第一篇：2018二级建造师模拟试题-附带答案
二级建造师模拟试题（附答案）
一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。
A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章
B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章 C．所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任 D.大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任 【答案】B 【解析】P3正中间“掌握执业管理”第2~3段。本题设置陷阱较多。A值得重视，施工管理文件应当由注册建造师签字并加盖执业印章，而不是二者有其一，这可能成为今后一二年命题的热点；B表述正确；C，小型工程项目负责人不要求由注册建造师担任；D，大型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。
2．关于注册建造师信用档案信息管理的说法，正确的是（）。A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩 B.不良行为记入信用档案，良好行为不必记入 C．注册建造师信用档案信息应按照有关规定向社会公示 D.由于信用档案信息包括个人基本情况，所以不需要公示 【答案】C 历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
【解析】P4“掌握信用档案管理”。注册建造师信用档案信息不属于个人隐私，主管部门应当主动按规定向社会公示。3．《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于（）。A．法律 B.行政法规 C．部门规章 D.司法解释 【答案】B 4． 总承包单位收到固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。从民事法律行为角度看，该行为无效的原因是（）。A．行为人不具有相应的行为能力 B.行为人意思表示不真实 C．行为内容不合法 D.行为形式不合法 【答案】C 【解析】P13“
三、民事法律行为的成立要件”。5．下列民事行为中，属于民事法律行为的是（）。A．投标人之间相互约定抬高投标报价
B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件 C．施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工 D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
【答案】B 【解析】P13“
一、民事法律行为的概念”。
民事法律行为，是民事主体之间①设立、变更、终止民事权利义务关系的②合法行为。本题只限于考核第二个要件，即合法性要件。根据民法原理，国家允许民事主体依照自身意愿，与他方自由构建民事法律关系，并保障其权利义务的顺利履行。而这种私权关系的构建是通过当事人的特定行为来实现的，该行为即民事法律行为。在债的发生根据中，侵权、不当得利、无因管理，均属于事实行为，并非民事法律行为。而（有效）合同，则构成民事法律行为。根据上述分析，我总感觉教材中的表述，对民事法律行为概念的来龙去脉未做分析，只讲民事法律行为而不讲事实行为，不得要领；在这里命题，脱离工程实际，不利于引导考生的学习。6.表见代理的法律后果应该由（）承担。A．代理人 B.被代理人 C．第三人 D.代理人和第三人 【答案】B 【解析】P170“
（二）无权代理人以被代理人名义订立的合同”第3段。
7.债权人无正当理由拒绝接受履行，致使债务人难以履行债务时，历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
债务人可以采取的消灭债务的方式是（）。A．抵销 B.提存 C．混同 D.免除 【答案】B 【解析】考核P16倒数第3段“提存”的概念。
8.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（）个月。A．1 B.2 C．3 D.6 【答案】B 【解析】P125正中间“
（一）试用期的时间长度限制”
9.劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工资。A．3 B.6 C．10 D.12 历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
【答案】D 【解析】P130倒数第2段。
10.行政机关作出（）决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。A．警告 B.开除 C．责令停产停业 D.撤职处分 【答案】C 【解析】P146倒数第2段“（3）听证程序”
11.项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（）。A．重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C．工程重大安全事故罪 D.危害公共安全罪 【答案】B 【解析】P149第一段。
12.下列行为中，属于要约的是（）。A．发布招标公告 B.寄送价目表
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
C．寄送订货单 D.发布招股说明书 【答案】C 【解析】P158“
八、要约邀请”第3行。
13.根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是（）。A．承诺需由受要约人向要约人作出 B.承诺必须以书面的形式通知要约人 C．承诺的内容应当与要约的实质性内容一致 D.承诺必须在要约有效期内作出 【答案】B 【解析】P158“
二、承诺的构成要件”
14.根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。A．租赁合同 B.买卖合同 C．建设工程合同 D.借款合同 【答案】C 【解析】P155“
五、要式合同与不要式合同”，建设工程合同属于要式合同。合同法规定，建设工程合同应当以书面形式订立。
1、租赁合同。按照租赁期限，6个月以上应当采用书面形式，为要式合同；6个月以内，可以口头，为不要式合同；
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
2、买卖合同。房地产买卖合同应当采用书面形式，为要式合同；而其他买卖合同，则为不要式合同；
3、借款合同。银行借贷应当采用书面形式，为要式合同；而自然人之间借贷，则可以口头，为不要式合同。
15.下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是（）。A．承包人没有按照合同约定的时间完成工程 B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款 C．承包人在资格预审时没有通过审查
D.承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财产状况，给发包人造成损失 【答案】D 【解析】P162“
二、缔约过失责任构成要件”。AB，有约可违，应负违约责任。C，虽然承包人有过失行为且发生在缔约过程中，但发包人并未存在信赖利益损失，第三个要件不具备，因此，发包人不能追究承包人的缔约过失责任。唯有D三个要件同时具备。
16.甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方；2010年11月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；2010年11月30日，甲收到该合同书；合同书约定合同于2010年12月10日生效。则该合同成立时间是（）。
A．2010年11月10日
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
B.2010年11月20日 C．2010年11月30日 D.2010年12月10日 【答案】B 【解析】P164最上面“
（二）合同成立时间”第3行。当事人采用书面形式订立合同的，（承诺生效时合同不成立），自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
17.因欺诈、胁迫订立的合同，（）的应认定为无效合同。A．当事人产生重大误解 B.损害合同相对人利益 C．当事人意思表示不真实 D.损害国家利益 【答案】D 【解析】P168“
（三）欺诈、胁迫而订立的合同”第1段。18.后履行合同义务的一方当事人出现（）情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。A．经营状况严重恶化 B.丧失商业信誉 C．企业负有巨额债务 D.转移资产以逃避债务 【答案】C 历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
【解析】P183正中间往上（1）~（4）。
19.债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A．6个月 B.1年 C．2年 D.5年 【答案】D 【解析】P185倒数第2段。
20.根据《合同法》，债务人转让合同债务应当（）A．通知债权人 B.与债权人协商 C．经过债权人的同意 D.重新签订合同 【答案】C 【解析】P188倒数第2段，合同法84条规定。
21.甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳10万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同。则乙最多向甲支付（）万元。
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
A．15 B.20 C．25 D.30 【答案】C 【解析】P193最上面(三)第2段。违约金（同时返还定金），双倍返还定金，二种制裁方式中只能主张一个。
22.一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。A．3个月 B.6个月 C．1年 D.2年 【答案】B 【解析】P195倒数第一行。
23.关于留置的说法，正确的是（）A．留置的标的是不动产
B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别 C．留置权人负有妥善保管留置财产的义务
D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物 【答案】C 历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
【解析】P23“掌握留置权”。
24.仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。A．在调解书作出时 B.在当事人达成调解协议时 C．在调解书送达对方时 D.经双方当事人签收时 【答案】D 【解析】P222“4.仲裁和解、调解”第3段第一句。25.下列证据中，属于民事证据中书证的是（）。A．法律条文 B.法院的司法解释 C．施工合同复印件 D.建筑施工规范 【答案】C 【解析】P202正中间“
一、书证”。
26.根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人申请证据保全的，应在（）提出。A．举证期限届满前 B.首次开庭前15日
C．不迟于举证期限届满前7日 D.一审法庭辩论终结前
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
【答案】C 【解析】P204倒数第2段。
27.申请诉前财产保全应当向（）人民法院申请。A．财产所在地 B.被告住所地 C．合同履行地 D.原告所在地 【答案】A 【解析】P211最上面1/3“（2）必须由利害关系人向财产所在地的人民法院申请”。
28.根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过（）未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。A．3个月 B.6个月 C．1年 D.2年 【答案】B 【解析】P217正中间往下“
（三）再申请”。
29.某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
受理的说法中，正确的是（）。
A．质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理 B.合同仲裁条款约定无效 C．双方必须签订补充仲裁协议
D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理 【答案】D 【解析】P220第一行。这个点是第一次考核，很重要。
30.债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为引起诉讼时效的（）A．中止 B.中断 C．延长 D.消灭 【答案】B 【解析】P20“
三、诉讼时效的中止和中断”。中止的原因是客观的、外界的；而中断的原因是主观的、当事人之间造成的。31.下列财产中，不能作为抵押财产的是（）。A．正在建造的船舶 B.在建工程项目 C．城市土地使用权 D.被法院扣押的车辆 【答案】D 历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
【解析】超纲题，穿越到一级教材中去了。
32.同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置，（）优先受偿。A．抵押权人 B.质权人 C．留置权人
D.已登记的担保物权人 【答案】C 【解析】P23最下面“（2）留置权人的优先受偿权”，第一次考核，很重要。
33.根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。A．取得建设用地使用权证书 B.建设用地使用权登记 C．建设用地使用权登记信息公示 D.建设用地使用权登记信息公示 【答案】B 【解析】P24最上面“
（一）不动产物权”第一句。不动产物权，登记设立；动产物权，交付设立。
34.根据用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权剩余期限。A．法律直接规定
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
B.当事人约定 C．出让人决定 D.受让人决定 【答案】B 【解析】P25倒数第2行。
35.建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（）个月。A．1 B.2 C．3 D.4 【答案】C 【解析】P30正中间
（一）。
36.专业工程分包单位可以将（）分包给符合资质条件的分包单位。A．全部专业工程 B.部分专业工程 C．专业工程施工管理 D.劳务作业 【答案】D 【解析】P38最上面“2.3.4”，09年以来，一二级建造师考试考核违法分包的方向全部集中在工程分包与劳务分包的区别。
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
1、工程分包需建设单位认可，而劳务分包不需要认可；
2、主体结构不允许分包，但主体结构施工中的劳务作业可以全部分包；
3、分包单位不得再分包，但分包单位可以将劳务作业全部分包。37.工程监理单位与所监理工程的（）有隶属关系时，不得承担该工程的监理业务。A．建设单位 B.设计单位 C．施工单位 D.勘察单位 【答案】C 【解析】P41最上面“1.独立监理”。
38.关于建设项目招标的说法，正确的是（）A． B.C． D.39.某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在（）修改投标文件，并书面通知招标人。A．投标有效期内 B.评标之前
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
C．投标文件截止时间后 D.提交投标文件截止时间前 【答案】D 【解析】P44最上面“
（三）投标文件的补充、修改、替代或撤回”第一句。
40.下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是（）。A．投标人为了争取中标而降低报价
B.投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标 C．某投标人为其他投标人陪标
D.开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人 【答案】D 【解析】P45最下面。
41.根据《工程建设项目施工招标投标办法》投标有效期从（）之日开始计算。A．发布招标文件 B.购买招标文件 C．提交投标文件截止 D.发布中标通知 【答案】C 【解析】P54倒数第2段，最后一句。
42.生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A．1 B.3 C．5 D.7 【答案】C 【解析】P60倒数第一行。
43.关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）
A．应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责
B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期 C．应当进行安全施工技术交底 D.应当对拆除工程进行备案 【答案】C 【解析】P73“
一、建设单位的安全责任”，每年考1分，一般考核6个小标题。
44.建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。
A．分包合同中就应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担 C．总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任 D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任 【答案】A 【解析】P77最上面“(二)总分包的安全责任划分”第一段。45.关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。A．没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证 B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动 C．建设主管部门在颁发的施工许可证时。。。？ D.在。。？ 【答案】A 【解析】P85倒数第3段。
施工许可证，是发给建设单位发给项目的，证明项目具备了八项开工条件；安全生产许可证，是发给建筑施工企业的，证明该企业具备了12项安全生产条件，而不至于像个瘟神一样，去谁的工地就出事故砸人场子。一个新成立的施工企业，还没有承接过任何施工项目，但也必须取得临时资质证书和安全生产许可证。否则，就不能从事任何施工活动。由此可见，两张证风马牛不相及。
建设行政主管部门在给建设单位发放施工许可证时，要对中标的施工单位做出全面审核，有没有营业执照、资质证书、安全生产许可证？有没有被取消投标资格的情况？有没有进沪许可证（例如某魔都的要历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
求）？如果中标单位有问题，就不给建设单位发放施工许可证。要审查的东西多了去了，并不是只查它有没有安全生产许可证一项。46.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.增加工程造价总额 B.建筑主体和承重结构变动 C.增加工程内部内修 D.改变建筑工程局部使用功能 【答案】B 【解析】P87“
（八）”去年刚考过的一模一样的题。
47.施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（）下现场取样并递交检测。
A.监理单位或建设单位 B.设计单位或监理单位
C.建设工程质量监督机构或监理单位 D.施工单位或建设单位 【答案】A 【解析】P90正中间“7.见证取样的责任”第一段。48．施工单位承担保修责任的前提条件之一是（）。A.非施工单位原因产生的质量问题
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
B.工程未按期交工
C.属于保修书中约定的保修范围 D.工程价款结算完毕 【答案】C 【解析】P93倒数第一段。施工单位承担保修责任的前提有二：1，在保修期内；2，在保修范围内。
49．根据《产品标识与标注规定》，所有产品或者包装上的标识必须有（）。
A.产品质量检验合格证明
B.中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址 C.生产日期和安全使用或失效日期 D.警告标志或者中英文警示说明 【答案】A 【解析】P100最下面“1~5”项规定。
50．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工，监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（）。A.建设项目规划审查部门 B.建筑安全监督管理机构 C.工程质量监督机构 D.工程建设标准批准部门 【答案】D 历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
【解析】P103最上面“
（一）监督机构”
51．某建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响（）。A.报告书 B.报告表 C.公告书 D.登记表 【答案】A 【解析】P105最上面“
一、建设项目环境影响评价的分类管理”。52．施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（）。A.建设单位的节能设计要求 B.施工单位落实节能设计的水平C.节能设计是否符合节能强制性标准 D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况 【答案】C 【解析】P110正中间往下“2.施工图审查机构的节能义务” 53．依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由（）报送公安机关消防机构审核。A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
D.监理单位 【答案】A 【解析】P115正中间往下“
（一）需要进行消防设计审核工程范围”第一句。
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
61．下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会 B.省、自治区、直辖市的人民政府
C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会 D.省级人民政府所在地的市级人民政府 E．国务院各部委 【答案】AC 【解析】P6正中间“
四、地方性法规”。62．下列作品中，属于著作权保护对象的有（）A.建筑作品 B.工程设计图 C.注册商标 D.外观设计专利 E、立体作品
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
【答案】ABE 【解析】P17倒数第一段。著作权保护的对象是作品。63．关于招标投标活动公开原则的说法，正确的有（）。A.招标信息公开 B.评标标准公开 C.开标程序公开
D.评标委员会组成人员公开 E、中标结果公开 【答案】ABCE 【解析】P42第一行。招投标活动公开原则是指：招标信息公开、评标标准公开、招标投标过程公开、中标结果公开。但这种公开是相对的，评标委员会名单不公开、评标过程不公开。64．下列行为中，属于投标人串通投标的有（）。A.投标人之间先行内部竞价确定中标人 B.投标人之间互相约定抬高或者压低投标报价 C.招标人向投标人泄露标底 D.投标人借用其他企业名义投标 E．招标人预先内定中标人 【答案】AB 【解析】P45最下面。CE属于招标人与投标人串标，D属于骗标。65．下列属于安全生产从业人员权利的有（）。
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
A.知情权
B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权 C.请求赔偿权 D.危险报告权 E．紧急避险权 【答案】ABCE 【解析】P62~63，D属于义务而不是权利。
66．根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物，构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D.拆除施工组织方案 E．堆放、清除废弃物的措施 【答案】ABDE 【解析】P74“
（六）”。
67．关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有（）。
A.经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件
B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
位修改
C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准 E、设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计 【答案】AD 【解析】P89最下面“4.按图施工的责任”。归纳的挺好。68、根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有（）。A.外墙防渗漏 B.设备安装 C.给排水管道 D.防水工程 E、装修工程 【答案】BCE 【解析】P93“
二、保修范围和最低保修期限”。69．关于消防设计审核和验收的说法，正确的有（）。A.建设单位应当将建筑工程设计文件报送公安机关消防机构审核 B．建筑工程消防设计图纸不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证
C.经审核的建筑工程消防设计需要变更的，应经监理单位同意 D.公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的不燃、历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
难燃材料
E．依法应当进行消防设计审核的工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收 【答案】错题
【解析】P115~116.AB错误，只有两类工程（大型人员密集场所+特殊工程）才需要公安消防机构做消防设计审核；C显然错，谁负责审核的消防设计，设计变更自然也需要审核人同意；D有问题，根据P116最下面（5）第3行，准确的表述是“人员密集场所”室内装饰装修，而不是“公共场所”。E，显然正确。
70．在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件 B.严重失职给本单位造成重大损失 C.严重违反施工企业规章制度 D.被依法追究民事责任 E、被依法追究刑事责任 【答案】ACE 【解析】P128中间“1.随时解除”。这里争议较大的为B：只有在劳动者“①严重失职，②营私舞弊，③给用人单位造成重大损害”时，用人单位得行使随时解除权。特别注意，这里需要三个要件同时具备，因为①②中间是逗号而不是“或”。实践中，几乎没有人因为这一款被辞退，就是因为对用人单位一方来说，举证劳动者营私舞弊太难了。
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
77、关于定金与预付款的说法，正确的是（）。A.定金与预付款的约定都是在交款后生效 B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款
C.定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助 D.定金是从合同，预付款是主合同的组成部分 E、定金和预付款都适用双倍罚款 【答案】BCD 【解析】P197最上面“
（二）定金与预付款的区别”。总感觉今年大部分题，理论性太强了。
78、根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有（）。A.裁决的事项超出仲裁协议预定的范围 B.依据伪造的证据作出的裁决 C.双方当事人均对裁决不服 D.重大案件适用了独任庭审理 E、没有仲裁协议 【答案】ABE 【解析】P223最下面“
三、法律规定应当撤销仲裁裁决的情形”。79、下列有关鉴定的情形中，属于可以申请重新鉴定的有（）。A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格
B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关 C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
D.鉴定程序本身严重违法 E、鉴定结论明显依据不足 【答案】ADE 【解析】P204中间“
（四）对法院委托鉴定申请重新鉴定的情形”。80、建设工程价款优先受偿权的范围是（）。A.施工工作人员的报酬 B.实际支付的建筑构配件价款 C.欠付工程价款的利息 D.实际支付的材料款 E、当事人未约定的垫资利息 【答案】ABD 【解析】P181正中间（3）。
历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/
第二篇：二级建造师建筑工程模拟试题及答案
二级建造师建筑工程模拟试题及答案
1．按不同工程性质划分的．有独立的设计图纸，可以独立组织施工，但建成后一般不能独立发挥生产能力或效益的工程（）。A．单项工程 B．单位工程 C．分部工程 D．分项工程 答案：B 2．在竖向荷载作用下，除产生竖向反作用力外，在桥两端能产生水平推力的桥梁称为（）桥。A．梁式 B．拱式 C．钢架 D．斜拉 答案：B 3．在城市规划区内进行建设需要申请用地的必须由城市规划行政部门核发（）A．选址意见书
B．建设用地规划许可证 C．建设工程规划许可证 D．开工许可证 答案：B 4．水泥安全性不良会导致构件产生（）。A．收缩变形 B．表面龟裂
C．膨胀性裂纹或翘曲变形 D．扭曲变形 答案：C 5．抗拉性能是建筑钢材的重要性能。设计时，强度取值不超过（）。A．抗拉强度 B．屈服强度 C．弹性强度 D．比例强度 答案：B 6．钢材拉伸变形过程的（），具有应力与应变不再成正比关系，这时如卸去拉力，试件变形不能完全消失，已有部分残余变形的特点。A．弹性阶段 B．颈缩阶段 C．屈服阶段 D．强化阶段 答案：C 7．建筑装饰材料中更适合于室外工程的天然石材为（）。
A．花岗石 B．大理石 C．水磨石 D．干粘石 答案：A 8．砖的强度是按（）确定的。A．10块砖中抗压强度标准值 B．10块砖中抗压强度平均值 C．20块砖中抗压强度标准值 D．20块砖中抗压强度平均值 答案：B 9．房屋荷载一定的情况下，基础底面积的大小，取决于（）。A．地基土层厚度 B．地基承载力 C．基础材料性能 D．基础的抗压强度 答案：B 10．肋型楼盖荷载传递路线依次为（）A．主梁-次梁-板-柱或墙 B．板-主梁-次梁-柱或墙 C．板-次梁-主梁-柱或墙 D．次梁-板-主梁-柱或墙 答案：C 11．排架结构荷载的传递路线依次为（）。A．屋面板-屋架-柱-基础 B．屋架-吊车梁-柱-基础 C．屋架-墙梁-柱-基础
D．吊车梁-柱间支撑-柱-基础 答案．A 12．为使路面结构具备必须的疲劳强度．抗老化和变形累积的能力，必须满足（）的要求。A．强度和硬度 B．稳定性 C．耐久性 D．表面平整度 答案．C 13．决定路基边坡坡度的因素是（）。A．路面宽度 B．设计等级 C．地面变形 D．地质条件 答案．D 14．建筑工程质量验收应随着工程进展按照（）的顺序进行。A．检验批-分项工程-分部（子分部）工程-单位（子单位）工程 B．单位（子单位）工程-分部（子分部）工程检验批-分项工程
C．检验批-分部（子分部）工程-分项工程-单位（子单位）工程 D．分项工程-分项工程-单位（子单位）工程-检验批 答案．A 15．（）是将贷款本利和在偿还期内的各年平均分摊到每年等额偿还的方式。A．最大额偿还方式
B．逐年等额还本．年末付息方式 C．本利等额偿还方式
D．年末付息．期末一次还本方式 答案．C 16．某住宅小区居住建筑面积为9600㎡，居住小区用地总面积为24000㎡，公用建筑面积与居住建筑面积之比为0.3.1，则该小区的容积率为（）。A．0.40 B．0.48 C．0.52 D．0.60 答案．C 18．某单层工业厂房的外墙勒脚以上外围水平面积为1668m^2，厂房内设层高为2．5m的两层办公楼，屋面作为指挥台，其围护结构的外围面积为300m^2．该厂房的总建筑面积为（）。A．1668m^2 B．2268m^2 C．1968m^2 D．2568m^2 答案．C 19．下列各项中，按照建筑面积计算规定，应按其水平投影面积的一半计算建筑面积的是（）。A．无柱雨蓬
B．有围护结构的凹阳台 C．建筑物内的变形缝
D．无永久性顶盖的架空走廊 答案．B 20．下列各项中，按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的规定，应计入砌筑墙体工程量的是（）。
A．突出墙面的窗台虎头砖
B．120mm以上的腰线的突出部分 C．180mm以上的腰线的突出部分 D．混凝土圈梁 答案．C 21．按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的规定，钢筋混凝土整体楼梯的模板工程量，应按（）计算。A．楼梯与模板接触面积 B．楼梯的图示面积
C．楼梯图示露明面尺寸的面积 D．楼梯图示露明面的水平投影面积 答案：D 22．按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的规定，混凝土框架柱的柱高应自柱基
表面至（）高度计算。A．框架梁底 B．上一层地面 C．柱顶
D．上一层地面垫层表面 答案：C 23．按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的规定，整体面层、找平层，均按主墙间净空面积以“平方米”计算，应扣除（）。A．凸出地面构筑物，室内地沟的面积 B．柱、垛的面积 C．间壁墙的面积
D．单个面积在0．3m^2以内的孔洞的面积 答案：A 24．建设工程造价是指项目（）所需的全部费用。A．从筹建到竣工投产 B．从设计到施工结束 C．从设计到竣工投产 D．从筹建到施工结束 答案：A 25．在下列各项费用中，属于建安工程直接工程费中材料费的是（）。A．检验试验费
B．搭设临时设施所耗材料费
C．施工机械安装及拆卸所耗材料费 D．材料二次搬运费 答案：A 26．生产单位提前进厂进行设备调试人员的工资应从（）中列支。A．建筑安装工程费 B．设备购置费 C．联合试运转费 D．生产准备费 答案：D 27．已知年生产120万吨某产品的生产系统的投资额为85万元，用生产能力指数法估算年产360万吨该产品的生产系统的投资额为（）。（n=0．5，f=1）A．147.22万元 B．127.5万元 C．255万元 D．120万元 答案：A 28．项目的静态投资为45000万元，按该项目进度计划项目建设期为3年，3年的投资分年使用比例为第一年25%，第二年55%，第三年20%，建设期内年平均价格变动率预测为5%，则该项目建设期的涨价预备费为（）。A．562.5万元 B．2536.88万元 C．1418.63万元
D．4518.01万元 答案：D 29．某土方工程量为100㎡，预算定额单价为35元/m3，措施费率为20%，规费为1500元。用单价法编制该土方工程的施工图预算中的直接费是（）元。A．3500 B．4200 C．5700 D．6000 答案：B 30．由于评估采用的耐用年限为（）。因而通过计算公式得到的损耗率应是综合考虑了有形损耗和无形损耗之后的综合损耗率。A．经济耐用年限 B．使用年限 C．设计年限 D．折旧年限 答案：A
第三篇：模拟试题08(后附带答案)
中国人寿保险股份有限公司马尾支公司代资考模拟试题库
中国人寿保险股份有限公司马尾支公司代资考模拟试题08
一、单项选择题
1、P1 在风险管理理论中，风险是指：（）
A、盈利的不确定 B、损失的不确定 C、某种事件发生的不确定 D、风险原因的不确定
2、P3 在风险管理中，以下属于损失的是：（）
A、精神损失 B、政治损失 C、折旧损失 D、经济损失
3、P16 保险是一种合同行为，这是从（）角度看。
A、法律 B、风险管理 C、经济 D、合同
4、P17 现代保险的要素之一是（）
A、可保损失的存在 B、可保大量必然损失的存在 C、可保风险的存在 D、投机风险的存在
5、（P47）保险合同中的一方当事人以等价保费换取另一方对价的保险保障，这说明保险合同是（）
A、双务合同 B、单务合同 C、附合合同 D、有偿合同
6、（P59）在财产保险中，投保人对保险标的所享有的保险利益用货币估计的价值额称为（）
A、保险价值 B、保险责任 C、保险费 D、保险利益
7、（P50）在保险合同中，农作物雹灾保险合同属于（）
A、一切险合同 B、单一风险合同 C、足额保险合同 D、综合险合同
8、（P52）在保险合同中，合同的主体包括保险合同的（）
A、保险人和当事人 B、当事人和关系人 中国人寿保险股份有限公司马尾支公司代资考模拟试题库
C、投保人和关系人 D、投保人和当事人
9、（P53）在保险合同中，投保人必须具备一定的条件，就特殊条件而言是（）
A、投保人应当对保险标的具有保险利益 B、投保人是法人或自然人 C、投保人有交付保险费的能力 D、投保人有民事行为能力
10、(P54)投保人指定受益人是须经被保险人同意，这说明指定受益人的主体是（）
A、投保人 B、被保险人 C、保险人 D、受益人
11、（P56）在保险合同中，保险利益的载体是（）
A、保险条款 B、保险标的 C、保险人 D、被保险人
12、（P69）投保人、被保险人未按约定维护保险标的安全的，保险人有权要求增加保险费或解除合同，其理由是投保人未履行（）
A、交纳保险费义务 B、危险增加通知义务 C、防灾防损义务 D、如实告知义务
13、（P84）在同订立前、订立时以及合同有效期内，要求当事人实事求是、尽自己所知、毫无保留地向对方所作地口头或书面陈述称为（）
A、保证 B、告知 C、弃权 D、禁止反言
15、（P86）作为一种保证条款，必须写入保险合同或写入与保险合同一起的其他文件内称为（）
A、明示保证 B、默示保证 C、告知 D、弃权
16、（P87）投保人对将来某一特定事项的作为或不作为的保证属于（）
A、确认保证 B、承诺保证 C、默示保证 D、告知 中国人寿保险股份有限公司马尾支公司代资考模拟试题库
17、（P104）当保险标的因遭受保险事故而造成损失，依法应当由第三者承担赔偿责任时，保险人自支付保险赔偿金之日起，在赔偿金额的额度内，相应取得向对损失负有责任的第三方请求赔偿的权利称为（）
A、物上代位求偿权 B、损失求偿权 C、代位求偿权 D、代为追偿权
18、（P105）甲投保财产险50万，因家人过错，造成损失40万，保险公司处理方式是（）
A、赔偿40万同时向甲家人行使代位求偿权 B、赔偿40万不向甲家人行使代位求偿权 C、赔偿50万不向甲家人行使代位求偿权 D、不赔偿
19、（P87）默示保证与明示保证的法律效力（）
A、同等 B、大于 C、小于 D、不可比 20、p114依据保险营销原理，保险营销活动包括（）等。
A.保险产品的构思、开发与设计 B.保险资金运用 C.保险核保 D.保险理赔
21、P146客户因住所变动或其他原因，可将保险合同转移到原签单公司以外的其他机构并继续享受保险合同权益、履行合同义务，是（）A.保险合同转移 B.保险地址转移 C.保险关系转移 D.合同内容变更
22、P126在人寿保险核保要素中，以下属于非影响死亡率因素的是（）中国人寿保险股份有限公司马尾支公司代资考模拟试题库
A.交费方式 B.性别
C.种族 D.年龄
23、（P109）造成损失的最直接、最有效、起主导性作用的原因称为()A、近因 B、内因 C、外因 D、起因
24、P115保险销售环节中最重要的一个步骤是()。
A.疑问解答并促成签约 B.准保户开拓
C.调查并确认准保户的保险需求 D.设计并介绍保险方案
25、P151通常用来规定我国海洋运输货物保险的保险期限的条款是()。
A.岸对岸条款 B.船对船条款 C.仓至仓条款 D.舷至舷条款
26、P151险种的名称都有一个演变的过程,汽车保险是按()来命名的。
A.保险标的 B.风险事故 C.风险发生的区域 D.风险发生的原因
27、P156某企业投保企业财产保险金额5000万，其中设备3500万，土地1000万，宿舍500万，发生保险事故，保险公司赔（）
A.5000万 B.4000万 C.3500万 D.500万
28、P160一般而言,企业财产保险属于()。
A.定值保险 B.不定额保险 C.不定值保险 D.定额保险
29、P206按照性质划分,许多国家将农业保险定性为()。
A.商业保险 B.政策性保险 中国人寿保险股份有限公司马尾支公司代资考模拟试题库
C.强制性保险 D.社会保险
30、P187在实践中货物运输保险的保险合同往往被视同提货单的附属物，随着提货单的转移而转移，这体现了货物运输保险的（）。
A.货物运输保险的保障对象具有多变性 B.货物运输保险的承保标的具有流动性 C.货物运输保险承保的风险具有综合性 D.货物运输保险的保险合同变更具有自由性
31、P178在机动车交通事故责任强制保险中，被保险人给第三者造成损害而被提起仲裁或者诉讼的，对应由被保险人支付的仲裁或者诉讼费用以及其他费用，保险人负责赔偿。赔偿的依据是（）。
A.在保险金额以内合并计算 B.责任限额以外另行计算 C.在保险金额以内另行计算 D.责任限额以外合并计算
32、P189在国内货物运输保险中,若保险货物运抵目的地后,收货人未及时提货,则保险责任的终止期最多延长至收货人接到“收货通知单”后的()天(以邮戳日期为准)。
A.5天 B.10天 C.15天 D.30天
33、P195投保人就被保险人依法应对第三者在公众活动的场所遭受的财产损失或人身伤害而承担的公众经济赔偿责任，这种责任属于（）
A.侵权责任范围 B.民事责任范围 C.法定责任范围 D.损害责任范围
34、P198我国雇主责任保险有两项附加责任,即()。
A.附加财产损失和第三者责任保险
B.附加医疗费和第三者责任保险 中国人寿保险股份有限公司马尾支公司代资考模拟试题库
C.附加医疗事故和第三者责任保险
D.附加职业病和第三者责任保险
35、P210 人身保险是指以人的（）为保险标的的保险。
A、寿命 B、身体 C、寿命和身体 D、疾病和身体
36、P215投保人中途退保，可以得到一定数额现金返还的险种是()A、定期寿险 B、终身寿险 C、生存保险 D、两全保险
37、P215 终身寿险按照交费方式可以分为（）
A、普通终身寿险、限期缴费终身寿险和趸缴终身寿险 B、月交终身寿险、限期缴费终身寿险和趸缴终身寿险 C、季交终身寿险、限期缴费终身寿险和趸缴终身寿险 D、年交终身寿险、限期缴费终身寿险和趸缴终身寿险
38、P218一种以被保险人在规定期间内生存为给付条件的年金保险是（）
A、定期生存年金 B、终身年金 C、最低保证年金 D、即期年金
39、P222 中国保监会规定保险公司应至少将分红保险业务当可分配盈余的（）分配给客户。
A、50％ B、60％ C、70％ D、80％
40、P228-229 根据中国保监会规定，在万能保险合同有效期内，若被保险人身故，保险公司的处理是可按照身故时该保险的（）给予保险金，也可以以保险金额与当时个人帐户价值之和作为身故给付。
A、保险金额 B、保险费 C、现金价值 D、保险价值
41、P233 在保险实践中，根据长期人寿保险中止、复效条款的特点，计算自杀年限还有另一个始点，就是自保险合同（）
A、复效时起重新计算 B、失效时起重新计算 中国人寿保险股份有限公司马尾支公司代资考模拟试题库
C、投保时起计算 D、承保时起计算
42、P241 人寿保险中计算保单费用、每张保单开支、单位保费费用、每次保单终止费用的依据是（）
A、死亡率 B、利率 C、费用率 D、平均保额
43、P246 伤害由三个要素构成分别是（）
A、致害物、侵害对象、侵害后果 B、致害物、侵害后果、侵害事实 C、致害物、侵害对象、侵害事实 D、侵害后果、侵害对象、侵害事实
44、P248 在其他条件都相同的情况下，被保险人的职业、工种、所从事活动的危险程度越高，应交的保险费就（）
A、越低 B、越多 C、不变 D、不能定
45、P248 相对于其他保险，人身意外伤害保险的承保条件（）
A、较宽 B、较严 C、一般 D、自由
46、P252 在意外伤害保险中，以下属于不可保的是（D）
A、赛车 B、战争 C、旅游 D、自杀
47、P264 如果被保险人罹患重大疾病且存活超过生存期间，保险人给付（），被保险人身故时再给付（）。
A、重大疾病保险金，死亡保险金 B、重大疾病保险金，丧葬费用 C、丧葬费用，重大疾病保险金 D、住院保险金，死亡保险金
48、P262 疾病保险是指以（）为给付保险金条件的保险。
A、意外 B、健康 C、生命 D、疾病
49、P263 被保险人在保险期间内未患重大疾病且生存至保险期末也可获得保险 中国人寿保险股份有限公司马尾支公司代资考模拟试题库
金，有的还提供等额的身故保障和高度残疾保障，这种保险称为（）
A、保障型重大疾病保险 B、消费型重大疾病保险 C、两全型重大疾病保险 D、独立型重大疾病保险 50、P243 自然保费的计算公式：（）
A、赔款X此年龄的死亡率 B、赔款X此年龄的生存率 C、保额X此年龄的死亡率 D、保额X此年龄的生存率
51、P244 寿险理论责任准备金的计算有两种，分别是（）
A、过去法和现在法 B、现在法和未来法 C、过去法和未来法 D、现在法和积累公式法
52、P249 人身意外伤害保险在责任准备金的提存和核算方面，与寿险业务有着很大的不同，往往采取非寿险责任准备金的计提原理，即按当年保险费收入的()计算。
A、40％-50％ B、50％-60％ C、60％-70％ D、70％-80％
53、P257 从险种结构上看，保险公司目前开办的个人人身意外伤害保险、公路旅客意外伤害保险、驾驶员意外伤害保险等均属于（）
A、普通意外伤害保险 B、单纯意外伤害保险 C、特定意外伤害保险 D、附加意外伤害保险
54、P258 健康保险费率的计算以（）为基础。
A、死亡率 B、费用率 C、利息率 D、保险金额损失率
55、P271保险代理是代理行为的一种，它属于（）
A、刑事法律行为 B、民事法律行为 C、合同行为 D、营销管理行为
56、P276常见的兼业代理人主要有（）中国人寿保险股份有限公司马尾支公司代资考模拟试题库
A、银行代理、中介代理和单位代理 B、银行代理、行业代理和单位代理 C、银行代理、行业代理和中介代理 D、中介代理、单位代理和行业代理
57、P282不是一般地反映阶级道德和社会道德的要求，而是在特定的职业实践基础上形成，着重反映本职业、本行业特殊的利益和要求，这诠释了职业道德的（）特征。
A、鲜明的职业 B、时代性 C、实践化 D、多样化
58、P283指导保险代理从业人员职业道德建设的纲领性文件是（）
A、保险法 B、保险代理机构 C、保险代理从业人员职业道德指引（简称指引）D、合同法
59、P293-294保险从业人员加强同业人员之间的交流与合作，实现优势互补、共同进步，这体现了（）
A、守法尊规 B、勤勉尽则 C、客户至上 D、公平竞争
60、第三条 保险营销员经保险公司授权进行保险产品销售及相关服务的活动是指（）
A、保险经营活动 B、保险展业活动 C、保险营销活动 D、保险服务活动
61、第六条 保险代理人资格考试的组织者是（）
A、中国保监会 B、中国保险行业协会 C、所属代理机构 D、所属保险公司
62、第十一条 根据保险营销员管理规定，有下列情形者，不予颁发〈资格证书〉（）中国人寿保险股份有限公司马尾支公司代资考模拟试题库
A、因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾1年的 B、因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾5年的 C、因故意犯罪被判处刑罚，执行期满未逾3年的 D、因故意犯罪被判处刑罚的，执行期满未逾5年的
63、第十二条 《资格证书》的持有人应当在《资格证书》有效期满（）日前申请换发。
A、5日 B、10日 C、20日 D、30日
64、第二十六条展业证遗失或者因毁损影响使用的，由（）补发或者更换。
A、保险行业协会 B、保险学会 C、保监会 D、所属保险公司
65、第三十条保险营销员销售分红保险、投资连结保险、万能保险等保险新型产品的，应当明确告知客户此类产品的费用扣除情况，并提示购买此类产品的（）
A、投资风险 B、利益分析 C、投资情况 D、投资利润 66、第三十六条保险营销员从事保险营销活动，不得有下列行为（）
A、向客户说明退保等重要信息
B、未经保险公司同意或者授权擅自变更保险条款和保险费率 C、向客户说明分红保险的投资收益是不确定的 D、向客户说明保险条款的责任免除
67、第四十二条保险营销员应当持有由保监会监制的（）
A、保险营销员培训证书 B、保险营销员资格证书 C、保险营销员代理证书 D、保险营销员展业证书
68、第四十八条保险营销员因故意犯罪被判处刑罚的，或者因经济违法违规活动 中国人寿保险股份有限公司马尾支公司代资考模拟试题库
受到行政处罚或者行业自律组织处分的，所属保险公司应当自知悉之日起（）日内向中国保监会报告。
A、3 B、5 C、10 D、15 69、根据《保险代理机构管理规定》，如果保险代理从业人参加资格考试，违反考试试场纪律，得到的惩罚是（）。
A、考试无效，但两年内还可以从事保险代理业务 B、考试无效，但一年内还可以从事保险代理业务 C、考试无效，但两年内还可以参加考试 D、考试无效，且两年内不得参加考试
70、依据我国《保险代理机构管理规定》，中国保监会自受理保险代理机构、保险代理分支机构，设立申请之日起的一定期限内，作出批准或不予批准的决定。这一规定时限为（）
A．20日内 B．30日内 C．半年内 D．1年内
71、依据我国《保险代理机构管理规定》，保险代理机构每申请增设一家保险代理分支机构，应当至少增加注册资本或者出资人民币（）。
A.10万元 B.5万元 C.2万元 D.1万元
72、依据我国《保险代理机构管理规定》，通过欺骗、贿赂等不正当手段设立保险代理机构的，由（）依法予以撤销。
A.保险行业协会
B.消费者协会 C.中国保监会
D.工商行政管理部门
73、保险代理机构及其分支机构应当制作的，包括保险代理机构及其分支机构的名称、住所、业务范围、代理权限、联系方式、法律责任以及被代理保险公司的名称、住所、联系方式、投保提示等事项的文书被称为（）。中国人寿保险股份有限公司马尾支公司代资考模拟试题库
A.客户告知书
B.投保建议书 C.询问回答书
D.保险条款解释书
74、根据我国《反不正当竞争法》的规定，经营者销售或者购买商品时，给予中间人佣金所应采取的方式是（）
A．账外挂帐 B．直接核销 C．直接折扣 D．如实入账 75、根据我国《反不正当竞争法》的规定，政府及其所属部门利用行政力量，限定他人购买其指定的经营者的商品，限制其他经营者正当的经营活动，情节严重的对直接负责人员将给予相应的处罚，实施处罚的主体是（）
A．同级或者上级机关 B．工商管理部门 C．国家商务部 D．人民法院
76、未经丁某同意，某广告公司擅自使用其照片并获利，可以被认为侵害了公民的权利。按照《民法通则》该权利属于（）
A.健康权 B.姓名权 C.肖像权 D.名誉权
77、根据《民法通则》的规定，对因紧急避险造成损害而应承担民事责任的是（）。
A.紧急避险人 B.引起险情发生的人 C.紧急避险人与引起险情发生的人 D.受害人
78、根据我国《民法通则》的有关规定，财产所有权是指财产所有人依法对自己财产享有的（）。
A、占有、使用、处臵和处分的权利 B、占有、利用、收益和处臵的权利
C、占有、使用、收益和处分的权利 D、享有、取得、转移和收益的权利 中国人寿保险股份有限公司马尾支公司代资考模拟试题库
79、根据我国消费者权益保护法规定，消费者或者其他受害人因商品缺陷遭受人身财产损害时可以行使的权力是（）。
A、向消费者协会要求赔偿 B、向生产者要求赔偿 C、向中介人要求赔偿 D、向工商管理部门要求赔偿 80、根据我国消费者权益保护法的规定，如果经营者提供的商品存在缺陷时，其应当承担的责任是（）。
A.行政责任 B.民事责任 C.刑事责任 D.合同责任
二、判断题
1、为了规范保险活动，保护保险活动当事人的合法权益，加强对保险业的监督管理，促进保险事业的健康发展，制定本法。（）Ｐ１条
2、在中华人民共的国境内外从事保险活动，适用《保险法》。（）Ｐ3条
3、从事保险活动必须遵守法律、行政法规，尊重社会公德，遵循自愿原则。（）Ｐ4条
4、受益人对保险标的不具有保险利益的，保险合同无效。（）Ｐ12条
5、投保人提出保险要求，经保险人同意承保，未作答复的视为成交。保险人应当及时投保人签发保险单或者其他保险凭证，并在保险单或者其他保险凭证中载明当事人双方约定的合同内容。（）Ｐ13条
6、保险人收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求后，对不属于保险责任的，应当派人专人上门解释。（）Ｐ25条
7、对于保险合同的条款，保险人与投保人、被保险人或者受益人有争议时，人民法院或者仲裁机关应当作有利于第三者的解释。（）Ｐ31条 中国人寿保险股份有限公司马尾支公司代资考模拟试题库
8、规定的保险事故发生后，被保险人已经从第三者取得损害赔偿的，保险人赔偿保险金时，可以相应扣减被保险人从第三者已取得的赔偿金额。（）Ｐ45条
9、在保险向第三者行使代位请求赔偿权利时，被保险人应当向保险人提供必要的文件和其所知道的有关情况。（）Ｐ48条
10、合同约定分期支付保险费，投保人支付首期保险费后，除合同另有约定外，投保人超过规定的期限六十日未支付当期保险费的只能合同中止。（）Ｐ58条
11、保险监督机构自收到设立保险公司的正式申请文件之日起30日内，应当作出批准或者不批准和决定。（）Ｐ76条
12、经批准设立的保险公司，由批准部门颁发特种行业许可证，并凭经营保险业务许可证向工商行行政管理机关办理登记，领取营业执照。（）Ｐ77条
13、保险保障基金管理使用的具体办法由董事会制定。（）Ｐ97条
14、设立保险公司的申请经初步审查合格后，申请人应当依照保险法和公司的筹建。具备本法第七十二条规定的设立条件，向保险监督管理机构提交正式申请表和下列有关文件、资料之一，持有公司股份分之十的股东资信证明和有关资料（）Ｐ75条
15、在整顿过程中，保险公司的原有业务必须停止，但是保险监督机构有权停止开展新的业务或者部分业务，调整资金运用。（）Ｐ113条
16、保险公司违反保险法规定，损害社会公共利益，可能严重危及或者已经危及保险公司的偿付能力的，保险监督管理机构可以对该公司实行接管。（）Ｐ115条
17、保险公司的营业报告、财务会计报告、精算报告及其他有关报表、文件和资料必须如实记录保险业务事项，不得有虚假记载、误导性陈述，可以遗漏。（）中国人寿保险股份有限公司马尾支公司代资考模拟试题库
Ｐ122条
18、保险公司对危险单位的计算办法和巨灾风险以及保费收入计划，应当报保险监督管理机构核准。（）Ｐ101条
19、保险公司自取得经营保险业务许可证之日起六个月内无正当理由未办理公司设立登记的，可以延长六个月，其经营保险业务许可证自动失效。（）Ｐ78条 20、保险公司成立后应当按照其注册资本总额的百分二之十提取保证金，存入保险监督管理机构指定的银行，除保险公司清算时有于清偿债务外，不得动用。（）Ｐ79条中国人寿保险股份有限公司马尾支公司代资考模拟试题库
模拟试题08标准答案：
一、选择题
CDACA ABBAB BCBA BCBAA CAABC ABCBD BCABC BAACA ADCBA DADCC CABDB BACDC ADDDA BABDA ACADA CBABB
二、判断题
ABABB BBAAB BBBAB ABBBA 16
第四篇：2013年二级建造师《施工管理》模拟试题及答案
一、单项选择题(共70 题。每题1 分。每题的备选项中。只有1 个最符合题意)
1.下列项目目标动态控制的工作中，属于项目目标动态控制准备工作的是()。
A.将项目的目标进行分解
B.收集项目目标的实际值
C.对项目目标进行动态跟踪
D.找出实际值与计划值的偏差
2.建造师是()。
A.企业法定代表人在工程项目上的代表人
B.一个工作岗位的名称
C.一种专业人士的名称
D.项目经理的另一种说法
3.施工企业项目经理是一个()的名称。
A.工作岗位
B.技术职称
C.管理人士
D.专业人士
4.整个施工过程中的管理工作就是不断发现问题和解决问题的过程。所谓管理是由提出
问题、筹划、决策、执行和检查等多个环节组成的过程。下列选项中属于决策环节是()。
A.执行补救方案
B.从多个方案中确定一个拟执行方案
C.制定几个可能的补救方案
D.检查补救方案的执行情况
5.工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目()。
A.组织实施方式
B.组织运行方式
C.组织结构方式
D.组织管理方式
6.有两个指令源的结构模式是()。
A.矩阵组织
B.线形组织
C.职能组织
D.事业部组织
7.建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和()。
A.使用阶段
B.策划阶段
C.管理阶段
D.总结阶段
8.设计和施工任务综合的承包，设计、采购和施工任务综合的承包的项目管理都属于()的项目管理。
A.建设项目设计方
B.建设项目工程总承包方
C.建设项目投资方
D.建设项目采购方
9.下列不属于组织工具的是()。
A.组织结构图
B.职能划分图
C.任务分工表
D.工作流程图
lO.某公司承揽了一个大型建设项目的项目管理任务。为了提高该项目组织的运行效率，决定减少项目组织结构层次。那么该项目宜选用的组织结构模式是()。
A.线性组织结构
B.矩阵组织结构
C.职能组织结构
D.项目组织结构 11.下列属于措施费的是()。
A.环境保护费
B.施工机械使用费
C.工程排污费
D.差旅交通费
12.建筑安装工程费中二次搬运的计算基数采用()。
A.直接工程费
B.人工费
C.材料费
D.施工机械使用费
13.下列属于间接费的是()。
A.企业管理费
B.措施费
C.利润
D.人工费
14.工作流程组织包括管理工作流程组织、信息处理工作流程组织和物质流程组织。设
计工作流程、物资采购工作流程和施工作业流程的组织属于()。
A.管理工作流程组织
B.信息处理工作流程组织
C.物质流程组织
D.工作任务结构
15.下列属于间接费中企业管理费的是()。
A.差旅交通费
B.住房公积金
C.文明施工费
D.社会保障费
16.将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项
工程，该种施工成本计划的编制方式属于()编制施工成本计划。
A.按施工成本组织 B.按项目组成
C.按工程进度
D.按合同结构
17.下列不属于直接费中的措施费的是()。
A.环境保护费
B.文明施工费
C.临时设施费
D.危险作业意外伤害保险费
18.下列说法不正确的是()。
A.分部分项工程量清单包括项目编制、项目名称、计量单位和工程数量四项内容
B.措施项目清单是工程量清单的核心
C.分部分项工程量清单的项目编码采用12 位阿拉伯数字表示
D.措施项目清单是表明为完成分项实体工程而必须采取的一些措施性的工作清单表，以
“项”为计量单位
19.反映的信息量少，一般在项目的较高管理层应用的施工成本偏差分析法是()。
A.直方图
B.表格
C.横道图
D.曲线图
20.某建筑公司承接了某省体育场地下制冷站工程，该工程是整个体育场建筑的制冷中
心，地下两层，地面标高一17.5m，地下情况复杂，为了指导该深基坑的施工，公司应编制
()。
A.施工规划
B.单位工程施工组织设计
C.施工组织总设计
D.分部分项工程施工组织设计21.承包商很难对()进行利润索赔。
A.工程范围的变更
B.工程暂停
C.文件有缺陷或技术性错误
D.业主未能提供现场
22.用工程网络计划的特点()。
A.难以知道非关键工作可使用的时差
B.有利于实现进度控制的科学化
C.可发现关键工作和关键路线可知非关键工作可使用时间及有利于实现进度控制的科
学化
D.有利于实现进度目标
23.为了实现进度目标下列说法正确的是()。
A.不用分析工程物资的采购模式对进度的影响
B.选择合理的合同结构，进行进度控制，分析影响工程进度的风险及采取风险管理措施
C.工程进度的风险可以忽略
D.在工程进度中没必要采取风险管理措施
24.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的工作包括：①收集施工进度实
际值;②定期对施工进度的计划值和实际值进行比较;③如有偏差，采取措施进行纠偏。正确 的1=作流程是()。
A.①一②一③
B.②一①一③
C.②一③一①
D.③一①一②
25.业主方进度控制的任务是()。
A.计划应包括供货的所有环节
B.编制深度不同的控制性的进度计划
C.控制整个项目实施阶段的进度
D.使设计工作进度与招标相协调
26.由于项目实施过程中主观和客观条件的变化，进度控制必须是一个()的管理过程。
A.主动
B.经常
C.动态
D.反复
27.施工过程中由于各方面原因所致，确实需要修改原安全技术措施时，必须经()同意，并办理修改审批手续。
A.原编制人
B.项目经理
C.设计单位
D.建设单位
28.在工程网络计划的工程优化过程中，选择优先压缩对象时应考虑的因素之一是关键
工作的()。
A.直接费用最小
B.持续时间最长
C.直接费用率最小
D.直接费用与间接费用总和最小
29.某项工作有两个紧后工作，其最迟完成时间分别为15 天、10 天，其持续时间分别为 天、8 天，则本工作的最迟完成时间为()天。
A.2
B.7
C.8
D.9
30.用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作
任务的管理职能分工，这类表是()。
A.工作任务分工表
B.管理任务表
C.管理职能分工表
D.项目管理工作表
31.不能作为施工质量验 收的重要依据是()。
A.工程施工承包合同所规定的有关施工质量方面的条款
B.工程施工图
C.国家相关验收标准
D.发包方与承包方的口头协议
32.下列()不属于分部工程质量验收合格的规定
A.所含分项工程的质量均验收合格
B.质量控制资料完整
C.具有完整的施工操作依据、质量验收记录
D.观感质量验收符合要求
33.不属于单位工程质量验收应符合的规定的一项是()。
A.所含分部工程的质量验收均合格
B.质量控制资料应完整
C.观感质量验收符合要求
D.所含分项工程的质量均验收合格
34.根据《建设工程质量管理条例》第三十六条的有关规定，工程监理单位代表建设单
位对施工质量实施监理，并对施工质量承担()。
A.监督责任
B.监理责任
C.法律责任
D.连带责任
35.下列选项中，不属于事故调查的作用的是()。
A.帮助搞清质量事故的原因
B.有效进行技术处理
C.分清质量事故责任
D.确定事故的责任处罚
36.一种施工质量事故处理方式：对已完施工部位，因轴线、标高引测差错而改变设计
平面尺寸，若返工损失严重，在不影响使用功能的前提下，经承发包双方协商验收，此种方
式称之为()。
A.让步处理
B.降级处理
C.不作处理
D.返工处理
37.表明施工单位所进行的特定建筑产品的任务来源、产品的数量和质量要求、产品的 生产和交付时间等的是()。
A.施工合同
B.施工图纸
C.施工许可证
D.施工依据
38.施工机械、设备、工器具、模板是施工过程的()。
A.劳动主体
B.劳动对象
C.劳动方法
D.劳动手段
39.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBS0300-2001)规定：“相关各专业工种之间应
进行交接检验，并形成记录。未经()检查认可，不得进行下道工序施工。”
A.建设单位项目负责人
B.监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.施工单位项目技术负责人
40.某土方工程，某月计划开挖80000m3，合同单价85 元/m3。到月底实际完成土方量
为90000m3，实际单价72 元/m。，则该工程的费用偏差(CV)为()万元。
A.117
B.一117
C.85
D.一85
41.凡涉及工程施工主要技术基准、影响施工总体质量的技术复核内容，以及按照施工()
要求，必须报监理工程师核准的技术复核项目，施工单位必须按规定报送，获准后才能作为
施工依据。
A.监理大纲
B.监理方案
C.监理细则
D.监理规范
42.分部工程应由()组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。
A.设计单位项目负责人
B.建设单位项目技术负责人
C.总监理工程师
D.监理工程师
43.工程质量验收合格后，建设单位应在工程验收合格之日起()天内，向工程所在地的政
府建设行政主管部门备案。
A.5
B.7
C.14
D.15
44.重大质量事故，根据程度不同可分为()。
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
45.某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200 元/m2，乙项180 元/m2，且从第一个
月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款凭证的最低金额为25 万元。现承包
商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700m2、500m2，则本
月工程师签发的实际付款金额为()万元。
A.0
B.21.85
C.23.47
D.25.67
46.质量管理体系认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可向认证机构提出()申请。
A.认证注销
B.认证暂停
C.认证撤消
D.复评
47.某工程施工已完成，验收后进行了工程竣工结算，最终工程款支付证书由()签发。
A.发包人
B.承包人
C.总监理工程师
D.专业监理工程师
48.职业健康安全与环境管理体系标准由()五大要素构成。
A.方针，策划，实施与运行，检查和纠正措施，管理评审
B.范围，总要求，方针.实施与运行，管理评审
C.引用文件(标准)，方针，策划，实施与运行，检查和纠正措施
D.术语和定义，方针，实施与运行，检查和纠正措施，管理评审
49.下列关于“两类危险源”的论述不正确的是()。
A.第一类危险源是第二类危险源发生的前提
B.第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件
C.第一类危险源是事故的主体，决定事故的严重程度
D.第二类危险源出现的难易，决定事故发生的可能性大小
50.免除了不可接受的损害(危险)的状态称为()。
A.稳定
B.健康
C.安全
D.保险
51.如果一个大型工程项目在签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以
编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制()，待条件成熟时再编制施工总进度计划。
A.企业生产计划
B.项目月度施工计划
C.单体工程施工进度计划
D.项目总进度规划
52.用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的 可能性极小，事故后果可能造成重大损失(严重伤害)，则风险所属的等级为()。
A.I--可忽略风险
B.Ⅱ--可容许风险
C.Ⅲ--中度风险
D.Ⅳ--重大风险
53.在居民密集区进行强噪声施工作业时，要严格控制施工作业时间，通常晚间作业不
超过()时。
A.20
B.21
C.22
D.23
54.根据有关规定，伤亡事故处理工作应当在()。
A.30 日内结案，特殊情况不得超过90 日
B.60 日内结案，特殊情况不得超过120 日
C.90 内结案，特殊情况不得超过180
D.120 日内结案，特殊情况不得超过180 日
55.在选择安全控制措施时，不能考虑的措施有()。
A.尽可能完全消除有不可接受风险的危险源
B.尽可能利用技术进步来改善安全控制措施
C.技术管理与程序控制结合起来
D.以可行、有效的应急方案作为最终手段
56.建设工程施工合同是发包人和承包人之间为完成商定的工程建设任务，确定双方()
和义务的协议。
A.职责
B.权限
C.权力
D.权利
57.当工程师下令暂停施工时，如果是由于发包人的原因造成停工的，承包商()。
A.有权要求合同价款与工期索赔
B.只能要求合同价款索赔
C.只能要求工期索赔
D.只记载发包人违约责任，无权要求索赔
58.业主方进度控制的任务是控制整个项目()。
A.建设管理进度
B.建设施工进度
C.前期工作进度
D.实施阶段进度
59.经承包人同意，分包人可以将劳务作业再分包给具有相应资质的劳务分包企业，但
对劳务作业的质量()。
A.应有分包人独自承担
B.应由劳务再分包商承担相关连带责任
C.应由承包人与劳务再分包人承担连带责
任
D.应由分包人与劳务再分包人承担连带责任
60.根据工程合同惯例，工程师在合同权限内发出的变更指令，承包商()。
A.在没有确定工期延长的时间时，可以暂不执行
B.须无条件执行，同时根据合同寻求合理的工程变更价款
C.在没有商议好工程变更价款时，可以暂不执行指令
D.认为变更指令不合理时，可以申请不履行指令
61.监理工程师有发出工程变更的权力，但在发出变更通知前，()。
A.应征得有关政府部门的批准
B.应征得业主的批准
C.应征得业主与承包商的批准
D.应由业主、监理工程师与承包商三方协商
62.某住宅小区建设项目中，业主将A 栋工程发包给甲施工单位，将B 栋工程发包给乙
施工单位，将C 栋工程发包给丙施工单位。在该项目中，业主采用的发包方法是()组织。
A.根据建设项目施工的不同专业系统
B.根据建设项目施工的不同阶段
C.根据建设项目的投资额
D.根据建设项目的组成结构
63.索赔是一种正当的()，是以法律和合同为依据的合情合理的行为。
A.惩罚对方的行为
B.赔偿行为
C.权力要求
D.权利要求
64.某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标
者其总价和单价的计算结果不一致，穷其原因是投标者在计算时，将混凝土300 元/m。误
作为30 元/m。的结果。为此，业主有权()。
A.以单价为准调整总价
B.以总价为准调整单价
C.要求投标者重新报混凝土单价
D.将该标做废标处理
65.在固定总价合同中，承包商的风险主要是价格风险和()。
A.人员安全事故风险
B.工作量风险
C.不可抗力风险
D.技术管理风险
66.监理人在()情况下需要承担责任。
A.承包人违反合同规定的质量要求
B.承包人违反合同规定的完工时限
C.监理人超出其资质范围的咨询意见对委托人造成损失
D.不可抗力导致监理人不能全部或部分履行合同
67.信息指的是以口头、书面或电子等方式传输的()、新闻和情报。
A.文字
B.数字
C.知识
D.数据
68.工程档案的编码应根据有关工程档案的规定、项目的特点和()的需求而建立。
A.工程监理单位
B.项目发包人
C.行政管理部门
D.项目实施单位
69.按照建设工程项目信息的分类，下列不属于按信息的内容属性分类的信息是()。
A.招投标信息
B.管理类信息
C.组织类信息
D.法规类信息
70.工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到()的目的。
A.降低工程成本
B.缩短项目工期
C.提高工程质量
D.为项目建设增值
二、多项选择题(共25 题。每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至
少有1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5 分)
71.某建筑施工企业为适应市场环境的变化，重新设计了公司的组织系统。在此过程中
可以使用的组织工具有()。
A.项目结构图
B.组织结构图
C.工作任务分工表
D.管理职能分工表
E.工作流程图
72.下列关于项目目标动态控制的表述中，正确的有()。
A.项目目标动态控制是项目管理最基本的方法论
B.项目目标动态控制有利于项目目标的实现
C.项目目标动态控制应重视事前的主动控制
D.项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解
E.当计划值与实际值产生偏差时调整项目的目标
73.下列关于国际上对项 目经理的地位、作用和特征的表述中，正确的有()。
A.项目经理是项目管理班子的负责人
B.项目经理是一个技术岗位
C.项目经理是项目的管理者，具有物资采购权
D.项目经理的主要任务是项目目标的控制
E.项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人
74.下列说法正确的是()。
A.“项目策划”指的是目标控制前的一系列筹划和准备工作
B.“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期
C.“费用目标''对业主而言是成本目标，对施工方而言是投资目标
D.项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义
E.项目实施期管理工作的主要任务是确定项目的定义
75.下列属于业主方项目管理的是()。
A.安全管理
B.投资控制
C.设计管理
D.施工管理
E.物资控制
76.管理是多个环节组成的过程，下列属于管理的环节的是()。
A.提出问题
B.分析问题
C.决策
D.执行
E.检查
77.在施工管理中，在风险评估的基础上确定风险对策，形成风险管理计划，其内容包
括()。
A.风险管理目标
B.风险管理人员的素质要求
C.工程施工方案
D.风险管理范围
E.风险管理的职责和权限
78.下列属于建设工程项目风险类型中的技术风险的是()。
A.工程设计文件
B.工程物资
C.人身安全控制计划
D.工程机械
E.信息安全控制计划
79.为了有效地控制施工进度，尽可能摆脱因进度压力而造成工程组织的被动，施工方
有关管理人员应深刻理解()。
A.整个建设工程项目的进度目标如何确定
B.影响整个建设工程项目进度目标实现的主要因素
C.施工方在整个建设工程项目进度目标实现中的地位和作用
D.如何正确处理工程进度和工程管理的关系
E.施工进度控制的基本理论、方法、措施和手段
80.建筑安装工程费用中，利润的计费基础可采用()。
A.直接费+间接费
B.直接工程费+间接费
C.人工费
D.人工费+材料费+设备价值
E.人工费+施工机械使用费
81.在以下()情况下，宜对有关工作内容采用新的费率或价格。
A.如果此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于
10%
B.工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标的合同金额的0.001%
C.此项工作不是合同规定的”固定费率项目“
D.此工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过1%
E.此工作是根据变更与调整的指示进行的 82.常见影响工作进度的风险有()。
A.采购
B.技术风险
C.施工风险
D.组织风险
E.合同风险
83.下列各类型成本计划中，互相衔接和不断深化，构成了整个工程施工成本的计划过
程的有()。
A.竞争性成本计划
B.指导性成本计划
C.实施性成本计划
D.按子项目组成编制的施工成本计划
E.按工程进度编制的施工成本计划
84.信息技术的作用有()。
A.有利于提高进度信息处理的效率
B.不利于项目各参与方的协同工作
C.有利于提高进度信息的透明度
D.使进度信息的交流受到限制
E.有利于促进进度信息的交流
85.施工质量检查的方式包括()。
A.日常检查
B.跟踪检查
C.监督检查
D.自我检查
E.专项检查
86.《建筑工程施工质量验收统一标准}(GB50300 一2001)规范的全国建筑工程施工质量
验收的()。
A.基本规定
B.验收的划分
C.验收的标准
D.验收的组织和程序
E.施工质量缺陷的处理要求
87.分项工程质量验收合格应符合下列规定()。
A.分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定
B.质量控制资料应完整
C.分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整
D.观感质量验收应符合要求
E.主控项目和一般项目质量经抽样检验合格
88.施工措施可以按管理目标分别描述为()。
A.施工条件分析
B.施工质量控制措施
C.施工成本控制措施
D.施工进度控制措施
E.施工安全、职业健康和环境管理措施
89.在环境管理体系(GB/T24001)的一级要素”实施和运行"中，包含的二级要素有()。
A.法律和其他要求
B.环境管理方案
C.组织结构和职责
D.运行控制
E.监测与测量
90.下列情况中属于特别重大伤亡事故的是()。
A.矿山、水利、电力事故造成一次死亡五十人及其以上
B.矿山、水利、电力事故一次造成直接经济损失一千万元及其以上
C.一次造成职工和居民一百人以上的急性中毒事故
D.公路和其他发生一次死亡二十人及其以上(航空、航天器科研过程中发生的事故除外)
E.公路和其他发生一次造成直接经济损失在五百万元及其以上的事故(航空、航天器科
研过程中发生的事故除外)
91.所制定的安全技术措施计划应该在实施前予以评审，评审需要包含以下方面，其中
正确的是()。
A.更改的控制措施是否使风险降至可容许的水平
B.是否产生了新的危险源
C.受影响的人员在新的控制措施下，是否继续受影响
D.是否已选定了成本效益最佳的解决方案
E.更改的预防措施是否会用于实际工作中，以及在面对诸如完成工作任务的压力等情况
下是否将不被忽略
92.工程质量控制资料主要包括原材料、构配件、设备等的质量证明、合格证明以及()
等。
A.施工试验记录
B.隐蔽工程检查记录
C.工程质量事故记录
D.工程质量保修书
E.进场材料试验报告
93.施工合同管理是对工程承包合同的()等进行筹划和控制的过程。
A.签定
B.履行
C.变更
D.仲裁
E.解除
94.某工程项目施工中，工程师在检查中发现由于承包人的施工机械进场时间延后，导
致实际进度与经过确认的.进度计划不符，承包人按照工程师的要求对工程进度计划进行了
修改，工程师对修改后的计划进行了确认。针对这一事件，以下说法中正确的有()。
A.承包人可就改进措施要求追加合同价款
B.承包人无权就改进措施追加合同价款
C.工程师应对改进措施的效果负责
D.工程师不对改进措施的效果负责
E.所有的后果都应由承包人自行承担
95.在下列内容中，属于信息特点的有()。
A.系统性
B.目的性
C.真实性
D.时效性
E.相关性
参考答案
一、单项选择题
1.A
2.C
3.A
4.B
5.A
6.A
7.A 解析：建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段。
8.B
9.B 解析：组织工具是组织论基本理论应用的手段，.基本的组织工具和组织结构图、任
务分工表、管理职能
分工表和工作流程图等。
10.B
11.A 解析：施工机械使用费属于人工费;工程排污费属于规费;而差旅交通费属于企业管
理费。
12.A
13.A 解析：间接费由规费和企业管理费组成。
14.C
15.A 解析：住房公积金和社会保障费属于规费;文明施工费属于措施费。
16.B
17.D 解析：危险作业意外伤害保险为间接费中的规费.不属于直接费中的措施费。
18.B 解析：工程量清单的核心是分部分项工程量清单。
19.C
20.D
21.B
22.C 解析：其中D 是选择合理的合同结构有利于实现进度目标。
23.B 解析：其中CD 说法明显错误，应注视风险，采取风险管理措施，可减少进度失
控的风险量.有利于实现
进度目标。
24.A
25.C 解析：其中A 为供货方进度计划应包括的;B 为施工方应做的;D 为设计方所应做到
的。
26.C
27.A
28.C
29.A
30.C
31.D 解析：因为“口头协定”，不具备作为证据的有效性，故不能将其作为施工质量验
收的依据。
32.C 解析：此选项是批质量验收的规范、规定之一。
33.D 解析：选项A 的内容属于单位质量验收的内容，选项D 的内容与A 重复，属于选
项A 的一部分。
34.B
35.D 解析：D 属于“事故处理”的内容之一。
36.B 解析：考查施工质量事故处理方式的分类的概念。
37.D 解析：施工合同、施工图纸、施工许可证都属于施工依据的内容之一。
38.D
39.B
40.A
41.C
42.C
43.D
44.C
45.A
46.D
47.C
48.A
49.A 解析：第一类危险源是事故发生的前提。第一类危险源和第二类危险源之间不存
在任何因果关系。
50.C
51.D
52.C
53.C
54.C
55.D 解析：安全控制措施的最终手段是考虑使用个人防护用品。
56.D
57.A
58.D
59.D
60.B
61.B
62.D
63.D
64.A
65.B
66.C
67.C
68.D 解析：工程档案的编码应根据有关工程档案的规定、项目的特点和项目实施单位
的需求而建立。
69.A
70.D
二、多项选择题
71.BCDE
72.ABCD
73.AD
74.ABD 解析：“费用目标”对业主而言是投资目标。对施工方而言是成本目标。E 选项
的项目实施期管理工作的主要任务应该是通过管理使项目的目标得以实现。
75.AB 解析：业主方的项目管理工作有安全管理、投资控制、进度控制、质量控制、合
同管理、信息管理、组织
和协调。
76.ACDE 解析：管理是由多个环节组成的过程，即提出问题、筹划、决策、执行、检
查。
77.ADE
78.ABD 解析：人身安全控制计划与信息安全控制计划皆属于经济与管理风险。
79.ABC
80.ACE
8l.ACDE 解析：其中B 项应为：工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中
标的合同金额的O.01%。
82.BDE 解析：另外还有管理风险、资源(人力、物力、财力)风险。
83.ABC
84.ACE 解析：其中B 若为有利于促进项目各参与方的协同工作就为正确答案。
85.ABCE
86.ABCD
87.AC
88.B
CDE 解析：A 的内容为施工前应做的工作。
89.CD
90.ABCE
91.ABDE 解析：C 项的正确的内容应为“受影响的人员如何评价更改的预防措施的必要
性和实用性”。
92.ABE
93.ABCE
第五篇：2013年二级建造师《施工管理》模拟试题及答案
2013年二级建造师《施工管理》模拟试
题及答案(2)
一、单项选择题(共70 题.每题1 分。每题的备选项中。只有1 个最符合题意)
1.下列组织工具中，能够反映一个组织系统中各工作部门或管理人员之间指令关系的是
()。
A.组织分工
B.组织结构模式
C.工作流程组织
D.项目结构模式
2.按(国发[2003]5 号)《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管
理方式》的规定：“取消建筑施工企业项目经理资质核准，由()代替，并设立过渡期。”
A.注册设备监理工程师
B.注册监理工程师
C.注册建造师
D.注册建筑师
3.业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的总目标是指项目的()。
A.总费用目标
B.总成本目标
C.总投资目标
D.总利润目标
4.某建设工程项目的总承包商在该项目组织结构设计中采用了线性组织结构模式，这种
组织结构的特点是()。
A.每个工作部门只接受一个上线的直接领导
B.可能有多个矛盾的指令源
C.有横向和纵向两个指令源
D.促进了管理专业化分工
5.运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅是各分部分项工程的施工质量，还
包括()。
A.设计图纸质量
B.建筑材料、设备质量
C.业主决策质量
D.监理规划质量
6.组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各元素(各工作部门)之间的()。
A.逻辑关系
B.指令关系
C.组织关系
D.命令关系
7.施工企业项目经理往往是一个施工项目施工方的总组织者、总协调者和总指挥者，项
目经理不仅要考虑项目的利益，还应服从()的整体利益。
A.业主
B.总承包单位
C.本企业
D.本项目各参与方
8.建设工程监理应遵循的原则是()。
A.守法、诚信、公平、科学
B.守法、诚信、公正、科学
C.守法、诚信、有偿、科学
D.守约、诚信、公平、科学
9.某建设项目管理公司的组织系统采用了矩阵组织结构模式，其纵向管理部门有合同管
理部、计划管理部、技术管理部、财务部和人事管理部等，其横向的工作部门在以下选项中
通常是()。
A.质量管理部
B.项目部
C.经理办公室
D.物资供应部
10.下列不属于直接工程费的有()。
A.工程排污费
B.人工费
C.材料费
D.施工机械使用费
11.下列不属于建筑安装工程费中的企业管理费的是()。
A.固定资产使用费
B.工程定额测定费
C.工具用具使用费
D.财产保险费
12.零星工作项目中的人工计量一般按照人工消耗总量的()取值。
A.0.5%
B.1%
C.1.5%
D.2%0.5%
13.某施工项目由预算表可知，其直接工程费为500 万元，按规定标准计算的措施费为1
00 万元，按直接费计算的间接费费率为15%，按直接费与间接费之和计算的利润率为2%，则该项目的不含税金的造价为()万元。
A.600.0
B.690.0
C.703.8
D.676.2
14.以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿，是索赔
费用的()。
A.实际费用法
B.总费用法
C.修正的总费用法
D.直接费用法
15.某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又根据施工进
度计划将各分部分项工程成本按月汇总进行编制，形成各月成本支出计划，这种编制方法属
于()。
A.按施工成本组成编制施工成本计划
B.按子项目组成编制施工成本计划
C.按工程进度编制施工成本计划
D.上述A、B 两种方法的综合运用
16.某城市准备实施一个大型地铁建设项目。对于该项目的组织系统宜采用的组织结构
模式是()。
A.矩阵组织结构
B.项目结构
C.线性组织结构
D.职能组织结构
17.编制按时间进度的施工成本计划，如果项目分解程度对时间控制合适的话，则对施
工成本支出计划可能()。
A.分解过粗
B.分解合适
C.分解过细
D.不受影响
18.如果把进度偏差与成本偏差联系起来，则进度偏差可表示为()与已完工程计划施工成 本的差异。
A.拟完工程计划施工成本
B.已完工程实际施工成本
C.未完工程计划施工成本
D.拟完工程实际施工成本
19.预留金的计算应根据设计文件的深度、设计质量的高低、拟建工程的成熟程度及工
程风险的性质来确定其额度。对于设计深度深、设计质量高、已经成熟的工程设计，一般预
留工程总造价的()。
A.1%～3%
B.3%～5%
C.5%～10%
D.10%～15%
20.GBS0500-2003((计价规范》包括规范条文和附录两部分，规范条文共5 章，不包括 的内容有()。
A.工程量清单项目及计算规则
B.工程量清单编制
C.工程量清单计价
D.工程量清单及其计价格式
21.根据《中华人民共和国建筑法》的有关规定，工程监理人员认为工程施工不符合工程设
计要求、施工技术标准和合同约定的，有权()。
A.要求建设单位下达停工令
B.向有关主管部门报告
C.要求建筑施工企业改正
D.要求建筑施工企业整改
22.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前()天。
A.7
B.14
C.21
D.28
23.工程量清单采用GB50500～2003((计价规范》规定的统一格式，其内容组成不包括()。
A.封面
B.填表须知
C.总则
D.总说明
24.工程量清单的组成部分中，不可调整的清单是()。
A.其他项目清单
B.措施项目清单
C.零星工作项目表
D.分部分项工程量清单
25.工程网络计划按工作和事件在网络中的表示方法分为()。
A.事件网络和工作网络
B.工程网络
C.单平面网络
D.两级网络
26.某打桩工程合同约定，某月计划完成工程桩120 根;单价为1.2 万元/根。时值月底，经确认的承包商实际完成的工程桩为110 根;实际单价为1.3 万元/根，则该工程的已完工作
预算费用(BCWP)为()万元。
A.132
B.143
C.144
D.156
27.关键工作指的是()。
A.网络计划一部分时差较小的工作
B.网络计划中总时差最大的工作
C.网络计划中总时差最小的工作
D.计划工期等于计算工期时，总时差不为零的工作
28.下列选项中，属于进度控制主要工作环节的是()。
A.采取纠偏措施
B.评审设计方案
C.进度控制工作管理职能分I
29.FIDIC 合同条件下 工程变更价款的确定，在()情况下，宜对有关工作内容采用新的费
率或价格。
A.工程量减少
B.工程量变动小于lO%
C.工程量增加
D.工程量变动大于10% 30.施工方进度控制的任务是依据()对施工进度的要求控制施工进度a
A.施工任务单
B.施工组织设计
C.施工任务委托合同
D.监理规划
32.分部分项工程费的计算步骤包括：①市场调查和询价;②工、料、机数量测算;③计算施
工方案工程量;④计算清单项目分项工程的直接工程费单价;⑤计算综合单价。其正确的顺序
是()。
A.①③④②⑤
B.②①③④⑤
C.③②①④⑤
D.①④③②⑤
33.施工技术方法的预控，可以采取的措施包括()。
A.建立质量控制点
B.进行专项技术方案事前试验验证
C.预测环境因素对施工不利的影响，并制定应对措施
D.以上三者都可以采取
34.施工质量检验的方法分为目测法和量测法两种，下列选项中全都属于后者的是()。
A.摸、量、吊、套
B.敲、靠、吊、套
C.摸、敲、吊、靠
D.量、靠、吊、套
35.对质量活动结果的评价认定和对质量偏差的纠正，属()的内容。
A.事前控制
B.事中控制
C.事后控制
D.前馈控制
36.施工操作依据是施工总体依据的具体化，下列选项中，不属于施工操作依据的是()。
A.建筑法律、法规文件及其强制性条文
B.各专业工种的施工设计、作业计划
C.工法、施工操作规程
D.标准图集、大样图
37.对服务于全场性全过程施工且不易于二次搬运重新布置的设施，应在施工平面图上
一次合理定位，这是针对()的要求。
A.施工总体方案
B.施工总平面图
C.阶段性施工平面图
D.施工现场作业条件
38.某混凝土工程，合同约定的某月计划完成工程量500m3，单价600 元/m3。至月底，经确认的承包商实际完成工程量为400m3，实际单价700 元/m。，则该工程的费用绩效指
数(CPI)为()。
A.O.800
B.O.857
C.1.167
D.1.250
39.桩基工程完工后，地下和上部结构施工前必须进行桩基施工质量的检验，是指()。
A.自我检验
B.相互检验
C.专业检验
D.交接检验
40.项目质量计划应根据()来编制。
A.企业的质量手册和项目质量目标
B.企业的质量手册和企业质量目标
C.项目的质量手册和项目质量目标
D.项目的质量手册和企业质量目标 41.质量验收的基本单元包括检验批和()。
A.施工工序
B.分项工程
C.分部工程
2012年二级建造师、监理工程师、一级、造价等新思维网络培训服务启动中…………。
(提供全程复习指导服务，课程提供，复习计划制定，考试心理辅导，等)
QQ：813517521(咨询即免费送2012最新题库)--足不出户，尽享名师点评!
划重点--讲难点--背考点资深专家亲临一对一辅导(咨询即送题库)
D.单位工程
42.计量控制作为施工项目质量管理的基础工作，其主要任务在于()。
A.统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值统一
B.统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值分离
C.统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值分离
D.统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值统一
43.下列选项中，关于“安全控制的目标”的论述，不正确的是()。
A.把人身的安全放在首位，以人为本
B.减少和消除生产过
程中的事故
C.保证人员健康安全
D.避免财产受损失
44.施工安全控制的特点不包括()。
A.控制面广
B.控制的动态性
C.建设工程项目的分散性
D.控制的严谨性
45.施工安全技术措施计划的验证不包括()。
A.安全检查
B.纠正不符合情况
C.做好检查记录工作
D.持续改进
46.安全技术措施计划的作用不是()。
A.改善劳动条件和安全卫生设施
B.防止工伤事故和职业病的发生
C.帮助搞好安全生产工作
D.保证安全技术措施的有效实施
47.环境是指()。
A.政府和业主对组织的监督和管理
B.组织运行活动的外部存在 C.组织所处的时代的特点
D.宇宙空间
48.安全措施计划的范围不包括()。
A.改善劳动条件
B.防止伤亡事故
C.预防职业病和职业中毒
D.识别危险源
49.在职业健康安全管理体系(GB/T2800-2001)的一级要素“检查和纠正措施”中的二级要
素有()。
A.文件，运行控制
B.绩效测量和监视
C.培训、意识和能力
D.应急准备和响应
50.工程变更工作的主要内容包括：①提出工程变更申请;②编制变更文件;③监理工程师
发布变更指令;④监理与业主、承包商协商;⑤监理工程师审查工程变更;⑥监理工程师审批工
程变更。将这些工作按照正确顺序排列的是()。
A.①②⑤⑥④③
B.②①⑤⑥④③
C.①⑤④⑥②③
D.①⑤②⑥④③51.制定安全技术措施计划的基本步骤一般可以从()开始。
A.工作活动分类
B.风险评价
C.安全技术交底
D.安全检查
52.某桩基工程，浇筑的混凝土桩在地上可见部分有蜂窝麻面，但经过桩基检测，桩身
未见异常，承载力也满足设计要求，该桩基可以()。
A.加固处理
B.修补处理
C.返工处理
D.不作处理
53.下列各项工作活动相关信息，不包括在其中的是()。
A.正在执行工作的工作期限和频次
B.可能使用的装置和机械
C.可能伤害眼睛的物质和试剂
D.材料需用手移动的距离和高度
54.对于有不可接受风险的危险源首先应采取的措施是()。
A.使用个人防护用品
B.在工作中实施降低风险的措施
C.降低人的体能消耗
D.用安全品取代危险品
55.大气中的粒子状态污染物可分为()。
A.离子和原子
B.分子和离子
C.降尘和飘尘
D.烟尘和落尘
56.下列有关合同文件优先顺序的答案中，()是正确的。
A.工程报价单优先于图纸
B.合同专用条件优先于合同通用条件
C.图纸优先于规范
D.合同专用条件优先于投标书及其附件
57.当工程师以书面形式要求暂时停工时，承包人应遵守并应()。
A.要求工程师书面说明暂时停工时间
B.妥善保护已完成的工程
C.要求向业主移交已完成的工程
D.不论暂时停工原因，要求索赔损失
58.某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，地基与基础分部工程完成后，其
钢筋混凝土工程实际完成的工程量是2007m3，而投标时工程量清单中该分项的工程量是19
95m3。在这种情况下，业主应根据()计算该分项应付的工程款。
A.1995m3 乘以合同单价
B.1995m3 乘以调整后的单价
C.2007m3 乘以合同单价
D.2007m3 乘以调整后的单价
59.当工程按合同要 求全部完成并具备验收条件时，承包人按()的有关规定向发包人提供
完整的竣工资料和验收报告。
A.招标文件
B.技术规范
C.图纸
D.国家工程竣工验收
60.对专业分包人的工作和负责的工程，()负有协调和管理的责任，并承担由此造成的损
失。
A.业主
B.总承包商
C.监理工程师
D.政府监督职能部门
61.政府部门对工程的新要求，如环境保护要求、城市规划要求等导致的工程变更，()应该承
担其可能引起的工期、费用的变化。
A.政府部门
B.承包人
C.业主
D.施工总承包管理单位
62.提出索赔的一方在发出索赔意向通知后，应在合同规定的时限内()。
A.与工程师商讨工期和费用补偿
B.与工程师共同审查索赔证据
C.与对方讨论工期和费用补偿
D.向对方提交正式书面索赔文件
63.因发包人未按()提供施工条件造成工期拖延的，承包商可向发包人提出索赔。
A.施工进度计划
B.合同要求
C.招标文件
D.承包商投标文件
64.施工总承包管理模式在费用控制方面的一个特点是()。
A.多数情况下，由业主方与分包人直接签约，业主方风险较小
B.某部分施工图完成后，由业主单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的招
标，分包合同的投标报价较有依据
C.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制
D.在进行施工总承包管理单位的招标时，已确定合同总造价，对业主风险较小
65.下列合同类型中，承包商承担的风险最大的是()。
A.固定总价合同
B.变动总价合同
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
66.在工程监理合同所包含的下列文件中，()的优先等级最高。
A.监理合同专用条件
B.中标人的监理投标书
C.监理合同协议书
D.双方共同签署的合同补充与修正条件
67.建设工程项目信息管理的目的是()。
A.信息增值
B.信息的获得
C.为项目建设的增值服务
D.信息的组织和控制
68.根据国际有关文献资料介绍，建设工程项目10 9/5～33 9/5 的费用增加与()存在的问
题有关。
A.施工进度
B.施工质量
C.信息交流
D.员工素质
69.建设工程项目信息编码是由一系列()组成，编码是信息处理的一项重要的基础工作。
A.字母和符号
B.文字和符号
C.字母和数字
D.符号和数字
70.根据国际有关文献资料介绍，在大型工程建设项目中，()的问题导致工程变更和工程
实际的错误约占工程总成本的3%～5%。
A.施工质量
B.信息交流
C.施工进度
D.员工素质
二、多项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意，至少
有1个错项。错选，本题不得分;少选。所选的每个选项得0.5分)
7l.某建设工程项目的承包商为了实现项目目标，制定了一系列控制项目目标的主要措
施，这些措施的类型有()。
A.管理措施
B.技术措施
C.组织措施
D.经济措施
E.结构措施
72.下列关于施工企业项目经理工作性质的表述中，正确的有()。
A.项目经理是一个工作岗位的名称
B.项目经理是由施工企业上级主管部门指派确定的 C.项目经理对工程项目施工过程全面负责
D.项目经理对工程建设项目全面负责
E.项目经理是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人
73.下图示意了一个线性组织结构模式。该图所反映的组织关系有()。
A.B2 接受A 的直接指挥
B.A 可以直接向C21 下达指令
C.A 必须通过B2 向C22 下达指令
D.B2 对C21 有直接指挥权
E.B1 有权向C23 下达指令
74.下列属于材料费的是()。
A.固定资产使用费
B.材料运杂费
C.采购及保管费
D.检验试验费
E.施工排水、降水
75.施工组织设计中施工部署及施工方案的内容包括()。
A.合理安排施工顺序
B.确定主要施工方法
C.对可能的施工方案进行评价并决策
D.绘制施工平面图
E.编制资源需求计划
76.下列属于生产工人劳动保护费的是()。
A.养老保险费
B.徒工服装补贴费
C.防暑降温费
D.医疗保险费
E.在有碍身体健康环境中施工的保健费用
77.比较法的应用，通常有下列形式()。
A.将实际指标与目标指标对比
B.本期目标指标与上期目标指标对比
C.本期目标指标与上期实际指标对比
D.本期实际指标与上期实际指标对比
E.与本行业平均水平、先进水平对比
78.下列属于施工成本计划质量指标的有()。
A.设计预算成本计划降低额
B.设计预算成本计划降低率
C.责任目标成本计划降低额
D.责任目标成本计划降低率
E.按分部汇总的各单位工程(或子项目)计划成本指标
79.因素分析法的计算步骤包括()。
A.确定分析对象，并计算出实际与目标数的差异
B.确定该指标是由哪几个因素组成，并按其相互关系排序
C.以目标数为基础，将各因素的目标数相乘，作为分析替代的基数
D.将实际指标与目标指标对比
E.与本行业平均水平、先进水平对比
80.在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括()。
A.因机械故障停工维修而导致的窝工费
B.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费
C.非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费
D.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费
E.由于完成额外工作增加的机械使用费
81.其他项目清单是招标人提出的一些与拟建工程有关的特殊要求的项目清单，GB5050
0-2003((计价规范》中主要包括()。
A.预留金
B.环境保护费
C.材料购置费
D.总承包服务费
E.零星工作项目费
82.下列属于工变更的是()。
A.设计变更
B.进度计划变更
C.合同变更
D.技术规范与标准变更
E.施工次序变更
83.下列选项中，属于项目目标事前控制内容的有()。
A.收集项目目标的实际值
B.定期进行项目目标的计划值与实际值比较
C.事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素
D.针对影响项目目标的各种因素采取预防措施
E.当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏
84.工程网络计划按计划平面的个数划分为()。
A。单平面网络计划
B.多平面网络计划
C.多阶网络计划
D.分级网络计划
E.随机网络计划
85.施工技术复核的依据包括()。
A.施工技术标准
B.施工规范
C.监理规范
D.设计规定
E.施工合同
86.施工质量计划预控的重要性在于()。
A.它明确了具体的质量目标
B.它制定了行动方案和管理措施
C.它规范了现场施工组织内部质量活动行为
D.保证了工程施工进度
E奠定了各项施工技术作业活动的一次成活一次交验合格的基础
87.检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要，按()等进行划分。
A.楼层
B.建筑部位
C.施工段
D.变形缝
E.专业性质
88.某研究发展中心工程施工中，在浇筑门厅(结构高度为28.1m，净跨24m)混凝土时，发生支模架坍塌，造成13 人死亡，17 人受伤。经调查，该事故主要是由于现场技术管理人
员生病请假，工程负责人为了不影响施工进度，未经技术交底就吩咐工人自行作业造成的，该工程质量应判定为()。
A.管理原因引发的事故
B.技术原因引发的事故
C.特别重大事故
D.指导责任事故
E.重大质量事故
89.建筑产品的多样性决定了生产的单件性，每一个建筑产品都要根据其特定要求进行
施工，主要表现在()。
A.不能按同一图纸、同一施T_-V 艺、同一生产设备进行批量重复生产
B.施工生产组织及机构变动频繁
C.施工人员具有很强的流动性
D.生产经营的“一次性”特征特别突出
E.生产过程中试验性研究课题所碰到的新技术、新工艺、新设备、新材料给职业健康安
全与环境管理带来不少难题
90.风险管理采取的方法应当符合()的要求。
A.公众利益
B.人身安全
C.环境保护
D.相关法规
E.盈利水平
91.下列选项属于GB/T28001<<职业健康安全管理体系规范》的范围的是()。
A.范围
B.引用标准
C.术语和定义
D.策划
2012年二级建造师、监理工程师、一级、造价等新思维网络培训服务启动中…………。
(提供全程复习指导服务，课程提供，复习计划制定，考试心理辅导，等)
QQ：813517521(咨询即免费送2012最新题库)--足不出户，尽享名师点评!
划重点--讲难点--背考点资深专家亲临一对一辅导(咨询即送题库)
E.职业健康安全管理体系要素
92.施工合同示范文本有关材料设备供应的规定中，表述正确的有()。
A.根据工程需要，承包人需要使用代用材料时应经工程师认可后才能使用
B.发包人按合同约定供应的材料设备，应向承包人提供产品合格证明，对其质量负责
C.发包人供应的材料设备，由发包人自行负责保管
D.发包人应在所供材料设备到货前24 小时以书面形式通知承包人
E.承包人供应的材料设备使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验
93.在合同实施过程中，业主方的主要义务有()。
A.监督审查承包人的施工方案、施工过程
B.协调、管理工程分包商的施工作业
C.及时完整地提供工程施工的实施条件，如场地、图纸、资料等
D.及时给予指令、答复和确认等
E.及时并足额地支付应付的工程进度款项
94.根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441-86)，事故类别包括()。
A.物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺
B.灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮
C.电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤等
D.瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸
E.中毒和窒息、其他伤害
95.下列关于建设工程项目信息管理的含义和目的的说法，正确的是()。
A.信息不属于项目实施的重要资源
B.项目信息管理的目的是为项目建设的增值服务
C.信息管理指的是信息传输合理的组织和控制
D.建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程和运行过程中产生的信息，以及
其他与项目建设有关的信息
E.信息管理不能简单理解为仅对产生的信息进行归档和一般的信息领域的行政事务管理
一、单项选择题
1.B 2.C 3.C
4.A
2012年二级建造师、监理工程师、一级、造价等新思维网络培训服务启动中…………。
(提供全程复习指导服务，课程提供，复习计划制定，考试心理辅导，等)
QQ：813517521(咨询即免费送2012最新题库)--足不出户，尽享名师点评!
划重点--讲难点--背考点资深专家亲临一对一辅导(咨询即送题库)
5.B
6.B
7.C
8.A
9.B
10.A 解析：工程排污费属于间接费。
11.B
12.B
13.C 解析：直接费一500+100—600 万元.间接费为600×15%=90 万元，不含税造价为(6
00+90)×102%=703.8 万元。
14.A 解析：实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法.该方法的计算原则是以承
包商为某项索赔工作所支付的实际开支为依据，向业主要求费用补偿。
15.C
16.A
17.C
18.A
2012年二级建造师、监理工程师、一级、造价等新思维网络培训服务启动中…………。
(提供全程复习指导服务，课程提供，复习计划制定，考试心理辅导，等)
QQ：813517521(咨询即免费送2012最新题库)--足不出户，尽享名师点评!
划重点--讲难点--背考点资深专家亲临一对一辅导(咨询即送题库)
19.B
20.A 解析：规范条文共五章：①总结;②术语;③工程量清单编制;④工程量清单计价;⑤
工程量清单及其计价格式。
21.C
22.A 解析：《建设工程合同示范文本》中规定：工程预付款的预付时间应不迟于约定 的开工日期前7 天。
23.C 解析：工程量清单组成内容有：①封面;⑦填表须知;③总说明;④分部分项工程量清
单;⑤措施项目清单;⑥其他项目清单;⑦零星工作项目表。
24.D
25.A 解析：其中C、D 选项是工程网络计划按计划平面的个数划分的.其中D 属于多平
面网络计划。
26.A
27.C 解析：其中D 选项中若总时差为零则正确。
28.D
29.D
30.C
31.D
2012年二级建造师、监理工程师、一级、造价等新思维网络培训服务启动中…………。
(提供全程复习指导服务，课程提供，复习计划制定，考试心理辅导，等)
QQ：813517521(咨询即免费送2012最新题库)--足不出户，尽享名师点评!
划重点--讲难点--背考点资深专家亲临一对一辅导(咨询即送题库)
32.C
33.D 解析：对施工技术方法的预控，可以采取的方法主要有四种，除去选项中的三项
外，还可以邀请专家咨询论证。
34.D 解析：A、B 及C 选项中的摸、敲等属于施工质量检验方法中的“目测法”。
35.C
36.A 解析：建设法规、法律文件及其强制性条文属于施工总体依据的内容之一。
37.B
38.B
39.D
40.A
41.B
42.D
43.A 解析：选项A 阐述的是我国安全生产的方针之一的“安全第一，的内容;不符合 题干要求。
44.C 解析：选项C“建设工程项目施工的分散性‟‟属于对B 选项“控制的动态性”的具体
阐述。故不能将其列为施工安全控制的特点之一。
45.D 解析：持续改进是工程项目施工安全控制程序中“项目安全技术措施计划验证”的
下一步内容。
46.D 解析：选项D 是“制定好安全技术措施计划，可以有计划地安排好安全技术措施上 的资源和费用的投入，保证安全技术措施的有效实施”。
47.B
48.D 解析：识别危险源是制定施工安全技术措施计划的基本步骤之一。
49.B 50.C
51.A
52.D
53.C 解析：选项C 是识别危险源的内容。
54.D
55.C
56.B
57.B
58.C
59.D
60.B
61.C
62.D
63.B
64.B
65.A
66.D
67.C
68.C
69.D
70.B
二、多项选择题
71.ABCD
72.ACE
73.ACD
74.BCD 解析：材料费包括：材料原价(或供应价格)、材料运杂费、运输损耗费、采购
及保管费、检验试验费a
75.ABC
76.BCE 其他两项为社会保障费。
77.ADE 解析：比较法的应用，通常有下列形式„：①将实际指标与目标指标对比，以此
检查目标完成情况，分析影响目标完成的情况。分析产生影响目标完成的积极因素和消极因
素，以便及时采取措施，保证成本目标的实现。在进行实际指标与目标指标对比时，还应注
意目标本身有无问题。如果目标本身出现问题，则应调整目标，重新正确评价实际工作的成
绩;②本期实际指标与上期实际指标对比。通过这种对比.可以看出各项技术经济指标的变动
情况，反映管理施工水平后提高程度;③与本行业平均水平、先进水平对比。通过这种对比，可以反映本项目的技术管理和经济管理与行业的平均水平和先进水平的差距，进而采取措施
赶超先进水平。
78.BD
79.ABC 解析：因素分析法的计算步骤.a.确定分析对象.并计算出实际与目标数的差异;b.确定该指标是由哪几个因素组成的。并按其相互关系进行排序(排序规则是：先实物量，后
价值量;先绝对量，后相对值).C.以目标为基础，将各自因素的有标数相乘，作为分析替代的
基数;d.将各个因素的实际数按照上面的排列顺序进行替换计算。并将替换后的实际数保留下
来;e.将每次替换计算的结果与前一次的计算结果相比较，两者的差异即为该因素对成本的影
响程度;f.各个因素的影响程度之和应与
分析对象的总差异相符。
80.BCE
81.ACDE 解析：其中B 选项的环境保护费属于措施项目。
82.ABCE
83.CD
84.ABCD 解析：其中E 选项是按工程网络计划按工作持续时间的特点划分的。
85.ABD
86.ABCE 解析：D 选项的正确内容为“保证了质量形成的技术能力。
87.ACD
88.ADE
89.ABDE 解析：C 选项“施工人员具有很强的流动性”并不足以改变建筑产品自身的要
求。
90.ABCD
91.ABCE 解析：策划属于“职业健康安全管理体系要素”之一。不能同其他四项相提并论。
92.ABDE
93.CDE
94.ABDE
95.BCDE
点击咨询 