土石方运输协议书

时间:2019-05-12 05:24:08下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《土石方运输协议书》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《土石方运输协议书》。

第一篇:土石方运输协议书

运 输 协 议

甲方:(以下简称“甲方”)乙方:(以下简称“乙方”)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规之规定,就土石方运输有关事宜,经甲乙双方友好协商达成一致订立以下条款,以资共同遵守!

一、工程概况:1、2、3、4、5、6、7、工程名称:工程地点:运距:运输方式:清运 工程量立方 工期:暂定一年 开工日期:月日

二、乙方提供前四后八运输车辆辆(车型,容积立方米)分批上齐,第一批提辆,其余根据工程需要分批上齐,协议有效期为一年。

三、租赁价格及价格计算方式:

甲方以每车每趟元,运距超出按以上价格比例付给乙方。甲方提供住宿,停车场地(费用乙方自理)。

四、付款方式:

每天下午2—4点前,由乙方负责人或书面委托同志结算,以现金或转帐方式支付乙方,甲方不得以任何理由拖欠付款。

五、甲方责任:

1、甲方负责货源充足,保证乙方车辆自到施工现场之日起施工周期不少于12个自然月。

2、如遇自然不可抗拒因素、政府行为除外,保证车辆24小时运输。

3、甲方负责安排乙方司机住宿问题的协调,费用由乙方负担。

4、甲方付给乙方调车费每车

5、因交警、城管、路政、环保、超限罚款及扣车,甲方承担(司机违章驾驶的罚款除外)。

6、甲方应积极协助乙方对车辆实施管理,遇事同乙方负责人联系,不干预乙方车队正常工作,不得擅自与乙方车队其他人员联系或发生任何经济关系,否则由此引进的不良后果,概由甲方负责。

六、乙方责任:

1、乙方提供手续齐全的车辆因车辆手续不全而引发的责任由乙方负责、2、乙方车辆必须按照甲方指定运输路线行驶和指定地点维修,否则出现罚款问题由乙方负责。

3、乙方应注意车辆安全,在运输过程中出现交通安全问题责任自负。

4、乙方保证车辆24小时作业。

为保证工程进度,乙方正常运营后,甲方暂扣乙方每月中一天的运费作为保证金,但总保证金每车不得超过元人民币,待工程结

束时退还乙方全额。

6、乙方因事要离开工地,应在7日前向甲方告知,否则甲方扣除乙方全额保证金。

七、乙方的权利及义务:

1、乙方负责向甲方提供辆车况完好的前四后八自卸车及相关司机(每车2人),并在甲方制定时间内到达指定现场。

2、乙方车辆必须服从甲方调遣。保证运输车辆不能擅自撤离现场,如因车辆损坏或其他特殊原因必须离场,经甲方同意后方可离场。但乙方必须在三天内补齐,如有违约须赔偿甲方每车元整。

3、因司机个人原因造成的工伤事故及停工停运造成的经济损失,均由乙方自负,甲方概不负责。

4、乙方应积极协助甲方对车辆实施管理,遇事同甲方人联系,不干预甲方正常工作,不得擅自与甲方其他人员联系或发生任何经济关系,否则因此引起的不良后果,概由乙方负责。

5、乙方组织的车辆需向甲方提交行车证、驾驶证,以便办理工程车辆通行证。

此协议经甲、乙双方签字后生效。

甲方:乙方:

年月日年月日

第二篇:土石方运输协议书

土石方运输协议书

根据《中华人民共和国合同法》和其它相关法律、法规,结合施工现场施工情况,为明确双方义务及责任,本着互惠互利的原则,经双方协商,达成如下协议:

一、工程概况

1、工程内容:运输土方

2、工程地点:松岗第一小学工地

3、运输距离及单价:一公里内起步价2.5元/立方,每增100米加价0.15元/立方,以此类推。

二、施工人员及材料监理

1、甲方给乙方提供施工中生活用水设施、住宿(房屋和床免费),水电费等费用由乙方自理。

2、乙方管理好甲方所提供的设备及设施,如有损坏,乙方照价赔偿。

3、乙方在开工期间不得乱窜工地,遇事不得越级处理,违者肇事车辆据情节轻重罚款3000——5000元。

三、双方责任

1、甲方负责协调矿区各单位的关系,为乙方顺利运输创造条件,保证乙方装卸作业面不堵车,保证道路畅通。

2、车辆签订合同后根据甲方书面要求时间内到达甲方施工现场,要求车辆9台,以后根据甲方施工要求甲乙双方协商调配增加车辆。

3、乙方车辆进场后,必须安排技术合价3年以上驾龄的司机操作,施工期间司机不得随意离开工作岗位和其它理由不去工作,司机24小时待命工作,不准酒后驾车,如有违约,罚款2000元,且后果自负。

4、在施工期间乙方车辆如果出现损坏,需要修理,必须向甲方负责管理,车队人员申请方能离开施工现场进行修理,否则按旷工处理,每个工作日罚款500元。

5、在施工期间,车辆停放要按照甲方规定位置停放,要做到车辆停放整齐,不准乱停乱放,车辆在施工中任何时间不准擅自离开工地,如有其它原因需要离开矿区,必须向甲方申请同意后才能离开,否则重罚5000元。

6、因天气原因停工后,如能正常作业,乙方接到通知后必须在2小时内车辆到达工地现场,不得以任何理由拖延时间,否则罚款200元(特殊情况除外)。

7、甲方保证乙方车辆24小时正常施工,如果做不到,每天车辆补助按12条执行(天气原因除外),甲方不得无故拖延乙方的正常施工,无故将乙方车辆退场,如有违约,甲方承担乙方一切的经济损失。

8、乙方车辆应按时参加甲方的安全生产例会,安全例会的相关会议,严格执行各种岗位的安全操作堆积,若发生交通事故,应保护好现场,及时上报甲方处理,乙方违反例会中的安全规定或不按操作规程操作,所引起的事故均由乙方负责承担全部责任,甲方不予承担。

9、由于甲方的原因给乙方造成车辆及人身造成的损失及伤害的,由甲方承担全部责任。

10、车辆要求容积12立方米左右,以实际容积为准,结算账款。

11、油料甲方提供,乙方按6.5元/公升支付费用,月结算时扣除,中间可按工作量50%的支取,每月1号对账,15日按乙方指定帐户结清。

12、由于特殊因素,甲方造成乙方不能正常施工,按乙方当日每车300元,挖机500元补助。

13、在合同期间,乙方中途停工退场,或只做土方不做石方,甲方有权扣罚乙方车辆每车1万元罚金,如有特殊情况需要退场,必须提前10天通知甲方。

14、在合同签定后,未进场之前先交30万作为合同保证金,机械到场后第一次结账退还保证金。

15、开始付进度款时,每次付款提出2%作为生产安全保证金,扣到30万为止,合同期终止时,一次性退还乙方。

四、合同的变更与终止

1、由于不可抗拒的因素影响了合同的执行时,终止和顺延合同期限,由甲乙双方议定。

2、如有以下情况,甲方有权解除合同,并拒绝支付工程款和保证金。

①、乙方违反甲方工程款规章制度,不服从甲方合理管理的。

②乙方人员严重影响矿区正常作业与生活秩序条款的。

3、合同在执行过程中,如有未尽事宜另行协商,甲乙双方如有违约,不能解决的,均可到当地人民法院提诉讼,所有费用由违约方承担。

4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字生效。

甲 方: 乙 方: 甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 甲方负责人身份证号: 乙方负责人身份证号: 联系电话: 联系电话:

****年**月**日

第三篇:土石方运输协议书

土石方运输协议书

甲方: 乙方:

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律之规定,遵循平等,自愿的公平原则,双方就本土石方工程运输协议事项协商一致,订立本协议。

一、工程概况:1、2、3、工程名称:山东省青岛市黄岛区土石方填海项目。工程内容:清运

资金来源:国家建设专项资金。

二、工程承包范围: 清运。

三、合同期限:

开工日期:暂定2016年月日。

竣工日期:从开工之日计算,1095天竣工。

四、工程质量标准、合格。

五、工程量: 1000 万立方米土石方,运距8-18公里,运输时间约一年。

六、工程运输里程: 土石方运输,运距。

七、运输工程执行价格:运距8-18公里,价格元,运输车辆达到35方拉60吨清运,运距每超1公里每车增加15元。

八、车辆要求前四后八,2013年后有效手续必须齐全,正副驾驶员需提供一寸蓝底照片八张(每车配两名驾驶员)。

九、车辆调车费的支付方式:

乙方运输车辆到场甲方需付调车费每辆元,挖掘机每台 元。(调车费的支付方式甲乙双方协商后调车)。

十、工程款的支付方式:

进场施工后,第一天早上六点到第二天凌晨六点报工程量,下午十五点前结清工程款。

十一、油料供应:

甲方免费提供油料。

十二、员工的安置:

由甲方提供临建住房等设施,停车费、伙食费、水电费均由甲方负责。

十三、甲方责任:

如乙方车辆到场后超过48小时不能进场施工的,甲方必须每天每辆车补偿800元,驾驶员工资每人200元,如超过72小时还不能进场施工的,车队可以自行决定去留,返回的一切费用均由甲方承担。如果车在施工中遇到地方干扰、闹事,施工中的路保、交警、城管均由甲方负责。如造成车辆停工和人员损失均由甲方负责,按时计算机械和人工工资,赔偿标准每台车800元,驾驶员工资每人200元。如工期完工后,车辆返回的路费均由乙方自理。

十四、乙方责任:

乙方必须严格按照规定的时间上车,以甲方有效通知为准,上车的时间3-5个工作日,如没有按照甲方的要求上车,乙方赔偿甲方每台车800元,乙方必须按规定提供车辆有关手续和人员资料,乙方进场施工的人员确保无犯罪前科,确保进入工地后一切听从指挥,遵纪守法,保守国家机密,遵守交通运输规定,如有违反者,由乙方承担一切责任和后果。装车、运输、机械人员的安全事故一切由乙方负责。

十五、业主和甲方原因造成工程款拖欠,停工按机械台班费(挖机24小时每台1200元,运输车24小时每台800元,人工工资每24小时200元)。如甲方工程款拖欠3天以上,乙方有权停工,造成的一切经济损失均由甲方负责。

十六、其他未尽事宜,双方根据业主大合同和变更情况,另行补充协议或者协商解决。

十七、协议生效与终止,自签订协议之日起,双方签章签字生效,工程结束,甲方全部结清乙方工程款后,此协议自动终止。(车辆手续不合格协议作废)。

十八、违约责任:按国家合同法执行或者协议解决。本协议一式两份,甲方双方各执一份。

甲方:乙方:

(盖章签字):(盖章签字):

年月日

第四篇:土石方车辆运输协议书

土石方车辆运输协议书

甲方:

乙方:

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。

一、项目工程名称:

二、项目工程地点:

三、工程量:要求运输车辆20辆,每增加一辆运输车辆,相应增加车辆。

四、工期:

本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。

开工时间为____年一月一日,总工期为____日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。

五、单价、结算

以车厢容积为标准算方(加高部分另行计算立方),运距公里综合计价白天17元每吨,晚上16.5元每吨(该价格为税后价)

甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。在第二个工作日的17点前,按照乙方前一天的总运输款支付全款。

六、双方的权利义务

(一)甲方的权利义务

1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿,所产生的费用由乙方承担(甲方提供两个活动板房供乙方使用,并承担这两个板房的费用)。

2、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切 1

费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

(二)乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。

5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。

6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

七、特别约定

1、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,造成乙方停工,甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助,连续停工超过八小时的以一天计算。

2、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的,甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。

八、违约责任

1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。

九、争议解决办法

本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。

2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。

甲方代表:乙方代表:

身份证号码:身份证号码:

联系电话:联系电话:

签订时间:年月日签订时间:年月日

第五篇:土石方车辆运输协议书

土石方车辆运输协议书

甲方:曲靖市金博房地产开发有限公司

乙方:

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。

一、项目工程名称: 金博玫瑰园土石方运输

二、项目工程地点:曲靖市麒麟区龙华大道

三、工程施工内容

1、材质:土石方

2、工程运距:场地内运输

3、装卸地点:上料点甲方指定,卸料甲方指定

4、运输方式:装料,运料

5、机械车辆型号:

6、计算方式:按月计算。

7、乙方装运车辆必须满足甲方施工要求,用自卸式汽车(装载容积22立方米以上)将土石方从工程装车地点运至甲方指定的卸土场地。

五、单价、结算

运输车辆价格:15000元/月/辆,每月运输天数需保证满足25天,若每月运输天数不足25天,则按照实际运输天数结算,若每月运输天数超过25天的,按照实际运输天数结算。

六、双方的权利义务

(一)甲方的权利义务

1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿,所产生的费用由乙方承担(甲方提供两个活动板房供乙方使用,并承担这两个板房的费用)。

2、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

(二)乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

4、乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。

5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。

6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

七、特别约定

1、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,造成乙方停工,甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助,连续停工超过八小时的以一天计算。

2、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的,甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。

八、违约责任

1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。

九、争议解决办法

本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。

2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。

甲方代表

乙方代表:

身份证号码:

身份证号码:

联系电话

联系电话:

签定时间: 年

签定时间:

****年**月**日

下载土石方运输协议书word格式文档
下载土石方运输协议书.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    土石方运输协议书(大全5篇)

    土石方运输协议书 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律之规定,遵循平等、自愿的公平原则,双方就本土石方工程运输协议事项协商一致,订立本协议。 一、工程......

    土石方车辆运输协议书

    土石方车辆运输协议书 甲方: 身份证号码: 乙方: 身份证号码: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚......

    土石方运输施工协议书(最终定稿)

    汉江孤山水电站工程施工合同2013年7月 土石方运输协议书 甲方:_____________________________ 乙方:_____________________________ 本着平等互惠,合作共赢的原则,甲方委托乙方......

    土石方运输安全协议书

    协议书是社会生活中,协作的双方或数方,为保障各自的合法权益,经双方或数方共同协商达成一致意见后,签定的书面材料。下面就是小编整理的土石方运输安全协议书,一起来看一下吧。托......

    土石方车辆运输协议书(5篇模版)

    土石方车辆运输协议书 甲方: 乙方: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚信的原则,就乙方承包甲方的土石方运输相关事宜达成如下......

    土石方运输工程劳务协议书

    土石方运输工程劳务协议书 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,经双方多次协商达成一致,并签订合同条款如下: 一、工程名称:阳江新港码头填方项目。 二、工......

    土石方开挖运输工程协议书[推荐阅读]

    运输土方工程协议书甲方: 乙方: 甲乙双方经共同协商,依据《中华人民共和国合同法》及《城市道路运输管理条例》和建设部《城市建筑垃圾管理规定》第139号令的相关规定,共同达成......

    土石方工程运输承包协议书范本(精选5篇)

    土石方运输协议 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和......