钢结构合同

第一篇：钢结构合同

钢 结 构 工 程 合 同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、规章，甲乙双方在平等互利、相互信任的基础上，就 钢结构工程的 钢结构及采光顶玻璃幕墙工程分包事宜签订此合同，以资双方遵照执行。

一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3建筑面积：平方米

二、承包内容 2.1承包范围：

2.1.1 轴钢结构施工图所包括的全部钢结构及采光顶玻璃幕墙。2.1.2除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

2.2合同总价：

2.2.1 元（合同总价暂定，投标表中单价固定已最终确定的图纸为准）。

三、加工制作技术要求

乙方必须按甲方提供的图纸及国家GB50205-2001规范及国家相关技术规范、行业标准、条例和强制条文等执行。

四、项目联系人

1.甲方委派 为项目负责人。2.乙方委派 为项目负责人。

五、工程价款结算及付款方式: 1．工程预付款：

工程预付款：甲方应在合同签定后三日内支付工程款的40%做为预付款，用 于钢材、预应力专业材料、采光玻璃等的采购。

2.工程进度款的支付：当乙方开始钢结构进入施工现场安装时，甲方应支付工程款的10%做为工程进度款，钢结构安装完毕验收合格幕墙龙骨安装完毕付工程总款的30%。乙方全部安装完毕，当钢结构单项验收完成后，甲方应支付至工程总额的97%,并在乙方提出申请后三日内审核完毕及付款，余款做为质保金应在乙方安装完成一年后7日内付清。

六、工期要求

6.1本工程开工日期： 6.2如乙方不得不拖延加工或暂停加工，必须在此之前向甲方提交一份阐述原因的报告，经甲方同意后方可获得延期，七、技术要求

7.1乙方必须严格按设计标准和现行国家标准操作规程和验收规范完成承包范围内的工作，并应符合甲方的要求，满足设计图纸和有关技术洽商及变更的要求。

八、违约处理

1、甲、乙双方都必须严格遵守本合同各项规定，由于一方的违约，造成本合同无法履行或不能完成履约时，由过失的一方承担违约责任并承担因此而引致的一切费用，如属于双方的过失，根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。

2、甲方应按合同要求支付乙方工程款、提供图纸，否则乙方有权顺延工期。若由于乙方原因造成工程严重脱期，而乙方又无积极措施确保合同工期完成或无力按质量标准返修的，甲方有权责令乙方停止施工直到终止合同，且乙方应承担实际损失及相关责任。

九、合同争议

甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请签约所在地合同管理机构会同有关部门调解，协商或调解不成的，向北京市通州区人民法院提起诉讼。

十、其他条款

10.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款后失效。

10.2本合同正本两份具有同等法律效力，由甲乙双方分别保存，副本两份。

甲方（签章）： 乙方（签章）

甲方代表：

乙方代表：

签订日期： 年 月 日

第二篇：钢结构合同

钢结构厂房施工合同书范文提要：甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金。如甲方有不明原因不能及时按合同规定付工程款，乙方有权终止合同。钢结构厂房施工合同书范文

建设方(甲方)z

承建方(乙方)上海z钢结构有限公司z

为了明确双方责任,分工协作,更好地相互配合,确保本工程项目按质、按量、按时完成，根据《中华人民共和国经济合同法》和国务院颁发的《建筑安装工程承包合同条例》,并结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：z

2.工程地点：z

3.工程期限：z

4.工程情况及承包方式：

（1）工程情况：

产品名称

规格型号

单位（平方米）

数量

备注

备注：

（2）工程承包方式：按得到甲方认可的乙方设计的方案图进行制作和安装。

5.合同价格：

（1）该工程每平方米为___ 元，该工程建筑面积为___平方米。

（2）该工程款总价为___ 元。（大写____________ 元。）

（3）该工程款总价以乙方报价项目为准，如有增加项目，按签单为准，进行结算。

二、工程价款和支付方式

1、付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方备料款（第一期工程款）该工程总价的 %给乙方。（计：___ 元）人民币。（大写：_________ ___）

（2）乙方工程材料进场，甲方支付乙方材料款（第二期工程款）该工程总价的 %给乙方。

（计：___ 元）人民币。（大写：_______________）

（3）该工程完成经甲乙双方验收后甲方支付乙方余额（第三期工程款)该工程总价的 %给乙方（计：___ 元）人民币。（大写：______）。七日内付清。

2、甲方支付乙方的所有款项以支票方式支付。所有付款日期均以甲方付款之银行付款凭证日期为准。为确保工程顺利进行，甲方应按时支付上述款项。

三、施工准备

1、甲方责任：

（1）按合同条款及时支付工程款。

（2）提供工程安装所需水、电线路的接点，并保证施工期间的需要。

（3）负责确保安装场地以及施工场地内的主要交通干道满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。

（4）向乙方提供钢构件拼装场地，租借材料、重要工具临时存放仓库。

（5）向乙方提供原有地基数据，保证数据真实准确。

（6）甲方应严格履行上述各项义务，并承担相应的责任。如甲方负责的内容准备工作不足，影晌开工及施工，工期相应顺延并赔偿乙方的损失。

2、乙方责任：

（1）严格按照国家有关规范、规程进行钢结构厂房制造、安装，确保符合设计图纸（此处设计图纸指得到甲方认可的乙方设计的钢结构厂房设计方案图）的要求、本工程使用要求和技术附件的条件。

（2）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通及施工噪音等管理规定。

（3）做好施工现场原有管线的保护工作。

（4）乙方负责钢结构厂房工程材料保护工作。

（5）乙方负责现场钢构件的卸货工作。负责所卸材料的清点、整理、堆放、保管、搬运等。

（6）乙方严格按照国家的施工规范和安装标准进行施工。

（7）乙方不履行上述各项义务，承担工期延误责任和经济损失。

（8）负责委派项目经理一名、技术员、施工员、安全员、资料员全面全面负责工地的质量、进度、安全和交工验收等工作。

(9)组织施工人员、施工用具、施工机械进场，就近安排住宿场所，费用由乙方承担。

四、施工与设计变更

1.、甲方认可的钢结构厂房设计方案图纸为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

2、施工图的重大修改，应由甲方同意，甲方签证后，乙方才予实施。

3、施工中发现下述事故，乙方必须立即以书面形式通知甲方，要求确认

(1)施工图纸和现场状况不一致。

(2)施工图表示不明确或有错误。

4、施工中如有修改或增加项目的，由此发生的一切材料，费用等都有甲方承担，并视情顺延工期。

五、工程施工和质量

1、乙方负责钢结构厂房的制作安装。

经甲乙双方商定：

（1）2011年 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

（2）2011年 月 日之前，全部工程完工；

2、乙方必须严格按照施工图纸，技术规范和组织设计进行施工，确保工程质量达到优良的质量标准，不留隐患交付使用。

3、甲方派出代表，协助配合乙方项目经理技术协调及鉴证工作。

4、乙方须派驻工地项目经理，全面负责现场管理、施工质量、施工进度、施工安全等所有事宜。

5、安装如需提前完工，双方另行签订协议。乙方按此修订进度

六、工程施工安全条款

1、乙方进入施工现场人员必须戴好安全帽，穿好工作服和工作鞋。

2、施工人员遵守安全操作规范，加强自我保护意识。

3、按技术安全规范进行施工，非施工人员不得进入施工区，严禁违规操作。

4、乙方项目经理必须对全体人员进行安全教育，配备安全装备。

5、注意用电安全，每天收工时关掉总闸刀，对电焊机盖上防雨瓦。

6、下雨天严禁施工。

7、工地施工中施工人员的安全事故全权，由乙方负责。

七、乙方声明和售后服务

1.乙方对制作的钢结构厂房作出下列声明及保证：

2.所有材料为全新、未曾用过。

3.钢结构厂房的设计、制造和安装是以国家相关规范、规程为标准，并满足本工程使用要求。

4.乙方对所制作安装的钢结构厂房工程进行保修，保修期为一年（屋面防水和渗漏包修期为1年，结构部分为设计年限）。保修期从竣工之日算起。竣工之日定为钢结构厂房全部建成完工之日。

八、违约责任

1、任何一方违约或不履行合同中的条款，而造成对方经济损失时，由违约方承担经济责任，任何一方不可单方面终止合同，否则造成的损失由该方负责。

2、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金。如甲方有不明原因不能及时按合同规定付工程款，乙方有权终止合同，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

3、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：

（1）甲方不按合同付款，影晌工程材料进场

（2）工程量变化或设计变更；

（3）不可抗力（连续下雨，地震、战争、**、空中飞行物体坠落或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾等。）；

（4）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过12小时。

（5）乙方在以上情况发生后3天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后7天内予以确认、答复，逾期不予答复，可视为延期要求已被确认。

（6）乙方不能按开工日期开始安装，应在3天之前向甲方代表提出延期开工的理由和要求，甲方代表在3天内签复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予签复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。

九、解决合同纠纷办法

1.因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

2.解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一

方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

十、附件部分

1.由乙方提交并经甲方确认本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

2.本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十一条 其 他

本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同自双方代表签字盖章后生效。在完工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，保修条款终止。

甲方：乙方：上海z钢结构有限公司

(盖章)(盖章)

甲方法定表人：乙方法定代表人：

公司地址：公司地址：上海市奉贤区运河北路567号

公司开户行：公司开户行：上海银行奉贤支行

银行帐号：银行帐号：保密

税号：税号：x078

联系电话：x联系电话：

日期： 年 月 日

第三篇：钢结构施工合同

钢结构施工合同

发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，依据本工程双方的招投标书，按照本工程的招标说明及招投标结果，经甲、乙双方协商，签定本施工合同，并一致确认以下条款内容：

第一条 工程概况 1、工程名称： 钢结构工程、工程地点：

3、工程面积：、工程内容： 钢构件安装；（需围护彩板安装另作结算）第二条 合同价款

1、本工程造价： 工程款总计 元，合计 元/㎡。

2、本工程款含工程材料费、安装费、钢材防锈费。（建筑安装发票）除外。

3、所有钢材规格及型号安装摆放位置参照图纸要求安装施工。

4、因图纸变更调整而增加的工程量，另行签证，另行增加工程款。第三条：工程款支付及结算

本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。工程款分三阶段支付 ：

（1）合同签订后，乙方按照甲方通知时间进场，全部材料进场后甲方支付工程总造价的40%，即 元。

（2）主体钢材结构完工后（彩钢夹芯板未铺）付40% 即 元。（3）全部工程结束验收后再支付工程尾款20%即 元。第五条 甲方责任

1、甲方应在开工前做好施工场地围墙的建设，做好场地的初步平整，提供平整顺畅的道路以保证乙方顺利开工。

2、甲方应提供免费的施工电源及施工用水。

3、甲方负责当地地方关系的协调，保证工程能顺利进行。

4、甲方负责按合同约定支付工程款。第六条 乙方责任

1、乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2、乙方负责提供安全防护及劳动保护。

3、乙方应根据本工程的实际情况作好员工安全、文明施工教育。

4、乙方应严格执行施工质量规范及文明施工的规定，听从甲方人员的管理和指导、否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第七条 不可抗力

因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理 第八条：本合同一式两份，各执一份，签字生效。

发包单位签字（甲方）： 承包单位签字（乙方）：

年 月 日 年 月 日

第四篇：钢结构施工合同

建设工程施工合同

（钢结构制安部分）

建设单位：

施工单位：

签订日期：2018年 月 日 钢结构工程制作安装合同

发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）

兹由乙方承建的 工程，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程内容：

⒈图纸设计单位：

⒉图纸设计编号为：。3.运输安装：

凡涉及图纸内容的钢结构和其它辅助材料等的所有防锈处理、运输、吊装、安装等，均由乙方负责。

4.标高和轴线尺寸均按设计图纸或图纸说明(并结合现场)施工。

5、图纸有未注明或不明部分，需要甲方解释的，承包人应以书面形式递交甲方。否则甲方视无问题。但施工后出现问题或不符合设计要求或《规范》时，一切损失均有乙方负责。

二、承包范围和方式：

1、图纸全部钢结构工程（不包括基础预埋件及螺杆）；

2、包工包料

三、工程质量：

（1）、所有构件制作安装均应符合《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205-83。

（2）、屋面防水工程防渗漏保修期为 五 年。

四、防火要求：

根据设计要求，钢结构耐火等级为 一

级，钢结构件均需按设计要求做防火处理。

五、合同工期：

1、进场起吊时间 ： 2019 年 2 月 20 日。

2、吊装、安装竣工时间： 2019 年 5 月 10 日。(安装期为79天)

六、合同价款：

1、建筑面积：。

2、单位造价：每平方米屋面面积按 元/㎡计算。

3、合同价款为： 元。(为含增值税)。（大写）。

4、合同价款为一次性包定价款。包括防火涂料、所有检测费、管理费用等。

七.确定变更价款

承包人在工程变更确认后适时提出变更工程价款的报告，经工程师和发包人委派的工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）、根据投标报价书中适用于或类似于变更工程的价格，经工程师和发包人委派的工程师确认后执行。

（2）、没有适用于或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师和发包人委派的工程师确认后执行。

（3）、工程师和发包人委派工程师确认的增加（或减少）工程变更价款作为追加（或核减）合同价款，与工程款同期支付（或核减支付）。

（4）、因承包人本身原因导致的工程变更，承包人无权要求追合同价款。

八、工程价款支付方式

1、钢梁、柱等主钢构进场开始吊装，支付工程总价款的30%；

2、安装全部竣工，包括防火涂料竣工，工程待验收前付至工程总价款的50%；

3、工程竣工验收后（竣工验收在三个月内）付至工程总价款的70%；

4、竣工后满一年（按竣工报告时间）付至工程总价款的80%；

5、竣工后满二年（按竣工报告时间）付至工程总价款的95%；

6、余款为质保金，在规定的保修期时间内分期支付。

7、因投标人原因延误工期或工程存在质量问题，招标人有权缓付或拒付工程款。投标人不得以缓付或拒付工程款作为延误工期的理由，对以上延误工期或工程存在质量问题投标人应负违约责任。

九、工程安全施工条款：

1、承包人在施工现场的安全管理、教育由承包人负责。开工前，承包人应组织全体施工人员进行安全教育，对施工区域、作业环境等进行检查，确认符合安全要求后施工。

2、承包人在施工范围内应临时设置围栏或警告标志，禁止无关人员进入施工现场。未经发包人同意，承包人不得擅自使用发包人的设施和设备；不得擅自拆除、变更发包人防护设施。

3、承包人在施工过程中应遵守国家和地方法律法规及安全管理条例。承包人必须按国家相关规定，办理施工人员人身和财产的相关保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、不得雇佣精神病患者、呆傻人员等进行施工。从事高空作业 的施工人员，必须进行身体检查。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、恐高症及其他不适应高空作业的人员，一律不准从事高空作业的施工。

5、承包人在施工中要确保用电安全，严防发生触电事故，杜绝一切不安全隐患，定期对现场进行安全检查，不得随意拉、接临时电源线、裸线或直接插在电源插座上，如因承包人用电不慎所造成的一切后果由承包人负责。

6、在施工范围内如对第三方（人、物）造成伤害，其后果由承包人负责，并承担全部责任；如对发包人原有设备及成品等物品造成损坏的，由承包人负责对损毁物品进行赔偿。

7、承包人在施工时不得随意动用明火作业或私自存放易燃、易爆物品，如因施工需要，需动用明火作业，承包人应事先挣得发包人同意，并提出书面申请批准后，方可使用。并由承包人派专人负责现场施工安全，保证安全无事故。如承包人私用明火、私存放易燃易爆等物品，产生的一切后果均由承包人负责。

8、承包人在施工中，不得随意扩大施工占地面积，严禁堵塞交通及楼宇安全疏散通道，各种施工材料，设备不得乱堆乱发。对施工中遗留的各种废料及物品，应做到当天施工当天清理，保证施工现场的清洁卫生。

9、承包人在施工过程中不得随意拆改移动消防专用设施设备。

10、承包人在施工中人员凡在离地面两米以上进行的作业，都属于高空作业。所有高空作业者，不论什么工种，进行作业的时间、地点，也不论专业或临时，均应执行高空作业安全管理规定。

11、施工过程中不得有打架斗殴，如出现此类事件，造成后果的，承包人应承担全部责任。

12.工程施工中发生安全事故时一切费用和责任均由承包人负责。

13.工程施工中发生安全事故后出现行政处罚时一切费用和责任均由承包人负责。

14.在处理安全事故时若出现兹事或闹事而影响发包人生产的，承包人应负全部责任。

15、本条款未涉及的安全必须按《建设工程施工安全技术操作规程 》施工。

十、工程验收：

1、乙方所施工的钢结构工程质量应符合设计要求和严格按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定执行。

2、乙方应接受甲方和监理单位监督验收。

十一、工程资料： 乙方在竣工验收前一星期应把所有应提供的资料交给发包人。

十二、违约

1、甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，甲方应承担违约责任，乙方可延期工期或停工。

2、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，乙方应承担违约责任。若乙方不能按期竣工或中途退场时，乙方将承担违约金：为合同总价款的5% 元。

十三、争议

甲乙双方在履行此合同时发生争议，可申请当地工商或建设行政主管部门进行调解。同时也可向工程属地仲裁委员会提请仲裁或向工程属地人民法院提起诉讼。

十四、保险

乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自由人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。

保险事故发生时，发包人和承包人应尽力采取必须要的措施,防止或者减少损失。

十五、其他

1、招标文件为合同的一部份。

2、招标文件中投标人如中标后，即视为本合同的乙方。

3、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，经甲乙双方签字后生效，双方全面履行本合同条款后此合同自行失效。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法定人（签字）： 法定人（签字）：

或委托代理人(签字): 或委托代理人(签字):

2018 年 月 日

第五篇：钢结构合同

发包人：_ 承包人：_

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况及承包工作内容

1.1 工程名称：

1.2 工程概况：

1.3 分包工作内容： 型钢 楼承板1.0 688型 混凝土c25厚度100mm

第二条 作业人员

承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 名。

第三条 合同工期

开工日期 年 月 日，完工日期 年 月 日，工期为

备注：如由于甲方材料款未及时支付，工期顺延。

第四条 合同价款

4.1 隔层价款为：

楼梯价款为：

小缓步台价款为：

大缓步台价款为：

合计合同总价款为：

注：合同总价款不包括发票、检测、防火涂料。

4.2 合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）：

天

经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致确定： 

固定价格合同 □可调价格合同 □成本加酬金合同

合同价款约定后，任何一方不得擅自改变。

4.2.1采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：不采用。风险费用的计算方法：不采用。风险范围以外合同价款调整方法：不详见本合同“10.2补充条款”。4.2.2采用可调价格合同时，合同价款调整方法：不采用 4.2.3采用成本加酬金合同的约定：不采用 4.3 对合同价款内容的明确：无 第五条 工程量确认

5.1 本工程采用的工程量计算规则：  《建设工程工程量清单计价规范》；

□其他：

5.2承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 不采用

第六条 合同价款的结算和支付

6.3.2 双方约定支付工程款（进度款）的时间和数额： 1.进场前工程预付款50% 元

2.钢结构完成楼承板铺装就绪支付工程款40% 元 3.混凝土浇筑完成，一次性付清余款，即 元

7.1.工程质量缺陷保修范围和内容： 全部施工内容

（1）属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，（2）发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

7.4 工程质量缺陷保修费用

工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

第八条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

8.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

8.2 重大伤亡及其他安全事故处理：

8.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

8.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

8.3 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：符合中国现有规范及发包方的合法要求.第九条 工程变更 9.1 变更价款的确定：

第十条 工程延期范围及延期开工损失赔偿费及限额约定

10.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

（1）因战争、**、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；

（2）设计变更和工程量增加；

（3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；

（4）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；

（6）发包人同意工期顺延的其他情况。

10.2 承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。

10.3 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定

10.4 延期开工损失赔偿费及限额约定：因发包人原因延期开工，发包人相应顺延工期；因承包人自身原因延期开工，损失自负，并不顺延工期。若给发包人造成损失的，还应赔偿损失费用。

10.5 提前竣工：施工中发包人如需提前竣工，或承包人提前竣工，竣工验收合格后，双方协商一致应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。

第十一条 文明施工

11.1 承包人安全责任的约定：承包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任发生的费用。

11.2 发包人安全责任的约定：发包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任发生的费用。

11.3 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：按照中国规范及建设单位、监理单位和发包人的现场要求.第十二条 材料机具供应

12.1 本工程由发包人提供的机械设备为：_无

承包人自备的工具为：运输车辆、电焊机、自备水电及相关费用。

双方确认防护用具由承包人承担。

第十三条 违约责任

13.1 发包人违约责任

13.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

13.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。

13.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

13.1.4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。

13.2 承包人违约责任

13.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

13.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。

13.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

第十四条 合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“√”）：

1.向大连仲裁委员会申请仲裁。

2.向___________人民法院起诉。

第十五条 合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。

本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。

在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。

第十六条 其他

发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项： 无约定 本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。

发

包

人（盖章）：

承

包

人（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）

****年**月**日

****年**月**日