参考答案：A,C,E

9[单选题]按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位的安全责任除了向施工单位提供现场相关资料、依法办理相关批准手续、提供安全生产费用及不推销劣质材料设备外，还包括()。

A.编制施工现场临时用电方案的责任

B.统一协调总、分包单位安全生产的责任

C.要求设计单位按照强制性标准设计

D.对拆除工程进行备案的责任

参考答案：D

10[多选题]下列关于相关单位的安全责任的表述中，正确的是()。

A.为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置

B.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由检验机构人员现场监督

C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检i贝0机构检测

D.出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，在设备交付使用时，应当出具检测合格证明

E.设备检验检测机构进行设备检验检测时发现严重事故隐患，应当及时告知施工单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告

参考答案：A,C,E

11[单选题]依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当()，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.在开工报告批准同时

B.自开工报告批准之日起10日内

C.自开工报告批准之日起15日内

D.自开工报告批准之日起20日内

参考答案：C

12[单选题]下列对工程监理单位安全责任的表述中，正确的是()。

A.监理单位应当以监理合同为依据对施工进行监管

B.监理单位负责施工的质量、进度和费用控制，不负责安全监管

C.监理单位安全人员可由质量工程师兼任

D.施工合同签订前，主要是协助建设单位做好施工招标准备的各项工作

参考答案：D 学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。

13[单选题]下列对工程监理单位安全责任的表述中，正确的是()。

A.监理单位应当以监理合同为依据对施工进行监管

B.监理单位负责施工的质量、进度和费用控制，不负责安全监管

C.监理单位安全人员可由质量工程师兼任

D.施工合同签订前，主要是协助建设单位做好施工招标准备的各项工作

参考答案：D

14[多选题]某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照《建设工程安全生产管理条例》，租赁公司应当出具塔吊的()。

A.发票

B.原始合同

C.检测合格证明

D.生产许可证

E.产品合格证

参考答案：C,D,E 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

15[多选题]下列属于建设单位应按照国家有关规定办理申请批准手续的情形有()。

A.可能影响他人经营的 B.可能临时中断道路的 C.需要搭设临时建筑的 D.需要爆破作业的 E.需要占用场地的参考答案：B,D

16[单选题]甲建筑公司承建一住宅项目，采用租赁方式向乙建筑机械租赁公司租赁一物料提升机，以降低成本。该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买，但缺少产品合格证明，下列说法正确的是()。

A.不能出租使用

B.可以出租使用

C.经建设单位批准后可以出租使用

D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用

参考答案：A

17[单选题]甲建筑公司承建一住宅项目，采用租赁方式向乙建筑机械租赁公司租赁一物料提升机，以降低成本。该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买，但缺少产品合格证明，下列说法正确的是()。

A.不能出租使用

B.可以出租使用

C.经建设单位批准后可以出租使用

D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用

参考答案：A

18[多选题]《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案()。

A.施工资质等级证明

B.拟拆除建筑物、构筑物产权证明

C.拆除施工组织方案

D.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

E.周围居民或单位的意见

参考答案：A,C,D

19[单选题]某项目建设单位按照合同价款中建设工程安全费用数额及时支付给施工单位，施工中，施工单位该部分费用不能用于()。

A.购买施工安全防护用具

B.安全设施的更新

C.安全施工措施的落实

D.职工安全事故的赔偿

参考答案：D

20[多选题]下列属于设计单位安全责任的是()。

A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计

B.对安全技术措施或专项施工方案进行审查

C.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

D.依法对施工安全事故隐患进行处理

E.就设计意图、设计文件向施工单位做出说明和技术交底

参考答案：A,C,E

21[多选题]《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用，应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续()。

A.属国家明令淘汰或者禁止使用的

B.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 C.经检验达不到安全技术标准规定的 D.没有完整安全技术档案的 E.没有齐全有效的安全保护装置的参考答案：A,B,C

22[单选题]按照《特种设备安全法》规定，特种设备产品、部件或者试制的特种设备新产品、新部件以及特种设备采用的新材料，按照安全技术规范的要求应当经负责特种设备安全监督管理的部门核准的检验机构进行()。

A.强度试验

B.负荷试验

C.型式试验

D.联动试验

参考答案：C

23[单选题]根据《建设工程安全生产管理条例》规定，关于建设单位安全责任的说法中，错误的是()。

A.对向施工企业提供的勘察资料的真实性、正确性、完整性负责

B.施工前进行安全施工技术交底

C.依法履行合同，不得压缩合同约定的工期

D.对拆除工程进行备案

参考答案：B

24[单选题]工程监理单位的主要安全责任是()。

A.审查、要求整改或暂时停工、报告

B.平行检验、旁站

C.咨询、监督

D.组织、控制、协调

参考答案：A 学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。

25[单选题]按照《特种设备安全法》规定，特种设备产品、部件或者试制的特种设备新产品、新部件以及特种设备采用的新材料，按照安全技术规范的要求应当经负责特种设备安全监督管理的部门核准的检验机构进行()。

A.强度试验

B.负荷试验

C.型式试验

D.联动试验

参考答案：C

26[单选题]根据《建设工程安全生产管理条例》规定，关于建设单位安全责任的说法中，错误的是()。

A.对向施工企业提供的勘察资料的真实性、正确性、完整性负责

B.施工前进行安全施工技术交底

C.依法履行合同，不得压缩合同约定的工期

D.对拆除工程进行备案

参考答案：B

27[单选题]《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由()承担。

A.总承包单位

B.专业分包单位

C.出租单位

D.有相应资质的单位

参考答案：D

28[单选题]《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制()时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

A.投资概算

B.工程概算

C.工程预算

D.工程结算

参考答案：B

29[单选题]工程监理单位的主要安全责任是()。

A.审查、要求整改或暂时停工、报告

B.平行检验、旁站

C.咨询、监督

D.组织、控制、协调

参考答案：A

30[单选题]对于需要实施拆除的工程，建设单位应在工程施工()向工程所在地的县级以上地方政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7日前

B.10日前

C.15日前

D.同时

参考答案：C

参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

31[单选题]甲建筑公司承建一住宅项目，采用租赁方式向乙建筑机械租赁公司租赁一物料提升机，以降低成本。该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买，但缺少产品合格证明，下列说法正确的是()。

A.不能出租使用

B.可以出租使用

C.经建设单位批准后可以出租使用

D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用

参考答案：A

32[多选题]工程监理单位在实施工程监理的过程中，发现安全事故隐患，其能够采取的措施有()。

A.罚款

B.要求施工单位整改

C.要求施工单位暂时停工

D.要求施工单位停业整顿

E.向有关主管部门报告

参考答案：B,C,E

33[多选题]在工程建设项目中，建设单位的安全责任包括()。

A.编制安全技术措施的责任

B.统一协调总、分包单位安全生产的责任

C.对拆除工程进行备案的责任

D.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用的责任

E.需要进行爆破作业的办理报批手续的责任

参考答案：C,D,E

34[多选题]《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案()。

A.施工资质等级证明

B.拟拆除建筑物、构筑物产权证明

C.拆除施工组织方案

D.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

E.周围居民或单位的意见

参考答案：A,C,D

35[多选题]下列关于相关单位的安全责任的表述中，正确的是()。

A.为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置

B.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由检验机构人员现场监督

C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检i贝0机构检测

D.出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，在设备交付使用时，应当出具检测合格证明

E.设备检验检测机构进行设备检验检测时发现严重事故隐患，应当及时告知施工单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告

参考答案：A,C,E 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第二篇：2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程担保制度

学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程担保制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。

2018一级建造师考试《工程法规》

1Z301000建设工程基本法律知识

1Z301070建设工程担保制度

1[单选题]甲公司与乙公司签订了一份供货合同，由甲公司为乙公司供应钢筋，并由丙公司作为乙公司收到钢筋后支付货款的保证人，但合同对保证方式没有约定。后来乙公司收到钢筋后拒不付款，则丙公司承担保证责任的方式应()。

A.为一般保证B.为连带责任保证C.由丙与甲重新协商确定D.由甲、乙、丙三方重新协商确定

参考答案：B

◆◆2[多选题]下列选项中，可以进行抵押的财产有()。

A.土地所有权B.高等学校的教学大楼、学生宿舍C.抵押人所有的房屋D.抵押人依法有权处置的国有土地使用权E.抵押人依法承包并经发包人同意的荒地的土地使用权

参考答案：C,D,E

◆◆3[单选题]甲公司与乙公司签订了一份供货合同，由甲公司为乙公司供应钢筋，并由丙公司作为乙公司收到钢筋后支付货款的保证人，但合同对保证方式没有约定。后来乙公司收到钢筋后拒不付款，则丙公司承担保证责任的方式应点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频()。

A.为一般保证B.为连带责任保证C.由丙与甲重新协商确定D.由甲、乙、丙三方重新协商确定

参考答案：B

◆◆4[多选题]下列选项中，可以进行抵押的财产有()。

参考答案：C,D,E

◆◆参考解析：

可以作为抵押物的财产必须是产权明确并可以强制执行的财产，土地所有权、以公益为目的的事业单位的设施不能作为抵押物，因此应选择C、D、E。

5[单选题]下列主体中，不能作为保证人的是()。

A.集团公司的子公司B.企业法人的分支机构C.银行D.担保公司

参考答案：B

◆◆6[多选题]甲企业与乙银行签订一份50万元的借款合同，丙公司在借款合同的担保人一栏加盖了企业的印章。贷款到期后，经甲企业与乙银行协商，乙银行同意贷款延期3个月，但未告知丙公司。下列关于该债务清偿的说法中，正确的有()。

A.丙公司对此50万元的债务不再承担保证责任B.乙银行有权要求丙公司对50万元债务承担责任C.乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任D.点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙公司承担责任E.乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙公司对20万元债务承担责任

参考答案：A,C

◆◆7[单选题]下列主体中，不能作为保证人的是()。

A.集团公司的子公司B.企业法人的分支机构C.银行D.担保公司

参考答案：B

◆◆8[多选题]根据《担保法》的规定，质押担保中的质押包括()。

A.动产质押B.不动产质押C.权利质押D.固定资产质押E.无形资产质押

参考答案：A,C

◆◆9[单选题]建设工程招投标过程中，银行为施工单位提供的工程投标保函属于()。

A.主合同B.从合同C.贷款合同D.连带责任保证

参考答案：B

◆◆10[多选题]下列选项中属于保证担保范围的有()。

A.主债权B.抵押权C.主债权的利息D.违约金E.损害赔偿金参考答案：A,C,D,E

◆◆11[单选题]甲公司与乙公司签订了设备采购合同，由乙公司为甲公司生产某专用设备，甲公司向乙公司支付了10万元作为定金，后乙公司未能履行合同，则乙公司应向甲公司返还的数额为()万元。

A.10B.15C.20D.30 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

参考答案：C

◆◆参考解析：

按照《担保法》的规定，收受定金的一方不履行合同，应双倍返还定金，因此应选择C。

12[多选题]根据《担保法》的规定，下列关于定金的说法中，正确的有()。

A.定金应当以书面的形式约定B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金D.收受定金的一方不履行合同，应双倍返还定金E.定金数额不得超过主合同标的额的10%

参考答案：A,B,C,D

◆◆13[单选题]某人以其居住的商品住宅作为向银行贷款的担保，这种担保方式属于()。

A.保证B.质押C.抵押D.留置

参考答案：C

◆◆14[单选题]下列合同中，不能实现留置权的合同是()。

A.运输合同B.抵押合同C.保管合同D.加工承揽合同

参考答案：B

◆◆15[多选题]下列情形中，除非合同另有约定，保证人在原保证担保的范围内继续承担责任的有()。

A.保证期问，债权人同意债务人转让债务的B.保证期间，债务人同意债权人转让主债权的C.债权人与债务人协议变更债务大小的D.未约定保证期间情况下，主债务履行期届满后接近6个月的E.保证期间，债权人依法将主债权转让给第点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频三人的

参考答案：D,E

◆◆16[单选题]根据《工程建设项目施工招标投标办法>规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供()。

A.工程款支付担保B.抵押担保C.保证金D.预付款担保

参考答案：A

◆◆17[单选题]保证合同的签订人为()。

A.债权人与债务人B.债权人与保证人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人

参考答案：B 12学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程担保制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。

◆◆18[单选题]根据《建设工程施工合同(示范文本)》，如果发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人提供预付款担保的时间应为()。

A.发包人支付预付款10天前B.签订合同后10天内C.发包人支付预付款7天前D.签订合同后7天内参考答案：C

◆◆19[单选题]财产抵押权设置后，将限制的是财产的()。

A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权

◆◆20[单选题]建设工程招投标过程中，银行为施工单位提供的工程投标保函属于()。

A.主合同B.从合同C.贷款合同D.连带责任保证

参考答案：B

◆◆21[单选题]某人以其居住的商品住宅作为向银行贷款的担保，这种担保方式属于()。

A.保证B.质押C.抵押D.留置

参考答案：C

◆◆22[单选题]仓储保管企业甲保管了建设单位乙的一批预制构件，保管期满后，乙未支付保管款项，甲无法联系到乙，甲对保管的预制构件享有()权。

A.质押B.抵押C.留置D.担保

参考答案：C

◆◆23[单选题]根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供()。

A.工程款支付担保B.抵押担保C.保证金D.预付款担保

参考答案：A

◆◆参考解析：

根据2013年3月国家发展和改革委员会等8部门经修改后发布的《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。因此答案A正确。

24[单选题]甲公司与乙公司签订了一份供货合同，由甲公司为乙公司供应钢筋，并由丙公司作为乙公司收到钢筋后支付货款的保证人，但合同对保证方式没有约定。后来乙公司收到钢筋后拒不付款，则丙公司承担保证责任的方式应()。

A.为一般保证B.为连带责任保证C.由丙与甲重新协商确定D.由甲、乙、丙三方重新协商确定

参考答案：B

◆◆25[单选题]根据《建设工程施工合同(示范文本)》，如果发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人提供预付款担保的时间应为()。

A.发包人支付预付款10天前B.签订合同后10天内C.发包人支付预付款7天前D.签订合同后7天内参考答案：C

◆◆参考解析：

2013年4月住房和城乡建设部、工商总局经修改后发布的《建设工程施工合同(示范文本)》中提出，发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保。因此答案C正确。26[单选题]

建设工程招投标过程中，银行为施工单位提供的工程投标保函属于()。

A.主合同B.从合同C.贷款合同D.连带责任保证

参考答案：B

◆◆27[单选题]

甲公司与乙公司签订了设备采购合同，由乙公司为甲公司生产某专用设备，甲公司向乙公司支付了10万元作为定金，后乙公司未能履行合同，则乙公司应点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频向甲公司返还的数额为()万元。

A.10B.15C.20D.30

参考答案：C

◆◆参考解析：

按照《担保法》的规定，收受定金的一方不履行合同，应双倍返还定金，因此应选择C。

28[单选题]

财产抵押权设置后，将限制的是财产的()。

A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权

参考答案：D

◆◆29[单选题]

下列合同中，不能实现留置权的合同是()。

A.运输合同B.抵押合同C.保管合同D.加工承揽合同

参考答案：B

◆◆30[单选题]

下列主体中，不能作为保证人的是()。

A.集团公司的子公司B.企业法人的分支机构C.银行D.担保公司

参考答案：B

◆◆31[单选题]

仓储保管企业甲保管了建设单位乙的一批预制构件，保管期满后，乙未支付保管款项，甲无法联系到乙，甲对保管的预制构件享有()权。

A.质押B.抵押C.留置D.担保

参考答案：C

◆◆32[单选题]

根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供()。

A.工程款支付担保B.抵押担保C.保证金D.预付款担保

参考答案：A

◆◆参考解析：

33[单选题]

保证合同的签订人为()。

A.债权人与债务人B.债权人与保证人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人

参考答案：B

◆◆34[单选题]

某人以其居住的商品住宅作为向银行贷款的担保，这种担保方式属于()。

A.保证B.质押C.抵押D.留置

参考答案：C 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

◆◆35[单选题]

根据《建设工程施工合同(示范文本)》，如果发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人提供预付款担保的时间应为()。

A.发包人支付预付款10天前B.签订合同后10天内C.发包人支付预付款7天前D.签订合同后7天内参考答案：C

◆◆参考解析：

2013年4月住房和城乡建设部、工商总局经修改后发布的《建设工程施工合同(示范文本)》中提出，发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保。因此答案C正确。12 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第三篇：2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程法人制度

学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程法人制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。

2018一级建造师考试《工程法规》

1Z301000建设工程基本法律知识

1Z301020建设工程法人制度

1[单选题]施工企业取得法人资格的时间为()。

A.注册资金到位日B.公司成立日C.工商部门核准登记日D.建设行政主管部门颁发资质证书日

参考答案：C

◆◆2[多选题]下列对于法人的表述中，正确的是()。

A.法人可以分为企业法人和事业法人

B.机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记

C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格

D.企业法人分立、合并，应当向登记机关办理登记并公告E.企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担

参考答案：B,C,D,E

◆◆3[单选题]在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是()。

A.施工企业B.项目经理C.建设单位D.项目经理部

参考答案：A 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

◆◆4[单选题]下列选项中，关于企业法人与项目经理部法律关系的表述，正确的是()。

A.项目经理部具有法人资格

B.项目经理经企业法人授权，其职务行为可以代表企业法人

C.项目经理部行为的法律后果应由企业法人承担

D.项目经理部行为的法律后果应由项目经理承担

参考答案：C

◆◆5[单选题]施工企业取得法人资格的时间为()。

A.注册资金到位日B.公司成立日C.工商部门核准登记日D.建设行政主管部门颁发资质证书日

参考答案：C

◆◆6[单选题]

在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是()。

A.施工企业B.项目经理C.建设单位D.项目经理部

参考答案：A

◆◆参考解析：

项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。显然，A项正确。

7[单选题] 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

根据《民法通则》，施工企业的项目经理属于企业()。

A.委托代理人B.法定代理人C.指定代理人D.授权的项目管理者

参考答案：D

◆◆8[单选题]

下列关于企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是()。

A.项目经理部具有法人资格

B.项目经理经企业法人授权，其职务行为可以代表企业法人

C.项目经理部行为的法律后果应由企业法人承担

D.项目经理部行为的法律后果应由项目经理承担

参考答案：C

◆◆9[多选题]下列关于法人的说法，正确的是()。

A.法人可以分为企业法人和事业法人

B.机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记

C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格

D.企业法人分立、合并，应当向登记机关办理登记并公告

E.企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担

参考答案：B,C,D,E

◆◆参考解析：

法人分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。所以A项错误。机关法人的设立取决于宪法和法律的规定，因此其设立无须经专门机构核准登记，所以B项正确。而C、D、E都是企业法人点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频的重要特点。故B、C、D、E为正确选项。

10[多选题]

设立法人应当具备的条件包括()。

A.依法成立

B.有自己的名称、组织机构和场所

C.有必要的财产和经费

D.有法定的代表人E.能够独立承担民事责任

参考答案：A,B,C,E 12 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第四篇：2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程合同制度

学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程合同制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。

2018一级建造师考试《工程法规》

1Z304000建设工程合同和劳动合同法律制度

1Z304010建设工程合同制度

1[单选题]甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一分要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。

A.要约邀请

B.新要约

C.承诺

D.承诺意向

参考答案：B

◆◆2[单选题]甲、乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。

A.2

B.3

C.5

D.8 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

参考答案：C

◆◆参考解析：

在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中，约定赔偿损失费用为5万元，而且实际损失小于5万元，因而甲方应按照约定损失赔偿额5万元支付给乙方。

3[单选题]要式合同和不要式合同的区别实际上是关于()的问题。

A.合同成立与生效的条件B.合同相互之间主从关系C.合同内容差异D.合同当事人是否互相负有给付义务

参考答案：A

◆◆4[单选题]甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据《合同法》，要约生效的时间应为()。

A.乙发出电子邮件时的时间B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间D.甲知道收到邮件时的时间

参考答案：C

◆◆5[单选题]甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一份要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。

A.要约邀请B.新要约C.承诺D.承诺意向

参考答案：B 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

◆◆参考解析：

承诺必须是受要约人同意要约的意思，本题中，甲公司不是丙公司要约的受要约人，因此其发出的文件不属于承诺，因甲公司按丙公司的要约进行了回复，应该属于新要约。

6[单选题]某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是()。

A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款

参考答案：D

◆◆7[单选题]甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则()。

A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效

参考答案：D

◆◆参考解析：

要约的撤销要求撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，撤回则要求要约到达受要约人之前或者同要约同时到达受要约人，本题中，并没有说明甲发出的要约是否到达乙，也没有说明乙是否承诺，因此A、B、C点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频选项不确切，D是最符合题意的。

8[单选题]某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。

A.备案的建设工程合同B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法

参考答案：A

◆◆参考解析：

本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此，本题选A。

9[单选题]当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。

A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率

参考答案：D

◆◆10[单选题]

当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。

A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率

参考答案：D

◆◆11[单选题]某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时问为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是()。

A.不予支持B.按照2.4%支付利息C.按照4.8%支付利息D.按照6%支付利息

参考答案：C

◆◆参考解析：

按照《解释》规定：当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选C。

12[单选题]某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。

A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日

◆◆参考解析：

该工程因承包方原因拖期，但建设工程未经验收而被发包方实际占用，依法应以转移占用之日为竣工日期，故C选项为正确选项。

13[单选题]某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元的住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款i000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是()。

A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款

B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商

C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款

D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款

参考答案：D

◆◆参考解析：

消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，因此A、B选项错误，另外按照合同法规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此只有D是最符合题意的。

14[单选题]某工程合同中约定竣工日期为2013年11月8日，实际竣工日期为2018年1月8日，竣工后发包方经承包人催告后依然逾期不支付，承包人点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频最迟应当在()以前向人民法院提起诉讼，行使承包人工程价款的优先受偿权。

A.2018年5月8日B.2018年7月8日C.2018年11月8日D.2018年1月8日

参考答案：B

参考解析：

依据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的答复》第4条规定“建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。”本题中问的是最迟的提起诉讼的日期，应当按照工程竣工之日起计6个月，因此，本题正确的答案是2018年7月8日。

15[单选题]按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照()履行。

A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格

参考答案：B

◆◆16[单选题]工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是()。

A.承包方与监理方串通造成的损失B.承包方不履行保修义务所造成的损失C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失

◆◆参考解析：

本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任，选项B、D则完全是由承包人承担赔偿责任，但是C与D虽然都是出现偷盗造成的损失，但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收，其保管责任不属于承包人，选项D是承包人完成的工作成果，在未交付发包方使用前，保管责任属于承包人，因此，本题选C。

17[单选题]乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。

A.1B.2C.3D.5

参考答案：B

◆◆参考解析：

依照合同法的规定：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。

12学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程合同制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。

18[单选题]乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用0.5万元，乙方应该支付甲方()万元费用。

A.0.5B.2.5C.3D.3.5

参考答案：D

◆◆19[单选题]无效合同从()之日起就不具备法律效力。

A.确认B.订立C.履行D.谈判

参考答案：B

◆◆20[单选题]合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是()条款。

A.违约责任B.解决争议C.价款或酬金D.数量和质量

参考答案：B

◆◆21[单选题]某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是()。

参考答案：D

◆◆22[单选题]下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。

A.没有合法授权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止

◆◆23[单选题]乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。

A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效D.如果设备已经交付给丙，则合同有效

参考答案：B

◆◆参考解析：

本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。

24[单选题]承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。

A.供应商应承担由此给承包人造成的损失B.承包人可根据实际情况部分接受货物C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货D.承包人拒绝接受，应承担违约责任

参考答案：D

◆◆参考解析：

当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。

25[单选题]某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为()。

A.变更的效力仅及于变更的部分B.未变更部分效力不确定C.已履行部分应恢复原状D.当事人丧失赔损请求权

参考答案：A

◆◆26[单选题]某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是()。

A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道B.材料商转让自己的债权应经承包人同意C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消

参考答案：C

◆◆参考解析：

债权人转让权利应该通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力，但债权人的转让无需得到债务人的同意，因此本题中只有C是正确的。

27[单选题]施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。

A.乙B.丙C.乙或丙均可D.乙或丙均不可

参考答案：B

◆◆参考解析：

据《合同法》中关于债权转让效力的规定，由于债权已经转让，3万元的债权已经由丙代替，所以，甲的抗辩权就不能再向乙行使了，而要向丙行使。正确答案为B。

28[单选题]2010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的()。

A.继续履行合同B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲C.向法院申请撤销该合同D.向乙要求赔偿

参考答案：D

◆◆参考解析：

本合同属于可撤销合同，可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也可以要求变更合同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。

29[单选题]可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频()内行使撤销权。

A.1年B.2年C.3年D.4年

参考答案：A

◆◆30[单选题]当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的应赔偿，赔偿损失范围包括直接损失和间接损失，其中间接损失是指()。

A.收入B.营业额C.成本D.利润

参考答案：D

◆◆31[单选题]施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是()。

A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延

参考答案：C

◆◆参考解析：

《合同法》中规定，合同履行过程中出现违约情况的，只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任，本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。

32[单选题]施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。

A.发包方B.总包方C.甲分包商D.监理单位

参考答案：B

◆◆参考解析：

首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同，和乙分包商有合同关系的只有总包单位，其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任”，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总包单位，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总包单位，选B。

33[单选题]甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时问为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15B.16C.17D.21

参考答案：D

◆◆参考解析：

本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

34[单选题]甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频货款为80万元，乙向甲支付定金4万元;同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求()。

A.甲双倍返还定金8万元B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元C.甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元D.甲支付违约金6万元

参考答案：C

◆◆参考解析：

《合同法》中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，也就是违约金6万元，至于定金4万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的费用。

35[单选题]

下列情形中，承包人在监理人未及时下达暂停施工指示的情况下可先暂停施工并及时通知监理人的是()。

A.设计变更引起的暂停施工B.施工质量不合格引起的暂停施工C.为排除施工安全隐患而引起的暂停施工D.工地突遇洪灾暂停施工

参考答案：D 12 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第五篇：2018二级建造师《工程法规》第六章考点：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

2018二级建造师《工程法规》第六章考点：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

2018二级建造师《工程法规》第六章考点：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度。面对二建将全国执业的利好消息，大家都开始积极着手准备二建考试，为帮助备考2018二级建造师的考生，学尔森小编整理了工程法规章节考点练习，希望大家掌握本章重要考点。

建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

1.建设单位安全责任

建设单位的安全责任包括：依法办理有关批准手续，向施工单位提供真实、准确和完整的资料，不得提出违法要求和随意压缩合同工期，确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等，申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。

1.建设工程项目的投资主体或管理主体是()，其在整个工程建设中居于主导地位。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

2.勘察、设计单位安全责任

勘察、设计单位的安全责任包括：提供的勘察文件真实、准确，满足建设工程安全生产的需要;保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全，保障人员点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频的安全;依法进行设计;提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议;对设计成果承担责任。

2.建设单位的安全责任主要包括()。

A.依法办理有关批准手续

B.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

C.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料

D.不得提出违法要求和随意压缩合同工期

E.编制施工安全生产规章制度和操作规程

2018二级建造师考生们尽快备考吧，建造师管理新规定修订的新政策是否让你动心了呢?早起的鸟儿有虫吃，早备考的考生有证儿拿!来学尔森学习。跟着名师学解题思路，更有各科目备考资料以及答题技巧。学尔森预祝2018二级建造师考生们顺利通过考试!2018二级建造师《工程法规》第六章考点：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

3.工程监理、检验检测单位安全责任

工程监理的安全责任包括：审查安全技术措施或专项施工方案，依法对施工安点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频全事故隐患进行处理，承担相关的法律责任。检验检测单位应履行职责并对违法行为承担法律责任。

3.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩()工期。

A.定额

B.标准

C.合同

D.法定

4.机械设备等单位安全责任

机械设备等单位的安全责任包括：提供机械设备和配件单位的安全责任，出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任，施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任。

4.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械有()情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。

A.经检验达不到安全技术标准规定的B.没有完整安全技术档案的C.国家明令淘汰或者禁止使用的D.没有齐全有效的安全保护装置的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

2018二级建造师考生们尽快备考吧，建造师管理新规定修订的新政策是否让你动心了呢?早起的鸟儿有虫吃，早备考的考生有证儿拿!来学尔森学习。跟着名师点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频学解题思路，更有各科目备考资料以及答题技巧。学尔森预祝2018二级建造师考生们顺利通过考试!2018二级建造师《工程法规》第六章考点：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

2018二级建造师《工程法规》第六章考点：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度。面对二建将全国执业的利好消息，大家都开始积极着手准备二建考试，为帮助备考2018二级建造师的考生，学尔森小编整理了项目管理章节考点练习，希望大家掌握本章重要考点。

建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

5.政府部门安全监督管理的相关规定

政府部门安全监督管理的相关规定包括：按照建设工程安全生产的监督管理体制，对安全生产事项进行审查，实施安全生产行政执法的法定职权，建立安全生产举报制度和相关信息系统等。

5.《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的()应当由经核准的特种设备检验检测机构进行。

A.平行检验

B.监督检验

C.型式试验

D.定期检验

E.无损检测

1.A2.ABCD3.C4.ACE5.BCDE 点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 2018二级建造师考生们尽快备考吧，建造师管理新规定修订的新政策是否让你动心了呢?早起的鸟儿有虫吃，早备考的考生有证儿拿!来学尔森学习。跟着名师学解题思路，更有各科目备考资料以及答题技巧。学尔森预祝2018二级建造师考生们顺利通过考试!二级建造师施工管理考点：施工合同索赔专项。索赔近三年分值在12分左右，是占分比较多的考点。而索赔问题考点的难点在于工期索赔、费用索赔。

二级建造师复习资料:二级建造师考试考点-学尔森

提供二级建造师考试辅导资料、复习笔记、讲义等内容。欢迎广大考生访问学尔森二级建造师考试网，获取更多关于二级建造师考试的信息。

点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频

2018一级建造师工程法规章节习题：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

第一篇：2018一级建造师工程法规章节习题：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

第二篇：2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程担保制度

第三篇：2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程法人制度

第四篇：2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程合同制度

第五篇：2018二级建造师《工程法规》第六章考点：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

相关范文推荐

2018一级建造师《工程法规》章节习题：仲裁制度

2018一级建造师工程法规章节习题：相关合同制度

2018一级建造师工程法规章节习题：民事诉讼制度

2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程保险制度[精选合集]

2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程质量保修制度

2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程竣工验收制度

2018一级建造师《工程法规》考前精选习题(第八章)

2018一级建造师《工程法规》考前精选习题(第五章)