2018年二建考试材料四答案解析

第一篇：2018年二建考试材料四答案解析

【材料四】案例

（四）背景资料：

某公司项目部施工的桥梁基础工程，灌注桩混凝土强度为C25直径1200mm,桩长18m，承台、桥台的位置如图所示4-1所示，承台的桩位编号如图4-2所示。

47、1.事件一中补全2#钻机工作区作业计划，用图4-4的形式表示。

考 点:

沉入桩基础的准备工作;沉入桩基础施工技术要点;沉桩方式及设备选择;钻孔灌注桩基础的一般规定;

48、2.钢筋笼标识应有哪些内容？

 施工部位,桩号,桩长,分节长度,桩径,验收人

考 点:

沉入桩基础的准备工作;沉入桩基础施工技术要点;沉桩方式及设备选择;钻孔灌注桩基础的一般规定;成孔方式与设备选择;

49、3.事件二中吊放钢筋笼入口时桩顶高程定位连接筋长度如何确定，用计算公式（文字）表参考解析: 定位连接筋长度为=护筒顶高程-桩顶高程-桩身钢筋预留长度+吊筋与钢筋笼主筋的搭接长度50、4.按照灌注桩施工技术要求，事件三中A值和首罐混凝土用量各为多少？

A=π/4×1.2×1.2×(18+0.5)=20.9m3 首罐混凝土用量=(2+0.5)x3.14x0.6²=2.8m³50、5.混凝土灌注桩前项目部质检员对到达现场商品混凝土应做哪些工作？

查看混凝土的配合比报告单,合格证、材料检测报告、开盘鉴定,测定混凝土坍落度。

第二篇：2018年二建管理真题答案解析

2018年二建施工管理真题答案解析

1.【答案】D 华夏优职

【解析】本题考查的是建设项目工程总承包方项目管理的目标和任 务。建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过 程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和 保修期。参见教材P4。2.【答案】C 【解析】本题考查的是施工总承包管理方的主要特征。选项A，施工总 承包管理方不承担施工任务，选项B，施工总承包管理方不与分包方 和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订选项C，不论是业主方选定的分包方，还是经业主方授权由施工总承能管理方 选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任选 项D，负责组织和指挥分包施工单位的施工。参见教材P5～6。3.【答案】A 华夏优职

【解析】本题考查的是施工管理的管理职能分工。管理是由多个环节 组成的过程，（1）提出问题：（2）筹划；（3）决策（4）执行。参见教材 P20。

4.【答案】D 华夏优职

【解析】一个施工企业，如采用矩阵组织结构模式，则纵向工作部 可以是计划管理、技术管理、合同管理、财务管理和人事管理部门 等，而横向工作部］可以是项目部。故答案为D。参见2Z101022施 5.【答案】 C 解析：本题考查的是施工组织总设计的编制程序，只有拟定施工方案后才可编制施工总进度计划，选项ABD均为编制总进度计划后方可进行。参见22101032施工组织设计的编制方法P29 6.【答案】B 华夏优职

【解析】项目目标动态控制的准备工作将对项目的目标进行分解，以 确定用于目标控制的计划值。ACD属于项目实施过程中对项目目标 进行动态跟踪和控制。参见27101041动态控制方法P29。7.【答案】D 华夏优职

【解析】本题考查的是运用动态控制原理控制施工进度。对于大型建设工程项目，应通过编制施工总进度规划、施工总进度计划、项目各子系统和各子项目进度计划等进行项目施工进度目标逐层分解。参见教材P31.8.【答案】D 【解析】组织是目标能否实现的决定性因素因此，为实现项目的进度 目标，应充分重视健全项目管理的组织体系，故答案为D。参见 2Z103042施工进度控制的措施P149。9.【答案】B 【解析】A错误误。归档的文件应为原件 C错误。所有竣工图均应加盖竣工图章

D错误。利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据：凡施工图结 沟、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1／3的，应 当重新绘制竣工图。参见2Z107023施工文件的旧档P286。10.【答案】C 【解析】终点节点即网络图的最后个节点，它只有内向箭线，一般 表示一项任务或一个项目的完成。参见22103032工程网络计划的类 型和应用P135 11.【答案】C 华夏优职

【解析】计算工作自由时差，当工作j有紧后工何－k时，其自由时 差应为

自由时差＝min紧后工作最早开始时间－本工作的最早完成时间｝或 自由时差＝min｛紧后工作最早开始时间－（本工作最早开始＋持续时)} 故答案为C。参见2Z103032工程网络计划的类型和应用P139。

华夏优职 12.【答案】D 【解析】《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号，2003 年）中的有关规定，“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全 技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理 单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单 位整改情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告 建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当 及时向有关主管部剖门］报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法 律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承

担监理责任＂”（引自第十四条条）。参见2Z7101071工程监理的工作任务 P42。

13.【答案】C 华夏优职

【解析】环境管理体系的结构系统，采用的是PDCA动态循环、不断 上升的螺旋式管埋运行模式，在“策划－支持与运行－绩效评价－改 进”四大要素构成的动态循环过程基础上，结合环境管理特点，考虑 组织所处环境、内外部可题、相关方需求及期望等因素，形成完整的 持续改进动态管理体系。参见2Z105011职业健康安全与环境管理体 系标准P188。

14.【答案】D 华夏优职

【解析】采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合 同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工 程量是承包人用于结算的最终工程量。参见22102032工程计量P82。15.【答案】D 华夏优职 【解析】交货日期的确定可以按照下列方式

（1）供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准（2）采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准（3）凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方 发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的 日期为准。参见2Z106024物资采购合同的主要内容P253 16.答案】B 华夏优职

【解析】AC属于管理措施D属于经済措施。参见2Z103042施工进 度控制的措施P151。17.【答案】D 【解析】控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以 对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证，并对进度目标进 行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现进度目标的里程碑事件 的进度目标（或称其为控制节点的进度目标），作为进度控制的依据。参见2Z10302控制性施工进度计划的作用P131。18.【答案】D 华夏优职

【解析】建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：（1）调查研究和收集资料（2）进行项目结构分析

（3）进行进度计划系统的结构分析；（4）确定项目的工作编码

（5）编制各层（各级）进度计划

（6）协调各层进度计划的关系和编制总进度计划

（7）若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整（8）若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目決策者。参见2Z7103011总进度目标P127 19.【答案】C 华夏优职

【解析】如果对方提出了索赔要求或索赔报告，则自己一方应采取各 种措施来反击或反驳对方的索赔要求。常用的措施有

（1）加对方的失误，直接向对方提出索赔，以对抗或平衡对方的索赔 要求，以求在最终解决索赔时互相让步或者互不支付；

2）针对对方的索赔报告，进行仔细、认真研究和分析，找出理由和 证据，证明对方索赔要求或索赔报告不符合实际情况和合同规定，没 有合同依据或事实证据，索赔值计算不合理或不准确等问题，反击对 方的不合理索赔要求，推卸或减轻自己的责任，使自己不受或少受损 失，参见2Z106052施工合同索赔的程序P268。20.【答案】A 华夏优职

【解析】单位产品人工消耗量变动对成本的影响是：200×（11 12）×100＝－20000元。

参见2102054施工成本分析的方法P122 21.答案】D 华夏优职

【解析】对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件应该交由工程师（监理人）审核。2Z106052施工合同索赔的程序P268 22.【答案】C 【解析】本体考查的是工程网络计划的类型和应用，相邻；两项工作i和j之间的时间间隔（LAGi-j)等于今后工作j的最早开始时间ESJ和本工作的最早完成时间EFi之差，参见教材P144.23.【答案】B 华夏优职

【解析】管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评 价，判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适 应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构 和程序等。参见2Z105013职业健康安全管理体系与环境管理体系的 建立和运行P194。26.【答案】A 华夏优职

【解析】奖金是指对超额劳动和増收节支支付给个人的劳动报酬。如 节约奖、劳动竞赛奖等。参见2Z102011按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成P48 27.【答案】D 华夏优职

【解析】A错误。劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人 为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需 劳务分包人支付保险费用。

B错误。工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械 设备办理保险，并支付保险费用

C错误。劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保 险费用。

参见27106023施工劳务分包合同的内容P250。28.【答案】A 华夏优职

【解析】专项应急预案是针对具体的事故类别（如基坑开挖、脚手架 拆除等事故め）、危险源和应急保障而制定的计划或方案。参见 2Z105031生产安全事故应急预案的内容P207。29.【答案】B

【解析】综合单价＝（人、料、机费十管理费十利润》淯单工程量（98000＋13500＋8000）／2500＝47．80元／m3。参见2Z7102015工程量清单计价P64 30.【答案】B 华夏优职 【解析】第一类危险源控制方法

可以采取消除危险源、限制能量和隔离危险物质、个体防护、应急救 援等方法。建设工程可能遇到不可预测的各种自然灾害引发的风险，只能采取预测、预防、应急计划和应急救援等措施，以尽量消除或减 少人员伤亡和财产损失。ACD属于第二类危险源控制的方法。参见 2Z105022危险源的识别和风险控制P205。

31.【答案】A 华夏优职

【解析】根据网络计划中工作之间的逻辑关系及各工作的持续时间 直接在时标计划表上绘制时标网络计划、绘制步骤如下（1）将起点节点定位在时标表的起始刻度线上。

（2）按工作持续时间在时标计划表上绘制起点节点的外向箭线。

（3）其他工作的开始节点必须在其所有紧前工作都绘出以后，定位在 这些紧前工作最早完成时间最大值的时间刻度上，某些工作的箭线长 度不足以到达该节点时，用波形线补足，箭头画在波形线与节点连接 处,用上述方法从左至右依次确定其他节点位置，直至网络计划终点节点 定位，绘图完成。

参见22103032工程网络计划的类型和应用P147。32.答案】B 33.答案】C 华夏优职

解析】对竣工工程的成本核算，应区分为竣工工程现场成本和竣工 工程完全成本，分别由项目管理机构和企业财务部门进行核算分析，其目的在于分别考核项目管埋绩效和企业经营效益。参见2Z102041施工成本管理的任务与措施P106 34.【答案】D 华夏优职

【解析】根据住房和城乡建设部《建筑施工项目经理质量安全责任十 项规定试行）》（建质［2014123号）和《建筑工程五方责任主体项目 负责人质量终身责任追究暂行办法》（建质［2014］124号），建筑施工 项目经理必须对工程项目施工质量安全负全责其质量终身责任，是 指参与新建、扩建、改建的施工单位项目经理按照国家法律法规和有 关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。35.【答案】A 【解析】自由时差＝紧后工作最早开始最小值－本工作最早完成，C工 作的紧后工作只有G工作，由六时标注法可得出G工作的最早开始时 间是9天，C工作最早完成时间是7天，C工作的自由时差＝9－7＝2 天。参见27103032工程网络计划的类型和应用P139，见2Z104013施工质量管理和施工质量控制的内涵、特点与责任P156。36.【答案】D 华夏优职

【解析】A错误。质量计划是为了确保过程的有效运行和控制，在程 序文件的指导下，针对特定的产品、过程、合同或项目，而制定出的 专门质量措施和活动顺序的文件。

B错误。质量记录是产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及 结果的客观反映，是证明各阶段产品质量达到要求和质量体系运行有 效的证据。

C错误。质量手册是阐明一个企业的质量政策、质量体系和质量实践 的文件，是实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件。参见2Z104022施工企业质量管理体系的建立和认证P159。37.【答案】B 【解析】费用偏差差（CV）＝已完工作预算费用（BCWP）－已完工作实际费 用（ACWP）＝已完成工作量x预算单价－已完成工作量x实际单价 ＝160×300－160×330＝－4800元。

参见2Z7102053施工成本控制的方法P118。38.【答案】A 【解析】根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定： 除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更 意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据合 同约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必 要的施工方法说明和有关图纸。参见2Z106042施工合同变更管理P263。39.【答案】D 华夏优职

解析】观感质量验收。这类检查往往难以定量，只能以观察、触摸 或简单量测的方式进行，并由各个人的主观印象判断，检查结果并不 给出“合格”或“不合格”的结论，而是综合给出质量评价。对于评 价为“差”的检查点应通过返修处理等补敦。参见2Z104034施工质量验收的规定和方法P171 40.答案】C 【解析】发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度 计划的安全文明施工费总额的60％，其余部分按照提前安排的原则 进行分解，与进度款同期支付

参见2Z102036合同价款期中支付P99。41.【答案】D 【解（1）工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家计量 规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定。

2）施工中工程计量时，若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量 偏差，或因工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务 中完成的工程量计算。

参见2Z102032工程计量P82。42.【答案】A 华夏优职

【解析】检验批质量合格的条件有两个方面：资料检查合格、主控项 目和般项目检验合格。

检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。参见22104034施工质量验收的规定和方法P171。43.【答案】A 【解析】重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以 上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事 故。B属于较大事故C属于一般事故D属于特別重大事故。参见 2Z105033职业健康安全事故的分类和处理P210。44.答案】C 【解析】A错误。围挡封闭是创建文列工地的重要组成部分，工地四 周设置连续、密闭的砖砌围墙，与外界隔绝进行封闭施工

B错误。围墙高度按不同地段的要求进行砌筑，市区主要路段和其他 涉及市容景观路段的工地设置围当的高度不低于2．5m，其他工地的 围挡高度不低于1．8m D错误。应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人。参见2Z7105041施工现场文明施工的要求P214 45.【答案】B 【解析】在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人 代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施 保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发 包人代表和总监理工程师提交书面报告。参见22101051施工项目经理的任务P33 46.答案】D 【解析】项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后 实施。参见2Z104033施工过程的质量控制P166 47.【答案】A 华夏优职

【解析】暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款 中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材 料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定 调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的 费用。参见2Z10203合同价款调整P89。48.【答案】A 华夏优职

【解析】在施工质量管理中，人的因素起決定性的作用。所以，施工 质量控制应以控制人的因素为基本出发点。参见22104012影响施工 质量的主要因素P153 49.答案】B 【解析】低负荷下的工作时间，是由于工人或技术人员的过错所造成 的施工机械在降低负荷的情况下工作的时间。例如，工人装车的砂石 数量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作所延续的时间。此项工 作时间不能作为计算时间定额的基础。参见2Z102024施工机械台班 使用定额P79

50.答案】D 【解析】横道图的另一种可能的形式是将工作简要说明直接放在横道 上，这样，一行上可容纳多项工作，这一般运用在重复性的任务上 故AB错误工作间的逻辑关系可以设法表达，故C错误。参见27103031横道图进度计划的编制方法P132 51.答案A 【解析】本题考查的是施工投标。对于总价合同，如果业主在投标前对争议工程量不予更正，而且是对投标者不利的情况，投标者在投标时要附上声明，工程量表中某项工程量有错误，施工结算应按完成量计算，参见教材P233.53.【答案】D 华夏优职

【解析】项目管理目标责任书应在顶目实施之前，由法定代表人或其 授权人与项目经理协商制定。参见2Z101052施工项目经理的责任P36。54.答案】B 【解析】A错误，分包人须服从承包人转发的发包人或工程师（监理 人）与分包工程有关的指令。C错误，未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师（监理人）发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师（盗理人），也不得直接接受发包人或工程师（监理人）的指令。如分包 人与发包人或工程师监理人）发生直接工作联系，将被视为违约，并 承担违约责任。55.答案】B 解析】与平行发承包模式相比，采用施工总承包模式，业主的合同 管理工作量大大减小了，组织和协调工作量也大大减小，协调比较容 易。但建设周期可能比较长，对项目总进度控制不利。参见22106011施工发承包的主要类型P224。56.答案】D 【解析】A错误。施工现场设立专门的固体废弃物临时贮存场所，用 传砌成池，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须 单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。对储存物应及时收集并 处理，可回收的废弃物做到回收再利用。

B错误。施工现场搅拌站的污水、水磨石的污水等须经排水沟排放和 沉淀池沉后再排入城市污水管道或河流，污水未经处理不得直接排 入城市污水管道或河流。

C错误。对于现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水严禁随地倾倒，要 求专用容器集中存放，并倒入淀池处理，以免污染环境。参见22105042施工现场环境保护的要求P218。57.【答案】A 华夏优职

【解析】质量事故的处理是否达到预期的目的，是否依然存在隐患，应当通过检查鉴定和验收做出确认。故答案为A。参见27104043施工质量事故的处理方法P179。58.答案】D 【解析】A错误，施工企业根据监理企业制定的旁站理方案，在需 要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书 面通知监理企业派驻工地的项目监理机构

B错误，凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录（见附件）上签字的，不得进行下一道工序施工。

C错误，旁站监理人员实施旁站监理时，发现其施工活动已经或者可 能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。参见22101072工程监理的工作方法P46 60.答案】C 【解析】分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。参见2Z102054施工成本分析的方法P123。61.答案】C 【解析】本题考查的是政府对施工质量监督的实施。开工前的质量监督检查的主要内容有：（1）检查参与工程项目建设各方的质量保证体系建立情况，包括组织机构、质量控制方案、措施及质量责任制等制度。（2）审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书。（3）审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设行政手续是否齐全完备。（4）审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续。（5）检查结果的记录保存。参见教材P182.62.【答案】D

华夏优职

【解析】“五牌图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话

牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。

参见2Z105041施工现场文明施工的要求P215。63.答案】B

【解析】成本加酬金合同也称为成本补偿合同，采用这种合同，承包 商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承 担，对业主的投资控制很不利。

参见22106033成本加酬金合同P258。64.答案】B 【解析】根据我国《质量管理体系基础和术语》GB／T19000一 2016的术语解释，凡工程产品未满足质量要求，就称之为质量不合 格；与预期或规定用途有关的不合格，称为质量缺陷。故答案为 参见2Z104041工程质量事故分类P174 65.【答案】C

华夏优职 66.【答案】A 【解析】经济与管理风险，如：（1）工程资金供应条件；（2）合同风险，（3）现场与公用防火设施的可用性及其数量（4）事故防范措施和计划（5）人身安全控制计划（6）信息安全控制计划等。

参见22101062施工风险的类型P39。67.【答案】A 【解析】此题考查最迟开始时间的概念。最退开始时间（LS－J），是 指在不影响整个任务按期完成的前提下，工作j必须开始的最迟时 刻。最迟开始时间等于最迟完成时间减去其持续时间：LFij＝LF」 DIj。参见2Z103032工程网络计划的类型和应用P138 68.【答案】C 【解析】索赔事件，又称为干扰事件，是指那些使实际情況与合同规 定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。参见2Z106051施 工合同索赔的依据和证据。69.【答案】A

华夏优职 70.【答案】A 【解析】可索赔的费用：人工费＝300×8＝2400元；租赁机械费 ＝1000x2＝2000元自有机械费＝400×2＝800元。

2400＋2000＋800＝5200元。参见2Z102035索赔与现场签证 P91。

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个就 个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所 选的每个选项得0．5分）71.答案:ABD

题目解析:本题考查的是施工组织设计的编制方法。施工组织总设计的编制依据主要包括：（1）计划文件；（2）设计文件；（3）合同文件；（4）建设地区基础资料；（5）有关的标准、规范和法律；（6）类似建设工程项目的资料和经验。参见教材P28。72.答案:BE

题目解析:本题考查的是政府对施工质量的监督职能。工程质量监督管理包括下列内容：

（1）执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；

（2）抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；（3）抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；（4）抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；（5）对工程竣工验收进行监督；

（6）组织或者参与工程质量事故的调查处理；（7）定期对本地区工程质量状况进行统计分析；（8）依法对违法违规行为实施处罚。其中，对涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量抽查的范围应包括：地基基础、主体结构、防水与装饰装修、建筑节能、设备安装等相关建筑材料和现场实体的检测。参见教材P182。73.答案:BCE

题目解析:本题考查的是索赔成立的条件。索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：

（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；

（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；

（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。参见教材P266。74.答案:ACDE

题目解析:本题考查的是周转性材料消耗定额的编制。周转性材料消耗一般与下列四个因素有关：

（1）第一次制造时的材料消耗（一次使用量）；

（2）每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需要补充）；（3）周转使用次数；

（4）周转材料的最终回收及其回收折价，参见教材P77。75.答案:ABCE

题目解析:本题考查的是建设工程项目总进度目标的论证。大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。总进度纲要的主要内容包括：

（1）项目实施的总体部署；（2）总进度规划；（3）各子系统进度规划；（4）确定里程碑事件的计划进度目标；（5）总进度目标实现的条件和应采取的措施等。参见教材P127。76.答案:ACE 题目解析:本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。选项B，应由施工单位负责编制。选项D，一般性图纸变更及复合杠改或规划要求的变更，可在原图上更改，加盖并签署竣工图章。参见教材P283。77.答案:CDE

题目解析:本题考查的是施工项目经理的任务。（1）组织项目管理班子；（2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同；

（3）指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进人工项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；（4）选择施工作业队伍；（5）进行合理的经济分配；（6）企业法定代表人授予的其他管理权力。参见教材P35。78.答案:ABDE

题目解析: 本题考查的是项目结构分析。项目结构分解并没有统一的模式，但应结合项目的特点并参考以下原则进行：

（1）考虑项目进展的总体部署；（2）考虑项目的组成；

（3）有利于项目实施任务（设计施工和物资采购）的发包和有利于项目实施任务的进行，并结合合同结构；（4）有利于项目目标的控制；（5）结合项目管理的组织结构的特点等。

以上所列举的都是群体工程的项目结构分解，单体工程如有必要（如投资、进度和质量控制的需要）也应进行项目结构分解。参见教材P11。79.答案:BDE

题目解析: 本题考查的是施工项目经理的任务和责任。发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。参见教材P34。

80.答案:ABCD

题目解析: 本题考查的是双代号网络计划。本题的关键线路有三条，总工期是3+3+3+6=15。81.答案:BCDE

题目解析:A错误。在工程设计阶段，设计单位对涉及施工安全的重点部分和环节在设计文件中应进行注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。参见教材P191。

82.答案:ABC

题目解析:本题考查的是施工合同跟踪与控制。合同实施偏差分析的内容包括以下三个方面：（1）产生偏差的原因分析；（2）合同实施偏差的责任分析；（3）合同实施趋势分析。参见教材P261。83.答案:ABDE

题目解析:本题考查的是施工质量管理和施工质量控制的内涵、特点与责任。施工质量控制的特点包括：（1）需要控制的因素多；（2）控制的难度大；（3）过程控制要求高；（4）终检局限大。参见教材P155。84.答案:ACDE

题目解析:本题考查的是施工承包合同的主要内容。承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按发包人违约办理。由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。参见教材P240~241。85.答案:ACDE

题目解析:本题考查的是施工质量事故处理的依据。施工质量事故处理的依据包括：质量事故的实况资料、有关的合同文件、有关的技术文件和档案及相关的建设法规。选项A属于质量事故的实况资料；选项C属于有关的合同文件；选项D和E属于有关的技术文件和档案。参见教材P178。86.答案:ABCD

题目解析:本题考查的是固定总价固定。采用固定总价合同，承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。价格风险由报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等；工作量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差等。参见教材P256。87答案:AB

题目解析:本题考查的是施工进度计划。选项A正确：建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴。它以每个建设工程项目的施工为系统，依据企业的施工生产计划的总体安排和履行施工合同的要求，以及施工的条件和资源利用的可能性，合理安排一个项目施工的进度。选项B正确：施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划虽属两个不同系统的计划，但是，两者是紧密相关的。前者针对整个企业，而后者则针对一个具体工程项目，计划的编制有一个自下而上和自上而下的往复多次的协调过程。选项C错误：施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划，以及按不同计划周期编制的计划，如、季度、月度和旬计划等。选项D错误：施工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴。选项E错误：月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划。参见教材P129~132。88.答案:BD

题目解析:本题考查的是工程量清单计价的方法。综合单价=人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润。参见教材P62。89.答案:BC

题目解析:本题考查的是施工成本管理的任务。以施工成本降低额和施工成本降低率作为成本考核的主要指标，要加强组织管理层对项目管理机构的指导，并充分依靠技术人员、管理人员和作业人员的经验和智慧，防治项目管理在企业内部异化为靠少数人承担风险的以包代管模式。参见教材P107。90.答案:ACE

题目解析:本题考查的是施工生产安全事故的处理。事故报告和调查处理中的违法行为，包括事故发生单位及其有关人员的违法行为，还包括政府、有关部门及有关人员的违法行为，其种类主要有以下几种：（1）不立即组织事故抢救；（2）在事故调查处理期间擅离职守；（3）迟报或者漏报事故；（4）谎报或者瞒报事故；

（5）伪造或者故意破坏事故现场；

（6）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料；（7）拒绝接收调查或者拒绝提供有关情况和资料；（8）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证；（9）事故发生后逃匿；

（10）阻碍、干涉事故调查工作；

（11）对事故调查工作不负责任，致使事故调查工作有重大疏漏；（12）包庇、袒护负有事故责任的人员或者借机打击报复；

（13）故意拖延或者拒绝落实经批复的对事故责任人的处理意见。

事故发生单位主要负责人有上述（1）~（3）条违法行为之一的。处上一年年收入40%~80%的罚款。参见教材P213。91.答案:ADE

题目解析:本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。经常性安全教育的形式有：每天的班前班后会上说明安全注意事项；安全活动日；安全生产会议；事故现场会；张贴安全生产招贴画、宣传标语及标志等。参见教材P199。92.答案:ABCD

题目解析:本题考查的是施工成本的过程控制方法。施工机械使用费主要由台班数量和台班单价两方面决定，为有效控制施工机械使用费支出，主要从以下几个方面进行控制：

（1）合理安排施工生产，加强设备租赁计划管理，减少因安排不当引起的设备闲置；

（2）加强机械设备的调度工作，尽量避免窝工，提高现场设备利用率；（3）加强现场设备的维修保养，避免因不正当使用造成机械设备的停置；（4）做好机上人员与辅助生产人员的协调与配合，提高施工机械台班产量。参见教材P117。93.答案:BE

题目解析:本题考查的是。组织保证体系主要由成立质量管理小组，健全各种规章制度，明确规定各职能部门主管人员和参与施工人员在保证和提高工程量中所承担的任务、职责和权限，建立质量信息系统等内容构成。参见教材P157。94.答案:ACD

题目解析:本题考查的是施工招标。选项B，会议纪要和答复函件形成招标文件的补充文件，都是招标文件的有效组成部分，与招标文件具有同等法律效力。当补充文件与招标文件内容不一致时，应以补充文件为准。选项E，无论是会议纪要还是对个别投标人的问题的解答，都应以书面形式发给每一个获得投标文件的投标人，以保证招标的公平和公正。但对问题的答复不需要说明问题来源。参见教材P231。95.答案:ABCE

题目解析:本题考查的是施工进度控制的任务。施工进度计划检查后应按下列内容编制进度报告：

（1）进度计划实施情况的综合描述；（2）实际工程进度与计划进度的比较；（3）进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析；

（4）进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况；（5）将采取的措施；（6）进度的预测。参见教材P149。

第三篇：二建水利继续教育考试和答案

第1题(2分)单选题

水库安全管理，应坚持贯彻水库大坝（）的思想。

A.安全第一 B.以人为本 C.人水和谐 D.效益第一

第2题(2分)单选题

设计单位在施工图设计过程中，对不涉及重大设计原则问题的设计修改意见存在分歧，由（）决定。

A.项目法人 B.主管部门 C.主管机关 D.原批准机关

第3题(2分)单选题

根据《水电建设工程施工安全管理暂行办法》，一次死亡1~2人或重伤3人以上的是（）。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

第4题(2分)单选题

台风是发展强烈的热带气旋，风力大于或等于（）级以上的热带气旋称为台风。

A.8 B.10 C.12 D.14

第5题(2分)单选题

在坝的背水坡附近抢护时，切忌（），以免截断排水出路，造成渗透坡降加大，使险情恶化。

A.使用透水材料堵塞 B.使用不透水的材料堵塞 C.使用透水或不透水材料堵塞 D.开挖坝脚

第6题(2分)单选题

根据《浙江省小型水库安全运行管理规定》（试 行），每年12月，水库主管部门（业主）应开展水库检查，并做好检查记录；检查发现的问题，应在（）完成整改。（）

A.次年汛前 B.1个月内 C.3个月内 D.台风期前

第7题(2分)单选题

大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔（）进行一次。

A.3~5年 B.5~7年 C.6～10年 D.8~10年

第8题(2分)单选题

据统计，建国以来，在已经发生的溃坝事故中，()水库的溃坝率是最高的。

A.大型 B.中型

C.小

（一）型 D.小

（二）型

第9题(2分)单选题

根据《浙江省小型水库安全运行管理规定》（试 行），小型水库应及时进行维修养护，以下应达到的要求中错误的一项是（）

A.定期除草、清理，坝顶及坝面整洁，无杂物、杂草、杂树，无垦植，排水沟（渠）畅通 B.溢洪道无堆积物等行水障碍物，但可有拦鱼网

C.水工建筑物无明显的裂缝、滑坡、孔洞、破损、渗水、冲刷等，土石坝无明显白蚁危害 D.闸门、拉杆表面无锈蚀及异常变形，启闭灵活，止水有效；启闭机外观整洁，保护装置可靠；电气设备未超过使用年限，工作正常

第10题(2分)单选题

在大体积混凝土坝温控措施中，薄层浇筑主要是为了（）。

A.减少混凝土的发热量 B.降低混凝土的入仓温度 C.加速混凝土散热 D.施工方便

第11题(2分)单选题

分部工程质量评定中，其优良等级的标准之一是：该分部工程所含的单元工程质量全部合格，且其中（）及其以上单元工程为优良。

A.50% B.70% C.85% D.90% 第12题(2分)单选题

对混凝土坝的细微裂缝可采用（）处理。

A.水泥灌浆

B.化学灌浆 C.水泥砂浆灌浆 D.环氧树脂灌浆

第13题(2分)单选题

水利工程建设过程中，发生改变原设计标准和规模的设计变更时，应报（）批准。

A.监理人 B.原设计单位 C.发包人

D.原设计审批部门

第14题(2分)单选题

注册登记编号为()位。

A.10 B.12 C.15 D.18 第15题(2分)单选题

根据《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》（SL 47 － 94)，在大坝设计建基面、设计边坡线附近不能采用（）施工。

A.药壶爆破法 B.深孔爆破法 C.浅孔爆破法 D.预裂爆破法

第16题(2分)单选题

在我国南方每年都会有“梅雨”季节，梅雨季节中，空气湿度大、气温高、衣物等容易发霉，一般的“梅雨”季节多出现在（）

A.4、5月份

B.6、7月份 C.8、9月份 D.端午节

第17题(2分)单选题

小型水库除险加固工程主体工程完工后()内组织完工检查。

A.1个月 B.2个月 C.6个月 D.一年

第18题(2分)单选题

单位和个人都有保护水资源和()的义务。

A.开发水资源 B.管理水资源 C.节约用水

第19题(2分)单选题

水闸壤土地基人工开挖临近设计高程时，应留出（）的保护层暂不开挖。

A.0.lm B.0.2m C.0.3 m D.0.2 ～ 0.3m

第20题(2分)单选题

根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，监理单位对水闸建设实施过程中施工质量负（A.监督责任 B.直接责任

。）

C.监督与控制责任 D.间接责任

第21题(2分)单选题

在汛期，以下哪个库容是需要经常放空的（）

A.防洪库容 B.死库容 C.兴利库容 D.调洪库容

第22题(2分)单选题

安全鉴定结论实行分级审定。小（2）型水库由（）审定。

A.省水行政主管部门 B.市水行政主管部门

C.县（市、区）水行政主管部门

第23题(2分)单选题

已注册登记的大坝完成扩建、改建的；或经批准升、降级的；或大坝隶属关系发生变化的，应在此后()内，向登记机构办理变更事项登记。

A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.6个月

第24题(2分)单选题

若在坝顶抢筑子捻，务必（）

A.全线同步施工，突击进行 B.分段进行，做好一段是一段

C.可在中间留缺口最后合龙

D.若力量不够，可考虑放慢部分次要坝段的施工进度

第25题(2分)单选题

根据 《 水利工程建设施工监理规范 》（S L 288 一 2003）的有关规定，下列不属于监理人在开工前应对承包人审批的项目是（）。

A.承包人的施工安全、环境保护措施及规章制度的制定情况 B.承包人提交的用工计划

C.承包人提交的施工组织设计、施工措施计划和施工进度计划等技术方案 D.由承包人负责提供的设计文件和施工图纸

第26题(2分)单选题

()于1995年颁发了《水库大坝注册登记办法》。

A.国务院 B.水利部 C.浙江省人民政府 D.浙江省水利厅

第27题(2分)单选题

汛期，当水库达到（）水位时需要放水。

A.死水位 B.正常蓄水位 C.防洪限制水位 D.校核洪水位

第28题(2分)单选题

根据 《 浆砌石坝施工技术规定 》(SD 120 一 84)，浆砌石施工，最低气温在（时，应停止砌筑。

A.－ 5 ℃ B.0 ℃）以下

C.5 ℃ D.－ 10 ℃

第29题(2分)单选题

水库库区的管理范围为（）或者库区移民线以下的地带。

A.正常蓄水位 B.设计洪水位 C.汛期限制水位 D.校核洪水位

第30题(2分)单选题

()负责登记所管辖的库容在１亿立方米以上大型水库大坝和直管的水库大坝。

A.省一级或以上各大坝主管部门 B.地（市）一级各大坝主管部门 C.县一级各大坝主管部门

第31题(2分)多选题

超越本单位资质等级承揽工程的，（）

A.责令停止违法刑法 B.处以罚款

C.可以责令停业整顿，降低资质等级 D.情节严重的，吊销资质证书 第32题(2分)多选题

与普通混凝土相比，碾压混凝土的施工特点有（）

A.采用干贫混凝土

B.大量掺加粉煤灰，减少水泥用量 C.采用分块厚层浇筑

D.无需采用温控措施 E.常用自卸汽车直接入仓 第33题(2分)多选题

以下有关混凝土振捣的说法，正确的有（）。

A.混凝土浇筑应先平仓后振捣，严禁以振捣代替平仓

B.振捣时如混凝土较干硬，可以把振捣棒放在钢筋笼上，依靠钢筋笼的振动使混凝土下落 C.混凝土振捣应慢插快拔，振捣棒插入下层混凝土5cm左右 D.当混凝土表面出现浮浆时，可判断为振捣已完全

E.在预埋件特别是止水片、止浆片周围，应细心振捣，必要时可辅以人工捣固密实 第34题(2分)多选题

职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤的（）

A.因犯罪或者违反治安管理上网的 B.醉酒导致伤亡的 C.自杀

D.与他人发生斗殴受伤 第35题(2分)多选题

《建设工程安全生产管理条例》适用于以下哪项（）

A.建设工程的新建 B.建设工程的改建 C.建设工程的扩建 D.工程的维修 第36题(2分)多选题

下列说法正确的是（）

A.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

C.施工单位可以将工程转包给符台资质条件的其他单位 D.施工单位可以将主体工程分包给具有资质的分包单位 第37题(2分)多选题

钢筋连接方法有（）。

A.铆接 B.榫接 C.焊接连接 D.绑扎连接 E.机械连接 第38题(2分)多选题

施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，应该（）

A.建立健全安全生产责任制度 B.制定安全生产规章制度和操作规程

C.保证对本单位安全生产条件所需资金的投入 D.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查 第39题(2分)多选题

根据水利工程建设项目管理有关规定，水利工程项目建设实行的“三项制度”是(A.项目法人责任制 B.合同管理制 C.招标投标制 D.分级负责制 E.建设监理制

第40题(2分)多选题

安全生产监督检查人员应当忠于职守，坚持原则，秉公执法（）

A.安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件

。)

B.对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密

C.安全生产监督检查人员应当将检查时间、地点、内容、发现问题及其处理情况，做出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字

D.被检查单位的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向负有安全生产监督管理职责的部门报告

第41题(2分)判断题

对施工缝可以不凿毛，只要冲洗干净即可。

T.true F.false 第42题(2分)判断题

建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生活参的指导和监督。

T.true F.false 第43题(2分)判断题

设计单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

T.true F.false 第44题(2分)判断题

施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业二环境可能造成损害的，建筑施工企业无义务采取安全防护措施。

T.true F.false 第45题(2分)判断题

发包单位及其工作人员在建筑工程发包中不得收受贿赂、回扣或索取其他好处。

T.true F.false 第46题(2分)判断题

国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行改进制度。生产经营单位不得使用国家明令淘汰，禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。

T.true F.false 第47题(2分)判断题

事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据。

T.true F.false 第48题(2分)判断题

安全生产许可证有效期为2年。安全生产许可证有效期满需要延期时，企业应当与期满前6个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

T.true F.false 第49题(2分)判断题

施打混凝土预制桩，最好从一头到另一头顺序施工。

T.true F.false 第50题(2分)判断题

按灌浆时浆液的灌注和流动特点，可把灌浆分成纯压式和循环式两种方法。

T.true F.false

第四篇：2008年二建工程法规考试真题及答案解析

2008 年二建工程法规考试真题及答案解析

一、单项选择题（共60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）场景

（一）建设单位拟兴建一栋 20 层办公楼，投资总额为 5 600 万元，由建设单位自行组织公开招标。

建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。

根据场景

（一）。回答下列问题。

1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法中错误的是（）。

A．若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标 B．若投资额在 3 000 万元人民币以上的体育场施工项目必须招标

C.施工单位合同估算为 300 万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招

标

D.利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施 工招标

2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（）。

A．资格条件 B．最低标准要求C．审查方法 D．审查目的

3.根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（A.甲、乙、戊施工企业具有投标资格）。B.丁施工企业可以参加投标 C.丙的行贿行为不影响中标D．戊应当成为中标人

4.根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（）。A．建设单位有权要求丙降低报价。B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标 C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标 D．评标委员会成员中的 2/3 可以由建设单位代表担任

场景

（二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》

将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006 年 2 月 1 日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。2008 年 1 月 1 日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008 年 4 月 1 日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。

根据场景

（二），回答下列问题。5.《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（A．法律 B．行政法规C．地方性法规D．行政规定）。

6.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（A.吴某与张某）。B.吴某与设计院

C．甲公司与张某 D．甲公司与乙设计院

7.建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是（）。A．工伤被鉴定为限制民事行为能力人 B．其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育 C．执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满 3 年

D．其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼

8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（）。A．吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效 B．吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效 C．吴某的行为后果，其他股东不负责任D．吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资

9.从设计任务委托法律关系的角度看，乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于（）。

A.主体变更 B.客体变更C．内容变更D．未变更

10.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（）。

A．委托代B．法定代C．指定代理D．表见代理 11.下列关于诉讼时效的表述，正确的是（）。A．距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权 B．王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效 C．设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使 诉讼时效中断

D．因 2008 年 1 月 1 日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止

12.甲公司的下列行为中，正确的是（）。A．为其他关系单位代开增值税发票 B．为单位职工代扣代缴个人所得税 C．设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查 D．将税务登记证借给关系单位

场景

（三）甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全产生许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1）乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2）焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。

根据场景

（三），回答下列问题。

13.乙施工单位的（）依法对本单位的安全生产全面负责。

A．企业法人代表B．主要负责人C．项目负责人D．安全生产员

14.发生事故当时焊接作业员王某及时撤离了现场，是王某行使《安全生产法》赋 予从业人员的（A．知情权）。

B.拒绝权 C.紧急避难权D．请求赔偿权

15.该施工现场发生的两起安全事故，应由（）负责上报当地安全生产监管部

门。

A．甲建设单位B．乙施工单位C．丙施工单位 D．丁监理公司

16.该施工现场的安全生产责任应由（）负总责。

A．甲建设单位B．乙施工单位C．丙施工单位 D．丁监理公司

17.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，两单位从事危险作业人员的意外伤 害保险费应当（）支付。A．由甲建设单位 B．由乙施工单位 C．由丙施工单位 D．按合同约定

18.以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是（A.按工程建设强制性标准实施监理

B.依据法律、法规实施监理）。C.审查专项施工方案 D．发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告

19.在该焊接作业现场的下列说法中，不符合《消防法》规定的是（）。A．氧气瓶应单独存放并做好安全标识 B．经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所 C．焊接作业人员必须持证上岗 D．焊接作业人员应采取相应的消防安全措施

20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，（）不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。

A．建立、健全安全生产责任制 B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用 C．设置安全生产管理机构 D．依法参加工伤保险

21.根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是（）。A．可以直接抢修 B．有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修 C．向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修 D．不可以夜内抢修

22.因宿舍失火，要临时安置施工人员，则下列有关说法中正确的是（）。

A．可以直接安排到仓库中，并远离危险品 B．不可以安排到仓库中 C．可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准 D．经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中

场景

（四）具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。

根据场景

（四），回答下列问题。

23.根据《建设工程质量管理条例》规定，以下不是建设单位质量责任的是（）。

A．组织工程竣工验收 B．确保外墙保温材料符合要求 C．不得擅自改变主体结构进行装修 D．不得迫使承包方以低于成本价格竞标

24.若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（）左右的比例预留保留金。

A.结算总额 5% B.预算总额 5% C.预算总额 10% D.结算总额 10%

25.根据《建设工程质量管理条例》，（）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。

A．建设单位B．监理公司 C．施工单位D．设计单位

26.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（）。A．有完整的技术档案 B．有完整的施工管理资料 C．设计单位签署的质量合格文件 D．监理单位签署的工程质量保修书

27.建设单位更换保温材料，应当由（）后方可施工。A．原设计院出设计变更，报当地审图机构审查 B．当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查 C．原设计院出设计变更，报原审图机构审查 D．建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查

28.若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照（）履行。

A．通常标准 B．符合合同目的特定标准 C．国冢标准 D．地方标准

29.施工过程中的质量控制文件应由（）收集和整理后进行立卷归档。

A．建设单位B．施工单位

C.监理单位D．设计单位

30.该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在（）中。

A．可行性研究报告B．招标文件 C．投标文件 D．竣工验收报告 31.依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定，（）无需取样送检，即可用于工程。

A．保温材料 B．供水管主控阀C．钢筋原材料D．钢筋垫块

32.以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是

（）。A．地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限 B．发承包双方约定屋面防水工程的保修期为 6 年C．保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守

D.保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定

场景

（五）某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题：

根据场景

（五），回答下列问题。

33.因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在（）居住。

A．作业区① B．作业区② C．仓库③ D．办公区④

34.施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在（A.作业区① B.作业区②）区域。

C．办公区④ D．在建生活区⑤

35.对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是（）。A．可以和其他固体废弃物统一存放并做好安全性处置 B．可以和施工原材料统一存放到仓库中 C．可以直接回填在基坑内

D．应该单独存放并做好标识

36.施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工 l5 日以前向（）申报环境噪声污染防治情况。

A．环境保护行政主管部门 B．所在地居民委员会或街道办C．建设行政主管部门 D．安全生产行政主管部门

37.应在施工现场的（）处设置明显的安全警示标志。

A．生活区人口 B．生活用水源 C．在建工程出入通道 D．办公区人口

38.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（）。A．办公、生活区与作业区应分开设置 B．应当对施工现场设置封闭围挡 C．施工现场应设置消防安全设施 D．施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性

场景

（六）施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供 货，便口头向施工单位提出推迟 l 个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所 签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供 货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。

根据场景

（六），回答下列问题。

39.若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由（）承担责任。

A．施工单位B． 水 泥 厂 C．材料供应商

D．水泥厂与材料供应商共同

40.水泥厂向施工单位提出迟延交货的要求，则合同（）。

A．发生变更B．效力待定C．无效 D．未发生变更

41.水泥厂转让合同的行为在（）后有效。A．水泥厂与材料供应商联名通知施工单位B．水泥厂通知施工单位 C．材料供应商通知施工单位 D．征得施工单位同意

42.根据《合同法》的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是（）。

A．转让人与受让人达成合同转让协议B．原合同有效

C.原合同为单务合同 D.符合法定的程序

43.根据《合同法》的规定，下列说法中正确的是，施工单位（）。A．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失B．无权要求水泥厂继续履行合同 C．有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失 D．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失

场景

（七）2007 年 9 月20 日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完 工后剩余的石材以 8 万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9 月 28 日，建材商依约交付 1 万元定金。9 月 29 日，施工单位为建材商代为托运。9 月 30 日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。根据场景

（七）。回答下列问题。

44.如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为

（）合同。A．无效B．有效

C．可变更、可撤销D．效力待定

45.该定金合同的生效日期为（）。

A．9 月 20 日 B．9 月 28 日 C．9 月 29 日 D．9 月 30 日

46.如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分石材损坏，该损失由（）。A．施工单位承担 B．建材商承担 C．施工单位和建材商各承担一半

D．建材商承担 3/4，施工单位承担 1/4

47.如果建材商一直无力偿还施工单位的 7 万元，且某工厂欠建材商 6 万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为，施工单位可以（）。

A．请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为 B．请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为 C．通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还 6 万元

D．通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还 6 万元

48.如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位（）。

A．可以同时适用定金与违约金的约定B．只可选择适用其中一项约定 C．只能适用违约金约定 D．只能适用定金约定

场景

（八）甲施工单位向乙银行申请贷款 200 万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。

根据场景

（八），回答下列问题。

49.甲与乙签订的有效合同属于（）。

A．单务合同 B．实践合同 C．双务有偿合同 D．无名合同

50.依据《担保法》规定，在该场景中能做保证人的是（）

A．甲B．乙C．丙 D．丁

51.该保证合同主体是（A.甲与乙 B.甲与丙）。

C．乙与丁 D．乙与丙

52.下列不属于保证合同的内容是（）。

A．保证方式 B．保证期间 C．保证担保范围D．被保证人的其他债权

53.若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（）承担。

A．甲B．乙C．丙 D．丁

54.按照担保法的规定，属于保证担保方式的是（A.定金保证

B.一般保证）。C.抵押保证D．留置保证

场景

（九）甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。

根据场景

（九），回答下列问题。

55.针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（）承担。.A． 甲 B． 乙 C．甲乙双方D．仲裁庭

56.仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（）。A．甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请 B．仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院 C．仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院 D．仲裁机构采取必要的证据保全措施

57.仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为 30 万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15 万元，则仲裁庭应按（）意见作出。

A．仲裁委员会 B．仲裁委员会主任C．张某 D．王 某、李某 58.该纠纷经仲裁后，裁决书（）发生法律效力。

A．自作出之日 B．经上级仲裁机构审查批准后 C．经人民法院审查批准后 D．在双方当事人不申请复议时

59.如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向（）申请撤销裁决。

A．仲裁庭 B．建设行政主管部门 C．上级仲裁委员会 D．人民法院

60.如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（）。

A．向法院申请强制执行 B．向仲裁委员会申请强制执行 C．向公安部门申请强制执行D．再申请仲裁

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符 合题意，至少有1 个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）

场景

（十）甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期 l0 个月，由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单 位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺利根据场景

（十），回答下列问题。61.下列关于施工许可证申请的表述正确的有（）

A．施工许可证应由乙施工单位申请领取 B．申请用地已办理建设工程规划许可证 C．改建设计图已按规定进行了审查 D．到位资金不得少于工程价款的 50% E．宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核

62.下列关于工程包发、承包的表述正确的有（）。A．乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任 B．建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包 C．乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约 D．甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包 E．该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位也可拒付工程价款

63.乙施工单位的企业资质可能是（）。

A．特级B．一般C．二级D．三级

64.目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括（）。

A．注册土木（岩土）工程师B．注册房地产估价师 C．注册土地估价师 D．注册资产评估师

65.丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括（）。

A．进度控制D．质量控制 C.成本控制D．合同管理

场景

（十一）某电信公司在市中心薪建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月，位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的二台电子设备损坏，直接经济损失近百万元。

根据场景

（十一）。回答下列问题。

66.对该设备损失承担责任的有（）。

A．甲施工单位 B．乙公司 C．消防器材供货商 D．电信公司 E．消防验收机构

67.下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（）。A．对该办公楼的施工质量负责 B．建立、健全施工质量管理制度 C．做好隐蔽工程的质量检查和记录

D.对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检E．审查乙公司的质量管理体系

68.以下是甲单位试验员的几次见证取样行为，其中不符合《建设工程质量管理条例》的有（）。A．现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样B．在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样C．试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品 D．在电信公司代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品 E．在电信公司代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件

69.电信公司的安全责任包括（）。A．提供安全施工措施所需费用 B．审查安全技术措施 C．提供舡现场及地下工程的有关资料 D．不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期

E.自开工报告批准日起 l5 日内，将保证安全施工的措施报相关部门备案

70.以下安全责任中，（）属于施工单位的责任。A．配备专职安全员 B．编制工程施工安全技术措施 C．审查乙公司编制的安全措施 D．提供乙公司施工期间所需的全部安全防护用品

E．采用新技术时，对作业人员进行相应的安全生产教育培训

71.对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有（）。A．电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准B．甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准C．电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准D．建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求 E．建筑节能强制性标准，是针对电信公司、甲、乙的要求

72.下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的有（）。

A.甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件并向电信公司移交 B.应由甲负责收集，汇总乙形成的工程档案并向电信公司移交 C．监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档 D．监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查，合格后向电信公司 移交

E．工程档案一般不少于二套，一套（原件）由电信公司保管，一套移交当地城建档案馆（室）

场景

（十二）电力局在 A、B 两地同时建设两个变电站，分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。

设计合同采用标准化范本，规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现，由于两个变电站的规模不同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各套设备的交货地点。

根据场景

（十二），回答下列问题。

73.设计合同采用定金担保方式，该定金合同生效必须满足的条件包括（）。A．建设单位与设计单位书面的定金担保 B．设计院将定金支付给建设单位

C．建设单位将定金支付给设计院 D．建设单位将设计依据材料移交给设计院 E．设计院乙开始设计工作

74.依据《合同法》中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括

（）。A．工程应达到的质量标准 B．工程款的支付与结算 C．合同工期D．工程保险的投保责任E．解决合同纠纷的方式 75.施工合同履行过程中，按照《合同法》有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括（）。

A．施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付 B．施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商

自费修复工程缺陷 C．超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付 D．超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支 付

E．拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获 得支付，有行使暂停施工的权力

76.按照《合同法》对合同内容约定不明确的处理规定，对于设备交付方式和交货地点不明确的下述说法中正确的包括（）。

A．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由电力局负担 B．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由供货商负担 C．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由供货商承担 D．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担 E．供货商委托运输公司，将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担

77.如果施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则（）。

A．合同自订时起就不具有法律效力 B．当事人不能通过同意或追认使其生效 C．在诉讼中，法院可以主动审查决定该合同无效D．合同全部条款无效 E．合同中独立 存在的解决争议条款有效

场景

（十三）施工单位投标中标后，与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料，使用不合格的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未 予解决，因此导致合同纠纷。根据场景

（十三），回答下列问题。

78.下列解决纠纷方式产生的法律文书，其不强制执行效力的包括（）。

A．民间调解B．行政调解C． 仲 裁 D．诉讼 E．协商

79.如果建设单位选择诉讼方式解决此纠纷，起诉状中应说明的事项包括（）。

A．原告的姓名、住所B．被告的姓名、住所C．诉讼请求 D．代理律师的基本情况 E．诉 讼事实及理由

80.施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴 定。法院应予准许的情况包括（）。A．鉴定程序严重违法 B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C．鉴定结论明显依据不足D．经过质证不能作为证据使用 E．有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决

一、单项选择题

参考答案

1-5 CDABB 6-10DDCDA 11-15 CBBCB 16-20BBDBB 21-25 BCBAC 26-30DCCCA 31-35 ADDBD 36-40ACDCD 41-45 DCDBB 46-50BBBCC 51-55 DDABA 56-60BDADA

二、多项选择题

61.BCDE 62.ABD 63.ABCD 64.AB 65.ABCD； 66.ABC 67.ABC 68.CD 69.ACDE 70.ABE； 71.CE 72.BD 73.AC 74.ABCE 75.ACE； 76.ADE 77.ABCE 78.CD 79.ABCE 80.ABCD 2009 年二建工程法规考试真题及答案解析

一、单项选择题（共60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

.1 在我国法律体系中，《建筑法》属于（）部门。

B．商法 D．诉讼法 A．民法 C．经济法

.2 关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（）。A．民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为 B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为 C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为

.3 引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（B．扶养

D．无因管理）。

A．合同 C．不当得利

.4 根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（）。A．在建工程可以作为抵押物 B．即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物 C．建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产 D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权

.5 根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。

A．买卖合同生效 C．交付

B．转移登记

D．买方占有

.6 某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则）。上不得少于工程合同价的（A．20% C．50%

B．30% D．80%

.7 建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定）。A．建项工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（设用地规划许可证 C．施工许可证

B．建设工程规划许可证

D．安全生产许可证

.8 按照建筑法规定，以下正确的说法是（）。A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程 B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程 C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

.9 关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的是（）。A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包 B．未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包 C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任 D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符 合资质的施工单位

.01 甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔 20 万元。则下列说法正确的是（）。

A．由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利 B．因约定各自承担 50%，故乙公司只应对建设单位承担 10 万元的赔偿责任 C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对 20 万元索赔额承担责任 D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任.1 按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（）。A．施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程 B．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程 C．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程 D．经济适用住房工程

.21 根据《招标投标法》规定，投标联合体（）。A．可以牵头人的名义提交投标保证金 B．必须由相同专业的不同单位组成 C．各方应在中标后签订共同投标协议 D．是各方合并后组建的投标实体

.31 按照建筑法及其相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。A．相互约定抬高或者降低投标报价 B．约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C．相互探听对方投标标价 D．先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

.41 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式）。

B．邀请招标称为（A．公开招标 C．议标

D．定向招标

.51 招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于 2007 年 3 月 3 日开

始发售招标文件，3 月 6 日停售；招标文件规定投标保证金为 100 万元；3 月 22 日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年 3 月 25 日。上述事实中错误有（A．1 C．3

B．2 D．4）处。.61 根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管）。

B．施工项目的负责人 C．施工

D．施工企业的董事 理能力考核合格就可以任职的岗位是（A．施工企业的总经理 企业的技术负责人

.71 施工单位违反施工程序，导致一座 13 层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达 7000 余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（A．特别重大 C．较大）事故。

B．重大

D．一般

.81 某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理）负责调查。

B．省级人民政府 C．设区的市

D．县级人民政府 条例》规定，该级事故应由（A．国务院 级人民政府

.91 监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监）。理工程师应当（A．要求施工单位整改 B．要求施工单位停止施工 C．向安全生产监督行政主管部门报告 D．向建设工程质量监督机构报告

.02 甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。

A．甲公司负主要责任 C．乙公司负全部责任

B．乙公司负主要责任 D．监理公司负主要责任.12 安全生产许可证的有效期为（B．3 D．5）年。

A．2 C．4

.2 下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A．建设单位不得将建设工程肢解发包 B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标 C．建设单位不得任意压缩合同工期 D．涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提出设计方案

.32 根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。

B．电气 D．暖通 以使用后的（A．主体结构 C．装饰

.42 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是）。（A．应当依法取得相应等级的资质证书 B．不得转让工程监理业务 C．可以是建设单位的子公司 D．应与监理分包单位共同向建设单位承担责任

.52 施工单位于 6 月 1 日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣）工验收；同年 10 月 8 日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10 月20 日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于（起计算。A．6 月 1 日 C．10 月 8 日

B．8 月 30 日 D．10 月 20 日.62 《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手）。

B．施工许可制度

D．工程质量事故报告制度 段不包括（A．工程质量保修制度 C．竣工验收备案制度

.72 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验 收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设 行政主管部门或者其他有关部门备案。A．10 C．30

B．15 D．60

.82 按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下）。

B．购买的塔吊设备 C．现场制作的D．商品混凝土 不属于产品质量法所指的产品是（A．购买的电气材料 预制板

.92 根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（）。A．必须有产品质量检验合格证明 B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址 C．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期 D．应当有警示标志或者中英文警示说明

.03 某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是）。（A．将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里 B．对已受污染的潜水和承压水混合开采 C．冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖 D．直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训.13 下列关于民用建筑节能的表述正确的是（）。A．对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划 许可证 B．对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施

C．国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统 D．企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准

.23 某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（）。A．责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火 B．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里 C．禁止仓库保管员晚上在仓库里居住 D．为防丢失，将消防器材锁在铁柜里

.3 根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

B．6 个月 D．2 年（A．2 个月 C．1 年

.43 李某今年 51 岁，自 1995 年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（）。

A．应当与其签订固定期限劳动合同 B．应当与其签订无固定期限的劳动合同 C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同 D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工

.53 某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，）个月。王先生的试用期不得超过（A．1 C．3

B．2 D．6

.63 职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。A．随时解除 C．经济性裁员

B．预告解除

D．刑事性裁员

.73 按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。A．企业工会代表企业职工 业 10 名以上职工

B．企业每一名职工 C．企

D．企业绝大部分职工

.83 重大建设项目档案验收应在竣工验收（B．2 D．4）个月前完成。

A．1 C．3

.93 根据《税收征收管理法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令）的滞纳金。限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（A．0.1‟ C．1‟

B．0.5‟ D．5‟

.04 下列属于行政处罚的是（）。A．没收财产 C．撤职

B． 罚 金

D．责令停产停业

.14 施工单位偷工减料，降底工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12 名工人被砸）。

B．重大劳动安全事故罪 死。该行为涉嫌触犯（A．重大责任事故罪 C．工程重大安全事故罪 D．以其他方式危害公共安全罪

.24 下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（D．赠予合同）。

A．收养关系 同

B．劳动合同 C．税款代扣合

.34 下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是（）。A．格式合同由提供方事先拟定，可以重复使用 B．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效 C．对格式条款的理解发生争议 的，应当按照通常理解予以解释 D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释

.4 要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（B．投标书D．招股说明书）。

A．寄送的价目表 C．拍卖公告

.54 甲企业于 2 月 1 日向乙企业发出签订合同的信函。2 月 5 日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为。A．发出 C．撤销

B．撤回 D．变更

.64 某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设）。单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（A．违约责任 C．缔约过失责任

B．侵权责任

D．行政责任

.74 某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是）。（A.返还财产

B．赔偿损失C．罚金 D．折价补偿

.84 根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（）。A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效 B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年 C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果 D．超越代理权签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同

.94 某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签定了一份塔吊租赁合）。同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（A．附条件合同，条件成就合同解除

B.附条件合同，条件成就合同生效 C.附期限合同，期限届满合同解除D．附期限合同，期限届满合同生效

.05 甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由（）承担违约责任。A．甲公司向乙公司 B．乙公司自己 C．丙公司向乙公司

D．甲公司和丙公司共同向乙公司

.15 某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为 4000 元/吨，约定 6 月1 日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8 月下旬，国家调整 价格为 3400 元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（A.B.）。

应按合同约定的价格 4000 元/吨结算 应按国家确定的最新价格 3400 元/吨结算C．应当按新旧价格的平均值结算 D．双方协商确定，协商不成的应当解除合同.25 甲公司欠刘某 100 万元，丙公司欠甲公司150 万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（）。A．刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求 B．刘某可以通过仲裁方式行使代位权 C．刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担 D．代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭

.35 下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（）。A．施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致 使工期延误

B．因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误 C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 D．由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付

.45 建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行）。的是（A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书 B．双方签收的仲裁调解书 C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书 D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书

.5 民事诉讼的证据不包括（B．物证）。

A．书证 C．视听资料

D．科学实验

.65 根据《民事诉讼法》规定，（）可以作为民事诉讼证人。B．涉及本案的鉴定人员

D．本案被告的亲属 A．本案审判员

C.本案原告诉讼代理人.75 对民事诉讼的基本特征表述正确的是（）。A．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B．除简易程序外均采用合议庭合议制 C．所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开 D．一个案件须由两级人民法院审理才告终结

.85 下列关于诉讼管辖的表述正确的是（）。A．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖 B．建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖 C．受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的 人民法院

D.房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则

.95 当事人委托溥泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委）。A．陈述事实、托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（参加辩论 C．进行和解

B．承认、放弃、变更诉讼请求

D．提起反诉或上诉

.06 下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（）。A．仲裁委员会由当事人自主选定 B．仲裁委员会是人民法院的下属事业单位 C．仲裁审理以公开审理为原则 D．对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符 合题意，至少有1 个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）

.16 根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有（）。

A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书 B.人民法院对保全财产予以查封 C．监察机关给予机关工作人员降级处分 D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解 E．行政拘留

.26 根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（）。A．在法律面前一律平等 B．有言论、出版、游行和示威的自由 C．有宗教信仰的自由 D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权 E．有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利

.36 下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（）。A．建设工程施工合同中的工程价款 B．建设工程施工合同中的建筑物 C．建材买卖合同中的建筑材料 D．建设工程勘察合同中的勘察行为 E．建设工程设计合同中的施工图纸

.46 国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。

A． 出租 B．出让C．划拨 D．抵押E．转让

.56 根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的）。是（A．北京故宫修缮工程

B．长江汛期抢险工程C．工地上的工人宿舍 D．某私人投资工程E．部队导弹发射塔.6 在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标）。保证金。投标保证金可以是（A．银行保函 B．银行承兑汇票C．企业连带责任保证 D．现金E．实物

.76 按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废）。A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标标处理的情形是（协 议 B． 交 纳 投 标 保 证 金 超 过 规 定 数 额C．投标人是响应招标、参加投标竞争的个人 D．投标人在开标后修改补充投标文件 E．投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应

.86 生产经营单位保证安全生产必须的资金由（）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。A．公司董事会 E．公司工会

B．公司法定代表C．个人经营的投资人 D．公司股东

.96 施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括（）。A．制定安全生产规章制度和操作规程 B．确保安全生产费用的有效使用

C．组织制定安全施工措施D．消除安全事故隐患 E．及时、如实报告生产安全事故

.07 下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是（）。

A.总承包单位不得将主体工程对外分包 B.分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责 C．总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任 D．施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工 E．在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务

.17 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。

A．同时规划 B．同时设计 C．同时施工 D．同时竣工验收E．同时投产使用

.27 下列属于承担民事责任的方式是（）。

A．赔偿损失 B．返还财产C．支付利息 E．支付定金 D．支付违约金

.37 下列关于承诺的表述中，正确的有（）。A．受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交 B．承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力 C．承诺一经送达要约人即发生法律效力D．撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人 E．承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出

.47 对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（），撤销权消灭。A．自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的B．自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的 C．自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的 D．知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E．知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的.57 致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（）。

A．发包人严重拖欠工程价款 B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性 标 准 C． 发 包 人 坚 决 要 求 工 程 设 计 变 更D．项目经理与总监理工程师积怨太深 E．要求承担保修责任期限过长

.67 某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，）。A．建设单位不能以在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是（前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格 B．施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔 C．由 此延误的工期由施工单位承担违约责任 D．只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺 E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更

77．6 月 1 日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为 100 万元，约定由买方支付定金 30 万元。由于资金周转困难，买方于 6 月 10 日只交付了 25 万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（从合同

B.C.D.E.）。A．买卖合同是主合同，定金合同是买卖合同自 6 月 10 日成立 定金合同自 6 月 1 日成立

若卖方不能交付货物，应返还 50 万元

若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还 5 万元

78．根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需要举证证明的事实有（）。

A．太阳自东方升起，自西方落下 B．人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险 C．人所共知的某企业偷工减料 D．已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实E．已被人民法院生效裁判所确认的事实

79．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执 行仲裁裁决的情形包括（A．约定的仲裁协议无效）。

B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围C．适用法律确有错误 D．原仲裁机构被撤销

E．申请人死亡

80．我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（A．只有注册以后才能执业 B．一次注册终生有效 C．均需接受继续教育 D．不得同时注册于两家不同的单位 E．均有各自的执业范围

答案 2010 年二建工程法规考试真题及答案解析

一、单项选择题（共60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1.根据施工合同，甲建设单位应于 2009 年 9 月 30 日支付乙建筑公司工程款。

2010 年 6 月 1 日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）

A．中断B．中止C．终止 D．届满

2.二级注册建造师注册证书有效期为（A．1 B．2 C．3 D．4）年。

3.下列规范性文件中，效力最高的是（A．行政法规B．司法解释C．地方性法规 D．行政规章）。

4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生 的债称为()之债。A． 合 同 B． 侵 权 C．不当得利 D．无因管理 5.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自（A．合同签订）时设立。

B.备案 C.交付D．登记

6.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（A.初始注册 B.年检注册）。

C．变更注册D．增项注册

7.某建设工程预计建设工期 13 个月，按照法律规定，建设单位的到位资金 原则上不少于工程合同价的（）%。

A．20 B．30 C．40 D．50

8.根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是（A．正在建造的航空器B．土地所有权 C．生产原材料 D．荒地承 包经营权）。

9.我国建筑业企业资质分为（）三个序列。

A．工程总承包，施工总承包和专业承包B．工程总承包，专业分包和劳务分包

C.施工总承包，专业分包和劳务分包 D.施工总承包，专业承包和劳务分包

10.根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（）承揽工程。

A．可以超越本企业资质等级许可的业务范围 B．可以另一个建筑施工企业的名义 C．只能在本企业资质等级许可的业务范围内 D．可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书

11.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。

A．可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人 B．不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件 C．须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件 D．撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

12.根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（A．任意时间）公开进行。

B．投标有效期内

C．提交投标文件截止时间的同一时间 D．提交投标文件截止时间之后三日内

13.下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（）。

A．审查投标人资格B．编制标底 C．组织开标 D．进行评标

14.根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这一规定属于安全生产保障措施中的（A.组织保障措施 B.管理保障措施 C.经济保障措施）。

D．技术保障措施

15.书面评标报告作出后，中标人应由（）确定。

A．评标委员会 B．招标人 C．招标代理机构 D．招标投标管理机构

16.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和（标准。

A．建设单位要求适用的B．监理单位制定的 C．工程建设推荐的 D．工程建设行业）

17.工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（）支付。

A．建设单位 B．总承包单位 C．分包单位 D．总承包和分包单位共同

18.在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由（A.总承包单位）承担。B.使用设备的分包单位 C.具有相应资质的单位D．设备出租单位

19.下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（）。

A．在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证 B．依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保

险，为从业人员交纳保险费 C．施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 D．有保证工程质量和安全的具体措施

20.根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（）

年。

A．1 B．2 C．3 D．4

21.某工地发生了安全事故，造成 3 人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（A．特别重大B． 重 大 C． 较 大 D．一些）。

22.依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在（）时，应当向建设单位出具质量保修书。

A.工程价款结算完毕 B.施工完毕 C．提交工程竣工验收报告 D．竣工验收合格

23.某工程设计文件需要作重大修改，则（）。A．设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用B．设计单位可直接进行修改 C．应由建设单位报原审批机关批准 D．须开专家论证会后，设计单位方可修改

24.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由

（）组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。

A．建设单位B．施工单位 C．监理单位D．设计单位

25.由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（）。

A．国家标准B．行业标准 C．地方标准D．企业标准

26.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。

A．10 B．15 C．20 D．30

27.以下关于建筑节能的说法，错误的是（）。A．企业可以制定严于国家标准的企业节能标准 B．国家实行固定资产项目节能评估和审查制度 C．不符合强制性节能标准的项目不得开工建设 D．省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准

28.建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送（）审核，未经审核或经审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。

A．建设行政主管部门B．公安消防机构 C．安全生产监管部门D．规划行政主管部门

29.某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（）组成。A．企业的法定代表人与劳动行政部门的代表 B．企业的工会代表与劳动行政部门的代表 C．企业的职工代表和企业代表 D．企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表

30.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为 6 个月，则甲的试用期应在（A．15 日 B．1 个月 C．2 个月 D．3 个月）的期间范围内确定。31.非全日制用工报酬结算支付周期最长为（）

A．7 天 B．15 天 C．20 天 D．30 天

32.工程建设强制性标准由（）负责解释。A．国家质量监督检验检疫总局 B．国务院建设行政主管部门 C．省级人民政府建设行政主管部门 D．工程建设标准批准部门

33.根据《税收征收管理法》规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（A．万分之五B．千分之五

C.万分之三）的滞纳金。

D．千分之三

34.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（）

A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌 B．某施工单位未按照合同约定工期竣工 C．因台风导致工程损害

D.某工程存在质量问题

35.按照行政处罚法的规定，（）可以设定除限制人身自由以外的行政处

罚。

A． 法 律 B．行政法规 C．部门规章D．地方性法规

36.根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于（）。

A．双务合同B．有偿合同 C．实践合同D．要式合同

37.从性质上讲，施工企业的投标行为属于（）。

A． 要 约 B．要约邀请C． 承 诺 D．询价

38.下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是（）。A．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B．撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人 C．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人 D．撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人

39.缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（）

A．前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段B．前者须主观故意，后者须主观过失 C．前者是侵权责任，后者是合同责任 D．前者无须约定，后者须有约定

40.甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货 2000 吨，甲未作表示，

第五篇：2021年第一批次二建《水利水电实务》考试真题答案解析

2021年第一批次二建《水利水电实务》考试真题答案解析：

一、单选题

1.悬臂梁跨度2.1米，强度达到百分之()可以拆模。

A.25

B.50

C.75

D.100

正确答案：D

2.反滤层从下到上的材料依次可以是（）。

A.大石子小石子中粗砂

B.小石子大石子中粗砂

C.中粗砂小石子大石子

D.中粗砂大石子小石子

正确答案：A

3.用地质罗盘测得岩层面倾向为南偏东30°,倾角为60°表示()。

A.150∠60

B.20∠150，C.30∠30

D.60∠150

正确答案：A

4.缺陷责任期从（）时间开始起算。

A.合同工程完工验收

B.竣工验收

C

*****

D.****

正确答案：A

5.严重损坏，需要经过除险加固才能正常运行的闸类是（）。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：C

6.在380V下，垂直距离最小是（）。

A.4

B.6

C.8

D.10

正确答案：B

7.依据土的开挖难易程度，土分（）类。

A.3

B.4.C.6

D.12

正确答案：B

8.河长制分为()级。

A.2

B.3

C.4

D.5

二、多选题

21.下面属于机电设备的有()。

A.电动机

B.发电机

C.闸门D.启闭机

E.泵站

正确答案：B,E

22.橡胶坝由（）部位组成。

A..上游连接段

B.下游连接段

C.闸室

D.坝袋段

E.交通桥

正确答案：A,B,D

23.PPP项目可以由()单位建立。

A.社会资本方单独建立

B.政府和社会资本方共同建立

C.项目管理机构和社会资本方共同建立

D.项目管理机构单独建立

E.政府***单独建立

正确答案：B,C

三、案例题

案例一

【背景资料】

某河道整治工程包括3km新建堤防和1座排水闸工程，其中堤防级别为3级，堤身采用黏性土填筑，高7m,设计压实度为0.93，排水闸工程共3孔，每孔净宽8m,闸室底板为三孔一联整体式结构，根据项目划分，每个闸墩为一个单元工程。工程施工过程中发生如下事件:

事件1:工程开工后，施工单位采购了同一批号22mm的钢筋28t，同一批号16mm的钢筋30t,进场后即对钢筋进行抽样检测，其中试样的抽样频率、截取位置，根据《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/TS169-2013)

进行，检测结果表明22的钢筋有一项指标不合格。

事件2:闸墩混凝土浇筑完成后，施工单位依据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准一混凝土工程》

(SL

632-2012)，对闸墩混凝土单元工程质量及其包含的混凝土浇筑等工序质量进行了评定。

事件3:堤防填筑施工时，受降雨等因素影响，部分土方压实质量经检验不合格，经返工处理，造成直接经济损失11万元，间接经济损失32万元，影响工期20天。

事件4:返工处理合格后，施工单位重新进行土方填筑施工，按照《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-

-堤防工程》(SL

634-2012)，对某层填土压实度进行检测，共抽检12个土样，检验结果如表3所示。

表3土方填筑压实度检验结果表

【问题】

1.事件1中，钢筋试样的抽样频率和截取位置分别有哪些要求?施工单位应如何处理这批22的钢筋?

2.事件2中，除混凝土浇就工序外，闸墩混凝土单元工程中还包括哪些工序?

3.根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，指出事件3中的质量事故类别，并说明理由。，4.根据事件4，判断该层土方填筑压实质量是否合格，并说明理由。

案例二

【背景资料】

合同工期325天，2015年11月1日开工，6-9月汛期，要求，第二年讯前完成坝体1填筑。

抖场变更坝体填筑2因为第一个料场的土不够了，换了一个，共60万立方米,原来料场10000立方米/天，26元/立方米，换的料场8000立方/天，28元/立方米。

[问题]

1.指出A、B、C代表名称。

2.关键线路(节点表示)，坝体1填筑节点工期能否满足度汛要求

3.施工单位可以索赔多少的工期和费用。