2018年最新机房施工合同

第一篇：2018年最新机房施工合同

机房装修服务合同

合同编号：

甲方（发包人）： 乙方（承包人）：

鉴于乙方已对本项目现场环境、地质条件、使用条件、现场可安装及运输条件进行了全面细致勘查和研究，已对本工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并保证已具备完成本合同的资质及技能，同意根据合同规定的条件和条款承担本合同所规定的工作。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，结合本项目实际情况，经甲、乙双方充分协商，签订本合同。

一、项目概况：

1、项目名称：（以下简称“本项目”）

2、项目地点：

二、承包方式及工期：

1、承包范围：本项目机房XXm2的装修及静电地板的施工图设计、材料供货、制作、安装、质量保证及缺陷修补等工作。按照合同价格包人工、包材料设备、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包制作、包安装服务、包验收、保险、运输和甲方企业管理要求的相关目标实施。主要的清单见附件一；

2、施工要求：乙方使用的材料必须为绿色环保防潮、防腐蚀材料，需符合国家相关标准；装修作业完毕后，室内环境必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001标准，空气无异味，游离甲醛不得超过0.08(mg/m³)，如不达到以上所述标准，初步验收可视为不及格，甲方有权不支付进度款。

静电地板需满足甲方使用要求，若因静电地板引起的信号干扰给甲方带来的一切损失均由乙方负责。

3、工期：需在2018年9月 日完成。

三、甲乙双方的权利及义务：

1、甲方权利和义务：

1）负责对乙方施工质量的监督及管理，发现问题及时解决。

2）甲方提供乙方可实施本协议内容的可施工面，提供施工现场水电接驳点，配合办理乙方进场施工的手续。

3）根据本合同向乙方支付合同款。

4）根据本合同约定的验收标准与验收方式组织验收。

2、乙方权利和义务：

1）乙方提供机房装修及静电地板施工方案深化与施工图设计，材料制作及供货、施工安装及施工范围内的售后服务；保证材料、设备及安装工程质量，符合国家、地方及相关行业的质量技术标准及安全规范；制作材料和工艺应符合相关的技术规范及标准，材料和粘合剂应符合相关的卫生和环保、防潮、防锈、防腐要求。并保障通过甲方及业主方的验收。

2）乙方委派 XXXX为本项目的现场项目经理，跟进工程质量、安装进度，及其他事宜。乙方现场项目经理 1 必须驻场，如因特殊情况不能够及时驻场须向甲方现场项目经理协商，征得同意后方可离场，且每次离开天数不得超过2天，逾期需向甲方按照每天1000元/人缴纳违约金因，其不驻场而给甲方带来的一切损失由乙方承担；甲方认为乙方现场项目经理不适合的，乙方须立即更换并取得甲方同意；乙方更换现场项目经理须经甲方同意。3）乙方须服从甲方项目经理及项目业主方的管理要求，并严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产许可证条例》、《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装工人安全操作规范》、《中华人民共和国消防条例》等法律法规、规章及安全文明施工要求，施工过程中乙方须满足施工工艺要求，并严格服从甲方及业主方的现场管理，控制施工质量管理，做到安全文明施工，确保工程进度。

4）乙方必须充分考虑现场的安装难度及安全性，需保障工程实施安全，本合同总价中已包含乙方工程实施过程中所有安装人员的工资报酬及保险，乙方需负责该项目安装工程所需安装人员的工作分配，工地施工区域的施工安全、高空作业等安全措施管理工作；如因乙方提供的产品、施工质量不合格或其它可归责于乙方的原因造成的人身损害、财产损失，由此造成的所有不利法律后果由乙方承担，视情节轻重支付甲方合同总额1%~10%不等的违约金，该违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方还应补足。

5）乙方有义务免费配合甲方进行设计变更积极提出解决方案，并全力配合实施。

6）乙方需提供所有材料的合格证、检验报告，负责及时准确地向甲方提供该工程相关的施工资料、质量保证资料、管理资料和竣工图纸，其中安装使用维护说明书、安全须知应在验收前提供。

7）负责做好已完工程的成品保护工作，因乙方施工造成其他施工单位的已完工程损坏、破坏时，由乙方承担修补费用和损失费用。负责现场施工垃圾的清理，做到工完场清。

四、合同价款及支付：

本合同承包方式为总价包干，总价：￥XXXXX元（大写：XXXXX元整）。详见附件一清单，若因非甲方原因造成的错项、漏项、变更等产生的费用均由乙方承担。

1、预付款：合同生效后3个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。

2、进度款：当乙方完成所有工程量的100%，甲方向乙方支付合同总价的50%。

3、验收款经甲方及业主验收合格并签署竣工验收报告之日起五个工作日内，甲方向乙方支付至合同总额的95%。

4、质保金：合同金额5%作为质保金，在工程竣工验收移交使用壹年无质量问题后7个工作日内无息支付。

5、在甲方支付款项前，乙方必须提供等额

%增值税发票给甲方，经甲方确认无误后支付；否则甲方有权拒付后续款项，且不构成违约。

五、售后服务：

1、保修范围：。

2、保修时间：

年。保修期计算：自验收合格之日起计算。

3、在保修期内，除用户使用保养不当和不可抗力的因素外，保修期内甲方有权要求乙方在收到修理通知24小时内派专业人员到故障现场维修，免收维修工资和配件材料费，如质量问题严重需发回工厂维修而产生的国内运费由乙方承担,且乙方应保证提供替代产品给甲方。如乙方未按甲方要求及时到场、修复，甲方可委托他人维修，所需必要合理的维修费用均在乙方质保款内直接扣除。

六、质量标准：

1、乙方保证所供应材料的质量应符合甲方的技术方案、质量要求和相关的国家、行业标准及环保要求；保证提供的货物、材料及配套产品是全新的、未经使用过的合格正品，外包装完好，并完全符合主合同及本合同确定的技术规范、性能及技术参数等方面的要求。乙方并保证其货物在正常使用保养条件下，在货物使用寿命内具有良好的性能。

2、乙方保证销售给甲方的货物、材料未侵犯任何第三方的商标权、专利权和著作权等知识产权，否则，由此发生的一切纠纷由乙方负责，造成甲方损失的，乙方足额赔偿。本合同项下产品、施工等所涉知识产权的许可费等已经包括在本合同总金额中。

3、乙方保证按国家规定的施工验收规范进行安装、施工，确保本工程质量在合同工期内达到设计的功能和标准，并达到国家、行业质量检验评定的合格标准。同时工程须通过业主验收。

4、在工程施工期间，任何材料或单项工程或工种质量不符合设计及合同要求，质量达不到合格标准，则视为乙方违约，乙方需支付甲方合同总额10%的违约金，甲方有权要求乙方停工或返工，因此而造成的一切损失由乙方承担，工期不予顺延，如因此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

七、违约责任：

1、本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自毁约或解除合同，守约方可向违约方提出合同金额20%的赔偿。因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方,违约方必须在收到通知之日起三天内做出答复，超过三天不予答复视为同意终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

2、乙方未经甲方同意，擅自更改主材或未按施工规范要求施工，乙方无条件整改，其费用由乙方负责，造成工期延误的，按本条第3条处理。乙方不能提供相关合格报验资料，甲方有权退货，乙方赔偿甲方由此造成的工期、业主装修及其他损失。

3、因乙方原因造成的工期延误，乙方每日按千分之五向甲方支付违约金，如总工期超过10天，甲方有权解除合同，乙方应按合同总金额的１０%向乙方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，按照甲方实际损失进行赔偿。

4、甲方逾期付款的，按应付未付货款的千分之五每天计算，至工程款付给乙方为止。

5、如因乙方原因致业主方或第三方向甲方追诉或罚款的，一切责任与经济赔偿均由乙方承担。

八、保密

1、乙方对本合同签订的事实及本合同的内容、在本合同的签订和履行过程中获知的甲方的所有商业信息、技术信息，包括但不限于甲方的项目信息、客户、数据等（“秘密信息”）自获知日起应予以保密（已为公众知晓等情形除外），不得用于履行本合同以外的任何目的，且不得向第三者泄漏或公开。

2、甲乙双方均应就本项目的任何信息对业主、监理公司及总包方的相关人员保密，并承诺承担由于己方失密而造成对方的一切经济及名誉损失。无论本协议是否被撤销、变更、解除或终止，协议之保密条款不受其限制而继续有效。

九、不可抗力

1、因不可抗力（指战争、**、空中飞行物坠落、雪灾、洪水、台风、地震或其它非甲乙方责任所造成的爆炸、火灾以及自然灾害等）致使直接影响本履行或不能够按约定的条件履行。发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在10天内提供不可抗力的详情及将证明文件送交对方，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续执行或终止的问题。

2、因不可抗力发生的费用承担：

1）人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用。

2）造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用由乙方承担。

3）乙方所有设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械设备停置损失，由乙方承担。

十、争议的解决：

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争议，合同双方应通过友好协商，妥善解决，如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼费及相应的律师费用由败诉方承担。在诉讼期间，除正在进行的诉讼部分外，本合同其他部分应继续执行。

十一、其他:

1、本合同附件作为本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。合同附件:合同清单，施工图纸。２、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。【以下无正文】

甲方：

乙方：

法定代表或委托人： 法定代表或委托人：

签约时间: 签约时间:

第二篇：弱电机房施工合同

机 房 工 程 合 同

甲方：****************公司 乙方：****************公司

经甲、乙双方达成协议,**************公司（以下简称乙方）承接****************工程有限公司（以下简称甲方）工程。为明确双方责任,特订立合同条款如下:

一、工程内容: 1.机房，电池间，气体灭火室，办公室及监控室装修工程 2.机房电气工程 3.新风系统工程 4.防雷接地工程 5.动力环境监控系统工程 设备明细清单见合同附件

二、工程造价：

系统工程含税总造价为大写人民币************ 元整(￥ **********元整)。包括设备、管线材、运输、装卸、安装调试及税费。（设备明细清单见合同附件）

三、付款方式: 1.合同签订生效后，甲方即支付乙方***************元整（*********.00）作为工程预付款。2.余款工程总造价的 40 %，即人民币**********元整(￥ ***********元整)，于所有设备进场后一周内付清。

3.工程安装调试结束并通过甲方及建设方验收后一周内，甲方付至工程总造价的 95 %，即再付人民币**************元整(￥ ***********元整)4.余款工程总造价的5 %,即人民币 *******元整(￥*********元整)作为质保金，于工程验收投入正常使用后12个月内付清。

6.乙方在工程竣工验收后向甲方提供合同总金额的符合国家法律法规的标准工程专用发票，甲方收到乙方提供的发票后支付第3条工程款（即工程验收款）。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。7.四、工程期限：

年 月 前完成合同规定的各项施工并达到交付要求。

五、双方责任：

（一）甲方责任：

1.对于乙方不能协调解决的现场问题，甲方应派专人到现场给予协调解决。2.甲方应保证施工过程中甲供设备的按时到位。

3．工程施工结束，甲方应予以及时验收，乙方应提前三天书面通知甲方验收。4.根据合同付款条例按期支付工程款。

（二）乙方责任：

1．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：

（1）施工单位的营业执照，税务登记证及组织机构代码证；

（2）施工主管部门规定的其他应具备的证书及条件。

2.乙方所供产品材料应保证是原产地的真品，各项技术指标符合国家标准及原厂指标，在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、质量保证书及合同清单附件相符合。设备到达甲方时内外包装完好无损。

3.乙方应遵守国家法律法规，在施工过程中因乙方违反国家法律法规和各项规章制度造成的一切后果，甲方不负任何连带责任，如给甲方或第三方造成损失，甲方有权追究乙方责任。

4.乙方应按严格执行按图施工（甲乙双方签字确认过的图纸）和按合同实行制度，装修工程部分须与附件2中所列的品牌规格及施工规范要求相一致，并保质保量在约定的时间内完工；在施工过程乙方不得无故停工，现场条件不允许除外。接甲方整改通知，乙方应及时组织工程整改，如果验收过程中甲方发现问题，乙方必须在两天内解决，不得影响甲方工期，否则，承担由此造成的工期及费用损失。5.服从甲方现场管理人员管理，接受甲方及建设方或监理的检查；做好安全文明施工，并承担施工过程中所发生的事故的责任和费用；

六、保修期限及售后服务：

1.本合同设施设备质保期为工程验收合格之日起 12个月。保修设备具体见设备清单。

2.在保修期内，如产品出现非甲方原因造成的质量问题，由乙方负责免费维修、调换，由此所产生的一切费用和经济损失由乙方承担。如因甲方原因造成产品损坏的，则甲方支付原器件、配件成本费用,乙方负责免费维修。

3.在保修期内，如产品出现故障,乙方接到甲方报修通知后在24小时内解决问题，如24小时内解决未果,乙方提供替用设备,保障系统正常运作

4.保修期满后乙方继续对甲方系统设备提供同样维护及维修服务，乙方只收取维修工本费。

七、违约责任：

自本合同生效之日起，双方应严格履行本合同所有条款。如有违约，由违约方承担一切损失。乙方的违约责任：

（1）如乙方所供的货物不是原产地真品或不合格的产品或产品存较大有质量缺陷，甲方有权退货，甲方可终止合同，乙方应全额退款，并支付合同总金额10%的违约金。

（2）乙方工期延误，且无甲方签认的书面延期单，应向甲方每日偿付合同总价1%的违约金并累计。乙方逾期10天不能交付的，甲方可终止合同，乙方应全额退款，并支付合同总金额30%的违约金。（3）工程质量达不到合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；乙方工程施工过程偷工减料、采用劣质材料、不按规范施工等未按甲方质量要求施工等问题，承担违约金500元/项（如乙方未能及时组织整改，该类工作量将不予决算）；发现重大质量问题的，甲方可单方面终止合同，且工作量不予结算。甲方的违约责任：

1、乙方在提交书面延期单，而甲方无正当理由且不能及时响应所造成的工期延迟，责任应由甲方承担。

2、如甲方无正当理由不能按期支付货款，每延期一天，应向乙方赔偿合同总价1%的违约金，并累计，延期10天以上，甲方应向乙方支付应付账款30%的违约金。争议处理：

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决，如协商不成，任何一方均应向工程所在地法院提起诉讼。

八、工程验收标准和方法：

1、本工程质量标准双方约定为：依国家相关验收标准执行。

2、具体配置见合同附件。

3、乙方保证所提供的各种材料，其品牌、型号与所附材料清单完全一致。合同清单附件中所列设备在安装过程中如发生缺项，由乙方无偿补足；验收的所有设施设备及附件如少于合同总数的，将按实调减合同总价。

4、在工程施工过程中，如果是乙方所报材料不足，乙方免费补齐以保证整个工程的顺利进行。

5、合同总价为项目包干价，含所有必配的附件、资料等，包括验收合格前的所有费用、操作维修培训费用及质保期内的维修保养费用等。

6、进场设备、材料的数量、随机包装单等以甲乙双方项目代表人联合签字进行验收。

7、该工程竣工后，乙方应向甲方免费提供全套的技术文档（竣工图、施工记录、操作维护手册及竣工报告等）和完整的系统内部测试报告。如业主找第三方权威部门进行测试，则测试通过后费用与乙方无关，测试不通过费用由乙方支付，并进行相应整改，直至测试通过，由此产生的相关损失和费用，由乙方承担。

九、变更、追加

1、工程进行中，甲方如要求变更原设计或增加项目，应双方商定造价，由甲方签署变更通知书作为结算依据；

2、由于变更所引起的经济支出和乙方损失，由甲方承担；

3、合同中已有适用变更工程项目的价格，按原价格计算，没有适用变更工程项目的价格，按市场价格双方商定。

十、不可抗力：

（1）本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（2）甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因而不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行合同条款的理由，在取得有关主管机关的证明文件后，允许延期履行、部分履行或不履行本合同条款，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、其他规定

（1）本合同未尽事宜，由双方友好协商，或经双方协商一致后，另行签订补充协议。补充协议与本合同同样具有同等法律效力。

（2）本合同经双方授权代表签字、盖章后生效。合同生效后，该工程项目原先所签合同同时作废。（3）本合同壹式贰份。甲、乙双方各执壹份。双方通过传真方式达成的本合同，其传真件具有法律效力。

甲 方： 乙 方：

授权代表：

授权代表：

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

附件：

机房工程材料清单及预算

第三篇：冷库、机房复合板施工合同

冷库、机房复合板施工合同

甲方：诸城市良丰化学有限公司

乙方：彭玉清

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本合同情况，经双方协商，订立本合同：

第一条工程概况

1、工程名称：复合板及玻璃钢瓦安装

2、工程地点：良丰化学（太古庄化学工业园）

3、承包范围：冷风雨棚复合板、冷库机房复合板及原料棚东面复合板和原料棚南北墙玻璃钢瓦安装。

4、承包方式：复合板包工包料（包含辅料）

5、工程单价：复合板元/米。（玻璃钢瓦安装6元/平方米）

67、工程期限：本工程自合同生效之日起开工。工期15天

第二条主要材料和要求及工程量

1、机房.雨棚屋面复合板。复合板用双面彩钢瓦.上面为蓝色彩钢瓦厚度0.5mm。下面为白色彩钢瓦厚度为0.3mm.泡沫板用10kg/立方的比重。厚度为50mm2、原料棚墙面复合板，用双面彩钢瓦。上面为蓝色彩钢瓦厚度为0.5mm。下面为白色彩钢瓦厚度0.3mm。泡沫板用10kg/立方的比重。厚度为50mm、80mm3、工程量（1）机房12.4米*7.4米14页*7.4米=104米（2）冷库棚67.6*8.6=58.36米。（3）原材棚：36.5*1.9米41页*1.96米=78米（4）复合板周边包边（5）原料棚南北墙玻璃钢瓦（338*6=2028平方米）及安装辅料。

第三条甲方义务

1、开工前天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明份，并向乙方进行交底。

2、指派相关人员为甲方驻工地代表，负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜。

3、协调施工现场的有关事宜。

第四条乙方义务

1、参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定。

2、施工队长为乙方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查；按要求组织施工，保证质量按工期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情。

第四篇：印刷机机房施工合同

工程施工合同

合同编号：DG-GC20131110

甲方：

乙方：

为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，按时保质保量完成施工任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：新建印刷机机房

4二、合同价款

1、依据附件清单价款。

以上价格均含税，工程量按实际验收后的量结算。

三、工程要求：

本工程工期自2013年月日至2013年日竣工，乙方应保质保量如期完成工程，不得随意延长工期，但不可抗力导致工期延长除外。如施工方工程材料损坏或出现质量事故由施工方负责，施工方应全额赔偿。

四、竣工验收

乙方必须按甲方的技术标准要求施工，并随时接受甲方委派的质量监督人员的管理，乙方应确保本工程质量达到质量验收标准。工程完工后由甲方负责组织交（竣）工验收。需分项验收的，乙方应在每个分项工程完工后通知甲方，经甲方现场技术人员验收合格后，方可进行下一项工程。

五、付款方式：

本工程乙方垫资施工，工程总量完成50%，甲方付总款项的30%，完工后

经甲方统一验收，付60%。余款7%在60日支付给乙方，剩余3%的质保金三个月后付清。

六、合同争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，各份都具有同等法律效力。本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

八、本合同未尽事宜，双方可签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

委托人（签字）：委托人（签字）：

日期：日期：

第五篇：机房空调合同.doc

工程 机房专用空调、风冷空调机、分体空调合同

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，在遵循平等自愿、诚实守信的原则下，双方就 工程的空调机组、新风机组加工供货事宜，经协商一致，特订立本合同。第一条 合同标的

1．乙方供货的内容为 工程投标清单中的机房专用空调加工供货。包括设备的制造、运输、指导安装调试及售后服务等。

2.双方有权对乙方供应的原材料、成品、半成品及附件等样品进行确认，样品由甲方封样保存。样品作为乙方供应货物验收的依据之一。第二条 供应数量及价款：

1．机房专用空调合同总价：￥ 元（人民币大写：）。2．本合同中总价包括设备金额、包装费、运输保险费、装卸费、备件费、现场组装费、税金 等全部费用。

3．如果因为设计变更，造成乙方供应货物数量发生变化，甲方应及时通知乙方，价格按照乙方投标书单价计算。新增型号，单价由建设单位、甲方及乙方三方另议。第三条 机房专用空调机技术要求 3.1 通用要求

（1）空调机应符合《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》GB/T 19413-2003的要求，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

（2）空调机的外壳、电镀件、涂漆件等应符合《单元式空气调节机》GB/T 17758-1999中5.1.2~5.1.5、5.1.13和5.1.14的规定。

（3）空调机的零部件的要求及安装应符合《单元式空气调节机》GB/T 17758-1999中5.1.6、5.1.9和5.2的规定。

（4）空调机的保温层应有良好的保温性能，并且无毒、无异味且有自熄性能。

（5）每台机组机柜表面应将铭牌固定在机组明显的位置。铭牌应为中文显示机组型号、制冷量、生产日期、额定电机功率、额定电流、电压，电源特征且具备其它有关信息，信号灯、开关、测量显示装置。

（6）在机组本体上标有中英文对照的故障代码。3.2机房专用空调机的适用范围

（1）空调机应具备较高的电源适应性，要求空调机全部元件在电压380V±10%，频率50Hz±2Hz范围内正常工作，超出此电压范围自动保护，电压恢复到此范围自动启动。要求具备缺相保护、提示、告警等功能，并能够在电源恢复正常时自动启动。机组应具有相序容错功能。（2）工作环境条件：

a）环境空气温度范围：室内机0℃～40℃，室外机-20℃～45℃能正常制冷、加热。b)在相对湿度30%~95%范围内(无冷凝水)。c）室外有风、雨、雪、冰、霜等。3.3机房专用空调机的性能要求

（1）机房专用空调机应高效节能，具备高能效比。（2）机房专用空调机应具备高显热比，显热比≥0.9。（3）机房专用空调机的送风量和冷风比应满足设计要求。（4）加热性能：具备电子加热器。（5）加湿性能：

加湿器（罐）应能直接使用未经二次软化的自来水源，能对水垢或污物进行方便的清洗，可重复使用或长期使用。对水质无要求。对此项所有投标方应尽量以书面形式单独阐述细致。应采用可在使用现场拆卸清洗的加湿器，长寿命，低维护量。要求加湿系统技术先进安全可靠。

（6）冷媒管线：冷媒管须采用铜管制造，使室内机和室外机能够较灵活的连接。冷媒管线长度见招标清单，投标人须依据图纸并踏勘现场一次包死。（7）空气洁净度要求：

配备中效空气过滤器，空气过滤器便于更换。（8）温、湿度控制性能：

可根据机房对室内环境的要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。温、湿度波动超限能发出声光报警信号。

当温度设定在17℃~28℃时，温度控制精度为±1℃；

当相对湿度设定在40%~60%时，控制精度为±5%RH。机房空调设备应具备智能除湿功能。（9）机房专用空调机的电气性能应符合IEC标准。机组电机防护等级IP54，绝缘等级为F级。（10）控制系统要求：

应具有先进的微处理控制器，采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，具有大容量的故障报警记录储存的功能，具有过压、欠压、漏水等报警及故障诊断、告警记录功能，具有自动保护、自动恢复、自动重启等功能。控制系统具有多级密码保护和节能功能。控制方式采用本地控制。系统因具有开放式通讯接口，免费提供通讯协议。

（11）机房专用空调机的噪声：

机房专用空调机的室内机和室外机都应采用低噪声设备。投标时注明各自产品的噪声值。3.4机房专用空调机技术要求

空调外机采用风冷型冷凝器，保证足够的散热量需求，保证室外机正常运行。空调机组的风冷型室外机组应采用风机调速装置，可根据冷凝压力的高低自动调节风机的转速，以保证系统冷凝压力的稳定（严禁投标产品使用压力开关控制外风机转速的产品参与项目投标）。空调机应具有良 好的钢性及防腐功能，转动件适应多种环境条件。空调室内机及室外机需通过国家3C认证。

室外机应采用耐腐蚀的(铝合金或不锈钢)外壳结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。室外机散热风扇采用无级变速控制装置。

室外机可水平或垂直安装，其风机电机、风扇调速器、压力控制器等应具有良好的防水性能，出厂时应保压，管路端口应具有防止异物进入的措施。

在设计要求的室内、外机的安装正、负高差或水平距离条件下，机组应在较高效率下可靠运行。风冷冷凝器要求在管路的当量长度在60米以内时，空调的制冷量不低于标准值的95%。3.5机房专用空调机的适用性

机房专用空调机应为系列产品，可满足不同工况和负荷下的使用要求。机房专用空调机的零配件规格统一或成系列，并易于更换。3.6可靠性要求

机房专用空调机组应具有高可靠性，设计寿命应为24小时/天、365天/年不间断运行10年以上。

第四条 风冷空调机、分体空调技术要求

1、制冷量、制冷功率、噪声等性能指标符合国家标准GB/T7725-2004《房间空气调节器》的要求。投标产品每种规格的制冷量不得小于相应招标要求的95％，否则该规格将被拒绝。

2、节能要求：产品能效须达到国家标准GB 12021.3-2004《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》中能效3级及以上水平；

3、所有设备必须是通过ISO9000质量体系认证的生产厂家制造的全新的产品。提供必要的国家相关机构出具的产品认证，以证明所提供的产品符合国家相关标准。空调机需通过国家3C认证。提供投标型号产品的3C认证证书，提供主要性能指标：如制冷量、制冷消耗功率、噪声等国家级或省级（副省）检测机构（检测能力应获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的认可）产品检验报告。

4、提供投标产品的基本参数、图片资料。此资料至少包括以下内容：产品品牌、型号、制冷量、制冷输入功率、能效等级、压缩机品牌、型号、产品外观尺寸、包装外观尺寸、毛重、净重。

5、室外机：

5.1压缩机需带减震装置，维修方便，在运行中有良好的润滑保障。

5.2机组控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动调节压缩机的运行。

5.3机组应有隔振装置，运转过程中不得出现异常声响和振动。

5.4机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

5.5室外机应能在宽电压范围运行，在电压在±10%区间变化时，仍然可正常运转，低于-20%，机组会自动停机保护。室外机应有缺相、逆相保护功能，万一发生电源缺相、反相故障时，保护装置能保护运转中的机器。

5.6室外机应具有超强的环境适应能力，能保证正常制冷。

5.7机组应确保运行安全可靠，操作和维修简便，维护费用低；并且系统安装简便，配管尺寸小，安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统。

6、室内机：

6.1室内机应采用低运转静音设计。

6.2室内机采用手动控制，具有温度设定、模式设定、风量调节、开关机时间设定等功能。6.3所有室内机需配置长效过滤网，滤尘网可简单、方便地清洗，保持室内空气清洁。

7、系统其他部件

7.1蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏。

7.2冷凝器、蒸发器及其它在压力下工作的部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。

7.3机组应有良好的隔热措施，机组表面及管路不得有露水外滴。

7.4隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、无异味、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。

8、冷媒管线：冷媒管须采用铜管制造。清单中冷媒管线长度为图纸量，投标人须依据图纸并踏勘现场一次包死。

9、机组应带有以下保护装置（至少，但不限于），并有良好的回油措施，回油运转时间短，降低对系统的污染：（1）制冷剂高压保护（2）压缩机油温保护（3）电流过载保护

（4）风机电机过载保护、过热保护（5）散热器防结霜（冰）保护

10、每件产品都应在明显的位置上固定铭牌，内容至少应包括：（1）产品名称、型号、规格；（2）制造厂名称、商标；

（3）出厂日期、产品编号或生产批号；（4）电机功率、主要参数等。

第五条 交货、包装与验收

1．订货日期：合同签订后，具体供货批次及日期以甲方书面通知为准，交货地点为 项目现场内甲方指定的地点。

2．乙方必须按照甲方的要求将货物（甲方未通知运输的项目，由乙方自行保管、储存及搬运）运至交货地点，并于到货前48小时通知甲方以安排施工方接货。如乙方不能及时供货，每拖延一天罚款2000元；超过5天仍不能到场，甲方有权更换厂家，由此产生的工期等损失，乙方按合同总价的50%对甲方进行赔偿。

3．包装应符合国家颁布的标准，以保证在运输过程中不受损害，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

4．包装箱应有明显的包装编号和吊装标志，组装件应有明显的组对标志。每件包装箱内应有详细的装箱单和合格证等文字说明。且出厂前必须经过相关部门检验合格。

5．货物到达现场后，由双方共同进行验收，经检验合格后，由甲方签署书面的验收意见。该产品交付的验收的意见，仅为产品的品种、规格、型号、颜色、表面质量的验收意见，不免除供货方对产品隐蔽的质量瑕疵的保证责任。6．具体数量及型号见招标文件。第五条 结算方式及期限：

合同签订后10日内预付款20%；货全部到工地现场付至总价款的60%；安装完毕后三个月内付至总价款的85%；项目竣工审计后付至总价款的95%；从工程四方验收合格之日起计算质保期，质保期满后10日内无息付清5%质保金。第六条 保修责任：

1．设备质量保证期机房专用空调及风冷空调机、分体空调四方验收合格之日起2年。在供货及保修期内，一旦机房专用空调及风冷空调机、分体空调及备件（其他）等发生问题，乙方保证在接到通知24小时赶到现场进行修理、更换或退货。属质量问题的，费用由乙方负责。2．乙方本着先处理问题，后区分责任的原则，处理影响设备正常运行的一切问题。如乙方在规定的时间内没有答复或处理问题，则视为以方承认质量问题，并承担由此而发生的一切费用。3．产品投入使用后乙方需保证每半年至少回访用户一次。

4．质保期满后，乙方应保证提供及时的维修服务，并以优惠价格终身提供所需配件。第七条：双方责任与义务

1．甲方在设备到达后，应协助乙方妥善安排设备进场交接。

2．甲方有权派员到乙方厂内进行产品质量检验，乙方应提供方便条件，并免费提供检验和了解产品所必需的技术资料、图纸、工具等。

3．甲方有权派员驻厂监造，乙方承担交通费用并负责安排食宿。

4．根据设计院的意见进行二次深化设计，并取得设计院的签字认可；所有图纸作为本合同不 可分割的一部分，与本合同具有同等法律效率。第八条：违约责任

如果乙方供应的货物质量未能达到合同约定的要求，经更换一次以上，仍未能达到合同要求的，乙方应按照该批次货款的金额向甲方支付违约金，并且情节严重的，甲方可以单方要求解除合同。

第九条：不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指战争、国家**及地震灾害。

2.任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的全部或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应采取一切必要的补救措施，以减少因不可抗力造成的损失。第十条：合同纠纷的解决

1．甲乙双方若发生纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。2．本合同的履约地在，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民事经济法》的有关规定，向海淀区人民法院提起诉讼。第十一条 其他

1．招标文件、答疑文件及乙方的投标书作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。2．其它未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3．本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式四份，双方各执两份。

甲方（章）： 乙方（章）：

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 合同附件1 产品清单