2013年二级建造师(机电工程实务)模拟试题(二)及其答案

第一篇：2013年二级建造师(机电工程实务)模拟试题(二)及其答案

2013年二级建造师（机电工程）模拟试题

（二）一、单项选择题(共 20 题。每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)1.设备安装标高基准点一般埋设在（）且便于观测的位置。

A.基础中心

B.基础边缘

C.基础表面

D.基础外面

2.机电工程测量竣工图的绘制包括安装（）的绘制、安装过程及结果的测量图的绘制。

A.测量控网

B.测量基准点

C.测量观测点

D.过程测量点

3.在山区的上山索道吊运设备多使用（）

A．滑移吊装法

B．超高空斜承索吊装法

C．万能杆件吊装法

D．旋转吊装法

4.如没有采取适当防护措施，则应立刻停止焊接作业的情况是（）

A.环境相对湿度达 80％

B.采用电弧焊焊接，风速达 6m/s

C.采用 CO2 气体保护焊，风速达 2m/s D.天气酷热，阳光下地表温度达 38℃

5.增加或变更焊接方法任何一个工艺评定的补加因素时，按增加或变更的补加因素增焊（）试件进行试验。

A.冲击

B.拉伸

C.弯曲

D.压缩

6.建筑采暖管道安装工序后的正确顺序是（）

A．系统清洗—管道系统试验—防腐绝热—竣工验收

B．管道系统试验—防腐绝热—系统清洗—竣工验收

C．管道系统试验—附件检验—防腐绝热—竣工验收

D．防腐绝热—管道系统试验—系统清洗—竣工验收

7.如整个建筑物共用一个接地系统，其接地电阻值应满足不同专业对接地装置接地电阻（）要求。

A．规范值

B．最小值

C．平均值

D．最大值

8.某空调系统的洁净度等级为 N5 级，其风管的制作安装应按（）系统要求进行。

A．常压

B．低压

C．中压

D．高压

9.某空调系统的洁净度为 N5 级，风管系统安装后进行严密性检验，应按（）进行漏 风量测试。

A．10％抽检

B．30％抽检

C．50％抽检

D．100％全数 10.设备安装中，将其纵向中心线和横向中心线与基准线的偏差控制在设计允许范围内的 调整称为（）

A．找平

B．找标高

C．找中心

D．找正

11.按静置设备的设计压力分类，中压设备的压力范围是（）

A.0.1MPa≤P<1.6Mpa

B.1.6MPa

C.1.6MPa≤p<10Mpa

D.10MPa

12.球罐的产品焊接试板应在（），由施焊该球形储罐的焊工采用相同条件和焊接工艺 进行焊接。

A.焊接球形储罐之前

B.焊接球形储罐的同时 C.焊接球形储罐之后

D.水压试验结束前

13.自动化仪表工程施工中，综合控制系统试验的紧后工序是（）

A．保运

B．竣工资料编制

C．交工

D．回路试验

14.以液体为介质的仪表管道的压力试验，试验压力应为（）倍的设计压力。

A．1.15

B．1.20

C．1.50

D．1.60

15.工业管道施工中，系统清洗工序的紧前工序是（）

A．管道系统检验

B．管道系统试验

C．气体泄漏试验

D．防腐绝热

16.金属表面预处理质量等级有四级的方法是（）除锈。

A．手工

B．喷射

C．火焰

D．化学

17.动态式炉窑砌筑必须在（）合格后方可进行。

A.炉窑壳（筒）体安装验收

B.炉窑壳（筒）体对接焊缝经无损检测

C.炉窑单机无负荷试运转验收

D.炉窑无负荷联动试运转验收

18.根据《计量器具分类管理办法》，计量器具按范围划分为 A、B、C 三类，属于 B 类的 是（）

A．兆欧表

B．超声波测厚仪

C．钢直尺

D．5m 卷尺

19.机电工程临时用电设备总容量在（）kW 及其以上者，均应编制临时用电施工组织 设计。

A．20

B．30

C．40

D．50 20.不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）

A．水电工程

B．钢结构工程

C．送变电工程

D．管道安装工程

二、多项选择题(共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分)21．现场中电焊机至焊钳的连线一般不采用（）型的导线。

A．YJV

B．BX

C．RV

D．KVV

E．RLX

22．为保证钢丝绳的正确使用，在使用钢丝绳时，常需要使用（）等附件。

A.卡环

B.滑轮组

C.绳卡

D.手动葫芦

E.绳扣

23．高层建筑的生活污水塑料管道，水平铺设的坡度要求为（）

A．管径 50mm 的最小坡度为 12‰

B．管径 75mm 的最小坡度为 9‰

C．管径 110mm 的最小坡度为 6‰

D．管径 125mm 的最小坡度为 5‰

E．管径 159mm 的最小坡度为 3‰

24.建筑物防雷保护装置的安装要求包括（）

A．防雷接地装置系统的施工安排由上而下

B．明装的接闪器和引下线应采用热浸镀锌材料 C．明敷的避雷带转弯处应成直角

D．高层建筑的均压环应与防雷接地干线连接

E．测定接地电阻用的测点至少留有两个

25.建筑智能化的监控系统中，电动阀门驱动器的（）必须满足设计要求，在安装前宜 进行模拟和压力试验。

A.尺寸

B.行程

C.压力

D.最大关紧力

E.重量

26.建筑消防产品的验收资料应包括

（）。

A.合格证书

B.认证证书

C.检测报告

D.开箱记录

E.调试记录

27.机械零、部件的主要形状误差有（）。

A．直线度

B．垂直度

C．圆度

D．平面度

E．圆柱度

28.电气安装工程中，应采用二次回路接线的有（）。A．继电保护的接线

B．控制操作信号的接线

C．电动机的接线

D．真空断路器的接线

E．监视仪表的接线

29.按主蒸汽压力的大小，发电站汽轮机可以划分为（）。

A．高压汽轮机

B．超高压汽轮机

C．亚临界压力汽轮机

D．特高压汽轮机

E．超临界压力汽轮机

30.《特种设备安全监察条例》规定，必须获得资格许可，方可从事相应作业活动的有（）。

A．制造单位

B．安装单位

C．使用单位

D．维修单位

E．改造单位

三、案例分析题(共 4 题，每题 20 分)案例一

某电力建设公司将一电厂循环流化床锅炉安装工程进行邀请招标。某机电安装公司 依据电力建设公司工程项目招标文件给定的工程量清单内容，以及采用综合单价法计算 的要求，综合施工方案和企业定额等编制了投标报价文件。该公司以低价中标，与电力 建设公司签订了固定总价合同。

机电安装公司虽然对工业锅炉安装比较熟悉，但对电厂循环流化床锅炉安装工程缺 少经验，对施工图分析不够，材料费估算有遗漏，二次搬运费和不可预见费估计偏低。加之在施工期间材料上涨，人工费提高；锅炉烟气采用电除尘和干式除尘系统与其他连 接系统界定不明；电力建设公司提供的工程量有误。为此，机电安装公司向电力建设公 司提出费用调整和索赔。

问题：

1．分析机电安装公司提出索赔的合理性。

2．机电安装公司可否提出费用调整，简述理由。

3．基于该工程状况，指出固定总价签约合同可能存在的风险。4．机电安装公司编制投标报价还应考虑哪些因素？

案例二

某施工单位承包一套燃油加热炉安装的单位工程，包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管线、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等分部工程。

项目部主管工程师编写了加热炉燃油泵等动力设备的单机试运方案，并按规定进行 了审批。

燃油泵的进口管道焊缝要求 l00％射线检测，因法兰未到货，迟迟未能施焊。为不影 响单机试运的进度要求，法兰到货并经现场验收后，项目部马上安排电焊工王某进行该 管段施焊。当王某正在配电盘上连接电焊机电源导线时，监理工程师认为王某违反特种 作业的规定而予以制止。随后监理工程师检查项目部特种作业人员配备情况，发现不足，要求改正。

该管段施焊后质检人员进行了焊缝的外观质量检查，认为符合要求，项目部立即组 织相关作业人员将其安装就位，并按照试运行方案进行燃油泵的单机试运行。

该工程在分项、分部工程质量验收评定合格后，由建设单位组织进行单位工程质量 验收评定和竣工验收。施工单位提交的工艺管道竣工资料中有竣工图、图样会审记录、设计变更单、分项和分部工程的质量验收记录和焊缝的无损检测记录。建设单位认为该 资料不全，要求施工单位整改。施工单位整改后，通过了该工程的竣工验收。

问题：

1．该项目部应配备哪些特种作业人员？

2．燃油泵的试运行有何不妥之处。

3．简述该单位工程的质量验收评定程序。

4．施工单位应补充哪些工艺管道竣工资料？

案例三

某机电安装公司承担了某钢厂新厂区油罐组焊，燃气、氧气管道安装施工，设计要求 焊缝进行射线无损探伤检查。强度试验采用气压试验方法。

该公司在编制施工方案时，对油罐组焊、管道焊接方案采用综合评价法进行了技术 经济比较，选定了最优方案。

管道焊后经射线探伤发现，焊接合格率偏低。项目部组织人员按质量预控的施工因 素进行了分析，经查验，工艺文件已按程序审批，并进行了技术交底。但焊接记录中有 部分焊材代用，部分焊机不符合要求，焊缝外观检查有漏检。根据分析结果，找出了失 控原因，经整改后焊接合格率得到了提高。

项目部根据现场危险源辨识，编制了高处作业、机械操作、起重吊装、临时用电安 全技术措施。

问题：

1．指出焊接方案的技术效率应从哪些方面进行比较。

2．针对个别焊工的焊接合格率偏低状况，指出施工生产要素中哪些因素失控。

3．项目部查验的技术交底记录包括哪些方面？

4．指出该公司编制的安全技术措施还有哪些不完善的地方。

案例四

某施工单位承担一机电设备安装工程，施工合同约定：工程合同价为 200 万元，工

期 6 个月；预付款为合同价的 15％；工程进度款按月结算；保留金总额为合同价的 3％，按每月进度款(含工程变更和索赔费用)的 10％扣留，扣完为止；预付款在工程的最后三个月等额扣回。施工过程中发生设计变更时，增加的工程量采用以直接费为计算基础的

工料单价法计价，间接费费率 8％，利润率 5％，综合计税系数 3.41％；发生窝工时，按 人员窝工费 50 元/工日、施工设备闲置费 1000 元/台班补偿。工程实施过程中发生下列事 件：

事件 1：设备基础工程施工中，遇勘探中未探明的地下障碍物。施工单位处理该障碍 物导致直接工程费增加 10 万元，措施费增加 2 万元，人员窝工 60 工日，施工设备闲置 3 台班，影响工期 3 天。

事件 2： 为了保持总工期不变，建设单位要求施工单位加快设备基础工程的施工进度。施工单位同意按照建设单位的要求赶工，但需增加赶工费 5 万元。为此，施工单位提出 了费用补偿要求。

事件 3：设备基础主体结构工程施工时，施工单位为了保证工程质量，采取了相应的

技术措施，为此增加了工程费用 2 万元。项目监理机构及时组织了验收，验收结论合格。施工单位以通过验收为由向项目监理机构提交申请，要求建设单位支付增加的 2 万元工 程费用。

事件 4：经项目监理机构审定的施工单位各月实际进度款(含工程变更和索赔费用)见 下表。

问题：

1．事件 1 中，施工单位应得到多少费用补偿(计算结果保留两位小数)？说明理由。

2．事件 2 中，项目监理机构是否应批准施工单位的赶工费用补偿？说明理由。

3．事件 3 中，项目监理机构是否应同意增加 2 万元工程费用的要求？说明理由。

4．该工程保留金总额为多少？依据实际进度款表，该工程每个月应扣保留金多少？ 总监理工程师每个月应签发的实际付款金额是多少？ 2013年二级建造师（机电工程）模拟试题

（二）答案

一、单项选择题

1-5 BABCA

6-10 BBDDD

11-15 CBDCD

16-20 BCBDA

二、多项选择题 ABD AC

ACD

24BDE

25BCD 26 ABC ACDE

ABE

29ABCE

30ABDE

三、案例分析题

案例一

1．分析机电安装公司提出索赔的合理性。

机电安装公司提出索赔不合理。

理由是：本题背景资料中提出的索赔理由都属于价格风险和工程量风险，这在固定总 价合同中是承包商必须承担的风险。所以，机电安装公司提出索赔不合理。

2.机电安装公司不可提出费用调整。

理由是：本题背景资料中提到的事实是承包商应承担的风险和责任。

3．基于该工程状况，指出固定总价签约合同可能存在的风险。

在固定总价合同中，业主方要承担的风险有：不可抗力风险和合同规定其他风险。

在固定总价合同中，承包商除了承担合同规定的风险外，还要承担：价格风险和工作量风险。

承包商价格风险有：报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等。

承包商工作量风险有：工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深 度不够所造成的误差等。

4．机电安装公司编制投标报价还应考虑哪些因素？

机电安装公司编制投标报价还应考虑的因素有：设计图纸；合同条件，尤其是关于工 程范围、内容、工期、质量、安全生产要求、支付条件、外汇比例的规定的等；工程量 表；有关法律、法规；拟采用的施工方案、进度计划；施工规范和施工说明书；工程材 料、设备的清单、价格及运费；劳务工资标准；当地生活物资价格水平；各种有关间接 费用等。

案例二

1．该项目部应配备哪些特种作业人员？

该项目部应配备的特种作业人员有：焊工、起重工、电工、场内运输工（叉车工）、架子工等。

2．燃油泵的试运行有何不妥之处。

燃油泵试运行不妥之处有：①项目部主管工程师编写单机试运行方案；②项目部组织 单机试运行。3．简述该单位工程的质量验收评定程序。

单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工 程验收报告。由建设单位负责人组织施工、设计、监理等单位负责人进行单位工程验收。

当单位工程由几个分包单位施工时，其总包单位应对工程质量全面负责。各分包单位 应按本标准和相应专业标准检验评定所承建的分部、分项工程的质量等级，并将评定结 果及资料提交总包单位。

4．施工单位应补充哪些工艺管道竣工资料？

施工单位应补充的工艺管道竣工资料有：

①工程前期及竣工文件材料（含建筑工程）。

②工程项目合格证、施工试验报告。

③缺少的施工记录资料。包括隐蔽工程验收记录、定位放线记录、质量事故处理报告 及记录、特种设备安装检验及验收检验报告、工程分项使用功能检测记录。

④单位工程质量验收记录。

案例三

1．指出焊接方案的技术效率应从哪些方面进行比较。

焊接方案的技术效率应从以下方面进行比较： 能否适应母材、焊接速度、熔敷效率、适应的焊接位置等。

2．针对个别焊工的焊接合格率偏低状况，指出施工生产要素中哪些因素失控。

针对个别焊工的焊接合格率偏低状况，施工生产要素中以下因素失控：材料、施工 机具、施工检测器具。

3．项目部查验的技术交底记录包括哪些方面？

项目部查验的技术交底记录包括：施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等。

4．指出该公司编制的安全技术措施还有哪些不完善的地方。

该公司编制的安全技术措施需要补充如下内容：

①施工平面布置的安全技术要求

②动用明火作业

③在密闭容器内作业

④带电调试作业

⑤管道和容器的探伤、冲洗及压力试验

⑥单机试车和联动试车

案例四

1.事件 1 中，施工单位应得到多少费用补偿(计算结果保留两位小数)？说明理由。

事件 1 中，施工单位应得到的费用补偿为

12×1.08×1.05×1.0341+60×0.005 + 3 ×0.1=14.67 万

理由为：承包商施工过程中，遇到招标文件和图纸均未说明的地下障碍物，这属于 发包方责任，理应赔偿。2.事件 2 中，项目监理机构是否应批准施工单位的赶工费用补偿？说明理由。

事件 2 中，项目监理机构应批准施工单位的赶工费用补偿。

理由为：赶工是建设单位提出的要求，施工单位提出费用补偿是对加速施工费用的 索赔。

3．事件 3 中，项目监理机构是否应同意增加 2 万元工程费用的要求？说明理由。

事件 3 中，项目监理机构不应同意增加 2 万元工程费用的要求。

理由为：2 万元工程费是承包商为确保工程质量而花费的，属于承包商责任。

4．该工程保留金总额为多少？依据实际进度款表，该工程每个月应扣保留金多少？总监 理工程师每个月应签发的实际付款金额是多少？

保留金总额为 200×3%=6 万

第一个月保留金 40×10%=4 万

第二个月+ 50×10%=9 万>6 万，所以第二个月保留金应为 6-4=2 万

预付款 200×15%=30 万

监理工程师应签发：

第一个月 40-4=36 万

第二个月 50-2=48 万

第三个月 40 万

第四个月 35-10=25 万

第五个月 30-10=20 万

第六个月 25-10=15 万

第二篇：2013年二级建造师(机电工程实务)模拟试题(三)及其答案

2013年二级建造师（机电工程）模拟试题

（三）一、单项选择题(共 20 题。每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意。)1.能承受机械外力，且可承受相当大拉力的电缆型号是（）。

A、VLV32

B、VLV22 C、VLV

D、VV 2.常用的建筑排水管是（）。

A、聚四氟乙烯

B、聚丙烯

C、硬聚氯乙烯

D、高密度聚乙烯

3.在焊接工艺的评定中，主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员，应是（）。

A、试验工程师

B、焊接工程师

C、焊接技师

D、质量工程师

4.利用低倍放大镜观察焊缝表面，目的是检查焊缝是否有（）等表面缺陷。

A、余高

B、气孔

C、焊瘤

D、凹陷

5.球罐焊缝的余高、焊瘤、凹陷、错口等外观缺陷，一般用（）测量。

A．钢直尺

B．焊缝检验尺

C．卡尺

D．低倍放大镜

6.按照建筑给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序，在完成管道安装之后，下一步应进行的施工程序是（）。

A、管道附件检验

B、管道防腐绝热

C、管道系统清洗

D、管道系统试验

7.建筑电气工程受电前按规定应配齐（）。

A、消防器材

B、备用元件

C、电工工具

D、电气器材

8.排烟系统的风管板材厚度若设计无要求时，可按（）系统风管板厚选择。

A．负压

B．低压

C．中压

D．高压

9.工程竣工后的建筑消防验收，应检查其消防设施配置是否符合（）的要求。

A．已获审核批准的消防设计

B．工程可投入使用或生产

C．建筑防火等级标准

D．公安消防部门管理

10.机械设备安装的二次灌浆在（）、地脚螺栓紧固、各项检测项目合格后进行。

A、设备清洗装配

B、设备调试

C、设备试运行

D、设备找正找平

11.不影响机械设备安装精度的因素是（）。

A、设备制造

B、垫铁

C、二次灌浆

D、设备基础

12.球罐充水试验，各支柱上应按规定焊接（）的水平测定板。

A、临时性

B、永久性

C、验收期

D、观测期

13.自动化仪表工程施工的原则是（）。

A、先地上后地下

B、先配管后安装设备

C、先中间后两段

D、先安装设备后布线 14.管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的（）转变温度。A．脆性

B．塑性

C．延展性

D．韧性

15.防腐蚀涂层施工时，若采用黏度高、100%固体含量的液态涂料，宜选用的涂装方法 是（）。

A、喷涂

B、浸涂

C、刷涂

D、刮涂

16.静态式炉窑的砌筑划线一般以（）为基准。

A、最下端的风口或检查口

B、最下端设备底板上表面

C、最下端托砖板位置

D、进料口中心线

17.按国家计量局《计量器具分类管理办法》的范围划分，施工企业在用的 C 类计量器 具是（）。

A、接地电阻测量仪

B、弯尺

C、焊接检验尺

D、水平仪

18.电力设施与绿化工程互相妨碍时，有关单位应当按照（）有关规定协商，达成协 议后方可施工。

A、电力行业

B、市政部门

C、当地政府

D、国家

19.《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，在机电工程中，冶炼专业工程范围包括 烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程和（）工程。

A、动力站安装

B、起重设备安装

C、工业炉窑安装

D、制氧

20.《注册建造师执业工程规模标准（试行）》规定，送变电工程单项合同额（）元的 为中型项目。

A、100 万～200 万

B、200 万～ 400 万

C、400 万～800 万

D、800 万～ 1000 万

二、多项选择题(共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。)21.建立平面控制网的测量方法有（）

A、三角测量法

B、水准测量法

C、导线测量法

D、高程测量法

E、三边测量法

22．多台起重机同时吊装一台设备时，计算载荷与（）无关。

A、起重机回转半径

B、吊装高度

C、动载荷系数

D、不均衡载荷系数

E、设备及吊具重量

23．高层建筑的排水通气管，应满足（）的要求。

A、不能与风道连接

B、不能与烟道连接

C、不能穿越屋面

D、出口处不能有风

E、出口处必要时设置防雷装置

24.防雷装置的引下线主要由明敷于建筑物表面由上而下的（）构成。

A、圆钢

B、扁钢

C、裸导线

D、线槽

E、钢管

25.通风空调矩形风管制作时，应设导流叶片的管件是（）。A、风机出口的变径管

B、内斜线弯头

C、内弧形弯头

D、消声器进风口

E、风机进口的变径管

26.建筑设备监控系统可以通过（）共享其它系统的数据，实现各系统的交互。

A、反馈装置

B、监控元件

C、通信协议

D、接口方式

E、检测工具

27.防爆电气设备应有（）标志。

A、EX

B、类型

C、级别

D、色别

E、组别

28.电站锅炉中的炉是由燃烧器以及（）等组成。

A、炉膛

B、过热器

C、省煤器

D、烟道

E、预热器

29.特种设备的检验检测范围包括（）。

A、监督检验

B、定期检验

C、型式检验

D、质量检验

E、安全检验

30.关于注册建造师施工管理签章文件的填写要求，表述正确的有（）。

A、表格中施工单位可填写简称

B、表中若实际工程没有其中一项时，可注明“工程无此项”

C、审查、审核、验收意见或检查结果，必须用明确的定性文字写明基本情况和结论

D、分包企业签署的质量合格文件，应由分包企业的注册建造师签章

E、表格中凡要求签章的，应签字并盖章

三、案例分析题(共 4 题，每题 20 分)案例一

某机电设备安装公司承担了理工大学建筑面积为 2 万平方米图书馆工程的通风空调 系统施工任务。该工程共有 S1-S6 六个集中式全空气空调系统，空调风系统设计工作压 力为 600Pa。空气处理机组均采用带送风机段的组合式空调机，由安装公司采购并组成项 目部承担安装任务。风管系统安装完毕后，严密性试验采用漏光法检测合格。

当施工进入空调系统调试阶段时，系统出现三个问题：①空气处理机组运转时晃动； ②S1 系统调试中在风管所有阀门全开情况下，实测送入空调区风量小于设计风量且相差 较大，而该系统风机出口风量实测值符合设计要求；③空气处理机组冷却水进出管路上 的阀门有滴水，经检查这两个阀门未保冷但无漏水。针对上述问题，施工单位采取了整

改措施后才使系统调试合格。空调系统调试完成后，按施工质量验收程序进行了施工质量验收。

问题:

1．空气处理机组运转时产生晃动的原因是什么？如何解决？

2．分析 S1 系统送入空调区的风量与设计风量相差较大的主要原因。

3．解决阀门滴水问题的措施有哪些？

4．按照建筑工程项目划分标准，该通风空调系统应划分为图书馆工程的什么工程？ 该工程的施工质量验收程序是什么？

案例二某机电设备安装公司承包了一台带换热段的分离塔和附属容器、工艺管道的安装工 程。合同约定，分离塔由安装公司制造或订货，建设单位提供制造图样。由于该塔属压 力容器，安装公司不具备压力容器制造和现场组焊资格，故向某具备资格的容器制造厂 订货。安装公司为了抢工期，未办理任何手续，在分离塔运抵现场卸车后，直接吊装就 位，并进行后续的配管工程。

在工程的实施过程中，出现了以下事件：

事件 1： 管道系统压力试验中，塔进、出口管道上多个阀门发生泄漏。检查施工记录，该批由建设单位供货的阀门在安装前未进行试验。安装公司拆卸阀门并处理完后重新试 压合格，工期比原计划延误 6 天。安装单位就工期延误造成的损失向建设单位索赔，遭 到建设单位拒绝。

事件 2：在联动试运行中，分离塔换热段管板与接管连接的多处焊缝泄漏，试运行中 止。安装单位对塔泄漏处进行了补焊处理后，再次启动试运行，而塔的原漏点泄漏更加 严重，不得不再次停止试运行。分析事故原因，确定是由分离塔质量问题引起，但未查 到分离塔的出厂质量证明文件和现场交接记录。由于分离塔待修停工，使该项目推迟竣 工投产 2 个月。为此，建设单位要求安装单位承担质量责任并赔偿全部经济损失。

问题：

1、阀门安装前应由哪个单位进行何种试验？该管道使用的阀门试验比例是多少？

2、说明建设单位拒绝安装单位对事件 1 提出索赔的理由。

3、安装单位在分离塔安装前应根据什么规定、申办何种手续？安装单位对分离塔进行 补焊作业有什么不妥？

4、在事件 2 中，安装单位和容器制造厂的质量职责是什么？对事故各自负什么质量和 经济责任？说明理由。

案例三

某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位，设备需吊装到地下一

层（-7.5m），再牵引至冷冻机房和锅炉房就位。施工单位依据设备一览表（见下表）及施工现场条件（混凝土地坪）等技术参数进行分析、比较，制定了设备吊装施工方案，方案中选用 KMK6200 汽车式起重机，起重机在工作半径 19m、吊杆伸长 44.2m 时，允许载荷为 21.5t，满足设备的吊装要求。锅炉房的泄爆口尺寸为 9000mm×4000mm，大于所有设备外形尺寸，设置锅炉房泄爆口为设备的吊装口，所有设备经该吊装口吊入，冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机牵引到冷冻机房就位。在吊装方案中，绘制了吊装施工平面图，设置吊装区，制定安全技术措施，编制了设备吊装进度计划（见下表）。施工单位按吊装的工程量及进度计划配置足够的施工作业人员。

问题：

1、设备吊装工程中应配置哪些主要的施工作业人员？

2、起重机站立位置的地基应如何处理？

3、指出进度计划中设备吊装顺序不合理之处？说明理由并纠正。

4、在设备的试吊中，应关注哪几个重要步骤？

案例四

某实施监理的工程，合同工期 15 个月，总监理工程师批准的施工进度计划如下图所 示。

工程实施过程中发生下列事件：

事件 1：在第 5 个月初到第 8 个月末的施工过程中，由于建设单位提出工程变更，使 施工进度受到较大影响。截止第 8 个月末，未完工作尚需作业时间见下表。施工单位按 索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。

事件 2： 建设单位要求本工程仍按原合同工期完成，施工单位需要调整施工进度计划，加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见下表。

问题： 1．该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些？C 和 F 工作的总时差和自 由时差分别为多少？

2．事件 1 中，逐项分析第 8 个月末 C、E、F 工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响 程度，并说明理由。

3．针对事件 1，项目监理机构应批准的工程延期时间为多少？说明理由。

4．针对事件 2，施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么？相应增加的费用 为多少？ 2013年二级建造师（机电工程）模拟试题

（三）答案

一、单项选择题

1-5ACBBB

6-10DADAD

11-15ABDAD

16-20ABDDC

二、多项选择题

21ACE

22AB

23ABE

24ABC

25BC 26CD

27ABCE 28ADE

29ABC

30BCE

三、案例分析题

案例一

1．空气处理机组运转时产生晃动的原因是什么？如何解决？

空气处理机组运转时产生晃动的原因是：在现场组装风机叶片时，叶片角度组装不 一致，造成风机运转时产生脉动现象，而表现出晃动。

解决办法：按设备技术文件的规定和施工质量验收规范的要求重新安装叶片，安装 中注意叶片角度应该组装一致。

2.分析 S1 系统送入空调区的风量与设计风量相差较大的主要原因。

因为 S1 系统风机出风口实测值符合设计要求，而送入空调区的风量却相差很大，那么问题出在风管系统。但是风管的所有阀门全开，不会对风量产生很大影响。又因为本

工程的风管系统（600Pa）属于中压系统，严密性试验采用漏光法检测合格后未进行漏风 量测试的抽检，所以，S1 系统送入空调区的风量与设计风量相差较大的主要原因是风管 漏风。

3.解决阀门滴水问题的措施有哪些？

解决阀门滴水问题的措施是：对管路和阀门采取保冷措施。

4.按照建筑工程项目划分标准，该通风空调系统应划分为图书馆工程的什么工程？该工 程的施工质量验收程序是什么？

按照建筑工程项目划分标准，该通风空调系统应划分为图书馆工程的分部工程。

该工程（分部工程）的施工质量验收程序是：分部工程由施工单位项目负责人组织 检验评定合格后，向监理单位（或建设单位项目负责人）提出分部工程验收报告，由监 理单位总监理工程师（或建设单位项目负责人）组织施工单位的项目负责人和技术、质 量负责人等有关人员进行验收。

案例二

1、阀门安装前应由哪个单位进行何种试验？该管道使用的阀门试验比例是多少？

阀门安装前应由施工单位进行壳体压力试验和密封试验。并且施工单位在自检合格 的基础上，应接受国家特种设备安全监督管理部门核准的检验机构进行监督检验。

该管道使用的阀门试验比例是：

①设计压力大于 1MPa 的流体管道，每个阀门都需要进行壳体压力试验和密封试验。

②设计压力小于 1MPa 的流体管道，阀门抽查 10%试验。

2、说明建设单位拒绝安装单位对事件 1 提出索赔的理由。

建设单位拒绝安装单位对事件 1 提出索赔的理由为：

阀门经安装公司拆卸并处理后重新试压合格，说明阀门质量没问题，泄漏原因是由 于安装质量问题。所以事件 1 中的损失属于非发包单位（建设单位）原因导致的。

3、安装单位在分离塔安装前应根据什么规定、申办何种手续？安装单位对分离塔进行补 焊作业有什么不妥？

安装单位在分离塔安装前应根据《特种设备安全监察条例》规定，向压力容器使用 登记所在地的安全监察机构申办报装手续。

安装单位对分离塔进行补焊作业有以下不妥：安装单位不具备压力容器制造和现场组焊资格，所以不能对分离塔进行补焊作业。

4、在事件 2 中，安装单位和容器制造厂的质量职责是什么？对事故各自负什么质量和经

济责任？说明理由。

在事件 2 中，安装单位的质量职责是：确保制造和安装质量符合设计要求和相关规 定，确保工程质量的控制并使整个工程最终获得优良品质工程。

容器制造厂的质量职责是：确保供货质量符合要求。

安装单位在事故中的责任：对建设单位负施工承包合同约定的质量事故责任和相应 的经济赔偿责任。

理由是：该质量事故是由分离塔质量问题引起，而根据施工合同约定，分离塔由安 装公司提供。

容器制造厂在事故中的责任：对安装单位负物资采购合同约定的供货质量责任和相 应的经济赔偿责任。

理由是：该事故是由分离塔质量问题引起，而分离塔是容器制造厂制造的，且未查 到分离塔的出厂证明文件和现场交接记录。

案例三

1、设备吊装工程中应配置哪些主要的施工作业人员？

设备吊装工程中应配置以下主要的施工作业人员：有丰富吊装经验的信号指挥人员、司索人员、起重工。

2、起重机站立位置的地基应如何处理？

起重机站立位置的地基应作如下处理：

在吊装前，根据施工现场条件（混凝土地坪）对起重机站立位置地基进行加固，使 地基承载力满足要求，并按规定进行沉降预压试验。

3、指出进度计划中设备吊装顺序不合理之处？说明理由并纠正。

背景资料所给进度计划中吊装顺序为：施工准备--冷水机组吊装就位--锅炉吊装就位--蓄冰槽吊装就位--收尾

不合理之处是：锅炉吊装就位--蓄冰槽吊装就位

理由：锅炉房泄爆口为设备的吊装口，所有设备经该吊装口吊入。如先装锅炉，则 会堵住泄爆口，影响蓄冰槽的吊装。

纠正为：施工准备--冷水机组吊装就位--蓄冰槽吊装就位--锅炉吊装就位--收尾

新的设备吊装进度计划如下表。

4、在设备的试吊中，应关注哪几个重要步骤？

在设备的试吊中，应关注的重要步骤是：详细写明起吊设备的高度、停留时间、检 查部位、是否合格的判断标准、调整的方法和要求等。

案例四

1．该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些？C 和 F 工作的总时差和自

由时差分别为多少？

关键工作 A、B、D、E、G、I

非关键工作 C、F、H

C 工作总时差 3 个月，自由时差 3 个月。

F 工作总时差 3 个月，自由时差 2 个月。

2．事件 1 中，逐项分析第 8 个月末 C、E、F 工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度，并说明理由。

C 工作拖后 3 个月，对总工期和后续工作均无影响。理由：C 工作的总时差和自由时差都为 3 个月。

E 工作拖后 2 个月，工期和后续工作均延期 2 个月。理由：E 工作为关键工作。

F 工作拖后 2 个月，对总工期和后续工作均无影响。理由：F 工作总时差为 3 个月，拖后 2 个月不会影响总工期，自由时差为 2 个月，拖后 2 个月不影响其后续工作。

3．针对事件 1，项目监理机构应批准的工程延期时间为多少？说明理由。

应批准工程延期时间为 2 个月。理由：处于关键线路上的 E 工作拖后 2 个月，影响

总工期 2 个月。

4.针对事件 2，施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么？相应增加的费用 为多少？

最佳调整方案为：

E 工作缩短 1 个月，增加费用 18 万元。

I 工作缩短 1 个月，增加费用 14 万元。

第三篇：Alzppsn2010年二级建造师考试模拟试题和答案二《机电工程》

Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove;Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep

.--Shakespeare

2010年二级建造师考试模拟试题和答案二《机电工程》

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选题中，只有一个最符合题意)

第 1 题 下列情形中，造成合同权利义务终止的是()。

A.债权人拒绝受领标的物

B.当事人-方延迟履行义务

C.当事人-方下落不明

D.债权人免除债务

本模拟考试题： D

第 2 题 砂及砂石地基质量检验标准中属于检查项目中的主控项目的是()。

A.地基承载力、砂石料含泥量、石料粒径

B.地基承载力、配合比、压实系数

C.砂石料含泥量、压实系数、砂石料有机质含量

D.配合比、压实系数、砂石料含泥量

本模拟考试题： B

第 3 题 下列哪项不属于文明施工的基本要求()。

A.施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范

B.在现场设置专门的垃圾站、水冲式厕所、无公害食品加工设备

C.施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置

D.职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求二级建造师。

本模拟考试题： B

第 4 题 水泥强度等级的选择，应与混凝土的设计强度等级相适应。经验证明，一般以水泥等级为混凝土强度等级的()倍为宜。

A.1.0～1.2

B.2.0～2.5

C.1.5～2.0

D.2.5～3.0

本模拟考试题： C

第 5 题 为了保证有足够的时间在初凝之前完成混凝土成型等各工序的操作，国家标准规定六大常用水泥的初凝时间不得早于()。

A.30min

B.45min

C.60min

D.90min

本模拟考试题： B

第 6 题 用网喷混凝土加固基坑壁施工时，应优先选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥，也可选用矿渣或火山灰硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于()MPa。

A.42.5

B.27.5

C.32.5

D.35.5

本模拟考试题： C

第 7 题 接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构，应当经过()考核审查合格后，颁发资质证书。

A.县级以上环保行政主管部门

B.市级以上环保行政主管部门

C.省、自治区、直辖市的环保行政主管部门

D.国务院环保行政主管部门

本模拟考试题： D

第 8 题 开挖后的土经过回填压实后的体积与自然状态土体积的比值是()。

A.最后可松性系数

B.最初可松性系数

C.土的压实系数

D.中间可松性系数

本模拟考试题： D

第 9 题 建筑工程总承包单位将工程分包给其他单位的，分包工程的质量责任应由()承担。

A.总承包单位

B.分包单位二级建造师

C.总承包单位和分包单位承担连带责任

D.分包单位负主要责任

本模拟考试题： C

第 10 题 某工程施工用水，经计算其耗水量为20L/s，流速取为2.0m/s，其供管径大概取为()mm。

A.100

B.90

C.110

D.120

本模拟考试题： D

第 11 题 用两个以上指标的比率进行成本分析的方法称为()。

A.成本分析法

B.对比法

C.因素分析法

D.比率分析法

本模拟考试题： D

第 12 题 某工程划分为4个流水段，共4层，组织两个施工队进行等节奏流水施工，流水节拍为4天，其工期为()。

A.18

B.20

C.22

D.24

本模拟考试题： B

第 13 题 场地平整排水坡度应符合设计要求，如设计无要求时，排水沟方向的坡度不应小于()。

A.2‰

B.3‰

C.1‰

D.5‰

本模拟考试题： A

第 14 题 施工项目经理部的建立原则是()。

A.凝聚管理人员、形成组织力

B.根据施工项目的规模、复杂程度和专业特点设立项目经理部

C.形成项目管理责任制和信息沟通系统

D.项目经理部的部门和人员设置满足目标控制的需要

本模拟考试题： B

第 15 题 当混凝土试件强度评定不合格时，可采用()的检测方法，对结构构件中的混凝土强度进行测定，并作为处理的依据。

A.现场同条件养护试件

B.按原配合比、原材料重做试件

C.非破损或破损检测

D.混凝土试件材料配合比分析

本模拟考试题： C 第 16 题 当坡度大于()时，应采取防止卷材下滑的固定措施。

A.小于3%

B.3%-5%

C.25%

D.大于15%

本模拟考试题： C

第 17 题 一细长杆件长L，一端固定一端自由，在进行压杆稳定计算时，杆件的计算长度L0，应该取()。

A.L

B.2L

C.O.5L

D.O.7L

本模拟考试题： B

第 18 题 在对热力管道单项工程的验收中，()是工程质量进行检查和评定的重点之一。

A.水压二级建造师试验

B.承重或受力结构

C.工程决算

D.竣工资料

本模拟考试题： B

第 19 题 跨度大于()的梁，底模拆除时的混凝土强度要达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值100%。

A.8m

B.10m

B.12m

D.15m

本模拟考试题： A

第 20 题 结构杆件在规定的荷载作用下限制过大变形的要求即为()要求。

A.刚度

B.稳定

C.变形

D.强度

本模拟考试题： A

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错误选项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。)

第 21 题 为防止钢筋焊接出现冷裂纹，可以采取的措施有()。

A.控制焊缝的化学成分

B.采取降低焊接应力的工艺措施

C.彻底清理坡口和焊丝表面的油、水等

D.进行焊前预热、焊后缓冷

E.控制焊接工艺参数

本模拟考试题： A,B,C,D

第 22 题 根据《民事诉讼法》的规定，因合同纠纷引起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.被告住所地

B.合同履行地

C.原告住所地

D.合同签订地

E.标的物所在地

本模拟考试题： A,B

第 23 题 以下属于项目目标事前控制的是()。

A.收集项目目标的实际值二级建造师

B.定期进行项目目标的计划值与实际值比较

C.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

D.针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

E.当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

本模拟考试题： C,D

第 24 题 关于连接点有松动或过紧现象，在外力作用下或温度变化大时产生异常响声的防治措施，下列选项正确的是()。

A.在幕墙立柱安装调整完后，对所有的螺栓必须进行紧固，并且按图纸要求采取不可拆的永久防松，对相关连接点进行焊接，避免幕墙在三维方向可调尺寸内松动，其焊接要求按钢结构焊接要求执行

B.认真落实执行有关规范，并做好隐蔽工程验收和记录，对不合格产品返工重修

C.副支座型材上必须设长孔，且螺栓拧紧而铝材不变形

D.立柱芯套与立柱的配合必须为动配合，并符合铝材高精级尺寸配合要求，不能硬敲芯套入立柱内

E.立柱芯套与立柱的配合应尽量为动配合，如果尺寸稍有不符合，应尽量将芯套入立柱内

本模拟考试题： A,C,D

第 25 题 力是物体之间的作用，其作用力与反作用力总是()。

A.大小相等

B.方向相反

C.沿同一作用线相互作用

D.大小相反

E.沿三角形作用

本模拟考试题： A,B,C

第 26 题 建设单位办理工程竣工验收备案，应提交的资料有()。

A.房屋建筑工程竣工验收备案表

B.法律、行政法规规定应由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件

C.施工单位签署的《工程质量保修书》、商品住宅工程的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》

D.建设工程竣工验收报告

E.工程质量监督机构出具的《建设工程竣工意见书》

本模拟考试题： A,B,C,D

第 27 题 人工降低地下水位的方法可根据()等条件选择。

A.土的含水率

B.设备条件

C.经济性

D.降低水位的深度

E.土的渗透系数

本模拟考试题： B,C,D,E 第 28 题 某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂停工令，承包商可索赔的人工费是()。

A.不可辞退工人的人工上涨费

B.不可辞退工人的窝工费

C.可辞退工人的窝工费

D.可辞退工人的人工上涨费

E.可辞退工人的人工工日成本

本模拟考试题： B,D

第 29 题 编制施工方案的主要内容是()。

A.确定施工程序，确定施工方法

B.选择需要的机械设备;确定重要的技术政策或组织原则

C.对施工中的关键问题设计出技术组织措施

D.确定采用的网络图类型及编制网络图

E.确定网络计划目标

本模拟考试题： A,B,C

第 30 题 石油沥青的主要成分有()。

A.油分

B.树脂

C.石蜡

D.沥青碳

E.地沥青质

本模拟考试题： A,B,E

三、案例分析(请根据背景材料，按要求回答问题)

第 31 题 某现浇钢筋混凝土基础工程由支模板、绑钢筋、浇混凝土、拆模板和回填土五个分项工程组成。它划分为六个施工段，各个分项工程在各个施工段上的持续时间如下表所示。在混凝土浇筑后至拆模板至少要养护两天。

问题：

(1)什么是流水节拍?根据该项目流水节拍的特点，可以就按何种流水施工方式组织施工?

(2)什么是流水步距?取大差法确定流水步距的要点是什么?确定该基础工程流水施工的流水步距。

(3)确定该基础工程的流水施工工期。

本模拟考试题：

【参考解析】：(1)流水节拍：一个作业队在一个施工段上完成全部工作的时间。

根据该项目流水节拍的特点，可以按无节奏流水施工方式组织施工。

(2)流水步距：两个相邻的作业队相继投入工作的最小间隔时间。

取大差法确定流水步距的要点：各队的流水节拍累加，形成数列;前后队的数列错位相减;取大差法做流水步距。

流水步距计算：

15

-)3 6 10 14 17 20 2 1 0-2-2-20

施工过程1，2的流水步距K1,2=max{2，2，1，0，-2，-2，-20｝=2d 6 10 14 17 20

-)2 3 5 7 8 10 4 7 9 10 12-10

施工过程2，3的流水步距K2,3=max{3，4，7，9，10，12，-10｝=12d 3 5 7 8 10

-)1 3 4 5 7 8 2 2 3 3 3-8

施工过程3，4的流水步距K3,4=max{2，2，2，3，3，3，-8｝=3d 3 4 5 7 8

-)2 5 7 9 12 14 1-1-2-2-4-14

施工过程3，4的流水步距K3,4=max{1，1，-1，-2，-2，-4，-14｝=1d

(3)流水施工工期：

T=∑K+∑tn+∑Z=(2+12+3+1)+(2+3+2+2+3+2)+2=34d

第 32 题 某工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此，业主以书面形式通知施工单位停-l-10天，二级建造师并同意合同工期拖延10天，为确保继续施工，要求工人，施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。

问题：

1.索赔能否成立，索赔的证据是什么?

2.由此引起的损失费用项目有哪些?

3.如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件?

本模拟考试题：

【参考解析】： 1.索赔成立，索赔证据为业主提供的要求停工通知书。

2.费用损失主要有：10天的工人窝工、施工机械停滞及管理费用。

3.索赔文中有：①致业主的索赔信函。提出的索赔要求;②索赔报告、提出索赔事实的内容、引用文件说明索赔的合理与合法性、提出索赔费用、计算依据及要求赔偿金额;③索赔费用计算及索赔证据复制件。

第 33 题 某项承包工程承包合同总值为3268600元，材料费占工程造价的比重为64%，工期一年。合同规定，业主应向承包商支付工程预付款额度为24%。施工企业自年初开始施工后，至当年8月份累计完成工程价值2620000元。至当年年末，工程顺利完工，结算完毕。

问题：

(1)本例的工程预付款是多少?

(2)当完成工程价值为多少时开始起扣工程预付款?

(3)8月份应扣预付款金额为多少?

(4)在工程结算与决算中，对工程预付款有哪些规定?

本模拟考试题：

【参考解析】：(1)解：工程预付款=3268600×20%=653720元。

(2)解：起扣点价值=3268600-653720/64%=2247162.5元。

(3)解：八月份应扣预付款金额=(2620000—2247162.5)×64%：238616元。

(4)答：按照现行工程价款结算办法的规定，采用按月结算工程价款的施工企业，可以在月中或旬末预收上半月或本旬工程款。采用分段结算工程价款或竣工后一次结算工程价款的施工企业，可按月预收当月工程款。施工企业在预收工程款时，应根据实际工程进度，填制“工程价款预收帐单”，分送发包单位并经银行办理预收款手续。

施工企业在月中、旬末或按月预收的工程价款，应在按月结算、分段结算或竣工后一次结算工程价款时，从应付工程款中扣除，并在“工程价款结算帐单”中列出应扣除的预收工程款。

第 34 题 某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂家(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m2，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：

(1)因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工l0个工日;

(2)施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日;

(3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3;

(4)5月20日～5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工l0个工日;

(5)5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

问题：

1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。

2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?

3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?

本模拟考试题：

【参考解析】： 事件(1)：索赔不成立。因为此事件发生原因属承包商自身责任。

事件(2)：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。

事件(3)：索赔成立。这是因设计变更引发的索赔。

事件(4)：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。

事件(5)：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。

问题2：

事件(2)：索赔工期5天(5月15日～5月19日)。

事件(3)：索赔工期二级建造师。

因增加工程量引起的工期延长，按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量：

4500÷10=450m3

现增加工程量900m3，因此应增加工期为

900÷450=2天

事件(4);索赔工期3天(5月20日～5月22日)

因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。

事件(5)：索赔工期1天(5月23日)

工程修复导致的工期延长责任由业主承担。

共计索赔工期为

5+2+3+1=11天

问题3：

事件(2)：(1)人工费：l5×23=345元

(注：增加的人工费应按人工费单价计算。)

(2)机械费：450×5=2250元

(注：机械窝工，其费用应按租赁费计算。)

(3)管理费：345×30%=103.5元

(注：题目中条件为管理费为增加人工费的30%，与机械费等无关。)

事件(3):可直接按土方开挖单价计算

900×4.2×(1+20%)=4536元

(注：此处与按FIDIC条款计算不一样)。

事件(4)：费用索赔不成立。

(注：因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担。)

事件(5)：(1)人工费：30×23=690元

(2)机械费：450 X l=450元

(注：不要忘记此时机械窝工l天。)

(3)管理费：690 x30%=207元

合计可索赔费用为

345+2250+103.5+4536+690+450+207=8581.5元

第四篇：2013年二级建造师机电工程答案

一、单选题：安装标高基准点的测设，标高基准点一般埋设在基础边缘 P4耐腐蚀、耐温及耐冲击性能的管材是ABS工程塑料管 P7两起重机共同台吊一重85T的设备，吊具重3T，临时制着的专用台梁重5T，不计风的影响，问最小计算载荷是---(待定，自己选的C)

p11(85+3+5)*1.1*1.1=112.53 个人觉得选C国内新开发的钢材，需从新评定C 国外进口的16Mn

P17 个人觉得先首次使用的国外材料应该是B还是C不记得了灯具导线连接后的下一程序是送电前的检查

P28 送电前的检查洁净度为N3的空调系统应漏风量

P32 N1-N5属于高压，应做全数进行漏风量测试。N6-N9属于中压。电量变送器均将各自的参数变换为0~10VDC电信号输出 P37属于气体灭火系统的是储存容器 P47运行中因温度变化引起的偏差需调整两端面间隙时选较大值取压点的方位在管道的下部与管道成0至45度夹角时，是测量蒸汽压力参数 P7211采用预制块做保温层时，同层要错缝，异层要压缝，用同等材料的胶勾缝12硅酸盐耐火浇注料用水护养 P88

13同一工程分期施工的可由同一建造师担任 P242

14特种设备安装，改造贯彻执行《条列》时，选项中错误的是----(待定，自己选的B电梯)

15现场组焊的球罐应做立、横、平加仰。P67

16电缆敷设中间接头--托板托置固定

17锅炉受热面组合--通球试验 P64

18管道那个强度和严密性的--压力试验

19易振动雨水管道--钢管

P23 倒数第二段：易受振动的雨水管理应使用钢管。

20爆破作业在制定爆破施工方案时邀请地下电缆管理部门派员参加(P234)

二、多选CDE 管道试验 管道冲洗 管道保温;

22、DE D,JD;

23、DE 通风空调安装中，安装单位需要做的工作是：

FH复核 预留孔洞尺寸、FZ 机电各专业

24、AE 设备基础验收 ： 基础结构、设备基础质量证明书

25、ACE AT、DL、PX;

26、发电机的冷却介质有：A空气B 惰性气体C氢气D水 E 润滑油

答案：ACDE

P60按照发电机的冷却介质可划分为：空气冷却、氢气冷却、水冷却以及油冷却

27、ADE JZF、ZF、FL、AQF;

28、AE XW,YJ29、BD DX、ZDF;

30、以下属于合同管理签章文件的是：工程分包合同、工程索赔报告、设备材料计划表、进度计划

P249

以下题目不知道是多选的那一题：

二次回路的接线要求：错的两个，其余三个应该是对的：中间可以有接头;每个接线端子接线最多3根：

P58

阀门安装正确的是：根据介质流向进行安装;法兰连接，阀门关闭;螺纹连接，阀门关闭;(焊接连接，阀门打开;安全阀垂直安装)ABD

P76

二级机关，火电机组工程二级的：10-30万千瓦的冷却塔工程;500-1000万元的发电工程;其它的记不到了。

P247

简答题目(自己做的答案 不便写上来了，水平差)

三 案例题：

案例一

1、A公司对B分包单位还包括哪些管理?

总分包方对分包方及分包工程施工，应从施工准备、进场施工、工序交接、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。P952、简述建筑智能化竣工验收的顺序：先产品、后系统;先各系统，后系统集成的顺序P393、A拒绝向建设

设单位承担保修费 是否合适?说明理由

不合适。保修期为2年，合同违背了国家的法律规定，是无效的规定。P2154、更换调节阀之前需要做哪些试验?保修后需要进行什么性质的回访?

应进行技术性回访。由于使用了建设单位提供的新型材料，需了解其使用性能和效果。P21

4案例二

1、施工单位应与哪些单位沟通?

与当地政府及相关部门，特别是当地村委会、交通部门、电力部门沟通，应与业主、监理工程师及设备供应商沟通。P1872、电力管理部门可以对施工单位的处罚有哪些?

责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。P234：

3、电杆组立后导线架设有哪些程序?

P57.导线架设程序：导线展放、导线连接、紧线、绝缘子上导线固定和跳线连接。

4、案例三

1、A单位的投标文件和B单位的变更文件是否能得到建设单位的接受?说明理由B单位在投标截止日期前对原投标的的变更按规定是允许的，可以接受。A单位不能接受。

2、管道系统的不妥之处?

P223、管道系统试验还需具体什么条件?

P224、施工单位对压缩机积水事故的处理程序是否妥当?说明理由。

采取的是哪种质量处理方式?

不合适。程序为：事故报告、现场保护、事故调查、撰写质量事故调查报告、事故处理报告。施工质量事故处理方式有：返工、返修、限制使用、不作处理和报废五种情况，此次属于返工。P132.案例四

1、哪些改建项目应该在设备吊装之后进行?

2、临时平面布置图设计要点有哪些?

起重机械的布置;设备组合、加工及堆放场地的布置;交通运输平面布置;办公、生活、等临时设施的布置;供水、供电、供热的布置;经济指标。P1063、吊装过程中存在哪些风险?

风险有：高层建筑周围环境和当地所象对设备吊装的风险，桅杆式起重机、揽风绳、受力锚点的风险，预计采用的施工安全措施风险，施工机具应用成败的风险等。P2194、施工单位还有哪些内部协调方式和形式?

主要方式有：项目经理部协调会;专业或部门协调会;鹰谈会;定期通报;深入班组随时沟通;内部参观评议。P187

第五篇：二级建造师机电工程

施工计量器具管理范围防火措施。3.临时用电的检查验收力设施安全的，由电力管理部门

1.强制检定强制具定期定点地由

六、项目部对计量器具的管理（1）临时用电工程必须由持证电责令停止作业、恢复原状并赔偿损法定或授权的计量检定机构检定

（一）施工现场计量器具的使用要工施工。临时用电工程安装完毕失。2H331030《特种设备安全法》

2.非强制检定由使用单位依法自求2.施工现场使用的计量器具，后，由安全部门组织检查验收。相关规定

行定期检定（1）属于强制检定范无论是企业自有的、租用的或是由（2）临时用电工程检查内容包括：1.特种设备是指涉及生命安全、危畴的。如用电计量装置、兆欧表、建设方提供的，均需按照建立的管架空线路、电缆线路、室内配线、险性较大的锅炉、压力容器、压力绝缘电阻表、接地电阻测量仪、声理制 度进行管理。3.使用计量器照明装置、配电室与自备电源、管道、电梯、起重机械、客运索道、级计等。（2）企业使用的最高计量具前，应检查其是否完好，若不在 各种配电箱及开关箱、配电线路、大型游乐设施和场（厂）内专用机标准器具。（3）非强制检定的工作检定周期内、检定标识不清或封存变压器、电气设备安装、电气设备动车辆，同时也包括其附属的安全计量器具。如：电压表、电流表、的，视为不合格的计 量检测设备，调试、接地与防雷、电气防护等。附件、安全保护装置和与安全保护电阻表等不得使用。每次使用前，应对计量（3）检查情况应做好记录，并要装 置相关的设施。

5.企业、事业单位计量标准器具检测设备进行校准对零检查后，方由相关人员签字确认。（4）临时用

三、锅炉、压力容器、压力管道的（简称计量标准）的使用，必须具可开始计量测试。5.项目经理部必电工程应定期检查。施工现场每月分类2.固定式压力容器的分类备下列条件：（1）经计量检定合须设专（兼）职计量管理员对施工一次，基层公司每季一次。基层公（1）按压力容器类别划分，分为：格。（2）具有正常工作所需要的环使用的计量器具进行现场跟踪管司检查时，应复测接 地电阻值，I类压力容器、II类压力容器、Ⅲ境条件。（3）具有称职的保存、维理。工作内容包括：（1）建立现对不安全因素，必须及时处理，并类压力容器。压力容器的类别，护、使用人员。（4）具有完善的管场使用计量器具台账。2）负责现应履行复查验收手续。根据介质特性、设计压力p（单位理制度。场使用计量器具周期送检。3）负电力设施保护区施工作业的规定MPa）和容积V（单位L）等因素划施工计量器具检定相关知识1.计责现场巡视计量器具的完好状态。

一、电力设施保护主体和职责分。3.压力管道的分类

量检定印、证包括的内容（1）检

（二）施工现场计量器具的保管、电力设施保护的主体有：电力管压力管道按安装许可类别及其级定证书：证明计量器具已经过检维护和保养制度1.计量器具的验理部门、公安部门、电力企业和人别划分为：（1）长输（油气）管定，并获满意结果的文件。（2）检货、验证。例如：新购入的钢卷尺民群众。

二、电力设施保护范围道：GA类压力管道，分为GA1、GA2定结果通知书：证明计量器具不符必须有CMC计量器具生产许可证和保护区3.电力线路保护区：级；（2）公用管道：GB类压力合有关法定要求的文件。（3）检定标志、批准生产编号；备有出厂合1）架空电力线路保护区。各级电管道，分为燃气管道（GB1级）印记：证明计量器具经过检定合格格证；钢卷尺的尺盒或尺带上有标压导线的边线延伸距离电压（kV）（3）工业管道：GC类压力管道，而在计量器具上加盖的印记。例明制造厂（或厂商）不得有锋口或延伸距1~105 分为GC1、GC2、GC3；（4）动力如：在计量器具上加盖检定合格印毛刺，分度线均匀明晰，不得有垂35~11010 管道：GD类压力管道，分为GD1、〈錾印、喷印、钳印、漆封印〉或线现象，尺盒应无残缺等.计量检 154~33015 GD2级。2特种设备制造、安装、粘贴合格标签。测设备应有明显的“合格” “禁 50020 改造的许可制度―、特种设备制

二、确定计量器具的选择原则用” “封存”等标志，标明计量

三、电力设施保护区内施工作业的造、安装、改造单位的许可制度

（1）检测器具的测量极限误差必器具所处的状态。3）封存：根据规定

（一）电力设施保护的规定（1）锅炉安装单位必须经安装所须小于或等于被测对象所能允许使用频率及生产经营情况，暂停使2.任何单位和个人需要在依法划在地的省级特种设备安全监督管的测量极限误差。（2）所选用的计用的。封存的计量器具重新启用定的电力设施保护区内进行可能理部门内设的锅炉压力容器安全量器具和设备，必须具有技术鉴定时，必须经检定合格后，方可使用。危及电力设施安全的作业时，力监察 机构（简称安全监察机构）书或产品合格证书。（3）所选用的 《电力法》相关规定 管理部门批准并采取安全措施后批准，取得相应级别锅炉的安装资计量器具和设备，在技术上是先进―、用电手续的规定

（二）用户方可进行作业。

（二）电力设施格。（2）从事压力容器完整产品的，操作培训是较容易的，坚实耐办理用电手续的规定2.如果工程保护区内或附近施工作业的要求 安装的单位必须是已取得相应的用易于运输，检定 地点在工程所项目地处偏僻，虽用电申请已受.认真进行图纸会审2.编制施工压力容器制造（包括现场组焊）资在地附近的，使用时其比对物质和理，但自电网引入的线路施工和通方案（1）发生在电力设施保护区格的单 位，或者是经安装单位所信号源易于保证。尽量不选尚未建电尚需一段时日，而工程 又急需内安装作业，主要是开挖地下管沟在地的省级安全监察机构批准的立检定规程的测量器具。开工，则总承包单位通常是用自备和大件吊装或卸载，以及爆破作业安装单位。（3）电梯的安装、改分类管理计量器具电源（如柴油发电机组）先行解决等。因此，制定施工方案前先要摸造、维修，必须由电梯制造单位或

（一）A类计量器具 用电问题。此时，总承包单位 要清周边电力设施的实情，如地下电者其通过合同委托、同意的、取得

1.A类计量器具范围（1）施工企告知供电部门并征得同意，同时要缆的位置和标高，空中架空线路的许可的单位进行。电梯制造单位业最高计量标准器具和用于量值妥善采取安全技术措施，防止自备高度和电压等级，爆破点距离电力（企业）承担自己制造电梯的安传递的工作计量器具。例如：一级电源误入市政电网。.如果仅为申设施的距离等等，然后编制施工方装、维修、改造业务时，应当申请平晶、零级刀口尺、水平仪检具、请施工临时用电，那么，施工临时案。（2）在编制施工方案时，尽量取得相应的资格证书。4.特种设备直角尺检具、百分尺检具、百分表用电结束或施工用电转入建设项邀请电力管理部门或电力设施管的制造、安装、改造位应当具备的检具、千分表检具、自准直仪、立目电力设施供电，则总 承包单位理部门派员参加，以便方案更加切条件（1）有与特种设备制造、安式光学计、标准活塞式压 力计等。应及时向供电部门办理终止用电实可行。（3）在施工方案中应专门装、改造相适应的专业技术人员和

（2）列入国家强制检定目录的工手续。制定保护电力设施的安全技术措技术工人。（2）有与特种设备制造、作计量器具。例如：兆欧表、接地、用电计量装置及其规定 用电计施，并写明要求。在作业时请电力安装、改造相适应的生产条件和检电阻测量仪、X射线探伤机等

（二）量装置包括计费电能表（有功、无设施的管理部门派员监管。（4）施测手段。3）有健全的质量管理制B类计量器具1.B类计量器具范围功电能表及最大需量表）和电压、工方案编制完成报经电力管理部度和责任制度。

二、特种设备的用于工艺控制，质量检测及物资管电流互感器及二次连接线 导线。门批准后执行。开工许可1.书面告知直辖市或者理的计量器具。如：卡尺、千分尺、用户受电装置的设计、施工安装和《电力法》第55条规定：设区的市的特种设备安全监督管百分尺、千分表、水平仪、直运行管理，应当符合国家标准或者妨碍时，有关单位应当按照国家有理部门。2.书面告知应提交的材 角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、电力行业标准。1.用电计量装置的关规定协商，达成协议后方可施料。

三、特种设备的生产与施工要焊接检验尺、超声波测厚仪、5米量值指示是电费结算的主要依据，工。换句话说，当电力线路与公求 1.特种设备出厂时，监督检验以上（不含5米）卷尺；温度计、级计量行政主管部门依法授权的用工程、城市绿化和其他工程互相证明等文件。（2）压力容器安装温度指 示仪；压力表、测力计、检定机构进行检定合格，方为有妨害时，应按照以下原则处理前应检查其生产许可证明以及技转速表、衡器、硬度计、材料试验效。（1）协商原则 2）优先原则术和质量文件，检查设备外观质机、天平；电压表、电流表、欧姆

三、用电安全 二）临时用电的安 3）安全措施原则 4）一次性补偿量，如果超过了质 量保证期，还表、电功率 表、功率因数表；电全管理1.临时用电的准用程序原则 5）签订后续管理责任协议原应进行强度试验。4.锅炉、压力容桥、电阻箱、检流计、万用表、标（1）施工单位应根据国家有关标则 例如，某机电工程项目在施工器、电梯、起重机械、客运索道、准电阻箱、校验信号发生器；示波准、规范和施工现场的实际负荷情现场的大型吊机安装过程中发现，大型游乐设施的安装、改造、维修器、图示仪、直 流电位差计、超况，编制施工现场“临时用电施工该吊机将来的作业会受到周围业以及场（厂）内专用机动车辆的声波探伤仪、分光光度计等。组织设计”（2）按照电业部门批已存 在的110kV变电站划定区域改造、维修竣工后，安装、改造、（三）C类计量器具1.C类计量器复的方案及《施工现场临时用电安的限制，于是该施工单位就将该变维修的施工单位应当在验收后30具范围（1）计量性能稳定，量值全技术规范》进行临时用电设备、电站划定区域内不影响变电站安日内将有关技术资料移交 使用单不易改变，低值易耗且使用要求精材料的采购 和施工。（3）对临时全的部分草坪占为己有。在后续的位，高耗能特种设备还应当按照安度不高的计量器具。如：钢直尺、用电施工项目进行检查、验收，并施工过程中，该变电站管理部门责全技术规范的要求提交能效测试弯尺、5m以下的钢卷尺等。（2）向供电部门提供相关资料，申请送令其停止施工。理由是：建设的在报告。特种设备的安全技术档案应与设备配套，平时不允许拆装指示电。经供电部门检查、验收和试验，先原则和协商 原则。当包括以下内容： 1）特种设备的用计量器具。如：电压表、电流表、同意送电后送电开通。2.临时用电

五、违反电力设施保护区规定的处设计文件、制造单位、产品质量合压力表等。（3）非标准计量器具。施工组织设计的编制（1）临时用罚 1.未经批准或者未采取安全措格证明、使用维护说明等文件以及如：垂直检测尺、游标塞尺、对角电应编制临时用电施工组织设计，施在电力设施周围或者在依法划安装技术文件和资料。（2）特种设检测尺、内外角检测尺等。或编制安全用电技术措施和电气定的电力设施保护区内进行作业，备的定期检验和定期自行检查的记录。（3）特种设备的日常使用状合格的规定专业系 列设置。机电工程大、中、料移交清单；工程质量保证书；工况记录。（4）特种设备的日常维护

二、工业安装工程施工质量验收评小型工程规模标准的指标，针对不程试运行验收报告。

保养记录。（5）特种设备运行故障定

（一）分项工程质量验收评定 同的工程项目特点，具体设置有建（5）安全管理文件 工程项目安全和事故记录。（6）高耗能特种设备1.分项工程的检验项目分为主控筑面积、工程造价、工程量、投生产责任书；分包安全管理协议的能效测试报告、能耗状况记录以项目和一般项目。资额、年产量等不同的界定指标。书；施工安全技术措施报审表；施及节能改造技术资料。

四、违反2.主控项目。例如：管道的焊接材

一、机电安装工程注册建造师执业工现场消防重点部位

特种设备许可制度的法律责任及质、压力试验、风管系统测定、电工程规模标准 报审表；施工现场临时用电、用火规定的处罚 1.特种设备“四方责梯的安全保护及试运行等。对于主1.机电安装工程的工程类别与工申请书；大型施工机具检验、使用任” 特种设备“四方责任”主要控项目是要求必须达到的。程项目划分 机电安装工程分为检查表；施工现场安全检查监督报是指生产和使用单位、检验检测机5.分项工程质量验收记录应由施12种不同的类别，包括：一般工告； 安全事故应急预案、安全隐构、监管部门和政府四个部门的责工单位质量检验员填写，验收结论业、民用、公用建设工程的机电安患通知书；施工现场安全事故上任。特种设备的监督检验 由建设（监理）单位填写。填写的装工程，净化工 程、动力站安装报、调查、处理报告。（6）现场环 ―、特种设备制造、安装、改造、主要内容有检验项目、施工单位检工程、起重设备安装工程、轻纺工保文明施工管理文件（7）成本费重大维修过程监督检验的规定验结果、建设（监理）单位验收结业建设工程、工业炉窑安装工程、用管理文件 工程款支付报告；工1锅炉、压力容器、压力管道元件、论。结论为“合格”或“不合格”。电子工程、环保工程、体育场馆工程变更费用报告；费用索赔申请起重机械、大型游乐设施的制造过记录表签 字人为施工单位专业技程、机械汽车制造工程、森林工业表；费用变更申请表；月工程进度程和锅炉、压力容器、电梯、重机术质量负责人、建设单位专业技术建设工程及其他相关专业机电安款报告；工程 经济纠纷处理备案械、客运索道、大型游乐设施的安负责人、监理工程师。装工程等。3.机电安装工程执业工表；阶段经济分析的审核；债权债装、改造、重大维修过程，必须经

（二）分部工程质量验收评定 程规模标准的应用实例务总表；有关的工程经济纠纷处国务院特种设备安全监督管理部 2.分部（子分部）工程质量验收记

二、石油化工工程注册建造师执业理；竣工结算申报表； 工程保险门核准的检验检测机构按照安全录的检查评定结论由施工单位填工程规模标准1.石油化工工程的（人身、设备、运输等）申报表；技术规范的要求进行监督检验；未写，验收结论由建设（监理）单位工程类别与工程项目划分 石油化工程结算审计表。10）分包企业签经监督检验合格的不得出厂或者填 写。填写的主要内容有分项工工工程分为石油天然气建设〔油署的质量合格文件，必须由担任总交付使用。

二、特种设备的检验程名称、检验项目数、施工单位检田、气田地面建设工程〕油、成品包项目负责人的注册建造师签章。检测特种设备的监督检验属于查评定结论、建设（监理）单位验油储库工程，天然气储库、地下储

强制性的法定检验。

三、特种设收结论。结论为“合格”或“不合气库工程〕 地下储气库工程、石

备的安全监察特种设备安全监格”。施工单位项目负责人、施工油炼制工程、石油深加工、有机化

督管理部门依照本条例规定，对特单位项目技术负责人、设计单位项工、无机化工、化工医药工程、化

种设备生产、使用单位和检验检测目负责人。

（三）单位工程质量验纤工程等13种类别的工程。3.石

机构实施安全监察。2H332000机收评定1.单位（子单位）工程质油化工工程执业工程规模标准的电工程施工相关标准―、施工质量验收记录表中的分部工程和质应用实例

量验收项目划分的原则工业安装量控制资料的检查记录应由施工

三、冶炼工程注册建造师执业工程

工程施工质量验收应划分为分项单位填写，收结论由建设（监理）规模标准

工程、分部工程、单位工程。

二、单位填写。填写的主要内容有分部1.冶炼工程的工程类别与工程项

分项工程的划分

（一）划分原则工程验收记录、质量控制资料验收目划分冶炼工程分为烧结球团工

1.工业设备安装分项工程应按设记录。3.单位（子单位）工程质量程、焦化工程、冶金工程、制氧工

备的台（套）2.工业管道安装分控制资料检查记录表中的资料名程、煤气工程、建材工程等6种类

项工程应按管道类别进行划分。称和份数应由施工单位填写。检查别专业 工程。

若干分项工程组成一个分部工程。意见和检 查人由建设（监理）单

四、电力工程注册建造师执业工程

三、分部工程的划分

（一）划分位填写。结论应由双方共同商定，规模标准

原则 工业安装工程应按专业划分建设单位填写。建筑安装工程施1.电力工程的工程类别与工程项

为工业设备安装、工业管道安装、工质量验收统一

一、建筑工程项目划分、送变电工程、核电工程、电气装置安装、自动化仪表安装、目验收划分2.分部工程（子分部风电工程等4种类别工程。

工业 设备及管道防腐蚀、工业设工程）的划分分部工程的划分应按2H333003二级建造师（机电工程）

备及管道绝热、工业炉砌筑七个分专业性质、建筑部位确定。3.分项注册施工管理签章文件目录

部工程。若干分部工程组成一个单工程、检验批的划分 分项工程的一、机电工程注册建造师填写签章

位工程。

四、单位工程的划分 划分应按主要工种、材料、施工工文件的要求各类的签章文件一般

（一）划分原则 单位工程应按工艺、用途、种类及设备组别等进行包含有下列文件：

业厂房、车间（工号）或区域进行划分。

二、建筑安装工程验收项目（1）施工组织管理文件 图纸会

划分业安装工程施工质量

二、工的划 建筑安装工程按《建筑工程审、设计变更联系单；施工组织设

业安装工程施工质量验收的组织 施工质量验收统一标准》可划分为计报审表；主要施工方案、吊装方

（一）分项工程质量验收组织分项五个分部工程：建筑给水、排水及案、临时用电方案的报审表；劳动

工程应在施工单位自检的基础上，采暖 工程，建筑电气工程，建筑力计划表；特殊或特种作业人员资

由建设单位专业技术负责人（监理通风与空调工程，建筑智能化工格审查表；关键或特殊过程人员资

工程师）组织施工单位专业 技术程，电梯工程。格审查表；工程开工报告；工程延

质量负责人进行验收。

（二）分建筑安装工程施工质量验收的程期报告；工程停工报告；工程复工

部工程质量验收组织 分部（子分序与组织―、建筑安装工程施工质报告；工程竣工报告；工程交工验

部）工程应在各分项工程验收合格量验收程序 检验批验收→分项工收报告；建设监理政府监管单位外的基础上，由施工单位向建设单位程验收→分部（子分部）工程验收部协调单位联系单；工程一切保险

提出报验申请，由建设单位项目负→单位（子单位）工程验收。委托书。2）合同管理文件 分包单

责人（总监理工程师）组织施工单建筑安装工程施工质量合格的规位资质报审表；工程分包合同；劳

位和监理、设计等有关单位项目负定

二、检验批的施工质量验收合务分包合同；材料采购总计划表；

责人及技术负责人进行验收。格的规定 检验批是工程验收的最工程设备采购总计划表；工程设

（三）单位工程质量验收组织小单元。主控项目：例如，管道备、关键材料招标书和中标书；合单位（子单位）工程完工后，由施的压力试验；电气的绝缘与接地测同变更和索赔申请报告。3）施工

工单位向建设单位提出报验申请，试等均是主控项目。

三、分部（子进度管理文件 分部工程进度计划

由建设单位项目负责人组织施工分部）工程质量验收合格的规定 报批表;单位工程进度计划的报审

单位、监理单位、设计单位、质量1.分部（子分部）工程质量验收合表； 4）质量管理文件 单位工程

监督部门等项目负责人进行验收。格规定（1）分部〔子分部〕工程竣工验收报验表；单位（子单位）

（四）工程分包施工验收 当工程所含分项工程的质量均应验收合工程安全和功能检验资料核查及

由分包单位施工时，分包单位对所格。（2）质量控制资料应完整。主要功能抽查记录；单位（子单

承建的分项、分部工程质量向总承（3）设备安装工程有关安全及功位）工程观感质量检查记录表；主

包单位负责，总承包单位 参加分能的检验和抽样检测结果应符合要隐蔽工程质量验收记录；单位和

包单位分项、分部工程的检验，并有关规定。（4）观感质量验收应符分部工程及隐蔽工程质量验收

汇总有关资料。总承包单位应对分合要求。注册执业管理规定及相记录的签证与审核；单位工程质量

包工程质量全面负责，并应由关要求机电工程项目的工程规模预验（复验）收记录；单位工程质

总承包单位报验。标准分别按机电安装工程、石油化量验收记录；中间交工验收报告；

2H332013工业安装工程施工质量工工程、冶炼工程、电力工程四个质 量事故调查处理报告；工程资