土石方车辆运输协议书

第一篇：土石方车辆运输协议书

土石方车辆运输协议书

甲方：

身份证号码：

乙方：

身份证号码：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就高栏港深水码头土石方运输工程的相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：珠海高栏港深水码头土石方工程 ；

2、工程地点：珠海市高栏港；

3、工程内容：土石方挖、装、运、平;

4、运

距：0—8公里；

5、资金来源：国家划拨。

6、开工日期：2016年9月20日；

7、竣工日期：2021年8月14日（以政府职能部门、业主、监理华夏龙腾船务工程有限公司签署的竣工验收报告及移交报告为准）。

二、工程综合价款:11元／m3(税后价)。

三、计量标准：顿折方，暂定1.76:1（依据国家检测标准为准）。

四、结算方式及时间：

五天一结，按90%结算。以甲方发给的一卡通账号转账。

五、工程自卸车、机械设备型号及数量：

1、车型：前二后八轮或前四后八轮；

2、车数：每个标段100辆工程自卸车；

3、车手续：行驶证、道路营运证、驾驶证、身份证、保险卡，车辆45o夹角照片一张，驾驶员三张蓝底照片、扫描件；

4、机械设备手续：车辆购置发票、合格证或买卖合同扫描件；

5、挖掘机：暂定每标段16台，型号360至420型均可；

6、推土机或装载机：每标段1—2台（型号T80以上）。

六、工作时段：24小时。

七、工程自卸车及机械设备入场费：

工程自卸车及机械设备入场并由甲方验收合格后七天内，支付调车（机）费。1、1000公里内，每辆工程自卸车2000元，挖掘机每台5000元，推土机每台5000元； 2、1000公里以上，每辆工程自卸车5000元，挖掘机每台10000元，推土机每台10000元。

以上调车费从当月运费中一次性扣除。

八、双方的权利义务

（一）甲方的权利义务

1、甲方向乙方提供工程项目及技术交底、安全生产及施工进度要求；

2、甲方应确保进出场地道路畅通，负责道路的平整与维修；

3、甲方负责协调与地方的关系，确保乙方在施工过程中不受外界干扰。如遇干扰导致乙方无法正常施工时，甲方负责协调处理；

4、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用（包括水、电费）由乙方承担。工程自卸车、机械设备维修自理，车辆、机械设备用油（低于市场价）由工程部提供，当月结账时一次性扣清；

5、因乙方不听从指挥、违规操作所发生的事故及经济损失由乙方全部承担，与甲方无关。

6、甲方负责提供地下管线、通信电缆、地下之物等勘察报告，并安放警示标志。

7、甲方有权监督管理、检查、验收乙方安全生产、运输经营、财务管理等各项工作。

8、甲方对未按时完成施工进度计划任务的车队有权视情况清除出场，乙方不得有任何异议。

9、甲方有权对乙方不听从指挥、酗酒滋事、谩骂殴打管理人员的当事人批评教育，情节严重的给予清除出场。

（二）乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理和承担全部责任。

2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必须严格按照所签工程量、工期，认真编制施工进度计划方案。严格按照方案进行生产作业，不得无故停工、跳槽、退场。否则，给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

4、乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。

6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

7乙方必须遵守国家颁布的有关安全法规（防火、防毒、防躁音等）、技术操作规范，做到安全生产、文明施工。发现安全隐患必须及时排除并向甲方报告，坚决杜绝重大事故的发生。

8、为确保工程按时完工，避免中途退场，影响工程进度，乙方工程自卸车、机械设备入场正常运行后，甲方分三次从乙方工程款中扣除每辆工程自卸车、机械设备每辆每台壹万元的履约保证金，工程竣工验收合格后，三日内一次性退还。

9、甲方通知乙方领取进场通知书三日内，乙方须向甲方缴纳20万元的入场押金，双方共管，并领取入场通知书。当工程自卸车、机械设备按时入场，甲方验收确认后次日退还该笔押金。如乙方没有按时入场，则该笔押金自然解封给甲方，作为赔偿甲方的经济损失。

10、乙方应有专业统计员于每日下午5时时前以书面形式向甲方报告当日生产量。报表要工整、准确无误，并记录好各项工作日志。

九、违约责任：

1、如遇不可抗力原因影响协议执行时，经双方协商可延迟协议期限或终止本协议。

2、本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他：

1、本协议未涉及到的条款，以大合同为准。

2、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。

3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方代表

乙方代表：

身份证号码：

身份证号码：

联系电话

联系电话：

签定时间： 年

月

日

签定时间：

****年**月**日

第二篇：土石方车辆运输协议书

土石方车辆运输协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、项目工程名称：

二、项目工程地点：

三、工程量：要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。

四、工期：

本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。

开工时间为____年一月一日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。

五、单价、结算

以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价）

甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。在第二个工作日的17点前，按照乙方前一天的总运输款支付全款。

六、双方的权利义务

（一）甲方的权利义务

1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。

2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切 1

费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

（二）乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。

6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

七、特别约定

1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。

2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。

八、违约责任

1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。

九、争议解决办法

本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方代表：乙方代表：

身份证号码：身份证号码：

联系电话：联系电话：

签订时间：年月日签订时间：年月日

第三篇：土石方车辆运输协议书

土石方车辆运输协议书

甲方：曲靖市金博房地产开发有限公司

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、项目工程名称： 金博玫瑰园土石方运输

二、项目工程地点：曲靖市麒麟区龙华大道

三、工程施工内容

1、材质：土石方

2、工程运距：场地内运输

3、装卸地点：上料点甲方指定，卸料甲方指定

4、运输方式：装料，运料

5、机械车辆型号：

6、计算方式：按月计算。

7、乙方装运车辆必须满足甲方施工要求，用自卸式汽车（装载容积22立方米以上）将土石方从工程装车地点运至甲方指定的卸土场地。

五、单价、结算

运输车辆价格：15000元/月/辆，每月运输天数需保证满足25天，若每月运输天数不足25天，则按照实际运输天数结算，若每月运输天数超过25天的，按照实际运输天数结算。

六、双方的权利义务

（一）甲方的权利义务

1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。

2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

（二）乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

4、乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。

6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

七、特别约定

1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。

2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。

八、违约责任

1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。

九、争议解决办法

本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方代表

乙方代表：

身份证号码：

身份证号码：

联系电话

联系电话：

签定时间： 年

月

日

签定时间：

****年**月**日

第四篇：土石方车辆运输协议书

土石方车辆运输协议书

甲方： 乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚信的原则，就乙方承包甲方的土石方运输相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、项目工程名称：______________________

二、项目工程地点：______________________

三、工程量：工程量：工程总方量约为__________万方。要求运输车辆_____辆，乙方每增减一辆运输车辆，必须事先告知甲方。

四、工期：本项目工程期限以甲方通知为准。

五、结算：

以项目部人员实际测量车厢容积为标准算方，单价______(含倒土费），运距____公里，超出运距每公里加1元，不足一公里按照一公里计算，结算期限15-20天报票至项目部，统计后10天左右结款。

六、双方的权利义务：

1、甲方负责安排乙方车队进场作业，具体时间以甲方书面通知为准。

2、乙方在施工过程中自行负责油料及轮胎供应，如车辆在运输中有违规现象遇交警、渣土、路政，由乙方自行处理（出工地以后）。

3、在乙方施工过程中，如遇施工当地政府、环保等相关单位干预的，要及时告知甲方，由甲方出面协商解决，造成工期延误与乙方无关，如遇特殊情况甲乙协商解决。发生以上情况乙方不得私自处理，若因乙方处理不当引起的纠纷，甲方有权不介入处理。

4、甲方负责协调与施工场地的关系，认真解决乙方在施工过程中的纠纷，如遇堵工或者因开挖施工单位造成堵车等情况，甲方应及时有序解决。

5、甲乙双方应有管理人员长期驻扎在施工工地，双方本着工作需要和人员调配及工程进度等任务，互惠互利合理安排。

七、其他：

1、本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方代表：

乙方代表：

身份证：

身份证：

联系电话：

联系电话：

签订日期：

签订日期：

第五篇：土石方运输协议书

土石方运输协议书

根据《中华人民共和国合同法》和其它相关法律、法规，结合施工现场施工情况，为明确双方义务及责任，本着互惠互利的原则，经双方协商，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程内容：运输土方

2、工程地点：松岗第一小学工地

3、运输距离及单价：一公里内起步价2.5元/立方，每增100米加价0.15元/立方，以此类推。

二、施工人员及材料监理

1、甲方给乙方提供施工中生活用水设施、住宿（房屋和床免费），水电费等费用由乙方自理。

2、乙方管理好甲方所提供的设备及设施，如有损坏，乙方照价赔偿。

3、乙方在开工期间不得乱窜工地，遇事不得越级处理，违者肇事车辆据情节轻重罚款3000——5000元。

三、双方责任

1、甲方负责协调矿区各单位的关系，为乙方顺利运输创造条件，保证乙方装卸作业面不堵车，保证道路畅通。

2、车辆签订合同后根据甲方书面要求时间内到达甲方施工现场，要求车辆9台，以后根据甲方施工要求甲乙双方协商调配增加车辆。

3、乙方车辆进场后，必须安排技术合价3年以上驾龄的司机操作，施工期间司机不得随意离开工作岗位和其它理由不去工作，司机24小时待命工作，不准酒后驾车，如有违约，罚款2000元，且后果自负。

4、在施工期间乙方车辆如果出现损坏，需要修理，必须向甲方负责管理，车队人员申请方能离开施工现场进行修理，否则按旷工处理，每个工作日罚款500元。

5、在施工期间，车辆停放要按照甲方规定位置停放，要做到车辆停放整齐，不准乱停乱放，车辆在施工中任何时间不准擅自离开工地，如有其它原因需要离开矿区，必须向甲方申请同意后才能离开，否则重罚5000元。

6、因天气原因停工后，如能正常作业，乙方接到通知后必须在2小时内车辆到达工地现场，不得以任何理由拖延时间，否则罚款200元（特殊情况除外）。

7、甲方保证乙方车辆24小时正常施工，如果做不到，每天车辆补助按12条执行（天气原因除外），甲方不得无故拖延乙方的正常施工，无故将乙方车辆退场，如有违约，甲方承担乙方一切的经济损失。

8、乙方车辆应按时参加甲方的安全生产例会，安全例会的相关会议，严格执行各种岗位的安全操作堆积，若发生交通事故，应保护好现场，及时上报甲方处理，乙方违反例会中的安全规定或不按操作规程操作，所引起的事故均由乙方负责承担全部责任，甲方不予承担。

9、由于甲方的原因给乙方造成车辆及人身造成的损失及伤害的，由甲方承担全部责任。

10、车辆要求容积12立方米左右，以实际容积为准，结算账款。

11、油料甲方提供，乙方按6.5元/公升支付费用，月结算时扣除，中间可按工作量50%的支取，每月1号对账，15日按乙方指定帐户结清。

12、由于特殊因素，甲方造成乙方不能正常施工，按乙方当日每车300元，挖机500元补助。

13、在合同期间，乙方中途停工退场，或只做土方不做石方，甲方有权扣罚乙方车辆每车1万元罚金，如有特殊情况需要退场，必须提前10天通知甲方。

14、在合同签定后，未进场之前先交30万作为合同保证金，机械到场后第一次结账退还保证金。

15、开始付进度款时，每次付款提出2%作为生产安全保证金，扣到30万为止，合同期终止时，一次性退还乙方。

四、合同的变更与终止

1、由于不可抗拒的因素影响了合同的执行时，终止和顺延合同期限，由甲乙双方议定。

2、如有以下情况，甲方有权解除合同，并拒绝支付工程款和保证金。

①、乙方违反甲方工程款规章制度，不服从甲方合理管理的。

②乙方人员严重影响矿区正常作业与生活秩序条款的。

3、合同在执行过程中，如有未尽事宜另行协商，甲乙双方如有违约，不能解决的，均可到当地人民法院提诉讼，所有费用由违约方承担。

4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字生效。

甲 方： 乙 方： 甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 甲方负责人身份证号： 乙方负责人身份证号： 联系电话： 联系电话：

****年**月**日