第一篇:园林绿化工程施工合同
园林绿化工程施工合同
发包方: 承包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,发承包双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上达成如下协议:
一、工程概况 工程名称:
二、承包范围与方式
1、承包范围:办公区园林绿化,施工图纸范围内所有项目。具体参见施工图纸及报价文件中包括的工作内容。
2、承包方式:包工包料。包括但不限于设计、施工、制作、安装、质量、工期、安全、文明施工,绿化成活率达到______以上。
三、合同价款
本工程包干总价为人民币____________,现有图纸内容一次性包死,除发包方认可的设计图纸变动外均不调整。
四、施工工期
1、合同工期:______日历天。暂定开工日期为______________,竣工日期__________________。
2、本合同签订后,承包方在约定开工日期后三日内到施工现场进行工程前期准备工作,并尽快安排施工。
五、工程付款
图纸设计完成,签订施工合同后三日内,____________________________________________ ____________________________________________
六、双方责任
1、发包方向承包方提供施工所需水源、电源,提供设备材料放置场地和施工作业通道,提供简易住宿条件(作为施工临时休憩场所)。
2、承包方应服从发包方的现场管理,施工中未经发包方同意,承包方不得随意拆改原建筑物结构及各种管线。同时,尽可能减少对发包方正常工作秩序的影响,确保安全。
3、超出合同项目单项价款5 %的,应办理追加签证,依签证办理结算。
4、发包方驻工地代表为:,联系电话: 发包方的指令经发包方工地代表签署后生效,如涉及对本合同主要条款的修改以及设计变更、以及工程结算款的审定等,需要加盖发包方公章才能生效。
5、承包方驻工地代表为:,联系电话: 代表承包方行使合同约定的权力,履行合同约定的义务。
七、质量与验收
1、承包方承诺工程总体质量标准等级合格,确保验收达到一次性合格率100%,苗木成活率达到98%以上。施工过程中,为保证景观效果承包方可根据现场实际情况稍作调整。
2、发包方应认真按照设计图纸、国家规范、国家标准、强制性条文及地方性标准的要求施工,严格按青岛市建筑工程质量标准化管理执行。随时接受发包方代表及其委派人员按上述要求进行检查检验,并按其要求返工、修改。因承包方原因达不到约定的质量要求,由承包方承担返工费用。返工后仍不能达到约定的质量要求,承包方承担违约责任。
八、保修
1、本工程质保期为壹年。保修期内出现质量问题及苗木死亡,由承包方无偿进行修补或补栽。
2、在保修期内如发现质量问题,承包方应在接到通知后三个工作日内到达现场。如承包方未能按规定时间赶到现场或未能在规定时间完成维修任务,则建设单位有权另行安排其他队伍维修,由此引起的费用由承包方承担。
九、违约责任及索赔
1、合同生效后,无故终止和解除合同的,应支付合同总价款5%的违约金。不符合本合同规定的质量、标准、规格要求的,发包有权方单方解除合同,并处承包方合同价款的5%的违约金。
2、除国家法律,法规政策明确规定或其它不可抗因素外,任何一方违约造成的损失,由违约方承担赔偿责任。
十、安全文明施工
承包方必须严格遵守国家、行业及地方政府主管部门现行的安全与文明生产的相关要求,并按其要求组织生产,确保安全与文明施工。发生伤亡及其他安全事故,承包方应立即报告发包方,同时按政府有关部门要求处理,由责任方承担所有责任和费用。承包方施工产生的垃圾应及时清理。
十一、合同修改
1、除合同另有规定外,本合同的任何变更、解除(不可抗力除外)应由双方同意,并签订书面协议后生效。
2、发包人在承包人存在违约情况时,有权提出解除、终止合同。
十二、争议解决
1、凡合同履行过程中发生的争议,合同双方应通过友好协商,妥善解决。如协商不成,可直接向工程所在地的人民法院起诉。
2、诉讼期间,除正进行诉讼的部分外,本合同其他部分应继续执行。
十三、其它
1、合同在双方签字盖章后生效,本合同各项条款执行完毕后失效。
2、设计文件、补充技术文件及商谈纪要均作为本合同的附件。
3、本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
发包方
(盖章)
承包方
(盖章)
法定代表人或代理人:
法定代表人或代理人:
****年**月**日
****年**月**日
第二篇:园林绿化工程施工合同
绿化工程协议
发包方(甲方):_________
承包方(已方):_________
经公开招标,甲方将_________绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:
1、工程地点:_________。
2、工程总造价:_________万元(大写)
3、工期:乙方确保在_________年_________月_________日开工,于_________月_________日完工。
4、开工准备:甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后,尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。当甲方需要进行图纸变更和采取技术处理措施时,应以书面通知乙方。甲方负责协调好施工周边关系(水,电,路等),确保材料,机械设备进出场及施工的顺利进行。
5、工程款支付:第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50%;第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的25%; 第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的20%;余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
6、工程质量:(1)所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;(2)施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;(3)乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;(4)乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。
7、养护管理和质量要求:(1)大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮;(2)栽植后及时封堰浇透水;(3)及时除杂草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;(4)苗木要及时防治病虫害;(5)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;(6)乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木_________个月,养护标准达到_________,其间发生的费用由乙方负担。(7)施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植;种植质量应根据有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过10㎝宽。
8、违约责任
甲方责任:(1)甲方接到乙方的验收通知书后,及时按期组织验收,甲方推迟验收,其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。(2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任:(1)工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不
可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的。
9、合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。
10、合同份数
本合同一式_________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
11、本合同未经事宜,双方协商解决。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________年月日
第三篇:园林绿化工程施工合同
工程名称:
工程地点:
建设单位:(以下简称甲方)
施工单位:(以下简称乙方)
经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式:
1、工程内容包括、、等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
二、工程造价:
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书,按园林建筑、绿化____类工程标准取费,人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行,工程造价暂定为人民币元。
三、付款方式:
1、方签订合同后,甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
2、工程完工甲方初验合格后付款项______%,余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。
四、工期
1、本工程总工期 天(日历从开工之日算起)。
2、开工日期______年月日。
3、竣工日期______年月日。
五、双方责任:
(一)甲方责任:
1、负责办理施工报建手续,领取建筑许可证和施工许可证。
2、组织工程竣工验收,并按合同规定办理结算。
(二)乙方责任:
1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任,保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
3、工程竣工后清理现场,做到工完场清。
六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份,具同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表(签字):代表(签字):
年 月 日
第四篇:园林绿化工程施工合同
园林绿化工程施工合同 工程名称: 工程地点:
建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)
经甲、乙双方协议, 本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工, 本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行, 特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式:
1、工程内容包括、、等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
二、工程造价:
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书,按园林建筑、绿化____类工程标准取费,人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行,工程造价暂定为人民币 元。
三、付款方式:
1、方签订合同后,甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
2、工程完工甲方初验合格后付款项______%,余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。
四、工期
1、本工程总工期 天(日历从开工之日算起)。
2、开工日期______年 月 日。
3、竣工日期______年 月 日。
五、双方责任:
(一)甲方责任:
1、负责办理施工报建手续,领取建筑许可证和施工许可证。
2、组织工程竣工验收,并按合同规定办理结算。
(二)乙方责任:
1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任,保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
3、工程竣工后清理现场,做到工完场清。
六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份,具同等效力。甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表(签字): 代表(签字): 年 月 日
第五篇:园林绿化工程施工合同
园林绿化工程施工合同
(BF--2004--0204)
合同编号:__________
工程名称:
发包方:
承包方:
北京市园林绿化建设工程施工合同协议条款
发包人(全称):
承包人(全称):
承包人资质等级:
依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF--99--0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同:
一、工程概况
第1条 工程概况
1.1 工程名称:_____________
1.2 工程地点:_____________
1.3 工程内容:_____________
1.4 工程立项批准文号:_____________
1.5 资金来源:__________________________
第2条 工程承包范围
2.1 承包范围:__________________________
2.2 工程总面积:________________________
二、合同文件及图纸
第3条 本合同文件及解释顺序
3.1 除双方另有约定以外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)双方签订的补充协议
(2)本合同条款
(3)中标通知书
(4)投标书及其附件
(5)标准、规范及有关技术文件
(6)图纸
(7)工程量清单
(8)工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第4条 适用法律、标准及规范
4.1 适用法律法规:国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对
本合同具有约束力。
4.2 适用标准、规范名称:
《北京市城市园林绿化工程施工及验收规范》、《城市园林绿化用植物材料木本苗》(DB11/T211-2003)、《城市园林绿化养护管理标准》(DB11/T213-2003)、_____________。
4.3 双方另有约定列入补充条款。
4.4 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及
规范规定为准。
第5条 图纸
5.1 发包人提供图纸日期及套数:____________________________________________________
5.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。
5.3 发包人对图纸的特殊保密要求:__________________________________________________
三、双方的权利义务
第6条 监理
6.1 监理单位名称:_____________
6.2 监理工程师
姓名:_________________________
职务:______________________
职权:________________________
需要取得发包人批准才能行使的职权:
除本款有明确约定或经发包人同意外,监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权
利与义务。
第7条 双方派驻工地代表
7.1 发包人派驻工地代表姓名:_________________
职权:_________________________________________
7.2 承包人派驻工地代表姓名:__________________
职权:______________________________
7.3 任何一方驻工地代表发生变更时,应提前7日书面通知对方,并明确指出交接时
间、权限。
第8条 发包人工作
8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用:
__________________
(1)保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间:
__________________________
(2)将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
________
(3)负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求:
________________________________
(4)工程地质和地下管网线路资料的提供时间:__________________________
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:______________
(6)水准点和坐标控制点交验要求:___________________
(7)组织图纸会审和设计交底的时间:_________________
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名
木的保护工作:_____________
(9)双方约定发包人应做的其他工作:______________________
8.2 发包人委托承包人办理的工作:_________________________
第9条 承包人工作
9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作:
(1)应提供计划、报表的名称及完成时间:____________________
(2)承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求:
(3)向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求:_____________,发包人承担由此
发生的费用。
(4)需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续:_________,发
包人承担由此发生的费用。
(5)承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作;对工程成品保护的特
殊要求及费用承担:____________
(6)做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作,具体要求及费用承担:__ __
(7)保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,并且:___________________
(8)双方约定的承包人应做的其他工作:__________________
四、施工组织设计和工期
第10条 合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数_____________日
第11条 进度计划
11.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
11.2 发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间:_____________,发包人逾期未确认也未提出修改意见的,视为同意。
11.3 群体工程中有关进度计划的要求:________________
11.4 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工,并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
第12条 延期开工如发生:______________________
因发包人原因造成延期开工的,由发包人承担由此给承包人造成的损失,并顺延工期;承包人不能按时开工的,应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意,发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。
第13条 暂停施工如发生:
因发包人原因停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此受到的损失,相应顺延工期;因承包人原因停工的,由承包人承担发生的费用,工期不顺延。
第14条 工期延误
14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误,经发包人确认,工期相应顺延。
(1)发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件;
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,使施工不能正常进行;
(3)发包人未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)因工程量变化或重大设计变更影响工期;
(5)非承包人原因停水、停电等原因造成停工;
(6)不可抗力及自然灾害;
(7)发包人同意工期相应顺延的其他情况;
(8)其他可调整工期的因素:
14.2 承包人在以上情况发生后3日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复,逾期不予答复,承包人即可视
为延期要求已被确认。
第15条 工期提前