第一篇:园林绿化工程施工合同(草案)
园林绿化工程施工合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同,以共同遵守。
第一条 工程项目
1.工程名称:
工程地点:
2.承包范围:
3.合同工期:
1)按规定总工期天。
2)开工日期:年月日
竣工日期:年月日
4.质量标准:要求达到国家或行业的质量检验评定的标准。
5.合同价款:
按定标价(或协商价)为:
6.承包方式:
按协商价包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包施工协调费。
第二条 甲方工作
1.平整场地,提供必要的施工场所及乙方施工人员的住宅场地。
2.提供施工图纸一份。
3.协调工地其它工程队的关系。
4.确定材料的质量、性能、规格。
5.派一名工程师进行现场监督工作。
6.提供有关市政管网的资料及工地已完的隐蔽工程资料。
7.确认附加工程的数量及价钱。
第三条 乙方工作
1.乙方按俩约定的内容和时间完成以下工作:
1)开工前5天向工程师提交施工组织设计、施工总进度计划及设备、材料、成品、半成品进场计划;乙方必须按工程师确认的进度计划组织施工,接受对
进度的检查、监督;因乙方原因导致实际进度计划不符,乙方无权就改进措
施提出追加合同价款;
2)做好施工组织管理,维持现场整洁、道路畅通;
3)工程竣工交付甲方之前,乙方负责已完成工程的保护,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复;
4)按图纸施工做好自检工作,确保工程质量及进度;
5)乙方不得擅自向外单位转包工程。
6)乙方在施工过程中,必须保护已有市政管网及施工现场已完工的隐蔽工程,若对其损坏,修复费用由乙方自理;
7)乙方必须保护现场各部份的完整,由于乙方工作上的原因造成原有建筑物的损坏乙方必须按时按质进行修理;
8)乙方在施工过程中接受甲方监督,做好安全管理工作,做到文明施工;
9)乙方承担在此期间的水费、电费及其它乙方的施工费用;
2.乙方未按约定履行以上各项义务,造成甲方损失的,乙方赔偿甲方有关损失。
第四条 工期延误
1.以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:
1)甲方未按约定日期支付预付款和工程进度款,致使施工不能正常进行;
2)设计变更和工程量增加;
3)因雨天引致不能施工的;
4)甲方分包的工程,拖延了工程进度。
2.因乙方原因不能按签定合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,乙方
承担违约责任。每延期一天,由乙方付给甲方罚金500元。罚金不超过合同总造价的1%。
第五条 工程质量
1.因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
2.工程质量不符合设计要求,质量不合格,甲方可要求乙方停工和返工,返工费用由
乙方承担,工期不予顺延。
第六条 竣工验收
1.工程具备验收条件,乙方按国家工程竣工又验收有关规定,向甲方提供完整竣工资
料和竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后10天内组织有关单位验收,并在验收
后10天内给予认可或修改意见。
乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。
2.工程验收以有关图纸方案、修改签署文件为依据。
第七条 工程款支付和工程结算
合同签定后第二日为乙方进场日期,乙方进场开工后10天内,甲方付给乙方工程款的30%,即人民币(大写)_____________________________。工程完工后,甲方应支付乙方工程款的30%,即人民币(大写)_____________________________。保修期为半年,保修期满后甲方给乙方支付工程款的30%,即人民币(大写)_____________________________。余下10%的工程款甲方在乙方完工后一年内付清。工程中经双方同意之增减项目于完工三个月内结清。经双方签字之工程变更通知书与工程预算表具有同等效力,并可作为工程结算依据。
第六条工程保修
工程竣工验收交付使用之日起,保修期为半个月;管护期内甲方基建影响损坏的花草树木,乙方修复,费用由甲方负责。管护期满即移交给甲方派人接管。
第八条 违约责任
1.合同发生争议时,应本着实事求是的原则,友好协商解决。协商解决不成的,可向
东莞市有管辖权的人民法院起诉。
2.本合同一式四份,甲方双方各执二份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
签约代表:签约代表:
日期:日期:
园林绿化工程施工合同
工程名称:东坑医院景观绿化工程工程地点:东莞市东坑医院内建设单位:东莞市东坑医院施工单位:东莞市园林绿化工程公司
二零零四年三月二十三日
第二篇:园林绿化工程施工合同
绿化工程协议
发包方(甲方):_________
承包方(已方):_________
经公开招标,甲方将_________绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:
1、工程地点:_________。
2、工程总造价:_________万元(大写)
3、工期:乙方确保在_________年_________月_________日开工,于_________月_________日完工。
4、开工准备:甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后,尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。当甲方需要进行图纸变更和采取技术处理措施时,应以书面通知乙方。甲方负责协调好施工周边关系(水,电,路等),确保材料,机械设备进出场及施工的顺利进行。
5、工程款支付:第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50%;第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的25%; 第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的20%;余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
6、工程质量:(1)所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;(2)施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;(3)乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;(4)乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。
7、养护管理和质量要求:(1)大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮;(2)栽植后及时封堰浇透水;(3)及时除杂草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;(4)苗木要及时防治病虫害;(5)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;(6)乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木_________个月,养护标准达到_________,其间发生的费用由乙方负担。(7)施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植;种植质量应根据有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过10㎝宽。
8、违约责任
甲方责任:(1)甲方接到乙方的验收通知书后,及时按期组织验收,甲方推迟验收,其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。(2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任:(1)工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不
可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的。
9、合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。
10、合同份数
本合同一式_________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
11、本合同未经事宜,双方协商解决。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________年月日
第三篇:园林绿化工程施工合同
工程名称:
工程地点:
建设单位:(以下简称甲方)
施工单位:(以下简称乙方)
经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式:
1、工程内容包括、、等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
二、工程造价:
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书,按园林建筑、绿化____类工程标准取费,人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行,工程造价暂定为人民币元。
三、付款方式:
1、方签订合同后,甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
2、工程完工甲方初验合格后付款项______%,余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。
四、工期
1、本工程总工期 天(日历从开工之日算起)。
2、开工日期______年月日。
3、竣工日期______年月日。
五、双方责任:
(一)甲方责任:
1、负责办理施工报建手续,领取建筑许可证和施工许可证。
2、组织工程竣工验收,并按合同规定办理结算。
(二)乙方责任:
1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任,保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
3、工程竣工后清理现场,做到工完场清。
六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份,具同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表(签字):代表(签字):
年 月 日
第四篇:园林绿化工程施工合同
园林绿化工程施工合同 工程名称: 工程地点:
建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)
经甲、乙双方协议, 本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工, 本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行, 特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式:
1、工程内容包括、、等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
二、工程造价:
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书,按园林建筑、绿化____类工程标准取费,人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行,工程造价暂定为人民币 元。
三、付款方式:
1、方签订合同后,甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
2、工程完工甲方初验合格后付款项______%,余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。
四、工期
1、本工程总工期 天(日历从开工之日算起)。
2、开工日期______年 月 日。
3、竣工日期______年 月 日。
五、双方责任:
(一)甲方责任:
1、负责办理施工报建手续,领取建筑许可证和施工许可证。
2、组织工程竣工验收,并按合同规定办理结算。
(二)乙方责任:
1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任,保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
3、工程竣工后清理现场,做到工完场清。
六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份,具同等效力。甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表(签字): 代表(签字): 年 月 日
第五篇:园林绿化工程施工合同
园林绿化工程施工合同
(BF--2004--0204)
合同编号:__________
工程名称:
发包方:
承包方:
北京市园林绿化建设工程施工合同协议条款
发包人(全称):
承包人(全称):
承包人资质等级:
依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF--99--0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同:
一、工程概况
第1条 工程概况
1.1 工程名称:_____________
1.2 工程地点:_____________
1.3 工程内容:_____________
1.4 工程立项批准文号:_____________
1.5 资金来源:__________________________
第2条 工程承包范围
2.1 承包范围:__________________________
2.2 工程总面积:________________________
二、合同文件及图纸
第3条 本合同文件及解释顺序
3.1 除双方另有约定以外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)双方签订的补充协议
(2)本合同条款
(3)中标通知书
(4)投标书及其附件
(5)标准、规范及有关技术文件
(6)图纸
(7)工程量清单
(8)工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第4条 适用法律、标准及规范
4.1 适用法律法规:国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对
本合同具有约束力。
4.2 适用标准、规范名称:
《北京市城市园林绿化工程施工及验收规范》、《城市园林绿化用植物材料木本苗》(DB11/T211-2003)、《城市园林绿化养护管理标准》(DB11/T213-2003)、_____________。
4.3 双方另有约定列入补充条款。
4.4 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及
规范规定为准。
第5条 图纸
5.1 发包人提供图纸日期及套数:____________________________________________________
5.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。
5.3 发包人对图纸的特殊保密要求:__________________________________________________
三、双方的权利义务
第6条 监理
6.1 监理单位名称:_____________
6.2 监理工程师
姓名:_________________________
职务:______________________
职权:________________________
需要取得发包人批准才能行使的职权:
除本款有明确约定或经发包人同意外,监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权
利与义务。
第7条 双方派驻工地代表
7.1 发包人派驻工地代表姓名:_________________
职权:_________________________________________
7.2 承包人派驻工地代表姓名:__________________
职权:______________________________
7.3 任何一方驻工地代表发生变更时,应提前7日书面通知对方,并明确指出交接时
间、权限。
第8条 发包人工作
8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用:
__________________
(1)保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间:
__________________________
(2)将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
________
(3)负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求:
________________________________
(4)工程地质和地下管网线路资料的提供时间:__________________________
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:______________
(6)水准点和坐标控制点交验要求:___________________
(7)组织图纸会审和设计交底的时间:_________________
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名
木的保护工作:_____________
(9)双方约定发包人应做的其他工作:______________________
8.2 发包人委托承包人办理的工作:_________________________
第9条 承包人工作
9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作:
(1)应提供计划、报表的名称及完成时间:____________________
(2)承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求:
(3)向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求:_____________,发包人承担由此
发生的费用。
(4)需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续:_________,发
包人承担由此发生的费用。
(5)承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作;对工程成品保护的特
殊要求及费用承担:____________
(6)做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作,具体要求及费用承担:__ __
(7)保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,并且:___________________
(8)双方约定的承包人应做的其他工作:__________________
四、施工组织设计和工期
第10条 合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数_____________日
第11条 进度计划
11.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
11.2 发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间:_____________,发包人逾期未确认也未提出修改意见的,视为同意。
11.3 群体工程中有关进度计划的要求:________________
11.4 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工,并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
第12条 延期开工如发生:______________________
因发包人原因造成延期开工的,由发包人承担由此给承包人造成的损失,并顺延工期;承包人不能按时开工的,应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意,发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。
第13条 暂停施工如发生:
因发包人原因停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此受到的损失,相应顺延工期;因承包人原因停工的,由承包人承担发生的费用,工期不顺延。
第14条 工期延误
14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误,经发包人确认,工期相应顺延。
(1)发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件;
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,使施工不能正常进行;
(3)发包人未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)因工程量变化或重大设计变更影响工期;
(5)非承包人原因停水、停电等原因造成停工;
(6)不可抗力及自然灾害;
(7)发包人同意工期相应顺延的其他情况;
(8)其他可调整工期的因素:
14.2 承包人在以上情况发生后3日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复,逾期不予答复,承包人即可视
为延期要求已被确认。
第15条 工期提前